监理工程师合同管理（优质17篇）

合同法律关系是指由合同法律规范调整的、在民事流转过程中所产生的(通过当事人约定的)权利义务关系。

2、合同法律关系的要素

合同法律关系包括合同法律关系的主体、客体和内容三个要素。

合同法律关系的主体，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织。

1、自然人

2、法人

(1)概念

法人是指按照法定程序成立，设有一定的组织机构，拥有独立的.财产或独立经营管理的财产，能以自己的名义在社会经济活动中享有权利和承担义务，并能在法院起诉和应诉的社会组织。

(2)法人应当具备的四个条件

? 依法成立——程序合法

? 有必要的财产或经费——实体要件，也是承担责任的基础

? 有自己的名称、组织机构和场所——外在表现

? 能独立承担民事责任——最本质的条件

法人的法定代表人是自然人，他依照法律或它的组织章程规定，代表法人行使职权。法人以它的主要办事机构所在地为住所(法人注册登记所在地)。

3、其他组织

其他组织是指依法成立，但不具备法人资格，而能以自己的名义参与民事活动的经营实体或者法人的分支机构等社会组织。如法人的分支机构、不具备法人资格的联营体、合伙企业、个人独资企业等。

合同法律关系的客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为和智力成果。

1、物。是指可为人们控制、并具有经济价值的生产资料和消费资料。如建筑材料、建筑设备、建筑物等。

2、行为。指人的有意识的活动。在合同法律关系中，多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。

3、智力成果。是指通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密等。

取得成就时坚持不懈，要比遭到失败时顽强不屈更重要。应届毕业生考试网小编为大家编辑整理了2017年监理工程师《合同管理》考点知识，希望对大家有所帮助。

无效合同是指当事人违反了法律规定的条件而订立的， 国家不承认其效力，不给予法律保护的合同。

无效合同从订立之时起就没有法律效力，不论合同履行到什么阶段，合同被确认无效后，这种无效的确认要溯及到合同订立时。

无效合同的确认权归人民法院或者仲裁机构，合同当事人或其他任何机构均无权认定合同无效。

监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修合同，监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后，本合同即告终止。

当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42d前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可免除责任者外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人在21d内没收到答复，可在第一个通知发出后35d内发出终止监理合同的通知，合同即行终止。

监理人在应当获得监理酬金之口起30d内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，或暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合同通知。如果14d内未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知。如果第二份通知发出后42d内仍未得到委托人答复，监理人可终止合同，也可自行暂停履行部分或全部监理业务。

合同协议的终止并不影响各方应有权利和应承担责任。

(1)依法成立。法人不能自然产生，它的`产生必须经过法定的程序。法人的设立目的和方式必须符合法律的规定，设立法人必须经过政府主管机关的批准或者核准登记。

(2)有必要的财产或者经费。有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础，它要求法人的财产或者经费必须与法人的经营范围或者设立目的相适应，否则不能被批准设立或者核准登记。

(3)有自己的名称、组织机构和场所。法人的名称是法人相互区别的标志和法人进行活动时使用的代号。法人的组织机构是指对内管理法人事务、对外代表法人进行民事活动的机构。法人的场所则是法人进行业务活动的所在地，也是确定法律管辖的依据。

(4)能够独立承担民事责任。法人必须能够以自己的财产或者经费承担在民事活动中的债务，在民事活动中给其他主体造成损失时能够承担赔偿责任。

一、合同法对合同的定义：

合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

二、合同的订立

1、 合同订立的形式：

1)书面形式 2)口头形式 3)其他形式

法律规定或当事人约定采用书面形式的应采用书面形式(施工承包合同和监理服务合同规定采用书面形式)

2、 合同订立的方式：

要约——承诺的方式

1) 要约的概念——希望和他人订立合同的意思表示

2) 要约的特征：(以此判断是否构成为要约)

a)内容具体确定

b)表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示的约束

3)要约的生效——要约到达受要约人时生效

4)要约撤回——要约生效前可以撤回

5)要约撤销——要约生效后但受要约人未作出承诺前

6)要约失效：

a)拒绝要约的通知到达要约人

b)要约人依法撤销要约

c)承诺期限届满，受要约人未作出承诺(为新要约)

d)受要约人对要约的内容作出实质性变更(为新要约)

7)要约邀请——希望他人向自己发出要约的意思表示

合同法规定：寄送的价目表、拍卖公告、招标广告、招股说明书、商业广告等为要约邀请

8)承诺的概念——受要约人同意要约的意思表示(既接受要约)

9) 承诺的特征：

a) 承诺的内容应当与要约的内容一致

b) 承诺应当由受要约人或其代理人向要约人作出

c) 承诺应当在要约规定的期限内到达要约人

3、 合同内容一般应包括的条款：(参见合同法第十二条)

4、 合同成立的条件：(合同关系生效)

1) 承诺生效时合同成立

2) 当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当时人签字或者盖章时生效

3) 采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签定确认书。签定确认书时合同成立。

4) 采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已履行主要义务，对方接受的，该合同成立。

五、合同的效力

1、 合同的生效的条件(合同内容发生效力的条件)

1) 依法成立的合同，自成立时生效;

2) 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定;

3) 附生效条件的合同，自条件成就时生效;

4) 附生效期限的合同，自期限届至时生效。

2、 有效合同——依法订立的合同，有效应具备的要件为：

1)主体合格

2)内容合法

3)代理有效

4)程序和形式合法

3、 无效合同的五种情形：

1) 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;

2) 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;

3) 以合法形式掩盖非法目的;

4) 损害社会公共利益;

5) 违反法律、行政法规的强制性规定。

4、 可撤销合同

1) 因重大误解订立的;

2) 在订立合同时显失公平的

3) 一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违反真实意思的情况下订立的合同

5、 效力待定合同

1) 无权代理、越权代理订立的合同

2) 限制行为能力人超越其行为能力订立的合同

3) 无处分权人处分他人财产

6、 无效合同的确认及其法律后果：

1) 无效合同的最终确认权归法院或仲裁机构

2) 合同确认为无效，则无效合同自始自终无效

3)法律后果为返还财产、赔偿损失、追缴财产

7、 可撤销合同在撤销前应按有效对待，一旦被撤销则等同于无效合同，撤销权人应在自知道或理应知道撤销事由之日起一年内行使，利益受损害的一方为拥有撤销权。未经当事人请求，法院和仲裁机构不能主动撤销合同。

