施工合同是在建筑工程或其他工程项目中,由业主与承包商之间订立的一种法律文件。如果你想了解一些关于施工合同范文的重要细节和注意事项,以下内容将为你详细解释。
基坑支护工程施工合同
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,甲、乙双方就某工程基坑支护工程施工事项协商一致,达成如下合同条款。
一、工程承包内容及方式。
承包内容:
详见甲方提供基坑支护图纸(由于施工图纸造成塌方等损失甲方负责)。承包方式:
包材料包设备包人工(甲方负责管理,所有材料费乙方负责,乙方免费配合甲方加盖印章及提供决算所需材料)。
三、合同价款及付款方式。
单价合同270元/平方不含税金,按照甲方提供图纸约工程量5000平方(结算时按照实际喷射混凝土面积结算,预算造价135万元。(水电、白天钩机工作面由甲方提供并承担费用)。
付款方式:
1、机械设备进场2日内付总价20%小计10万。
2、工程进度完成到喷射混凝土20xx平方付总价40%小计20万。
3、工程完工,验收合格、甲方允许乙方机械设备退场付到决算总价97%。
4、余款3%基坑支护回填或乙方退场后3月内付清(时间以先到为准)。
5、乙方委派一名施工现场负责人对质量、进度、安全、工程进度款支付。
四、合同工期。
五、工程质量及验收标准。
参照国家有关规定及行业标准,施工规范执行。
六、乙方权利及义务。
1、乙方应服从甲方指派的人员和监理的管理,文明施工。
2、乙方负责按施工方案进行施工,保证施工质量、安全、进度。
3、乙方确保按基坑方案施工,保证质量,如出现安全、质量问题乙方全权负责(除外部因素造成的如外部荷载基坑边线2米内堆放超过10吨构件、基坑四周管道及不明水源侵泡及雨水冲刷等)。
4、乙方在签订合同后5天内组织完成人力、物力、机械设备进场等工作,保证甲方工作顺利开展、工期顺利进行。
5、乙方应对现场施工人员加强安全文明管理,施工中出现的安全事故,由此造成的一切经济损失及医疗费用全部归乙方承担与甲方无关。
6、乙方按照甲方要求做好材料机具堆放等现场管理。
7、乙方只负责原材料(钢筋、水泥)复检、不负责锚杆抗拉拔实验费用。
9、施工结束后,乙方退场,如果属乙方基坑支护方案和施工问题造成的质量安全问题,造成塌方,由乙方负责,并承担由此给甲方造成的经济损失。
七、甲方权利及义务。
1、甲方提供精准的地质勘查报告,现场实际施工地质情况跟地勘报告有不符,在保证安全情况下,乙方有权提出方案变更。
2、甲方以书面形式提供给乙方现场施工所需的控制桩位和支护边线并负责其准确性、水准点与坐标控制点。
3、甲方负责协调当地关系,确保乙方机械设备等顺利进场。
4、提供乙方施工临时场地。
6、甲方负责挖掘机基坑支护工作面10公分以外土方修坡及地面平整。
9、基坑四周安全围挡由施工单位完成,乙方不负责。
八、工程质量验收及退场。
1、须按施工设计方案施工(详见施工图纸)乙方基坑支护喷射混凝土厚度满足设计要求、锚杆长度、注浆量等施工工序,严把质量关,施工过程中发现质量问题甲方有权以书面形式提出扣款,施工结束后无权提出扣款。
2、基坑支护结束,甲方及时组织相关人员验收,5个工作日内甲方无法组织相关人员验收,视作基坑支护验收合格.
3、基坑支护施工结束,虽未经验收甲方施工队伍对基坑底(清基槽、做垫层等)进行施工,视作基坑支护验收合格。
4、基坑开挖之前,主体施工单位及甲方严格复核基坑开挖基槽上边线准确性,乙方按照基坑设计坡度施工,满足设计要求,否则乙方负责。
5、甲方允许乙方机械设备及工人退场视作基坑支护验收合格。
6、甲方验收合格后,乙方5个工作日组织人员、设备安全退场。
九、其他。
1、基坑支护回填时甲方通知乙方对周转性材料(钢梁、锚头、锚具,脚手架等)在乙方保证安全前提下拆除,拆除周转性材料(钢梁、锚头、锚具,脚手架等)归乙方所有。
2、合同未尽事宜,可签订补充协议,补充协议具有同等法律效力及工程结算依据。
3人住所地人民法院提起诉讼。
4、本合同一式六份,甲方五份,乙方一份。本合同自双方签字、盖章之日起生效,在全部工程款结清后失效。(签订合同负责人不是法人需提供身份证复印件)。
甲方签字盖章:法定代表人(委托代理人)电话:
乙方签字盖章:法定代表人(委托代理人)电话:
日期
深基坑支护施工合同
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经平等协商,现就甲方广发银行大厦坑土方挖取与外运工程承包给乙方施工达成合同条款如下:
第一条:工程概况与内容。
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3工程内容:广发银行大厦深基坑土方挖取与外运,含承台与基础梁土方的挖取与外运。具体工作内容详见武汉地质工程勘察院设计的《开顿国际大厦深基工程施工图》。
第二条:工程计价与合同价款组成。
基坑支护施工合同
承包人(甲方):
分包人(乙方):
甲方将淮安市汽车生活广场综合楼工程深基坑支护工程委托乙方施工,为了明确双方的安全生产、文明施工责任、确保施工安全文明,双方在签订分包合同的同时签订本协议,双方必须严格执行。
分包工程名称:淮安市汽车生活广场综合楼工程深基坑支护工程
工程分包工程地点:淮安市清河区水渡口大道与飞耀路交叉口
分包方式:包工、包料(水泥、混凝土、钢材、碎石、砂)、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工。
分包工程承包范围:淮安市汽车生活广场综合楼工程全部深基坑支护工程及基坑降水工程。
1、负责审查乙方的施工资质和乙方的安全资质,审查合格后方可签订分包合同、进场施工。
2、负责向乙方负责人贯彻国家、上级主管部门和公司有关劳动保护、安全生产、文明施工和消防工作的各项法规、条例、规定及各项规章制度。
3、向乙方负责人详细介绍工程的安全要求和注意事项。
4、审核乙方的安全施工方案和安全技术措施并监督执行。
5、对乙方实施监督检查,对不遵守安全操作规程、安全生产行为的有权要求乙方整改并进行经济处罚。
1、乙方在开工前向甲方和监理申报乙方的施工资质和安全生产许可,经审查合格后方可进场施工。
2、乙方应有完整的安全管理组织,按照规定配备专职的安全管理人员,应有各种安全操作规程,特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制并定期安全检查制度、安全教育制度等,机械、焊接的安全生产操作规程应在桩机醒目处悬挂。
3、乙方在开工前应根据本工程特点编制安全施工方案,制订有针对性的安全技术措施报甲方审批,乙方必须严格按照批准的施工方案和安全技术措施的有关安全要求施工。
4、乙方进场施工前,必须对全体施工人员进行安全教育,按分包工程特点,依据安全生产操作规程提出具体的措施,没有接受安全教育的人员,一律不得参加施工。
5、在施工期间乙方必须认真执行甲方安全生产、文明施工、防火管理等方面的制度及要求,督促本单位职工自觉遵守安全纪律、制度、法规和安全技术操作规程,甲方有协助乙方搞好安全生产、文明施工和防火管理以及督促定期检查的义务,对于检查出的隐患,乙方必须认真整改,定期不整改严格按照甲方的安全生产奖罚制度执行,并承担由此造成的后果。
6、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护能力,乙方安全管理人员及班组长每天上班前要对工人进行班组安全教育,要认真填写班组安全教育记录,每天必须报甲方。
7、施工期间乙方负责本工程的有关安全生产工作。
8、施工期间,乙方应定期组织召开管理、施工人员安全教育会议,督促施工人员严格遵守认真执行安全生产的各项规章制度。
9、甲乙双方操作过程中的安全防护用品,由各方自理,安全防护用品必须符合国家的安全防护用品规定并有合格证,乙方应督促施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。
10、乙方施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备,必须符合安全管理方面的要求,桩机经检测机构检测合格后方能使用。
11、乙方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具等必须认真检查,发现隐患,应立即停止施工,并由有关单位落实整改后方能施工,一经施工,就表示乙方确认施工现场作业环境、操作设施设备、工具等符合安全要求和处于安全状态,乙方对施工过程中产生的后果自行负责。
12、甲乙双方的人员,对施工现场的各类安全防护措施、安全标志、警告牌不得擅自拆除更动,如必须更动的,必须经工地施工负责人和甲乙双方的安全管埋人员的同意,并采取可靠的安全措施后方能更动或拆除。任何一方擅自拆除所造成的后果,均由该方人员及其单位负责承担。
13、乙方特种作业人员必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,特种作业人员必须持经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后在有效期内的特种作业证上岗,中小型机械操作人员必须做到"定机定人"和持证操作,严禁违章,无证作业,严禁不懂电器和机械设备的人员擅自操作和使用电器和机械设备。
14、乙方必须严格执行各类防火、防爆制度、易燃易爆场所严禁吸烟和动用明火,消防器材不准挪做他用,电焊、气割作业按规定办理动火审批手续,严格遵守"十不烧"的规定,宿舍内严禁使用电炉。
15、乙方从甲方配电房接线至施工现场时,必须遵守《施工现场临时用电安全技术规范》,实行三相五线制的三级配电二级保护,设备使用前应先进行检查,并做好检查记录,违反本规定擅自乱拉电器线路造成的后果均有乙方负责。
l6、乙方在签订协议后,应自觉的向所在区公安派出所办理临时户籍手续,并向所在区建设局安全监督站、劳动局劳动保护监察部门、办理施工登记等有关手续。
l7、贯彻谁施工谁负责安全的原则,乙方人员在施工期间,造成伤亡、火警、火灾、机械等事故(包括他方人员、行人伤亡等),甲乙双方应协力进行紧急抢救伤员和保护事故现场,并由甲方报上级有关部门。事故责任、经济赔偿和善后处理,由乙方承担。
18、本协议一式贰份,经双方代表签字盖章后即生效,协议作为分包合同附件。
19、其他:
(1)乙方人员进入施工现场必须戴好安全帽,系好安全带。
(2)乙方保证基坑支护验收合格,土方回填前无失稳、滑坡现象发生。
(3)分包人应做好相应的应急救援预案,准备好充足的救援物品。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
签约日期: 年 月 日
基坑支护施工的合同
我们都知道在进行基坑支护施工的时候需要签订相关的合同,那么怎样的合同才规范呢?以下是小编整理的关于基坑支护施工。
欢迎阅读。
承包人(甲方):
分包人(乙方):
