合同协议是法律规定的一种有效约束方式，对于双方的合作关系起着至关重要的作用。为了帮助大家更好地理解合同协议，以下是一些实例供参考。
注册监理工程师《合同管理》预测试题
1抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。以下财产中属于可以抵押的是(a)。
a抵押人所有的房屋和其他地上定着物b土地所有权。
c宅基地土地使用权d依法被监管的财产。
2保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的经济制度。下列关于保险应具备的特征说法错误的是(c)。
c保险人须对危险所造成的损失给予精神补偿d保险合同有法律约束力。
3、合同履行后，定金可收回或抵作价款。收受定金的一方不履行合同的，应(c)返还定金。
a、原价b、三倍c、两倍d、按违约金额。
4、留置的期限一般规定，债务人应在(a)的期限内履行债务。
a、不少于两个月b、一个月内c、10天内d、不少于一个月内。
5、保证方式没有约定或约定不明确的，按(b)承担担保责任。
a、保证b、连带保证c、违约d、合同。
6、甲需购进价值100万元的设备，甲应预付定金(a)万元。
a、20b、30c、40d、50。
7、保险合同中的保险人对于(c)事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。
a、一切b、偶然c、合同约定d、自然。
8、我国的《建筑法》是以规范建筑市场行为为出发点，以(a)为主线的基本法律规范。
a、建筑工程质量和安全b、建筑市场发展。
c、建筑经济发展d、建筑经济利益。
9、8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》，施行于(a)。
a、.1.1b、2000.2.1c、.1.1d、2001.2.1。
10、根据不同的分类方式，工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类，下列不正确的是(a)。
a、项目开发招标b、项目总承包招标。
c、堪察设计招标d、工程施工招标。
多选题。
1建筑法是指调整建筑活动的法律规范的总称。下列属于建筑法的立法目的的是(abcd)。
a加强对建筑活动的监督管理b、维护建筑市场秩序。
c保证建筑工程的质量与安全d、促进建筑业健康发展e调整建设工程活动。
2建筑工程的从业人员包括(abde)。
a水暖设备安装人员b、建筑师c、营造师。
3、建筑安全生产管理包括以下(ab)。
a纵向管理b横向管理c施工现场管理。
d，纵向、横向混合管理e纵向、横向和施工现场混合管理。
4民事诉讼法特有的原则是(abc)。
a当事人诉讼权利平等原则b调解原则。
c辩论原则d强制原则。
e人民检察院对民事审判活动实行法律监督。
5下列情况属于担保方式具体体现的有(abc)。
a、保证人与债权人以书面形式订立保证合同。
b、债务人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。
e、债权人将债务人的亲戚留置以使债务人履行合同。
6、采用抵押方式担保时，抵押人和抵押权人应以书面形式订立抵押合同，法律规定应当。
办理抵押物登记的，抵押合同自登记之日起生效。抵押合同应该包括下列(bcde)。
a被担保的主债权种类、数额b债务人履行债务的期限。
c抵押担保的范围d当事人认为需要约定的其他事项。
e担保人的情况。
7保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同，保证合同应包括以下(abcde)。
a被保证的主债权种类、数量b保证人与债权人的情况说明。
c债务人履行债务的期限d保证的方式e保证担保的范围。
8仲裁协议应包括下列内容(abc)。
a.请求仲裁的意思表示b仲裁事项c选定的仲裁委员会。
d仲裁协议书的签订e仲裁委员会成员情况。
9根据我国《仲裁法》第四章的规定，仲裁程序主要有(abcd)。
a申请b受理c开庭d裁决e、申请撤销裁决。
10下列说法正确的是(bcd)。
a、仲裁的发生是以双方当事人自愿为前提。
b、仲裁的客体是当事人之间发生的一定范围的争议。
c仲裁须有三方活动主体d裁决具有强制性e裁决不具有强制性。
注册监理工程师《合同管理》预测试题
3、达到继续教育标准。
三、申请材料目录。
3、达到继续教育标准的证明材料；
4、身份证、聘用单位出具的聘用合同等复印件。
四、行政许可程序。
1、申请人向聘用单位提出申请；
2、聘用单位审核同意后，连同申请材料一并报省建设厅；
4、建设部进行审核，作出行政许可决定；准予注册的，于法定时间内向申请人颁发《注册监理工程师执业资格注册证书》和注册监理工程师执业专用章。
五、行政许可办理期限初审期限为二十个工作日。
省建设厅政务服务中心自收到完整申请材料之日起，在二十个工作日内作出决定；因故经分管部长批准，可延长十个工作日。
注册监理工程师《合同管理》预测试题
1、转让是属于合同主体的变更。()。
a、是。
b、否。
2、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段()。
a、是。
b、否。
3、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率()。
a、是b、否。
4、业主或监理单位任何一方向另一方要求的赔偿，若没有遵守索赔程序，就丧失了索赔的权利。()。
a、是。
b、否。
5、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。()。
a、是。
b、否。
6、fidic条款10.1款载明，承包商应在收到中标函之后28天内，提供履约担保。()。
a、是。
b、否。
7、招标是要约，投标是承诺。()。
a、是。
b、否。
8、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等()。
a、是。
b、否。
c、是。
d、否。
9、根据《经济合同法》的规定，经济合同不包括技术合同()。
a、是。
b、否。
10、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员()。
a、是。
b、否。
单项选择题。
1、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应()。
a、经工程师批准。
b、经发包人批准。
c、由承包人自行决定。
d、由承包人通知发包人。
2、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人()。
a、以不属于自己的原因拒绝索赔要求。
b、认为要求合理，先行支付后再向业主索赔。
c、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告。
d、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告。
3、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的()不属于工程师的权力。
a、检查承包人现场同期的记录。
b、指示承包人缩短合同工期。
c、当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定。
d、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中。
4、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是()。
a、由业主负责。
b、由设计单位负责。
c、由承包商负责。
d、由业主与承包商各负一半。
5、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由()保管。
a、发包人。
b、承包人。
c、工程师。
d、发包人与承包人共同。
6、因总监理工程师在施工阶段管理不当，给承包人造成了损失，承包人应当要求()给予补偿。
a、监理人。
c、发包人。
d、发包人和监理人。
7、驻地监理工程师代表的工作，应直接对()负责。
a、业主。
c、承包商。
d、分包商。
8、按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由()办理保险。
a、发包人。
b、承包人。
c、发包人和承包人共同。
d、监理人。
9、颁发接收证书之日即为。
a、竣工日。
b、合同解除日。
c、缺陷责任期结束日。
d、完工日。
10、设计招标应采用（）方式进行招标。
a、公开。
b、邀请。
c、询价。
d、方案竞选。
11、能够作为保证人的为()。
a、法人的职能部门。
b、公司。
c、学校。
d、幼儿园。
12、某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方()。
a、不必追究对方的违约责任。
b、按300t的数量计算违约金。
c、按100t的货款计算违约金。
d、按逾期15天的时间计算违约金。
13、承包人采购的材料，在使用前应（）。
a、按工程师的要求进行检验。
b、由发包人负责检验。
c、检验费由发包人承担。
d、不合格可使用。
14、承包人负责采购的材料和设备，应()。
a、发包人负责检验试验，费用发包人承担。
b、发包人负责检验试验，费用承包人承担。
c、承包人负责检验试验，费用承包人承担。
d、承包人负责检验试验，费用发包人承担。
15、工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷，由施工单位负责维修，其费用()。
a、由施工单位直接向设计单位索赔。
b、由设计单位全额承担。
c、由建设单位全额承担。
d、通过建设单位向设计单位索赔，不足部分由建设单位负责。
16、《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括()。
a、增加合同中约定的工程量。
b、删减承包范围的工作内容交给其他人实施。
c、改变承包人原计划的工作顺序和时间。
d、更改工程有关部分的'标高。
17、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是()。
a、定金。
b、抵押。
c、质押。
d、留置。
18、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。
a、节省招标费用。
b、招标时间短。
c、减小合同履行过程中承包不违约的风险。
d、竞争激烈。