8、无效免责条款

提供格式化条款的一方如果免除自身责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。

格式条款有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款的一方的解释，格式条款与非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。

六、合同的履行

1、 合同履行的原则

1) 全面履行原则

2) 诚实信用原则

3) 守法原则

2、 抗辩权

1) 先履行抗辩权(不安抗辩权)

2) 同时履行抗辩权

3) 后履行抗辩权

3、 代位权

4、 撤销权

七、合同的变更和转让

1、 合同变更的概念——指对合同的内容进行调整或改变，而主体关系不变。

2、 合同变更要当事人协商一致;法律、行政法规要求要办理批准、登记手续的要遵照其规定。

3、 合同转让——指合同主体关系的改变(既合同的权利、义务关系的改变)

八、合同的解除与终止

1、 合同终止的七种情形：

1) 债务已经按照约定履行;

2) 合同解除;

3) 债务相互抵消;

4) 债务人依法将标的物提存;

5) 债权人免除债务;

6) 债权债务同归于一人;

7) 法律规定或当事人约定终止的其他情形。

2、 合同解除的方式：(由合同当事人一方或各方解除合同)

1) 协议解除 (当事人协商一致可以解除合同)

2) 约定解除 (根据事先订立的合同，约定解除合同的条件，条件满足时拥有解除权人可以单方面解除合同)

3) 法定解除 (当事人根据法律规定的解除合同的`条件单方解除合同)

3、 法定解除的五种情形：

1) 因不可抗力致使不能实现合同目的;

2) 在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;

3) 当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;

4) 当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;

5) 法律规定的其他情形。

九、违约责任

1、 违约的概念——当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的构成违约

2、 承担违约责任的方式：

1) 继续履行

2) 采取补救措施

3) 赔偿损失

4) 支付违约金或没收定金双倍返还定金等

3、 违约责任的免除——因不可抗力导致当事人违约的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。

4、 不可抗力——是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。

十、合同争议的处理

1、合同争议处理的方式：

1)和解(协议)

2)调解

3)仲裁(一裁终局)

4)诉讼(二审为终审)

2、合同纠纷仲裁的原则：

1) 自愿仲裁原则

2) 公平原则

3) 独立仲裁原则

4) 一裁终局原则

4、 仲裁程序：

1) 仲裁申请和受理

2) 组织仲裁庭(由3名或1名仲裁员组成)

3) 开庭和裁决(以不公开为原则)

十一、合同的鉴证、公证

1、 合同鉴证——一般由合同的签定地或履行地的合同管理机关进行

2、 合同公证——由公证处进行

3、 合同鉴证与公证除法律规定必须进行的以外，一般合同实行自愿原则。

日常中经常使用到的合同，在其成立生效后很有可能会遇到以下几种情况，即合同中止、合同终止以及合同解除，合同终止是监理工程师的考试内容，小编整理了其相关知识点，一起来复习下吧：

： 合同权利义务的终止也称合同终止，指当事人之间根据合同确定的权利义务在客观上不复存在，据此合同不再对双方具有约束力。

按照《合同法》的规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：(1)债务已经按照约定履行;(2)合同解除;(3)债务相互抵销;(4)债务人依法将标的物提存;(5)债权人免除债务;(6)债权债务同归于一人;(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。

债务已按照约定履行即是债的清偿，是按照合同约定实现债权目的的行为。清偿是合同的权利义务终止的最主要和最常见的原因。

(一)合同解除的概念：是指对已经发生法律效力、但尚未履行或者尚未完全履行的.合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权债务关系提前归于消灭的行为。合同解除可分为约定解除和法定解除两类。

(二)约定解除： 是当事人通过行使约定的解除权或者双方协商决定而进行的合同解除。当事人协商一致可以解除合同.即合同的协商解除。当事人也可以约定一方解除合同的条件，解除合同条件成就时.解除权人可以解除合同，即合同约定解除权的解除。

(三)法定解除：是解除条件直接由法律规定的合同解除。有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(1)因不可抗力致使不能实现合同目的; (2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行; (4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违法行为，致使不能实现合同目的的; (5)法律规定的其他情形的。

(四)合同解除的法律后果：当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，则应当在办理完相应手续后解除。

合同解除后，尚未履行的，终止履行;已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。合同的权利义务终止.不影响合同中结算和清理条款的效力。

根据《合同法》的规定，由于一方严重违约对方解除合同后，合同中约定的(   )条款仍然有效。

a.质量

b.结算

c.仲裁

d.标的

e 担保 。

答案：b、c。

债务相互抵销是指两个人彼此互负债务，各以其债权充当债务的清偿。使双方的债务在等额范围内归于消灭。债务抵销可以分为约定债务抵销和法定债务抵销两类。

(一)法定债务抵销：法定债务抵销是指当事人互负到期债务，该债务标的物的种类、品质相同的，任何一方可以将自己的债务与对方的债务抵销。法定债务抵销的条件是比较严格的，要求必须是互负到期债务，且债务标的物的种类、品质相同。符合这些条件的互负债务，除了法律规定或者合同性质决定不能抵销的以外，当事人都可以互相抵销。

(二)约定债务抵销：约定债务抵销是指当事人经协商一致而发生的抵销。约定债务抵销的债务要求不高，标的物的种类、品质可以不相同，但要求当事人必须协商一致。

为了帮助考生备考监理工程师考试，以下为您带来监理工程师《合同管理》考点：仲裁，欢迎浏览！

1、自愿原则： 当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当贯彻双方自愿原则，达成仲裁协议。如有一方不同意进行仲裁的，仲裁机构即无权受理合同纠纷。

2。公平合理原则：仲裁的公平合理，是仲裁制度的生命力所在。这原则要求仲裁机构要充分收集证据。听取纠纷双方的意见。仲裁应当根据事实。同时，仲裁应当符合法律规定。

3仲裁依法独立进行原则：仲裁机构是独立的组织，相互间也无隶属关系。仲裁依法独立进行，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

4。一裁终局原则：由于仲裁是当事人基于对仲裁机构的信任作出的选择。因此其裁决是立即生效的。裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。