甲方将淮安市汽车生活广场综合楼工程深基坑支护工程委托乙方施工,为了明确双方的安全生产、文明施工责任、确保施工安全文明,双方在签订分包合同的同时签订本协议,双方必须严格执行。
分包工程名称:淮安市汽车生活广场综合楼工程深基坑支护工程。
工程分包工程地点:淮安市清河区水渡口大道与飞耀路交叉口。
分包方式:包工、包料(水泥、混凝土、钢材、碎石、砂)、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工。
分包工程承包范围:淮安市汽车生活广场综合楼工程全部深基坑支护工程及基坑降水工程。
1、负责审查乙方的施工资质和乙方的安全资质,审查合格后方可签订分包合同、进场施工。
2、负责向乙方负责人贯彻国家、上级主管部门和公司有关劳动保护、安全生产、文明施工和消防工作的各项法规、条例、规定及各项。
规章制度。
3、向乙方负责人详细介绍工程的安全要求和注意事项。
4、审核乙方的安全施工方案和安全技术措施并监督执行。
5、对乙方实施监督检查,对不遵守安全操作规程、安全生产行为的有权要求乙方整改并进行经济处罚。
1、乙方在开工前向甲方和监理申报乙方的施工资质和安全生产许可,经审查合格后方可进场施工。
2、乙方应有完整的安全管理组织,按照规定配备专职的安全管理人员,应有各种安全操作规程,特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制并定期安全检查制度、安全教育制度等,机械、焊接的安全生产操作规程应在桩机醒目处悬挂。
3、乙方在开工前应根据本工程特点编制安全施工方案,制订有针对性的安全技术措施报甲方审批,乙方必须严格按照批准的施工方案和安全技术措施的有关安全要求施工。
4、乙方进场施工前,必须对全体施工人员进行安全教育,按分包工程特点,依据安全生产操作规程提出具体的措施,没有接受安全教育的人员,一律不得参加施工。
5、在施工期间乙方必须认真执行甲方安全生产、文明施工、防火管理等方面的制度及要求,督促本单位职工自觉遵守安全纪律、制度、法规和安全技术操作规程,甲方有协助乙方搞好安全生产、文明施工和防火管理以及督促定期检查的义务,对于检查出的隐患,乙方必须认真整改,定期不整改严格按照甲方的安全生产奖罚制度执行,并承担由此造成的后果。
6、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护能力,乙方安全管理人员及班组长每天上班前要对工人进行班组安全教育,要认真填写班组安全教育记录,每天必须报甲方。
7、施工期间乙方负责本工程的有关安全生产工作。
8、施工期间,乙方应定期组织召开管理、施工人员安全教育会议,督促施工人员严格遵守认真执行安全生产的各项规章制度。
9、甲乙双方操作过程中的安全防护用品,由各方自理,安全防护用品必须符合国家的安全防护用品规定并有合格证,乙方应督促施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。
10、乙方施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备,必须符合安全管理方面的要求,桩机经检测机构检测合格后方能使用。
11、乙方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具等必须认真检查,发现隐患,应立即停止施工,并由有关单位落实整改后方能施工,一经施工,就表示乙方确认施工现场作业环境、操作设施设备、工具等符合安全要求和处于安全状态,乙方对施工过程中产生的后果自行负责。
12、甲乙双方的人员,对施工现场的各类安全防护措施、安全标志、警告牌不得擅自拆除更动,如必须更动的,必须经工地施工负责人和甲乙双方的安全管埋人员的同意,并采取可靠的安全措施后方能更动或拆除。任何一方擅自拆除所造成的后果,均由该方人员及其单位负责承担。
13、乙方特种作业人员必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,特种作业人员必须持经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后在有效期内的特种作业证上岗,中小型机械操作人员必须做到"定机定人"和持证操作,严禁违章,无证作业,严禁不懂电器和机械设备的人员擅自操作和使用电器和机械设备。
14、乙方必须严格执行各类防火、防爆制度、易燃易爆场所严禁吸烟和动用明火,消防器材不准挪做他用,电焊、气割作业按规定办理动火审批手续,严格遵守"十不烧"的规定,宿舍内严禁使用电炉。
15、乙方从甲方配电房接线至施工现场时,必须遵守《施工现场临时用电安全技术规范》,实行三相五线制的三级配电二级保护,设备使用前应先进行检查,并做好检查记录,违反本规定擅自乱拉电器线路造成的后果均有乙方负责。
l6、乙方在签订协议后,应自觉的向所在区公安派出所办理临时户籍手续,并向所在区建设局安全监督站、劳动局劳动保护监察部门、办理施工登记等有关手续。
l7、贯彻谁施工谁负责安全的原则,乙方人员在施工期间,造成伤亡、火警、火灾、机械等事故(包括他方人员、行人伤亡等),甲乙双方应协力进行紧急抢救伤员和保护事故现场,并由甲方报上级有关部门。事故责任、经济赔偿和善后处理,由乙方承担。
18、本协议一式贰份,经双方代表签字盖章后即生效,协议作为分包合同附件。
19、其他:。
(1)乙方人员进入施工现场必须戴好安全帽,系好安全带。
(2)乙方保证基坑支护验收合格,土方回填前无失稳、滑坡现象发生。
(3)分包人应做好相应的应急救援预案,准备好充足的救援物品。
甲方: 乙方:。
代表: 代表:
签约日期:年月日
基坑降水施工合同样本
九、施工管理及协调:
1、乙方应针对本工程特点制定施工方案交监理人员审核。
2、为加强现场管理,乙方施工负责人应随时在现场并与甲方保持联系。
3、乙方应协助甲方办理方案通过及相应资质的第三方审核。
4、乙方应维护好和周边住户、商户、街办、政府相关部门(含当地乡、村)的关系,杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷,甲方协助乙方与有关责任方协商解决,确保工程项目正常进行。
5、在施工过程中,若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响,甲方有权向乙方索赔,其损失按实计算(直接、间接损失),其费用直接从工程款中扣除。
十、质量和安全要求。
1、本工程的质量要求为合格。
2、乙方施工过程中必须服从甲方工程技术人员的统一指挥调度,科学合理有序地组织施工,严格遵守施工操作规程,并制订切实有效的安全施工措施,做到安全生产、文明施工。
3、乙方按图施工,降水必须降至基础最高水位以下5米,工程质量达到验收标准;砼强度必须达到设计要求。
4、乙方对工程所需主要材料经甲方工程技术人员确认后方可进场施工。
5、若因乙方施工质量和安全问题造成甲方损失,甲方有权要求乙方按实赔偿。若因乙方施工质量和安全问题造成包括但不限于人身损害、财产损失,由乙方承担全部责任。
6、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育,自觉遵守地方政府的有关规定,自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定,杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生,维护好现场安全文明施工形象。若发生上述事件,乙方应自行与责任方协商解决,并承担其全部费用。
7、乙方在施工过程中,如果发生安全事故,由乙方自己承担其全部责任,与甲方无关。
十一、成品及半成品保护:
1、工程成品及半成品保护工作,从进场施工至该项工程竣工验收移交甲方为止应由乙方自行负责。
2、乙方应制订出具体的措施做好成品、半成品保护工作。
3、成品及半成品的保护费用已经包含在。
合同。
价款中,乙方不再另行计取。
十二、付款方式。
甲方依据合同确认的价款,按进度分阶段支付给乙方。
1、降水井及排水沟和护壁柱施工完成:支付至合同价款的;。
2、冠梁完成后支付至合同价款的%。
3、护壁及腰梁完成:支付至合同价款的;。
4、±0.00以下回填土完成:支付至合同价款的;。
5、20xx年春节前支付至合同价款的;。
6、降水工作结束后一月内付清全部余款。
十三、工程质量保修与售后服务。
本工程保修期从土方开挖到基础回填及降水完成,在保修期内,出现质量问题,由乙方负责无偿返修,乙方应在接到甲方电话通知8小时之内到现场返修,超过此时间限制,乙方承担此项返修费用的双倍违约赔偿金。
十四、工程竣工验收。
1、工程竣工验收,应以施工图纸及说明,图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
2、隐蔽工程在验收前一天,由乙方通知甲方到现场检查,甲方不按时到现场检查,乙方可自行检查后隐蔽,并认真如实填写隐蔽记录,甲方予以确认。若事后发包人提出复查的,复查合格,所有费用和因此造成的损失,由甲方承担,所耽误的工期相应顺延,复查不合格,检查费用由乙方承担,乙方需无偿返修。
3、竣工日期:本合同确定的竣工日期,是指乙方须在不超过该日期前,按照合同文件的约定和国家相关规定,完成合同约定的全部工作内容,并且达到合同约定的标准,经过竣工验收程序验收合格。
4、当本工程具备以下条件时,乙方可申请竣工验收:
(1)本工程按照合同文件约定实施完毕;。
(2)申请竣工验收的资料齐备、完整、合格;。
(3)符合政府或有关管理机构规定的其他任何竣工条件。
当乙方认为本工程已具备该竣工验收条件时,应当提交竣工验收申请给甲方审查。甲方应该在收到竣工验收申请后10个工作日内审查完毕,如审查后认为已具备合同约定的竣工验收条件时,应当在出具审查结论后10个工作日内,按照国家有关法律、法规和项目当地的有关规定和程序对工程进行竣工验收。
5、甲方审查后认为尚未达到合同约定的竣工验收条件时,应当在收到乙方递交的竣工验收申请后10个工作日内,通知乙方还需进行和完善的工作内容。乙方完成甲方通知的全部工作内容后,应当再次提交竣工验收申请,直至甲方同意为止。
6、如果本工程未能通过竣工验收,则乙方应当根据验收结果对本工程进行整改或修复。整改修复完毕之后,重新办理验收。具体办理流程按照上述第4项、第5项执行。
7、如果本工程通过了合同约定的竣工验收或重新验收,则甲方、乙方共同签署竣工验收文件,竣工验收文件上应当写明竣工验收合格的日期,该日期即为本工程实际竣工日期。
8、如果乙方按照合同约定向甲方提交了竣工验收申请,而甲方未按合同约定时间处理该竣工验收申请,或者甲方未在合同约定的时间内组织竣工验收,则乙方向甲方提交竣工验收申请之日为实际竣工日期,以日期在前者为准。
9、实际竣工日期超过本合同确定的竣工日期,由此产生的责任由乙方全部承担。
十五、竣工结算。
