承包经营是指承包人以经济租赁的方式占有、使用、经营国有土地、资产或项目，通过投入资金、技术、管理等要素进行经营活动。接下来，我们将分享一些承包合作的行业趋势和发展前景，希望能够帮助大家做出正确的决策。
土方工程承包协议
甲方：[项目业主]。
乙方：[施工单位]。
鉴于甲方和乙方在平等、自愿的基础上，经过友好协商，就甲方位于[地址]的[项目名称]土方工程承包事宜达成如下协议：
一、承包内容及工程量。
1.1乙方同意承包甲方的土方工程，包括但不限于挖土、运土、填土等工程内容。
1.2工程量约为[具体数量]，以实际施工数量为准。
二、承包方式及价格。
2.1乙方采用[具体方式]承包该工程，价格为[单价]。
2.2乙方应按照甲方的要求进行施工，如需调整，双方应协商一致。
三、付款方式。
3.1甲方按照乙方实际完成工程量的80%支付预付款，剩余20%待工程验收合格后支付。
3.2甲方支付款项时应提供正规发票。
四、施工期限。
4.1该工程的施工期限为[具体天数]。
4.2若因甲方原因导致工程延误，甲方应支付乙方因延误而产生的相应损失。
五、安全施工。
5.1乙方应按照相关规定进行安全施工，承担因安全事故产生的相关责任。
5.2若因乙方原因导致安全事故，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任。
六、协议变更和解除。
6.1协议变更：双方协商一致，可以变更协议。
6.2协议解除：符合下列情况之一，可以解除协议：
（1）因不可抗力导致工程无法完成；
（2）乙方违反合同约定，导致工程无法完成。
七、违约责任。
7.1甲方未按约定时间支付款项，乙方有权要求甲方按照每日千分之[利率]支付违约金。
7.2乙方未按约定时间完成工程，甲方有权要求乙方按照每日千分之[利率]支付违约金。
八、争议解决。
8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他。
9.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
9.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方：[签字（或盖章）]。
乙方：[签字（或盖章）]。
日期：[日期]
文章为本网站原创作品，不得擅自转载！
土方工程承包协议
乙方：[乙方全称]。
鉴于甲方拟将某项目土方工程承包给乙方施工，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，达成如下协议：
一、承包内容。
乙方承包甲方土方工程的施工，包括但不限于土方挖运、回填、碾压等。
二、承包方式。
采用包工包料、按立方米计价的承包方式。
三、工程量及价格。
甲方提供土方总量为[总量]立方米，乙方按实际完成工程量与甲方结算，单价为[单价]元/立方米。
四、施工周期。
乙方应按照甲方的要求，在限定工期内完成土方工程。施工周期为[周期]。
五、付款方式。
工程验收合格后，甲方在[付款方式]内支付乙方全部工程款。
六、双方责任。
（一）甲方责任：
1.提供施工图纸和现场指导。
2.按时支付工程款。
3.负责处理现场纠纷和协调相关事宜。
（二）乙方责任：
1.按照施工图纸和施工规范施工。
2.确保工程质量和施工周期。
3.负责施工过程中的安全管理和保险。
七、违约责任。
如甲、乙双方在协议履行过程中发生违约行为，应承担相应的违约责任。
八、其他。
1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
2.本协议一式[份数]，甲方执[份数]，乙方执[份数]。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
日期：____年__月__日
土方工程承包协议
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方承包乙方土方工程事宜，经友好协商，达成如下协议：
一、工程概况。
2.工程地点：______________________。
3.工程范围：______________________。
4.工程内容：挖运填埋土方，具体数量以实测为准。
二、承包方式。
甲方采用包工包料的方式承包乙方土方工程，乙方提供所需土方。
三、合同价款及支付方式。
1.合同价款：挖运填埋土方的总费用为人民币________元。
2.支付方式：甲方按月支付乙方上月完成工程量的70%，工程验收合格后支付至95%，余下5%作为质保金，质保期为一年，期满后无质量问题一次性付清。
四、双方责任。
1.甲方责任：
（1）提供施工图纸和施工方案。
（2）按时支付乙方费用。
（3）负责施工现场管理和安全，确保施工现场整洁、有序。
（4）负责提供施工现场所需的水电。
2.乙方责任：
（1）提供合格的施工队伍，确保施工质量符合要求。
（2）负责施工现场管理和安全，确保施工现场整洁、有序。
（3）按照合同要求完成土方挖运填埋工作。
五、违约责任。
1.甲方如未按时支付费用，每逾期一天，需支付乙方合同金额1%的违约金。
2.乙方如未按时完成土方挖运填埋工作，每逾期一天，需支付甲方合同金额1%的违约金。
