承包是一种经济活动模式，在这种模式下，一方承诺提供特定的产品或服务，而另一方则承诺支付相应的报酬。以下是小编为大家整理的承包范文，希望能够对大家写作总结有所启发和帮助。
工程承包合同协议标准版模板
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：项目承包人(以下简称乙方)。
丙方：公司管理责任人：(以下简称丙方)。
丁方担保方：(以下简称丁方)。
为适应建筑市场的形势，优化企业经济责任制，不断提高企业竞争力和经济效益，经甲乙双方平等协商，自愿订立本内部承包合同，甲方将中标承建(建设单位)的工程以内部经济责任双承包的形式委托给乙方承包，乙方自愿接受。本工程中丙方为管理责任人。为明确各方责任，维护双方利益，经协商特订如下合同条款，以资共同遵守执行。
一、承包工程项目概况。
1、工程地点：
2、合同工期：日历天(与甲方总承包合同工期一致)。
3、合同造价：(万元)最终以建设单位竣工审计结算为准。
4、合同质量等级：合格。
二、承包范围、期限、形式。
1、本内部承包合同范围：为甲方与工程建设单位签订的总承包施工合同规定的所有施工承包范围，包括补充协议、投标书、询标纪要、承诺书中规定的所有施工承包范围。
2、本内部承包合同承包期限：从合同生效之日起至本工程项目全部竣工验收后，工程质量保修期满保修金返还，材料款和管理人员、民工工资拖欠等彻底结算了清，并与甲方办理完所有结算和上交所有工程资料后自动解除。
3、本内部承包合同承包形式：采用管理费定额上缴，实行先提存后分配的原则，单独立账、单独核算、自负盈亏的形式。本工程实行风险承包，乙方对所承包项目的全部债务以个人财产对公司承担无限责任。乙方在上缴甲方提存的管理成本费用、上缴税金、开支工程项目成本和各种费用后，后如发生亏损由乙方承担全部赔偿责任并由乙方家庭和个人财产及原交工程保证金承担赔偿责任，乙方如盈，盈余部分归乙方支配。
三、内部承包指标。
总则：乙方自愿承诺全部接受并履行甲方与建设单位签订的工程承建合同条款、补充协议条款、承诺书及投标书、询标纪要规定的条款，服从甲方的工程质量、安全、财务等方面的管理，享受并承担有关质量、工期、安全等奖罚。乙方自愿承诺接受并完成以下内部承包指标：
1、乙方上缴甲方提取的管理成本费用：按工程决算总造价为基数的8%为公司管理成本费用和税金。本工程定额管理费、中标服务费、合同签订费、养老金、工程保险费、遇政策额调整或地区差异所增加的税金及其它有关国家省市规定的行业费用和社会费用均由甲方承担。甲方在工程款中代扣代缴。
(1)甲供材料、非建设单位单独分包的专业项目列入提取公司管理成本费用的决算总造价基数内。
(2)建设单位指定的专业分项分包工程按向建设单位(或专业分包单位)收取的总承包管理费总额收取管理成本费用。
2、工程质量：必须达到总承包合同要求的合格，如达不到总承包合同规定的质量要求，乙方承担所有的工程返工经济损失。如发生质量事故由乙方承担有经济损失和各级主管部门的罚款。
3、工程工期：按总承包合同规定要求，总承包合同中的工期奖罚按总承包合同规定全部由乙方享有和承担。
4、环境、安全、文明标化：必须达到总承包合同规定和有关文件规定要求，总承包合同规定和有关文件规定要求的关于环境、安全、文明标化的奖励全部由乙方享有和承担。乙方必须保证项目部安全文明施工，一旦发生安全事故或因文明施工问题被处罚的，由乙方承担全部责任和经济损失及上级主管部门的罚。
5、甲方在工程进度款中预扣原材料发票保证金5%(按汇入工程款比例计算)待发票上交时退还。
6、乙方需要甲方预决算部预(决)算编制的费用标准与预决算部直接结算。
7、承包人需使用建造师证书的，超过合同期时，每月按20__元收取。本工程合同期(按中标通知书为准)为年月。
四、项目承包人一般责任条款。
1、工程由乙方承包后未经甲方同意不准转包他人，如违约，甲方有权终止承包合同，乙方承担由此造成的一切损失。
2、乙方在承包期间，未经甲方授权，不得以甲方名义对外进行业务洽谈、购买物品等经济活动，如确实需要，一定要得到甲方法定代表人的授权，并开具授权书，一事一托。未经委托，对外的一切经济活动均应认定为乙方的个人行为，由乙方承担由此引起的一切责任和经济损失。
3、本工程实行风险承包，乙方对所承包项目的全部债务以个人财产对公司承担无限责任。乙方在上缴甲方提存的管理成本费用、上缴税金、开支生产成本和各种费用后，如发生亏损由乙方承担全部责任并由乙方家庭和个人财产及原交工程保证金承担赔偿责任，如盈余在与甲方结算后盈余部分归乙方支配。
4、本工程合同签订后施工过程中建设单位支付的全部工程款及保证金均属于甲方所有，应全额汇入甲方总合同指定的银行账户，未经甲方同意，不得用任何手段向建设单位提取现金，不得将款汇入其它银行账户或用支票向购货单位套取现金，否则追究乙方法律责任。甲方指定银行账户：开户行账号。
5、乙方在承包工程项目后，应当全面履行甲方同建设单位签订的工程总承包合同中的所有条款、补充协议条款、承诺书及投标书、询标纪要规定的条款。
6、乙方在承包工程项目后，应负责组建工程项目部，投标书中所报项目经理和班组无法正常到位时，由乙方自行组织符合甲方和建设单位要求的持证上岗人员组成项目部报甲方工程部备案，保证新组成的管理人员全部到位。
