通过制定合同协议，可以有效减少合作中的风险和纠纷，提高合作的安全性和稳定性。如果您对合同协议的内容和格式有所疑问，请查看下面的范例以获得更多启示。
注册监理工程师考试《合同管理》习题
1.甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有(bde )。
a.合同主体不变，仍为甲乙公司
b.转让必须征得乙公司同意
c.丙公司只能对甲公司行使抗辩权
d.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任
e.丙公司应承担与主债务有关的从债务
2.合同履行中当事人承担违约的责任形式有( abce)。
a. 支付违约金 b. 赔偿损失
c. 采取补救措施 d. 追缴财产
e. 继续履行
3.建筑工程一切险的保险责任期限自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起，至(ad )之日止，以先发生者为准。
a.工程所有人签发完工验收证书
b.承包人完成施工任务
c.工程所有人组织工程验收
d.工程所有人实际占用全部工程
e.保修期满
4.关于合同成立时间的说法，正确的是(abd )。
a.要式合同自双方当事人签字时成立
b.不要式合同在承诺生效时成立
c.要式合同在承诺生效时成立
d.以信件订立的.合同在签订确认书时成立
e.以数据电文订立的合同在承诺生效时成立
5.关于合同撤销权说法正确的是( abce)。
a.可撤销合同只涉及当事人意思表示不真实的问题
b.具有撤销权的人自知道或应该知道撤销事由之日起1年内未行使撤销权，该权消灭
c.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或以自己的行为放弃撤销权
d.合同撤销的后果与合同无效的后果不同
e.当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提
6.委托监理合同中，属于监理人的义务包括(abd )。
a.按合同约定派驻人员
b.使用委托人提供的设施完成工作后应归还
c.将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方
d.负责工程施工中有关各方的协调管理
e.负责办理施工有关的行政批准手续
7.由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场费，发包人应承担的责任包括( abc)。
a.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算
b.工期按实际延误的工日顺延
c.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费
d.付给勘察机构适当的利润
e.继续提供必要的生活条件
8.建设工程施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容不包括(bd )。
a.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地
b.提供和维护非夜间施工使用的照明
c.开通施工场地与城乡公共道路的通道
d.保证施工场地清洁，符合环境卫生管理有关规定
e.确定水准点与坐标控制点，并进行现场交验
9.依据施工合同示范文本规定，施工中涉及的应由承包人承担的费用不包括( abd)。
a.施工中发现文物的保护费用
b.承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费
c.承包人施工中出现安全事故的相应费用
d.施工现场内第三方人员的生命财产保险费
e.超出设计图纸范围工程量中的材料费
10.当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据包括(abe )。
a.工程师书面指令
b.施工会议纪要
c.招标文件中的投标须知
d.招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答
e.检查和试验记录
注册监理工程师考试《合同管理》试题及答案
1、要约的撤销通知应在 ( ab )到达受要约人。
a受要约人发出承诺通知之前 b要约到达被要约人之后
c要约未发出之前 d要约同时到达受要约人 e要约生效之后
2、如果要约没有确定承诺期限，承诺应按 ( de )处理。
a按法律自定期限 b无期限永久有效 c一年的要约期限
d要约以对话方式作出的，应当即时做出承诺，但当事人另有约定的除外
e、要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限到达
3、合同内容不明确，如质量要求不明确，可按 ( abc )规定执行。
a按国家标准 b行业标准 c通常标准
c符合合同的特定标准 e合同一方的意思标准
4、下列情形属于要约失效的有 ( de )
a要约人确定了承诺期限 b拒绝要约的通知到达要约人
c要约人依次撤销要约 d。承诺期届满，受要约人未做出承诺
e受要约人对要约的内容做出实质性变更
5、有下列情形之一的，合同的权利义务终止的是( acde )
a合同解除 b债务人免除债务 c，债权债务同归于一人
d债务相互抵消 e债权人依法将标的物提存
6、下列选项的修改或增补是对要约内容实质性变更的是 ( abd )
a合同标的 b合同质量 c增加有建议性条款
d合同的报酬 e增加说明条款
7、下面情况可以中断履行债务的'是 ( abcd )
a经营状态严重恶化 b丧失商业信誉 c转移财产、抽逃资金，以逃避债务
d有丧失或者可能丧失债务能力 e当事人无确切证据中断履行债务
8、《合同法)第七十九条规定了三种不得转让的债权 ( cde )
a公益性债权 b私人债权 c根据合同性质不得转让
d根据当事人约定 e依照法律不得转让
9、合同成立与合同生效是两个对立且相对独立的概念，两者区别表现为 ( ac )。
a合同成立是解决合同是否存在的问题，而合同生效是解决合同效力的问题
b合同成立是解决合同效力的问题，而合同生效是解决合同是否存在的问题
10、下列属于可撤销合同特征的是 ( abde )。
a使可撤销合同效力消失的取决权仅在于撤销权人的意思
b可撤销合同在未被撤销以前属于有效合同
c撤销权一旦行使，合同成立之时的效力就消失
d合同具有可撤销因素，但撤销权人未有撤销行为，合同仍然有效
e、合同具有可撤销因素，合同可以部分有效，部分无效
11、承诺是受要约人同意要约的意思表示。根据 《合同法》的规定，承诺生效应符合(acd )
a承诺必须由受要约人向要约人作出 b承诺可以由要约人向受要约人作出
c，承诺的内容应当与要约的内容相一致 d受要约人应当在承诺期限内作出承诺
e承诺应以通知的方式作出
12、《合同法》规定合同一般包括 ( abce )
a当事人的名称或者姓名和住所 b合同当事人权利义务共同指向的对象
c履行期限、地点和方式 d质量即对标的计量
e质量即标的的内在素质和外观形态的综合
13、合同是平等主体的 ( ade )之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
a自然人 b合同人 c代理人 d法人 e其他组织
14、合同可变更、撤销的条件是 ( cde )。
15、合同的订立当事人条件 ( cd )
a 、自然人 b代理人 c具有相应的民事权利能力
d具有相应的民事行为能力 e依法可委托的代理人
16、下列情况可以变更合同的有 ( ae )
a甲、乙共同协商，达成一致协议;
b甲以胁迫手段使乙签订合同
c甲对合同变更内容不明确
d甲、乙两方对合同变更的内容定义与原合同找不出本质区别
e，一方因不能履行合同，而愿意变更或撤销条款合同
17、下列情形使格式合同无效的有 ( bd )
a一方对条款理解不明 b一方加重对方责任 c、一方免除对方责任
d、一方排除对方主要权利的 e、一方向对方做出口头承诺的
18、当事人订立合同，采用的方式有 ( ad )。
a要约 b格式条款合同 c合同示范文本 d承诺 e协商
19、下列不是订立合同的过程的是 ( bcd )。
a提出要约 承诺 签字、盖章 合同成立
b承诺 要约 签字盖章 合同成立
c承诺 协议 签字盖章 合同成立
d协议 承诺 签字盖章 合同成立
e要约 承诺
20、要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应符合的规定是 ( bc )
a、内容详尽、具体 b、内容要确定 c要约人受意思约束
d要约人受自己意思约束 e要约限定其在一定期限做出承诺的意思表示
注册监理工程师《合同管理》预测试题
1.根据《建设工程委托监理合同》规定，监理人对(ace)有建议权。
a.生产工艺设计变更。
b.工程分包人的资格。
c.确定设计标准。
d.调换承包人工作不力的有关人员。
e.选择工程总承包人。
2.监理人的附加工作包括(cde)。