仲裁委员会可以在直辖市和省、自治区人民—府所在地的市设立，也可以根据需要在其他设区的市设立，不按行政区划层层设立。

仲裁委员会由主任1人、副主任2至4人和委员7至11人组成。仲裁委员会应当从公道正派的人员中聘任仲裁员。

仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系。仲裁委员会之间也没有隶属关系。

1。仲裁协议的内容：仲裁协议是纠纷当事人愿意将纠纷提交仲裁机构仲裁的协议。它应包括以下内容：（1）请求仲裁的意思表示;（2）仲裁事项; （3）选定的仲裁委员会。

在以上3项内容中，选定的仲裁委员会具有特别重要的意义。因为仲裁没有法定管辖，如果当事人不约定明确的仲裁委员会，仲裁将无法操作，仲裁协议将是无效的。至于请求仲裁的意思表示和仲裁事项则可以通过默示的方式来体现。可以认为在合同中选定仲裁委员会就是希望通过仲裁解决争议，同时，合同范围内的争议就是仲裁事项。

2。仲裁协议的作用：（1）合同当事人均受仲裁协议的约束;（2）是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件;（3）排除了法院对纠纷的管辖权;（4）仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。

仲裁庭的组成有两种方式。

1。当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭： 当事人如果约定由3名仲裁员组成仲裁庭，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。

2。当事人约定由1名仲裁员组成仲裁庭：仲裁庭也可以由1名仲裁员组成。当事人如果约定由1名仲裁员组成仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。

1。开庭：仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决，仲裁不公开进行。

申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请。被申请人经书面通知。无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以缺席裁决。（记）

2证据：当事人应当对自己的主张提供证据。仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以交由当事人约定的鉴定部门鉴定，也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定。

3辩论：当事人在仲裁过程中有权进行辩论。

4裁决：裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。

仲裁庭仲裁纠纷时，其中一部分事实已经清楚，可以就该部分先行裁决。

对裁决书中的文字、计算错误或者仲裁庭已经裁决但在裁决书中遗漏的事项，仲裁庭应当补正;当事人自收到裁决书之日起30日内，可以请求仲裁补正。

裁决书自作出之日起发生法律效力。

当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：

（1）没有仲裁协议的; （2）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的; （3）仲裁庭的组成或者仲裁的'程序违反法定程序的; （4）裁决所根据的证据是伪造的;（5）对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;（6）仲裁员在仲裁该案时有索贿受—，徇—舞弊，枉法裁决行为的。

人民法院经组成合议庭审查核实裁决有前款规定情形之一的，应当裁定撤销。当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内提出。人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起2个月内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。

人民法院受理撤销裁决的申请后，认为可以由仲裁庭重新仲裁的，通知仲裁庭在一定期限内重新仲裁，并裁定中止撤销程序。仲裁庭拒绝重新仲裁的，人民法院应当裁定恢复撤销程序。

仲裁裁决的执行。仲裁委员会的裁决作出后，当事人应当履行。由于仲裁委员会本身并无强制执行的权力，因此，当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向人民法院申请执行。接受申请的人民法院应当执行。

合同权利义务的终止也称合同终止，指当事人之间根据合同确定的权利义务在客观上不复存在，据此合同不再对双方具有约束力。

按照《合同法》的规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：(1)债务已经按照约定履行;(2)合同解除;(3)债务相互抵销;(4)债务人依法将标的物提存;(5)债权人免除债务;(6)债权债务同归于一人;(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。

(一)合同解除的概念：是指对已经发生法律效力、但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权债务关系提前归于消灭的'行为。合同解除可分为约定解除和法定解除两类。

(二)约定解除：是当事人通过行使约定的解除权或者双方协商决定而进行的合同解除。当事人协商一致可以解除合同。即合同的协商解除。当事人也可以约定一方解除合同的条件，解除合同条件成就时。解除权人可以解除合同，即合同约定解除权的解除。

(三)法定解除：是解除条件直接由法律规定的合同解除。有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行;(4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违法行为，致使不能实现合同目的的;(5)法律规定的其他情形的。

(四)合同解除的法律后果：当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，则应当在办理完相应手续后解除。

合同解除后，尚未履行的，终止履行;已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。合同的权利义务终止。不影响合同中结算和清理条款的效力。

监理工程师合同管理知识点（精选）

引导语：在项目管理中，合同管理是一个较新的 管理职能。以下是小编整理的监理工程师合同管理知识点(精选)，欢迎参考!

《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)分则部分将合同分为15类：买卖合同;供用电、水、气、热力合同;赠与合同;借款合同;租赁合同;融资租赁合同;承揽合同;建设工程合同;运输合同;技术合同;保管合同;仓储合同;委托合同;行纪合同;居间合同。这可以认为是合同法对合同的基本分类，合同法对每一类合同都作了较为详细的规定。

其他分类是侧重学理分析的，虽然合同法中也有涉及。

计划合同是依据国家有关计划签订的合同;非计划合同则是当事人根据市场需求和自己的意愿订立的合同。虽然在市场经济中，依计划订立的合同的比重降低了，但仍然有一部分合同是依据国家有关计划订立的。对于计划合同，有关法人、其他组织之间应当依照有关法律、行政法规规定的权利和义务订立合同。

双务合同是当事人双方相互享有权利和相互负有义务的合同。大多数合同都是双务合同，如建设工程合同。单务合同是指合同当事人双方并不相互享有权利、负有义务的'合同。如赠与合同。

诺成合同是当事人意思表示一致即可成立的合同。实践合同则要求在当事人意思表示一致的基础上，还必须交付标的物或者其他给付义务的合同。在现代经济生活中，大部分合同都是诺成合同。这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。

主合同是指不依赖其他合同而独立存在的合同。从合同是以主合同的存在为存在前提的合同。主合同的无效、终止将导致从合同的无效、终止，但从合同的无效、终止不能影响主合同。担保合同是典型的从合同。

有偿合同是指合同当事人双方任何一方均须给予另一方相应权益方能取得自己利益的合同。而无偿合同的当事人一方无须给予相应权益即可从另一方取得利益。在市场经济中，绝大部分合同都是有偿合同。