7、乙方在承包工程项目后，该工程的投标保证金或保函、工程履约保证金或保函、当地民工工资保证金、带垫资款由乙方自行承担，对汇出的投标保证金或保函、工程履约保证金或保函、带垫资款负所有责任，并负责向建设单位或代理公司催讨并收回，甲方予以积极协助。
五、项目承包人财务管理责任条款：
1、乙方需要材料款必须提前提供资金使用计划和材料购销合同，其报销票、支票领用、工地费用报销等，一律按甲方财务制度条款执行。
2、若建设单位资金周转困难，需暂带、垫资及各类保证金的，由乙方自行解决，原则上甲方对乙方一律不出具借款。
1、乙方组建的工程项目部是不具备法人资格的经营实体，乙方不得以项目部名义对外签订各类合同，如需签订合同须报公司批准同意后，由公司出面签订合同，乙方必须在对外经济合同上签字确认。乙方或其项目部人员未经甲方同意私自对外签订任何合同甲方均不予承认，由此引起的一切责任和经济损失由乙方承担。
2、乙方项目部合同管理按甲方公司合同管理办法实施，项目部对合同应做好合同台账，对本工程上经手的各类合同应及时向公司相关部门递交存档。
3、乙方应严格执行合同管理制度，不得签订明显不利于公司或违约责任过高的合同。
4、乙方必须遵守甲方关于项目部发放使用的规定，乙方不得超出市场规范签订任何经济合同。一经发现甲方有权收回并以每签订一项经济合同处以2万元的罚款，由此引起的经济纠纷损失由乙方全部承担。
七、项目承包人工程管理责任条款。
本工程乙方应严格按管理体系进行施工和目标管理：质量目标合格，安全文明目标合格。
1、乙方应严格按施工规范、规程及设计文件要求施工，并受甲方、建设单位及上级行业主管部门的检查督促，工程各项验收均按建筑工程有关规范规定进行。
2、工程竣工验收后，工程质量保修期按建设部有关规定及工程承包合同条款执行，结构部分实行终身保修，若发生质量安全事故，均由乙方承担全部经济损失及法律责任。
3、在施工期间，乙方项目部与业主之间的各类往来函件、资料必须建立台账制度，并及时做好签收记录。由于业主原因造成的工期延误，应及时签证并存档记录，业主不按合同约定支付工程款的，乙方项目部应及时以书面形式进行催讨并存档记录。
八、项目承包人的权利义务条款。
1、乙方在承包工程项目后担任该项目负责人，可以全面负责承包项目的施工建设和内部管理，项目班子组建由项目责任人确定，经公司经理同意，班子人员资料报甲方工程管理部备案。
2、乙方在受甲方法人代表委托后可以处理委托事项的有关外部事宜，但以授权内容和权限为限。
3、乙方在完成本内部承包合同指标，完全履约甲方与建设单位签订的总承包合同及附属合同并了清所有应付款项后，经工程决算全部工程款项汇入账户并与甲方办理完成所有结算手续后盈余部分归乙方所有。
4、乙方可以要求甲方协助配合乙方向建设单位催讨各类款项。
5、乙方项目部因民工工资纠纷导致甲方代付民工工资的，乙方除应承担全部还款责任外，还应从甲方代付民工工资之日起支付甲方公司规定的借款利息上增10%的利息。
九、甲方的权利责任条款。
1、甲方对乙方承包的项目有全面的监督、审计、检查、处罚等权力，如乙方有严重违规现象，甲方有权对乙方承包的项目进行接管、清查或将乙方移交司法机关，乙方对甲方行驶上述权力时应无条件接受。
2、甲方负责对乙方项目部进行工程指导生产建设，审定施工组织设计和各种专项方案。
3、甲方按国家、地方及公司有关规定和标准对项目工程质量、环境、安全、文明标化的工作进行指导和督促工作。
4、甲方对已到账的建设单位给付的工程款，按协议要求办理后支付使用。
1、甲乙双方任何一方违反本内部承包合同即违约。
2、乙方不履行本内部承包合同科履行不符合约定给甲方造成损失的，由乙方赔偿甲方所有经济损失。
3、乙方必须有相应的经济实力风险承包本工程，并经甲方认可的单位(或个人)承包。
4、双方在履行本内部承包合同过程中如发生争议，可以向甲方公司所在地的人民法院提起诉讼。
十一、其它。
1、本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。
2、本合同自双方签字之日起成立，等办理财产抵押手续或第三者担保手续后生效。
乙方在此声明：本人已认真阅读并充分理解上述合同条款内容，并确认与甲方协商一致。
甲方：乙方身份证码：联系电话：
总经理(签字)：乙方(签字)：
签订日期：年月日
土方工程承包协议
乙方：[乙方全称]。
鉴于甲方拟将某项目土方工程承包给乙方施工，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，达成如下协议：
一、承包内容。
乙方承包甲方土方工程的施工，包括但不限于土方挖运、回填、碾压等。
二、承包方式。
采用包工包料、按立方米计价的承包方式。
三、工程量及价格。
甲方提供土方总量为[总量]立方米，乙方按实际完成工程量与甲方结算，单价为[单价]元/立方米。
四、施工周期。
乙方应按照甲方的要求，在限定工期内完成土方工程。施工周期为[周期]。
五、付款方式。
工程验收合格后，甲方在[付款方式]内支付乙方全部工程款。
六、双方责任。
（一）甲方责任：
1.提供施工图纸和现场指导。
2.按时支付工程款。
3.负责处理现场纠纷和协调相关事宜。
（二）乙方责任：
1.按照施工图纸和施工规范施工。
2.确保工程质量和施工周期。
3.负责施工过程中的安全管理和保险。
七、违约责任。
如甲、乙双方在协议履行过程中发生违约行为，应承担相应的违约责任。
八、其他。
