合同协议是为了规范双方在业务合作中的权利和义务而制定的重要文件。合同协议的样本可为您提供一个起草合同的参考框架,但需根据具体情况进行调整。
监理工程师《合同管理》重点归纳
合同法律关系是指由合同法律规范调整的、在民事流转过程中所产生的(通过当事人约定的)权利义务关系。
2、合同法律关系的要素
合同法律关系包括合同法律关系的主体、客体和内容三个要素。
合同法律关系的主体,是参加合同法律关系,享有相应权利、承担相应义务的当事人。合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织。
1、自然人
2、法人
(1)概念
法人是指按照法定程序成立,设有一定的组织机构,拥有独立的.财产或独立经营管理的财产,能以自己的名义在社会经济活动中享有权利和承担义务,并能在法院起诉和应诉的社会组织。
(2)法人应当具备的四个条件
? 依法成立——程序合法
? 有必要的财产或经费——实体要件,也是承担责任的基础
? 有自己的名称、组织机构和场所——外在表现
? 能独立承担民事责任——最本质的条件
法人的法定代表人是自然人,他依照法律或它的组织章程规定,代表法人行使职权。法人以它的主要办事机构所在地为住所(法人注册登记所在地)。
3、其他组织
其他组织是指依法成立,但不具备法人资格,而能以自己的名义参与民事活动的经营实体或者法人的分支机构等社会组织。如法人的分支机构、不具备法人资格的联营体、合伙企业、个人独资企业等。
合同法律关系的客体,是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为和智力成果。
1、物。是指可为人们控制、并具有经济价值的生产资料和消费资料。如建筑材料、建筑设备、建筑物等。
2、行为。指人的有意识的活动。在合同法律关系中,多表现为完成一定的工作,如勘察设计、施工安装等。
3、智力成果。是指通过人的智力活动所创造出的精神成果,包括知识产权、技术秘密等。
监理工程师《合同管理》考点:合同终止
合同权利义务的终止也称合同终止,指当事人之间根据合同确定的权利义务在客观上不复存在,据此合同不再对双方具有约束力。
按照《合同法》的规定,有下列情形之一的,合同的权利义务终止:(1)债务已经按照约定履行;(2)合同解除;(3)债务相互抵销;(4)债务人依法将标的物提存;(5)债权人免除债务;(6)债权债务同归于一人;(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。
(一)合同解除的概念:是指对已经发生法律效力、但尚未履行或者尚未完全履行的合同,因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权债务关系提前归于消灭的'行为。合同解除可分为约定解除和法定解除两类。
(二)约定解除:是当事人通过行使约定的解除权或者双方协商决定而进行的合同解除。当事人协商一致可以解除合同。即合同的协商解除。当事人也可以约定一方解除合同的条件,解除合同条件成就时。解除权人可以解除合同,即合同约定解除权的解除。
(三)法定解除:是解除条件直接由法律规定的合同解除。有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当事人一方延迟履行主要债务,经催告后在合理的期限内仍未履行;(4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违法行为,致使不能实现合同目的的;(5)法律规定的其他情形的。
(四)合同解除的法律后果:当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的,应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的,可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的,则应当在办理完相应手续后解除。
合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。合同的权利义务终止。不影响合同中结算和清理条款的效力。
监理工程师《合同管理》专项试题
1、监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收,签署( d )意见。
a.业主 b.总监理工程师 c.承包单位 d.监理单位
2、下面表述中错误的一项为( d )。
a.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作
b.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案
c.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展
d.监理大纲、监理规划、监理实施细则互相关联,必须齐全,缺一不可
3、建设工程监理的基本程序宜按( d )实施。
a.编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则,开展监理工作
b.编制监理规划,成立项目监理机构,编制监理细则,开展监理工作
c.监理规划,成立项目监理机构,开展监理工作,参加工程竣工验收
d.成立项目监理机构,编制监理规划,开展监理工作,向业主提交工程监理档案资料
4、项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动,称为(d )。
a.平行检验 b.交接检验 c.隐蔽工程验收 d.互检
5、《建设工程质量管理条例》规定,设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,并注明工程( c )使用年限。
a.经济 b.最长 c.合理 d.法定
6、下列各项活动中,( d )属于工程建设监理。
a.质量、工期、投资控制 b.质量、工期、施工成本控制
c.制定设计文件并对设计目标控制 d.确定工程项目总目标
7、项目监理人员应参加由( b )组织的设计技术交底会,总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。
a.总承包单位 b.建设单位 c.设计单 d.监理单位
8、凡是( b )的单位,均可称为监理单位。
a.经监理资质管理部门审查批准 b.取得监理资质证书,具有法人资格
c.从事工程建设监督管理活动 d.从事工程建设招标代理活动
9、某甲级工程监理企业在资质年检时,取得监理工程师注册证书的人员为20人,其他各项均达到标准要求,其年检结论应当为(b )。
a.合格 b.基本合格 c.不合格 d.基本不合格
10、如果对建设工程的功能和重量要求较高,就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间,这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在( c)关系。
a.对立 b.统一 c.既对立又统一 d.既不对立又不统一
11、工程监理企业应当排除各种干扰,客观公正地对待监理的`委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有( c )性。
a.公平 b.科学 c.独立 d.公正
12、工程建设的( )阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。
a.可行性研究 b.项目决策 c.勘察设计 d.施工
13、建设工程施工过程中,监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的,主要原因是( b )。
a.有大量的隐蔽工程 b.施工中未及时进行质量检查
c.工程质量的评价方法具有特殊性 d.工程质量具有较大的波动性
14、工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体,( c )属于监控主体。
a.设计单位 b.施工单位 c.工程监理单位 d.勘察单位
15、施工图设计文件审查是( c )对施工图进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查。
a.建设行政主管部门 b.工程质量监督机构
c.依法认定的设计审查机构 d.设计主管部门
16、施工过程中由于种种原因停工,复工时必须有( d )的复工指令方可复工。
a. 业主代表 b. 施工单位负责人
c. 监督站负责人 d. 监理工程师
17、对于质量控制点,一般要( a ),再制订对策和措施进行预控。
a.事先分析可能造成质量问题因 b.事先分析施工过程中的关键工序
c.分析施工过程中的薄弱环节 d.分析施工过程中质量不稳定的工序
18、施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时,则应执行( d )程序。
a.质量预控 b.承包商自检 c.质量检验 d.技术复核
19、按照施工过程中实施见证取样的要求,监理机构中负责见证取样工作
的人员一般为( b )。
a.监理员 b.专业监理工程师 c.总监理工程师代表 d.总监理工程师
20对拟验收的单位工程,总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认,并上报建设单位,同时提出“工程质量评估报告”, “工程质量评估报告”要由( b )共同签署。
a. 建设单位、设计单位、施工单位、监理单位
b.总监理工程师、监理单位技术负责人
c.项目经理、总监理工程师
d.建设单位项目负责人、项目经理、总监理工程师
21、施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写,( c ) 进行检查,并作出检查结论。
监理工程师《合同管理》考点:合同法
一、合同法对合同的定义:
合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
二、合同的订立
1、 合同订立的形式:
1)书面形式 2)口头形式 3)其他形式
法律规定或当事人约定采用书面形式的应采用书面形式(施工承包合同和监理服务合同规定采用书面形式)
2、 合同订立的方式:
要约——承诺的方式
1) 要约的概念——希望和他人订立合同的意思表示
2) 要约的特征:(以此判断是否构成为要约)
a)内容具体确定
b)表明经受要约人承诺,要约人即受该意思表示的约束
3)要约的生效——要约到达受要约人时生效
4)要约撤回——要约生效前可以撤回
5)要约撤销——要约生效后但受要约人未作出承诺前
6)要约失效:
a)拒绝要约的通知到达要约人
b)要约人依法撤销要约
c)承诺期限届满,受要约人未作出承诺(为新要约)
d)受要约人对要约的内容作出实质性变更(为新要约)
7)要约邀请——希望他人向自己发出要约的意思表示
合同法规定:寄送的价目表、拍卖公告、招标广告、招股说明书、商业广告等为要约邀请
8)承诺的概念——受要约人同意要约的意思表示(既接受要约)
9) 承诺的特征:
a) 承诺的内容应当与要约的内容一致
b) 承诺应当由受要约人或其代理人向要约人作出
c) 承诺应当在要约规定的期限内到达要约人
3、 合同内容一般应包括的条款:(参见合同法第十二条)
4、 合同成立的条件:(合同关系生效)
1) 承诺生效时合同成立
2) 当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当时人签字或者盖章时生效
3) 采用信件、数据电文等形式订立合同的,可以在合同成立之前要求签定确认书。签定确认书时合同成立。
4) 采用合同书形式订立合同,在签字或者盖章之前,当事人一方已履行主要义务,对方接受的,该合同成立。
五、合同的效力
1、 合同的生效的条件(合同内容发生效力的条件)