19、如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为()。
a、正常监理工作。
b、附加监理工作。
c、额外监理工作。
d、新的委托监理合同工作。
20、仲裁委员会的裁决，当事人应当履行。一方当事人不履行，另一方当事人可以向()申请执行。
a、行政管理机关。
b、人民法院。
c、仲裁委员会。
d、调解委员会。
21、建设工程勘察合同法律关系的客体是指()。
a、物。
b、智力成果。
c、行为。
d、财。
22、能够留置的财产仅限于（）。
a、不动产。
b、动产。
c、专利权。
监理工程师《合同管理》多选自我测试题
1.依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，( )。
a.不免除迟延履行方的相应责任
b.双方的风险责任均不免除
c.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续
e.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担
2.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权( )。
a.留置该工程
b.与发包人协议将该工程折价
c.直接委托拍卖公司拍卖该工程
d.申请人民法院将该工程依法拍卖
e.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿
3.设备制造阶段的监理工作包括( )。
a.原材料和元器件的进厂检验
b.部件的加工检验和试验
c.出厂前的预组装检验
d.包装检验
e.施工现场的到货开箱检验
4.采用fidic《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括( )等。
a.实施工程的计划进度
b.分包商在施工阶段的安排
c.重要检查检验的次序和时间
d.保证计划实施的说明文件
e.滞后于进度计划的责任
5.按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为( )。
a.工程加速索赔
b.工程变更索赔
c.合同中明示的索赔
d.合同中默示的索赔
e.合同外的索赔
6.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。
a.设计变更
b.非承包人原因停电
c.分包人的施工干扰
d.发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行
e.交通部门修理公路影响材料运输进度
7.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有( )。
a.化学试验
b.衡量法
c.物理试验
d.查点法
e.经验鉴别法
施工合同条件规定的指定分包商，其特点为( )。
a.由业主选定并管理
b.与承包商签订合同
c.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支
d.承担不属于承包商应完成工作的施工
e.由承包商负责协调管理
施工合同条件规定的合同文件组成部分包括( )。
a.规范
b.图纸
c.资料表
d.投标保函
e.中标函
施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括( )。
a.延误移交施工现场
b.不可预见的外界条件
c.异常不利气候导致的停工
d.业主提前占用工程
e.不可抗力事件造成的损失
11.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有( )。
a.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求
b.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收
c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格
d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录
e.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求
12.工程建设施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括( )。
a.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地
b.提供和维护非夜间施工使用的照明
c.开通施工场地与城乡公共道路的通道
d.保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定
e.确定水准点与坐标控制点并进行现场交验
13.承揽合同主要包括( )等类型合同。
a.定作
b.复制
c.修理
d.仓储
e.检验
合同条件规定，指定分包商与一般分包商的区别有( )。
a.合同地位不同
b.工程款支付的开支项目不同
c.业主对指定分包商利益保护不同
d.承包商对分包商违约承担责任范围不同
e.选择分包商的权利不同
15.要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守( )等基本原则。
a.批评教育
b.公正
c.自愿
d.协商一致
e.平等
16.施工合同示范文本规定，在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有( )。
a.支付违约金
b.赔偿损失
c.顺延工期
d.继续履行
e.采取补救措施
17.依据施工合同示范文本规定，施工中涉及的应由承包人承担的费用有( )。
a.施工中发现文物的保护费用
b.承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费
c.承包人施工中出现安全事故的相应费用
d.施工现场内第三方人员的生命财产保险费
e.超出设计图纸范围工程量中的材料费
18.在fidic合同条件中，对于分包工程变更管理，下列说法正确的有( )。
a.工程师可根据总包合同对分包工程发布变更指令
b.承包商可根据工程进度情况自主发布变更指令
c.对分包商完成的变更工程的估价，应参照总包合同工程量表中相同或类似的费率来核定
d.若变更指令的起因不属于分包商责任，分包商可向承包商索赔
19.在fidic合同条件中，工程移交证书的主要作用有( )。
a.指明竣工日期
b.转移工程照管责任
c.颁发证书日即缺陷责任期起始日
d.作为办理竣工结算的依据
20.当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括( )。
a.工程照片
b.工程师发布的各种书面指令
c.施工许可证
d.招标文件
e.财务凭证
21.对无权代理行为，被代理人有( )。
a.撤回权
b.追认权
c.拒绝权
d.催告权
22.《合同法》规定，合同权利义务终止，不影响合同中( )的效力。
a.清理条款
b.结算条款
c.质量条款
d.风险条款
23.下列关于当事人约定违约金的.正确表述有( )。
a.合同中必须约定违约金
b.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加
c.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按违约金执行
d.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务
e.合同中未约定违约金，当事人一方有权要求违约方依法支付违约金
24.在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有( )。
a.施工内容的专业要求
b.施工现场条件
c.投标人的财务能力
d.对工程总投资的影响
e.投标人的工程经验
25.对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括( )。
a.招标公告
b.投标人须知
c.资格预审须知
d.对投标人书面提出问题的回答函件
e.标前会议后发给每一位投标人的会议记录
26.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括( )。
a.错误设计引起的费用
b.火灾
c.工人恶意行为造成的事故
d.技术人员过失造成的事故
e.盗窃
27.《合同法》规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有( )情况时，可以中止履行。
a.经营状况严重恶化
b.转让财产
c.丧失商业信誉
d.没有履行债务能力
e.没有提供担保
28.《合同法》规定合同应具备的条款中，( )属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。
a.当事人
b.标的
c.数量
d.违约责任
e.解决合同争议的方法
29.《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有( )。
a.当事人可以通过和解或调解解决合同争议
b.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院诉
c.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁
d.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行
e.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁
30.公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括( )。
a.工程概况
b.项目资金来源
c.投标须知
d.评标方法
e.招标范围
监理工程师《建设合同管理》练习试题
1.企业的设立、变更和终止应当向登记机关办理相应登记，以下行为中，无需办理登记的是( )。
a.企业分立
b.法定代表人更换
c.对外投资
d.公司破产
2.动产( )是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。
a.抵押
b.质押
c.留置
d.提存
3.下列组织中，具有保证人资格的是( )。
a.国家机关
