合同协议中的条款必须清晰明确，以免产生不必要的误解和纠纷。以下是一些常见的合同协议类型，包括劳动合同、租赁合同、销售合同等。
监理工程师《合同管理》单选专项测试题
1.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是( )。
a.留置
b.保证
c.质押
d.抵押
2.甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电脑，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电脑的合同。乙公司按时交货后未收到货款，则乙公司应( )。
a.要求该采购员支付电脑货款
b.要求甲公司支付电脑货款
c.中止合同并要求甲公司退货
d.换货后要求采购员支付电脑货款
3.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起( )。
a.3个月
b.6个月
c.9个月
d.12个月
4.《中华人民共和国合同法》规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。
a.要约到达对方之前
b.受要约人发出承诺之后
c.受要约人发出承诺之前
d.承诺到达对方之前
5.民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的( )倍时，签订的合同可确认为可变更、可撤销合同。
a.3
b.4
c.5
d.6
6.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从( )生效。
a.约定交付定金之日
b.签订合同之日
c.合同登记之日
d.实际交付定金之日
7.根据《中华人民共和国合同法》规定，下列文件中属于要约的是( )。
a.寄送的价目表
b.投标文件
c.招标说明书
d.招标公告
8.关于代理的叙述，不正确的是( )。
a.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
b.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销
c.无权代理的法律后果由被代理人承担
d.代理人只能在代理权限内实施代理行为
9.“由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定，应( )。
a.由债权人承担违约责任
b.由债权人追究第三人的违约责任
c.由债务人向债权人承担违约责任
d.由债务人追究第三人的违约责任
10.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。
a.撤销合同，无须通知对方
b.撤销合同，但应当通知对方
c.解除合同，无须通知对方
d.解除合同，但应当通知对方
11.建设工程施工合同中，在合同生效后，由于合同的价款不明，则按( )的市场价格履行。
a.工程所在地
b.施工单位所在地
c.建设单位所在地
d.签订合同所在地
12.因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可( )。
a.按合同约定违约金要求对方赔偿
b.按实际损失加上违约金要求对方赔偿
c.请示法院增加超过违约金部分的损失
d.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约金定金
13.执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按( )执行。
a.原价格
b.市场价格
c.原价格和新价格的平均价格
d.新价格
14.邀请招标投标阶段是指( )。
a.从发布招标广告始到投标截止日期为止的`期间
b.从发出邀请函始到投标截止日期为止的期间
c.从发出邀请函到签订合同日期为止的期间
d.从发出邀请函始到定标为止的期间
15.设计人完成合同约定的设计任务后，交付设计文件，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由( )。
a.原设计人承担
b.承接变更的设计人承担
c.原设计人与承接变更的设计人共同承担
d.承接变更的设计人与监理工程师共同承担
16.在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在( )退还。
a.合同履行完毕后
b.提交履约担保后
c.发出中标通知书后
d.完成评标后
17.投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。
a.投标文件中附有招标人不能接受的条件
b.购买招标文件后不递交投标文件
c.投标文件的密封不符合招标文件的要求
d.投标人在投标有效期内撤销投标书
18.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( )。
a.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可
b.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
c.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可
19.确定中标人后，招标人与投标人应以( )，作为施工合同价。
a.标底价
b.评标价
c.投标价
d.标底修正价
20.由于第三方原因使监理工作受阻或延误，以致增加了工作量或延续时间，这属于( )。
a.正常监理工作
b.附加监理工作
c.额外监理工作
d.临时监理工作
准。
a.现场考察时招标人口头解释
b.书面回函解答
c.招标文件规定
d.仲裁机构决定
22.评标委员会对投标书中的错误加以修正后，如投标人拒绝签字，则( )。
a.投标有效
b.投标无效，退还其投标保证金
c.由评标委员会代签
d.投标无效，没收其投标保证金
23.对设计投标人的资格审查不包括( )。
a.证书的种类
b.证书级别
c.允许承接的任务范围
d.近几年完成工程项目表
24.发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先( )。
a.报经原审批机关批准
b.经监理人同意
c.经设计人同意
d.由原勘察、设计单位修改
25.按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是( )。
a.损失严重的应向发包人支付赔偿金
b.赔偿责任按工程实际损失的百分率计算
c.累计赔偿总额不得超过设计费用总额
d.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费
26.设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，( )，设计人为合同项目的服务结束，合同终止。
a.按设计合同要求，完成设计并提交全部图样
b.按设计合同要求，提交最后一部分图样，发包人结清全部设计费
c.工程施工完成竣工验收工作
d.工程通过保修期检验
27.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。
a.可以自行招标，无需备案
b.可以采用直接委托方式发包
c.必须委托中介机构代理招标
d.可以自行招标，但应当备案
28.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应( )。
a.退还定金
b.退还定金并赔偿发包人损失
c.双倍返还定金
d.支付设计费的2%的违约金
说法中，正确的是( )。
a.应由承包人自行复制，复制费用自行承担
b.应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担
c.应由发包人复制，复制费用由发包人承担
d.应由发包人复制，复制费用由承包人承担
30.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是( )。
a.发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用
b.发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用
c.承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用
d.承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用
1.c 2.b 3.b 4.c 5.b
6.d 7.b 8.c 9.c 10.d
1la 12.c 13.d 14.b 15.b
16b 17.d 18.d 19.c 20.b
21 b 22.d 23.d 24.a 25.c
26.c 27.d 28.c 29.d 30.a
监理工程师《建设合同管理》训练试题
1.甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。以下关于甲公司分立后500万元债务清偿问题的说法，正确的是( )。
a.乙公司与丙公司均不承担清偿责任
b.应当由乙、丙公司承担连带责任
c.应当由丙公司承担全部债务
d.应当由乙公司承担全部债务
2.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从( )之日生效。
a.合同签订
b.合同登记
c.约定交付定金
d.实际交付定金
3.下列选项中，不属于无权代理的是( )。
a.没有代理权而为代理行为
b.超越代理权限为代理行为
c.代理权终止为代理行为
d.不当代理行为
4.甲、乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲、乙双方通过协商对合同做了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致乙方与其解除合同。对变更事项中损失部分的处理原则是( )。
a.甲方未将变更事项通知丙方，该损失由甲、乙双方承担
b.甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半
c.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任一
d.甲方未将变更事项通知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任
5.下列各项中，关于无效合同的法律后果的表述，有误的是( )。
a.合同被确认无效后，履行中的合同应当终止履行
b.合同被确认无效后，合同规定的权利义务即为无效
c.合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失
d.由于无效合同自始没有法律约束力，因此赔偿损失是处理无效合同的主要方式
6.合同履行中，应当先履行合同的一方可以中止履行合同的情形不包括( )。
a.丧失商业信誉的
b.拖欠工程费的
c.抽逃资金以逃避债务的
d.经营状况严重恶化的
7.建设工程合同属于( )。
a.单务合同
b.从合同
c.双务合同
d.无偿合同
8.有关债务人向第三人履行债务这种情况的法律关系特点的表述，不正确的是( )
a.在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝
b.债务人对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用
c.债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利义务关系
d.债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向第三人承担违约责任
9.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，则( )。
a.施工合同成立，且生效
b.施工合同成立，但不生效
c.施工合同不成立，但有效
d.施工合同不成立，不生效
10.最高人民法院的.司法解释认为，民间借贷(包括公民与企业之间的借贷)约定的利息高于银行同期同种贷款利率的( )倍，为显失公平。
a.2
b.3
c.4
d.5
11.建设工程施工过程中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，承包人依据的是( )。
a.先履行抗辩权
b.同时履行抗辨权
c.后履行抗辩权
d.代履行抗辩权
12.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( )的市场价格履行。
a.履行合同时订立地
b.履行合同时履行地
c.订立合同时订立地
d.订立合同时履行地
13.合同履行地点没有约定或约定不明确的，关于其确定方法的表述不正确的是( )。
a.给付货币的，在给付货币一方所在地履行
b.交付不动产的，在不动产所在地履行
c.履行期限不明确的，债务人可以随时履行
d.履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行
14.下列选项中，( )是指由于债权人的原因致使债务人无法向其交付标的物，债务人可以将标的物交给有关机关保存以此消灭合同的制度。
a.提存
b.抵押
c.保全
d.留置
15.某建设物资采购合同，采购方向供货方交付定金8万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为20万元，则采购方有权要求供货方支付( )万元承担违约责任。
a.8
b.16
c.20
d.28
16.关于建设工程招标管理中邀请招标的叙述，有误的是( )。.