a.非监理人原因而终止的监理业务的善后工作。
b.恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。
c.非监理人原因使监理工作延误增加的工作量。
d.非监理人原因承包合同不能按时竣工而延长的监理时间。
e.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准。
3.我国现行的监理费计算方法有(abcd)。
a.按监理工程概预算的百分比计算。
b.按参与监理工作的年度平均人数计算。
c.由甲乙双方按商定的其他方法计算。
d.中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定。
e.按委托人提出的方法。
4.关于监理人的责任限度说法错误的是(de)。
a.监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任。
b.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责。
c.不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任。
d.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任。
e.因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任。
5.设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括(ad)。
a.发包人与设计协商并经设计人同意。
b.设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同。
c.该部分设计成果需经设计人审查批准。
d.设计人不对该部分的设计质量承担责任。
e.设计人对该部分设计未能按时交付承担责任。
6.下列关于对设计错误的处理正确的是(bce)。
a.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变。
c.损失严重的，应向发包人支付赔偿金。
d.赔偿金累计总额应不超过设计费用。
e.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分比计算，写入相关条款。
7.设计人在各设计阶段的工作任务是(abcd)。
a.编制方案设计b.费用的支付。
c.设备设计的编制d.参加初步审查。
e.参与工程施工招标。
8.下列各项中同属于勘察和设计合同示范文本条例的是(abce)。
a.发包人应提供的资料b.费用的支付。
c.双方责任d.工程概况。
e.违约责任。
9.不适用固定价格合同的工程项目是(ade)。
a.工期较长工程b.工期较短工程。
c.施工简单工程d.施工复杂工程。
e.紧急工程。
10.按施工合同示范文本规定，应由承包人承担的工作不包括(ab)。
a.确定水准点和坐标控制点。
b.将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点。
c.提供进度统计报表。
d.提供和维修围栏设施。
e.做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护。
11.关于固定总价合同说法中错误的是(ab)。
a.固定总价合同的价款是不可调整的。
b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同，但单价合同不属于。
c.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担。
e.在约定的风险范围内合同价款不做调整。
12.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有(ab)。
a.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求。
b.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收。
c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格。
d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单包人单独进行的试车记录。
e.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求。
13.关于对工程量确认的说法中错误的是(ce)。
a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计算。
b.承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效。
c.工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加。
d.承包人原因造成返工的工程量不予计量。
e.工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效。
14.下列关于竣工验收的提法正确的是(ae)。
a.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收。
b.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书。
c.工程严禁任何部分甩项竣工。
d.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过之日。
e.竣工验收合格的工程移交发包人使用。
15.下列关于合同价款说法中错误的是(cde)。
a.标准化合同协议书内要求填写合同价款。
b.非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内。
d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况。
e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出。
16.发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则应做的工作不包括(ace)。
a.向承包人发出必须提前竣工的指令b.与承包人协商并签订提前竣工协议。
c.负责修改施工进度计划d.为承包人提供赶工的便利条件。
e.减少对工程质量的检测试验项目。
施工合同条件规定的指定分包商，其特点不包括(ac)。
a.由业主选定并管理。
b.与承包商签订合同。
c.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支。
d.承担不属于承包商应完成工作的施工。
e.由承包商负责协调管理。
18.按照fidic施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述错误的是(ac)。
a.当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告。
b.当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提出索赔要求。
c.当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担。
d.由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理。
e.分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任。
19.关于争端裁决委员会成员的说法错误的是(ac)。
a.双方提名的成员代表各自的单方利益。
b.成员不得在业主、承包商或工程师处担任职务。
c.提交仲裁时，可以继续被任命为仲裁人。
d.委员会中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益。
e.没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议。
20.在fidic《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括(abe)等。
a.不可预见的外界条件。
b.施工中遇到文物和古迹。
c.异常不利的气候条件。
d.业主或其他承包人的干扰。
e.后续法规的调整。
注册监理工程师合同管理重点考试题
为了帮助考生们更顺利地通过考试，下面是小编为大家搜索整理的注册监理工程师合同管理重点考试题，欢迎参考学习，希望对大家有所帮助!