b.幼儿园、医院
c.具有代为清偿债务能力的公民
d.企业法人的分支机构、职能部门
4.保证合同生效后，当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起( )。
a.3个月
b.6个月
c.1年
d.2年
5.有关附条件和附期限合同的生效时间的说法中，正确的是( )。
a.附生效期限的合同，自期限届至时失效
b.附终止期限合同，自期限届满时失效
c.附生效条件的合同，自条件成就时失效
d.附解除条件的合同，自条件成就时生效
6.对无效合同的免责条款理解不正确的是( )。
a.造成对方人身伤害的免责条款无效
b.因过失造成对方财产损失的免责条款无效
c.因故意造成对方财产损失的免责条款无效
d.合同免责条款，是指当事人约定免除或者限制其未来责任的合同条款
7.关于同时履行抗辩权的适用条件，表述不正确的是( )。
a.合同中约定了履行的顺序
b.对方的对价给付是可能履行的义务
c.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
d.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务
8.下列承担缔约过失责任的情形中，不属于故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的是( )。
a.故意隐瞒标的物的瑕疵
b.施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有
c.代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商
d.假借订立合同故意破坏竞争对手与其他企业进行的联合投标
9.下列合同中，属于单务合同的是( )。
a.借款合同
b.赠与合同
c.保管合同
d.居间合同
10.m公司授权某采购员到n公司采购电脑，但该采购员用盖有m公司公章的空白合同文本与n公司订立了购买电视机的合同，则该合同( )。
a.有效，由m公司向n公司支付货款
b.有效，由采购员向n公司支付货款
c.无效，由采购员向n公司支付货款
d.无效，m公司退货，n公司的损失自行承担
11.执行政府定价或政府指导价的合同，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按( )执行。
a.原价格
b.新价格
c.订立地的市场价格
d.交付地的市场价格
12.建设工程合同的纠纷一般都适用不动产所在地的专属管辖，由( )人民法院管辖。
a.原告住所地
b.被告住所地
c.工程所在地
d.合同签订地
13.当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时( )。
a.要约生效
b.承诺生效
c.合同生效
d.合同成立
14.材料供应商以败坏施工名誉要挟施工企业与其订立材料买卖合同，则该合同为( )。
a.效力待定合同
b.有效合同
c.无效合同
d.可变更、可撤销合同
15.人民法院应当在受理撤销裁决申请之e1起( )内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。
a.15天
b.30天
c.2个月
d.6个月
16.建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是( )。
a.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
b.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
c.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
17.非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的( )。
a.公正性
b.系统性
c.完整性
d.合法性
18.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。
a.可以自行招标，且无须备案
b.可以自行招标，但应当备案
c.必须进行公开招标
d.必须委托中介机构代理招标
19.监理人在败理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益，监理人有权按专用条款的约定获得经济奖励，奖金的计算办法是( )。
a.奖励金额=合同约定的报酬×报酬比率
b.奖励金额=工程费用节省额×报酬比率
c.奖励金额=工程监理酬金×报酬比率
d.奖励金额=具体商定报酬额×报酬比率
20.投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。
a.投标文件未按照招标文件的要求予以密封
b.投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认
c.组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议
d.投标人在投标有效期内撤销投标书
21.根据《中华人民共和国合同法》规定，债权人转让权利的，( )。
a.无需通知债务人
b.无需通知债务人，但当事人另有约定的除外
c.应当通知债务人，但无需征得债务人的同意
d.应当通知债务人，且必须征得债务人的`同意
22.下列选项中，可以不进行招标的项目是( )。
a.施工单项合同估算价在200万元人民币以上
b.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在150万元人民币以上
c.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上
d.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的
23.正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金。其中属于直接成本的是( )。
a.办公设施费
b.交通费、差旅费
c.公司使用的水、电、气费用
d.监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用
24.合同管理涉及的有关各方按照( )订立合同后，任何一方都不能将合同转让给第三者。
a.公证原则
b.诚实信用原则
c.科学原则
d.自愿原则
25.发包人应提供的文件和资料中，设计依据文件和资料不包括的是( )。
a.工程勘察资料
b.设计依据的标准
c.城市规划许可文件
d.经批准的项目可行性研究报告或项目建议书
26.下列各设计阶段的工作任务中，属于施工图设计的内容是( )。
a.修正初步设计
b.建筑设计
c.设备设计
d.工艺设计
27.建设工程设计合同履行时，属于发包人责任的是( )。
a.解决施工中出现的设计问题
b.保护设计人的知识产权
c.保证设计质量
d.对外商的设计资料进行审查
28.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计阶段成果完成后，应由( )组织鉴定和验收。
a.发包人
b.承包人
c.监理单位
d.设计单位
29.在建设项目施工过程中，采用外商供应的大型设备的，如需使用外商提供的制造图纸，( )应负责对该设计资料进行审查。
a.发包人
b.监理人
c.设计人
d.承包人
30.施工合同是建设工程合同的一种，它是( )，在订立时应遵守自愿、公平、诚实信用等原则。
a.单务有偿合同
b.诺成合同
c.双务有偿合同
d.实践合同
注册监理工程师《合同管理》预测试题
1.《合同法》中的自愿原则指的是()情形。
a.合同当事人有权决定是否订立合同。
b.合同当事人有权决定与谁订立合同。
c.合同当事人有权决定合同生效时间。
d.合同当事人有权决定以书面形式还是口头形式订立合同。
e.合同当事人有权决定是否接受合同条款。
答案abde。
2.有关要约邀请的说法，错误的是()。
a.希望和他人订立合同。
b.希望他人向自己发出要约。
c.不承担法律责任。
d.受其意思约束。
e.是合同成立的必要条件。
答案ade。
3.《合同法》规定，属于不得撤销要约的情况有()。
a.要约人确定了承诺期限。
b.要约已经到达受要约人。
c.要约人明示要约不可撤销。
d.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作。
e.要约人明示要约可以撤销。
答案acd。
4.关于合同成立时间的说法，正确的是()。
a.要式合同自双方当事人签字时成立。
b.不要式合同在承诺生效时成立。
c.要式合同在承诺生效时成立。
d.以信件订立的合同在签订确认书时成立。
e.以数据、电文订立的合同在承诺生效时成立。
答案abd。
5.下列关于格式条款的叙述，正确的是()。
a.对格式条款的理解发生争议时，应按通常的解释。
b.有两种解释时，按不利于提出格式条款的一方解释。
c.有两种解释时，按有利于提出格式条款的一方解释。
d.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用格式条款。
e.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款。
答案abe。
6.缔约过失责任是()。
a.独立责任。
b.合同磋商阶段责任。
c.合同未成立时的责任。
d.合同成立后的责任。
e.非独立责任。
答案abc。
7.合同生效应具备的条件有()。
a.意思表示真实。
b.不违反社会公共利益。
c.必须做出承诺。
d.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力。
e.必须发出要约邀请。
答案abcd。
8.可以作为合同生效时间的是()。
a.合同成立。
b.双方签字盖章。
c.受要约人承诺。
d.承诺之前。
e.发出要约邀请。
答案abc。
9.合同中免责条款无效的是()。
a.造成对方人身伤害的。
b.故意造成对方财产损失的。
c.因重大过失造成对方财产损失的。
d.因误解造成对方财产损失的。
e.因过失造成对方财产损失的。
答案abc。
10.合同无效的法律后果有()。
a.返还财产。
b.赔偿损失。
c.追缴财产收归国有。
d.折价处理。
e.追究刑事责任。
答案abc。
11.当事人一方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销其合同的情况包括()。
a.因重大误解而订立的合同。