六、其他事项。
1.甲方和乙方如在合同执行过程中发生争议，应首先友好协商，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：
文章为本网站原创作品，不得擅自转载！
土方工程承包协议
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方承包乙方土方工程事宜，达成如下协议：
一、工程概况。
2.工程地点：______________________。
3.工程范围：______________________。
4.工程内容：______________________。
二、承包方式。
1.乙方采用包工、包设备的承包方式，自行采购土方施工设备。
2.甲方为乙方提供现场协调服务，不参与施工。
三、合同价款与支付方式。
1.合同价款：本合同总价款为____元人民币。
2.支付方式：乙方每完成____%的土方工程量，甲方支付乙方相应款项。
四、双方的权利与义务。
1.甲方的权利与义务。
（1）甲方有权要求乙方按照约定的质量、进度、完成工程。
（2）甲方有义务按照约定支付工程款项。
2.乙方的权利与义务。
（1）乙方有权按照合同要求进行施工。
（2）乙方有义务按照约定时间完成工程。
五、违约责任。
1.如一方违反本合同约定，违约方需向守约方支付违约金，并承担由此造成的损失。
2.甲方未按照约定支付工程款项，需向乙方支付逾期利息。
六、争议解决。
本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他。
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表（签字）：代表（签字）：
日期：日期：
土方工程承包协议
甲方：（发包方）。
乙方：（承包方）。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就甲方将______工程土方工程事宜达成如下协议：
一、工程地址：______。
二、工程名称：______。
三、工程量：______。
四、承包方式：乙方包工不包料，甲方提供所需的一切材料。
五、工程单价：
1.挖运土方（含装车）综合单价为__x元/车。
2.推土平整（含装车）综合单价为__x元/车。
3.回填土方（含装车）综合单价为__x元/车。
六、付款方式：
按每车结算，挖运土方、推土平整、回填每车结算一次。余款在工程全部完工后一次性付清。
七、乙方责任：
1.乙方必须雇佣有合格证的挖掘机、装载机各一台，为甲方提供土方挖掘、装车和平整等劳务服务。
2.乙方必须保证机械设备完好，如因机械故障影响甲方施工，乙方应承担甲方因此产生的一切损失。
3.乙方机械操作手必须听从甲方工地负责人的指挥，操作规范，如因操作不当造成甲方设施损坏，其修理费用由乙方承担。
4.乙方负责为机械办理各种手续及缴纳相关费用，如因手续不全造成的一切罚款由乙方负责。
5.乙方负责为机械配备熟练的操作手，操作手应持证上岗，如无证上岗，乙方承担因此产生的一切责任。
6.乙方在施工现场必须遵守甲方制定的有关规章制度，如乙方违反规定，甲方有权要求乙方停工或清退出场。
八、甲方责任：
1.甲方提供乙方机械所用的柴油。
2.甲方为乙方提供住宿，所需费用由乙方承担。
3.甲方负责为乙方办理各种手续及缴纳相关费用。
4.甲方应尊重乙方施工，提供必要的协助。
九、违约责任：
1.乙方应按本合同约定的单价和时间完成甲方土方工程，如乙方违约，应承担给甲方造成的一切损失。
2.甲方应按本合同约定的单价和时间支付乙方劳务费，如甲方违约，应承担给乙方造成的一切损失。
十、争议的解决：
如双方在履行合同过程中发生争议，应首先协商解决。协商不成的，任何一方均可将争议提交______仲裁委员会仲裁。
十一、本合同未尽事宜，双方另行协商。
十二、本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：
代表：
日期：____年__月__日
乙方：
代表：
日期：____年__月__日
工程承包合同协议标准版模板
甲方：乙方：
甲方在阳华路南华__31#建房屋一栋，建筑总面积约300平方米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：
一、承包方式采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。
二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。
三、承包价格每平方米伍拾肆元，建筑面积按每层楼外墙计算。女儿墙按每米壹拾元计算，包括水泥砂浆抹面。楼面混凝土捣制另请施工队伍，所需费用甲乙双方各负担50%。
四、付款方式完成。
第一层砖砌并捣制好楼面付叁仟元，完成。
第二层付款叁仟元，完成。
第三层付款叁仟元，工程全部完工，经验收合格后一次付清。
五、双方责任甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。
六、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。