1、竣工结算报告:本工程通过竣工验收合格后,乙方应当在7日内向甲方提交竣工结算报告和完整的竣工结算资料四份。
2、对乙方提交的竣工结算报告和竣工结算资料,甲方应当在收到乙方提交的相关竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的10个工作日内完成审核,并提出审查意见。
3、甲方收到竣工结算报告及完整的竣工结算资料后,在合同文件约定的期限内对结算报告及资料未提出意见,则视同认可。
4、如果乙方未能根据本条款的规定提交竣工结算报告和竣工结算资料,甲方应当以书面形式通知乙方补充提交;如果乙方在收到此类通知后10个工作日内仍未提交,甲方可直接按照其认为应当支付的竣工结算金额,向乙方开具竣工结算书。
十六、违约责任:
1、乙方未按合同规定的质量要求施工,甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求,乙方自行承担返工费用,且工期不得顺延,同时还应承担给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。
2、若因乙方原因而导致工程工期延误,则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金每延期一天按合同总价的0.5%计算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。
3、乙方在施工过程中,如未能完全按照合同约定完成全部或部分工作,或工程质量不符合甲方要求,甲方有权要求让乙方完成该未能完成的工作,且工期不予顺延,同时还应承担给甲方造成的经济损失(费用按实计算)。
4、如果乙方未能根据本合同的规定提交竣工结算报告和竣工结算资料,乙方须承担工期延误的责任,除承担按竣工结算金额20%的违约金外,并赔偿因此而给甲方造成的损失。
5、以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。
6、本合同确定的开工日期,是指甲方发出的开工通知中所载明的开工日期。在开工前,乙方必须根据工程所在地有关规定和惯例申请及办妥一切所须之手续并获得批准文件,如乙方因此而影响工程的开工,一切经济损失均由乙方负责,工期不予顺延。
7、有下列情况之一,甲方有权直接解除合同:
(1)乙方实际完成进度滞后于甲方审批的施工计划,经甲方要求整改后仍然存在滞后情况的。
(2)乙方工程施工严重违反施工规范,存在重大质量隐患、安全隐患,经甲方要求整改后仍然未有改善的。
(3)未经甲方同意,乙方擅自将工程转包他人。
(4)乙方出现不服从不执行甲方的现场管理及指令的情况。
十七、本工程不允许转包和非法分包。
未经甲方书面同意,乙方不得全部或部分转让本合同约定的权利或义务,否则转让无效,并须承担向甲方支付转让价款30%的违约金。乙方的任何转让行为均不改变本合同的司法管辖。
十八、通知:
乙方联系方式:(固定电话)通信地址为:“”。如有变更,须书面通知甲方。甲方按乙方通信地址寄出的文书、函件等,视为已送达乙方。如因乙方通信地址变化或乙方拒收等造成甲方寄送的文书、函件被拒收、退回的,仍然视为已经向乙方送达,由此产生的责任及后果由乙方全部承担。
十九、争议。
甲乙双方发生争议时,应协商解决,若协商未果,当事人一方向本合同履行地(即工程所在地)有管辖权的人民法院提起诉讼。。发生争议后,除出现以下情况外,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程。
(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工。
(2)调解要求停止施工,且为双方所接受。
(3)法院要求停止施工。
二十、合同文件及解释顺序。
组织本合同的文件及优先顺序如下。
1、本合同。
2、合同附件。
(1)。
承诺书。
(2)工人进场要求。
(3)签证程序。
(4)安全文明施工协议。
(5)工程质量管理协议。
二十一、合同生效与终止。
本合同自签订盖章之日起生效,甲乙双方在交付竣工工程,工完款清,本合同即告终止。
二十二、合同份数。
本合同一式陆份,甲方肆份,乙方贰份,具有同等法律效力,经双方签字盖章后生效。
二十三、补充协议规定。
相关未尽事宜可由双方另行签订补充协议确认,补充协议与本合同具有同等法律效力。
发包方:(公章)。
法定代表人(签字):
承包方:(公章)。
法定代表人(签字)。
共
3
页,当前第。
3
页
1
2
3
基坑支护降水施工合同
(11)乙方材料进场后必须向甲方和监理方申请验收,并提交相关的技术资料:如钢筋出厂合格证及检验报告、材质证书、实验报告,水泥、砂石实验报告,砼配比、试块试压报告、土钉拉拔试验报告等。
(12)乙方必须严格按相关的施工规范要求施工,隐蔽工程必须经监理和甲方验收合格签字确认后方可进行下道工序施工,未经甲方和监理验收私自施工的甲方有权责令乙方返工处理,情况严重的,甲方有权终止合同,另选施工单位,由此造成的损失由乙方负责全部赔偿责任。
(13)乙方负责配合、协调当地建设主管部门的监督及检查。
(14)按相关规定提供有关施工技术资料及竣工报告。
第六条:施工、变更与签证。
1、施工图纸、说明和有关技术资料,均为乙方施工的有效依据。甲方根据工程情况,可以组织设计交底或者图纸会审。
2、乙方在施工过程中如发现图纸设计错误或者不符合国家强制性规范的地方,应及时向甲方提出书面意见。
3、施工过程中的一切变更,应当履行签证手续,否则对方有权拒绝追认。同时符合以下条件的签证为有效签证:
(1)乙方在2天内提出书面申请,并经乙方签章;。
(2)经现场监理工程师签字和监理单位盖章;。
(3)经甲方现场负责人签字和甲方盖章。
第七条:违约责任。
乙方未能在上述约定期限内完成基坑支护及降水施工任务,每逾期一天,应向甲方支付违约金1000元。因甲方原因或不可抗力因素如暴雨、地震等导致无法施工,经甲方和监理签字盖章确认后工期可顺延。
2、甲方应按合同约定支付乙方工程款,否则,甲方应承担支付当期应付款额的同期银行存款利率作为逾期违约金。
3、本合同生效后,未经双方协商一致,任何一方不得单方面解除合同,否则,应向守约方支付违约金50000元。
第八条:争议解决方法。
本合同如有未尽事宜,双方另议。合同履行中若发生争议,双方应协商解决,协商不成时,双方可向工程所在地法院提起诉讼。
第九条:其他。
1、本合同签订时需双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章。
2、合同签订后7日内乙方缴纳50万元履约保证金给甲方,履约保证金基坑回填完毕后验收合格后14日内无息返还。
3、本合同自乙方履约保证金缴纳之日起生效,
4、本合同一式肆份,甲方双方各执贰份,具有同等法律效力。
第十条:合同附件。
1、廉政承诺书;。
2、安全协议书;。
3、施工组织设计方案。
甲方(盖章):
乙方(盖章)。
甲方:;。
法定代表人:;。
联系电话(传真):;。
乙方:;。
法定代表人:;。
联系电话(传真):;。
甲方委托乙方承担翡翠华庭项目基坑支护及降水施工工程任务。根据《中华人民共和国合同法》及有关法规规定,为明确双方责任、协作配合,确保主体工程质量及安全正常施工,经甲乙双方协商一致,订立本合同,共同遵守。
第一条:工程概况:
2、承包范围:翡翠华庭项目基坑支护及降水工程,不含主要材料、施工水电费、税金等费用。
第二条发包方义务。
1、向乙方提供建筑物平面图、基础图、建筑物高程。
2、向乙方提供满足正常施工、运行所需要的场地、水电,并保证降水期间的正常供电,并承担水电费,负责协调降水主管道接入市政管网。
3、协调乙方与交叉作业施工单位之间的关系。
4、按合同约定按时向乙方支付费用。
5、提供材料和材料堆放所需场所或场地。
第三条承包方义务。
1、乙方应根据场地的工程地质条件与水文工程地质情况,依据甲方提供的总平图及建筑剖面等图纸,制定安全可靠、切实可行的基坑支护及降水施工方案,对方案的可靠性负责,基坑设计图纸以及经专家评审论证并在开封市政府主管部门备案后的基坑支护方案(和基坑支护图纸)执行。
2、应严格按批准的方案施工,确保施工及降水期间的安全。
3、施工及降水期间,确保周围建筑物安全及市政设施的安全、卫生,因降水引起的周围建筑物出现的一切安全隐患及安全事故均由乙方负法律责任及经济赔偿。
4、满足基础施工的要求,保证基础安全及正常施工。
5、负责施工资料的收集、归纳整理(有关检测费乙方承担)。在施工过程中的各种材料及施工砂石比、混凝土试块、土钉抗拔实验等报告,由乙方提供。
6、服从甲方管理及监理单位的监督,对施工人员做好安全教育工作,做到文明施工,施工中若因乙方原因(乙方施工不当操作或施工质量)发生工伤事故或对甲方、第三人造成人身财产损害,由乙方承担全部责任,并承担相应的法律责任,甲方不承担任何责任。
7、乙方必须严格按相关的施工规范要求施工,隐蔽工程必须经监理和甲方验收合格签字确认后方可进行下道工序施工,未经甲方和监理验收私自施工的,甲方有权责令乙方返工处理,情况严重的,甲方有权终止合同,另选施工单位,由此造成的损失由乙方负全部损失责任。
8、施工完成后,按时拆除降水设备。
9、承担由自身原因造成的安全责任和经济损失。乙方应严格执行国家有关安全操作规程,做好安全防护工作。
10.乙方负责配合、协调建设主管部门的监督及检查。
1、场区内全部的基坑支护及降水工程,达到施工条件,满足土建施工要求。
2、降水时间预计为60天,自年月日开始,年月日结束,降水10日达到基础开挖条件。
第五条费用。
承包方式:工程价款总包干,一次性包死,基坑支护及降水总价款大写:壹佰零陆万元整,(1060000.00元)。无变更、无签证。
第六条付款方式。
1、降水费用付款节点:
1.1工程基础开挖后,付已完工程量的70%,地下车库封顶后累计支付已完工程量70%,余款在工程结束后一次性付清。
第七条合同工期。
开工日期:基坑降水工程开工日期以甲方通知进场作业时间为准。其中基坑支护工程工期为60日历天;降水10日达到开挖条件。
1、降水管井运行开始时间以甲方和监理单位现场通知为准,管井的降水停止时间根据现场实际情况,由甲方、监理及施工方共同商定。
第八条违约责任:
2、因甲方原因而造成的工期延误,乙方应向甲方提出工期顺延的申请,经甲方书面同意后可顺延工期,乙方可不承担任何责任;停工超过一周时,每延误一天,甲方应向乙方支付合同总价的5%作为违约金。开始降水10天后达不到开挖条件,乙方向甲方赔偿损失元,超出15天达不到开挖条件,乙方无条件退场,甲方不予支付乙方任何费用。
3、由于乙方原因受到甲方、监理方或政府有关部门的停工、返工处罚,工期不予顺延;。
4、若施工质量不符合国家质量验收规范,施工单位应无条件返工至合格,并经甲方、监理方联合验收认可;因降水引起的周围建筑物出现的裂缝等质量问题均由乙方负责。
5、甲方按合同约定按时向乙方支付费用,逾期不支付的,每延误一天,甲方应向乙方支付合同总价施工费的5‰作为违约金。