a.邀请对象的数目不应少于5家
b.邀请对象的数目以5～7家为宜
c.邀请招标的优点是节约招标费用和节省时间
d.邀请招标的投标竞争的激烈程度相对较差
17.在开标时判定为无效的投标文件，应当( )。
a.在初评阶段淘汰
b.不再进入评标
c.在详评阶段淘汰
d.在定标阶段淘汰
18.某建设工程的施工单项合同估价为l 200万元人民币，在施工中需要采用专有技术进行施工，该施工项目( )方式发包。
a.应该采用邀请招标
b.应该采用公开招标
c.可以采用直接委托
d.应该采用议标
19.公开招标的优点不包括( )。
a.招标人的选择范围较广
b.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人
c.有利于取得有竞争性的报价
d.招标时间短、费用低
20.下列选项中，( )是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项。
a.暂列金额
b.保留金
c.预付款
d.暂估价
监理工程师考试《合同管理》模拟考试题
(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1、工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由( )承担。
a.发包人
b.承包人
c.工程师
d.承包人和发包人共同
2、对已经发生法律效力但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权、债务关系提前归于消灭的行为称为( )。
a.合同解除
b.合同转让
c.合同变更
d.权利和义务同时转移
3、施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，或者在施工合同的履行中规定以债务人的人身作为担保的约定，都属于( )条款。
a.有效的合同
b.效力待定的合同
c.可变更、可撤销的合同
d.无效的合同
4、在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利l0%，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据《合同法》的规定，甲、乙之间的买卖合同因( )。
a.欺诈而可撤销
b.胁迫而可撤销
c.胁迫而无效
d.显失公平而无效
5、无权代理的情况不包括( )。
a.没有代理权而为代理行为
b.经过被代理人追认的.行为
c.代理权终止为代理行为
d.超越代理权限为代理行为
6、执行政府定价或政府指导价的合同，逾期提取标的物或者逾期付款的，( )。
a.按原价格执行
b.按新价格执行
c.遇价格上涨时，按新价格执行;价格下降时，按原价格执行
d.遇价格上涨时，按原价格执行;价格下降时，按新价格执行
7、不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔方法是( )。
a.比例计算法
b.网络图分析法
c.分部组合估价法
d.定额估价法
8、下列关于合同法律关系的表述，错误的是( )。
a.合同法律关系的主体决定了合同法律关系的性质
b.合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织
c.合同法律关系包括合同法律关系主体、客体和内容三个要素
d.合同法律关系是由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利、义务关系
9、监理合同自( )生效。
a.合同签字之日起
b.合同登记之日起
c.工程开工之日起
d.监理工程师进驻现场之日起
10、监理合同中的“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过( )d的准工作时间。
a.14
b.21
c.42
d.84
11、 甲公司欠某供应商1 000万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的l 000万元债务的清偿问题的说法，正确的是( )。
a.应当由乙、丙两公司承担连带清偿责任
b.乙公司与丙公司均不承担清偿责任
c.应当由甲公司承担全部债务
d.应当由乙公司承担全部债务
12、 工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后( )d内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
a.7
b.14
c.28
d.34
13、 监理合同的有效期即监理人的责任期，是以( )来判定的。
a.约定的日历天数
b.完成正常监理工作预定的时间
c.《建设工程委托监理合同》中注明的完成日
d.监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务
14、 下列关于施工合同履行过程中竣工验收后管理的表述中，不正确的是( )。
a.发包人在验收后l4 d内给予认可或提出修改意见
b.竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用，承包人承担工程保管责任
c.需要修改缺陷的部分，承包人应按要求进行修改，并承担由自身原因造成修改的费用
15、 由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔，这种索赔叫做( )。
a.费用索赔
b.工期索赔
c.工程加速索赔
d.工程变更索赔
16、 当发包人委托的监理工程师与发包人派驻代表的职责发生交叉或不明确时，应当由( )。
a.发包人明确双方职责，且无需做出通知 、
b.监理单位明确双方职责，并以书面形式通知发包人
c.监理单位明确双方职责，且无需做出通知
d.发包人明确双方职责，并以书面形式通知承包方
17、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程师发出暂停施工指示的起因不包括( )。
a.内外部条件的变化
b.发包人应承担责任的原因
c.协调管理的原因
d.承包人的原因
18、 合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿，基于此项信赖而发生的损害称为( )。
a.连带责任
b.违约责任
c.保证责任
d.缔约过失责任
19、 主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。
a.指定代理
b.法定代理
c.转代理
d.委托代理
20、 发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括( )。
a.提前竣工的机器设备要求
b.发包人为赶工应提供的方便条件
c.提前竣工所需的追加合同价款
d.承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施
监理工程师《建设合同管理》冲刺试题
1.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的( )担保。
a.留置
b.定金
c.质押
d.保证
2.下列财产中，不可以作为抵押物的是( )。
a.抵押人所有的房屋和其他地上定着物
b.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产
c.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权
d.抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权
3.在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥。下列说法中，正确的说法是( )。
a.甲某的行为属无权代理，该合同无效
b.甲某的行为属表见代理，该合同有效
c.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立
4.被代理人取得或者恢复民事行为能力可以导致( )关系的终止。
a.委托代理
b.转代理
c.意定代理
d.指定代理或法定代理
5.由于建设工程施工中承包人是不垫资承包的，因此，( )一般应向承包人支付预付款，帮助承包人解决前期施工资金周转的困难。
a.监理单位
b.发包人
c.设计单位
d.总监理工程师
6.采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是( )。
a.确定中标价
b.衡量各投标书优劣的依据
c.确定合同价
d.确定投标人实现各种指标的依据
7.关于主合同与从合同的叙述中，有误的是( )。
a.主合同是指不依赖其他合同而独立存在的合同
b.从合同是以主合同的存在为存在前提的合同
c.主合同的无效、终止将导致从合同的无效、终止
d.借款合同是典型的从合同
8.某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我公司欲以3 300元/t的价格购买函25的螺纹钢30 t，有意者请于3 d内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于( )。
a.承诺
b.要约
c.反要约
d.要约邀请
9.关于要约和承诺生效的表述中，有误的是( )。
a.要约到达受要约人时生效
b.承诺的通知发出时生效
10.关于不要式合同的成立的说法中，不正确的是( )。
a.在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点
b.采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点
c.当事人对合同成立的地点可以另行约定
d.如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立
11.一般说来，依法成立的合同，自( )生效。
a.成立时
b.登记后
c.交付定金后
d.备案后
12.某施工单位的材料员乙，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务。后乙被单位开除，但 甲公司并不知情。乙用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订钢材采购合同，则该合同为( )合同。
