承包是一种常见的商业合作方式，它能够实现资源的合理配置和利益的最大化。以下是小编为大家整理的承包范文，供大家参考理解承包的实践案例。
土方工程承包协议
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
乙方承包甲方香榭丽公馆建设项目土方工程挖运施工。依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实守信、互惠互利的原则，双方就土方挖运承包事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称：香榭丽舍公馆项目土方工程。
3、工程内容：现场内临时道路、施工道路土石方堆填、碾压、路面平整、基础土方开挖施工等，以及办理政府规定关于土方工程所需办理的所有相关手续。
二、合同工期。
工程总工期为年月日至年月日。
三、合同总价。
1、合同单价：含乙方办理政府规定的关于土方工程所需的相关手续费，乙方一次性包干为元/方(该价格为一次性包干价格，无论现场开挖任何土质及砂石，均按此价格执行，甲乙双方不再产生任何经济签证及调整任何价格)。
2、工程量计量方法：
按甲乙双方现场复核测量各点标高测量具体土方工程量，待工程完工后确定最终工程量。
3、合同总价。
合同总价待工程完工后，按甲乙双方实际审定的工程量乘以本合同约定的一次性包干价为最终总价款。
四、付款方式。
1、经双方协商采用按合同总价的70%实物资产抵账和30%货币资金支付的结算方式。
2、乙方完成土方工程量的70%后，双方另行签订《房屋顶账协议》。
3、甲方顶账后剩余土方工程款，待乙方土方施工完成后60日内，甲方完成土方工程结算，经双方确认最终合同总价后由甲方酌情逐月支付予乙方。
4、如乙方所顶账房屋总价款超过双方确认的土方工程款，乙方需在接到甲方通知后十五日内向甲方补缴所顶账房屋差额部分房款或由甲方从乙方剩余土方工程款中一次性予以扣除。
五、甲、乙双方的责任及义务。
1、乙方必须严格按照甲方的要求进行开挖及清运，服从甲方的管理，并按要求向施工单位无偿提供相关的技术资料。
2、乙方进入现场后，在乙方施工期间甲方将现场移交乙方进行管理，由于乙方现场管理期间所产生的偷盗及其他治安事件所造成的一切经济及法律责任均由乙方承担，与甲方无任何关系，如因乙方现场管理不善，导致甲方产生的经济损失均由乙方承担，甲方不需经乙方认可，可自行一次性从乙方的土方开挖工程款中予以扣除。
2、乙方在施工期间，应遵循国家的法律、法规，安全生产，并办理土方外运的相关手续，费用由乙方自理。由于乙方未办理相关手续或在土方开挖清运过程中，导致政府及相关部门罚款的，所产生的一切费用均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
3、乙方在土方开挖过程中，造成施工人员的人身安全及其他第三人安全事故，所造成的一切经济及法律责任均由乙方自行承担，与甲方无任何关系。
4、土方开挖、清运过程中，由乙方负责现场内及现场外临边道路清洁及环境保护等工作，所产生的费用由乙方自行承担，如因土方清运造成环保、城管等部门的处罚，由乙方自行承担一切罚款，甲方不承担任何责任。
5、乙方在施工过程中应小心施工，遇有市政及其他设施应做好保护措施，
6、甲方向乙方付款或办理抵房手续时，乙方须按甲方要求提供相应的建筑工程发票。否则，甲方不予付款。
7、乙方在开挖过程中，如需甲方提供电源、水源，乙方应自行负责联通，且承担由此所产生的各项水、电费用。
8、乙方在开挖工程中，如需挖除现场树木，必须经甲方同意后方可挖除，未经甲方同意，擅自挖除，由此所产生的一切经济损失均由乙方承担，甲方不需经乙方认可，可自行一次性从乙方土方开挖工程款中予以扣除。
9、如因乙方未按本合同约定承担相应的费用，导致甲方的经济损失，甲方不需经乙方认可，可自行一次性从乙方土方开挖工程款中予以扣除。
八、本协议未尽事宜双方协商后签订补充协议。与本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式陆份，甲方执四份、乙方执两份。双方签字盖章后即可生效，工程完毕，工程款结清后自然失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
土方工程承包协议标准版
发包人（以下简称甲方）。
承包人（以下简称乙方），
经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：
本工程地块土方的开挖、运弃、平整。公文网。
二、承包方式：
包挖、包运、平整，不得转包。
三、承包价格：
开挖、运输土方元3（石砂）。
四、工期要求：
按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求：
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图。
纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密。
实度应达到设计要求。公文网。
4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，