1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
2.本协议一式[份数]，甲方执[份数]，乙方执[份数]。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
日期：____年__月__日
土方工程承包协议
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就乙方_____________土石方工程承包一事，达成以下协议：
甲方位于，用地面积约____________平方米，因地势高低，需挖除和回填部份土石方，不计挖方后填方量。本项目要求按甲方提供的设计院设计的场地设计图纸进行土石方挖填施工，将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区，尚需到场地外购土并将土运至填土区回填及回填部分夯实不在本合同承包范围内。
2、负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算；
3、负责委托测量单位进行场地竣工验收测量。
4、甲方应负责办理有关手续及协调与周边村民及政府管理部门的关系，费用由乙方负责；乙方因处理与周边村民及政府管理部门的关系不当造成工期延误不予顺延工期。
5、合同签定后三天内，甲方向乙方提供工程施工场平图，通讯及水电至施工现场。
2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的政策及法规。
3、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。
4、乙方应在工地现场按施工图测出红线图范围内坐标点及水准点。
5、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全；机械设备进出场，应事先与甲方项目负责人联系。
6、乙方应在现场设立安全警示标志牌，防止学生及闲散人员进入施工现场，严防施工现场不安全隐患。
7、乙方应负责办理工程决算和提供工程内业资料，并在工程完工后20天内提交相关工程内业资料和工程决算书。
8、工程完工后3天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁符合《建设工程施工现场管理规定》的规定和文明施工要求，交工前清理现场达到商洛市环境卫生的要求，并拆除全部临时搭设。
9、调遣费到帐后进行机械、人员进场，预付款到帐后工程开工。
1、经双方协商，本工程不计填方部份的费用，仅计挖方及石方爆破费用。挖方工程量暂按甲方提供的设计图纸计算为______万立方米，实际土方量按实发生结算。乙方应在合同签订前进行现场勘察，并复核工程量，工程量经双方确认后不再调整。施工中如甲方变更设计图纸，具体变更的工程量按实际产生的工程量计算。
2、经双方协商，挖土不论运距远近包干(含开挖装车、回填、运输、整平、施工现场地面杂物、树木清理等)；遇石方爆破部分平均按每立方米元人民币计算，以上价款为不含税价款，本合同须经政法部门公正，费用由甲方承担。
3、工程款支付方式：双方签订合同后三天内甲方向乙方支付工程承包款的为调遣费，乙方机械进场后3天内甲方支付工程承包款的为预付款，工程开工后按月进度支付当月完成工程量价款的乙方每月25向甲方上报当月完成工程量，甲方三天内未提出疑问视为认同并于次月5号前支付工程进度款，验收合格后再支付进度款的；决算完成后且提供完整内业资料后10天内结清尾款。所有款项均通过银行转帐方式进行。
开工日期以预付款到账日为工程开工日。本项目的工期按甲乙双方签定合同预付款到账后日内完成。如遇特殊情况(设计变更﹑工作量变化﹑不可抗力影响以及非乙方原因造成的停﹑窝工等)时，工期经甲方签证后顺延。
__________________________________________。
1﹑本合同未尽事宜，经甲﹑乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2﹑本合同自甲﹑乙方签字盖章后生效，甲﹑乙方履行完合同规定的义务后，结清工程款后失效。
3、本合同正本贰份，双方各存壹份，副本陆份，甲方肆份，乙方贰份。
土方工程承包协议
甲方：[项目业主]。
乙方：[施工单位]。
鉴于甲方和乙方在平等、自愿的基础上，经过友好协商，就甲方位于[地址]的[项目名称]土方工程承包事宜达成如下协议：
一、承包内容及工程量。
1.1乙方同意承包甲方的土方工程，包括但不限于挖土、运土、填土等工程内容。
1.2工程量约为[具体数量]，以实际施工数量为准。
二、承包方式及价格。
2.1乙方采用[具体方式]承包该工程，价格为[单价]。
2.2乙方应按照甲方的要求进行施工，如需调整，双方应协商一致。
三、付款方式。
3.1甲方按照乙方实际完成工程量的80%支付预付款，剩余20%待工程验收合格后支付。
3.2甲方支付款项时应提供正规发票。
四、施工期限。
4.1该工程的施工期限为[具体天数]。
4.2若因甲方原因导致工程延误，甲方应支付乙方因延误而产生的相应损失。
五、安全施工。
5.1乙方应按照相关规定进行安全施工，承担因安全事故产生的相关责任。
5.2若因乙方原因导致安全事故，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任。