第九条争议解决方式。
在合同履行过程中如发生争议,双方协商解决,协商不成,可请当地主管部门调解,如调解不成,双方同意选择甲方所在地的人民法院管辖。
第十条未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
第十一条本合同经双方签字和盖章后生效,合同一式陆份,甲方肆份,乙方两份。
发包人盖章:承包人盖章:
法人代表:法人代表:
委托人(盖章):委托人(盖章):
年月日年月日。
基坑支护降水施工合同
(11)乙方材料进场后必须向甲方和监理方申请验收,并提交相关的技术资料:如钢筋出厂合格证及检验报告、材质证书、实验报告,水泥、砂石实验报告,砼配比、试块试压报告、土钉拉拔试验报告等。
(12)乙方必须严格按相关的施工规范要求施工,隐蔽工程必须经监理和甲方验收合格签字确认后方可进行下道工序施工,未经甲方和监理验收私自施工的甲方有权责令乙方返工处理,情况严重的,甲方有权终止合同,另选施工单位,由此造成的损失由乙方负责全部赔偿责任。
(13)乙方负责配合、协调当地建设主管部门的监督及检查。
(14)按相关规定提供有关施工技术资料及竣工报告。
第六条:施工、变更与签证。
1、施工图纸、说明和有关技术资料,均为乙方施工的有效依据。甲方根据工程情况,可以组织设计交底或者图纸会审。
2、乙方在施工过程中如发现图纸设计错误或者不符合国家强制性规范的地方,应及时向甲方提出书面意见。
3、施工过程中的一切变更,应当履行签证手续,否则对方有权拒绝追认。同时符合以下条件的签证为有效签证:
(1)乙方在2天内提出书面申请,并经乙方签章;。
(2)经现场监理工程师签字和监理单位盖章;。
(3)经甲方现场负责人签字和甲方盖章。
第七条:违约责任。
乙方未能在上述约定期限内完成基坑支护及降水施工任务,每逾期一天,应向甲方支付违约金1000元。因甲方原因或不可抗力因素如暴雨、地震等导致无法施工,经甲方和监理签字盖章确认后工期可顺延。
2、甲方应按合同约定支付乙方工程款,否则,甲方应承担支付当期应付款额的同期银行存款利率作为逾期违约金。
3、本合同生效后,未经双方协商一致,任何一方不得单方面解除合同,否则,应向守约方支付违约金50000元。
第八条:争议解决方法。
本合同如有未尽事宜,双方另议。合同履行中若发生争议,双方应协商解决,协商不成时,双方可向工程所在地法院提起诉讼。
第九条:其他。
1、本合同签订时需双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章。
2、合同签订后7日内乙方缴纳50万元履约保证金给甲方,履约保证金基坑回填完毕后验收合格后14日内无息返还。
3、本合同自乙方履约保证金缴纳之日起生效,
4、本合同一式肆份,甲方双方各执贰份,具有同等法律效力。
第十条:合同附件。
1、廉政。
承诺书。
2、安全。
协议书。
3、施工组织设计方案。
甲方(盖章):
乙方(盖章)。
甲方:;。
法定代表人:;。
联系电话(传真):;。
乙方:;。
法定代表人:;。
联系电话(传真):;。
甲方委托乙方承担翡翠华庭项目基坑支护及降水施工工程任务。根据《中华人民共和国合同法》及有关法规规定,为明确双方责任、协作配合,确保主体工程质量及安全正常施工,经甲乙双方协商一致,订立本合同,共同遵守。
第一条:工程概况:
1、工程名称:翡翠华庭项目全部基坑支护及降水工程。
2、承包范围:翡翠华庭项目基坑支护及降水工程,不含主要材料、施工水电费、税金等费用。
第二条发包方义务。
1、向乙方提供建筑物平面图、基础图、建筑物高程。
2、向乙方提供满足正常施工、运行所需要的场地、水电,并保证降水期间的正常供电,并承担水电费,负责协调降水主管道接入市政管网。
3、协调乙方与交叉作业施工单位之间的关系。
4、按合同约定按时向乙方支付费用。
5、提供材料和材料堆放所需场所或场地。
第三条承包方义务。
1、乙方应根据场地的工程地质条件与水文工程地质情况,依据甲方提供的总平图及建筑剖面等图纸,制定安全可靠、切实可行的基坑支护及降水施工方案,对方案的可靠性负责,基坑设计图纸以及经专家评审论证并在开封市政府主管部门备案后的基坑支护方案(和基坑支护图纸)执行。
2、应严格按批准的方案施工,确保施工及降水期间的安全。
3、施工及降水期间,确保周围建筑物安全及市政设施的安全、卫生,因降水引起的周围建筑物出现的一切安全隐患及安全事故均由乙方负法律责任及经济赔偿。
4、满足基础施工的要求,保证基础安全及正常施工。
5、负责施工资料的收集、归纳整理(有关检测费乙方承担)。在施工过程中的各种材料及施工砂石比、混凝土试块、土钉抗拔实验等报告,由乙方提供。
6、服从甲方管理及监理单位的监督,对施工人员做好安全教育工作,做到文明施工,施工中若因乙方原因(乙方施工不当操作或施工质量)发生工伤事故或对甲方、第三人造成人身财产损害,由乙方承担全部责任,并承担相应的法律责任,甲方不承担任何责任。
7、乙方必须严格按相关的施工规范要求施工,隐蔽工程必须经监理和甲方验收合格签字确认后方可进行下道工序施工,未经甲方和监理验收私自施工的,甲方有权责令乙方返工处理,情况严重的,甲方有权终止合同,另选施工单位,由此造成的损失由乙方负全部损失责任。
8、施工完成后,按时拆除降水设备。
9、承担由自身原因造成的安全责任和经济损失。乙方应严格执行国家有关安全操作规程,做好安全防护工作。
10.乙方负责配合、协调建设主管部门的监督及检查。
1、场区内全部的基坑支护及降水工程,达到施工条件,满足土建施工要求。
2、降水时间预计为60天,自年月日开始,年月日结束,降水10日达到基础开挖条件。
第五条费用。
承包方式:工程价款总包干,一次性包死,基坑支护及降水总价款大写:壹佰零陆万元整,(1060000.00元)。无变更、无签证。
第六条付款方式。
1、降水费用付款节点:
1.1工程基础开挖后,付已完工程量的70%,地下车库封顶后累计支付已完工程量70%,余款在工程结束后一次性付清。
第七条合同工期。
开工日期:基坑降水工程开工日期以甲方通知进场作业时间为准。其中基坑支护工程工期为60日历天;降水10日达到开挖条件。
1、降水管井运行开始时间以甲方和监理单位现场通知为准,管井的降水停止时间根据现场实际情况,由甲方、监理及施工方共同商定。
第八条违约责任:
2、因甲方原因而造成的工期延误,乙方应向甲方提出工期顺延的申请,经甲方书面同意后可顺延工期,乙方可不承担任何责任;停工超过一周时,每延误一天,甲方应向乙方支付合同总价的5%作为违约金。开始降水10天后达不到开挖条件,乙方向甲方赔偿损失元,超出15天达不到开挖条件,乙方无条件退场,甲方不予支付乙方任何费用。
3、由于乙方原因受到甲方、监理方或政府有关部门的停工、返工处罚,工期不予顺延;。
4、若施工质量不符合国家质量验收规范,施工单位应无条件返工至合格,并经甲方、监理方联合验收认可;因降水引起的周围建筑物出现的裂缝等质量问题均由乙方负责。
5、甲方按合同约定按时向乙方支付费用,逾期不支付的,每延误一天,甲方应向乙方支付合同总价施工费的5‰作为违约金。
第九条争议解决方式。
在合同履行过程中如发生争议,双方协商解决,协商不成,可请当地主管部门调解,如调解不成,双方同意选择甲方所在地的人民法院管辖。
第十条未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
第十一条本合同经双方签字和盖章后生效,合同一式陆份,甲方肆份,乙方两份。
发包人盖章:承包人盖章:
法人代表:法人代表:
委托人(盖章):委托人(盖章):
年月日年月日。
共
2
页,当前第。
2
页
1
2
深基坑降水施工合同
一、订立合同单位:
委托单位:(以下简称甲方)。
施工单位:以下简称乙方)。
二、订合同内容:
甲方将长春市降水工程分包给乙方,双方根据国家《合同法》,结合本工程特点和具体条件,经过协商,订立基坑降水施工合同,具体内容如下:
1、工程名称:
2、施工地点:
3、工程造价:
4、工期:
5、工程任务及范围:
6、承包方式:实行降水成井,疏干监护,保证甲方正常施工;。
7、付款方式:成井后付预乙方万,基坑挖完土方付预乙方万,每降水一个月付预乙方万元用于现场管理及维修费用,余款待降水监护期结束后二十日内一次付清(所有工程款以现金方式支付)。
三、甲方责任。
2、对地下地下电缆、电信管道及其他管道标明准确位置,并负责清理地上、地下障碍;。
3、开工前甲方将水、电接入点以书面形式告知乙方;。
4、因甲方原因造成的停工,所发生的费用由甲方承担。
四、乙方责任:
1、施工单位要按基坑降水方案及质量要求进行施工,做好记录;。
2、施工单位要保证工程进度及工程质量,完成降水疏干施工任务;。
3、在施工中因乙方原因造成的机械人身伤亡事故,由乙方自行承担责任。
五、其他。
1、水电费及水资源费由甲方承担。
六、降水完工后,工程结算款付清协议自然终止,本合同甲乙双方要严格遵守。本协议一式二份;甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力,本协议自签订之日起生效。
七、本协议未完事宜,双方另行协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
基坑支护降水施工合同
联系电话(传真):;。
乙方:;。
联系电话(传真):;。
甲方委托乙方承担翡翠华庭项目基坑支护及降水施工工程任务。根据《中华人民共和国合同法》及有关法规规定,为明确双方责任、协作配合,确保主体工程质量及安全正常施工,经甲乙双方协商一致,订立本合同,共同遵守。
第一条:工程概况:
1、工程名称:翡翠华庭项目全部基坑支护及降水工程。
2、承包范围:翡翠华庭项目基坑支护及降水工程,不含主要材料、施工水电费、税金等费用。
第二条发包方义务。
1、向乙方提供建筑物平面图、基础图、建筑物高程。
2、向乙方提供满足正常施工、运行所需要的场地、水电,并保证降水期间的正常供电,并承担水电费,负责协调降水主管道接入市政管网。
3、协调乙方与交叉作业施工单位之间的关系。
4、按合同约定按时向乙方支付费用。
5、提供材料和材料堆放所需场所或场地。
第三条承包方义务。
1、乙方应根据场地的工程地质条件与水文工程地质情况,依据甲方提供的总平图及建筑剖面等图纸,制定安全可靠、切实可行的基坑支护及降水施工方案,对方案的可靠性负责,基坑设计图纸以及经专家评审论证并在开封市政府主管部门备案后的基坑支护方案(和基坑支护图纸)执行。
2、应严格按批准的方案施工,确保施工及降水期间的安全。
3、施工及降水期间,确保周围建筑物安全及市政设施的安全、卫生,因降水引起的周围建筑物出现的一切安全隐患及安全事故均由乙方负法律责任及经济赔偿。
4、满足基础施工的要求,保证基础安全及正常施工。
5、负责施工资料的收集、归纳整理(有关检测费乙方承担)。在施工过程中的各种材料及施工砂石比、混凝土试块、土钉抗拔实验等报告,由乙方提供。