如果法律要求必须具备一定形式和手续的合同，称为要式合同。反之，法律不要求具备一定形式和手续的合同，称为不要式合同。

1、订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于( )。

a.买卖合同

b.承揽合同

c.普通合同

d.特殊合同

2、根据《标准施工合同》，下列事项属于发包人应承担的义务是( )。

a.现场查勘

b.提供夜间施工使用的照明设备

c.提供施工现场的工程地质资料

d.提供工程进度计划

3、 建设工程( )管理能够有效地提高工程建设的管理水平。

a.质量

b.进度

c.合同

d.安全

4、 适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目的是( )。

a.综合评估法

b.最低评标价法

c.理论换算法

d.经验鉴别法

5、 标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的.赔偿要求后，在( )天内无条件支付”。

a.7

b.14

c.21

d.30

6、 建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照( )履行。

a.债权人要求

b.合同有关条款

c.交易习惯

d.补充协议

多项选择题

7、施工专业分包和劳务分包的主要区别在于( )。

a.收入不同，劳务分包人获得的是劳务报酬

b.保险责任不同，专业分包人需要为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

c.对施工质量承担责任的期限不同，验收合格后劳务分包人不再对工程质量承担责任

d.施工组织不同，专业分包人不需要单独编制施工组织设计

e.实施风险不同，劳务分包人需要提供劳动力资源以及技术

8、 《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人在技术设计阶段的主要工作有( )。

a.建筑设计

b.结构设计

c.协调专业设计

d.提出技术设计计划

e.编制技术设计文件

9、 在建设工程勘察合同履行期间，由于发包人筹资困难放弃该项目而提出解除合同时，关于勘察费用结算的说法，正确的有( )。

a.勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金

b.完成的勘察工作量在50%以内时，应支付预算额30%的勘察费

c.完成的勘察工作量在50%以上80%以下时，应支付预算额的50%的勘察费

d.完成的勘察工作量在50%以上时，应支付预算额100%的勘察费

e.应按完成工作量占预计工作量的比例，支付预算额相应比例的勘察费

10、 某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的有( )。

a.属于非即时买卖合同

b.试用期内可以拒绝购买

c.试用的前提是支付价款或提供担保

d.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

e.试用期届满，采购人对是否购买未作表示的，视为购买

1.下列文件中，不属于建设工程合同订立时已形成的文件是(  )。

a.有关单位签署的工程质量保修书

b.施工合同协议书

c.工程量清单

d.工程预算书

2.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图样及设备的基础土建设计文件应由(  )进行审查认可。

a.设计人

b.发包人

c.监理工程师

d.设备安装承包商

3.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是(  )。

a.协议书

b.专用条款

c.标准条款

d.质量保修书

4.以下文件均称为施工合同文件的组成部分，但从文件解释顺序来看，不正确的是(  )。

a.合同协议书、中标通知书

b.施工合同通用条件、施工合同专用条件

c.标准及有关技术文件、图样

d.投标书、工程量清单

5.《建设工程施工合同(示范文本)》规定的设计变更范畴不包括(  )。

a.增加合同中约定的工程量

b.删减承包范围的工作内容交给其他人实施

c.改变承包人原计划的工作顺序和时间

d.更改工程有关部分的标高

6.某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则(  )。

a.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担

b.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担

c.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担

d.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担

7.施工中，工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由(  )。

a.由发包人分担或分享

b.由承包人分担或分享

c.由发包人和承包人另行约定

d.由工程师确认

8.材料采购合同履行中，供货方交付货物的品种、型号、规格、质量不符合合同规定，如果采购方同意利用，应当(  )。

a.按原合同价支付

b.按质论价

c.按原合同价的一半支付

d.不支付供货方的运杂费

9.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，如果是(  )。

a.承包人要求使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用

b.承包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用

c.发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用

d.发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用

1.《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，承包人对(  )的最低保修期限应为5年。

a.地基基础工程

b.屋面防水工程

c.设备安装工程

d.排水管道工程

11fidic《施工合同条件》中约定，因承包商的责任延误竣工时，损害赔偿金为每天1万元，该合同工程的总金额为300万元，而承包该竣工工程的合同价为15万元，延期竣工天数为30天，合同中还约定最高赔偿限额为20万元，则在工程结算时可折减的误期损害赔偿金为(  )万元。

a.0.5

b.1.5

c.15

d.20

担。

a.施工承包人

b.建设单位

c.供货方

d.采购方

13在材料采购合同中，由供货方代运的货物，在运输过程中发生的问题由(  )负责。

a.供货方

b.运输部门

c.采购方

d.供货方和运输部门共同

14材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，(  )。

a.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

b.采购方不能拒绝提货，多交货的.保管费用应由供货方承担

c.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

d.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

15按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条件的规定，(  )原因造成的工期延误，经工程师确认后工期不予顺延。

a.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计为6小时

b.设计变更和工程量增加

c.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

d.不可抗力

16当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出(  )的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。

a.实际成本

b.计划成本

c.合理成本

d.成本和利润

17fidic《施工合同条件》中，工程师接到承包商申请后的(  )天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。

a.14

b.28

c.36

d.42

18fidic分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，( )。

a.承包商也应承担责任

b.承包商不承担责任

c.只可给予工期顺延

d.只给予费用补偿

19依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交(  )。

a.现场同期记录

b.索赔意向通知

c.索赔报告

d.索赔证据

20将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照(  )进行分类的。

a.合同的目的

b.索赔起因

c.索赔的合同依据

d.索赔事件的损失程度

第 1 题 (单项选择题)

《中华人民共和国招标投标法》要求必须招标的项目是()。

a.恢复建设项目

b.利用国际援助资金的项目

c.涉及秘密项目

d.使用专有技术项目

正确答案：b,

第 2 题 (单项选择题)

某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械 未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为()。

a.自2月1日始，至12月5日止 b.自2月1日始，至12月20日止

c.自2月5日始，至12月5日止 d.自2月5日始，至12月20日止

正确答案：a,

第 3 题 (单项选择题)

材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以()的形式承担违约赔偿责任。

a.违约金

b.继续履行

c.赔偿损失

d.赔偿价差损失

正确答案：a,

第 4 题 (单项选择题)

《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，委托人的责任不包括()。

a.委托人选定的质量检测机构试验数据错误

b.因非监理人原因的事由使监理人受到损失

c.委托人向监理人提出赔偿要求不能成立

d.监理人的'过失导致合同终止

正确答案：d,

第 5 题 (单项选择题)