方为合格；否则承担整修、返工费用。
六、安全要求：
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交。
底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出。
现安全事故，概由乙负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置。
支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水。
和其他措施。
七、结算方式：
采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。
八、仲裁与调解：
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人（甲方）：承包班组长（乙方）：
联系电话：联系电话：
________年____月____日________年____月____日。
工程承包合同协议标准版模板
甲方：乙方：
甲方在阳华路南华__31#建房屋一栋，建筑总面积约300平方米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：
一、承包方式采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。
二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。
三、承包价格每平方米伍拾肆元，建筑面积按每层楼外墙计算。女儿墙按每米壹拾元计算，包括水泥砂浆抹面。楼面混凝土捣制另请施工队伍，所需费用甲乙双方各负担50%。
四、付款方式完成。
第一层砖砌并捣制好楼面付叁仟元，完成。
第二层付款叁仟元，完成。
第三层付款叁仟元，工程全部完工，经验收合格后一次付清。
五、双方责任甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。
六、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。
七、注意安全文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。
八、工期要求主体工程工期为4个月，从签订合同之日起计算，乙方必须在________年____月____日前完成主体工程，完工时间不能超过10天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料，应两天前向甲方提出计划，以便迅速筹备。
九、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。
甲方签字(章)：乙方签字(章)：
发包方(甲方)：_________承包方(乙方)。
土方工程承包协议
甲方：（发包方）。
乙方：（承包方）。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商同意，达成如下协议：
一、工程概况：
1.工程名称：__x。
2.工程地点：__x。
3.工程范围：土方挖运，包括基底填平。
1.土方挖运，包括基底填平。
2.土方运输，运至甲方指定的卸土场。
3.土方回填，达到甲方要求。
1.人民币元/立方米（人民币）。
2.结算方式：根据实际发生量，待工程验收合格后，甲方支付乙方工程款的80%，余款待工程全部完工后支付。
四、甲方工作范围：
1.甲方提供施工图纸。
2.甲方委派现场指挥和监督员。
3.提供乙方施工所需的水、电等。
五、乙方工作范围：
1.乙方必须按照图纸及甲方要求施工。
2.乙方必须合理调配机械及人力，确保工程按期完成。
3.乙方应妥善保管施工现场的甲方材料。
六、违约责任：
1.除不可抗拒事件，任何一方不得违反合同。
2.如乙方违约，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿相应损失。
七、合同有效期：
本合同自双方签字盖章之日起生效。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
日期：____年__月__日
土方工程承包协议
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方承包乙方土方工程事宜，达成如下协议：
一、工程概况。
2.工程地点：______________________。
3.工程范围：______________________。
4.工程内容：______________________。
二、承包方式。
1.乙方采用包工、包设备的承包方式，自行采购土方施工设备。
2.甲方为乙方提供现场协调服务，不参与施工。
三、合同价款与支付方式。
1.合同价款：本合同总价款为____元人民币。
2.支付方式：乙方每完成____%的土方工程量，甲方支付乙方相应款项。
四、双方的权利与义务。
1.甲方的权利与义务。
（1）甲方有权要求乙方按照约定的质量、进度、完成工程。