6、服从甲方管理及监理单位的监督,对施工人员做好安全教育工作,做到文明施工,施工中若因乙方原因(乙方施工不当操作或施工质量)发生工伤事故或对甲方、第三人造成人身财产损害,由乙方承担全部责任,并承担相应的法律责任,甲方不承担任何责任。
7、乙方必须严格按相关的施工规范要求施工,隐蔽工程必须经监理和甲方验收合格签字确认后方可进行下道工序施工,未经甲方和监理验收私自施工的,甲方有权责令乙方返工处理,情况严重的,甲方有权终止合同,另选施工单位,由此造成的损失由乙方负全部损失责任。
8、施工完成后,按时拆除降水设备。
9、承担由自身原因造成的安全责任和经济损失。乙方应严格执行国家有关安全操作规程,做好安全防护工作。
10.乙方负责配合、协调建设主管部门的监督及检查。
1、场区内全部的基坑支护及降水工程,达到施工条件,满足土建施工要求。
2、降水时间预计为60天,自年月日开始,年月日结束,降水10日达到基础开挖条件。
第五条费用。
承包方式:工程价款总包干,一次性包死,基坑支护及降水总价款大写:壹佰零陆万元整,(1060000.00元)。无变更、无签证。
第六条付款方式。
1、降水费用付款节点:
1.1工程基础开挖后,付已完工程量的70%,地下车库封顶后累计支付已完工程量70%,余款在工程结束后一次性付清。
第七条合同工期。
开工日期:基坑降水工程开工日期以甲方通知进场作业时间为准。其中基坑支护工程工期为60日历天;降水10日达到开挖条件。
1、降水管井运行开始时间以甲方和监理单位现场通知为准,管井的降水停止时间根据现场实际情况,由甲方、监理及施工方共同商定。
第八条违约责任:
2、因甲方原因而造成的工期延误,乙方应向甲方提出工期顺延的申请,经甲方书面同意后可顺延工期,乙方可不承担任何责任;停工超过一周时,每延误一天,甲方应向乙方支付合同总价的5%作为违约金。开始降水10天后达不到开挖条件,乙方向甲方赔偿损失元,超出15天达不到开挖条件,乙方无条件退场,甲方不予支付乙方任何费用。
3、由于乙方原因受到甲方、监理方或政府有关部门的停工、返工处罚,工期不予顺延;。
4、若施工质量不符合国家质量验收规范,施工单位应无条件返工至合格,并经甲方、监理方联合验收认可;因降水引起的周围建筑物出现的裂缝等质量问题均由乙方负责。
5、甲方按合同约定按时向乙方支付费用,逾期不支付的,每延误一天,甲方应向乙方支付合同总价施工费的5‰作为违约金。
第九条争议解决方式。
在合同履行过程中如发生争议,双方协商解决,协商不成,可请当地主管部门调解,如调解不成,双方同意选择甲方所在地的人民法院管辖。
第十条未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
第十一条本合同经双方签字和盖章后生效,合同一式陆份,甲方肆份,乙方两份。
发包人盖章:承包人盖章:
法人代表:法人代表:
委托人(盖章):委托人(盖章):
年月日年月日。
深基坑降水施工合同
一、订立合同单位:
委托单位:(以下简称甲方)。
施工单位:以下简称乙方)。
二、订合同内容:
甲方将长春市降水工程分包给乙方,双方根据国家《合同。
法》,结合本工程特点和具体条件,经过协商,订立基坑降水施工合同,具体内容如下:
1、工程名称:
2、施工地点:
3、工程造价:
4、工期:
5、工程任务及范围:
6、承包方式:实行降水成井,疏干监护,保证甲方正常施工;。
7、付款方式:成井后付预乙方万,基坑挖完土方付预乙方万,每降水一个月付预乙方万元用于现场管理及维修费用,余款待降水监护期结束后二十日内一次付清(所有工程款以现金方式支付)。
三、甲方责任。
2、对地下地下电缆、电信管道及其他管道标明准确位置,并负责清理地上、地下障碍;。
3、开工前甲方将水、电接入点以书面形式告知乙方;。
4、因甲方原因造成的停工,所发生的费用由甲方承担。
四、乙方责任:
1、施工单位要按基坑降水方案及质量要求进行施工,做好记录;。
2、施工单位要保证工程进度及工程质量,完成降水疏干施工任务;。
3、在施工中因乙方原因造成的机械人身伤亡事故,由乙方自行承担责任。
五、其他。
水电费及水资源费由甲方承担。
六、降水完工后,工程结算款付清协议自然终止,本合同甲乙双方要严格遵守。本协议一式二份;甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力,本协议自签订之日起生效。
七、本协议未完事宜,双方另行协商解决。
甲方:
乙方:
基坑护坡施工合同
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
佬湘寨土菜馆是一家以做地道的湖南特色农家菜为主的中型饭店,为了使菜馆餐饮能在本地一炮灯响,必须有本店的特色菜肴。现由乙方承包佬湘寨厨房工作,经甲、乙双方友好协商,达成协议如下:
1、甲方将二楼厨房承包给乙方,由乙方全面负责厨房出品质量和内部管理协调工作,对菜肴的出品质量、出品速度,食品卫生及成本控制负责。厨房人员定编及工作分工由乙方根据甲方餐位自行确定,方案须报甲方认可。所有厨师须从事过湘菜饭店工作。
2、承包期限暂定__个月,自____年____月_____日至____年____月____日止。
3、承包工资。
(1)乙方承包甲方厨房一次性包干工资每月____元/月,大厨二名,切配二名,其它洗涤人员由甲方负责落实。每月15号发放上月工资,每月的厨师工资甲方将根据乙方上报的人员工资表直接由乙方发放。如生意好,行政总厨可写书面申请加人,工资待遇视工作能力而定。
(3)菜肴出品内容根据甲方经营需要全由乙方负责制作。
4、乙方在承包期内必须严格遵守甲方的各项规章制度,若有违反,甲方有权按照酒店有关规定予以处罚。严禁乙方人员与供应商单独接触并接受宴请等贿赂活动。
5、乙方应保证菜肴出品质量,努力推陈出新,每星期推出1只以上新菜肴供客人选择。
6、乙方必须加强食品成本控制和能耗管理,努力提高餐饮经营效益,每月厨房食品出品综合毛利应控制在55(±2)%范围内,月营业额暂定12万元,具体以甲方餐饮月底成本核算为准。如因乙方成本控制不当,则按每下降一个百分点扣罚人民币____元,以此类推。每月从乙方承包工资总额中予以扣除。营业额指标考核试营作二个月后再定方案。
7、若因乙方菜肴质量及出品速度问题而引起客人有理由投诉,所造成的经济损失一律由甲方直接从乙方承包工资中按实扣除,若市级以上卫生、防疫等部门检查厨房卫生不合格的,甲方有权视情节轻重对乙方予以处罚。
8、乙方行政隶属甲方餐饮部领导,并须全力配合,共同搞好餐饮部工作。
10、乙方在承包期间必须合理使用和妥善保管厨房内的所有设施、设备(包括配发的工作服等),若因人为造成损坏或遗失,则按进价赔偿,赔款从乙方承包工资中予以扣除。
11、乙方必须切实加强能源节约管理(包括水、电、空调、煤气、蒸气),若发现擅自损耗能源的每发现一次扣除____元。
12、若乙方管理不善,造成食品变质、浪费的,甲方有权按原材料成本价从乙方承包工资中予以扣除。乙方把好甲方的进货质量关,确保出品质量。由于进货质量把关不严,出品后造成客人投诉,造成甲方的损失由乙方负责。
13、凡经甲方检查厨房卫生不合格的(具体以乙方制定的有关卫生检查标准为依据),视情节轻重予以乙方经济处罚。
14、乙方需向甲方提供全体厨师4张1寸照片身份证复印件、职称证书。健康证、暂住证由乙方负责办理,(健康证交甲方餐饮部集中保管,暂住证复印件交甲方人事部留根)费用由乙方承担(甲方先垫付,然后从乙方第一个月承包款中扣除)。如二证办理不及时一经有关职能部门查实处罚一切后果由乙方负责。
15、在不影响工作的前提下,乙方一般人员休息由乙方自行安排,但行政总厨、厨师长、出品总监三人请假必须事先经得餐饮部批准并报总经理。但每月不得超过2天,特殊情况须报总经理批准方有效。否则,甲方有权按超出天数从乙方相关人员工资中按日基数的三倍予以扣除。
16、在承包期内,主要厨师的技术水平已被甲方认可的,乙方不得擅自更换(特殊情况应事先报总经理批准)。若因乙方厨师技术达不到甲方要求和相应水平的。甲方有权要求乙方予以及时调整和更换。凡乙方所应配备的厨师没到位的,甲方有权相应扣除乙方承包工资。
17、乙方不享受甲方员工福利等待遇(如法定节假日加班费,各项补贴、劳保医疗费等其它福利)。
18、工伤处理。
(1)乙方人员在工作期间违反操作规程造成人员伤亡的,由乙方自负。
(2)由于设备、设施质量问题造成乙方人员伤亡的,甲方按劳动法处理。
(3)乙方人员在工作期间由于人员自身失职造成伤亡的,由乙方自负。
(4)甲、乙双方无法抗拒原因造成人员伤亡的,由双方协商解决,协商不成的按劳动法处理。
19、安全条例。
由乙方制订炉灶、冰箱等设备使用和煤气使用的安全操作条例,报甲方认可。乙方将安全条例内容对厨房人员进行安全教育,并要求乙方人员严格执行。如有违反由此造成一切损失由乙方负责。
20、一方如需提前终止合同的须在二个月前以书面形式通知另一方。有关事项经双方协商解决。否则所造成的一切后果由违约方全负。
21、未尽事项双方协商解决,本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。自双方签字之日生效。
附:乙方厨师名单和各工种人员工资分配表供甲方确认。
甲方:____乙方:____。
法人代表:____身份证复印件:____。
基坑支护合同
发包人:________________________(以下简称甲方)。
承包人:________________________(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就基坑支护合作中有关事宜经协商达成一致,订立本合同。
1、发包人经招标程序确定了专业工程承包人及专项施工方案,指定施工承包人与其建立合作关系。
2、乙方对其方案的可行性及施工质量负责,甲方负责监督乙方按确定的专项方案施工,负责管理乙方的质量行为,负责为乙方的施工提供必要的配合。
3、本合同为合作合同。
工作内容:____________________________。
工程地点:____________________________。
开始工作日期:____________________________
结束工作日期:____________________________
总日历工作天数为:____________________。
1、根据乙方在发包人招标时的约定,该基坑支护工程中素喷混凝土部分单价为________元/m2,锚干支护部分为________元/m2,工程量按实际发生计量。
2、发包人对乙方付款办法:该项工程款由发包人(南阳鑫邦房地产)支付,支护工程完成后付________%,筏板工作完成后付________%,基础土方回填完后付________%。
2、甲方负责与监理、设计及有关部门联系,协调现场内工作关系。
3、甲方负责该项工程款的按时拨付。
4、甲方有权拒决不合格工程,由此造成的损失甲方有权向乙方追偿.