a.无效
b.有效
c.可撤销
d.效力待定
13.某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为( )合同。
a.有效
b.无效
c.可变更、可撤销
d.效力待定
14.甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据《合同法》的规定，下列表述中正确的`是( )。
a.合同无效，但已履行部分双方不再返还
b.合同无效，已履行部分双方返还
c.合同已成立，甲公司承担违约责任
d.合同未成立，已履行部分双方相互返还
15.由于无效合同自始没有法律约束力，因此，( )是处理无效合同的主要方式。
a.赔偿损失
b.赔礼道歉
c.返回财产
d.追缴财产，收归国有
16.某合同具有法律约束力的首要表现是( )。
a.合同履行
b.合同转让
c.合同变更
d.合同成立
17.关于合同变更的叙述中，不正确的是( )。
a.合同变更必须针对有效的合同
b.协商一致是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同
c.如果当事人对合同的变更约定不明确，视为已变更
18.按照我国《合同法》的规定，承担违约责任的条件采用( )。
a.过错责任原则
b.严格责任原则
c.无过错责任原则
d.惩罚性责任原则
19.人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起( )个月内做出撤销裁决或者驳回申请的裁定。
a.2
b.3
c.4
d.6
20.关于招标阶段解答投标人质疑的说法中，不正确的是( )。
b.如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准
注册监理工程师《合同管理》预测试题
1.《合同法》中的自愿原则指的是()情形。
a.合同当事人有权决定是否订立合同。
b.合同当事人有权决定与谁订立合同。
c.合同当事人有权决定合同生效时间。
d.合同当事人有权决定以书面形式还是口头形式订立合同。
e.合同当事人有权决定是否接受合同条款。
答案abde。
2.有关要约邀请的说法，错误的是()。
a.希望和他人订立合同。
b.希望他人向自己发出要约。
c.不承担法律责任。
d.受其意思约束。
e.是合同成立的必要条件。
答案ade。
3.《合同法》规定，属于不得撤销要约的情况有()。
a.要约人确定了承诺期限。
b.要约已经到达受要约人。
c.要约人明示要约不可撤销。
d.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作。
e.要约人明示要约可以撤销。
答案acd。
4.关于合同成立时间的说法，正确的是()。
a.要式合同自双方当事人签字时成立。
b.不要式合同在承诺生效时成立。
c.要式合同在承诺生效时成立。
d.以信件订立的合同在签订确认书时成立。
e.以数据、电文订立的合同在承诺生效时成立。
答案abd。
5.下列关于格式条款的叙述，正确的是()。
a.对格式条款的理解发生争议时，应按通常的解释。
b.有两种解释时，按不利于提出格式条款的一方解释。
c.有两种解释时，按有利于提出格式条款的一方解释。
d.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用格式条款。
e.当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款。
答案abe。
6.缔约过失责任是()。
a.独立责任。
b.合同磋商阶段责任。
c.合同未成立时的责任。
d.合同成立后的责任。
e.非独立责任。
答案abc。
7.合同生效应具备的条件有()。
a.意思表示真实。
b.不违反社会公共利益。
c.必须做出承诺。
d.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力。
e.必须发出要约邀请。
答案abcd。
8.可以作为合同生效时间的是()。
a.合同成立。
b.双方签字盖章。
c.受要约人承诺。
d.承诺之前。
e.发出要约邀请。
答案abc。
9.合同中免责条款无效的是()。
a.造成对方人身伤害的。
b.故意造成对方财产损失的。
c.因重大过失造成对方财产损失的。
d.因误解造成对方财产损失的。
e.因过失造成对方财产损失的。
答案abc。
10.合同无效的法律后果有()。
a.返还财产。
b.赔偿损失。
c.追缴财产收归国有。
d.折价处理。
e.追究刑事责任。
答案abc。
11.当事人一方有权请求人民法院或仲裁机构变更或撤销其合同的情况包括()。
a.因重大误解而订立的合同。
b.在订立合同时，显失公平的合同。
c.以欺诈手段，使对方违背真实意思的情况下订立的合同。
d.损害国家利益。
e.假借订立合同，恶意进行磋商。
答案abc。
12.后履行抗辩权的适用条件包括()。
a.合同中未约定履行顺序。
b.合同中约定了履行顺序。
c.由同一双务合同产生互负的对价给付债务。
d.应当先履行的对价给付是可能履行的义务。
e.经营状况严重恶化。
答案bcd。
13.合同不当履行的处理包括()。
a.因债权人致使债务履行困难的处理。
b.提前或部分履行的处理。
c.合同不当履行中的保全措施。
d.部分合同失效的处理。
e.合同部分撤销的处理。
答案abc。
14.有关合同变更的说法，正确的是()。
a.必须是针对有效合同才可变更。
b.合同变更只须经当事人一方同意。
c.合同变更后，必须按变更后的合同履行。
d.变更合同是因为合同无效才变更。
e.合同变更的内容是尚未(或尚未完全)履行的合同。
答案ace。
15.“债务人向第三人履行债务”的特点是()。
a.不改变当事人之间的权利义务关系。
b.债务人不得拒绝第三人的请求履行。
c.改变当事人之间的权利义务关系。
d.第三人无追究对方违约责任的权利。
e.第三人不可以向债务人请求履行。
答案abd。
16.《合同法》规定，合同权利义务终止，不影响合同中()的效力。
a.清理条款。
b.结算条款。
c.质量条款。
d.风险条款。
e.目的条款。
答案ab。
17.有关承担违约责任的说法正确的是()。
a.赔偿损失是承担违约的主要方式。
b.建筑工程合同中，施工单位承担违约责任常用的方法是采取补救措施。
c.违约金和定金不能合并使用。
d.当事人延迟履行后发生的不可抗力，可以免除责任。
e.违约金和赔偿损失同时使用时，赔偿损失优先。
答案abc。
18.在违约责任的承担中，损失赔偿额应当()。
a.相当于因违约造成的损失。
b.不包括合同履行后可获得的利益。
c.包括合同履行后可获得的利益。
d.不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失。
e.可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失。
答案acd。
19.《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有()。
a.当事人可以通过和解或调解解决合同争议。
b.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。
c.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。
d.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行。
e.如果当事人没有在合同中约定通过诉讼解决争议，则只能通过仲裁作为最终解决方式。
答案acd。
20.仲裁协议包括的内容是()。
a.请求仲裁的意思表示。
b.不向法院起诉的承诺。
c.仲裁事项。
d.双方争议的解决方式。
e.所选定的仲裁委员会。
答案ace。
监理工程师《建设合同管理》练习试题
1.企业的设立、变更和终止应当向登记机关办理相应登记，以下行为中，无需办理登记的是( )。
a.企业分立
b.法定代表人更换
c.对外投资
d.公司破产
2.动产( )是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。
a.抵押
b.质押
c.留置
d.提存
3.下列组织中，具有保证人资格的是( )。
a.国家机关
b.幼儿园、医院
c.具有代为清偿债务能力的公民
d.企业法人的分支机构、职能部门
4.保证合同生效后，当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起( )。
a.3个月
b.6个月
c.1年
d.2年
5.有关附条件和附期限合同的生效时间的说法中，正确的是( )。
a.附生效期限的合同，自期限届至时失效
b.附终止期限合同，自期限届满时失效
c.附生效条件的合同，自条件成就时失效
d.附解除条件的合同，自条件成就时生效
6.对无效合同的免责条款理解不正确的是( )。
a.造成对方人身伤害的免责条款无效
b.因过失造成对方财产损失的免责条款无效
c.因故意造成对方财产损失的免责条款无效
d.合同免责条款，是指当事人约定免除或者限制其未来责任的合同条款
7.关于同时履行抗辩权的适用条件，表述不正确的是( )。
a.合同中约定了履行的顺序
b.对方的对价给付是可能履行的义务
c.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
d.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务
8.下列承担缔约过失责任的情形中，不属于故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的是( )。
a.故意隐瞒标的物的瑕疵
b.施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有
c.代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商
d.假借订立合同故意破坏竞争对手与其他企业进行的联合投标
9.下列合同中，属于单务合同的是( )。
a.借款合同
b.赠与合同
c.保管合同