（2）甲方有义务按照约定支付工程款项。
2.乙方的权利与义务。
（1）乙方有权按照合同要求进行施工。
（2）乙方有义务按照约定时间完成工程。
五、违约责任。
1.如一方违反本合同约定，违约方需向守约方支付违约金，并承担由此造成的损失。
2.甲方未按照约定支付工程款项，需向乙方支付逾期利息。
六、争议解决。
本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他。
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表（签字）：代表（签字）：
日期：日期：
土方工程承包协议
甲方：[项目业主]。
乙方：[施工单位]。
鉴于甲方和乙方在平等、自愿的基础上，经过友好协商，就甲方位于[地址]的[项目名称]土方工程承包事宜达成如下协议：
一、承包内容及工程量。
1.1乙方同意承包甲方的土方工程，包括但不限于挖土、运土、填土等工程内容。
1.2工程量约为[具体数量]，以实际施工数量为准。
二、承包方式及价格。
2.1乙方采用[具体方式]承包该工程，价格为[单价]。
2.2乙方应按照甲方的要求进行施工，如需调整，双方应协商一致。
三、付款方式。
3.1甲方按照乙方实际完成工程量的80%支付预付款，剩余20%待工程验收合格后支付。
3.2甲方支付款项时应提供正规发票。
四、施工期限。
4.1该工程的施工期限为[具体天数]。
4.2若因甲方原因导致工程延误，甲方应支付乙方因延误而产生的相应损失。
五、安全施工。
5.1乙方应按照相关规定进行安全施工，承担因安全事故产生的相关责任。
5.2若因乙方原因导致安全事故，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任。
六、协议变更和解除。
6.1协议变更：双方协商一致，可以变更协议。
6.2协议解除：符合下列情况之一，可以解除协议：
（1）因不可抗力导致工程无法完成；
（2）乙方违反合同约定，导致工程无法完成。
七、违约责任。
7.1甲方未按约定时间支付款项，乙方有权要求甲方按照每日千分之[利率]支付违约金。
7.2乙方未按约定时间完成工程，甲方有权要求乙方按照每日千分之[利率]支付违约金。
八、争议解决。
8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他。
9.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
9.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方：[签字（或盖章）]。
乙方：[签字（或盖章）]。
日期：[日期]
文章为本网站原创作品，不得擅自转载！
土方工程承包协议
乙方（承包商）：_________________。
协议签订日期：________年______月______日
协议生效日期：________年______月______日
一、工程概况。
1.1工程名称：_________________。
1.2工程地点：_________________。
1.3工程内容：_________________。
1.4工程量：_________________。
二、承包方式。
2.1承包方式：_________________。
2.2承包范围：_________________。
2.3承包价格：_________________。
三、付款方式。
3.1预付款金额：_________________。
3.2付款时间：_________________。
3.3付款方式：_________________。
四、工期。
4.1工期：_________________。
4.2甲方有权要求乙方提前完成工程，但需提前告知乙方。
五、工程质量。
5.1乙方应按照甲方的要求进行施工，确保工程质量。
5.2乙方在施工过程中应严格按照施工规范，确保工程安全。
六、施工安全。
6.1乙方应采取必要的安全措施，确保施工现场安全。
6.2乙方应承担因其施工造成的甲方及第三方损失的责任。
七、验收标准及期限。
7.1乙方应按照甲方的要求进行施工，工程完成后应进行验收。
7.2验收期限：_________________。
八、违约责任。
8.1乙方未按照协议要求完成工程，应承担违约责任。
8.2甲方未按照协议要求支付款项，应承担违约责任。
九、其他事项。
9.1甲方有权对工程进行监督，并提出修改意见。
9.2乙方有权对工程进行解释，但需符合协议要求。
9.3协议如有未尽事宜，双方协商解决。
乙方（承包商）：_________________。
见证人：_________________。
协议签订日期：________年______月______日
工程承包合同协议标准版模板
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：项目承包人(以下简称乙方)。
丙方：公司管理责任人：(以下简称丙方)。
丁方担保方：(以下简称丁方)。