1) 依法成立的合同,自成立时生效;
2) 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的,依照其规定;
3) 附生效条件的合同,自条件成就时生效;
4) 附生效期限的合同,自期限届至时生效。
2、 有效合同——依法订立的合同,有效应具备的要件为:
1)主体合格
2)内容合法
3)代理有效
4)程序和形式合法
3、 无效合同的五种情形:
1) 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;
2) 恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;
3) 以合法形式掩盖非法目的;
4) 损害社会公共利益;
5) 违反法律、行政法规的强制性规定。
4、 可撤销合同
1) 因重大误解订立的;
2) 在订立合同时显失公平的
3) 一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违反真实意思的情况下订立的合同
5、 效力待定合同
1) 无权代理、越权代理订立的合同
2) 限制行为能力人超越其行为能力订立的合同
3) 无处分权人处分他人财产
6、 无效合同的确认及其法律后果:
1) 无效合同的最终确认权归法院或仲裁机构
2) 合同确认为无效,则无效合同自始自终无效
3)法律后果为返还财产、赔偿损失、追缴财产
7、 可撤销合同在撤销前应按有效对待,一旦被撤销则等同于无效合同,撤销权人应在自知道或理应知道撤销事由之日起一年内行使,利益受损害的一方为拥有撤销权。未经当事人请求,法院和仲裁机构不能主动撤销合同。
8、无效免责条款
提供格式化条款的一方如果免除自身责任、加重对方责任、排除对方主要权利的,该条款无效。
格式条款有两种以上解释的,应作出不利于提供格式条款的一方的解释,格式条款与非格式条款不一致的,应当采用非格式条款。
六、合同的履行
1、 合同履行的原则
1) 全面履行原则
2) 诚实信用原则
3) 守法原则
2、 抗辩权
1) 先履行抗辩权(不安抗辩权)
2) 同时履行抗辩权
3) 后履行抗辩权
3、 代位权
4、 撤销权
七、合同的变更和转让
1、 合同变更的概念——指对合同的内容进行调整或改变,而主体关系不变。
2、 合同变更要当事人协商一致;法律、行政法规要求要办理批准、登记手续的要遵照其规定。
3、 合同转让——指合同主体关系的改变(既合同的权利、义务关系的改变)
八、合同的解除与终止
1、 合同终止的七种情形:
1) 债务已经按照约定履行;
2) 合同解除;
3) 债务相互抵消;
4) 债务人依法将标的物提存;
5) 债权人免除债务;
6) 债权债务同归于一人;
7) 法律规定或当事人约定终止的其他情形。
2、 合同解除的方式:(由合同当事人一方或各方解除合同)
1) 协议解除 (当事人协商一致可以解除合同)
2) 约定解除 (根据事先订立的合同,约定解除合同的条件,条件满足时拥有解除权人可以单方面解除合同)
3) 法定解除 (当事人根据法律规定的解除合同的`条件单方解除合同)
3、 法定解除的五种情形:
1) 因不可抗力致使不能实现合同目的;
2) 在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;
3) 当事人一方延迟履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;
4) 当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;
5) 法律规定的其他情形。
九、违约责任
1、 违约的概念——当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的构成违约
2、 承担违约责任的方式:
1) 继续履行
2) 采取补救措施
3) 赔偿损失
4) 支付违约金或没收定金双倍返还定金等
3、 违约责任的免除——因不可抗力导致当事人违约的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。
4、 不可抗力——是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。
十、合同争议的处理
1、合同争议处理的方式:
1)和解(协议)
2)调解
3)仲裁(一裁终局)
4)诉讼(二审为终审)
2、合同纠纷仲裁的原则:
1) 自愿仲裁原则
2) 公平原则
3) 独立仲裁原则
4) 一裁终局原则
4、 仲裁程序:
1) 仲裁申请和受理
2) 组织仲裁庭(由3名或1名仲裁员组成)
3) 开庭和裁决(以不公开为原则)
十一、合同的鉴证、公证
1、 合同鉴证——一般由合同的签定地或履行地的合同管理机关进行
2、 合同公证——由公证处进行
3、 合同鉴证与公证除法律规定必须进行的以外,一般合同实行自愿原则。
监理工程师《合同管理》自测试题
1、设置缺陷责任期的目的是( d )
a、检验已竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到的要求
b、检验接近竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到的要求
c、检验接近竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到合同规定的要求
d、检验已竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到合同规定的要求
2、根据不同的分类方式,工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类,下列不正确的是(b )。
a、项目开发招标 b、项目总承包招标
c、堪察设计招标 d、工程施工招标
3、申请工程进度款支付证书的主要内容包括( a )
a、按月支付的申请报表和按里程碑进度支付表
b、按年支付的申请报表和按里程碑进度支付表
c、按里程碑进度支付表
d、按年支付的申请报表
4、邀请招标程序是直接向适于本工程的施工单位发出邀请,其程序于公开招标大同小异,不同点主要是没有( a )环节。
a、资格预审 b、招标预备会
c、发放招标文件 d、招标文件的编制和送审
5、招标文件除了在投标须知写明的招标内容外,还应说明招标文件的组成部分。下列关于其的组成部分,说法错误的是(d )。
a、对招标文件的`解释是其组成部分 b、对招标文件的修改是其组成部分
c、对招标文件的补充是其组成部分 d、以上说法均不对
6、未中标投标单位的投标保证金,招标单位应尽快退还,一般最迟不得超过投标有效期期满后的( b )。
a、10天 b、14天 c、15天 d、30天
7、工程现场的自然条件应说明 ( c )
a、建设用地面积 b、建筑物占地面积
c、工程所处的位置、现场环境 d、场地平整情况
8、下列不属于资格预审须知的内容是( c )
b、资金来源,说明筹资方式
c、资金数额 d、资格和合格条件要求
9、标底价格( a )
a、由成本、利润和税金等组成 b、仅由成本组成
c、不应考虑人工、材料、机械台班等价格变化因素
d、不包括不可预见费、预算包干费、措施费、现场因素费用、工程风险金等
10、在建设项目管理方式中,“交钥匙管理方式”是指(c )。
a、将勘察设计、设备选购、工程施工、材料供应都委托一家承包商去做。
b、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家承包商去做。
c、将从可行性研究到试车验收的全0部工作都委托给一定工程项目管理公司去做
d、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做
11、建设项目总承包招投标,实际上就是( b )。
a.工程施工招投标 b.项目全过程招投标
c.勘查设计招投标 d.材料、设备供应招投标
12、发包单位与中标单位签订合同时自中标之日起( a )日内。
a、30 b、40 c、50 d、60
13、下列说法不正确的是( c )
a、利用招标方式选择承包单位属于招标单位自主的市场行为
b、招标代理机构是依法成立的组织,与行政机关和其他国家机关没有隶属关系
c、招标代理机构是依法成立的组织,与行政机关和其他国家机关有隶属关系
14、招标是( d )选择中标人并与其签订合同的过程,而( )则是投标人力争获得实施合同的竞争过程。
a、投标人 投标 b、投标人 中标 c、招标人 中标 d、招标人 投标
15、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成,成员人数为( a )以上单数,其中招标人以外的专家不得少于成员总数的( )
a、5人 2/3 b、7人 2/3 c、5人 1/2 d、7人 1/2
16、由于工程项目的规模不同,各类招标的不同,评审方法可以分为( b )两大类
a、专家评议法和综合评分法 b、综合评分法和评标价法
c、定性评审法和定量评审法 d、专家评议法和评标价法
17、下列招标中,(a )的特点是投标人通过自己的智力劳动,将招标人对建设项目的设想变为可实施的蓝图。
a、设计招标 b、施工招标 c、材料采购招标 d、设备采购招标
18、施工招标中,为了规范建筑市场有关各方的行为,《建筑法》和《招标投标法》明确规定,一个独立合同发包的工作范围不可能是( d )
a、全部工程招标 b、单位工程招标 c、特殊专业工程招标 d、分项工程招标
19、下列关于合同中的部分重要词语含义,说法不正确的一项是( b )
c、颁发解除缺陷责任期证书只是表示承包商的施工义务终止
d、结清单生效后,承包商在合同内享有的索赔权利还没完全终止
20、工程移交证书在合同管理中有重要的作用,一是证书中指明的竣工日期;二是( c )
a、确定工程已基本竣工 b、注明达到基本竣工的具体日期
c、颁发证书日 d、详细列出还需完成工作的项目
监理工程师《合同管理》考点知识
2017年监理工程师考试时间为5月20、21日,为了帮助大家更加系统地复习备考,应届毕业生考试网小编为大家整理了2017年监理工程师《合同管理》考点知识,希望对大家有所帮助,想了解更多信息请关注我们应届毕业生考试网。
(1)债权的转让在合同内有约定,但不改变当事人之间的权利义务关系。
(2)在合同履行期限内,第三人可以向债务人请求履行,债务人不得拒绝。
(3)对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用,否则增加费用部分应由合同当事人的债权人给予补偿。
(4)债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定,应向合同当事人的债权人承担违约责任,即仍由合同当事人依据合同追究对方的违约责任,第三人没有此项权利,他只能将违约的事实和证据提交给合同的债权人。
(一)申请。
法人之间、法人与个体工商户、专业户、承包经营户、农户之间依法签订的经济合同,均可向有管辖权的公证机关提出申请,当事人申请公证,应当由法定代表人或委派代表人到公证处。代表人应持有代表权的委托书。当事人申请公证时,必须提交经济合同一式3份,以及其他有关材料。
申请的形式可以采用口头和书面两种。口头申请时,公证机关应制作书面纪录;书面申请时,应按照一定格式填写申请表。
(二)审查。
依法审查经济合同应包括以下主要内容:
1.当事人是否具有合法资格;当事人是法人的,要审查其是否具有法人资格;当事人是专业户、个体户时,要审查其是否在工商行政管理机关已进行注册登记,是否持有营业执照。
2.合同内容是否符合国家法律、法令、现行政策规定和国家计划的要求。
3.在签订合同时,是否贯彻了平等互利、协商一致,等价有偿的原则。
4.合同条款是否齐备,合同的主要条款应包括:标的、数量、质量、价款或酬金、履行期限、地点和方式,违约责任等。
5.签订合同的手续是否完备。