d.居间合同
10.m公司授权某采购员到n公司采购电脑，但该采购员用盖有m公司公章的空白合同文本与n公司订立了购买电视机的合同，则该合同( )。
a.有效，由m公司向n公司支付货款
b.有效，由采购员向n公司支付货款
c.无效，由采购员向n公司支付货款
d.无效，m公司退货，n公司的损失自行承担
11.执行政府定价或政府指导价的合同，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按( )执行。
a.原价格
b.新价格
c.订立地的市场价格
d.交付地的市场价格
12.建设工程合同的纠纷一般都适用不动产所在地的专属管辖，由( )人民法院管辖。
a.原告住所地
b.被告住所地
c.工程所在地
d.合同签订地
13.当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时( )。
a.要约生效
b.承诺生效
c.合同生效
d.合同成立
14.材料供应商以败坏施工名誉要挟施工企业与其订立材料买卖合同，则该合同为( )。
a.效力待定合同
b.有效合同
c.无效合同
d.可变更、可撤销合同
15.人民法院应当在受理撤销裁决申请之e1起( )内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。
a.15天
b.30天
c.2个月
d.6个月
16.建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是( )。
a.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
b.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
c.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
17.非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的( )。
a.公正性
b.系统性
c.完整性
d.合法性
18.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。
a.可以自行招标，且无须备案
b.可以自行招标，但应当备案
c.必须进行公开招标
d.必须委托中介机构代理招标
19.监理人在败理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益，监理人有权按专用条款的约定获得经济奖励，奖金的计算办法是( )。
a.奖励金额=合同约定的报酬×报酬比率
b.奖励金额=工程费用节省额×报酬比率
c.奖励金额=工程监理酬金×报酬比率
d.奖励金额=具体商定报酬额×报酬比率
20.投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。
a.投标文件未按照招标文件的要求予以密封
b.投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认
c.组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议
d.投标人在投标有效期内撤销投标书
21.根据《中华人民共和国合同法》规定，债权人转让权利的，( )。
a.无需通知债务人
b.无需通知债务人，但当事人另有约定的除外
c.应当通知债务人，但无需征得债务人的同意
d.应当通知债务人，且必须征得债务人的`同意
22.下列选项中，可以不进行招标的项目是( )。
a.施工单项合同估算价在200万元人民币以上
b.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在150万元人民币以上
c.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上
d.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的
23.正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金。其中属于直接成本的是( )。
a.办公设施费
b.交通费、差旅费
c.公司使用的水、电、气费用
d.监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用
24.合同管理涉及的有关各方按照( )订立合同后，任何一方都不能将合同转让给第三者。
a.公证原则
b.诚实信用原则
c.科学原则
d.自愿原则
25.发包人应提供的文件和资料中，设计依据文件和资料不包括的是( )。
a.工程勘察资料
b.设计依据的标准
c.城市规划许可文件
d.经批准的项目可行性研究报告或项目建议书
26.下列各设计阶段的工作任务中，属于施工图设计的内容是( )。
a.修正初步设计
b.建筑设计
c.设备设计
d.工艺设计
27.建设工程设计合同履行时，属于发包人责任的是( )。
a.解决施工中出现的设计问题
b.保护设计人的知识产权
c.保证设计质量
d.对外商的设计资料进行审查
28.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计阶段成果完成后，应由( )组织鉴定和验收。
a.发包人
b.承包人
c.监理单位
d.设计单位
29.在建设项目施工过程中，采用外商供应的大型设备的，如需使用外商提供的制造图纸，( )应负责对该设计资料进行审查。
a.发包人
b.监理人
c.设计人
d.承包人
30.施工合同是建设工程合同的一种，它是( )，在订立时应遵守自愿、公平、诚实信用等原则。
a.单务有偿合同
b.诺成合同
c.双务有偿合同
d.实践合同
监理工程师《合同管理》训练试题
某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于 ( )。
a.法定代理
b.表见代理
c.指定代理
d.委托代理
正确答案：d,
第 2 题
当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自( )起生效。
a.签订之日
b.登记之日
c.担保之日
d.清偿之日
正确答案：b,
第 3 题
质权是一种约定的担保物权，以( )为特征。
a.转移占有
b.约定保证期间
c.债权人优先受偿
d.转让办理登记
正确答案：a,
第 4 题
中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在( )后退还。
a.业主提交履约担保
b.投标有效期
c.撤销投标书
d.保证书退还
正确答案：b,
第 5 题
下列代理种类中，( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理 方式。
a.法定代理
b.表见代理
c.委托代理
d.指定代理
正确答案：a,
第 6 题
合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是( )。
a.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算
b.要约以非对话方式作出的.，承诺应当在合理期限内到达
c.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算
d.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外
正确答案：a,
第 7 题
甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则 此合同自( )无效。
a. 4月1日
b. 5月1日
c. 5月20日
d. 6月30日
正确答案：a,
第 8 题
某采购员受a企业授权去b公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有a企业公章的 空白合同文本，与b公司签订了购买包装材料的合同，则( )。
a.合同无效，由采购员向b公司进行赔偿
b.合同有效，但货款应由采购员承担 c.合同无效，a企业可能退货
d.合同有效，货款应由a企业支付
正确答案：d,
第 9 题
下列合同内容中，( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。
a.质量
b.数量
c.标的
d.价款或者报酬
正确答案：c,
第 10 题
材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行 使的( )。
a.不安抗辩权
b.同时履行抗辩权
c.后履行抗辩权
d.合同中止履行的抗辩权
正确答案：c,
第 11 题
建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是( )。
a.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
b.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
c.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
正确答案：b,
第 12 题
设计招标文件中，关于编制设计要求文件应兼顾的方面，下列说法中错误的是( )。
a.严格性
b.完整性
c.灵活性
d.系统性
正确答案：d,
第 13 题
执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物 后的结算应按照( )执行。
a.新价格
b.市场价
c.原价格
d.双方协商的价格
正确答案：a,
第 14 题
某建设工程物资采购合同，供货方收取采购方定金为8万元，由于供货方违约，按合同约定 的违约金为20万元，则供货方应支付( )万元的违约金。
a.8
b. 16
c.20
d. 28
正确答案：c,
第 15 题
依据监理合同示范文本规定，关于委托人义务，下列说法中正确的是( )。
a.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密
b.对建设工程有关事项和工程设计提出建议
c.负责合同的协调管理工作