为适应建筑市场的形势，优化企业经济责任制，不断提高企业竞争力和经济效益，经甲乙双方平等协商，自愿订立本内部承包合同，甲方将中标承建(建设单位)的工程以内部经济责任双承包的形式委托给乙方承包，乙方自愿接受。本工程中丙方为管理责任人。为明确各方责任，维护双方利益，经协商特订如下合同条款，以资共同遵守执行。
一、承包工程项目概况。
1、工程地点：
2、合同工期：日历天(与甲方总承包合同工期一致)。
3、合同造价：(万元)最终以建设单位竣工审计结算为准。
4、合同质量等级：合格。
二、承包范围、期限、形式。
1、本内部承包合同范围：为甲方与工程建设单位签订的总承包施工合同规定的所有施工承包范围，包括补充协议、投标书、询标纪要、承诺书中规定的所有施工承包范围。
2、本内部承包合同承包期限：从合同生效之日起至本工程项目全部竣工验收后，工程质量保修期满保修金返还，材料款和管理人员、民工工资拖欠等彻底结算了清，并与甲方办理完所有结算和上交所有工程资料后自动解除。
3、本内部承包合同承包形式：采用管理费定额上缴，实行先提存后分配的原则，单独立账、单独核算、自负盈亏的形式。本工程实行风险承包，乙方对所承包项目的全部债务以个人财产对公司承担无限责任。乙方在上缴甲方提存的管理成本费用、上缴税金、开支工程项目成本和各种费用后，后如发生亏损由乙方承担全部赔偿责任并由乙方家庭和个人财产及原交工程保证金承担赔偿责任，乙方如盈，盈余部分归乙方支配。
三、内部承包指标。
总则：乙方自愿承诺全部接受并履行甲方与建设单位签订的工程承建合同条款、补充协议条款、承诺书及投标书、询标纪要规定的条款，服从甲方的工程质量、安全、财务等方面的管理，享受并承担有关质量、工期、安全等奖罚。乙方自愿承诺接受并完成以下内部承包指标：
1、乙方上缴甲方提取的管理成本费用：按工程决算总造价为基数的8%为公司管理成本费用和税金。本工程定额管理费、中标服务费、合同签订费、养老金、工程保险费、遇政策额调整或地区差异所增加的税金及其它有关国家省市规定的行业费用和社会费用均由甲方承担。甲方在工程款中代扣代缴。
(1)甲供材料、非建设单位单独分包的专业项目列入提取公司管理成本费用的决算总造价基数内。
(2)建设单位指定的专业分项分包工程按向建设单位(或专业分包单位)收取的总承包管理费总额收取管理成本费用。
2、工程质量：必须达到总承包合同要求的合格，如达不到总承包合同规定的质量要求，乙方承担所有的工程返工经济损失。如发生质量事故由乙方承担有经济损失和各级主管部门的罚款。
3、工程工期：按总承包合同规定要求，总承包合同中的工期奖罚按总承包合同规定全部由乙方享有和承担。
4、环境、安全、文明标化：必须达到总承包合同规定和有关文件规定要求，总承包合同规定和有关文件规定要求的关于环境、安全、文明标化的奖励全部由乙方享有和承担。乙方必须保证项目部安全文明施工，一旦发生安全事故或因文明施工问题被处罚的，由乙方承担全部责任和经济损失及上级主管部门的罚。
5、甲方在工程进度款中预扣原材料发票保证金5%(按汇入工程款比例计算)待发票上交时退还。
6、乙方需要甲方预决算部预(决)算编制的费用标准与预决算部直接结算。
7、承包人需使用建造师证书的，超过合同期时，每月按20__元收取。本工程合同期(按中标通知书为准)为年月。
四、项目承包人一般责任条款。
1、工程由乙方承包后未经甲方同意不准转包他人，如违约，甲方有权终止承包合同，乙方承担由此造成的一切损失。
2、乙方在承包期间，未经甲方授权，不得以甲方名义对外进行业务洽谈、购买物品等经济活动，如确实需要，一定要得到甲方法定代表人的授权，并开具授权书，一事一托。未经委托，对外的一切经济活动均应认定为乙方的个人行为，由乙方承担由此引起的一切责任和经济损失。
3、本工程实行风险承包，乙方对所承包项目的全部债务以个人财产对公司承担无限责任。乙方在上缴甲方提存的管理成本费用、上缴税金、开支生产成本和各种费用后，如发生亏损由乙方承担全部责任并由乙方家庭和个人财产及原交工程保证金承担赔偿责任，如盈余在与甲方结算后盈余部分归乙方支配。
4、本工程合同签订后施工过程中建设单位支付的全部工程款及保证金均属于甲方所有，应全额汇入甲方总合同指定的银行账户，未经甲方同意，不得用任何手段向建设单位提取现金，不得将款汇入其它银行账户或用支票向购货单位套取现金，否则追究乙方法律责任。甲方指定银行账户：开户行账号。
5、乙方在承包工程项目后，应当全面履行甲方同建设单位签订的工程总承包合同中的所有条款、补充协议条款、承诺书及投标书、询标纪要规定的条款。
6、乙方在承包工程项目后，应负责组建工程项目部，投标书中所报项目经理和班组无法正常到位时，由乙方自行组织符合甲方和建设单位要求的持证上岗人员组成项目部报甲方工程部备案，保证新组成的管理人员全部到位。
7、乙方在承包工程项目后，该工程的投标保证金或保函、工程履约保证金或保函、当地民工工资保证金、带垫资款由乙方自行承担，对汇出的投标保证金或保函、工程履约保证金或保函、带垫资款负所有责任，并负责向建设单位或代理公司催讨并收回，甲方予以积极协助。
五、项目承包人财务管理责任条款：
1、乙方需要材料款必须提前提供资金使用计划和材料购销合同，其报销票、支票领用、工地费用报销等，一律按甲方财务制度条款执行。
2、若建设单位资金周转困难，需暂带、垫资及各类保证金的，由乙方自行解决，原则上甲方对乙方一律不出具借款。