通过公证人员的审查,认为当事人提供的证明材料不完备或者有疑义时,可以要求当事在接到公证处的通知后,作出必要的.补充。公证人员也可以向有关单位、个人进行调查,索取有关证明和材料。如果公证人员认为经济合同不真实,不合法,公证处可予以拒绝办理公证。公证员应当用口头或书面形式向当事人说明拒绝公证的理由和申诉程序。当事人不服公证处的拒绝或认为公证员处理不当,可以向公证处所在地的市、县司法行政机关申诉,由受理申诉的机关作出决定。如果公证人员认为应予公证时,应制作公证文书。
(三)制作公证文书。
公证人员认为符合法定条件准予公证时,应该按照国家有关规定或批准的格式制作公证文书。公证文书的主要内容包括:申请事项、单位名称(全称)、公证书编号、办理公证时间、公证员签名和公证机关印章。经济合同公证,一般不写实体证词,只证明双方当事人在合同上签字、印章属实。
公证文书要制成正本两份,一份由公证处存档备案;另一份交给当事人。根据要求,还可以制成若干份副本。
(四)交纳公证费用。
当事人办理公证事务,应按照司法部规定的收费办法,交纳费用。
可变更或可撤销的合同,是指欠缺生效条件,但一方当事人可依照自己的意思使合同的内容变更或者使合同的效力归于消灭的合同。
如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议,只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。
可变更或可撤销的合同不问于尤效合同,当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提,人民法院或者仲裁机构不得主动变更或者撤销合同。
当事人如果只要求变更,人民法院或者仲裁机构不得撤销其合同。
监理工程师考试《合同管理》考点
(一)合同生效应当具备的条件:合同生效是指合同对双方当事人的法律约束力的开始。合同生效应当具备下列条件:
1、当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力:订立合同的人必须具备一定的独立表达自己的意思和理解自己的行为的性质和后果的能力,即合同当事人应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。法人和其他组织的权利能力就是他们的经营、活动范围,民事行为能力则与他们的权利能力相一致。
在建设工程合同中,合同当事人一般都应当具有法人资格,并且承包人还应当具备相应的资质等级,否则.当事人就不具有相应的民事权利能力和民事行为能力,订立的建设工程合同无效。
2、意思表示真实:是合同的生效条件而非合同的成立条件。意思表示不真实包括意思与表示不一致、不自由的意思表示两种。
3、不违反法律或者社会公共利益:不违反法律或者社会公共利益.是合同有效的重要条件。不违反法律或者杜会公共利益,实际是对合同自由的限制。
(二)合同的生效时间
1.合同生效时间的一般规定: 依法成立的合同,自成立时生效。具体地讲:口头合同自受要约人承诺时生效;书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效;法律规定应当采用书面形式的合同,当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或者主要义务的.可以视为合同有效。合同中有违反法律或社会公共利益条款的,当事人取消或改正后,不影响合同其他条款的效力。
法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的,依照其规定。
2.附条件和期限合同的生效时间:当事人可以对合同生效约定附条件或者约定附期限。附条件的合同。包括附生效条件的合同和附解除条件的合同两类。附生效条件的合同,自条件成就时生效;附解除条件的合同,自条件成就时失效。当事人为了自己的利益不正当阻止条件成就的,视为条件已经成就;不正当促成条件成就的,视为条件不成就。附生效期限的合同,自期限界至时生效;附终止期限合同,自期限届满时失效。
附条件合同的成立与生效不是同一时间,合同成立后虽然并未开始履行,但任何一方不得撤销要约和承诺,否则应承担缔约过失责任,赔偿对方因此而受到的损失;合同生效后.当事人双方必须忠实履行合同约定的义务.如果不履行或未正确履行义务,应按违约责任条款的约定追究责任。一方不正当地阻止条件成就,视为合同已生效,同样要追究其违约责任。
(三)合同效力与仲裁条款:合同成立后,合同中的仲裁条款是独立存在的,合同的无效、变更、解除、终止,不影响仲裁协议的.效力。如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议,不能认为合同无效将导致仲裁条款无效。
(四)效力待定的合同:有些合同的效力较为复杂,不能直接判断是否生效,而与合同的一些后续行为有关.这类合同即为效力待定的合同。
1、限制民事行为能力人订立的合同:无民事行为能力人不能订立合同,限制行为能力人一般情况下也不能独立订立合同。限制民事行为能力人订立的合同,经法定代理人追认以后,合同有效。
2、无代理权人订立的合同:行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同.未经被代理人追认,对被代理人不发生效力,由行为人承担责任。相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认。被代理人未作表示的,视为拒绝追认。合同被追认之前,善意相对人有撤销的权利,撤销应当以通知的方式作出。行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同.相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为有效。
3、表见代理人订立的合同:“表见代理”是善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理。基于此项信赖.该代理行为有效。善意第三人与无权代理人进行的交易行为(订立合同).其后果由被代理人承担。
表见代理一般应当具备以下条件:(1)表见代理人并未获得被代理人的书面明确授权,是无权代理;(2)客观上存在让相对人相信行为人具备代理权的理由;(3)相对人善意且无过失。
4、法定代表人、负责人越权订立的合同:法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同.除相对人知道或应当知道其超越权限以外,该代理行为有效。
5、无处分权人处分他人财产订立的合同:一般情况下是无效的。但是,在下列两种情况下合同有效:
(1)无处分权人处分他人财产,经权利人追认,订立的合同有效;(2)无处分权人通过订立合同取得处分权的合同有效。
监理工程师《合同管理》考点:仲裁
为了帮助考生备考监理工程师考试,以下为您带来监理工程师《合同管理》考点:仲裁,欢迎浏览!
1、自愿原则: 当事人采用仲裁方式解决纠纷,应当贯彻双方自愿原则,达成仲裁协议。如有一方不同意进行仲裁的,仲裁机构即无权受理合同纠纷。
2。公平合理原则:仲裁的公平合理,是仲裁制度的生命力所在。这原则要求仲裁机构要充分收集证据。听取纠纷双方的意见。仲裁应当根据事实。同时,仲裁应当符合法律规定。
3仲裁依法独立进行原则:仲裁机构是独立的组织,相互间也无隶属关系。仲裁依法独立进行,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。
4。一裁终局原则:由于仲裁是当事人基于对仲裁机构的信任作出的选择。因此其裁决是立即生效的。裁决作出后,当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的,仲裁委员会或者人民法院不予受理。
仲裁委员会可以在直辖市和省、自治区人民—府所在地的市设立,也可以根据需要在其他设区的市设立,不按行政区划层层设立。
仲裁委员会由主任1人、副主任2至4人和委员7至11人组成。仲裁委员会应当从公道正派的人员中聘任仲裁员。
仲裁委员会独立于行政机关,与行政机关没有隶属关系。仲裁委员会之间也没有隶属关系。
1。仲裁协议的内容:仲裁协议是纠纷当事人愿意将纠纷提交仲裁机构仲裁的协议。它应包括以下内容:(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项; (3)选定的仲裁委员会。
在以上3项内容中,选定的仲裁委员会具有特别重要的意义。因为仲裁没有法定管辖,如果当事人不约定明确的仲裁委员会,仲裁将无法操作,仲裁协议将是无效的。至于请求仲裁的意思表示和仲裁事项则可以通过默示的方式来体现。可以认为在合同中选定仲裁委员会就是希望通过仲裁解决争议,同时,合同范围内的争议就是仲裁事项。
2。仲裁协议的作用:(1)合同当事人均受仲裁协议的约束;(2)是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件;(3)排除了法院对纠纷的管辖权;(4)仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。
仲裁庭的组成有两种方式。
1。当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭: 当事人如果约定由3名仲裁员组成仲裁庭,应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员,第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。
2。当事人约定由1名仲裁员组成仲裁庭:仲裁庭也可以由1名仲裁员组成。当事人如果约定由1名仲裁员组成仲裁庭的,应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。
1。开庭:仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的,仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决,仲裁不公开进行。
申请人经书面通知,无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的,可以视为撤回仲裁申请。被申请人经书面通知。无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的,可以缺席裁决。(记)
2证据:当事人应当对自己的主张提供证据。仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的,可以交由当事人约定的鉴定部门鉴定,也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定。
3辩论:当事人在仲裁过程中有权进行辩论。
4裁决:裁决应当按照多数仲裁员的意见作出,少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时,裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。
仲裁庭仲裁纠纷时,其中一部分事实已经清楚,可以就该部分先行裁决。
对裁决书中的文字、计算错误或者仲裁庭已经裁决但在裁决书中遗漏的事项,仲裁庭应当补正;当事人自收到裁决书之日起30日内,可以请求仲裁补正。
裁决书自作出之日起发生法律效力。
当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的,可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决:
(1)没有仲裁协议的; (2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的; (3)仲裁庭的组成或者仲裁的'程序违反法定程序的; (4)裁决所根据的证据是伪造的;(5)对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受—,徇—舞弊,枉法裁决行为的。