d.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料
正确答案：d,
第 16 题
招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用( )。
a.由招标人承担
b.由投标人承担
c.由双方平均分配
d.由双方协商解决
正确答案：b,
第 17 题
公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由( )主持。
a.招标人
b.投标人
c.招标监督机构
d.监理工程师
正确答案：a,
第 18 题
在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则应( )。
a.将其退还投标人进行密封
b.进入初评阶段后确定为无效投标文件
c.作为无效投标文件，不再进入评标
d.在详评阶段将其确定为无效投标文件
正确答案：c,
第 19 题
对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件( )。
a.归入无效投标书
b.不再进入详评
c.仍属于有效投标书
d.予以淘汰
正确答案：c,
第 20 题
全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，则在施工过程 中( )。
a.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较少
b.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较少
c.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较多
d.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较多
正确答案：a,
监理工程师《合同管理》试题及答案
1.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的( )。
a.10%
b.20%
c.30%
d.40%
2.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从( )之日生效。
a.合同签订
b.合同登记
c.约定交付定金
d.实际交付定金
3.下列选项中，不属于无权代理的是( )。
a.没有代理权而为代理行为
b.超越代理权限为代理行为
c.代理权终止为代理行为
d.不当代理行为
4.甲、乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲、乙双方通过协商对合同做了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。(环球网校监理工程师频道为您整理)合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致乙方与其解除合同。对变更事项中损失部分的处理原则是( )。
a.甲方未将变更事项通知丙方，该损失由甲、乙双方承担
b.甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半
c.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任
d.甲方未将变更事项通知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任
5.下列各项中，关于无效合同的法律后果的表述，有误的是( )。
a.合同被确认无效后，履行中的合同应当终止履行
b.合同被确认无效后，合同规定的权利义务即为无效
c.合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失
d.由于无效合同自始没有法律约束力，因此赔偿损失是处理无效合同的主要方式
6.在市场经济条件下，由于主要是依靠合同规范当事人的交易行为，合同的内容将成为实施( )行为的主要依据。
a.建设工程
b.设备采购
c.勘察设计
d.违约责任
7.我国建设领域的核心制度是( )。
a.法人负责制
b.招标投标制
c.工程监理制
d.合同管理制
8.关于法人的说法，错误的是( )。
a.法人可以分为企业法人和非企业法人两大类
b.有独立经费的机关需要办理法人登记，经核准登记，具有法人资格
c.依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格
d.非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人
9.保险合同一般是以( )的形式订立的。
a.现金支票
b.保险单
c.银行汇票
d.银行保函
10.被保险人不包括( )。
a.业主或工程所有人
b.承包商或者分包商
c.技术顾问
d.材料配送人员
11.招标人采用邀请招标方式的，应保证有( )个以上具备承担招标项目设计能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。
a.2
b.3
c.4
d.5
12.取得( )的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务。
a.工程设计综合资质
b.工程设计专业资质
c.工程设计行业资质
d.工程设计专项资质
13.承办机电产品国际招标的招标机构应取得机电产品( )代理资格。
a.国际招标
b.国内招标
c.公开招标
d.邀请招标
14.具有代为清偿债务能力的法人、(环球网校监理工程师频道为您整理)其他组织或者公民，可以作为( )。
a.抵押人
b.代理人
c.保证人
d.法人
15.合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，连接主体的纽带的是( )。
a.合同法律关系的内容
b.合同法律关系的.主体
c.合同法律关系的客体
d.合同法律关系的权力
16.关于建设工程招标管理中邀请招标的叙述，有误的是( )。
a.邀请对象的数目不应少于5家
b.邀请对象的数目以5～7家为宜
c.邀请招标的优点是节约招标费用和节省时间
d.邀请招标的投标竞争的激烈程度相对较差
17.在工程建设的过程中，( )是最为常用的一种担保方式。
a.质押
b.留置
c.保证
d.抵押
18.投标保证金将被没收的情况不包括( )。
a.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标
b.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同
c.中标人根据规定未能提交履约保证金
d.投标人采用正当的手段中标
19.公开招标的优点不包括( )。
a.招标人的选择范围较广
b.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人
c.有利于取得有竞争性的报价
d.招标时间短、费用低
20.根据《招标投标法》规定，(环球网校监理工程师频道为您整理)( )要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提供。
a.招标文件
b.招标邀请书
c.授权委托书
d.保证人的保证书
1.b 2.d 3.d 4.d 5.d6.a 7.d 8.b 9.b 10.d
监理工程师《合同管理》自测试题
1、设置缺陷责任期的目的是( d )
a、检验已竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到的要求
b、检验接近竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到的要求
c、检验接近竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到合同规定的要求
d、检验已竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到合同规定的要求
2、根据不同的分类方式，工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类，下列不正确的是(b )。
a、项目开发招标 b、项目总承包招标
c、堪察设计招标 d、工程施工招标
3、申请工程进度款支付证书的主要内容包括( a )
a、按月支付的申请报表和按里程碑进度支付表
b、按年支付的申请报表和按里程碑进度支付表
c、按里程碑进度支付表
d、按年支付的申请报表
4、邀请招标程序是直接向适于本工程的施工单位发出邀请，其程序于公开招标大同小异，不同点主要是没有( a )环节。
a、资格预审 b、招标预备会
c、发放招标文件 d、招标文件的编制和送审
5、招标文件除了在投标须知写明的招标内容外，还应说明招标文件的组成部分。下列关于其的组成部分，说法错误的是(d )。
a、对招标文件的`解释是其组成部分 b、对招标文件的修改是其组成部分
c、对招标文件的补充是其组成部分 d、以上说法均不对
6、未中标投标单位的投标保证金，招标单位应尽快退还，一般最迟不得超过投标有效期期满后的( b )。
a、10天 b、14天 c、15天 d、30天
7、工程现场的自然条件应说明 ( c )
a、建设用地面积 b、建筑物占地面积
c、工程所处的位置、现场环境 d、场地平整情况
8、下列不属于资格预审须知的内容是( c )
b、资金来源，说明筹资方式
c、资金数额 d、资格和合格条件要求
9、标底价格( a )
a、由成本、利润和税金等组成 b、仅由成本组成
c、不应考虑人工、材料、机械台班等价格变化因素
d、不包括不可预见费、预算包干费、措施费、现场因素费用、工程风险金等
10、在建设项目管理方式中，“交钥匙管理方式”是指(c )。
a、将勘察设计、设备选购、工程施工、材料供应都委托一家承包商去做。
b、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家承包商去做。
c、将从可行性研究到试车验收的全0部工作都委托给一定工程项目管理公司去做
d、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做