1、乙方组建的工程项目部是不具备法人资格的经营实体，乙方不得以项目部名义对外签订各类合同，如需签订合同须报公司批准同意后，由公司出面签订合同，乙方必须在对外经济合同上签字确认。乙方或其项目部人员未经甲方同意私自对外签订任何合同甲方均不予承认，由此引起的一切责任和经济损失由乙方承担。
2、乙方项目部合同管理按甲方公司合同管理办法实施，项目部对合同应做好合同台账，对本工程上经手的各类合同应及时向公司相关部门递交存档。
3、乙方应严格执行合同管理制度，不得签订明显不利于公司或违约责任过高的合同。
4、乙方必须遵守甲方关于项目部发放使用的规定，乙方不得超出市场规范签订任何经济合同。一经发现甲方有权收回并以每签订一项经济合同处以2万元的罚款，由此引起的经济纠纷损失由乙方全部承担。
七、项目承包人工程管理责任条款。
本工程乙方应严格按管理体系进行施工和目标管理：质量目标合格，安全文明目标合格。
1、乙方应严格按施工规范、规程及设计文件要求施工，并受甲方、建设单位及上级行业主管部门的检查督促，工程各项验收均按建筑工程有关规范规定进行。
2、工程竣工验收后，工程质量保修期按建设部有关规定及工程承包合同条款执行，结构部分实行终身保修，若发生质量安全事故，均由乙方承担全部经济损失及法律责任。
3、在施工期间，乙方项目部与业主之间的各类往来函件、资料必须建立台账制度，并及时做好签收记录。由于业主原因造成的工期延误，应及时签证并存档记录，业主不按合同约定支付工程款的，乙方项目部应及时以书面形式进行催讨并存档记录。
八、项目承包人的权利义务条款。
1、乙方在承包工程项目后担任该项目负责人，可以全面负责承包项目的施工建设和内部管理，项目班子组建由项目责任人确定，经公司经理同意，班子人员资料报甲方工程管理部备案。
2、乙方在受甲方法人代表委托后可以处理委托事项的有关外部事宜，但以授权内容和权限为限。
3、乙方在完成本内部承包合同指标，完全履约甲方与建设单位签订的总承包合同及附属合同并了清所有应付款项后，经工程决算全部工程款项汇入账户并与甲方办理完成所有结算手续后盈余部分归乙方所有。
4、乙方可以要求甲方协助配合乙方向建设单位催讨各类款项。
5、乙方项目部因民工工资纠纷导致甲方代付民工工资的，乙方除应承担全部还款责任外，还应从甲方代付民工工资之日起支付甲方公司规定的借款利息上增10%的利息。
九、甲方的权利责任条款。
1、甲方对乙方承包的项目有全面的监督、审计、检查、处罚等权力，如乙方有严重违规现象，甲方有权对乙方承包的项目进行接管、清查或将乙方移交司法机关，乙方对甲方行驶上述权力时应无条件接受。
2、甲方负责对乙方项目部进行工程指导生产建设，审定施工组织设计和各种专项方案。
3、甲方按国家、地方及公司有关规定和标准对项目工程质量、环境、安全、文明标化的工作进行指导和督促工作。
4、甲方对已到账的建设单位给付的工程款，按协议要求办理后支付使用。
1、甲乙双方任何一方违反本内部承包合同即违约。
2、乙方不履行本内部承包合同科履行不符合约定给甲方造成损失的，由乙方赔偿甲方所有经济损失。
3、乙方必须有相应的经济实力风险承包本工程，并经甲方认可的单位(或个人)承包。
4、双方在履行本内部承包合同过程中如发生争议，可以向甲方公司所在地的人民法院提起诉讼。
十一、其它。
1、本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。
2、本合同自双方签字之日起成立，等办理财产抵押手续或第三者担保手续后生效。
乙方在此声明：本人已认真阅读并充分理解上述合同条款内容，并确认与甲方协商一致。
甲方：乙方身份证码：联系电话：
总经理(签字)：乙方(签字)：
签订日期：年月日
土方工程承包协议
乙方：[乙方全称]。
鉴于甲方拟将某项目土方工程承包给乙方施工，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，达成如下协议：
一、承包内容。
乙方承包甲方土方工程的施工，包括但不限于土方挖运、回填、碾压等。
二、承包方式。
采用包工包料、按立方米计价的承包方式。
三、工程量及价格。
甲方提供土方总量为[总量]立方米，乙方按实际完成工程量与甲方结算，单价为[单价]元/立方米。
四、施工周期。
乙方应按照甲方的要求，在限定工期内完成土方工程。施工周期为[周期]。
五、付款方式。
工程验收合格后，甲方在[付款方式]内支付乙方全部工程款。
六、双方责任。
（一）甲方责任：
1.提供施工图纸和现场指导。
2.按时支付工程款。
3.负责处理现场纠纷和协调相关事宜。
（二）乙方责任：
1.按照施工图纸和施工规范施工。
2.确保工程质量和施工周期。
3.负责施工过程中的安全管理和保险。
七、违约责任。
如甲、乙双方在协议履行过程中发生违约行为，应承担相应的违约责任。
八、其他。
1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
2.本协议一式[份数]，甲方执[份数]，乙方执[份数]。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
日期：____年__月__日
土建工程承包合同协议标准版
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