人民法院经组成合议庭审查核实裁决有前款规定情形之一的,应当裁定撤销。当事人申请撤销裁决的,应当自收到裁决书之日起6个月内提出。人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起2个月内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。
人民法院受理撤销裁决的申请后,认为可以由仲裁庭重新仲裁的,通知仲裁庭在一定期限内重新仲裁,并裁定中止撤销程序。仲裁庭拒绝重新仲裁的,人民法院应当裁定恢复撤销程序。
仲裁裁决的执行。仲裁委员会的裁决作出后,当事人应当履行。由于仲裁委员会本身并无强制执行的权力,因此,当一方当事人不履行仲裁裁决时,另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向人民法院申请执行。接受申请的人民法院应当执行。
监理工程师《合同管理》考点知识
在这个并非尽善尽美的世界上,勤奋会得到报偿,而游手好闲则要受到惩罚。下面应届毕业生考试网小编为大家整理2017年监理工程师《合同管理》考点知识,助各位考生备考。
(1)债权的转让在合同内有约定,但不改变当事人之间的权利义务关系。
(2)在合同履行期限内,第三人可以向债务人请求履行,债务人不得拒绝。
(3)对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用,否则增加费用部分应由合同当事人的债权人给予补偿。
(4)债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定,应向合同当事人的债权人承担违约责任,即仍由合同当事人依据合同追究对方的违约责任,第三人没有此项权利,他只能将违约的事实和证据提交给合同的债权人。
法人之间、法人与个体工商户、专业户、承包经营户、农户之间依法签订的经济合同,均可向有管辖权的公证机关提出申请,当事人申请公证,应当由法定代表人或委派代表人到公证处。代表人应持有代表权的委托书。当事人申请公证时,必须提交经济合同一式3份,以及其他有关材料。
申请的形式可以采用口头和书面两种。口头申请时,公证机关应制作书面纪录;书面申请时,应按照一定格式填写申请表。
依法审查经济合同应包括以下主要内容:
1.当事人是否具有合法资格;当事人是法人的,要审查其是否具有法人资格;当事人是专业户、个体户时,要审查其是否在工商行政管理机关已进行注册登记,是否持有营业执照。
2.合同内容是否符合国家法律、法令、现行政策规定和国家计划的要求。
3.在签订合同时,是否贯彻了平等互利、协商一致,等价有偿的原则。
4.合同条款是否齐备,合同的主要条款应包括:标的、数量、质量、价款或酬金、履行期限、地点和方式,违约责任等。
5.签订合同的手续是否完备。
通过公证人员的审查,认为当事人提供的证明材料不完备或者有疑义时,可以要求当事在接到公证处的通知后,作出必要的补充。公证人员也可以向有关单位、个人进行调查,索取有关证明和材料。如果公证人员认为经济合同不真实,不合法,公证处可予以拒绝办理公证。公证员应当用口头或书面形式向当事人说明拒绝公证的理由和申诉程序。当事人不服公证处的.拒绝或认为公证员处理不当,可以向公证处所在地的市、县司法行政机关申诉,由受理申诉的机关作出决定。如果公证人员认为应予公证时,应制作公证文书。
公证人员认为符合法定条件准予公证时,应该按照国家有关规定或批准的格式制作公证文书。公证文书的主要内容包括:申请事项、单位名称(全称)、公证书编号、办理公证时间、公证员签名和公证机关印章。经济合同公证,一般不写实体证词,只证明双方当事人在合同上签字、印章属实。
公证文书要制成正本两份,一份由公证处存档备案;另一份交给当事人。根据要求,还可以制成若干份副本。
当事人办理公证事务,应按照司法部规定的收费办法,交纳费用。
可变更或可撤销的合同,是指欠缺生效条件,但一方当事人可依照自己的意思使合同的内容变更或者使合同的效力归于消灭的合同。
如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议,只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。
可变更或可撤销的合同不问于尤效合同,当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提,人民法院或者仲裁机构不得主动变更或者撤销合同。
当事人如果只要求变更,人民法院或者仲裁机构不得撤销其合同。
1.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力
订立合同的人必须具备一定的独立表达自己的意思和理解自己的行为的性质和后果的能力,即合同当事人应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。
在建设工程合同中,合同当事人一般都应当具有法人资格,并且承包人还应当具备相应的资质等级,否则,当事人就不具有相应的民事权利能力和民事行为能力,订立的建设工程合同无效。
2.意思表示真实
合同是当事人意思表示一致的结果,因此,当事人的意思表示必须真实。但是,意思表示真实是合同的生效条件而非合同的成立条件。意思表示不真实包括意思与表示不一致、不自由的意思表示两种。含有意思表示不真实的合同是不能取得法律效力的。如一方采用欺诈、胁迫的手段订立的合同,就是意思表示不真实的合同,这样的合同就欠缺生效的条件。
3.不违反法律或者社会公共利益
不违反法律或者社会公共利益,是合同有效的重要条件。
监理工程师《合同管理》单选练习
1、建设工程合同的标的是( )。
a. 货币
b. 各类建筑产品
c. 服务
d. 工程项目
正确答案:b,
2、市场经济与计划经济的最主要区别在于:市场经济主要是依靠( )来规范当事人的交易行为。
a. 合同
b. 行政手段
c. 经济手段
d. 法律法规
正确答案:a,
3、法人成立进行注册登记时,应当以( )为住所。[2007年真题]
a. 主要办事机构所在地
b. 主要经营场所所在地
c. 主要合同履行地
d. 董事长的户口所在地
正确答案:a,
a. 施工合同的发包人
b. 施工合同的承包人
c. 施工合同发包人和承包人
d. 工程项目的代建方和施工合同的发包人
正确答案:a,
5、投标邀请书适用于进行( )的邀请招标。
a. 资格预审
b. 资格后审
c. 自行组织
d. 委托代理
正确答案:b,
6、评标委员会发现建设项目某投标人的工程量清单中,总价金额和依据单价计算出的结果不一致,则( ).
a. 以总价金额为准修正单价
b. 以单价金额为准修正总价
c. 以任意金额作为报价皆可
d. 否决该投标人的投标
正确答案:b,
7、设计招标中,下列因素不属于评标评审比较要素的是( )。[2007年真题]
a. 投标单位的企业规模大小
b. 投标方案的投入、产出比高低
c. 完成初步设计时间的早晚
d. 投标单位的质量管理体系是否科学
正确答案:a,
8、订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于( )。
a. 承揽合同
b. 买卖合同
c. 采购合同
d. 供应合同
正确答案:a,
9、为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的,实施工程必须遵循项目建设的内在规律,即坚持( )的程序。
a. 先勘察,边设计、边施工
b. 先勘察,后设计、再施工
c. 边勘察、边设计、边施工
d. 先设计,后勘察、再施工
正确答案:b,
a. 负责青苗树木的损失赔偿
b. 拆除地上的障碍物
c. 提供勘査工作的劳动保护用品和装备
d. 提供水上勘察作业用船
正确答案:c,
11、施工合同工期在( )中明确。
a. 协议书
b. 专用条款
c. 通用条款
d. 附加条款
正确答案:a,
a. 承包人应获得工程顺延和费用补偿
b. 工期不予顺延,费用也不予补偿
c. 工期不予顺延,费用应适当补偿
d. 工期应予顺延,费用不予补偿
正确答案:b,
13、设计施工总承包合同履行过程中,改变联合体的组成和修改联合体协议须经( )同意。
a. 承包人
b. 发包人
c. 工程师
d. 监理人
正确答案:b,
14、承包人文件中最主要的是( )。
a. 手册
b. 设计文件
c. 模型
d. 计算书
正确答案:b,/
15、建设工程材料设备采购合同不属于( )。
a. 买卖合同
b. 从合同
c. 双务合同
d. 有偿合同
正确答案:b,
a. 10
b. 20
c. 30
d. 50
正确答案:b,
a. 全额扣留在业主方,颁发履行证书后在全部返还
b. 返还总额的40%
c. 返还总额的50%
d. 全部返还
正确答案:c,
18、工程施工合同文本的条款规定,施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与( )通过协商确定的二元管理模式。
a. 发包人
b. 承包人
c. 监理人
d. 工程师
正确答案:b,
/19、《建设工程监理合同》约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时,监理人应得到的补偿金额是( )。
a.设备原值×工程使用年限占折旧年限的'比率
b.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费
c.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值+管理费
d.设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率
正确答案:c
20、在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时,则合同成立的时间为( )目。
a.要约生效
b.承诺生效
c.附生效条件的合同条件具备
d.附生效期限的合同期限届至
正确答案:b
21、根据《合同法》对违约责任的规定,既具有对合同守约方给予补偿,又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是( )。
a.罚金
b.利息
c.赔偿金
d.违约金
监理工程师考试《合同管理》习题
1、下列解决合同争议的文件中,具有法律强制力的有( )。
a.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议
b.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议
c.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书
d.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书
e.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议
【正确答案】:cd
【答案解析】:本题考查的是解决合同争议的文件中,诉讼和仲裁具有法律强制力。
2、下列有关违约金的述中,错误的有( )。
a.合同中必须约定违约金
b.约定的违约金低于实际损失,当事入可以请求人民法院或仲裁机构予以增加
c.约定的违约金过分高于实际损失,当事人必须按约定的违约金执行
d.合同中未约定违约金,当事人一方可以要求对方依法支付违约金
e.违约方支付违约金后,对方仍有权要求其履行债务
【正确答案】:acd
3、依据《合同法》,法定解除合同的条件有( )。
a.合同履行过程中发生不可抗力
b.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行
c.当事人一方迟延履行主要债务