11、建设项目总承包招投标，实际上就是( b )。
a.工程施工招投标 b.项目全过程招投标
c.勘查设计招投标 d.材料、设备供应招投标
12、发包单位与中标单位签订合同时自中标之日起( a )日内。
a、30 b、40 c、50 d、60
13、下列说法不正确的是( c )
a、利用招标方式选择承包单位属于招标单位自主的市场行为
b、招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关没有隶属关系
c、招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关有隶属关系
14、招标是( d )选择中标人并与其签订合同的过程，而( )则是投标人力争获得实施合同的竞争过程。
a、投标人 投标 b、投标人 中标 c、招标人 中标 d、招标人 投标
15、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为( a )以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的( )
a、5人 2/3 b、7人 2/3 c、5人 1/2 d、7人 1/2
16、由于工程项目的规模不同，各类招标的不同，评审方法可以分为( b )两大类
a、专家评议法和综合评分法 b、综合评分法和评标价法
c、定性评审法和定量评审法 d、专家评议法和评标价法
17、下列招标中，(a )的特点是投标人通过自己的智力劳动，将招标人对建设项目的设想变为可实施的蓝图。
a、设计招标 b、施工招标 c、材料采购招标 d、设备采购招标
18、施工招标中，为了规范建筑市场有关各方的行为，《建筑法》和《招标投标法》明确规定，一个独立合同发包的工作范围不可能是( d )
a、全部工程招标 b、单位工程招标 c、特殊专业工程招标 d、分项工程招标
19、下列关于合同中的部分重要词语含义，说法不正确的一项是( b )
c、颁发解除缺陷责任期证书只是表示承包商的施工义务终止
d、结清单生效后，承包商在合同内享有的索赔权利还没完全终止
20、工程移交证书在合同管理中有重要的作用，一是证书中指明的竣工日期;二是( c )
a、确定工程已基本竣工 b、注明达到基本竣工的具体日期
c、颁发证书日 d、详细列出还需完成工作的项目
监理工程师《合同管理》专项试题
1、监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收，签署( d )意见。
a.业主 b.总监理工程师 c.承包单位 d.监理单位
2、下面表述中错误的一项为( d )。
a.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作
b.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案
c.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展
d.监理大纲、监理规划、监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可
3、建设工程监理的基本程序宜按( d )实施。
a.编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作
b.编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作
c.监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收
d.成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料
4、项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为(d )。
a.平行检验 b.交接检验 c.隐蔽工程验收 d.互检
5、《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程( c )使用年限。
a.经济 b.最长 c.合理 d.法定
6、下列各项活动中，( d )属于工程建设监理。
a.质量、工期、投资控制 b.质量、工期、施工成本控制
c.制定设计文件并对设计目标控制 d.确定工程项目总目标
7、项目监理人员应参加由( b )组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。
a.总承包单位 b.建设单位 c.设计单 d.监理单位
8、凡是( b )的单位，均可称为监理单位。
a.经监理资质管理部门审查批准 b.取得监理资质证书，具有法人资格
c.从事工程建设监督管理活动 d.从事工程建设招标代理活动
9、某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为20人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为(b )。
a.合格 b.基本合格 c.不合格 d.基本不合格
10、如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在( c)关系。
a.对立 b.统一 c.既对立又统一 d.既不对立又不统一
11、工程监理企业应当排除各种干扰，客观公正地对待监理的`委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有( c )性。
a.公平 b.科学 c.独立 d.公正
12、工程建设的( )阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。
a.可行性研究 b.项目决策 c.勘察设计 d.施工
13、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是( b )。
a.有大量的隐蔽工程 b.施工中未及时进行质量检查
c.工程质量的评价方法具有特殊性 d.工程质量具有较大的波动性
14、工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，( c )属于监控主体。
a.设计单位 b.施工单位 c.工程监理单位 d.勘察单位
15、施工图设计文件审查是( c )对施工图进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查。
a.建设行政主管部门 b.工程质量监督机构
c.依法认定的设计审查机构 d.设计主管部门
16、施工过程中由于种种原因停工，复工时必须有( d )的复工指令方可复工。
a. 业主代表 b. 施工单位负责人
c. 监督站负责人 d. 监理工程师
17、对于质量控制点，一般要( a )，再制订对策和措施进行预控。
a.事先分析可能造成质量问题因 b.事先分析施工过程中的关键工序
c.分析施工过程中的薄弱环节 d.分析施工过程中质量不稳定的工序
18、施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时，则应执行( d )程序。
a.质量预控 b.承包商自检 c.质量检验 d.技术复核
19、按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作
的人员一般为( b )。
a.监理员 b.专业监理工程师 c.总监理工程师代表 d.总监理工程师
20对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”， “工程质量评估报告”要由( b )共同签署。
a. 建设单位、设计单位、施工单位、监理单位
b.总监理工程师、监理单位技术负责人
c.项目经理、总监理工程师
d.建设单位项目负责人、项目经理、总监理工程师
21、施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，( c ) 进行检查，并作出检查结论。
注册监理工程师《合同管理》考试题
1.《建设工程委托监理合同》的标的是( )。
a.技术 b.服务 c.行为 d.酬金
答案b
2.专用条件是对通用条件的( )。
a.补充 b.修改 c.补充和修改 d.解释说明
答案c
3.委托监理合同的通用条件是( )。
a.标准条件 b.修改条件 c.专用条件 d.补充条件
答案a
4.委托人和监理人签订合同的根本目的是( )。
a.选择合适的监理单位
b.确定监理的范围
c.监理报酬的计算
d.明确双方的权利和义务关系
答案d
5.在选择工程施工分包单位方面，监理人有( )。
a.选定权 b.批准权和否决权 c.建议权 d.直接指定权
答案b
6.监理人获得奖励办法可根据( )，在专用条件相应的条款内写明。
a.双方协商确定的办法
b.当地的标准水平
c.国家颁布的合理化建议奖励办法
d.监理人的要求
答案c
7.由于非监理人的原因而使监理工作暂停超过( )以上，监理人可按照规定，单方面终止合同。
a.一个月 b.二个月 c.五个月 d.六个月
答案d
8.委托监理合同赋予监理人的权利不包括( )。
a.获得酬金权利
b.终止合同权利
c.获得奖励的权利
d.工程设计的建议权
答案d
9.监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令不包括( )。
a.开工令 b.停工令 c.复工令 d.验收令
答案d
10.《建设工程委托监理合同》规定，下列( )应属于附加监理工作的范围。
a.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划
b.不可抗力事件发生后的善后工作
d.发包人要求监理人协助办理的.与政府行政管理部门的外部协调工作
答案d
11.监理合同示范文本规定，因( )，属于监理服务的额外工作。
a.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间
b.委托人要求增加的监理工作范围
c.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作
d.承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容