1.监理公司取得法人资格的时间为( )日。
a.注册资金到位
b.公司成立
c.工商行政管理机关核准登记
d.建设行政主管部门颁发资质证书
2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。
a.委托代理 b.法定代理 c.指定代理 d.转代理
3.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的( )担保。
a.留置 b.保证 c.定金 d.质押
4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金。拍卖房产得款400 万元，拍卖费用10 万元，则施工企业欠银行的债务( )。
a.全部消灭
b.还有100 万元
c.还有150 万元
d.还有180 万元
5.下列文件中，属于订立合同要约文件的是( )。
a.招标公告
b.资格预审合格通知书
c.投标书
d.中标通知书
6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。依据《合同法》，应按( )的市场价格履行。
a.订立合同时订立地
b.履行合同时订立地
c.订立合同时履行地
d.履行合同时履行地
7.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照( )执行。
a.原价格
b.新价格
c.市场价
d.双方协商的价格
8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。
a.自行
b.请求主管部门
c.请求人民法院
d.请求工商行政管理部门
9.下列有关无效合同的说法中，错误的是( )。
a.无效合同从订立时起就没有法律效力
b.建设主管部门有权确认合同无效
c.一方当事人无权确认合同无效
d.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行
10.按照《合同法》规定，要约人撤销要约的'通知应在( )到达受要约人，才能取消该项要约。
a.要约到达受要约入之前
b.受要约人发出承诺通知之前
c.承诺通知到达要约人之前
d.受要约人发出承诺通知之后
11.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为( )目。
a.要约生效
b.承诺生效
c.附生效条件的合同条件具备
d.附生效期限的合同期限届至
12.下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是( )。
a.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任
c.订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负
d.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任
13.依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为( )。
a.必须征得对方同意
b.无须征得对方同意，但应提供担保
c.无须征得对方同意，但要通知对方
d.无须征得对方同意，也无须通知对方
14.因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的( )条款仍对双方具有约束力。
a.质量 b.工期 c.解决争议 d.结算
15.依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是( )。
a.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决
b.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决
c.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁
d.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖
16.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是( )。
a.发布招标公告、开标、审查投标人资格
b.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格
c.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件
d.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件
17.下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是( )。
a.由招标人组织，费用也由招标入承担
b.由招标人组织，费用由投标人承担
c.由投标人组织，费用也由投标人承担
d.由投标人组织，费用由招标人承担
18.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是( )。
a.投标人 b.招标人
c.招标代理机构人员
d.招标单位的纪检部门人员
19.招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是( )。
a.通知中标结果并退还投标保证金
b.通知中标结果，但不退还投标保证金
c.不通知中标结果，也不退还投标保证金
d.不通知中标结果，但退还投标保证金
20.某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800 万元、1870 万元;乙，1850 万元、1890 万元;丙，1880 万元、1820 万元;丁，1990 万元、1880 万元，则中标候选人中排序第一的应为( )。
a.甲 b.乙 c.丙 d.丁
cabdc cacbb bdcdb bbaac
注册监理工程师考试《合同管理》训练题
1.在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用(b)的方式请投标人予以说明。
a.书面形式 b.澄清问题会
c.口头形式 d.询问
2.为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，因此不同标的招标需满足相应的条件，下列条件中不属于招标前期应满足的要求是(d)。
a.立项批准 b.资金到位
c.报建批准 d.成立法人
3.采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括(a)。
a.以评标价最低的标书为最优
b.以投标报价最低的标书为最优
c.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价
d.中标后按评标价格签订合同价
4.一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为(b)。
a.各自承担自己的损失
b.甲方赔偿乙方1万元损失
c.甲方赔偿乙方2万元损失
d.甲方赔偿乙方4万元损失
5.下列选项中不能作为抵押的是(b)。
a.抵押人依法有权处分的`国有土地使用权
b.土地所有权
c.抵押人所有的机器、交通工具
d.抵押人的房屋及地上定着物
6.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，(b)日合同成立。
a.要约生效
b.承诺生效
c.双方当事人签字或者盖章
d.附生效期限的合同期限界至
7.合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的(d)关系。
a.债权人与债务人
b.代理人与被代理人
c.法人与自然人
d.权利与义务
8.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则(d)。
a.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行
b.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行
c.无论上涨还是下降均按新价格执行
d.无论上涨还是下降均按原合同价格执行
9.下列财产中，(a)可作为抵押物进行抵押。
a.抵押人所有的房屋
b.抵押人有权使用的集体土地所有权
c.依法被查封的财产
d.抵押人所有的支票
10.合同法律关系的客体不包括(b)
a.物
b.法人
c.行为
d.智力成果
注册监理工程师《合同管理》考试题
1.《建设工程委托监理合同》的标的是( )。
a.技术 b.服务 c.行为 d.酬金
答案b
2.专用条件是对通用条件的( )。
a.补充 b.修改 c.补充和修改 d.解释说明
答案c
3.委托监理合同的通用条件是( )。
a.标准条件 b.修改条件 c.专用条件 d.补充条件
答案a
4.委托人和监理人签订合同的根本目的是( )。
a.选择合适的监理单位
b.确定监理的范围