b.在订立合同时，显失公平的合同。
c.以欺诈手段，使对方违背真实意思的情况下订立的合同。
d.损害国家利益。
e.假借订立合同，恶意进行磋商。
答案abc。
12.后履行抗辩权的适用条件包括()。
a.合同中未约定履行顺序。
b.合同中约定了履行顺序。
c.由同一双务合同产生互负的对价给付债务。
d.应当先履行的对价给付是可能履行的义务。
e.经营状况严重恶化。
答案bcd。
13.合同不当履行的处理包括()。
a.因债权人致使债务履行困难的处理。
b.提前或部分履行的处理。
c.合同不当履行中的保全措施。
d.部分合同失效的处理。
e.合同部分撤销的处理。
答案abc。
14.有关合同变更的说法，正确的是()。
a.必须是针对有效合同才可变更。
b.合同变更只须经当事人一方同意。
c.合同变更后，必须按变更后的合同履行。
d.变更合同是因为合同无效才变更。
e.合同变更的内容是尚未(或尚未完全)履行的合同。
答案ace。
15.“债务人向第三人履行债务”的特点是()。
a.不改变当事人之间的权利义务关系。
b.债务人不得拒绝第三人的请求履行。
c.改变当事人之间的权利义务关系。
d.第三人无追究对方违约责任的权利。
e.第三人不可以向债务人请求履行。
答案abd。
16.《合同法》规定，合同权利义务终止，不影响合同中()的效力。
a.清理条款。
b.结算条款。
c.质量条款。
d.风险条款。
e.目的条款。
答案ab。
17.有关承担违约责任的说法正确的是()。
a.赔偿损失是承担违约的主要方式。
b.建筑工程合同中，施工单位承担违约责任常用的方法是采取补救措施。
c.违约金和定金不能合并使用。
d.当事人延迟履行后发生的不可抗力，可以免除责任。
e.违约金和赔偿损失同时使用时，赔偿损失优先。
答案abc。
18.在违约责任的承担中，损失赔偿额应当()。
a.相当于因违约造成的损失。
b.不包括合同履行后可获得的利益。
c.包括合同履行后可获得的利益。
d.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失。
e.可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失。
答案acd。
19.《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有()。
a.当事人可以通过和解或调解解决合同争议。
b.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。
c.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。
d.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行。
e.如果当事人没有在合同中约定通过诉讼解决争议，则只能通过仲裁作为最终解决方式。
答案acd。
20.仲裁协议包括的内容是()。
a.请求仲裁的意思表示。
b.不向法院起诉的承诺。
c.仲裁事项。
d.双方争议的解决方式。
e.所选定的仲裁委员会。
答案ace。
监理工程师《合同管理》单选专项测试题
1.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是( )。
a.留置
b.保证
c.质押
d.抵押
2.甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电脑，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电脑的合同。乙公司按时交货后未收到货款，则乙公司应( )。
a.要求该采购员支付电脑货款
b.要求甲公司支付电脑货款
c.中止合同并要求甲公司退货
d.换货后要求采购员支付电脑货款
3.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起( )。
a.3个月
b.6个月
c.9个月
d.12个月
4.《中华人民共和国合同法》规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。
a.要约到达对方之前
b.受要约人发出承诺之后
c.受要约人发出承诺之前
d.承诺到达对方之前
5.民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的( )倍时，签订的合同可确认为可变更、可撤销合同。
a.3
b.4
c.5
d.6
6.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从( )生效。
a.约定交付定金之日
b.签订合同之日
c.合同登记之日
d.实际交付定金之日
7.根据《中华人民共和国合同法》规定，下列文件中属于要约的是( )。
a.寄送的价目表
b.投标文件
c.招标说明书
d.招标公告
8.关于代理的叙述，不正确的是( )。
a.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
b.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销
c.无权代理的法律后果由被代理人承担
d.代理人只能在代理权限内实施代理行为
9.“由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定，应( )。
a.由债权人承担违约责任
b.由债权人追究第三人的违约责任
c.由债务人向债权人承担违约责任
d.由债务人追究第三人的违约责任
10.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。
a.撤销合同，无须通知对方
b.撤销合同，但应当通知对方
c.解除合同，无须通知对方
d.解除合同，但应当通知对方
11.建设工程施工合同中，在合同生效后，由于合同的价款不明，则按( )的市场价格履行。
a.工程所在地
b.施工单位所在地
c.建设单位所在地
d.签订合同所在地
12.因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可( )。
a.按合同约定违约金要求对方赔偿
b.按实际损失加上违约金要求对方赔偿
c.请示法院增加超过违约金部分的损失
d.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约金定金
13.执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按( )执行。
a.原价格
b.市场价格
c.原价格和新价格的平均价格
d.新价格
14.邀请招标投标阶段是指( )。
a.从发布招标广告始到投标截止日期为止的`期间
b.从发出邀请函始到投标截止日期为止的期间
c.从发出邀请函到签订合同日期为止的期间
d.从发出邀请函始到定标为止的期间
15.设计人完成合同约定的设计任务后，交付设计文件，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由( )。
a.原设计人承担
b.承接变更的设计人承担
c.原设计人与承接变更的设计人共同承担
d.承接变更的设计人与监理工程师共同承担
16.在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在( )退还。
a.合同履行完毕后
b.提交履约担保后
c.发出中标通知书后
d.完成评标后
17.投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。
a.投标文件中附有招标人不能接受的条件
b.购买招标文件后不递交投标文件
c.投标文件的密封不符合招标文件的要求
d.投标人在投标有效期内撤销投标书
18.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( )。
a.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可
b.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
c.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可
19.确定中标人后，招标人与投标人应以( )，作为施工合同价。
a.标底价
b.评标价
c.投标价
d.标底修正价
20.由于第三方原因使监理工作受阻或延误，以致增加了工作量或延续时间，这属于( )。
a.正常监理工作
b.附加监理工作
c.额外监理工作
d.临时监理工作
准。
a.现场考察时招标人口头解释
b.书面回函解答
c.招标文件规定
d.仲裁机构决定
22.评标委员会对投标书中的错误加以修正后，如投标人拒绝签字，则( )。
a.投标有效
b.投标无效，退还其投标保证金
c.由评标委员会代签
d.投标无效，没收其投标保证金
23.对设计投标人的资格审查不包括( )。
a.证书的种类
b.证书级别
c.允许承接的任务范围
d.近几年完成工程项目表
24.发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先( )。
a.报经原审批机关批准
b.经监理人同意
c.经设计人同意
d.由原勘察、设计单位修改
25.按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是( )。
a.损失严重的应向发包人支付赔偿金
b.赔偿责任按工程实际损失的百分率计算
c.累计赔偿总额不得超过设计费用总额
d.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费
26.设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，( )，设计人为合同项目的服务结束，合同终止。
a.按设计合同要求，完成设计并提交全部图样
b.按设计合同要求，提交最后一部分图样，发包人结清全部设计费
c.工程施工完成竣工验收工作
d.工程通过保修期检验
27.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。
a.可以自行招标，无需备案
b.可以采用直接委托方式发包
c.必须委托中介机构代理招标
d.可以自行招标，但应当备案
28.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应( )。
a.退还定金