答案c
12.关于委托人提供物质服务的说法，错误的是( )。
a.属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人
b.如果约定应由委托人提供的设备而由监理人自备，应给监理人适当的经济补偿
c.物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件
d.一般不包括交通设备、办公用房和生活用房
答案d
13.关于委托人提供的人员服务说法错误的是( )。
a.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员
b.涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示
c.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责
d.人数和服务时间应在专用条件中写明
答案b
14.按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中，( )不违反监理人员应遵守的职业道德。
a.向其他人泄露委托人申明的秘密
b.从承包方获取提前工期奖金
c.帮助承包人完善施工组织设计
d.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔
答案c
15.监理合同生效日指的是( )。
a.合同签字日
b.合同履行日
c.合同磋商日
d.合同起草日
答案a
16、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应( )。
a、由承包商承担的风险责任
b、给予费用补偿并顺延工期
c、给予费用补偿但不顺延工期
d、给予工期顺延但不给费用补偿
答案d
17、fidic《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指( )。
a、工程保修期
b、承包商的施工期
c、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
d、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
答案a
18、下列财产中，( )不得抵押。
a、土地所有权 b土地使用权 c、房屋 d、交通运输工具
答案a
19、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( )
b、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
d、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
答案b
20、合同争议的解决顺序为( )
a、和解—调解—仲裁—诉讼
b、调解—和解—仲裁—诉讼
c、和解—调解—诉讼—仲裁
d、调解—和解—诉讼—仲裁
答案a
监理工程师《合同管理》多选测试题
1、下列说法正确的是(abc )
b、 承包商可以从工程师那里得到指示
d、 设计需由工程师批准，出现错误也要由工程师负责
2、改变任何部分工程的型式、质量或数量的方法有( abcd )
a、删减任何工作 b、必要的附加工作
c、增加合同中所包括的任何工作的数量 d、改变任何工作的性质
f、 减少工程师认为不能减少的工作
3、合同履行中涉及的几个阶段为( ac )
a、合同工期 b、施工期 c、缺陷责任期
d、合同有效期 e、合同制订期
4、下列哪些因素会影响合同价格( bde )
a、提前竣工 b、结清单生效 c、承包商的质量责任
d、包含在合同价格内的暂定金额 e、合同类型特点
5、在工程移交证书中，应说明的主要内容有( ae )
a、确认工程已经竣工 b、采用与合同规定不同的方法进行检验
c、注明达到基本竣工的具体日期 d、说明竣工后的检验日期
e、详细列出按照合同规定承包商在缺陷责任期内还需完成的工作项目一览表
6、下列有关颁发工程移交证书，不正确的说法有(acd )
b、如果工程师对竣工条件不满意，应书面通知承包商
7、在缺陷责任期内，承包商的义务表现在( abd )
a、按工程师颁发移交证书时开列的后续工作一览表，完成承包范围内的全部工程
d、对工程竣工后发现的任何缺陷，承包商都要进行修复工作
e、包括c和d
8、土木工程施工合同条件规定的支付结算和程序包括( abce )
a、每个月支付工程进度款 b、物价浮动调整款
c、竣工移交时办理竣工结算 d、解除缺陷责任后进行最终结算
e、逾期付款利息
9、土木工程施工合同条件的主要特点表现为( abce )
a、条款中责任的约定以招标选择承包商为前提
b、合同履行过程中建立以工程师为核心的管理模式
c、以单价合同为基础(也允许部分工作以总价合同承包)
d、以转移财产的所有权为目的
e、以转移财物和支付价款为主要内容
10、在支付工程进度款中，每个月的月末承包商应按工程师规定的格式提交一式六份本月支付报表，其内容包括(abd )
a、动员预付款 b、因物价浮动的调价款
c、本月实施的永久工程价值 d、违约赔偿款 e、保留金
11、下列关于合同争端的解决中说法正确的是( abcde )
a、一般均是通过工程师调解，不能解决时再诉诸仲裁
c、在争端尚未解决之前，承包商可以暂停施工
d、工程师应在收到一方书面报告后84天内对争端做出他的决定，并通知双方
e、当工程师的决定未能被接受，而又未能友好协商解决争端时，则由仲裁庭开始仲裁
12、施工索赔发生的原因大致有(abcd )
a、建筑过程的难度和复杂性增大
b、合同文件前后矛盾和用词不严谨
c、建筑业经济效益的'影响
d、项目及管理模式的变化
e、由于管理人员管理不当造成的损失
13、施工索赔分类的方法很多，从不同的角度，有不同的分类方法。下列关于其分类方法正确的是( abcd )
a、按索赔目的，索赔可分为工期索赔和经济索赔
b、按索赔处理方式和处理时间不同，可分为单项索赔和一揽子索赔
c、按索赔发生的原因， 延期索赔、工程变更索赔和施工加速索赔
d、依据合同的索赔分类，可分为合同内索赔、合同外索赔和道义索赔
e、依据合同的索赔分类，可分为合同内索赔、合同外索赔
14、索赔意向通知，通常包括以下内容(abcd )
a、事件发生的时间和情况的简单描述
b、合同依据的条款和理由
c、有关后续资料的提供，包括及时记录和提供事件发展的动态
d、对工程成本和工期产生的不利影响的严重程度，以期引起监理工程师的注意
e、索赔的金额
15、证据资料准备包括(abcd )
a、施工日志 b、来往信件 c、气象资料
d、会议纪要 e、合同
16、索赔报告必须进行反复讨论和修改，它必须准确可靠，应强调以下几点( abc )
a、责任分析应清楚、准确 b、索赔值的计算依据要正确，计算结果要准确
c、用词要委婉和恰当 d、用词要恰当
e、用词要直接
17、工期的索赔计算主要有(ab )
a、网络图分析 b、比例计算法 c、横道图法
d、前锋线法 e、s形曲线法
18、一般认为在具备以下条件时采用总费用法是合理的(abce )
a、已开支的实际总费用经过审核，认为是比较合理的
b、承包商的原始报价是比较合理的
c、费用的增加是由对方原因造成的
d、费用的增加有承包商管理不善的责任
e、由于该项索赔事件的性质以及现场记录的不同，难于采用更精确的计算方法
19、分项法是将索赔的损失费用分项进行计算，其内容包括(abcd )
a、人工费索赔 b、材料费索赔 c、施工机械费索赔
d、现场管理费索赔计算 e、机械闲置费索赔
20、索赔的技巧包括(abcd )
a、及时发现索赔机会 b、商签好合同协议
c、对口头变更指令要得到确认 d、及时发出“索赔通知书”
e、力争一揽子索赔，避免单项索赔
注册监理工程师《合同管理》考试题
考生分享：一年考过四科的经验。
一年一度的监理考试又要报名了。能否顺利通过考试对每位考生都有着不同的经济效益和社会效益。一年考过四科是每位考生都期盼的。那么，以下就介绍一下我一年考过四科的经验。
参加监理考试的人，多半是人到中年，工作繁重，家中也是老、少都须要照顾。那么为了生计还要参加考试，可见难度之大。我09年就是在母亲过世，孩子高考的情况下考过了四科。可见，时间上我们就不充裕。以前谁炫耀自己两个月考过四科，我心里在想：他是吹牛。但是09年我通过实践，证明了这个愿望是可以实现的。
通常情况下，监理考试二到四年能考过也算英雄好汉了。那么自己就要在心里念叨：我要把别人四年的复习时间用在一年中;即便您很聪明，也要对自己说：慢鸟先飞，勤能补拙。
思想上的准备做好之后，就要做物质上的准备。我觉得参加一个讲解透彻的培训班是很必要的。但重要的是讲解透彻，如果像和尚念经的讲法就不要让他来浪费你的时间和精力了。而一个讲解透彻的培训班会让你站在巨人的肩膀上――节省你的时间，让你掌握的都是该考的，而考试不会出现或不影响你的及格率的知识老师会提醒你不必死扣――你的时间和脑力都是有限的哦。我在听培训之前就知道自己人到中年的记忆力怎样;那么上课之前我就买了一mp3。除了注意听讲以外，还把老师的讲解录了音。培训结束之后首先精听一遍录音，再掌握教材的知识。但是人到中年，属于自己的时间很少，那我做饭时、坐车时、睡觉前――一切时间都可以听mp3，而且带上耳机不影响任何人。有时你听的时候头脑会溜号，但时间长了也会深深地刻入你的大脑。虽然时间紧、任务重，但我不赞成熬夜，我觉得学习要讲求效率。头脑清醒就会收获很多，还不觉得辛苦。
假如您没有听说哪个班讲的精彩，及格个率高，那么就自学。对教材有了大概印象后就做历年试题，反复地做，直至卷后满分。题不在多，掌握才行!
本人考结构一注和监理均一次高分通过，平时用功较多，但未吃二遍苦，因此总的说还是合算的。以下是关键点：
1.结构：常用规范(混凝土，钢结构，砌体，地基，荷载)深入研读，其他规范如施工验收等浏览一下即可。研读方式举例：按规程某条文(主条文)中的公式可求出计算结果，此结果还须参见另一条文折减，考试时没有时间把这些参见条文弄全，极易答错，平时用功时可将参见条文记在主条文边。
监理：“要览”深入读记，不能理解时看“教材”。死记是记不住的，理解了才能记住。
3.平时多作题。书上的题做错的要用铅笔打上记号，回头可只作错题，不要将答案写在题上。此条对监理很重要!
4.监理多选题：单选题是拿分的关键，多选题是通过的关键!!怎样答多选题?少选!abcde中100%吃准的才选，否则别选!