六、协议变更和解除。
6.1协议变更：双方协商一致，可以变更协议。
6.2协议解除：符合下列情况之一，可以解除协议：
（1）因不可抗力导致工程无法完成；
（2）乙方违反合同约定，导致工程无法完成。
七、违约责任。
7.1甲方未按约定时间支付款项，乙方有权要求甲方按照每日千分之[利率]支付违约金。
7.2乙方未按约定时间完成工程，甲方有权要求乙方按照每日千分之[利率]支付违约金。
八、争议解决。
8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他。
9.1本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
9.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方：[签字（或盖章）]。
乙方：[签字（或盖章）]。
日期：[日期]
文章为本网站原创作品，不得擅自转载！
土方工程承包协议
乙方（承包商）：_________________。
协议签订日期：________年______月______日
协议生效日期：________年______月______日
一、工程概况。
1.1工程名称：_________________。
1.2工程地点：_________________。
1.3工程内容：_________________。
1.4工程量：_________________。
二、承包方式。
2.1承包方式：_________________。
2.2承包范围：_________________。
2.3承包价格：_________________。
三、付款方式。
3.1预付款金额：_________________。
3.2付款时间：_________________。
3.3付款方式：_________________。
四、工期。
4.1工期：_________________。
4.2甲方有权要求乙方提前完成工程，但需提前告知乙方。
五、工程质量。
5.1乙方应按照甲方的要求进行施工，确保工程质量。
5.2乙方在施工过程中应严格按照施工规范，确保工程安全。
六、施工安全。
6.1乙方应采取必要的安全措施，确保施工现场安全。
6.2乙方应承担因其施工造成的甲方及第三方损失的责任。
七、验收标准及期限。
7.1乙方应按照甲方的要求进行施工，工程完成后应进行验收。
7.2验收期限：_________________。
八、违约责任。
8.1乙方未按照协议要求完成工程，应承担违约责任。
8.2甲方未按照协议要求支付款项，应承担违约责任。
九、其他事项。
9.1甲方有权对工程进行监督，并提出修改意见。
9.2乙方有权对工程进行解释，但需符合协议要求。
9.3协议如有未尽事宜，双方协商解决。
乙方（承包商）：_________________。
见证人：_________________。
协议签订日期：________年______月______日
土方工程承包协议
甲方：（发包方）。
乙方：（承包方）。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商同意，达成如下协议：
一、工程概况：
1.工程名称：__x。
2.工程地点：__x。
3.工程范围：土方挖运，包括基底填平。
1.土方挖运，包括基底填平。
2.土方运输，运至甲方指定的卸土场。
3.土方回填，达到甲方要求。
1.人民币元/立方米（人民币）。
2.结算方式：根据实际发生量，待工程验收合格后，甲方支付乙方工程款的80%，余款待工程全部完工后支付。
四、甲方工作范围：
1.甲方提供施工图纸。
2.甲方委派现场指挥和监督员。
3.提供乙方施工所需的水、电等。
五、乙方工作范围：
1.乙方必须按照图纸及甲方要求施工。
2.乙方必须合理调配机械及人力，确保工程按期完成。
3.乙方应妥善保管施工现场的甲方材料。
六、违约责任：
1.除不可抗拒事件，任何一方不得违反合同。
2.如乙方违约，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿相应损失。
七、合同有效期：
本合同自双方签字盖章之日起生效。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
日期：____年__月__日
土方工程承包协议书
承包人（以下简称乙方），经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。
三、承包价格：开挖、运输土方 元/m3（石砂）。
四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自 月 日开始施工，在 天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求：
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。
六、安全要求：
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。
八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