依据《建设工程施工合同示范文本》的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是()。

a.监理工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力

b.索赔处理应尽可能协商达成一致

c.只能向有合同关系的对方提出索赔

d.监理工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬

正确答案：d,

第 6 题 (单项选择题)

fidic《施工合同条件》中的暂列金额是()的一项款额。

a.不计入合同价格之内

b.用于不可预见项目使用

c.由工程师或承包商代表控制使用

d.专门用于承包商施工范围内工程使用

正确答案：b,

第 7 题 (单项选择题)

工程师必须对隐蔽工程在()进行检查验收。

a.试车前

b.隐蔽前

c.隐蔽后

d.试车后

正确答案：b,

第 8 题 (单项选择题)

建设工程施工合同管理中，有关承包人要求延期开工的说法，不正确的是()。

a.如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，则工期不予顺延

b.工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为不同意承包人的要求

c.如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工

正确答案：b,

第 9 题 (单项选择题)

某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则( )。

a. 承包人的损失都由发包人承担b. 发包人的损失都由承包人承担

c. 双方的损失各自承担d. 双方的损失都由审批部门承担

正确答案：a,

第 10 题 (单项选择题)

某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由 ( )提出。

a.发包人

b.设计单位

c.承包人

d.监理单位

正确答案：b,

第 11 题 (单项选择题)

按照fidic《施工合同条件》的规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以()签发接收证书。

a.本该进行竣工检验日

b.缺陷通知期内补充检验通过日

c.工程实际移交日

d.业主实际使用日

正确答案：a,

第 12 题 (单项选择题)

承包人()将竣工工程交付发包人，施工合同宣告终止。

a.竣工验收合格后14天内

b.竣工验收报告经发包人认可后28天内

c.自发包人收到竣工结算报告后28天内

d.收到竣工结算款14天内。

正确答案：d,

第 13 题 (单项选择题)

供货方供应的砌体的砌块，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用()计算交货数量。

a.查点法

b.理论换算法

c.衡量法

d.经验鉴别法

正确答案：a,

执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据《中华人民共和国合同法》的规定，遇价格下降时，应按()执行。

a.原价格

b.市场价格

c.新价格

d.原价格和新价格的平均价

正确答案：c,

第 15 题 (单项选择题)

因设备制造原因试车达不到验收要求，由该()负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装。

a.发包人

b.设备采购方

c.设计单位

d.承包商

正确答案：b,

第 16 题 (单项选择题)

工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由()承担责任。

a.发包人

b.监理人

c.设计人

d.承包人

正确答案：a,

第 17 题 (单项选择题)

建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。

a.工程所在地

b.仲裁申请人所在地

c.纠纷发生地

d.双方协商选定

正确答案：d,

第 18 题 (单项选择题)

暂列金额实际上是一笔建设单位方的备用金，()可以发布指示，控制使用暂列金额，发布变更指令，审查承包商索赔要求。只有当承包商按工程师的指示完成暂列金额项内开支的工作任务后，才能从其中获得相应支付。

a.工程师

b.发包人

c.承包人

d.分包人

正确答案：a,

第 19 题 (单项选择题)

将施工索赔分为工期索赔和费用索赔的依据是()。

a.索赔目的

b.合同条款

c.索赔事件性质

d.索赔客体

正确答案：a,

第 20 题 (单项选择题)

在施工合同履行过程中，()是错误的。

a.工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认

c.承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义

d.承包人对工程师的错误指令不承担责任

正确答案：c,

2016年监理工程师考试时间为5月21-22日，为了帮助考生们更好、更有准备地参加考试，下面是百分网小编为大家搜索整理的关于《合同管理》知识点，欢迎参考学习，希望对大家有所帮助。想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!

1.工程师在施工过程中应采用[巡视]、[旁站]、[平行检验]等方式监督检查承包人的施工工艺和产品质量，对建筑产品的生产过程进行严格控制。

2.发包人对部分或全部工程质量有特殊要求的，应[支付由此增加的追加合同价款]、[对工期有影响的应给予相应顺延].

3.按规定，工程师应依据[合同约定的]质量标准对承包人的工程质量进行检查，达到或超过约定标准的[给予质量认可(不评定质量等级)];达不到要求时，则[予以拒收].

4.因发包人的原因达不到约定标准的工程应由[发包人承担返工的追加合同价款，工期相应顺延].

5.如果双方对工程质量有争议，由[专用条款约定的工程质量监督部门]鉴定，所需费用及因此造成的损失由[责任方承担].

6.经过工程检查检验合格后的工程，又发现因承包人原因出现的质量问题，应由[承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不予顺延].

7.施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由[发包人支付影响正常施工的追加合同价款]、[相应顺延工期].

8.施工过程中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由[发包人]承担。

9.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，[发包人]承担申报、试验、使用等费用。

10.施工过程中，若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得[工程师]认可，然后由[承包人]负责办理申报手续并承担有关费用。

(一)法律事实的概念能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括行为和事件。

(二)行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。

此外，行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。

(三)事件事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。

事件可分为自然事件和社会事件两种。自然事件是指由于自然现象所引起的客观事实，如地震、台风等。社会事件是指由于社会上发生了不以个人意志为转移的、难以预料的重大事变所形成的客观事实。如战争、罢工、禁运等。无论自然事件还是社会事件，他们的发生都能引起一定的法律后果。即导致合同法律关系的产生或者迫使已经存在的合同法律关系发生变化。

分包工程的合同管理是一项系统工程，需要企业与项目之间上下联动，使整个管理过程透明化、程序化，形成一套系统的、规范化的操作程序，达到合作双方的双赢。分析分包工程管理中出现的各种问题，往往与未能规范合同签订和执行的程序有关。因为一项分包工程管理是否到位，效果好坏，很大程度上取决于分包工程合同管理的水平。