2、根据总施工进度计划要求分阶段制定各分项进度计划,经甲方批准后严格实施,每拖延一天罚款伍百元(下雨、停电等因素工期相应顺延)。
5、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,在施工现场保证做到工完料净,文明施工。
6、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机械、周转材料及其它设施。
7、乙方必须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。
8、乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全人员依法实施的监督检查,采取必要的`安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。
9、乙方应为其施工现场人员及第三人、材料、机械设备办理保险。
10、乙方在施工过程及竣工后提供完整的技术资料。
11、乙方负责地方关系的协调。
12、乙方不得将本合同的工作内容转包或再分包。
13、乙方在施工中的施工用水、用电按实计量,支付给甲方。
甲方(公章):_________________。
乙方(公章):_____________________。
法定代表人(签字):_____________。
法定代表人(签字):_________________。
_________年____月____日。
基坑支护合同
甲方(发包人):
乙方(承包人):
经甲、乙双方协商将____项目基坑支护以全包的形式承包给乙方,由乙方承担施工,为明确工程的具体情况及双方责任,在平等、自愿、公平的基础上签定本协议。
1、工程内容:基坑支护、锚杆、挂网喷锚、槽钢腰梁。
2、按图纸,结合实际工程量结算。
3、承包方式:包机械、包人工、包材料、包税金、包管理费、包水电、包安全、包工期、包质量。
1、工期。
(1)乙方完全服从甲方施工进度要求并确保完成,按要求能随时增加劳动力,否则造成的一切经济责任均由乙方承担。
(2)若乙方明显拖延进度,甲方可根据情况将乙方原有部分工作内容另行承包给其他人。
(3)若因乙方原因造成进度严重滞后或停工,甲方有权将乙方作退场处理,相应损失由乙方承担。
2、安全:
(1)遵守甲方和项目部各项安全规章制度,严格执行安全操作规范和甲方下达的`安全技术交底,确保安全要求。
(2)正确使用各种机械和小型电动工具,严禁违章操作;自带的各种机械和小型电动工具必须符合甲方的要求。
(3)特殊工种作业必须持有效的特种作业操作证书。
3、文明施工。
(1)负责承担自己施工、生活区域内所有文明施工及卫生清理。
(2)确保每天工完场清、工完料清。
甲方责任:
1、全面负责现场施工管理,技术指导和安全技术交底,组织进行三级教育。
2、指派专人负责分项工程施工,下达施工计划任务书,工作安排、检查、监督、整改、验收、安全生产、文明施工、工程进度等管理工作。
3、支持、参与与班组建设和全面管理,组织、协调、解决工作中出现的问题和关系。
4、甲方提供水、电接驳点给乙方。
乙方责任:
1、入场后及时向甲方提供身份证复印件、流动人口计划生育复印件进行注册登记。
2、认真接受甲方组织的进场三级教育后方可上岗,参加日常的安全培训教育。
4、未经项目部许可严禁携带家属、小孩进入工地及生活区。
4、乙方必须遵守项目部各项管理制度和奖罚措施。
5、按实际用量支付甲方水电费用。
1、槽钢腰梁每平方202.24元。
2、钢花管每米92元。
3、挂网喷锚每平米130元。
按现场实际完成工程量计算。
经甲乙双方协商,在施工过程中,甲方不预付乙方进场费及进度款,工程完工后经甲方验收合格后,结余工程款尾款。
1、合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商。
2、合同在甲乙双方共同签字后生效,同时具有合同法律效力,工完款清后自行失效。
3、本合同一式两份,甲方双方各执壹份,
甲方:(盖章)乙方:(盖章)。
住所:住所:
甲方代表:乙方代表:
开户银行:开户银行:
银行帐号:银行帐号:
联系电话:联系电话:
传真:传真:
邮政编码:邮政编码:
_______年_______月_______日。
基坑土方施工合同
发包方:_________________房地产开发有限公司(以下简称甲方)。
承包方:_________________建筑工程有限公司(以下简称乙方)。
一、项目概况:_________________。
二、工程形象进度。
本工程主体全部结顶,并进过中间安全、结构验收,装饰工程开始施工。
三、工期延误原因。
1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。
2、工程基础施工阶段天气多雨,自然不可抗力等因素延误。
四、工期延误时间。
现经甲乙双方协商,经甲方同意确认,原合同竣工日期20__年8月9日顺延至20__年6月30日。
五、协议生效。
协议订立时间:_________________。
协议订立地点:_________________建筑工程有限公司,本协议一式四份,双方各执二份,本协议双方签字盖章之日起生效。
基坑合同
甲方(发包人):
乙方(承包人):
经甲、乙双方协商将xx项目基坑支护以全包的形式承包给乙方,由乙方承担施工,为明确工程的具体情况及双方责任,在平等、自愿、公平的基础上签定本协议。
一、工程内容和承包方式。
1、工程内容:基坑支护、锚杆、挂网喷锚、槽钢腰梁。
2、按图纸,结合实际工程量结算。
3、承包方式:包机械、包人工、包材料、包税金、包管理费、包水电、包安全、包工期、包质量。
二、工期、安全、文明施工。
1、工期。
(1)乙方完全服从甲方施工进度要求并确保完成,按要求能随时增加劳动力,否则造成的一切经济责任均由乙方承担。
(2)若乙方明显拖延进度,甲方可根据情况将乙方原有部分工作内容另行承包给其他人。
(3)若因乙方原因造成进度严重滞后或停工,甲方有权将乙方作退场处理,相应损失由乙方承担。
2、安全:
(1)遵守甲方和项目部各项安全规章制度,严格执行安全操作规范和甲方下达的安全技术交底,确保安全要求。
(2)正确使用各种机械和小型电动工具,严禁违章操作;自带的各种机械和小型电动工具必须符合甲方的要求。
(3)特殊工种作业必须持有效的特种作业操作证书。
3、文明施工。
(1)负责承担自己施工、生活区域内所有文明施工及卫生清理。
(2)确保每天工完场清、工完料清。
三、双方责任。
甲方责任:
1、全面负责现场施工管理,技术指导和安全技术交底,组织进行三级教育。
2、指派专人负责分项工程施工,下达施工计划任务书,工作安排、检查、监督、整改、验收、安全生产、文明施工、工程进度等管理工作。
3、支持、参与与班组建设和全面管理,组织、协调、解决工作中出现的问题和关系。
4、甲方提供水、电接驳点给乙方。
乙方责任:
1、入场后及时向甲方提供身份证复印件、流动人口计划生育复印件进行注册登记。
2、认真接受甲方组织的进场三级教育后方可上岗,参加日常的安全培训教育。
4、未经项目部许可严禁携带家属、小孩进入工地及生活区。
4、乙方必须遵守项目部各项管理制度和奖罚措施。
5、按实际用量支付甲方水电费用。
四、工程价格(含税)。
1、槽钢腰梁每平方202.24元。
2、钢花管每米92元。
3、挂网喷锚每平米130元。
五、结算方式。
按现场实际完成工程量计算。
六、结算办法及付款方式。
经甲乙双方协商,在施工过程中,甲方不预付乙方进场费及进度款,工程完工后经甲方验收合格后,结余工程款尾款。
七、其他。
1、合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商。
2、合同在甲乙双方共同签字后生效,同时具有合同法律效力,工完款清后自行失效。
3、本合同一式两份,甲方双方各执壹份,
甲方:(盖章)乙方:(盖章)。
住所:住所:
甲方代表:乙方代表:
开户银行:开户银行:
银行帐号:银行帐号:
联系电话:联系电话:
传真:传真:
邮政编码:邮政编码:
基坑支护合同
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,甲方同意将本项目寿阳县中心区棚户区回迁房i2地块(一标段)1#楼、4#楼、5#楼土方开挖全部工程施工发包给乙方工程,为明确双方责任,确保按时、按质完成该项工程基础土方开挖施工任务,按照有关规定,结合本工程的具体情况,在平等、互惠、自愿的前提上,双方达成如下协议:
2、工程地点:寿阳县西关路以东,南大街以北。
3、工程承包范围:
在甲方指定的项目位置,甲方提供开挖土方的范围,由乙方开挖,项目范围内符合甲方图纸要求的土方含承台土方,包括土方运输、存土场费用,平整(不包人工平整)、人工平整产生的'土方搬迁外运项目工程。
1、土方开挖工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准。
2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。
3、中间工序验收必须达到合格标准。
工期从_____年____月____日至_____年____月____日。
在土方工程开挖后_____天付_____几万元(或百分之多少),余款在土方开挖工程全部竣工结算后____天内付清乙方。
安全施工:
按国家有关法律、法规、安全施工规范要求,乙方做到安全文明施工,清理现场及街道抛洒土,冲洗道路等。在施工过程中发生的任何工程质量事故和人身安全事故由此造成的一切经济损失及法律责任均由乙方自负。乙方应无条件按甲方确定的质量要求与安全文明施工要求施工,保持现场街道卫生整洁。
1、乙方负责基坑整平,修整边坡、坑底标高控制,部分地段机械无法进入的,人工配合开挖等一切质量要求。
2、乙方要认真考查施工现场,充分考虑到工程施工中各种因素的影响。
3、乙方施工过程中场内外发生的一切安全事故,均由乙方承担,因乙方施工造成甲方桩管损毁的,乙方必须承担甲方因此造成的一切费用。
4、施工时,乙方应采用大、小挖掘机配合施工。
5、乙方在施工过程中土方运输沿线的清扫或清洗由乙方负责,必须协调好城管或其他主管部门的关系并承担由于土方运输而引起的责任和费用。
6、乙方不得在甲方的场地斗殴、惹是生非,一切要听从甲方现场人员指挥。乙方应按合同约定的时间完成开挖任务:否则甲方有权取消与乙方的合同关系。
7、基坑开挖遇到地下管线时,必须和甲方沟通,经甲方同意后方可继续开挖。
8、基坑开挖遇到古墓及不明洞穴时首先应立即停止土方的开挖,采取有效的措施保护好现场并及时通知甲方。由甲方通知文物局相关人员进行古墓鉴定。等待文物局相关指令后方可再行施工。
9、合同未尽事宜双方协商解决。
本合同一式四份,经甲、乙方双方签字盖章后生效,双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
基坑合同
发包人:(以下简称甲方)。
承包人:(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就基坑支护合作中有关事宜经协商达成一致,订立本合同。
一、本合同签定的前提及基础。
1、发包人经招标程序确定了专业工程承包人及专项施工方案,指定施工承包人与其建立合作关系。
2、乙方对其方案的可行性及施工质量负责,甲方负责监督乙方按确定的专项方案施工,负责管理乙方的质量行为,负责为乙方的施工提供必要的配合。
3、本合同为合作合同。
二、专业分包工作对象及内容。
工作内容:
工程地点:南阳市独山大道与建设路交叉口西北角。
三、工作期限。
开始工作日期:20xx年03月24日
结束工作日期:20xx年04月07日
总日历工作天数为:15天。
四、合同价款及支付方法。
1、根据乙方在发包人招标时的约定,该基坑支护工程中素喷混凝土部分单价为元/m2,锚干支护部分为元/m2,工程量按实际发生计量。
2、发包人对乙方付款办法:该项工程款由发包人(南阳鑫邦房地产)支付,支护工程完成后付%,筏板工作完成后付%,基础土方回填完后付%。
五、甲方的责任及义务。
2、甲方负责与监理、设计及有关部门联系,协调现场内工作关系。
3、甲方负责该项工程款的按时拨付。
4、甲方有权拒决不合格工程,由此造成的损失甲方有权向乙方追偿.