单位工程负责人（甲方）：
承包班组长（乙方）：联系电话：
联系电话：
年 月 日 年 月 日
土方工程承包协议
甲方：[项目业主]。
乙方：[施工单位]。
鉴于甲方欲将某项目的土方工程交由乙方施工，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，经过友好协商，达成如下协议：
一、工程范围和内容。
1.1本工程包括但不限于挖掘、运输、填垫、碾压等土方工程，具体内容为甲方指定的施工现场提供土方施工服务。
1.2工程量按实结算，具体数量由双方协商确定或甲方委托第三方测量。
二、工程价格及支付方式。
2.1本工程单价为人民币[价格]元/立方米，最终结算价款根据实际完成的工程量结算。
2.2甲方按月支付乙方上月土方工程款，支付周期为次月的15日前，乙方应提供相应的合法发票。
三、施工期限和安全责任。
3.1本工程自合同签订之日起[工期]天，乙方应按期完成。
3.2乙方应按照国家相关安全规定组织施工，确保施工现场安全，如因乙方违规操作导致的安全事故，乙方应承担全部责任。
四、协议变更和解除。
4.1本协议经甲、乙双方协商一致，可以变更或解除。
4.2有下列情形之一的，本合同终止：
（1）工程完工；
（2）甲、乙双方书面同意解除合同；
（3）乙方被依法撤销或破产。
五、违约责任。
5.1甲方未按照约定支付工程款的，乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。
5.2乙方未按照约定完成工程的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。
六、争议解决。
6.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
以上内容为甲、乙双方协商一致达成的协议，经双方签字或盖章后生效。
甲方（盖章）：
日期：
乙方（盖章）：
日期：
土方工程承包协议书
发包人：_________(以下简称甲方)。
承包人：_________(以下简称乙方)。
经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：________________工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。
三、承包价格：开挖、运输土方元(石砂)。
四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自_______月_______日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求：
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求：
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款。
八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
土方工程承包协议
甲方：（发包方）。
乙方：（承包方）。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本工程土方工程承包事项达成以下协议：
一、工程概况。
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程范围：
二、承包方式。
1.乙方采用包工、包料、包质量、包安全、包工期的方式承包本工程。
2.乙方自行负责采购土方填埋的原料。
三、合同价款及支付方式。
1.合同价款：本工程合同价款为人民币（大写）元整/每立方米。
2.支付方式：甲方按月支付乙方土方填埋费用，每月支付一次。
四、双方的权利和义务。
1.甲方的权利和义务。
（1）甲方有权要求乙方按照约定的质量、进度、完成工程。
（2）甲方有义务按照约定支付乙方土方填埋费用。
2.乙方的权利和义务。
（1）乙方有权要求甲方按照约定的质量、进度、完成工程。
（2）乙方有义务按照约定的期限和方式完成工程。
五、违约责任。
1.甲方未按照约定的期限和方式支付土方填埋费用的，应按照逾期支付金额的日万分之二点五向乙方支付违约金。
2.乙方未按照约定的期限和方式完成工程的，应按照逾期完成的工程量的日万分之二点五向甲方支付违约金。
六、其他约定。
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同一式二份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：年月日
土方工程承包协议
甲方：（发包方）。
乙方：（承包方）。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本工程土方工程承包事项达成以下协议：
一、工程概况。
2.工程地点：______。
3.工程范围：本工程土方挖运、回填、夯实。
二、工期。
1.合同签订后，甲方提供施工图纸和技术要求，乙方按照要求进行施工。
2.如乙方不能按照工期完成，甲方有权要求乙方进行相应调整，并由乙方承担延期责任。
三、承包方式。