d.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现
e.合同履行期限届满之前,当事人的行为表明不履行主要债务
【正确答案】:abde
【答案解析】:c中一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内未履行。
4、依据《合同法》的规定,出现( )订立的合同,当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。
a.对方以胁迫手段
b.损害国家利益
c.对方有过错
d.损害当事人利益
【正确答案】:a
【答案解析】:本题考查的是可变更或可撤销合同。
5、可撤销的合同只涉及当事人( )的问题,因此法律对撤销权的行使有一定的限制。
a.违反法律、法规
b.意思表示不真实
c.有重大误解
d.显失公平
【正确答案】:b
【答案解析】:本题考查的是可变更或可撤销合同。
6、缔约过失责任自( )开始产生。
a.发出要约
b.要约生效
c.承诺生效
d.发出承诺
【正确答案】:b
【答案解析】:本题考查的是缔约过失责任。
7、当事人在订立合同过程中,一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实,给对方造成损失的,应承担( )责任。
a.风险损害赔偿
b.缔约过失
c.双倍返还定金
d.违约赔偿
【正确答案】:b 【答案解析】:本题考查的是缔约过失责任。当事人在订立合同过程中,一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实,给对方造成损失的',应承担缔约过失责任。
8、在某单位签订的施工合同中,由于没有明确规定质量的控制原则,应该如何执行合同( )。
a.撤销合同
b.按照自己的意愿履行合同
c.不履行合同
d.按国家标准、行业标准履行
【正确答案】:d
【答案解析】:本题主要考查的知识点是合同的履行原则里的全面履行原则,对不能确定合同的处理方法。
9、下面是合同履行的原则的是( )。
a.全面履行的原则
b.公平履行的原则
c.委托履行的原则
d.公证履行的原则
【正确答案】:a
【答案解析】:本题主要考虑合同的两大履行原则:1.全面履行原则;2.诚实信用原则。
10、建设工程合同如果无效,一般应当采用( )的方法处理。
a.返还财产
b.支付违约金
c.作价补偿
d.赔偿损失
【正确答案】:c
【答案解析】:本题考查的是无效合同。建设工程合同如果无效,一般应当采用作价补偿的方法处理。
监理工程师《合同管理》核心考点
(一)合同形式的概念和分类:合同形式是当事人意思表示一致的外在表现形式。
合同的形式可分为书面形式、口头形式和其他形式。书面形式是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。口头形式是以口头语言形式表现合同内容的合同。其他形式则包括公证、审批、登记等形式。
根据合同形式的产生依据可划分为:法定形式和约定形式。建设工程合同属于法定形式。
例题:《合同法》规定,书面形式包括数据电文,而数据电文包括( )。
a.信件; b.电报; c.电传; d.传真; e.电话记录; 答案:b、c、d。
(二)合同形式的原则:《合同法》在合同形式上的要求是以不要式为原则的。
《合同法》采用不要式原则的原因:1、合同本质对合同形式不作要求;2、市场经济要求不应对合同形式进行限制;3、国际公约要求不应对合同形式进行限制;4、电子技术对合同形式的影响。
(三)合同形式欠缺的法律后果:《合同法》规定的合同形式的不要式原则的一个重要体现还在于:即使法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同,当事人未采用书面形式,但一方已经履行了主要义务,对方接受的,该合同成立。采用合同书形式订立合同的,在签字盖章之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立。
(四)合同的内容:《合同法》规定了合同一般应当包括的条款:(但具备这些条款不是合同成立的必要条件。)
1.当事人的名称或者姓名和住所
2.标的:标的是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。标的的表现形式为物、劳务、行为、智力成果、工程项目等。
3.数量:数量是衡量合同标的多少的尺度,以数字和计量单位表示。数量必须严格按照国家规定的法定计量单位填写,以免当事人产生不同的理解。施工合同中的数量主要体现的是工程量的大小。
4.质量:质量是标的的内在品质和外观形态的综合指标。合同对质量标准的约定应当是准确而具体,对于技术上较为复杂的和容易引起歧义的词语、标准,应当加以说明和解释。对于强制性的标准.当事人必须执行,合同约定的质量不得低于该强制性标准。对于推荐性的标准.国家鼓励采用。当事人没有约定质量标准,如果有国家标准,则依国家标准执行;如果没有国家标准,则依行业标准执行;没有行业标准。则依地方标准执行;没有地方标准.则依企业标准执行。由于建设工程中的质量标准大多是强制性的质量标准,当事人的约定不能低于这些强制性的标准。
5.价款或者报酬:价款或者报酬是当事人一方向交付标的的另一方支付的货币。合同条款中应写明有关银行结算和支付方法的条款。
6.履行的期限、地点和方式:履行的期限是当事人各方依照合同规定全面完成各自义务的时间。履行的地点是指当事人交付标的和支付价款或酬金的地点。包括标的的'交付、提取地点;服务、劳务或工程项目建设的地点;价款或劳务的结算地点。施工合同的履行地点是工程所在地。履行的方式是指当事人完成合同规定义务的具体方法。包括标的的交付方式和价款或酬金的结算方式。履行的期限、地点和方式是确定合同当事人是否适当履行合同的依据。
7.违约责任:违约责任是任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承担的法律责任。当事人可以在合同中约定,一方当事人违反合同时,向另一方当事人支付一定数额的违约金;或者约定违约损害赔偿的计算方法。
(一)要约(在法律上承担责任)
1.要约的概念和条件:要约是希望和他人订立合同的意思表示。提出要约的一方为要约人,接受要约的一方为被要约人。要约应当具有以下条件:(1)内容具体确定;(2)表明经受要约人承诺。要约人即受该意思表示约束。具体地讲,要约必须是特定人的意思表示,必须是以缔结合同为目的。要约必须是对相对人发出的行为,必须由相对人承诺,虽然相对人的人数可能为不特定的多数人。另外,要约必须具备合同的一般条款。
2.要约邀请:要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程,它是当事人订立合同的预备行为,在法律上无须承担责任。这种意思表示的内容往往不确定,不含有合同得以成立的主要内容.也不含相对人同意后受其约束的表示。比如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等,即是要约邀请。商业广告的内容符合要约规定的视为要约。
例题:要约与要约邀请的主要区别在于( )。
e.是否须送达对方。 答案:b、c、d。
3.要约的撤回和撤销
要约撤回,是指要约在发生法律效力之前,欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示。要约人可以撤回要约,撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或同时到达受要约人。
例题:要约人在要约发生法律效力之前.而取消要约的意思表示是( )。
a、新要约; b、撤销要约; c、撤回要约; d、承诺。 答案:c。
要约撤销,是要约在发生法律效力之后,要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销,撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。但有下列情形之一的,要约不得撤销:1、要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销;2、受要约人有理由认为要约是不可撤销,并已经为履行合同做了准备工作。
2004年考题:《合同法》规定,要约撤销的条件是,撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。
a 要约到达对方之前;b.受要约人发出承诺之后;c.受要约人发出承诺之前;d.承诺到达对方之前。 答案:c。
(二)承诺
1承诺的概念和条件:承诺是受要约人作出的同意要约的意思表示。
承诺具有以下条件:(1)承诺必须由受要约人作出。非受要约人向要约人作出的接受要约的意思表示是一种要约而非承诺。(2)承诺只能向要约人作出。(3)承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的,视为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款和报酬、履行期限和履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更,是对要约内容的实质性变更。承诺对要约的内容作出非实质性变更的,除要约人及时反对或者要约表明不得对要约内容作任何变更以外,该承诺有效,合同以承诺的内容为准。(4)承诺必须在承诺期限内发出。超过期限,除要约人及时通知受要约人该承诺有效外.为新要约。
在建设工程合同订立过程中,招标人发出中标通知书的行为是承诺。
2.承诺的期限:承诺必须以明示的方式,在要约规定的期限内作出。要约没有规定承诺期限的,视要约的方式而定。(1)要约以对话方式作出的,应当即时作出承诺,但当事人另有约定的除外。(2)要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限内到达。
3、迟到的承诺:超过承诺期限到达要约人的承诺.按照迟到的原因不同,《合同法》对承诺的有效性作出了不同的区分。(1)受要约人超过承诺期限发出的承诺。除非要约人及时通知受要约人该承诺有效。否则该超期的承诺视为新要约,对要约人不具备法律效力。(2)非受要约人责任原因延误到达的承诺。受要约人在承诺期限内发出承诺,按照通常情况能够及时到达要约人,但因其他原因承诺到达要约人时超过了承诺期限。对于这种情况,除非要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺,否则承诺有效。
例题:若要约的相对人收到要约后,下列哪种行为不是合法承诺( )。
d.第三人超过规定期限作出的答复;e.要约相对人提出实质性的新条件。 答案:b、c、d、e。
4承诺的撤回:承诺的撤回是承诺人阻止或者消灭承诺发生法律效力的意思表示。承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。
(三)要约和承诺的生效:要约各承诺的生效在世界各国有三种规定,1、投邮主义2、到达主义。3、了解主义。到达主义是要求要约、承诺到达受要约人、要约人时生效。我国《合同法》规定.要约到达受要约人时生效。
采用数据电文形式订立合同.收件人指定特定系统接收数据电文的.该数据电文进入该特定系统的时间,视为到达时间;未指定特定系统的,该数据电文进人收件人任何系统的首次时间,视为到达时间。承诺应当以通知的方式作出,根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的除外。承诺的通知送达给要约人时生效。
(四)合同的成立
1.不要式合同的成立:合同成立是指合同当事人对合同的标的、数量等内容协商一致。如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求,则承诺生效时合同成立。