1.施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理，项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于(  )。

a.职务代理

b.指定代理

c.法定代理

d.委托代理

2.监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为(  )之日。

a.当事人签字

b.抵押物登记

c.转移产权证

d.转移房屋占有

3.下列关于留置担保的说法中，正确的是(  )。

a.留置不以合法占有对方财产为前提

b.可以留置的财产仅限于动产

c.留置担保可适用于建设工程合同

d.留置以合法占有对方固定资产为前提

4.投标保证的有效期限从(  )之日起计算。

a.招标文件出售

b.投标文件递交

c.投标截止

d.中标通知书发出

5.采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为(  )。

a.发包人

b.承包人

c.监理人

d.分包人

6.下列关于合同公证的说法中，正确的是(  )。

a.合同公证只能确认合同的真实性

b.合同公证由工商行政管理机关作出

c.合同公证的效力只能限于国内

d.经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同

7.甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜，甲施工企业在谈判中故意拖延时 间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标，根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说 法中，正确的是(  )。

a.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任

b.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任

c.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提

d.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提

8.某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权，但施工企业并不知道具体的确认权限，某日，施工企业提交发包人代表签字确认了一项工程款为50万元的变更工程，该50万元工程款的确认应该由(  )。

a.发包人承担责任

b.发包人代表承担责任

c.承包人与发包人代表承担法律责任

d.施工企业决定责任承担人

9.某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失，下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是(  )。

a.各自承担自己的损失

b.分别承担对方的损失

c.供应方承担购买方1万元损失

d.供应方承担购买方2万元损失

10.某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时， 甲市每吨4200元，乙市每吨4150元;履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨(  )元。

a.4300

b.4250

c.4200

d.4150

11.合同法律关系的产生、变更和消灭的`法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是( )。

a.地震灾害导致施工暂停

b.恶劣气候影响施工安全

c.社会动乱影响施工进度

d.图纸设计错误导致的工程返工

12.监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于( )。

a.委托代理

b.法定代理

c.指定代理

d.职务代理

13.施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是( )。

a.施工投标保证

b.施工履约保证

c.施工预付款保证

d.质量保证金保证

14.甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为( )。

a.已经成立

b.完备形式后成立

c.效力待定

d.未成立

15.当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是( )。

a.招标公告

b.投标文件

c.宣传广告

d.招股说明书

16.《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是( )。

a.对方当事人降低注册资金

b.对方当事人银行贷款数额激增

c.对方当事人的法定代表人变更

d.对方当事人经营状况严重恶化

17.根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是( )。

a.一方因重大误解而订立的合同

b.双方协商一致订立的显失公平的合同

c.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同

d.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

18.施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于( )。

a.债务承担

b.债权转让

c.债务人向第三人履行债务

d.由第三人向债权人履行债务

19.某工程项目的施工合同，因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误，给承包人造成施工损失。根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于承担该损失责任的说法中，正确的是( )。

a.由设计单位直接向承包人承担违约责任

b.由发包人和设计单位对承包人承担连带违约责任

c.发包人先向承包人承担违约责任，再向设计单位追究违约责任

20.某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件，建设单位有权要求供货商支付( )万元。

a.10 b.25 c.20 d.35

1-10 acbda bdcda

1.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是(c)招标。

a.施工 b.设备采购

c.设计 d.材料采购

2.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，(d)。

a.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

b.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

c.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师

d.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师

3.建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是(c)。

a.减少合同中约定的工程量

b.改变有关工程的施工时间

c.删除承包范围内的部分工作

d.更改工程有关部分尺寸

4.依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由(a)。

a.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延

b.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延

c.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延

d.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延

5.按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中，(c)不违反监理人员应遵守的职业道德。

a.向其他人泄露委托人申明的秘密

b.从承包方获取提前工期奖金

c.帮助承包人完善施工组织设计

d.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔

6.发包人应为设计提供的现场服务不包括(c)。

a.施工现场的工作条件

b.生活条件

c.设计人的现场津贴

d.交通工具

7.监理合同示范文本的标准条款规定，当发生(d)情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。

a.执行监理业务的时间超过合同内约定的时间

b.委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求

c.委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款

d.由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月

8.发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕，工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故(b)。

a.所需费用和延误工期由承包人负责

b.所需费用和延误工期由发包人负责

c.所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责

d.延误工期应予顺延，费用由承包人承担

9.在合同正常履行的情况下，(d)，此时设计合同终止。

a.设计费全部支付完毕

b.设计阶段结束

c.颁发工程移交证书

d.工程施工竣工验收

10.下列委托合同中，以服务作为标的物的是(a)。

a.委托监理合同 b.勘察设计合同

c.施工承包合同 d.加工承揽合同

11.为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施工程必须遵循项目建设的内在规律，即坚持(b)的程序。

a.先勘察设计，再施工

b.先勘察、后设计、再施工

c.边勘察、边设计、边施工

d.先设计、后勘察、再施工

12.监理合同示范文本规定，因(c)，属于监理服务的`额外工作。

a.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间

b.委托人要求增加的监理工作范围

c.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作

d.承包方原因，使监理工程受到阻碍，而增加的工作内容

13.勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人(a)。

a.无权要求返还定金

b.有权要求返还定金

c.无权要求返还定金且需支付违约金

d.只能要求返还定金的一半

14.关于委托人提供的人员服务说法错误的是(b)。

a.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员

b.涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示

c.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责

d.人数和服务时间应在专用条件中写明

15.下列有关暂停施工说法不正确的是()。

a.承包人应按工程师要求停止施工

b.承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工

c.工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任

d.工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工

16.建设工程设计合同履行时，(c)是承包人的义务。

a.提供有关设备的技术资料

b.向有关部门办理各设计阶段的设计文件审批工作

c.修改预算

d.确定设计深度和范围

17.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由(a)。

a.承包人负责检验工作，发包人承担检验费用

b.承包人负责检验工作，并承担检验费用

c.发包人负责检验工作，并承担检验费用

d.发包人负责检验工作，承包人承担检验费用

18.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为(c)。

a.评标委员会算出的评标价

b.招标人编制的标底价

c.中标人的投标价

d.施工图预算价

19.发包人给设计人就项目设计的要求中应包括(d)。

a.工程范围

b.工程规模

c.限额设计要求

d.设计方案

20.施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由(b)承担责任。

a.发包人 b.承包人

c.工程师 d.承包人和工程师

1、 指定分包商由（a）指定或选定。

a、业主

b、承包商

c、设计单位

d、业主和承包商共同

2、 施工合同履行过程中，施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全，属于工程师发出暂停施工的（d）。

a、内外部条件的变化

b、发包人应承担责任的原因

c、协调管理的原因

d、承包人的原因

3、 在建设工程材料采购合同中，由供货方代运的货物，应由（a）在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况时，能及时分清责任。

a、采购方和运输部门

b、供货方和采购方

c、供货方和运输部门

d、供货方、采购方及运输部门

4、 在设计合同的履行过程中，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1d，应减收该项目应收设计费的（b）。

a、1‰

b、2‰

c、3‰

d、5%o

100万元预付款，6月21日由乙向甲交付两辆起重机，但到了5月10日，甲经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以（d），以维护自己的合法权益。