b.退还定金并赔偿发包人损失
c.双倍返还定金
d.支付设计费的2%的违约金
说法中，正确的是( )。
a.应由承包人自行复制，复制费用自行承担
b.应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担
c.应由发包人复制，复制费用由发包人承担
d.应由发包人复制，复制费用由承包人承担
30.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是( )。
a.发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用
b.发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用
c.承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用
d.承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用
1.c 2.b 3.b 4.c 5.b
6.d 7.b 8.c 9.c 10.d
1la 12.c 13.d 14.b 15.b
16b 17.d 18.d 19.c 20.b
21 b 22.d 23.d 24.a 25.c
26.c 27.d 28.c 29.d 30.a
注册监理工程师《合同管理》预测试题
1.根据《建设工程委托监理合同》规定，监理人对(ace)有建议权。
a.生产工艺设计变更。
b.工程分包人的资格。
c.确定设计标准。
d.调换承包人工作不力的有关人员。
e.选择工程总承包人。
2.监理人的附加工作包括(cde)。
a.非监理人原因而终止的监理业务的善后工作。
b.恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。
c.非监理人原因使监理工作延误增加的工作量。
d.非监理人原因承包合同不能按时竣工而延长的监理时间。
e.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准。
3.我国现行的监理费计算方法有(abcd)。
a.按监理工程概预算的百分比计算。
b.按参与监理工作的年度平均人数计算。
c.由甲乙双方按商定的其他方法计算。
d.中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定。
e.按委托人提出的方法。
4.关于监理人的责任限度说法错误的是(de)。
a.监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任。
b.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责。
c.不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任。
d.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任。
e.因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任。
5.设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括(ad)。
a.发包人与设计协商并经设计人同意。
b.设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同。
c.该部分设计成果需经设计人审查批准。
d.设计人不对该部分的设计质量承担责任。
e.设计人对该部分设计未能按时交付承担责任。
6.下列关于对设计错误的处理正确的是(bce)。
a.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变。
c.损失严重的，应向发包人支付赔偿金。
d.赔偿金累计总额应不超过设计费用。
e.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分比计算，写入相关条款。
7.设计人在各设计阶段的工作任务是(abcd)。
a.编制方案设计b.费用的支付。
c.设备设计的编制d.参加初步审查。
e.参与工程施工招标。
8.下列各项中同属于勘察和设计合同示范文本条例的是(abce)。
a.发包人应提供的资料b.费用的支付。
c.双方责任d.工程概况。
e.违约责任。
9.不适用固定价格合同的工程项目是(ade)。
a.工期较长工程b.工期较短工程。
c.施工简单工程d.施工复杂工程。
e.紧急工程。
10.按施工合同示范文本规定，应由承包人承担的工作不包括(ab)。
a.确定水准点和坐标控制点。
b.将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点。
c.提供进度统计报表。
d.提供和维修围栏设施。
e.做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护。
11.关于固定总价合同说法中错误的是(ab)。
a.固定总价合同的价款是不可调整的。
b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同，但单价合同不属于。
c.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担。
e.在约定的风险范围内合同价款不做调整。
12.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有(ab)。
a.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求。
b.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收。
c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格。
d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单包人单独进行的试车记录。
e.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求。
13.关于对工程量确认的说法中错误的是(ce)。
a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计算。
b.承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效。
c.工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加。
d.承包人原因造成返工的工程量不予计量。
e.工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效。
14.下列关于竣工验收的提法正确的是(ae)。
a.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收。
b.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书。
c.工程严禁任何部分甩项竣工。
d.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过之日。
e.竣工验收合格的工程移交发包人使用。
15.下列关于合同价款说法中错误的是(cde)。
a.标准化合同协议书内要求填写合同价款。
b.非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内。
d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况。
e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出。
16.发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则应做的工作不包括(ace)。
a.向承包人发出必须提前竣工的指令b.与承包人协商并签订提前竣工协议。
c.负责修改施工进度计划d.为承包人提供赶工的便利条件。
e.减少对工程质量的检测试验项目。
施工合同条件规定的指定分包商，其特点不包括(ac)。
a.由业主选定并管理。
b.与承包商签订合同。
c.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支。
d.承担不属于承包商应完成工作的施工。
e.由承包商负责协调管理。
18.按照fidic施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述错误的是(ac)。
a.当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告。
b.当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提出索赔要求。
c.当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担。
d.由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理。
e.分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任。
19.关于争端裁决委员会成员的说法错误的是(ac)。
a.双方提名的成员代表各自的单方利益。
b.成员不得在业主、承包商或工程师处担任职务。
c.提交仲裁时，可以继续被任命为仲裁人。
d.委员会中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益。
e.没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议。
20.在fidic《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括(abe)等。
a.不可预见的外界条件。
b.施工中遇到文物和古迹。
c.异常不利的气候条件。
d.业主或其他承包人的干扰。
e.后续法规的调整。
注册监理工程师《合同管理》预测试题
b泥沙和漂浮物。
c水位。
d流量。
选b。
2.地表水取水构筑物分为固定式和活动式两大类，下列何项属于固定式取水构筑物型式?