七、注意安全文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。
八、工期要求主体工程工期为4个月，从签订合同之日起计算，乙方必须在________年____月____日前完成主体工程，完工时间不能超过10天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料，应两天前向甲方提出计划，以便迅速筹备。
九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。
甲方签字(章)：乙方签字(章)：
发包方(甲方)：_________承包方(乙方)。
土方工程承包协议
甲方：（发包方）。
乙方：（承包方）。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商同意，达成如下协议：
一、工程概况：
1.工程名称：__x。
2.工程地点：__x。
3.工程范围：土方挖运，包括基底填平。
1.土方挖运，包括基底填平。
2.土方运输，运至甲方指定的卸土场。
3.土方回填，达到甲方要求。
1.人民币元/立方米（人民币）。
2.结算方式：根据实际发生量，待工程验收合格后，甲方支付乙方工程款的80%，余款待工程全部完工后支付。
四、甲方工作范围：
1.甲方提供施工图纸。
2.甲方委派现场指挥和监督员。
3.提供乙方施工所需的水、电等。
五、乙方工作范围：
1.乙方必须按照图纸及甲方要求施工。
2.乙方必须合理调配机械及人力，确保工程按期完成。
3.乙方应妥善保管施工现场的甲方材料。
六、违约责任：
1.除不可抗拒事件，任何一方不得违反合同。
2.如乙方违约，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿相应损失。
七、合同有效期：
本合同自双方签字盖章之日起生效。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
日期：____年__月__日
土方工程承包协议
乙方（承包商）：_________________。
协议签订日期：________年______月______日
协议生效日期：________年______月______日
一、工程概况。
1.1工程名称：_________________。
1.2工程地点：_________________。
1.3工程内容：_________________。
1.4工程量：_________________。
二、承包方式。
2.1承包方式：_________________。
2.2承包范围：_________________。
2.3承包价格：_________________。
三、付款方式。
3.1预付款金额：_________________。
3.2付款时间：_________________。
3.3付款方式：_________________。
四、工期。
4.1工期：_________________。
4.2甲方有权要求乙方提前完成工程，但需提前告知乙方。
五、工程质量。
5.1乙方应按照甲方的要求进行施工，确保工程质量。
5.2乙方在施工过程中应严格按照施工规范，确保工程安全。
六、施工安全。
6.1乙方应采取必要的安全措施，确保施工现场安全。
6.2乙方应承担因其施工造成的甲方及第三方损失的责任。
七、验收标准及期限。
7.1乙方应按照甲方的要求进行施工，工程完成后应进行验收。
7.2验收期限：_________________。
八、违约责任。
8.1乙方未按照协议要求完成工程，应承担违约责任。
8.2甲方未按照协议要求支付款项，应承担违约责任。
九、其他事项。
9.1甲方有权对工程进行监督，并提出修改意见。
9.2乙方有权对工程进行解释，但需符合协议要求。
9.3协议如有未尽事宜，双方协商解决。
乙方（承包商）：_________________。
见证人：_________________。
协议签订日期：________年______月______日
土方工程承包协议
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
乙方承包甲方香榭丽公馆建设项目土方工程挖运施工。依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实守信、互惠互利的原则，双方就土方挖运承包事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称：香榭丽舍公馆项目土方工程。
3、工程内容：现场内临时道路、施工道路土石方堆填、碾压、路面平整、基础土方开挖施工等，以及办理政府规定关于土方工程所需办理的所有相关手续。
二、合同工期。
工程总工期为年月日至年月日。
三、合同总价。
1、合同单价：含乙方办理政府规定的关于土方工程所需的相关手续费，乙方一次性包干为元/方(该价格为一次性包干价格，无论现场开挖任何土质及砂石，均按此价格执行，甲乙双方不再产生任何经济签证及调整任何价格)。
2、工程量计量方法：