c.监理报酬的计算
d.明确双方的权利和义务关系
答案d
5.在选择工程施工分包单位方面，监理人有( )。
a.选定权 b.批准权和否决权 c.建议权 d.直接指定权
答案b
6.监理人获得奖励办法可根据( )，在专用条件相应的条款内写明。
a.双方协商确定的办法
b.当地的标准水平
c.国家颁布的合理化建议奖励办法
d.监理人的要求
答案c
7.由于非监理人的原因而使监理工作暂停超过( )以上，监理人可按照规定，单方面终止合同。
a.一个月 b.二个月 c.五个月 d.六个月
答案d
8.委托监理合同赋予监理人的权利不包括( )。
a.获得酬金权利
b.终止合同权利
c.获得奖励的权利
d.工程设计的建议权
答案d
9.监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令不包括( )。
a.开工令 b.停工令 c.复工令 d.验收令
答案d
10.《建设工程委托监理合同》规定，下列( )应属于附加监理工作的范围。
a.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划
b.不可抗力事件发生后的善后工作
d.发包人要求监理人协助办理的.与政府行政管理部门的外部协调工作
答案d
11.监理合同示范文本规定，因( )，属于监理服务的额外工作。
a.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间
b.委托人要求增加的监理工作范围
c.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作
d.承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容
答案c
12.关于委托人提供物质服务的说法，错误的是( )。
a.属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人
b.如果约定应由委托人提供的设备而由监理人自备，应给监理人适当的经济补偿
c.物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件
d.一般不包括交通设备、办公用房和生活用房
答案d
13.关于委托人提供的人员服务说法错误的是( )。
a.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员
b.涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示
c.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责
d.人数和服务时间应在专用条件中写明
答案b
14.按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中，( )不违反监理人员应遵守的职业道德。
a.向其他人泄露委托人申明的秘密
b.从承包方获取提前工期奖金
c.帮助承包人完善施工组织设计
d.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔
答案c
15.监理合同生效日指的是( )。
a.合同签字日
b.合同履行日
c.合同磋商日
d.合同起草日
答案a
16、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应( )。
a、由承包商承担的风险责任
b、给予费用补偿并顺延工期
c、给予费用补偿但不顺延工期
d、给予工期顺延但不给费用补偿
答案d
17、fidic《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指( )。
a、工程保修期
b、承包商的施工期
c、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
d、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
答案a
18、下列财产中，( )不得抵押。
a、土地所有权 b土地使用权 c、房屋 d、交通运输工具
答案a
19、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( )
b、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
d、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
答案b
20、合同争议的解决顺序为( )
a、和解—调解—仲裁—诉讼
b、调解—和解—仲裁—诉讼
c、和解—调解—诉讼—仲裁
d、调解—和解—诉讼—仲裁
答案a
注册监理工程师《合同管理》预测试题
1.下列关于合同价款说法正确的是()。
a.标准化合同协议书内要求填写合同价款。
b.非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内。
d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况。
e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出。
答案ab。
2.关于固定价格合同说法正确的是()。
a.合同的价款是不可调整的。
b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同，但单价合同不属于。
c.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担。
e.在约定的风险范围内合同价款不再调整。
答案cde。
3.有关成本加酬金合同的正确描述是()。
a.合同双方分担风险。
b.一般用于工期较长的工程合同中。
c.发包人负担工程成本。
d.发包人支付承包人酬金。
e.可用于灾后修复工程。
答案cde。
4.发包人原因延期开工时，工程师应()。
a.以书面形式及时通知承包人。
b.赔偿承包人由此造成的损失。
c.批准工期顺延。
d.审核由此给承包人造成的损失。
e.口头通知承包人。
答案acd。
5.下列关于发包人供应的材料与约定不符时的处理原则，叙述正确的是()。
a.单价不符，由发包人承担所有差价。
b.到货时间早，发包人承担保管费。
c.数量多，由承包人负责运出工地。
d.规格不符，承包人可拒收。
e.延误的工期不予顺延。
答案abd。
6.工程师对质量控制和处理有关内容的说法正确的是()。
a.发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款。
b.工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工。
c.工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责。
d.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担。
e.工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任。
答案abd。
7.关于施工质量控制说法正确的是()。
a.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到则予拒收。
b.双方对质量有争议，由合同协议书中约定的工程质量监督部门鉴定。
c.承包人应随时接受工程师及委派人员的检查。
d.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。
e.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担。
答案acd。
8.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有()。
a.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求。
b.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收。
c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格。
d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录。
e.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求。
答案ab。
9.工程师发布暂停施工的原因包括()。
a.外部条件的变化。
b.协调管理的需要。
c.施工质量不合格。
d.施工中遇到古迹需保护。
e.承包人调换技术员。
答案abcd。
10.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有()。
a.设计变更。
b.非承包人原因停电。
c.分包人的施工干扰。
d.发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行