2.要式合同的成立:当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人签字或者盖章时合同成立。需要注意的是,合同书的表现形式是多样的.在很多情况下双方签字、盖章只要具备其中的一项即可。双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点。
当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的,可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。
如果当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式,则必须在合同中约定仲裁条款.因为仲裁是以自愿为原则的。
监理工程师《合同管理》自测题
1、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成,成员人数为( a )以上单数,其中招标人以外的专家不得少于成员总数的( )
a、5人 2/3 b、7人 2/3 c、5人 1/2 d、7人 1/2
2、根据不同的分类方式,工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类,下列不正确的是(b )。
a、项目开发招标 b、项目总承包招标
c、堪察设计招标 d、工程施工招标
3、下列关于施工公开招标的程序排列正确的是( c )
(1)编制招标文件 (2)建设项目报建 (3)投标人资格预审
(4)发放招标文件 (5)开标、评标于定标 (6)签订合同
a、(1)(2)(3)(4)(5)(6) b、(2)(1)(4)(3)(5)(6)
c、(2)(1)(3)(4)(5)(6) d、(1)(2)(4)(3)(5)(6)
4、邀请招标程序是直接向适于本工程的施工单位发出邀请,其程序于公开招标大同小异,不同点主要是没有( a )环节。
a、资格预审 b、招标预备会
c、发放招标文件 d、招标文件的编制和送审
5、招标文件除了在投标须知写明的招标内容外,还应说明招标文件的组成部分。下列关于其的组成部分,说法错误的是(d )。
a、对招标文件的解释是其组成部分 b、对招标文件的修改是其组成部分
c、对招标文件的补充是其组成部分 d、以上说法均不对
6、未中标投标单位的投标保证金,招标单位应尽快退还,一般最迟不得超过投标有效期期满后的( b )。
a、10天 b、14天 c、15天 d、30天
7、工程现场的自然条件应说明 ( c )
a、建设用地面积 b、建筑物占地面积
c、工程所处的位置、现场环境 d、场地平整情况
8、下列不属于资格预审须知的内容是( c )
b、资金来源,说明筹资方式
c、资金数额 d、资格和合格条件要求
9、标底价格( a )
a、由成本、利润和税金等组成 b、仅由成本组成
c、不应考虑人工、材料、机械台班等价格变化因素
d、不包括不可预见费、预算包干费、措施费、现场因素费用、工程风险金等
10、在建设项目管理方式中,“交钥匙管理方式”是指(c )。
a、将勘察设计、设备选购、工程施工、材料供应都委托一家承包商去做。
b、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家承包商去做。
c、将从可行性研究到试车验收的全0部工作都委托给一定工程项目管理公司去做
d、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做
监理工程师《合同管理》模拟题
《建设工程监理合同》约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时,监理人应得到的补偿金额是( )。
a.设备原值×工程使用年限占折旧年限的比率
b.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费
c.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值+管理费
d.设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率
正确答案:c
第 2 题
工程建设单位与某设计单位签订合同,购买该设计单位已完成设计的图样,该合同法律关系的客体是( )。
a.物
b.财
c.行为
d.智力成果
正确答案:d
第 3 题
执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标的物,遇到政府指导价上涨时,交付标的物后的结算应按照( )执行。
a.原价格
b.新价格
c.市场价
d.双方协商的价格
正确答案:a
第 4 题
建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为( )。
a.工程项目投资人所在地
b.工程项目承包人所在地
c.工程项目发包方所在地
d.工程项目所在地
正确答案:d
第 5 题
施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥,由于水泥标号不清楚而将42.5#的水泥当作52.5#水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款,发现问题后,承包人应( )。
a.向人民法院起诉,要求确认该合同无效
b.向人民法院起诉,要求撤销该合同
c.向仲裁机构申请仲裁,要求确认该合同无效
d.向仲裁机构申请仲裁,要求撤销该合同
正确答案:b
第 6 题
建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为( )。
a.工程项目投资人所在地
b.工程项目承包人所在地
c.工程项目发包方所在地
d.工程项目所在地
正确答案:d
第 7 题
下列有关工程师对索赔作出决定的说法中,正确的是( )。
b.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定,对发包人具有强制性的约束力
c.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定
d.工程师的索赔处理决定不需通知发包人
正确答案:a
第 8 题
某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物,需要作清除处理。按照合同条款的约定,承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交( )。
a.索赔报告
b.索赔意向通知
c.索赔依据和资料
d.工期和费用索赔的具体要求
正确答案:b
第 9 题
某施工项目招标,四家投标人的报价和评标价分别为:甲,1800 万元、1870 万元;乙,1850 万元、1890 万元;丙,1880 万元、1820 万元;丁,1990 万元、1880 万元,则中标候选人中排序第一的应为( )。
a.甲
b.乙
c.丙
d.丁
正确答案:c
第 10 题
(2009年)按照fidic《施工合同条件》规定,由于业主原因使分包商受到损失,分包商向承包商提出索赔时,承包商( )。
a.可以拒绝索赔
b.应承担全部责任
c.先行赔偿再向业主追索
d.代替分包商向工程师递交索赔报告
正确答案:d
第 11 题
发包人收到竣工结算报告及结算资料后( )天内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款。
a.7
b.14
c.28
d.35
正确答案:c
第 12 题
某设备制造订购合同,约定订购方先支付合同总价10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化,订购方未按时支付预付款,这是订购方行使的( )。
a.同时履行抗辩权
b.后履行抗辩权
c.不安抗辩权
d.合同中止履行的权利
正确答案:c
第 13 题
某项目招标,经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求,这时应当( )。
a.与相对接近要求的投标人协商,改为议标确定中标人
b.改为直接发包
c.用原招标文件重新招标
d.修改招标文件后重新招标
正确答案:d
第 14 题
如果由于总包商原因造成指定分包商损失,应由( )给予赔偿。
a.建设单位
b.监理单位
c.设计单位
d.总包商
正确答案:d
第 15 题
承包人按国家工程竣工验收的有关规定,向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。双方约定由承包人提供( )的,承包人应按专用条款内约定的日期和份数向发包人提交。
a.竣工图
b.竣工计划
c.竣工决算
d.竣工结算
正确答案:a
第16题
某材料采购合同中,双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货,采购方为避免停工待料,不得不以较高价格紧急采购,为此多付价款20万元(无其他损失),若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为( )。
a.10万元
b.20万元
c.30万元
d.50万元
正确答案:b
监理工程师《合同管理》专项训练
1.下列文件中,不属于建设工程合同订立时已形成的文件是( )。
a.有关单位签署的工程质量保修书
b.施工合同协议书
c.工程量清单
d.工程预算书
2.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图样及设备的基础土建设计文件应由( )进行审查认可。
a.设计人
b.发包人
c.监理工程师
d.设备安装承包商
3.施工合同的组成文件中,结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正,使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。
a.协议书
b.专用条款
c.标准条款
d.质量保修书
4.以下文件均称为施工合同文件的组成部分,但从文件解释顺序来看,不正确的是( )。
a.合同协议书、中标通知书
b.施工合同通用条件、施工合同专用条件
c.标准及有关技术文件、图样
d.投标书、工程量清单
5.《建设工程施工合同(示范文本)》规定的设计变更范畴不包括( )。
a.增加合同中约定的工程量
b.删减承包范围的工作内容交给其他人实施
c.改变承包人原计划的工作顺序和时间
d.更改工程有关部分的标高
6.某施工项目在有放射性污染的环境中施工,则( )。
a.防护措施由发包人完成,费用由承包人承担
b.防护措施由发包人完成,费用也由发包人承担
c.防护措施由承包人完成,费用由发包人承担
d.防护措施由承包人完成,费用也由承包人承担
7.施工中,工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享,由( )。
a.由发包人分担或分享
b.由承包人分担或分享
c.由发包人和承包人另行约定
d.由工程师确认
8.材料采购合同履行中,供货方交付货物的品种、型号、规格、质量不符合合同规定,如果采购方同意利用,应当( )。
a.按原合同价支付
b.按质论价
c.按原合同价的一半支付
d.不支付供货方的运杂费
9.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时,按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,如果是( )。
a.承包人要求使用,由发包人办理相应手续,承包人承担相应费用
b.承包人要求使用,由承包人办理相应手续,发包人承担相应费用
c.发包人要求使用,由发包人办理相应手续,发包人承担相应费用
d.发包人要求使用,由承包人办理相应手续,发包人承担相应费用