甲方在山东__寿光__35兆瓦光伏电站土方项目，同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：
一、工程概况。
1、工程名称：山东__寿光__35兆瓦光伏电站土方项目。
2、工程地点：山东寿光__。
二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。
三、工程造价及承包范围：
1、场平：在满足施工要求范围内，要求场地平整，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元(陆万元整)。
2、场地回填：根据工程项目，根据总包方提供土方量，场地内需回填土方43000立方，价格为9元立方，工程款合计387000元(参拾扒万柒仟元整)。
3、场地内修路：场地内需修路约7000，要求路基础宽4，石子铺设厚度20c，路面压实，符合总包方的要求，价格88元每断面(即22元平方米)，由于场地原因，具体结算方式根据甲方要求来据实结算。
四、工程款支付方式：
1、根据上海__公司(总包方)的付款方式，甲方(____市。
华健__工程有限公司)来支付乙方的工程进度款。
五、施工工期：
1、根据上海__公司(总包方)的工期进度要求来合理施工。
2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。
六、甲方的工作及责任：
1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及0.00位置。
2、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致，方可施工。
3、甲方要根据上海__公司(总包方)的进度款要求来支付工程进度款。
七、乙方的工作及责任：
1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。乙方施工要平整场地清除地上、地下障碍物等，处理邻近建筑物保护工作，并承担以上工作的费用和安全责任。
2、乙方处理地下管线及临近建筑的保护工作。
3、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目。
土方工程承包协议
甲方：（发包方）。
乙方：（承包方）。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本工程土方工程承包事项达成以下协议：
一、工程概况。
2.工程地点：______。
3.工程范围：本工程土方挖运、回填、夯实。
二、工期。
1.合同签订后，甲方提供施工图纸和技术要求，乙方按照要求进行施工。
2.如乙方不能按照工期完成，甲方有权要求乙方进行相应调整，并由乙方承担延期责任。
三、承包方式。
1.乙方采用包工、包料、包质量、包安全的方式承包本工程。
2.乙方自行采购土方所需的原材料，并承担费用。
3.乙方应保证土方质量，如出现质量问题，乙方应承担全部责任。
四、承包价格及支付方式。
1.合同总价为：人民币______元。
2.甲方按照工程进度支付乙方相应款项，具体支付方式为：______。
五、双方权利和义务。
1.甲方有权对乙方施工过程进行监督，如发现乙方存在违规行为，甲方有权要求乙方进行整改。
2.甲方应按照合同约定支付乙方工程款。
3.乙方应按照合同约定进行施工，保证施工质量。
4.乙方应遵守相关法律法规，如发生安全事故，乙方应承担全部责任。
六、违约责任。
1.甲方如未按照约定支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
2.乙方如未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
七、其他事项。
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：
土方工程承包协议
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方承包乙方土方工程事宜，达成如下协议：
一、工程概况。
2.工程地点：______________________。
3.工程范围：______________________。
4.工程内容：______________________。
5.工程量：______________________。
二、工期。
1.开工日期：______________________
2.竣工日期：______________________
3.工期延误责任：因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任。
三、承包方式。
1.承包方式：甲方包工不包料，乙方自行采购所需材料。
2.材料要求：______________________。
3.设备要求：______________________。
四、付款方式。
1.付款方式：工程验收合格后，甲方支付乙方相应款项。
2.付款时间：______________________。
五、质量标准。
1.质量标准：符合国家相关标准。