a、终止合同

b、转让合同

c、行使同时履行抗辩权

d、请求对方提供适当担保

6、 下列财产中，不可以作为抵押物的是（c）。

a、抵押人所有的房屋和其他地上定着物

b、抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产

c、耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权

7、 由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由（a）承担。

a、采购方

b、供货方

c、代运方

d、采购方和供货方共同

8、 承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前（a）d内，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。

a、7

b、14

c、28

d、30

9、 fidic《土木工程施工分包合同条件》规定，应由承包商承担责任的事件是（d）。

a、拖延支付工程款

b、协调管理不力导致对分包工程施工的`干扰

c、施工图纸有错误

d、分包商执行承包商代表指令导致的索赔

10、 根据fidic《施工合同条件》的规定，保留金是按合同约定从（d）中相应扣减的一笔金额。

a、合同价内的暂列金

b、业主应交付的预付款

c、承包商应交付的定金

d、承包商应得的工程进度款

11、关于抵押权实现的表述中，不正确的是（d）。

a、抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有

b、抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款不足部分由债务人清偿

12、施工合同履行过程中，单机无负荷试车时，承包人应在试车前48 h内向工程师发出要求试车的书面通知，通知的内容不包括（d）。

a、试车内容

b、试车时间

c、试车地点

d、对承包人的要求

13、关于质押的表述中，不正确的是（a）。

a、质权是一种法定的担保物权，以转移占有为特征

b、债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物

d、质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，以担保债权履行的担保

14、 fidic《施工合同条件》规定，所签合同内注明的完

为（b）。

a、缺陷通知期

b、合同工期

c、合同有效期

d、施工期

定，下列表述中正确的是（c）。

a、合同无效，但已履行部分双方不再返还

b、合同无效，已履行部分双方返还

c、合同已成立，甲公司承担违约责任

d、合同未成立，已履行部分双方相互返还

16、工程建设施工过程中，（c）是最为常用的一种担保方式。

a、定金

b、留置

c、保证

d、质押

17、按照《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为（d）

a、必须征得对方同意

b、无须征得对方同意，也无须通知对方

c、无须征得对方同意，但应提供担保

d、无须征得对方同意，但要通知对方

18、下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是（c）。

a、当事人履行义务不符合合同约定，给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任

b、当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任

c、订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任

d、订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负

19、施工合同履行过程中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（b）。

a、承包人承担全部费用，工期相应顺延

b、发包人承担全部费用，工期相应顺延

c、发包人承担全部费用，工期不予顺延

d、承包人承担全部费用，工期不予顺延

20、担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为（b）。

a、保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定给予赔偿

b、保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

c、债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

d、债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

21、 合同约定的工期，是指在（a）中写明的时间与施工过程中遇到合同约定，经过工程师确认应给予承包人顺延工期之和。

a、协议书

b、通用条款

c、专用条款

d、附件

22、 关于提前或者部分履行合同的说法中，不正确的是（d）。

a、提前或者部分履行合同会给债权人行使权利带来困难或者增加费用

b、提前履行是指债务人在合同规定的履行期限到来之前就开始履行自己的义务

c、部分履行是指债务人没有按照合同约定履行全部义务而只履行了自己的一部分义务

d、债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担

23、 fidic《施工合同条件》通用条款规定，为了帮助承包商解决订购大宗主要材料和设备所占用资金的周转，订购物资经工程师确认合格后，按发票价值的（c）作为材料预付的款额，包括在当月应支付的工程进度款内。

a、50%

b、65%

c、80%

d、95%

24、 下列关于施工合同履行过程中竣工前的单机无负荷试车的说法中，不正确的是（c）。

a、安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车

b、承包人应在试车前48 h内向工程师发出要求试车的书面通知

c、试车记录由发包人准备

d、试车合格，工程师在试车记录上签字

25、 由于发包人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔，这种索赔叫做（a）。

a、合同被迫终止的索赔

b、意外风险和不可预见因素索赔

c、工程加速索赔

d、工程变更索赔

26、 工程师判定承包人索赔成立的条件不包括（d）。

b、与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误

c、承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告

d、索赔意向通知必须在28 d内提交

27、 fidic《施工合同条件》规定，将合同争议提交争端裁决委员会决定的，裁决委员会应在收 到争议文件后（d）d内做出合理的裁决。

a、15

b、28

c、72

d、84

28、 招标代理机构评标委员会的专家人选，应是从事相关领域工作满（d）年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员。

a、3

b、5

c、6

d、8

29、 fidic《施工合同条件》通用条款中未明确规定业主必须向承包商提供（c），具体工程的合同内是否包括此条款，取决于业主主动选用或融资机构的强制性规定。

a、投标保函

b、履约保函

c、支付保函

d、预付款保函

30、 fidic《施工合同条件》规定，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数称为（b）。

a、缺陷通知期

b、施工期

c、合同有效期

d、合同工期

我们要振作精神，下苦功学习。下苦功，三个字，一个叫下，一个叫苦，一个叫功，一定要振作精神，下苦功。应届毕业生考试网小编为大家编辑整理了注册监理工程师《合同管理》精选习题，共20题。供各位考生分享。