1.乙方采用包工、包料、包质量、包安全的方式承包本工程。
2.乙方自行采购土方所需的原材料，并承担费用。
3.乙方应保证土方质量，如出现质量问题，乙方应承担全部责任。
四、承包价格及支付方式。
1.合同总价为：人民币______元。
2.甲方按照工程进度支付乙方相应款项，具体支付方式为：______。
五、双方权利和义务。
1.甲方有权对乙方施工过程进行监督，如发现乙方存在违规行为，甲方有权要求乙方进行整改。
2.甲方应按照合同约定支付乙方工程款。
3.乙方应按照合同约定进行施工，保证施工质量。
4.乙方应遵守相关法律法规，如发生安全事故，乙方应承担全部责任。
六、违约责任。
1.甲方如未按照约定支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
2.乙方如未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
七、其他事项。
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
签订日期：
土建工程承包合同协议标准版
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
甲方在山东__寿光__35兆瓦光伏电站土方项目，同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：
一、工程概况。
1、工程名称：山东__寿光__35兆瓦光伏电站土方项目。
2、工程地点：山东寿光__。
二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。
三、工程造价及承包范围：
1、场平：在满足施工要求范围内，要求场地平整，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元(陆万元整)。
2、场地回填：根据工程项目，根据总包方提供土方量，场地内需回填土方43000立方，价格为9元立方，工程款合计387000元(参拾扒万柒仟元整)。
3、场地内修路：场地内需修路约7000，要求路基础宽4，石子铺设厚度20c，路面压实，符合总包方的要求，价格88元每断面(即22元平方米)，由于场地原因，具体结算方式根据甲方要求来据实结算。
四、工程款支付方式：
1、根据上海__公司(总包方)的付款方式，甲方(____市。
华健__工程有限公司)来支付乙方的工程进度款。
五、施工工期：
1、根据上海__公司(总包方)的工期进度要求来合理施工。
2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。
六、甲方的工作及责任：
1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及0.00位置。
2、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致，方可施工。
3、甲方要根据上海__公司(总包方)的进度款要求来支付工程进度款。
七、乙方的工作及责任：
1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。乙方施工要平整场地清除地上、地下障碍物等，处理邻近建筑物保护工作，并承担以上工作的费用和安全责任。
2、乙方处理地下管线及临近建筑的保护工作。
3、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目。
土方工程承包协议
甲方：（发包方）。
乙方：（承包方）。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实信用的原则基础上，就本工程项目的土方工程承包事宜，达成以下协议：
1.项目描述。
本项目位于________________，工程内容包括土方开挖、回填、运输等。
乙方包工不包料，按照每立方米元的价格进行承包。
3.合同金额。
合同总金额为________元。
4.付款方式。
甲方按照乙方完成的工作量支付80%的工程款，余下的20%工程款在工程验收合格后支付。
5.合同生效。
本合同自签订之日起生效，有效期为________年。
6.违约责任。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照每日万分之三的比例支付违约金。如因甲方原因导致工程延期，甲方应按照每日万分之三的比例支付违约金。
7.争议解决。
如在执行本合同过程中发生争议，双方应首先友好协商解决。如协商无果，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
8.其他事项。
（1）甲方有权对工程进行监督，如发现乙方有违规行为，有权要求乙方进行改正。
（2）乙方应按照国家相关规定合理使用材料，不得以次充好，否则甲方有权要求乙方进行赔偿。
（3）乙方应确保工地整洁，不得乱倒垃圾。
（4）甲方提供工程所需要的水电，乙方应合理使用，不得浪费。
9.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方（发包方）：（盖章）。
乙方（承包方）：（盖章）。
签订日期：（日期）