六、乙方的责任及义务。
2、根据总施工进度计划要求分阶段制定各分项进度计划,经甲方批准后严格实施,每拖延一天罚款伍百元(下雨、停电等因素工期相应顺延)。
5、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,在施工现场保证做到工完料净,文明施工。
6、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机械、周转材料及其它设施。
7、乙方必须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。
8、乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。
9、乙方应为其施工现场人员及第三人、材料、机械设备办理保险。
10、乙方在施工过程及竣工后提供完整的技术资料。
11、乙方负责地方关系的协调。
12、乙方不得将本合同的工作内容转包或再分包。
13、乙方在施工中的施工用水、用电按实计量,支付给甲方。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
基坑合同
甲方:
已方:
经甲乙双方友好协商,甲方同意将本项目寿阳县中心区棚户区回迁房i2地块(一标段)1#楼、4#楼、5#楼土方开挖全部工程施工发包给乙方工程,为明确双方责任,确保按时、按质完成该项工程基础土方开挖施工任务,按照有关规定,结合本工程的具体情况,在平等、互惠、自愿的前提上,双方达成如下协议:
一、工程概况:
1、工程名称:寿阳县中心区棚户区回迁房i2地块(一标段)1#楼、4#楼、5#楼。
2、工程地点:寿阳县西关路以东,南大街以北。
3、工程承包范围:
在甲方指定的项目位置,甲方提供开挖土方的范围,由乙方开挖,项目范围内符合甲方图纸要求的土方含承台土方,包括土方运输、存土场费用,平整(不包人工平整)、人工平整产生的土方搬迁外运项目工程。
二、质量标准:
1、土方开挖工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准。
2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。
3、中间工序验收必须达到合格标准。
工期从_____年____月____日至_____年____月____日。
五、结算方式:
在土方工程开挖后_____天付_____几万元(或百分之多少),余款在土方开挖工程全部竣工结算后____天内付清乙方。
安全施工:
按国家有关法律、法规、安全施工规范要求,乙方做到安全文明施工,清理现场及街道抛洒土,冲洗道路等。在施工过程中发生的任何工程质量事故和人身安全事故由此造成的一切经济损失及法律责任均由乙方自负。乙方应无条件按甲方确定的质量要求与安全文明施工要求施工,保持现场街道卫生整洁。
六、双方责任:
1、乙方负责基坑整平,修整边坡、坑底标高控制,部分地段机械无法进入的,人工配合开挖等一切质量要求。
2、乙方要认真考查施工现场,充分考虑到工程施工中各种因素的影响。
3、乙方施工过程中场内外发生的一切安全事故,均由乙方承担,因乙方。
4、施工时,乙方应采用大、小挖掘机配合施工。
5、乙方在施工过程中土方运输沿线的清扫或清洗由乙方负责,必须协调好城管或其他主管部门的关系并承担由于土方运输而引起的责任和费用。
6、乙方不得在甲方的场地斗殴、惹是生非,一切要听从甲方现场人员指挥。乙方应按合同约定的时间完成开挖任务:否则甲方有权取消与乙方的合同关系。
7、基坑开挖遇到地下管线时,必须和甲方沟通,经甲方同意后方可继续开挖。
8、基坑开挖遇到古墓及不明洞穴时首先应立即停止土方的开挖,采取有效的措施保护好现场并及时通知甲方。由甲方通知文物局相关人员进行古墓鉴定。等待文物局相关指令后方可再行施工。
9、合同未尽事宜双方协商解决。
本合同一式四份,经甲、乙方双方签字盖章后生效,双方各执一份。
甲方:乙方:
委托代理人:法人代表:
(章)(章)。
日期:日期:
基坑施工合同
承包人(甲方):
分包人(乙方):
甲方将淮安市汽车生活广场综合楼工程深基坑支护工程委托乙方施工,为了明确双方的安全生产、文明施工责任、确保施工安全文明,双方在签订分包合同的同时签订本协议,双方必须严格执行。
分包工程名称:淮安市汽车生活广场综合楼工程深基坑支护工程。
工程分包工程地点:淮安市清河区水渡口大道与飞耀路交叉口。
分包方式:包工、包料(水泥、混凝土、钢材、碎石、砂)、包机械设备、包安全、包质量、包工期、包文明施工。
分包工程承包范围:淮安市汽车生活广场综合楼工程全部深基坑支护工程及基坑降水工程。
1、负责审查乙方的施工资质和乙方的安全资质,审查合格后方可签订分包合同、进场施工。
2、负责向乙方负责人贯彻国家、上级主管部门和公司有关劳动保护、安全生产、文明施工和消防工作的各项法规、条例、规定及各项规章制度。
3、向乙方负责人详细介绍工程的安全要求和注意事项。
4、审核乙方的安全施工方案和安全技术措施并监督执行。
5、对乙方实施监督检查,对不遵守安全操作规程、安全生产行为的有权要求乙方整改并进行经济处罚。
1、乙方在开工前向甲方和监理申报乙方的施工资质和安全生产许可,经审查合格后方可进场施工。
2、乙方应有完整的安全管理组织,按照规定配备专职的安全管理人员,应有各种安全操作规程,特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制并定期安全检查制度、安全教育制度等,机械、焊接的安全生产操作规程应在桩机醒目处悬挂。
3、乙方在开工前应根据本工程特点编制安全施工方案,制订有针对性的安全技术措施报甲方审批,乙方必须严格按照批准的施工方案和安全技术措施的有关安全要求施工。
4、乙方进场施工前,必须对全体施工人员进行安全教育,按分包工程特点,依据安全生产操作规程提出具体的措施,没有接受安全教育的人员,一律不得参加施工。
5、在施工期间乙方必须认真执行甲方安全生产、文明施工、防火管理等方面的制度及要求,督促本单位职工自觉遵守安全纪律、制度、法规和安全技术操作规程,甲方有协助乙方搞好安全生产、文明施工和防火管理以及督促定期检查的义务,对于检查出的隐患,乙方必须认真整改,定期不整改严格按照甲方的安全生产奖罚制度执行,并承担由此造成的后果。
6、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护能力,乙方安全管理人员及班组长每天上班前要对工人进行班组安全教育,要认真填写班组安全教育记录,每天必须报甲方。
7、施工期间乙方负责本工程的有关安全生产工作。
8、施工期间,乙方应定期组织召开管理、施工人员安全教育会议,督促施工人员严格遵守认真执行安全生产的各项规章制度。
9、甲乙双方操作过程中的安全防护用品,由各方自理,安全防护用品必须符合国家的安全防护用品规定并有合格证,乙方应督促施工现场人员自觉穿戴好安全防护用品。
10、乙方施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备,必须符合安全管理方面的要求,桩机经检测机构检测合格后方能使用。
11、乙方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具等必须认真检查,发现隐患,应立即停止施工,并由有关单位落实整改后方能施工,一经施工,就表示乙方确认施工现场作业环境、操作设施设备、工具等符合安全要求和处于安全状态,乙方对施工过程中产生的后果自行负责。
12、甲乙双方的人员,对施工现场的各类安全防护措施、安全标志、警告牌不得擅自拆除更动,如必须更动的,必须经工地施工负责人和甲乙双方的安全管埋人员的同意,并采取可靠的安全措施后方能更动或拆除。任何一方擅自拆除所造成的后果,均由该方人员及其单位负责承担。
13、乙方特种作业人员必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,特种作业人员必须持经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后在有效期内的特种作业证上岗,中小型机械操作人员必须做到"定机定人"和持证操作,严禁违章,无证作业,严禁不懂电器和机械设备的人员擅自操作和使用电器和机械设备。
14、乙方必须严格执行各类防火、防爆制度、易燃易爆场所严禁吸烟和动用明火,消防器材不准挪做他用,电焊、气割作业按规定办理动火审批手续,严格遵守"十不烧"的规定,宿舍内严禁使用电炉。
15、乙方从甲方配电房接线至施工现场时,必须遵守《施工现场临时用电安全技术规范》,实行三相五线制的三级配电二级保护,设备使用前应先进行检查,并做好检查记录,违反本规定擅自乱拉电器线路造成的后果均有乙方负责。
l6、乙方在签订协议后,应自觉的向所在区公安派出所办理临时户籍手续,并向所在区建设局安全监督站、劳动局劳动保护监察部门、办理施工登记等有关手续。
l7、贯彻谁施工谁负责安全的原则,乙方人员在施工期间,造成伤亡、火警、火灾、机械等事故(包括他方人员、行人伤亡等),甲乙双方应协力进行紧急抢救伤员和保护事故现场,并由甲方报上级有关部门。事故责任、经济赔偿和善后处理,由乙方承担。
18、本协议一式贰份,经双方代表签字盖章后即生效,协议作为分包合同附件。
19、其他:。
(1)乙方人员进入施工现场必须戴好安全帽,系好安全带。
(2)乙方保证基坑支护验收合格,土方回填前无失稳、滑坡现象发生。
(3)分包人应做好相应的应急救援预案,准备好充足的救援物品。
甲方:乙方:。
代表:代表:
签约日期:年月日
基坑施工应急预案
1、可能发生的突发事件处理原则为:"预案先备、全程监控、预防为主、及时处理、措施得当、最大限度地减少损失"。
2、工程出现意想不到的意外事故、紧急情况,对此类突发事件务必以"果断、快速、正确"处理,快速启动应急预案,消除隐患。
(1)监控系统建立及和报警数据——变形、沉降、受力等方面的监测;根据设计及规范要求以及本项目的监测方案确定监控标准,一旦监测结果接近预警数据立即报警,启动应急预案。
(2)加强现场观察、巡视——地表、坡顶裂缝,建筑物及基坑有无裂缝或沉陷,渗漏、涌流等。
杜绝事故的关键在于预防,一旦出现事故的苗头应采取对策及应急措施,阻止事故的发展扩大。根据事故苗头应区别对待。
2、应急方案
2。1应急快速反应机制
项目部成立以项目经理为第一责任人的应急领导小组,下设各相应的应急预案领导小组及相应的抢险队,小组成员由项目部技术室、安质室、机械物资室、综合办公室、财务室等部门人员组成,各抢险队员由项目经理部各部门选择有责任心的人参加。提前对可能出现的险情制定应急方案,预备应急物资,并事先和周边单位(如医院)、无锡轨道办指挥部等之间建立有效的联系,进行演练,确保完善有效。一旦出现险情,应急小组人员立即就位,各负其责立即组织实施应急方案,排除险情。
2。2组织准备
表5—1 项目部应急组织机构表
序号姓名项目部职务应急救援组织职务联系方式
2。3应急小组人员职责
应急小组成员职责:
1)组长,由项目经理徐修发担任,负责掌握了解现场情况,组织抢险。编写事故报告,向上级汇报并做好预案的实际效果的评价和修改工作。
2)副组长项目副经理吕东强根据指挥令,及时布置现场抢救,副组长项目总工程师负责现场技术指导,同时协助项目经理做好平常的检查和事故处理工作。
3)秦明强、赵永臣负责抢险材料的落实及现场实施抢险工作。
4)其他组员,由项目部其它管理人员及班组安全人员组成,负责平时的演练、培训和检查工作。在事故发生过程中,在项目经理的指挥下,有责任保护好事故现场,积极排除险情,抢救伤员,并保护好现场,做好记录。
2。4物资准备
施工现场保证下列主要设备材料的储备:
表5—2 主要应急设备材料储备表