2.验收方式：甲方对乙方施工成果进行验收，验收合格后支付款项。
六、违约责任。
1.如乙方未按照约定时间完成工程，应向甲方支付违约金。
2.如甲方未按照约定时间支付款项，应向乙方支付违约金。
七、其他约定。
1.安全责任：乙方应自行承担施工过程中的一切安全责任。
2.环境保护：乙方应按照相关规定缴纳环保费用，并保持施工现场整洁。
3.合同解除：双方协商一致，可以解除合同。
4.争议解决：本合同如有争议，双方应协商解决，协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：
土方工程承包协议
甲方：[项目业主]。
乙方：[施工单位]。
鉴于甲方欲将某项目的土方工程交由乙方施工，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，经过友好协商，达成如下协议：
一、工程范围和内容。
1.1本工程包括但不限于挖掘、运输、填垫、碾压等土方工程，具体内容为甲方指定的施工现场提供土方施工服务。
1.2工程量按实结算，具体数量由双方协商确定或甲方委托第三方测量。
二、工程价格及支付方式。
2.1本工程单价为人民币[价格]元/立方米，最终结算价款根据实际完成的工程量结算。
2.2甲方按月支付乙方上月土方工程款，支付周期为次月的15日前，乙方应提供相应的合法发票。
三、施工期限和安全责任。
3.1本工程自合同签订之日起[工期]天，乙方应按期完成。
3.2乙方应按照国家相关安全规定组织施工，确保施工现场安全，如因乙方违规操作导致的安全事故，乙方应承担全部责任。
四、协议变更和解除。
4.1本协议经甲、乙双方协商一致，可以变更或解除。
4.2有下列情形之一的，本合同终止：
（1）工程完工；
（2）甲、乙双方书面同意解除合同；
（3）乙方被依法撤销或破产。
五、违约责任。
5.1甲方未按照约定支付工程款的，乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。
5.2乙方未按照约定完成工程的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。
六、争议解决。
6.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
以上内容为甲、乙双方协商一致达成的协议，经双方签字或盖章后生效。
甲方（盖章）：
日期：
乙方（盖章）：
日期：
土方工程承包协议书
发包人：_________(以下简称甲方)。
承包人：_________(以下简称乙方)。
经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：________________工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。
三、承包价格：开挖、运输土方元(石砂)。
四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自_______月_______日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求：
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求：
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款。
八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
土方工程承包协议
甲方：（发包方）。
乙方：（承包方）。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本工程土方工程承包事项达成以下协议：
一、工程概况。
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程范围：
二、承包方式。
1.乙方采用包工、包料、包质量、包安全、包工期的方式承包本工程。
2.乙方自行负责采购土方填埋的原料。
三、合同价款及支付方式。
1.合同价款：本工程合同价款为人民币（大写）元整/每立方米。
2.支付方式：甲方按月支付乙方土方填埋费用，每月支付一次。
四、双方的权利和义务。
1.甲方的权利和义务。
（1）甲方有权要求乙方按照约定的质量、进度、完成工程。
（2）甲方有义务按照约定支付乙方土方填埋费用。
2.乙方的权利和义务。
（1）乙方有权要求甲方按照约定的质量、进度、完成工程。
（2）乙方有义务按照约定的期限和方式完成工程。
五、违约责任。
1.甲方未按照约定的期限和方式支付土方填埋费用的，应按照逾期支付金额的日万分之二点五向乙方支付违约金。
2.乙方未按照约定的期限和方式完成工程的，应按照逾期完成的工程量的日万分之二点五向甲方支付违约金。
六、其他约定。
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同一式二份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：年月日