按甲乙双方现场复核测量各点标高测量具体土方工程量，待工程完工后确定最终工程量。
3、合同总价。
合同总价待工程完工后，按甲乙双方实际审定的工程量乘以本合同约定的一次性包干价为最终总价款。
四、付款方式。
1、经双方协商采用按合同总价的70%实物资产抵账和30%货币资金支付的结算方式。
2、乙方完成土方工程量的70%后，双方另行签订《房屋顶账协议》。
3、甲方顶账后剩余土方工程款，待乙方土方施工完成后60日内，甲方完成土方工程结算，经双方确认最终合同总价后由甲方酌情逐月支付予乙方。
4、如乙方所顶账房屋总价款超过双方确认的土方工程款，乙方需在接到甲方通知后十五日内向甲方补缴所顶账房屋差额部分房款或由甲方从乙方剩余土方工程款中一次性予以扣除。
五、甲、乙双方的责任及义务。
1、乙方必须严格按照甲方的要求进行开挖及清运，服从甲方的管理，并按要求向施工单位无偿提供相关的技术资料。
2、乙方进入现场后，在乙方施工期间甲方将现场移交乙方进行管理，由于乙方现场管理期间所产生的偷盗及其他治安事件所造成的一切经济及法律责任均由乙方承担，与甲方无任何关系，如因乙方现场管理不善，导致甲方产生的经济损失均由乙方承担，甲方不需经乙方认可，可自行一次性从乙方的土方开挖工程款中予以扣除。
2、乙方在施工期间，应遵循国家的法律、法规，安全生产，并办理土方外运的相关手续，费用由乙方自理。由于乙方未办理相关手续或在土方开挖清运过程中，导致政府及相关部门罚款的，所产生的一切费用均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
3、乙方在土方开挖过程中，造成施工人员的人身安全及其他第三人安全事故，所造成的一切经济及法律责任均由乙方自行承担，与甲方无任何关系。
4、土方开挖、清运过程中，由乙方负责现场内及现场外临边道路清洁及环境保护等工作，所产生的费用由乙方自行承担，如因土方清运造成环保、城管等部门的处罚，由乙方自行承担一切罚款，甲方不承担任何责任。
5、乙方在施工过程中应小心施工，遇有市政及其他设施应做好保护措施，
6、甲方向乙方付款或办理抵房手续时，乙方须按甲方要求提供相应的建筑工程发票。否则，甲方不予付款。
7、乙方在开挖过程中，如需甲方提供电源、水源，乙方应自行负责联通，且承担由此所产生的各项水、电费用。
8、乙方在开挖工程中，如需挖除现场树木，必须经甲方同意后方可挖除，未经甲方同意，擅自挖除，由此所产生的一切经济损失均由乙方承担，甲方不需经乙方认可，可自行一次性从乙方土方开挖工程款中予以扣除。
9、如因乙方未按本合同约定承担相应的费用，导致甲方的经济损失，甲方不需经乙方认可，可自行一次性从乙方土方开挖工程款中予以扣除。
八、本协议未尽事宜双方协商后签订补充协议。与本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式陆份，甲方执四份、乙方执两份。双方签字盖章后即可生效，工程完毕，工程款结清后自然失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
土方工程承包协议
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就乙方_____________土石方工程承包一事，达成以下协议：
甲方位于，用地面积约____________平方米，因地势高低，需挖除和回填部份土石方，不计挖方后填方量。本项目要求按甲方提供的设计院设计的场地设计图纸进行土石方挖填施工，将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区，尚需到场地外购土并将土运至填土区回填及回填部分夯实不在本合同承包范围内。
2、负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算；
3、负责委托测量单位进行场地竣工验收测量。
4、甲方应负责办理有关手续及协调与周边村民及政府管理部门的关系，费用由乙方负责；乙方因处理与周边村民及政府管理部门的关系不当造成工期延误不予顺延工期。
5、合同签定后三天内，甲方向乙方提供工程施工场平图，通讯及水电至施工现场。
2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的政策及法规。
3、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。
4、乙方应在工地现场按施工图测出红线图范围内坐标点及水准点。
5、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全；机械设备进出场，应事先与甲方项目负责人联系。
6、乙方应在现场设立安全警示标志牌，防止学生及闲散人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患。
7、乙方应负责办理工程决算和提供工程内业资料，并在工程完工后20天内提交相关工程内业资料和工程决算书。
8、工程完工后3天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁符合《建设工程施工现场管理规定》的规定和文明施工要求，交工前清理现场达到商洛市环境卫生的要求，并拆除全部临时搭设。