1.《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定,承包人对( )的最低保修期限应为5年。
a.地基基础工程
b.屋面防水工程
c.设备安装工程
d.排水管道工程
11fidic《施工合同条件》中约定,因承包商的责任延误竣工时,损害赔偿金为每天1万元,该合同工程的总金额为300万元,而承包该竣工工程的合同价为15万元,延期竣工天数为30天,合同中还约定最高赔偿限额为20万元,则在工程结算时可折减的误期损害赔偿金为( )万元。
a.0.5
b.1.5
c.15
d.20
担。
a.施工承包人
b.建设单位
c.供货方
d.采购方
13在材料采购合同中,由供货方代运的货物,在运输过程中发生的问题由( )负责。
a.供货方
b.运输部门
c.采购方
d.供货方和运输部门共同
14材料采购合同在履行过程中,供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站,且交付数量多于合同约定的尾差,( )。
a.采购方不能拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担
b.采购方不能拒绝提货,多交货的.保管费用应由供货方承担
c.采购方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担
d.采购方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由供货方承担
15按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条件的规定,( )原因造成的工期延误,经工程师确认后工期不予顺延。
a.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计为6小时
b.设计变更和工程量增加
c.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件
d.不可抗力
16当施工的客观条件改变导致承包人增加开支,要求对超出( )的附加开支给予补偿,以挽回不应由承包人承担的经济损失。
a.实际成本
b.计划成本
c.合理成本
d.成本和利润
17fidic《施工合同条件》中,工程师接到承包商申请后的( )天内,如果认为已满足竣工条件,即可颁发工程接收证书。
a.14
b.28
c.36
d.42
18fidic分包合同中,分包商没有按规定的程序及时提出索赔,导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时,( )。
a.承包商也应承担责任
b.承包商不承担责任
c.只可给予工期顺延
d.只给予费用补偿
19依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,索赔事件发生后的28天内,承包人应向工程师递交( )。
a.现场同期记录
b.索赔意向通知
c.索赔报告
d.索赔证据
20将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔,是按照( )进行分类的。
a.合同的目的
b.索赔起因
c.索赔的合同依据
d.索赔事件的损失程度
监理工程师合同管理考试练习
1、 指定分包商由(a)指定或选定。
a、业主
b、承包商
c、设计单位
d、业主和承包商共同
2、 施工合同履行过程中,施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全,属于工程师发出暂停施工的(d)。
a、内外部条件的变化
b、发包人应承担责任的原因
c、协调管理的原因
d、承包人的原因
3、 在建设工程材料采购合同中,由供货方代运的货物,应由(a)在站场提货地点共同验货,以便发现灭失、短少、损坏等情况时,能及时分清责任。
a、采购方和运输部门
b、供货方和采购方
c、供货方和运输部门
d、供货方、采购方及运输部门
4、 在设计合同的履行过程中,由于设计人自身原因,延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间,每延误1d,应减收该项目应收设计费的(b)。
a、1‰
b、2‰
c、3‰
d、5%o
100万元预付款,6月21日由乙向甲交付两辆起重机,但到了5月10日,甲经调查发现乙确已全面停产,经营状况严重恶化。此时甲可以(d),以维护自己的合法权益。
a、终止合同
b、转让合同
c、行使同时履行抗辩权
d、请求对方提供适当担保
6、 下列财产中,不可以作为抵押物的是(c)。
a、抵押人所有的房屋和其他地上定着物
b、抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产
c、耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权
7、 由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的,所产生的后果由(a)承担。
a、采购方
b、供货方
c、代运方
d、采购方和供货方共同
8、 承包人不能按时开工,应在不迟于协议书约定的开工日期前(a)d内,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。
a、7
b、14
c、28
d、30
9、 fidic《土木工程施工分包合同条件》规定,应由承包商承担责任的事件是(d)。
a、拖延支付工程款
b、协调管理不力导致对分包工程施工的`干扰
c、施工图纸有错误
d、分包商执行承包商代表指令导致的索赔
10、 根据fidic《施工合同条件》的规定,保留金是按合同约定从(d)中相应扣减的一笔金额。
a、合同价内的暂列金
b、业主应交付的预付款
c、承包商应交付的定金
d、承包商应得的工程进度款
11、关于抵押权实现的表述中,不正确的是(d)。
a、抵押物折价或者拍卖、变卖后,其价款超过债权数额的部分归抵押人所有
b、抵押物折价或者拍卖、变卖后,其价款不足部分由债务人清偿
12、施工合同履行过程中,单机无负荷试车时,承包人应在试车前48 h内向工程师发出要求试车的书面通知,通知的内容不包括(d)。
a、试车内容
b、试车时间
c、试车地点
d、对承包人的要求
13、关于质押的表述中,不正确的是(a)。
a、质权是一种法定的担保物权,以转移占有为特征
b、债务人或者第三人为出质人,债权人为质权人,移交的动产或权利为质物
d、质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有,以担保债权履行的担保
14、 fidic《施工合同条件》规定,所签合同内注明的完
为(b)。
a、缺陷通知期
b、合同工期
c、合同有效期
d、施工期
定,下列表述中正确的是(c)。
a、合同无效,但已履行部分双方不再返还
b、合同无效,已履行部分双方返还
c、合同已成立,甲公司承担违约责任
d、合同未成立,已履行部分双方相互返还
16、工程建设施工过程中,(c)是最为常用的一种担保方式。
a、定金
b、留置
c、保证
d、质押
17、按照《合同法》,债权人决定将合同中的权利转让给第三人时,转让行为(d)
a、必须征得对方同意
b、无须征得对方同意,也无须通知对方
c、无须征得对方同意,但应提供担保
d、无须征得对方同意,但要通知对方
18、下列关于“缔约过失责任”的说法中,正确的是(c)。
a、当事人履行义务不符合合同约定,给对方当事人造成损失的,应承担赔偿责任
b、当事人按照合同约定履行义务时,给第三人造成损失的,应承担赔偿责任
c、订立合同时,一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的,应承担赔偿责任
d、订立合同时,当事人因判断失误对自身受到的损失应自负
19、施工合同履行过程中,某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格,则(b)。
a、承包人承担全部费用,工期相应顺延
b、发包人承担全部费用,工期相应顺延
c、发包人承担全部费用,工期不予顺延
d、承包人承担全部费用,工期不予顺延
20、担保方式中的保证,在实际运用过程中应理解为(b)。
a、保证人和债务人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定给予赔偿
b、保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按约定履行债务
c、债务人和债权人约定,当债务人不履行债务时,由保证人代为履行债务
d、债务人和债权人约定,债务人向债权人保证履行合同义务
21、 合同约定的工期,是指在(a)中写明的时间与施工过程中遇到合同约定,经过工程师确认应给予承包人顺延工期之和。
a、协议书
b、通用条款
c、专用条款
d、附件
22、 关于提前或者部分履行合同的说法中,不正确的是(d)。
a、提前或者部分履行合同会给债权人行使权利带来困难或者增加费用
b、提前履行是指债务人在合同规定的履行期限到来之前就开始履行自己的义务
c、部分履行是指债务人没有按照合同约定履行全部义务而只履行了自己的一部分义务
d、债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务,由此增加的费用由债权人承担
23、 fidic《施工合同条件》通用条款规定,为了帮助承包商解决订购大宗主要材料和设备所占用资金的周转,订购物资经工程师确认合格后,按发票价值的(c)作为材料预付的款额,包括在当月应支付的工程进度款内。
a、50%
b、65%
c、80%
d、95%
24、 下列关于施工合同履行过程中竣工前的单机无负荷试车的说法中,不正确的是(c)。
a、安装工程具备试车条件时,由承包人组织试车
b、承包人应在试车前48 h内向工程师发出要求试车的书面通知
c、试车记录由发包人准备
d、试车合格,工程师在试车记录上签字
25、 由于发包人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止,无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔,这种索赔叫做(a)。
a、合同被迫终止的索赔
b、意外风险和不可预见因素索赔
c、工程加速索赔
d、工程变更索赔
26、 工程师判定承包人索赔成立的条件不包括(d)。
b、与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误
c、承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告
d、索赔意向通知必须在28 d内提交
27、 fidic《施工合同条件》规定,将合同争议提交争端裁决委员会决定的,裁决委员会应在收 到争议文件后(d)d内做出合理的裁决。
a、15
b、28
c、72
d、84
28、 招标代理机构评标委员会的专家人选,应是从事相关领域工作满(d)年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员。
a、3
b、5
c、6
d、8
29、 fidic《施工合同条件》通用条款中未明确规定业主必须向承包商提供(c),具体工程的合同内是否包括此条款,取决于业主主动选用或融资机构的强制性规定。
a、投标保函
b、履约保函
c、支付保函
d、预付款保函
30、 fidic《施工合同条件》规定,自工程接收证书中写明的竣工日开始,至工程师颁发履约证书为止的日历天数称为(b)。
a、缺陷通知期
b、施工期
c、合同有效期
d、合同工期
监理工程师合同管理知识点
监理工程师合同管理知识点(精选)
引导语:在项目管理中,合同管理是一个较新的 管理职能。以下是小编整理的监理工程师合同管理知识点(精选),欢迎参考!