e.交通部门修理公路影响材料运输进度。
答案abde。
11.有关变更的说法，正确的是()。
a.工程变更分为设计变更和其他变更两类。
b.工程中常发生的变更是设计变更。
c.其他变更仅指工程质量标准变更。
d.承包人不可要求设计变更。
e.只有发包人才能提出设计变更。
答案ab。
12.工程师可以就()方面向承包人发出变更通知。
a.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸。
b.增减合同中约定的工程量。
c.改变有关工程的施工时间和顺序。
d.其他有关工程变更需要的附加工作。
e.变更工程质量标准。
答案abcd。
13.对于确定变更价款的程序，应该是()。
a.承包人在工程变更确定后14天内，提出变更价款要求的报告。
b.工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后14天内给予答复。
c.工程师确认的追加合同价款，与工程进度款同期支付。
d.施工中与其他承包商发生干扰后提出变更合同价款的报告。
e.未向工程师提出变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整。
答案abce。
14.确定变更价款的原则包括()。
a.应维持承包人投标报价单内的竞争水平。
b.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款。
c.合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。
答案abcd。
15.关于对工程量确认的说法正确的是()。
a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计量。
b.承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效。
e.工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效。
答案abd。
16.工程进度款的计算内容包括()。
a.实际完成的工程量价款。
b.工程师批准的索赔款。
c.本期应扣回的预付款。
d.设计变更调整的合同款。
e.保修金的退还。
答案abcd。
17.工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有()。
a.识别可能发生不可抗力的因素。
b.督促当事人转移不可抗力风险。
c.督促承包人采取有效防范措。
d.审核不可抗力对承包商造成的损失。
e.发生不可抗力采取的有效手段。
答案abce。
18.有关联动无负荷试车的说法错误的是()。
a.由承包人组织。
b.试车合格，工程师签字。
c.发包人按要求做好准备工作。
d.由发包人组织e.双方签字确认试车合格。
答案abc。
19.关于竣工验收下列说法正确的是()。
a.实行监理的工程，工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见。
b.当各方不能形成一致意见时，应报当地建设行政主管部门协调。
c.发包人收到竣工验收报告28天内不组织验收视为验收报告已被认可。
d.发包人收到竣工验收报告28天内确认视为验收报告已被认可。
e.因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，需签订部分竣工协议。
答案abc。
20.关于正常使用条件下的最低保修期限的说法正确的是()。
a.基础设施工程，房屋建筑的主体工程为该工程的合理使用年限。
b.屋面防水工程为5年。
c.有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年。
d.供热、供冷系统，为2个采暖期、供冷期。
e.电气管线、给排水管道为2年。
答案abde。
注册监理工程师《合同管理》预测试题
1.《合同法》中的自愿原则指的是()情形。
a.合同当事人有权决定是否订立合同。
b.合同当事人有权决定与谁订立合同。
c.合同当事人有权决定合同生效时间。
d.合同当事人有权决定以书面形式还是口头形式订立合同。
e.合同当事人有权决定是否接受合同条款。
答案abde。
2.有关要约邀请的说法，错误的是()。
a.希望和他人订立合同。
b.希望他人向自己发出要约。
c.不承担法律责任。
d.受其意思约束。
e.是合同成立的必要条件。
答案ade。
3.《合同法》规定，属于不得撤销要约的情况有()。
a.要约人确定了承诺期限。
b.要约已经到达受要约人。
c.要约人明示要约不可撤销。
d.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作。
e.要约人明示要约可以撤销。
答案acd。
4.关于合同成立时间的说法，正确的是()。
a.要式合同自双方当事人签字时成立。
b.不要式合同在承诺生效时成立。
c.要式合同在承诺生效时成立。
d.以信件订立的合同在签订确认书时成立。
e.以数据、电文订立的合同在承诺生效时成立。
答案abd。
5.下列关于格式条款的叙述，正确的是()。
a.对格式条款的理解发生争议时，应按通常的解释。
b.有两种解释时，按不利于提出格式条款的一方解释。
c.有两种解释时，按有利于提出格式条款的一方解释。
d.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用格式条款。
e.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款。
答案abe。
6.缔约过失责任是()。
a.独立责任。
b.合同磋商阶段责任。
c.合同未成立时的责任。
d.合同成立后的责任。
e.非独立责任。
答案abc。
7.合同生效应具备的条件有()。
a.意思表示真实。
b.不违反社会公共利益。
c.必须做出承诺。
d.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力。
e.必须发出要约邀请。
答案abcd。
8.可以作为合同生效时间的是()。
a.合同成立。
b.双方签字盖章。
c.受要约人承诺。
d.承诺之前。
e.发出要约邀请。
答案abc。
9.合同中免责条款无效的是()。
a.造成对方人身伤害的。
b.故意造成对方财产损失的。
c.因重大过失造成对方财产损失的。
d.因误解造成对方财产损失的。
e.因过失造成对方财产损失的。
答案abc。
10.合同无效的法律后果有()。
a.返还财产。
b.赔偿损失。
c.追缴财产收归国有。
d.折价处理。
e.追究刑事责任。
答案abc。
11.当事人一方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销其合同的情况包括()。
a.因重大误解而订立的合同。
b.在订立合同时，显失公平的合同。
c.以欺诈手段，使对方违背真实意思的情况下订立的合同。
d.损害国家利益。
e.假借订立合同，恶意进行磋商。
答案abc。
12.后履行抗辩权的适用条件包括()。
a.合同中未约定履行顺序。
b.合同中约定了履行顺序。
c.由同一双务合同产生互负的对价给付债务。
d.应当先履行的对价给付是可能履行的义务。
e.经营状况严重恶化。
答案bcd。
13.合同不当履行的处理包括()。
a.因债权人致使债务履行困难的处理。
b.提前或部分履行的处理。
c.合同不当履行中的保全措施。
d.部分合同失效的处理。
e.合同部分撤销的处理。
答案abc。
14.有关合同变更的说法，正确的是()。
a.必须是针对有效合同才可变更。
b.合同变更只须经当事人一方同意。
c.合同变更后，必须按变更后的合同履行。
d.变更合同是因为合同无效才变更。
e.合同变更的内容是尚未(或尚未完全)履行的合同。
答案ace。
15.“债务人向第三人履行债务”的特点是()。
a.不改变当事人之间的权利义务关系。
b.债务人不得拒绝第三人的请求履行。
c.改变当事人之间的权利义务关系。
d.第三人无追究对方违约责任的权利。
e.第三人不可以向债务人请求履行。
答案abd。
16.《合同法》规定，合同权利义务终止，不影响合同中()的效力。
a.清理条款。
b.结算条款。
c.质量条款。
d.风险条款。
e.目的条款。
答案ab。
17.有关承担违约责任的说法正确的是()。
a.赔偿损失是承担违约的主要方式。
b.建筑工程合同中，施工单位承担违约责任常用的方法是采取补救措施。
c.违约金和定金不能合并使用。
d.当事人延迟履行后发生的不可抗力，可以免除责任。
e.违约金和赔偿损失同时使用时，赔偿损失优先。
答案abc。
18.在违约责任的承担中，损失赔偿额应当()。
a.相当于因违约造成的损失。
b.不包括合同履行后可获得的利益。
c.包括合同履行后可获得的利益。
d.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失。
e.可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失。
答案acd。
19.《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有()。