9、调遣费到帐后进行机械、人员进场，预付款到帐后工程开工。
1、经双方协商，本工程不计填方部份的费用，仅计挖方及石方爆破费用。挖方工程量暂按甲方提供的设计图纸计算为______万立方米，实际土方量按实发生结算。乙方应在合同签订前进行现场勘察，并复核工程量，工程量经双方确认后不再调整。施工中如甲方变更设计图纸，具体变更的工程量按实际产生的工程量计算。
2、经双方协商，挖土不论运距远近包干(含开挖装车、回填、运输、整平、施工现场地面杂物、树木清理等)；遇石方爆破部分平均按每立方米元人民币计算，以上价款为不含税价款，本合同须经政法部门公正，费用由甲方承担。
3、工程款支付方式：双方签订合同后三天内甲方向乙方支付工程承包款的为调遣费，乙方机械进场后3天内甲方支付工程承包款的为预付款，工程开工后按月进度支付当月完成工程量价款的乙方每月25向甲方上报当月完成工程量，甲方三天内未提出疑问视为认同并于次月5号前支付工程进度款，验收合格后再支付进度款的；决算完成后且提供完整内业资料后10天内结清尾款。所有款项均通过银行转帐方式进行。
开工日期以预付款到账日为工程开工日。本项目的工期按甲乙双方签定合同预付款到账后日内完成。如遇特殊情况(设计变更﹑工作量变化﹑不可抗力影响以及非乙方原因造成的停﹑窝工等)时，工期经甲方签证后顺延。
__________________________________________。
1﹑本合同未尽事宜，经甲﹑乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2﹑本合同自甲﹑乙方签字盖章后生效，甲﹑乙方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效。
3、本合同正本贰份，双方各存壹份，副本陆份，甲方肆份，乙方贰份。
土方工程承包协议标准版
发包人（以下简称甲方）。
承包人（以下简称乙方），
经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：
本工程地块土方的开挖、运弃、平整。公文网。
二、承包方式：
包挖、包运、平整，不得转包。
三、承包价格：
开挖、运输土方元3（石砂）。
四、工期要求：
按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求：
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图。
纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密。
实度应达到设计要求。公文网。
4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，
方为合格；否则承担整修、返工费用。
六、安全要求：
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交。
底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出。
现安全事故，概由乙负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置。
支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水。
和其他措施。
七、结算方式：
采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。
八、仲裁与调解：
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人（甲方）：承包班组长（乙方）：
联系电话：联系电话：
________年____月____日________年____月____日。
土方工程承包协议
甲方：[项目业主]。
乙方：[施工单位]。
鉴于甲方欲将某项目的土方工程交由乙方施工，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，经过友好协商，达成如下协议：
一、工程范围和内容。
1.1本工程包括但不限于挖掘、运输、填垫、碾压等土方工程，具体内容为甲方指定的施工现场提供土方施工服务。
1.2工程量按实结算，具体数量由双方协商确定或甲方委托第三方测量。
二、工程价格及支付方式。
2.1本工程单价为人民币[价格]元/立方米，最终结算价款根据实际完成的工程量结算。
2.2甲方按月支付乙方上月土方工程款，支付周期为次月的15日前，乙方应提供相应的合法发票。
三、施工期限和安全责任。
3.1本工程自合同签订之日起[工期]天，乙方应按期完成。
3.2乙方应按照国家相关安全规定组织施工，确保施工现场安全，如因乙方违规操作导致的安全事故，乙方应承担全部责任。
四、协议变更和解除。
4.1本协议经甲、乙双方协商一致，可以变更或解除。
4.2有下列情形之一的，本合同终止：
（1）工程完工；
（2）甲、乙双方书面同意解除合同；
（3）乙方被依法撤销或破产。
五、违约责任。