a岸边式缆车式水泵直接吸水式。
b岸边式河床式浮船式。
c岸边式河床式斗槽式。
d河床式斗槽式渗渠。
选c。
3.粒径不均匀滤料在反冲洗时处于流态化状态，反冲洗结束后产生较大粒径滤料分布在下层的自然分层现象，其主要原因是：
a大粒径滤料密度较大，容易先沉到下层。
b大粒径滤料比表面积较小，下沉时受水流阻力较小，容易先沉到下层。
c大粒径滤料受水的.浮力较小，容易先沉到下层。
d大粒径滤料不受水中颗粒布朗运动撞击作用。
选b。
a靠近支流河道出口处的支流河道上。
b支流河道出口处的干流河道上。
c支流河道出口处的上下游足够距离的干流河道上。
d支流河道和干流河道汇合处夹角最小的地方。
选c。
5.选择岸边式取水构筑物的位置，除了水量充沛，水质、地质条件较好，水位变化幅度不大的条件外，还应要求：
a江河岸边较陡，主流近岸，岸边有足够水深。
b江河岸边平坦，风浪不大，河床有足够水深。
c江河岸边平坦，水流顺直，岸边有足够场地。
d江河岸边较陡，主流冲顶，岸边有足够水深。
选a。
注册监理工程师《合同管理》考试试题
合同条款中规定，接受预付款前应提供( )。
a.履约担保
b.预付款担保
c.定金担保
d.实物担保
正确答案：b
第 2 题
建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是( )。
a.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查
b.效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据
c.适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式
d.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证
正确答案：d
第 3 题
(2008年)在fidic的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。
a.开标
b.发出中标函
c.提交履约保证
d.开工
正确答案：c
第 4 题
fidic施工合同条件中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。
a.合同签字日
b.下达开工令
c.基准日
d.风险事件发生日
正确答案：c
第 5 题
依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。
a.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
b.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
c.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
d.委托人拒付合理化建议奖
正确答案：b
第 6 题
项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。
a.委托代理
b.法定代理
c.指定代理
d.转代理
正确答案：a
第 7 题
接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。
a.要约到达受要约人之前
b.承诺通知到达要约人之前
c.承诺通知发出之前
d.承诺通知到达要约人之后
正确答案：a
第 8 题
承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于( )。
a.工程延误索赔
b.工程变更索赔
c.工程加速索赔
d.合同工期索赔
正确答案：c
第 9 题
某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应( )。
a.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
b.修改招标文件后重新招标
c.改为直接发包
d.用原招标文件重新招标
正确答案：b
第 10 题
某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是( )。
a.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额
b.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金
c.承包人按合同约定的.拖期违约金的计算办法承担违约责任
d.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工
正确答案：c
第 11 题
建设单位提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后( )，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。
a.1个月
b.3个月
c.6个月
d.12个月
正确答案：c
第 12 题
甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是( )。
a.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人
b.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可
c.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可
正确答案：d
第 13 题
能够作为保证人的是( )。
a.法人的职能部门
b.公司
c.学校
d.幼儿园
正确答案：b
第 14 题
某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应( )。
a.按实际交货数量支付
b.按订购数量支付
c.待供货方补足数量后再按订购数量支付
d.按订购数量支付但扣除少交部分的违约金
正确答案：b
第 15 题
实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由( ) 以书面形式通知承包人。
a.总监理工程师
b.监理人
c.发包人
d.总监理工程师代表
正确答案：c
第 16 题
在订立合同时( )即可采用格式条款。
a.与对方协商一致
b.通知对方
c.未与对方协商
d.在要约中明确
正确答案：c
第 17 题
承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。
a.发包人承担
b.承包人承担
c.发包人和承包人共同分担
d.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付
正确答案：a
第 18 题
某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。
a.审查单位与监理单位共同承担
b.承包人与审查单位连带承担
c.承包人全部承担
d.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失
正确答案：c
第 19 题
作为一个有经验承包商在投标阶段不可能合理预见的风险事件，如果承包商发生损失，按承包商受到的实际影响给予补偿;如果( )获得好处，也应取得相应的利益。
a.发包人
b.承包商
c.工程师
d.特殊分包商
正确答案：a
第 20 题
(2010年)某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为( )。
a.自2月1日始，至12月5日止
b.自2月1日始，至12月20日止
c.自2月5日始，至12月5日止
d.自2月5日始，至12月20日止
正确答案：a
监理工程师考试《合同管理》测试题
某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则( )。
a.原设计人对变更的设计不承担责任
b.该部分设计成果需经原设计人审查批准
c.原设计人对该部分设计质量承担连带责任
d.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任
正确答案：a
第 2 题
按照fidic《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为( )。
a.签发工程接收证书日
b.颁发履约证书日
c.结清单生效曰
d.签发最终支付证书日
正确答案：c
第 3 题
《建设工程质量管理条例》颁布后，由于保修期限较长，为了维护承包人的合法利益，竣工结算时不再扣留质量保修金。保修费用由( )承担。
a.发包人
b.承包人
c.监理人
d.造成质量缺陷的责任方
正确答案：d
第 4 题
某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车( )。
a.不用归还委托人
b.归还委托人即可
c.归还委托人，并应支付折旧费
d.归还委托人，并应支付租赁费
正确答案：b
第 5 题
当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方( )。
a.可拒绝赔偿
b.不得提出异议
c.可中止履行义务
d.可要求仲裁机构予以适当减少
正确答案：d
第 6 题
《中华人民共和国合同法》(环球网校监理工程师频道为您整理)中规定的“缔约过失责任”是指( )。
a.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责
b.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担
c.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任
d.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任
正确答案：d
第 7 题
索赔是当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对不应由自己承担责任的情况造成的损失，向合同的另一方当事人提出给予( )要求的行为。
a.赔偿或补偿
b.奖励或补偿
c.惩罚或赔偿
d.鼓励或补偿
正确答案：a
第 8 题
按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，施工合同终止的条件是( )。
a.工程验收通过
b.承包人送交了竣工验收报告
c.办理完移交工程手续
d.发包人支付了竣工结算款
正确答案：c
第 9 题
委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。
a.委托人增加监理工作内容较多
b.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束
c.委托人订购的.大型设备延误到货，工程停工超过半年
d.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料
正确答案：c
第 10 题
工程师都应当以书面形式通知承包人暂停施工，并在发出暂停施工通知后的。( )内提出书面处理意见。
a.24小时
b.48小时
c.7天
d.14天
正确答案：b
第 11 题
承包人于某日收到了竣工结算价款，则应当在( )内将竣工工程交付发包人。
a.7日
b.14日
c.28日
d.42日
正确答案：b
第 12 题
依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是( )。
a.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决
b.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决
c.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁
d.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖
正确答案：b
第 13 题
采用fidic《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是( )。
a.合同工期
b.竣工日期
c.施工期
d.合同有效期
正确答案：a
第14 题
合同条款中规定，接受预付款前应提供( )。
a.履约担保
b.预付款担保
c.定金担保
d.实物担保
正确答案：b
第 15 题
乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同( )。
a.效力待定
b.无效
c.有效
d.经过乙催告甲后生效
正确答案：a
第 16 题
招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是( )。
a.返还所有投标人的投标保函
b.要求所有投标人延长投标保函有效期
c.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期
d.要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期
正确答案：b
第 17 题
(2009年)施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应( )计算。
a.按工程师提出的单价
b.按承包人提出的单价
c.按设计单位提出的单价
d.参照报价单位类似工作的单价
正确答案：d
第 18 题
依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。
a.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
b.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
c.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
d.委托人拒付合理化建议奖
正确答案：b
第 19 题
监理合同的有效期是指( )。
a.监理合同中书面约定的履行期间
b.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止
c.监理人完成正常工作和附加工作时间之和
d.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和
正确答案：b
第 20 题
投标人现场考察后，(环球网校监理工程师频道为您整理)以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，( )。
a.投标人应要求招标人继续解释
b.以书面解答为准
c.以招标文件为准
d.由人民法院判定
正确答案：b
注册监理工程师《合同管理》考试题
1.《建设工程委托监理合同》的标的是( )。
a.技术 b.服务 c.行为 d.酬金
答案b
2.专用条件是对通用条件的( )。
a.补充 b.修改 c.补充和修改 d.解释说明
答案c
3.委托监理合同的通用条件是( )。
a.标准条件 b.修改条件 c.专用条件 d.补充条件
答案a
4.委托人和监理人签订合同的根本目的是( )。
a.选择合适的监理单位
b.确定监理的范围
c.监理报酬的计算
d.明确双方的权利和义务关系
答案d
5.在选择工程施工分包单位方面，监理人有( )。
a.选定权 b.批准权和否决权 c.建议权 d.直接指定权
答案b
6.监理人获得奖励办法可根据( )，在专用条件相应的条款内写明。
a.双方协商确定的办法
b.当地的标准水平
c.国家颁布的合理化建议奖励办法
d.监理人的要求
答案c
7.由于非监理人的原因而使监理工作暂停超过( )以上，监理人可按照规定，单方面终止合同。
a.一个月 b.二个月 c.五个月 d.六个月
答案d
8.委托监理合同赋予监理人的权利不包括( )。
a.获得酬金权利
b.终止合同权利
c.获得奖励的权利
d.工程设计的建议权
答案d
9.监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令不包括( )。
a.开工令 b.停工令 c.复工令 d.验收令
答案d
10.《建设工程委托监理合同》规定，下列( )应属于附加监理工作的范围。
a.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划
b.不可抗力事件发生后的善后工作
d.发包人要求监理人协助办理的.与政府行政管理部门的外部协调工作
答案d
11.监理合同示范文本规定，因( )，属于监理服务的额外工作。
a.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间
b.委托人要求增加的监理工作范围
c.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作
d.承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容
答案c
12.关于委托人提供物质服务的说法，错误的是( )。
a.属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人
b.如果约定应由委托人提供的设备而由监理人自备，应给监理人适当的经济补偿
c.物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件
d.一般不包括交通设备、办公用房和生活用房
答案d
13.关于委托人提供的人员服务说法错误的是( )。
a.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员
b.涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示
c.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责
d.人数和服务时间应在专用条件中写明
答案b
14.按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中，( )不违反监理人员应遵守的职业道德。
a.向其他人泄露委托人申明的秘密
b.从承包方获取提前工期奖金
c.帮助承包人完善施工组织设计
d.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔
答案c
15.监理合同生效日指的是( )。
a.合同签字日
b.合同履行日
c.合同磋商日
d.合同起草日
答案a
16、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应( )。
a、由承包商承担的风险责任
b、给予费用补偿并顺延工期
c、给予费用补偿但不顺延工期
d、给予工期顺延但不给费用补偿
答案d
17、fidic《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指( )。
a、工程保修期
b、承包商的施工期
c、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
d、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
答案a
18、下列财产中，( )不得抵押。
a、土地所有权 b土地使用权 c、房屋 d、交通运输工具
答案a
19、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( )
b、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
d、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
答案b
20、合同争议的解决顺序为( )
a、和解—调解—仲裁—诉讼
b、调解—和解—仲裁—诉讼
c、和解—调解—诉讼—仲裁
d、调解—和解—诉讼—仲裁
答案a
注册监理工程师《合同管理》试题
1.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是(c)招标。
a.施工 b.设备采购
c.设计 d.材料采购
2.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，(d)。
a.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
b.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
c.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师
d.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师
3.建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是(c)。
a.减少合同中约定的工程量
b.改变有关工程的施工时间
c.删除承包范围内的部分工作
d.更改工程有关部分尺寸
4.依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由(a)。
a.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延
b.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延
c.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延
d.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延
5.按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中，(c)不违反监理人员应遵守的职业道德。
a.向其他人泄露委托人申明的秘密
b.从承包方获取提前工期奖金
c.帮助承包人完善施工组织设计
d.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔
6.发包人应为设计提供的现场服务不包括(c)。
a.施工现场的工作条件
b.生活条件
c.设计人的现场津贴
d.交通工具
7.监理合同示范文本的标准条款规定，当发生(d)情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。
a.执行监理业务的时间超过合同内约定的时间
b.委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求
c.委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款
d.由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月
8.发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕，工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故(b)。
a.所需费用和延误工期由承包人负责
b.所需费用和延误工期由发包人负责
c.所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责
d.延误工期应予顺延，费用由承包人承担
9.在合同正常履行的情况下，(d)，此时设计合同终止。
a.设计费全部支付完毕
b.设计阶段结束
c.颁发工程移交证书
d.工程施工竣工验收
10.下列委托合同中，以服务作为标的物的是(a)。
a.委托监理合同 b.勘察设计合同
c.施工承包合同 d.加工承揽合同
11.为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施工程必须遵循项目建设的内在规律，即坚持(b)的程序。
a.先勘察设计，再施工
b.先勘察、后设计、再施工
c.边勘察、边设计、边施工