a.当事人可以通过和解或调解解决合同争议。
b.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。
c.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。
d.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行。
e.如果当事人没有在合同中约定通过诉讼解决争议，则只能通过仲裁作为最终解决方式。
答案acd。
20.仲裁协议包括的内容是()。
a.请求仲裁的意思表示。
b.不向法院起诉的承诺。
c.仲裁事项。
d.双方争议的解决方式。
e.所选定的仲裁委员会。
答案ace。
监理工程师考试《合同管理》测试题
某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则( )。
a.原设计人对变更的设计不承担责任
b.该部分设计成果需经原设计人审查批准
c.原设计人对该部分设计质量承担连带责任
d.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任
正确答案：a
第 2 题
按照fidic《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为( )。
a.签发工程接收证书日
b.颁发履约证书日
c.结清单生效曰
d.签发最终支付证书日
正确答案：c
第 3 题
《建设工程质量管理条例》颁布后，由于保修期限较长，为了维护承包人的合法利益，竣工结算时不再扣留质量保修金。保修费用由( )承担。
a.发包人
b.承包人
c.监理人
d.造成质量缺陷的责任方
正确答案：d
第 4 题
某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车( )。
a.不用归还委托人
b.归还委托人即可
c.归还委托人，并应支付折旧费
d.归还委托人，并应支付租赁费
正确答案：b
第 5 题
当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方( )。
a.可拒绝赔偿
b.不得提出异议
c.可中止履行义务
d.可要求仲裁机构予以适当减少
正确答案：d
第 6 题
《中华人民共和国合同法》(环球网校监理工程师频道为您整理)中规定的“缔约过失责任”是指( )。
a.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责
b.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担
c.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任
d.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任
正确答案：d
第 7 题
索赔是当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对不应由自己承担责任的情况造成的损失，向合同的另一方当事人提出给予( )要求的行为。
a.赔偿或补偿
b.奖励或补偿
c.惩罚或赔偿
d.鼓励或补偿
正确答案：a
第 8 题
按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，施工合同终止的条件是( )。
a.工程验收通过
b.承包人送交了竣工验收报告
c.办理完移交工程手续
d.发包人支付了竣工结算款
正确答案：c
第 9 题
委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。
a.委托人增加监理工作内容较多
b.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束
c.委托人订购的.大型设备延误到货，工程停工超过半年
d.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料
正确答案：c
第 10 题
工程师都应当以书面形式通知承包人暂停施工，并在发出暂停施工通知后的。( )内提出书面处理意见。
a.24小时
b.48小时
c.7天
d.14天
正确答案：b
第 11 题
承包人于某日收到了竣工结算价款，则应当在( )内将竣工工程交付发包人。
a.7日
b.14日
c.28日
d.42日
正确答案：b
第 12 题
依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是( )。
a.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决
b.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决
c.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁
d.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖
正确答案：b
第 13 题
采用fidic《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是( )。
a.合同工期
b.竣工日期
c.施工期
d.合同有效期
正确答案：a
第14 题
合同条款中规定，接受预付款前应提供( )。
a.履约担保
b.预付款担保
c.定金担保
d.实物担保
正确答案：b
第 15 题
乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同( )。
a.效力待定
b.无效
c.有效
d.经过乙催告甲后生效
正确答案：a
第 16 题
招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是( )。
a.返还所有投标人的投标保函
b.要求所有投标人延长投标保函有效期
c.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期
d.要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期
正确答案：b
第 17 题
(2009年)施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应( )计算。
a.按工程师提出的单价
b.按承包人提出的单价
c.按设计单位提出的单价
d.参照报价单位类似工作的单价
正确答案：d
第 18 题
依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。
a.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
b.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
c.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
d.委托人拒付合理化建议奖
正确答案：b
第 19 题
监理合同的有效期是指( )。
a.监理合同中书面约定的履行期间
b.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止
c.监理人完成正常工作和附加工作时间之和
d.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和
正确答案：b
第 20 题
投标人现场考察后，(环球网校监理工程师频道为您整理)以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，( )。
a.投标人应要求招标人继续解释
b.以书面解答为准
c.以招标文件为准
d.由人民法院判定
正确答案：b
注册监理工程师《合同管理》预测试题
3、达到继续教育标准。
三、申请材料目录。
3、达到继续教育标准的证明材料；
4、身份证、聘用单位出具的聘用合同等复印件。
四、行政许可程序。
1、申请人向聘用单位提出申请；
2、聘用单位审核同意后，连同申请材料一并报省建设厅；
4、建设部进行审核，作出行政许可决定；准予注册的，于法定时间内向申请人颁发《注册监理工程师执业资格注册证书》和注册监理工程师执业专用章。
五、行政许可办理期限初审期限为二十个工作日。
省建设厅政务服务中心自收到完整申请材料之日起，在二十个工作日内作出决定；因故经分管部长批准，可延长十个工作日。
注册监理工程师《合同管理》预测试题
一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选答案中，只有1个最符合题意。)。
1、监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收，签署(d)意见。
2、下面表述中错误的一项为(d)。
a.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作。