5.1甲方未按照约定支付工程款的，乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。
5.2乙方未按照约定完成工程的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。
六、争议解决。
6.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
以上内容为甲、乙双方协商一致达成的协议，经双方签字或盖章后生效。
甲方（盖章）：
日期：
乙方（盖章）：
日期：
土建工程承包合同协议标准版
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
甲方在山东__寿光__35兆瓦光伏电站土方项目，同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：
一、工程概况。
1、工程名称：山东__寿光__35兆瓦光伏电站土方项目。
2、工程地点：山东寿光__。
二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。
三、工程造价及承包范围：
1、场平：在满足施工要求范围内，要求场地平整，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元(陆万元整)。
2、场地回填：根据工程项目，根据总包方提供土方量，场地内需回填土方43000立方，价格为9元立方，工程款合计387000元(参拾扒万柒仟元整)。
3、场地内修路：场地内需修路约7000，要求路基础宽4，石子铺设厚度20c，路面压实，符合总包方的要求，价格88元每断面(即22元平方米)，由于场地原因，具体结算方式根据甲方要求来据实结算。
四、工程款支付方式：
1、根据上海__公司(总包方)的付款方式，甲方(____市。
华健__工程有限公司)来支付乙方的工程进度款。
五、施工工期：
1、根据上海__公司(总包方)的工期进度要求来合理施工。
2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。
六、甲方的工作及责任：
1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及0.00位置。
2、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致，方可施工。
3、甲方要根据上海__公司(总包方)的进度款要求来支付工程进度款。
七、乙方的工作及责任：
1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。乙方施工要平整场地清除地上、地下障碍物等，处理邻近建筑物保护工作，并承担以上工作的费用和安全责任。
2、乙方处理地下管线及临近建筑的保护工作。
3、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目。
土方工程承包协议书
发包人：_________(以下简称甲方)。
承包人：_________(以下简称乙方)。
经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：________________工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。
三、承包价格：开挖、运输土方元(石砂)。
四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自_______月_______日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求：
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求：
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款。
八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
土方工程承包协议
甲方：（发包方）。
乙方：（承包方）。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将土方工程承包给乙方施工达成以下协议：
一、工程概况。
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程范围：
4.工程量：
5.施工条件：
二、承包方式。
1.乙方采用包工包料的方式承包甲方土方工程。
2.乙方自行采购土方所需的原材料，并自行负责运输。
三、合同价格。
1.合同总价为：人民币元。
2.甲方按实际完成工程量支付乙方工程款。
四、付款方式。
1.甲方按照乙方实际完成工程量的比例支付乙方工程款。
2.乙方完成一定量的工程后，甲方根据实际情况支付上一阶段的工程款。
五、施工期限。
1.甲方要求乙方按照约定的工期完成土方工程。
2.施工期限为日。
六、质量标准。
1.乙方应按照甲方的要求完成土方工程。
2.乙方应保证土方工程的质量符合国家相关标准要求。