第 1 题

某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，()应当由发包方承担。

a.承包方人员伤亡损失

b.发包方人员伤亡损失

c.承包方施工设备损坏的损失

d.运至施工场地待安装工程设备的损害

e.工程修复费用

正确答案：bde

第 2 题

(2008年)工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

a.施工投标保证

b.施工合同履约保证

c.施工合同支付保证

d.工程预付款保证

e.施工合同工程款垫支保证

正确答案：abd

第 3 题

下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有()。

a.招标文件

b.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答

c.技术文件中提供的地质资料

d.工程师发布的书面指令

e.检查和试验记录

正确答案：cde

第 4 题

索赔报告的内容应包括()。

a.双方的责任

b.索赔的依据

c.索赔要求补偿的款项

d.事件发生的原因

e.工期展延天数

正确答案：bcde

第 5 题

fidic《施工合同条件》规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就()发布变更指令。

a.改变合同中任何工作的数量

b.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施

c.改变工程任何部分标高、位置和尺寸

d.改变任何工作的质量

e.改变原定施工顺序和时间安排

正确答案：acde

第 6 题

(2008年)某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应()。

a.及时通知委托人变动后果

b.延长完成监理任务的时间

c.终止监理合同中增加内容的执行

d.追索委托人的违约金

e.申请支付附加工作的报酬

正确答案：abe

第 7 题

下列有关格式条款的表述中，错误的有()。

a.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款

b.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效

c.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

d.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释

e.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释

正确答案：ad

第 8 题

在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照()订立书面合同。

a.招标公告

b.招标文件

c.投标文件

d.评标价格

e.最后谈判达成的降价协议

正确答案：bc

第 9 题

依据《合同法》，法定解除合同的条件有()。

a.合同履行过程中发生不可抗力

b.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行

c.当事人一方迟延履行主要债务

d.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现

e.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务

正确答案：bde

第 10 题

下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是()。

a.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力

b.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人

c.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人

d.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人

e.撤销要约的通知可以在受要约人发承诺通知的同时到达受要约人

正确答案：be

第 11 题

(2009年)依据《合同法》，当债务人的行为可能造成债权人权益受到损害时，债权人可以行使撤销权。债务人的行为包括()。

a.无偿转让财产

b.怠于行使到期债权

c.放弃到期债权

d.受让人知道情况下，以明显不合理低价转让财产

e.未按约定提供担保

正确答案：acd

第 12 题

在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。

a.土地使用权

b.城市房地产

c.车辆

d.机器

e.土地所有权

正确答案：abc

第 13 题

承包商编制施工进度计划的.内容一般应包括()。

a.实施工程的进度计划

b.每个指定分包商施工各阶段的安排

c.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间

d.保证计划实施的说明文件

e.计划实施工程的总工期是否与合同的约定一致

正确答案：abcd

第 14 题

按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括()。

a.招标公告

b.招标文件

c.投标书

d.工程量清单

e.中标通知书

正确答案：cde

第 15 题

(2008年)在fidic的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在()等方面。

a.选择分包单位的权利不同

b.分包合同的工作内容不同

c.分包合同的当事人不同

d.工程款的支付开支项目不同

e.建设单位对分包商利益的保护不同

正确答案：abde

第 16 题

下列选项中，有关不可抗力发生后合同管理的表述，正确的是()。

a.不可抗力事件继续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况

b.承包人在不可抗力事件结束后24小时内向工程师通报受灾情况和损失情况

正确答案：acde

第 17 题

监理合同中除正常的监理工作外，还包括附加监理工作和额外监理工作。下列工作中属于额外监理工作的有()。

a.由于工程设计变更而需要延长的监理工作

b.由于承包人延误竣工而延长的监理工作

c.发包人因承包人严重违约解除合同后，监理人的善后工作

d.不可抗力影响消失后，恢复监理业务前的准备工作

e.由于第三方的原因导致竣工时间延长而增加的监理工作

正确答案：cd

第 18 题

工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括()

a.施工现场记录

b.各类财务凭证

c.合同履行过程中往来信函

d.招标文件

e.汇率变化表

正确答案：abce

第 19 题

某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为()。

a.只减少1名招标人代表

b.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家

c.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家

d.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家

e.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家

正确答案：bde

第 20 题

现场交货的到货检验中数量验收的方法主要有()。

a.衡量法

b.物理实验法

c.理论换算法

d.查点法

e.抽检实验法

正确答案：acd

某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于 ( )。

a.法定代理

b.表见代理

c.指定代理

d.委托代理

正确答案：d,

当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自( )起生效。

a.签订之日

b.登记之日

c.担保之日

d.清偿之日

正确答案：b,

质权是一种约定的担保物权，以( )为特征。

a.转移占有

b.约定保证期间

c.债权人优先受偿

d.转让办理登记

正确答案：a,

中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在( )后退还。

a.业主提交履约担保

b.投标有效期

c.撤销投标书

d.保证书退还

正确答案：b,

下列代理种类中，( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理 方式。

a.法定代理

b.表见代理

c.委托代理

d.指定代理

正确答案：a,

合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是( )。

a.信件未载明日期的，自接收到该信件的'日期开始计算

b.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达

c.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算

d.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外

正确答案：a,

甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则 此合同自( )无效。

a. 4月1日

b. 5月1日

c. 5月20日

d. 6月30日

正确答案：a,

某采购员受a企业授权去b公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有a企业公章的 空白合同文本，与b公司签订了购买包装材料的合同，则( )。

a.合同无效，由采购员向b公司进行赔偿

b.合同有效，但货款应由采购员承担 c.合同无效，a企业可能退货

d.合同有效，货款应由a企业支付

正确答案：d,

下列合同内容中，( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。

a.质量

b.数量

c.标的

d.价款或者报酬

正确答案：c,

材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行 使的( )。

a.不安抗辩权

b.同时履行抗辩权

c.后履行抗辩权

d.合同中止履行的抗辩权

正确答案：c,

建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是( )。

a.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

b.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

c.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判

正确答案：b,

设计招标文件中，关于编制设计要求文件应兼顾的方面，下列说法中错误的是( )。

a.严格性

b.完整性

c.灵活性

d.系统性

正确答案：d,

执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物 后的结算应按照( )执行。

a.新价格

b.市场价

c.原价格

d.双方协商的价格

正确答案：a,

某建设工程物资采购合同，供货方收取采购方定金为8万元，由于供货方违约，按合同约定 的违约金为20万元，则供货方应支付( )万元的违约金。

a.8

b. 16

c.20

d. 28

正确答案：c,

依据监理合同示范文本规定，关于委托人义务，下列说法中正确的是( )。

a.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密

b.对建设工程有关事项和工程设计提出建议

c.负责合同的协调管理工作

d.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料

正确答案：d,

招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用( )。

a.由招标人承担

b.由投标人承担

c.由双方平均分配

d.由双方协商解决

正确答案：b,

公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由( )主持。

a.招标人

b.投标人

c.招标监督机构

d.监理工程师

正确答案：a,

在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则应( )。

a.将其退还投标人进行密封

b.进入初评阶段后确定为无效投标文件

c.作为无效投标文件，不再进入评标

d.在详评阶段将其确定为无效投标文件

正确答案：c,

对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件( )。

a.归入无效投标书

b.不再进入详评

c.仍属于有效投标书

d.予以淘汰

正确答案：c,

全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，则在施工过程 中( )。

a.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较少

b.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较少

c.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较多

d.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较多

正确答案：a,