b.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案。
c.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展。
d.监理大纲、监理规划、监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可。
3、建设工程监理的基本程序宜按(d)实施。
a.编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作。
b.编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作。
c.监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收。
d.成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料。
4、项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为(d)。
a.平行检验b.交接检验c.隐蔽工程验收d.互检。
5、《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程(c)使用年限。
a.经济b.最长c.合理d.法定。
6、下列各项活动中，(d)属于工程建设监理。
a.质量、工期、投资控制b.质量、工期、施工成本控制。
c.制定设计文件并对设计目标控制d.确定工程项目总目标。
7、项目监理人员应参加由(b)组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。
a.总承包单位b.建设单位c.设计单d.监理单位。
8、凡是(b)的单位，均可称为监理单位。
a.经监理资质管理部门审查批准b.取得监理资质证书，具有法人资格。
c.从事工程建设监督管理活动d.从事工程建设招标代理活动。
9、某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为20人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为(b)。
a.合格b.基本合格c.不合格d.基本不合格。
10、如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在(c)关系。
a.对立b.统一c.既对立又统一d.既不对立又不统一。
11、工程监理企业应当排除各种干扰，客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有(c)性。
a.公平b.科学c.独立d.公正。
12、工程建设的()阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。
a.可行性研究b.项目决策c.勘察设计d.施工。
13、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是(b)。
a.有大量的隐蔽工程b.施工中未及时进行质量检查。
c.工程质量的评价方法具有特殊性d.工程质量具有较大的波动性。
14、工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，(c)属于监控主体。
a.设计单位b.施工单位c.工程监理单位d.勘察单位。
15、施工图设计文件审查是(c)对施工图进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查。
a.建设行政主管部门b.工程质量监督机构。
c.依法认定的设计审查机构d.设计主管部门。
16、施工过程中由于种种原因停工，复工时必须有(d)的复工指令方可复工。
a.业主代表b.施工单位负责人。
c.监督站负责人d.监理工程师。
17、对于质量控制点，一般要(a)，再制订对策和措施进行预控。
a.事先分析可能造成质量问题因b.事先分析施工过程中的关键工序。
c.分析施工过程中的薄弱环节d.分析施工过程中质量不稳定的工序。
18、施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时，则应执行(d)程序。
a.质量预控b.承包商自检c.质量检验d.技术复核?
19、按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作。
的人员一般为(b)。
a.监理员b.专业监理工程师c.总监理工程师代表d.总监理工程师。
20对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”，“工程质量评估报告”要由(b)共同签署。
a.建设单位、设计单位、施工单位、监理。
注册监理工程师《合同管理》预测试题
1根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》，下列关于工程进度款的说法不正确的是()。
a.工程进度款支付方式或按月工程进度或按付款计划表申请付款。
b.发包人应在收到承包人提交的付款申请报告之日起的25日内审查并支付。
d.按月工程进度申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础。
参考答案:c。
2下列流水施工参数中，属于工艺参数的是。
a.施工过程。
b.施工段。
c.流水步距。
d.流水节拍。
参考答案:a。
3运用现金流量图可以全面、形象、直观地表示现金流量的三要素：()。
a.资金数额、方向、期间。
b.资金数额、流入、时间点。
c.大小、流出、时间段。
d.大小、方向、时间点。
参考答案:d。
4根据《合同法》，执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的'物的，则()。
a.无论价格升降，均按新价格执行。
b.遇价格上涨时，按照新价格执行。
c.无论价格升降，均按原价格执行。
d.遇价格上涨时，按照原价格执行。
参考答案:d。
5在单因素敏感性分析中，当下降幅度为5.91%、项目投资额降低幅度为25.67%、经营成本上升幅度为14.82%时，该项目净现值为0，按净现值对、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为()。
a.——投资额——经营成本。
b.——经营成本——投资额。
c.投资额——经营成本——。
d.经营成本——投资额——。
参考答案:b。
6在评价投资方案经济效果时，如果a,b两个方案中缺少任何一个，另一个就不能正常运行，则a,b两方案称为()。
a.组合型。
b.互补型。
c.混合型。
d.相关型。
参考答案:b。
7静态投资包括建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费及()。
a.生产预备费。
b.调整预备费。
c.不可预见费。
d.因工程量误差而引起的工程造价的增减。
参考答案:d。
8根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是()。
a.评标委员会成员为7人以上单数。
b.联合体中标的，由联合体牵头单位与招标人签订合同。
c.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
d.投标人应在递交投标文件的同时提交履约保证金。
参考答案:c。
9我国甲级工程造价咨询单位中从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的人员分别不少于()人。
a.20和10。
b.20和8。
c.12和8。
d.12和6。
参考答案:a。
10在融资的每股收益分析中，根据每股收益的无差别点，可以分析判断()。
a.企业长期资金的加权平均资金成本。
b.市场投资组合条件下股东的预期收益率。
c.不同销售水平下适用的资本结构。
d.债务资金比率的变化所带来的风险。
参考答案:c。
11在投资项目经济评价的不确定性分析中，敏感性分析的主要目的是()。
a.分析不确定因素的变化对项目评价指标的影响。
b.度量项目风险的大小。
c.判断项目承担风险的能力。
d.分析不确定因素发生变化的概率。
参考答案:a。
12在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后()h内向监理人提交书面报告。
a.24。
b.48。
c.72。
d.96。
参考答案:a。
13发达国家一般按照投资来源不同，将项目划分为政府投资项目和()。
a.企业投资项目。
b.国外投资项目。
c.私人投资项目。
d.国际投资项目。
参考答案:c。
14按照我国现行规定，外商投资企业总额1200万美元，注册资本最低要求是不得低于()。
a.420万美元。
b.500万美元。
c.400万美元。
d.480万美元。
参考答案:b。
15在组织建设工程流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是().