七、安全文明施工。
1.乙方应遵守甲方施工现场的相关规定，保证施工现场整洁、安全、有序。
2.乙方应采取必要的安全措施，确保施工现场的安全。
八、违约责任。
1.如乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方赔偿相应的损失。
2.如甲方未按照约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金。
九、其他事项。
1.甲方提供施工现场的临时水电，协助乙方解决施工中的问题。
2.乙方应按照相关规定处理施工现场的垃圾，保证施工现场的整洁。
十、争议解决。
1.本协议在履行过程中如发生争议，双方应协商解决。
2.如协商不成，双方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
甲方（发包方）：乙方（承包方）：
日期：日期：
土方工程承包协议
乙方（承包商）：__________________。
鉴于甲方对土方工程的需求，双方在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，达成如下协议：
一、工程概况。
1.工程名称：__________________。
2.工程地点：__________________。
3.工程内容：__________________。
4.工程期限：__________________。
二、承包方式。
2.乙方应按照甲方的要求进行施工，确保工程质量和进度。
三、承包价格及支付方式。
1.甲方按照每立方米________元的价格向乙方支付承包费用。
2.乙方应在每月末提供相应的工程量清单，甲方在收到清单后15个工作日内支付相应费用。
四、甲方的权利和义务。
1.甲方应提供必要的施工条件，包括场地、设备等。
2.甲方应按照合同约定及时支付承包费用。
3.甲方有权对乙方的施工质量和进度进行监督和检查。
五、乙方的权利和义务。
1.乙方有权按照合同约定获得承包费用。
2.乙方应按照甲方的要求进行施工，确保工程质量和进度。
3.乙方应遵守施工现场的各项规章制度，保护现场整洁、安全。
六、违约责任。
1.任何一方未能履行本合同约定的义务，应向对方承担违约责任。
2.违约金的数额为合同总金额的10%。
七、争议解决。
1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
2.本合同自双方签字或盖章之日起生效。
乙方（承包商）：__________________。
日期：__________________
土方工程承包协议
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方向乙方承包的土方工程事宜达成如下协议：
一、工程概况。
2.工程地点：______________________。
3.工程范围：______________________。
4.工程量：______________________。
二、承包方式。
1.承包方式：包工包料。
2.乙方应按照甲方要求进行土方挖掘、运输和填筑，确保工程质量符合要求。
三、合同价款及支付方式。
四、双方责任。
1.甲方责任：
（1）提供工程所需的施工图纸和相关技术资料；
（2）审核乙方提交的施工方案，并在收到后五个工作日内给予回复；
（3）及时办理工程进度款的支付。
2.乙方责任：
（1）按照施工图纸和相关技术资料进行施工，确保工程质量；
（2）按时提交工程进度报告和施工计划；
（3）遵守施工现场管理规定，保护环境。
五、违约责任。
1.若乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任；
2.若甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权解除合同并要求甲方承担违约责任。
六、合同解除和终止。
1.合同解除：
（1）甲乙双方协商一致，可以解除合同；
（2）乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同；
（3）甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权解除合同。
2.合同终止：
（1）工程完成并验收合格；
（2）甲乙双方协商一致，可以终止合同。
七、争议解决。
1.甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；
2.协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
八、其他事项。
1.甲方提供施工现场，乙方负责现场管理；
2.乙方应按照甲方要求进行现场安全防护，确保施工安全；
3.合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。
甲方（发包方）：______________________。
乙方（承包方）：______________________。
日期：______________________