《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)分则部分将合同分为15类:买卖合同;供用电、水、气、热力合同;赠与合同;借款合同;租赁合同;融资租赁合同;承揽合同;建设工程合同;运输合同;技术合同;保管合同;仓储合同;委托合同;行纪合同;居间合同。这可以认为是合同法对合同的基本分类,合同法对每一类合同都作了较为详细的规定。
其他分类是侧重学理分析的,虽然合同法中也有涉及。
计划合同是依据国家有关计划签订的合同;非计划合同则是当事人根据市场需求和自己的意愿订立的合同。虽然在市场经济中,依计划订立的合同的比重降低了,但仍然有一部分合同是依据国家有关计划订立的。对于计划合同,有关法人、其他组织之间应当依照有关法律、行政法规规定的权利和义务订立合同。
双务合同是当事人双方相互享有权利和相互负有义务的合同。大多数合同都是双务合同,如建设工程合同。单务合同是指合同当事人双方并不相互享有权利、负有义务的'合同。如赠与合同。
诺成合同是当事人意思表示一致即可成立的合同。实践合同则要求在当事人意思表示一致的基础上,还必须交付标的物或者其他给付义务的合同。在现代经济生活中,大部分合同都是诺成合同。这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。
主合同是指不依赖其他合同而独立存在的合同。从合同是以主合同的存在为存在前提的合同。主合同的无效、终止将导致从合同的无效、终止,但从合同的无效、终止不能影响主合同。担保合同是典型的从合同。
有偿合同是指合同当事人双方任何一方均须给予另一方相应权益方能取得自己利益的合同。而无偿合同的当事人一方无须给予相应权益即可从另一方取得利益。在市场经济中,绝大部分合同都是有偿合同。
如果法律要求必须具备一定形式和手续的合同,称为要式合同。反之,法律不要求具备一定形式和手续的合同,称为不要式合同。
注册监理工程师《合同管理》习题
我们要振作精神,下苦功学习。下苦功,三个字,一个叫下,一个叫苦,一个叫功,一定要振作精神,下苦功。应届毕业生考试网小编为大家编辑整理了注册监理工程师《合同管理》精选习题,共20题。供各位考生分享。
第 1 题
某项目施工过程中,由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害,()应当由发包方承担。
a.承包方人员伤亡损失
b.发包方人员伤亡损失
c.承包方施工设备损坏的损失
d.运至施工场地待安装工程设备的损害
e.工程修复费用
正确答案:bde
第 2 题
(2008年)工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有()。
a.施工投标保证
b.施工合同履约保证
c.施工合同支付保证
d.工程预付款保证
e.施工合同工程款垫支保证
正确答案:abd
第 3 题
下列证据中,能够作为承包商索赔有效证据的有()。
a.招标文件
b.招标阶段现场考察时,招标人对承包人所提问题的口头解答
c.技术文件中提供的地质资料
d.工程师发布的书面指令
e.检查和试验记录
正确答案:cde
第 4 题
索赔报告的内容应包括()。
a.双方的责任
b.索赔的依据
c.索赔要求补偿的款项
d.事件发生的原因
e.工期展延天数
正确答案:bcde
第 5 题
fidic《施工合同条件》规定,工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时就()发布变更指令。
a.改变合同中任何工作的数量
b.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施
c.改变工程任何部分标高、位置和尺寸
d.改变任何工作的质量
e.改变原定施工顺序和时间安排
正确答案:acde
第 6 题
(2008年)某监理合同履行过程中,由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容,延长了持续时间。这种情况下监理人应()。
a.及时通知委托人变动后果
b.延长完成监理任务的时间
c.终止监理合同中增加内容的执行
d.追索委托人的违约金
e.申请支付附加工作的报酬
正确答案:abe
第 7 题
下列有关格式条款的表述中,错误的有()。
a.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款
b.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效
c.当格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款
d.如果对争议条款有两种解释时,应做出有利于提供格式条款方的解释
e.如果对争议条款有两种解释时,应做出不利于提供格式条款方的解释
正确答案:ad
第 8 题
在项目招标的中标通知书发出后,招标人和中标人应按照()订立书面合同。
a.招标公告
b.招标文件
c.投标文件
d.评标价格
e.最后谈判达成的降价协议
正确答案:bc
第 9 题
依据《合同法》,法定解除合同的条件有()。
a.合同履行过程中发生不可抗力
b.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行
c.当事人一方迟延履行主要债务
d.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现
e.合同履行期限届满之前,当事人的行为表明不履行主要债务
正确答案:bde
第 10 题
下列关于要约的撤回和撤销的说法中,不正确的是()。
a.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力
b.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人
c.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人
d.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人
e.撤销要约的通知可以在受要约人发承诺通知的同时到达受要约人
正确答案:be
第 11 题
(2009年)依据《合同法》,当债务人的行为可能造成债权人权益受到损害时,债权人可以行使撤销权。债务人的行为包括()。
a.无偿转让财产
b.怠于行使到期债权
c.放弃到期债权
d.受让人知道情况下,以明显不合理低价转让财产
e.未按约定提供担保
正确答案:acd
第 12 题
在抵押合同中,某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。
a.土地使用权
b.城市房地产
c.车辆
d.机器
e.土地所有权
正确答案:abc
第 13 题
承包商编制施工进度计划的.内容一般应包括()。
a.实施工程的进度计划
b.每个指定分包商施工各阶段的安排
c.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间
d.保证计划实施的说明文件
e.计划实施工程的总工期是否与合同的约定一致
正确答案:abcd
第 14 题
按照《建设工程施工合同》通用条款的规定,对发包人和承包人有约束力的合同文件包括()。
a.招标公告
b.招标文件
c.投标书
d.工程量清单
e.中标通知书
正确答案:cde
第 15 题
(2008年)在fidic的《施工合同条件》中,指定分包商与一般分包商的不同之处表现在()等方面。
a.选择分包单位的权利不同
b.分包合同的工作内容不同
c.分包合同的当事人不同
d.工程款的支付开支项目不同
e.建设单位对分包商利益的保护不同
正确答案:abde
第 16 题
下列选项中,有关不可抗力发生后合同管理的表述,正确的是()。
a.不可抗力事件继续发生,承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况
b.承包人在不可抗力事件结束后24小时内向工程师通报受灾情况和损失情况
正确答案:acde
第 17 题
监理合同中除正常的监理工作外,还包括附加监理工作和额外监理工作。下列工作中属于额外监理工作的有()。
a.由于工程设计变更而需要延长的监理工作
b.由于承包人延误竣工而延长的监理工作
c.发包人因承包人严重违约解除合同后,监理人的善后工作
d.不可抗力影响消失后,恢复监理业务前的准备工作
e.由于第三方的原因导致竣工时间延长而增加的监理工作
正确答案:cd
第 18 题
工程师对承包人提出的索赔进行审查时,承包人可以提供的证据包括()
a.施工现场记录
b.各类财务凭证
c.合同履行过程中往来信函
d.招标文件
e.汇率变化表
正确答案:abce
第 19 题
某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成,其中2人为招标人代表,3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求,评标委员会成员的修改方式可为()。
a.只减少1名招标人代表
b.减少1名招标人代表,同时增加1名招标人以外的专家
c.招标人代表不变,增加1名招标人以外的专家
d.招标人代表不变,增加2名招标人以外的专家
e.招标人代表不变,增加4名招标人以外的专家
正确答案:bde
第 20 题
现场交货的到货检验中数量验收的方法主要有()。
a.衡量法
b.物理实验法
c.理论换算法
d.查点法
e.抽检实验法
正确答案:acd
监理工程师《合同管理》巩固题
某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动,这种行为属于 ( )。
a.法定代理
b.表见代理
c.指定代理
d.委托代理
正确答案:d,
当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的,应办理抵押登记,抵押合同自( )起生效。
a.签订之日
b.登记之日
c.担保之日
d.清偿之日
正确答案:b,
质权是一种约定的担保物权,以( )为特征。
a.转移占有
b.约定保证期间
c.债权人优先受偿
d.转让办理登记
正确答案:a,
中标的投标人在签订合同时,招标人对施工投标保函应在( )后退还。
a.业主提交履约担保
b.投标有效期
c.撤销投标书
d.保证书退还
正确答案:b,
下列代理种类中,( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理 方式。
a.法定代理
b.表见代理
c.委托代理
d.指定代理
正确答案:a,
合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中,关于承诺期限的表述有误的是( )。
a.信件未载明日期的,自接收到该信件的'日期开始计算
b.要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限内到达
c.要约以信件或者电报作出的,承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算
d.要约以对话方式作出的,应当即时作出承诺,但当事人另有约定的除外
正确答案:a,
甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则 此合同自( )无效。
a. 4月1日
b. 5月1日
c. 5月20日
d. 6月30日
正确答案:a,
某采购员受a企业授权去b公司采购设备,在采购过程中,该采购员用盖有a企业公章的 空白合同文本,与b公司签订了购买包装材料的合同,则( )。
a.合同无效,由采购员向b公司进行赔偿
b.合同有效,但货款应由采购员承担 c.合同无效,a企业可能退货
d.合同有效,货款应由a企业支付
正确答案:d,
下列合同内容中,( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。
a.质量
b.数量
c.标的
d.价款或者报酬
正确答案:c,
材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后,采购方再付款结算,若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准,采购方有权拒付货款,这是采购方行 使的( )。
a.不安抗辩权
b.同时履行抗辩权
c.后履行抗辩权
d.合同中止履行的抗辩权
正确答案:c,
建设工程招标管理中,关于定标程序的表述,不正确的是( )。
a.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
b.招标人确定中标人后30天内,应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
c.确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
正确答案:b,
设计招标文件中,关于编制设计要求文件应兼顾的方面,下列说法中错误的是( )。
a.严格性
b.完整性
c.灵活性
d.系统性
正确答案:d,
执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标的物,遇到政府指导价下降时,交付标的物 后的结算应按照( )执行。
a.新价格
b.市场价
c.原价格
d.双方协商的价格
正确答案:a,
某建设工程物资采购合同,供货方收取采购方定金为8万元,由于供货方违约,按合同约定 的违约金为20万元,则供货方应支付( )万元的违约金。
a.8
b. 16
c.20
d. 28
正确答案:c,
依据监理合同示范文本规定,关于委托人义务,下列说法中正确的是( )。
a.在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密
b.对建设工程有关事项和工程设计提出建议
c.负责合同的协调管理工作
d.在双方议定的时间内,免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料
正确答案:d,
招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察,其费用( )。
a.由招标人承担
b.由投标人承担
c.由双方平均分配
d.由双方协商解决
正确答案:b,
公开招标和邀请招标均应举行开标会议,应由( )主持。
a.招标人
b.投标人
c.招标监督机构
d.监理工程师
正确答案:a,
在开标时,如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封,则应( )。
a.将其退还投标人进行密封
b.进入初评阶段后确定为无效投标文件
c.作为无效投标文件,不再进入评标
d.在详评阶段将其确定为无效投标文件
正确答案:c,
对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件( )。
a.归入无效投标书
b.不再进入详评
c.仍属于有效投标书
d.予以淘汰
正确答案:c,
全部施工内容只发一个合同包招标,招标人仅与一个中标人签订合同,则在施工过程 中( )。
a.管理工作比较简单,但有能力参与竞争的投标人较少
b.管理工作比较复杂,但有能力参与竞争的投标人较少
c.管理工作比较复杂,但有能力参与竞争的投标人较多
d.管理工作比较简单,但有能力参与竞争的投标人较多
正确答案:a,