5.考时注意：发卷前深呼吸，暗示自己状态很好能考好。心情烦躁嫌老师还不发卷别的考场已发+挤车+邻桌打手机屁话多偷看+座位太小+外面太吵者还不如退场逛街去。
考试中途要去洗手即使不想洗手。要洗脸，冷水。
一门考后：及时吃饭，然后找地方靠一靠，树下最好，补氧。
考生分享：考取国家注册监理工程师资格的几点体会。
国家监理考试是规范监理行业、提高监理工程师执业水平的重要途径，对于统一监理工程师的标准和与国际接轨都有着重要的意义。考取国家监理工程师资格，并经注册，才能以监理工程师名义执业，并取得签字权，所以，考取国家监理工程师资格，是工作的需要。目前，在监理行业中，国家注册监理工程师不足三分之一，多数监理单位对有证者都是来者不拒，所以，考取国家监理工程师资格，对于个人就业也大有好处。
一、认真读透几本书。
目前，国家监理工程师执业资格考试每年五月份举行一次。教材为2003年版，共七本书，即《监理概论》、《信息管理》、《合同管理》、《质量控制》、《投资控制》、《进度控制》、《监理相关法规文件汇编》。另有国家监理协会组织编写的'两本《监理教材辅导资料》(上、下)也应一并学习。
应试者除熟读教材外，还应阅读年度考试大纲，每年考试大纲规定的考试范围，会有少许变化，所以，考试大纲是不可不读的。大纲中要求“掌握”的内容，考题可能会灵活多变，不但要深刻理解，还要会计算。要求“熟悉”的内容，也是考试题量比较大的内容，也要熟记。要求“了解”的内容，考题可能会直来直去，比较容易解答。由于考试题量较大，考点较多，所以教材必须通读，熟读，有选择的重点阅读是不可取的。
二、从自身的实际情况出发作好充分准备。
案例分析题每题应在40分钟内做完，必须在4小时内做完全部6道题，如果做不完，丢分就较多，及格的可能性就小。年龄大，解题慢的考生要在提高速度上下工夫，关键是熟练，熟能生巧，要自己总结经验和技巧，以提高速度。
案例分析题的复习准备，切忌只看不练，要多动手做一些典型题，这样才能在考试时迅速进入角色。
要知道梨子的滋味，就要亲口尝一尝。参加一次考试，体会就深刻多了。
三、考场应试要点。
1、理清各考试科目的内容和涉及的书目。《基本理论与相关法规》科目考试时间为2小时，涉及《监理概论》、《信息管理》和《相关法规》的部分内容，《合同管理》科目考试时间为2小时，涉及《合同管理》和《相关法规》的部分内容，《三控制》科目考试时间为3小时，涉及《质量控制》、《投资控制》和《进度控制》，案例分析科目考试时间为4小时，涉及全部七本书，这些对于单科不及格者是更要清楚的，免得走弯路。
2、先易后难，巧答试题。在一定的时间内把全部试题答完，达到及格水平，除了熟读教材外，还应掌握一些答题方法和技巧。
对于单选题，四个供选答案中只有一个最正确，选对得1分，选错得0分。要想及格，单选题必须得高分。做单选题时，如果对答案熟悉，可直接选中，如果对答案不熟悉，可采用排除法，去掉三个错误答案。每题应在一分钟内完成，特别费时间的计算题可适当放弃几道，有时间再回来研究，必须保证把全部题做完。无论对答案是否熟悉，无论是否已计算出结果，都要选一个答案做答，切不可空题。
多项选择题有五个供选答案，至少有两个正确答案和一个错误答案，每题2分，选择了错误答案，该题得零分，正确答案没有全部选出，则选中一个得0.5分。每道题做题时间不应超过1.5分钟。多选题中计算题比较少，应试者要在此挤出一定时间来处理其他疑难问题。对于多选题，没有把握的答案一定不要选，宁可少选，不可多选。多选题的得分率一般要低于单选题，所以，要提高成绩，就应在多选题上下功夫。
单选题和多选题还要把涂答题卡的时间留够，考试前要把2b铅笔削好。
3、注意审题，把握重点。监理资格考试能否通过的关键还在于《案例分析》题。案例分析题考核应试者在实践中分析问题解决问题的能力，是对全部监理知识的综合性考核。解案例分析题要求知识全面，逻辑性强，考题不难，但面比较宽。回答不完整，或答非所问，是丢分的主要原因。
解案例分析题，首先要认真审题，透彻理解题意;答题时，充分利用已知条件，如果有没用上的已知条件，就要引起注意，错误可能就发生在这里。
解题时，应先做计算题，因为刚进考场头脑清醒，不容易出现差错，做对了，容易得高分，甚至得满分。计算题一般比较简单，如果后做，万一计算有误，丢分就较多，实在可惜。
案例分析题的解答，要与教材保持一致，不要自己另立观点。回答问题，要直来直去，语言精练，观点明确，切中要害。
一、合理安排时间，紧扣大纲，吃透教材。
从历年考试可以看出教材以大纲为线，将教材的一个个知识点串起来。由于按规定要求只有工程师以上职称之后从事监理工作三年才有考试资格，大部分同志已是单位骨干，工作担子重，看书时间少，而象监理概论性知识必须进行重复记忆。因此，提议参加考试的考生首先针对自身的情况进行合理安排，尽量保证有充裕的时间进行学习。其次，紧扣大纲，对大纲中要求掌握的知识点，在教材中必须理解、吃透，对大纲中要求了解的内容对照教材中的相关知识点了解其主要内容即可。但是对于教材中新增别的章节内容要多加关注，因为此内容在以往的考题中没有，极易出题，所以我们要多加关注，要费点心思。尽量提高得分率。
二
文档为doc格式。
监理工程师合同管理试题
1、订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于( )。
a.买卖合同
b.承揽合同
c.普通合同
d.特殊合同
2、根据《标准施工合同》，下列事项属于发包人应承担的义务是( )。
a.现场查勘
b.提供夜间施工使用的照明设备
c.提供施工现场的工程地质资料
d.提供工程进度计划
3、 建设工程( )管理能够有效地提高工程建设的管理水平。
a.质量
b.进度
c.合同
d.安全
4、 适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目的是( )。
a.综合评估法
b.最低评标价法
c.理论换算法
d.经验鉴别法
5、 标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的.赔偿要求后，在( )天内无条件支付”。
a.7
b.14
c.21
d.30
6、 建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照( )履行。
a.债权人要求
b.合同有关条款
c.交易习惯
d.补充协议
多项选择题
7、施工专业分包和劳务分包的主要区别在于( )。
a.收入不同，劳务分包人获得的是劳务报酬
b.保险责任不同，专业分包人需要为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
c.对施工质量承担责任的期限不同，验收合格后劳务分包人不再对工程质量承担责任
d.施工组织不同，专业分包人不需要单独编制施工组织设计
e.实施风险不同，劳务分包人需要提供劳动力资源以及技术
8、 《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人在技术设计阶段的主要工作有( )。
a.建筑设计
b.结构设计
c.协调专业设计
d.提出技术设计计划
e.编制技术设计文件
9、 在建设工程勘察合同履行期间，由于发包人筹资困难放弃该项目而提出解除合同时，关于勘察费用结算的说法，正确的有( )。
a.勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金
b.完成的勘察工作量在50%以内时，应支付预算额30%的勘察费
c.完成的勘察工作量在50%以上80%以下时，应支付预算额的50%的勘察费
d.完成的勘察工作量在50%以上时，应支付预算额100%的勘察费
e.应按完成工作量占预计工作量的比例，支付预算额相应比例的勘察费
10、 某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的有( )。
a.属于非即时买卖合同
b.试用期内可以拒绝购买
c.试用的前提是支付价款或提供担保
d.试用期只能由法律规定，当事人不能约定
e.试用期届满，采购人对是否购买未作表示的，视为购买