a.流水节拍。
b.施工段。
c.流水强度。
d.施工过程。
参考答案:b。
a.1。
b.2。
c.3。
d.4。
参考答案:a。
17美国有关工程造价的定额、指标、费用标准等一般是由()制订。
a.政府建设主管部门。
b.土木工程师学会。
c.各专业协会、大型工程咨询公司。
d.建筑师学会。
参考答案:c。
18根据国家现行规定，下列关于建设项目竣工验收的表述正确的是()。
a.无论规模大小，建设项目完工后均应进行初验，然后进行正式验收。
b.建设项目竣工图应由施工单位绘制并加盖“竣工图”标志。
c.由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。
d.施工单位必须及时编制竣工决算，分析投资计划执行情况。
参考答案:c。
19某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有()条。
a.1。
b.2。
c.3。
d.4。
参考答案:b。
20作为施工承包单位计划体系的重要内容，项目管理实施规划应()主持编制。
a.在开工之前由承包单位技术负责人。
b.在开工之前由施工项目经理。
c.在投标之前由承包单位技术负责人。
d.在投标之前由施工项目经理。
参考答案:b。
注册监理工程师《合同管理》预测试题
1.招标代理机构所具备的条件有()。
a.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金。
b.有审查招标单位资质的能力。
c.具备相应的专家库。
d.符合法律规定的其他条件。
e.能够编制招标文件和组织评标。
答案ace。
2.下列关于对投标人资格审查文件的核查叙述中，正确的有()。
a.不得强制投标人组成联合体投标。
b.可以对外地投标人采取不同的评标方法。
c.几个投标人可以联合起来排斥其他投标人。
d.不得对投标人实行歧视待遇。
e.可以要求投标人组成联合体投标。
答案ad。
3.《招标投标法》规定的招标方式包括()。
a.公开招标。
b.询价比较招标。
c.直接发包。
d.邀请招标。
e.议标。
答案ad。
4.邀请招标与公开招标比较，具有()等优点。
a.竞争更激烈。
b.不需设置资格预审程序。
c.节省招标费用。
d.节省招标时间。
e.减少承包方违约的风险。
答案bcde。
5.在招标准备阶段，招标人的主要工作包括()。
a.办理招标备案。
b.编制招标文件。
c.选择招标方式。
d.进行资格预审。
e.发布招标公告。
答案abc。
6.公开招标条件下，所发布的招标广告主要内容包括()。
a.工程概况。
b.项目资金来源。
c.投标须知。
d.评标方法。
e.招标范围。
答案abe。
7.关于资格预审，下列说法正确的是()。
a.资格预审文件可以分为资格预审须知和资格预审表两部分。
b.为限制投标人，资格预审中评定过的条件在评标时要重复评定。
c.资格预审表中开列的内容应全面、完整，能反映投标人的综合素质。
d.资格预审表是以应答方式给出的调查文件。
e.资格预审须知包括招标工程概况但不包括工作范围介绍。
答案acd。
8.有关开标的说法，正确的是()。
a.邀请招标不需举行开标会议。
b.开标由招标人主持。
c.开标后允许评标委员会对投标书中的错误加以修正。
d.开标后允许评标委员会更改投标书的内容。
e.投标书经启封后不得再更改评标方法。
答案bce。
9.出现()情形之一的，应当作为无效投标文件。
a.投标文件未按照招标文件的要求予以密封。
b.投标文件的关键内容字迹模糊。
c.未按照要求提供投标保证金。
d.投标函未加盖投标人企业及法定代表人印章。
e.投标中报价发生细微偏差。
答案abcd。
10.投标文件对招标文件未作实质性响应的重大偏差，包括()等。
a.提供了不完整的技术信息和数据。
b.提供的投标担保有瑕疵。
c.个别地方存在漏项。
d.没有按招标文件要求提供投标担保。
e.投标文件没有投标人授权代表签字。
答案bde。
11.评标报告的内容有()。
a.招标公告。
b.评标规则。
c.评标情况说明。
d.对各个合格投标书的评价。
e.推荐合格的中标人。
答案cde。
12.关于中标通知书的说法正确的是()。
a.中标通知书由招标人发出。
b.中标通知书只对中标人具有法律效力。
c.招标人确定中标人后7日内向有关部门提交书面报告。
d.中标通知书对招标人具有法律效力。
e.中标通知书发出30日内签订合同。
答案ade。
13.下列关于定标原则说法正确的是()。
a.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。
b.能够满足招标文件各项要求，并经评审的价格最低，但不得低于成本。
c.a种情况指用综合评分法或评标价法进行比较后，最佳标书的投标人应为中标人。
d.b种情况适应于一般投标人均可完成的小型工程。
e.中标人必须同时符合上面a、b两种情况。
答案abcd。
14.设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现为()。
a.对投标人的资格审查内容不同。
b.招标文件的内容不同。
c.对投标书的编制要求不同。
d.开标形式不同。
e.评标原则不同。
答案bcde。
15.对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有()。
a.设计方案优劣。
b.投入、产出效益比较。
c.设计进度快慢。
d.投标报价是否最低。
e.社会信誉是否良好。
答案abce。
16.下列关于监理招标的特点，说法正确的是()。
a.招标宗旨是对监理单位能力的选择。
b.报价占主要地位。
c.报价占次要地位。
d.邀请的投标人较多。
e.邀请的投标人较少。
答案ace。
17.委托监理工作范围的确定通常考虑的因素是()。
a.工程规模。
b.工程项目的专业特点。
c.被监理合同的难易程度。
d.监理人员的配置数量。
e.主要监理人员的能力。
答案abc。
18.监理招标的评标主要侧重()方面。
a.监理企业的业绩。
b.监理取费。
c.监理单位的资质能力。
d.实施监理的计划。
e.派驻现场的监理人员的素质。
答案cde。
19.在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有()。
a.施工内容的专业要求。
b.施工现场条件。
c.投标人的财务能力。
d.对工程总投资的影响。
e.投标人的工程经验。
答案abd。
20.大型工业项目的资格预审的主要内容包括()。
a.财务报表。
b.法人资格。
c.分包计划。
d.人员报表。
e.投标文件。
答案abcd。