d.先设计、后勘察、再施工
12.监理合同示范文本规定，因(c)，属于监理服务的`额外工作。
a.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间
b.委托人要求增加的监理工作范围
c.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作
d.承包方原因，使监理工程受到阻碍，而增加的工作内容
13.勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人(a)。
a.无权要求返还定金
b.有权要求返还定金
c.无权要求返还定金且需支付违约金
d.只能要求返还定金的一半
14.关于委托人提供的人员服务说法错误的是(b)。
a.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员
b.涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示
c.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责
d.人数和服务时间应在专用条件中写明
15.下列有关暂停施工说法不正确的是()。
a.承包人应按工程师要求停止施工
b.承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工
c.工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任
d.工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工
16.建设工程设计合同履行时，(c)是承包人的义务。
a.提供有关设备的技术资料
b.向有关部门办理各设计阶段的设计文件审批工作
c.修改预算
d.确定设计深度和范围
17.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由(a)。
a.承包人负责检验工作，发包人承担检验费用
b.承包人负责检验工作，并承担检验费用
c.发包人负责检验工作，并承担检验费用
d.发包人负责检验工作，承包人承担检验费用
18.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为(c)。
a.评标委员会算出的评标价
b.招标人编制的标底价
c.中标人的投标价
d.施工图预算价
19.发包人给设计人就项目设计的要求中应包括(d)。
a.工程范围
b.工程规模
c.限额设计要求
d.设计方案
20.施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由(b)承担责任。
a.发包人 b.承包人
c.工程师 d.承包人和工程师
监理工程师合同管理试题
1、订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于( )。
a.买卖合同
b.承揽合同
c.普通合同
d.特殊合同
2、根据《标准施工合同》，下列事项属于发包人应承担的义务是( )。
a.现场查勘
b.提供夜间施工使用的照明设备
c.提供施工现场的工程地质资料
d.提供工程进度计划
3、 建设工程( )管理能够有效地提高工程建设的管理水平。
a.质量
b.进度
c.合同
d.安全
4、 适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目的是( )。
a.综合评估法
b.最低评标价法
c.理论换算法
d.经验鉴别法
5、 标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的.赔偿要求后，在( )天内无条件支付”。
a.7
b.14
c.21
d.30
6、 建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照( )履行。
a.债权人要求
b.合同有关条款
c.交易习惯
d.补充协议
多项选择题
7、施工专业分包和劳务分包的主要区别在于( )。
a.收入不同，劳务分包人获得的是劳务报酬
b.保险责任不同，专业分包人需要为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
c.对施工质量承担责任的期限不同，验收合格后劳务分包人不再对工程质量承担责任
d.施工组织不同，专业分包人不需要单独编制施工组织设计
e.实施风险不同，劳务分包人需要提供劳动力资源以及技术
8、 《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人在技术设计阶段的主要工作有( )。
a.建筑设计
b.结构设计
c.协调专业设计
d.提出技术设计计划
e.编制技术设计文件
9、 在建设工程勘察合同履行期间，由于发包人筹资困难放弃该项目而提出解除合同时，关于勘察费用结算的说法，正确的有( )。
a.勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金
b.完成的勘察工作量在50%以内时，应支付预算额30%的勘察费
c.完成的勘察工作量在50%以上80%以下时，应支付预算额的50%的勘察费
d.完成的勘察工作量在50%以上时，应支付预算额100%的勘察费
e.应按完成工作量占预计工作量的比例，支付预算额相应比例的勘察费
10、 某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的有( )。
a.属于非即时买卖合同
b.试用期内可以拒绝购买
c.试用的前提是支付价款或提供担保
d.试用期只能由法律规定，当事人不能约定
e.试用期届满，采购人对是否购买未作表示的，视为购买
监理工程师考试题《合同管理》
第 1 题 (单项选择题)
《中华人民共和国招标投标法》要求必须招标的项目是()。
a.恢复建设项目
b.利用国际援助资金的项目
c.涉及秘密项目
d.使用专有技术项目
正确答案：b,
第 2 题 (单项选择题)
某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械 未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为()。
a.自2月1日始，至12月5日止 b.自2月1日始，至12月20日止
c.自2月5日始，至12月5日止 d.自2月5日始，至12月20日止
正确答案：a,
第 3 题 (单项选择题)
材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以()的形式承担违约赔偿责任。
a.违约金
b.继续履行
c.赔偿损失
d.赔偿价差损失
正确答案：a,
第 4 题 (单项选择题)
《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，委托人的责任不包括()。
a.委托人选定的质量检测机构试验数据错误
b.因非监理人原因的事由使监理人受到损失
c.委托人向监理人提出赔偿要求不能成立
d.监理人的'过失导致合同终止
正确答案：d,
第 5 题 (单项选择题)
依据《建设工程施工合同示范文本》的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是()。
a.监理工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力
b.索赔处理应尽可能协商达成一致
c.只能向有合同关系的对方提出索赔
d.监理工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬
正确答案：d,
第 6 题 (单项选择题)
fidic《施工合同条件》中的暂列金额是()的一项款额。
a.不计入合同价格之内
b.用于不可预见项目使用
c.由工程师或承包商代表控制使用
d.专门用于承包商施工范围内工程使用
正确答案：b,
第 7 题 (单项选择题)
工程师必须对隐蔽工程在()进行检查验收。
a.试车前
b.隐蔽前
c.隐蔽后
d.试车后
正确答案：b,
第 8 题 (单项选择题)
建设工程施工合同管理中，有关承包人要求延期开工的说法，不正确的是()。
a.如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，则工期不予顺延
b.工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为不同意承包人的要求
c.如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工
正确答案：b,
第 9 题 (单项选择题)
某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则( )。
a. 承包人的损失都由发包人承担b. 发包人的损失都由承包人承担
c. 双方的损失各自承担d. 双方的损失都由审批部门承担
正确答案：a,
第 10 题 (单项选择题)
某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由 ( )提出。
a.发包人
b.设计单位
c.承包人
d.监理单位
正确答案：b,
第 11 题 (单项选择题)
按照fidic《施工合同条件》的规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以()签发接收证书。
a.本该进行竣工检验日
b.缺陷通知期内补充检验通过日
c.工程实际移交日
d.业主实际使用日
正确答案：a,
第 12 题 (单项选择题)
承包人()将竣工工程交付发包人，施工合同宣告终止。
a.竣工验收合格后14天内
b.竣工验收报告经发包人认可后28天内
c.自发包人收到竣工结算报告后28天内
d.收到竣工结算款14天内。
正确答案：d,
第 13 题 (单项选择题)
供货方供应的砌体的砌块，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用()计算交货数量。
a.查点法
b.理论换算法
c.衡量法
d.经验鉴别法
正确答案：a,
执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据《中华人民共和国合同法》的规定，遇价格下降时，应按()执行。
a.原价格
b.市场价格
c.新价格
d.原价格和新价格的平均价
正确答案：c,
第 15 题 (单项选择题)
因设备制造原因试车达不到验收要求，由该()负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装。
a.发包人
b.设备采购方
c.设计单位
d.承包商
正确答案：b,
第 16 题 (单项选择题)
工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由()承担责任。
a.发包人
b.监理人
c.设计人
d.承包人
正确答案：a,
第 17 题 (单项选择题)
建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。
a.工程所在地
b.仲裁申请人所在地
c.纠纷发生地
d.双方协商选定
正确答案：d,
第 18 题 (单项选择题)
暂列金额实际上是一笔建设单位方的备用金，()可以发布指示，控制使用暂列金额，发布变更指令，审查承包商索赔要求。只有当承包商按工程师的指示完成暂列金额项内开支的工作任务后，才能从其中获得相应支付。
a.工程师
b.发包人
c.承包人
d.分包人
正确答案：a,
第 19 题 (单项选择题)
将施工索赔分为工期索赔和费用索赔的依据是()。
a.索赔目的
b.合同条款
c.索赔事件性质
d.索赔客体
正确答案：a,
第 20 题 (单项选择题)
在施工合同履行过程中，()是错误的。
a.工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认
c.承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义
d.承包人对工程师的错误指令不承担责任
正确答案：c,