序号名称单位数量
2。5应急情况快速反应的工作程序
1、应急领导小组接到应急事故报告后,立即启动相应的应急预案,组织相关人员、设备、设施及器材,赶赴现场采取有效措施控制事态蔓延或扩大,与此同时根据事故的严重程度上报上组有关部门。根据现场情况必要时向当地上级部门或本公司有关部门求援,并疏散人员。
2、应急预案在施工生产期间进行针对性的演练。
3、应急领导小组首先要本项目部现有人力物力对事态控制程度,若事态不能得到有效控制,在应急领导小组统一指挥下立即向本公司有关部门及当地有关上组部门进行求援。
4、在应急领导小组的统一指挥下,由项目经理部组成的抢险队员,佩带安全防护设备,在紧急疏散劳动工人的同时,做好基坑内险情的救援工作,并由调度统一安排吊车、挖掘机、注浆、排水设备等,将抢险物资如水泥、等运险情发生地,及时的排除险情。
2。6基坑开挖与支撑施工常见事故预防、应急措施
1、接缝漏水漏砂、管涌
3、应急措施:
停止开挖。采用"支"、"补"、"堵"结合使用的措施,具体根据实际情况使用灵活采用。
(1)"支"就是用千斤顶结合型钢支撑防止变型继续扩大;
(3)"堵"就是在基坑内采用砂袋封堵,对于刚形成的渗漏孔,必要时回填原状土,并夯填密实,以防止基坑变形扩大,对于严重的渗漏现象需用双快水泥封堵,对于刚形成的渗漏孔,先用棉砂封堵,再钉入木契,防止其扩大。
2、纵向边坡失稳
应急措施:
(1)采用污水泵及泥水泵抽水降低地表及地下水位,进行坡顶卸载,加强未滑动区的监测保护,以防事故扩大。
(2)在坡脚堆筑砂石袋,或在未滑动部位施打钢板桩、或间隔2米打入钢管、木桩以挡土,防止边坡滑动。
(3)尽快灌注封底砼防止涌水。
3、围护结构失稳发生较大向内凸变形
应对措施:
(1)根据围护结构变形、钢支撑轴力、孔隙水变化等情况,如果一旦变形过大出现险情,停止坑内一切作业,及时疏散人员,启动应急预案。
(2)卸载:减少基坑顶外侧堆载,用水泵进行坑外降水,坑内围护结构前堆筑砂石袋,防止滑塌。
(3)用型钢支撑在较薄弱位置加密钢支撑,防止失稳。
(4)如果基坑开挖到基底可在垫层内配制钢筋。
4、坑底隆起
应急措施:
基坑土回弹变形过大,危及围护结构安全时:
(1)基坑外卸载
(2)坑底加压重:如堆砂石袋或其它压重材料,对基坑进行压浆加固。
(3)用水泵进行深层降水减压。
5、地面沉降
应急措施:
(1)由于围护结构渗漏管涌、围护结构变形、坑底隆起、地下水的变化等原因引起的沉降,处理措施同上。
(2)施工中随时监测周边地面,一旦周边地面裂缝宽度超过警戒值时,要立即停止开挖,加强基坑的支撑,对地基双液注浆加固、停止降水、回灌等措施。
(3)路面采用注浆加固地基的措施,地面跟踪注浆施工,由注浆施工队伍负责实施工,提前做好人员的部署安排。项目部由专人负责组织安排,需进行地面跟踪注浆时立即组织实施,同时项目部监测组应积极配合进行施工过程中的各项监控量测。
6、防汛、防台
(1)防汛工作坚持"安全第一、常备不懈、以防为主、全为抢险"的原则。做到责任到位、指挥到位、任务到位、措施到位,把防汛工作搞好。
(2)防汛措施
a、事前预防
每天安排专人通过手机查询、电视或网络渠道获取有关气象信息,进行科学预测,为防汛工作提供依据。
在明挖基坑四周设置20cm高的混凝土挡水墙,挡水墙外设置排水坡通向水沟。
适时维修加固现场排水系统,保证排水设施性能良好、排水通畅。
储备相应的防汛应急物资和设备。确保抢险时使用。
b、事中控制
当有汛情时,各防汛小组汛速赶到防汛责任区,查看现场,清理施工便道,对配电房、仓库、宿舍等设施加强防风、防雨措施。
加强钢支撑、围护结构、开挖土坡等的监测,严禁围护结构周围停放大型机械设备、堆放重物。
汛情严重,施工现场内水头较高时,用泥袋、砂袋围堵井口周围,防止雨水灌入基坑内,并及时的疏导施工场地内外泄水渠。用蓬布遮挡边坡,防止边坡失稳滑塌。
及时的调整和调动挖掘机、动输车辆等机械设备,随时准备进行防洪抢险工作。
发现防汛能力薄弱地带,及时的向本公司有关部门及当地有关上组部门汇报,增援防洪物资和人力。
3事故发生后常用的补救方法
深基坑工程事故发生后,先采取应急措施,使工程事故的发展得到控制或使工程事故状态趋于平衡稳定。补救方案在深入现场调查事故原因分析的基础上,经多方共同控查后针对性的提出。必须根治不留隐患。
3。1减载削坡
1、坑外地面外荷载减少,有条件时消坡或阶梯形减载。
2、土体加固,提高土体抗剪强度。
3。2加强内支撑
1、内四周设反平衡土体。
2、加密钢支撑。
3。3降水
降低坑外水位,减少水压力,提高土体抗剪强度。
3。4加固与止水
对渗流部位采取快凝压力注浆法等办法加以阻止渗漏。
3。5稳定周围地面土体
当出现周围地面及建筑物下沉或倾斜时,一方面采取措施加固或拆除即有建筑物,确保安全;另一方面根据事故发生的原因采取注浆加固等措施,以稳定地面土体和周围建筑物地基。
4应急培训与演练
应急演练是贯彻"安全生产,以防为主"主要思想的一项重要措施。因此,应急演练主要采用定期培训、组织比赛等形式开展。
应急培训内容根据轨道公司指挥部及相关文件和教材组织全体职工学习,并作为考核内容。同时必须保证内容的浅显易懂和针对性强,其主要内容包括以下几个方面:
1)相关安全知识教育,包括险情的识别,各种不安全因素的种类、针对预防措施和处理过程。
2)相关安全技能教育,包括常规人员抢救技能、事故常规处理方法,火灾等险情发生时的自我保护措施。
3)事故案例教育,主要通过一些典型事故进行原因分析、事故教训及预防事故发生所采取的措施教育职工。
4)并在深基坑开挖前15天进行一次深基坑应急救援预案演练。
5应急响应
应急处理工作流程见下页《应急处理工作流程图》。
在施工过程中,一旦预防措施失效,发生险情,项目部应急小组应立即运转,按照规定程序进行险情汇报、处理和评价工作。
5。1一般事故应急响应
当无人身伤亡或造成施工影响不大的`事故或紧急情况发生后作为一般事故处理,现场值班人员立即向应急小组成员汇报,小组成员应根据发生事故的程度和部位,及时向现场负责人或项目经理汇报,项目经理应召集应急小组成员,组织相关人员和应急材料和设备,针对发生事故或紧急情况采取快速反应技术措施进行处理,防止事态扩大。
5。2重大事故应急响应
当重大事故发生或一般事故扩大成重大事故后,项目经理接到值班人员情况汇报,立即组织应急小组和相关人员,抢救伤员,排除险情,制止事故蔓延扩大,并应注意做好以下工作:
为了事故调查分析需要,现场人员在项目经理的组织下保护好事故现场。因抢救伤员和排除险情必须移动现场物件时,由应急小组成员做好标记,供事后查证。清理事故现场应在调查组确认无可取证,并充分记录后方可进行。不得借口恢复生产,擅自清理现场,掩盖事故真相。另一方面,项目经理应立即向公司领导和当地安全主管部门汇报情况,并组织人员记录情况和编写事故报告。
基坑合同
根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就青园小区1、3、5栋项目基坑沟槽土方开挖、运输工程施工协商一致,订立本合同。
一、工程内容、承包范围和要求。
青园小区1、3、5栋项目基坑中所含全部土方的开挖及外运,暂估土方量约为1.6万立方米,按设计图纸要求的基坑沟槽尺寸、标高尺寸及施工方案进行基坑土方开挖。为了确保合同的履行,甲方要求乙方在合同签订时,缴纳合同保证金人民币拾万元整。
二、甲方责任及应提供的条件。
1、按设计图纸进行测量放线,并监控开挖底标高;
2、提供施工所需水、电的接口位臵;
3、控制质量、进度及加强安全管理;
4、做好与相关单位的协调工作;
5、组织进行沟槽开挖验收,办理竣工结算;
三、乙方的责任。
1、提交土方开挖施工方案,报甲方工程部审查;
3、服从监理、甲方的统一管理,做好与配套单位的协调配合工作;
4、运输至建设单位指定的卸土区(3km以内);
6、按相关部门要求做好现场的安全防护及现场的文明施工工作;
9、基坑内集水坑的抽水设备由甲乙方提供,乙方负责场内地面积水的清理及组织排水;
10、乙方在施工过程中所发生的任何措施增加费,甲方一概不予增补;
11、洗车槽的建立及洗车所需要的人工、材料、机械都由乙方负责。
12、施工过程中由于乙方野蛮施工或不服从指挥而造成的损失概由乙方负责;
四、合同施工工期。
合同总工期为15工作日历_____天,即:自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
五、承包单价及工程内容。
六、付款及结算方式。
土方施工队按要求尺寸及标高完成基坑沟槽土方开挖,经验收合格后共同核定工程量按合同单价进行结算,结算确认后三天内付至总价的60%;余款办理结算后二月内结清。
七、违约责任。
1、甲方不按时支付工程款,应承担违约责任。
2、乙方总工期逾期不得超过3天,如逾期超过3天后,乙方每再迟延一天完工的,甲方有权按壹万元/天扣除乙方工程款,在约定时间内每提前一天甲方按壹万元/天奖励乙方;乙方在签订合同后,合同约定的开工日(含开工日)二日内,机械人员不能进场又无法开工,但又无正当理由向甲方说明清楚的,甲方有权解除本合同。所交押金全部不退,造成甲方损失的,还应赔偿损失。
3、乙方不能保质保量完成约定义务的应承担违约责任,违约责任为向对方支付本合同总价2%的违约金;违约金不足以赔偿守约方损失的,违约方还应当足额赔偿。
4、除本合同另有约定外,任何一方违约,均应向对方支付违约金,按总价的2%计取。
5、如一方有违约行为,另一方有权以书面方式要求违约方纠正,违约方拒不纠正的,守约方有权解除本合同,并要求违约方按本合同总价2%的承担支付违约金责任,违约金不足以赔偿受约方损失的,违约方还应赔偿损失。
八、其他。
1、甲乙双方如在履行合同时发生争议,应友好协商解决,和解不成,任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同一式五份,甲方执四份,乙方执一份。经双方代表签字、盖章后生效。
甲方:_____乙方:_____。
委托代理人:_____委托代理人:_____。
电话:_____电话:_____。
____年____月____日____年____月____日。
基坑支护施工合同
甲方(发包人):
乙方(承包人):
经甲、乙双方协商将海口市兰馨花园9#、10#楼项目基坑支护以全包的形式承包给乙方,由乙方承担施工,为明确工程的具体情况及双方责任,在平等、自愿、公平的基础上签定本协议。
1、工程内容:基坑支护、锚杆、挂网喷锚、槽钢腰梁。
2、按图纸,结合实际工程量结算。
3、承包方式:包机械、包人工、包材料、包税金、包管理费、包水电、包安全、包工期、包质量。
1、工期
(1)乙方完全服从甲方施工进度要求并确保完成,按要求能随时增加劳动力,否则造成的一切经济责任均由乙方承担。
(2)若乙方明显拖延进度,甲方可根据情况将乙方原有部分工作内容另行承包给其他人。
(3)若因乙方原因造成进度严重滞后或停工,甲方有权将乙方作退场处理,相应损失由乙方承担。
2、安全:
(1)遵守甲方和项目部各项安全规章制度,严格执行安全操作规范和甲方下达的安全技术交底,确保安全要求。
(2)正确使用各种机械和小型电动工具,严禁违章操作;自带的各种机械和小型电动工具必须符合甲方的要求。
(3)特殊工种作业必须持有效的特种作业操作证书。
3、文明施工
(1)负责承担自己施工、生活区域内所有文明施工及卫生清理。
(2)确保每天工完场清、工完料清。
甲方责任:
1、全面负责现场施工管理,技术指导和安全技术交底,组织进行三级教育。
2、指派专人负责分项工程施工,下达施工计划任务书,工作安排、检查、监督、整改、验收、安全生产、文明施工、工程进度等管理工作。
3、支持、参与与班组建设和全面管理,组织、协调、解决工作中出现的问题和关系。
4、甲方提供水、电接驳点给乙方。
乙方责任:
1、入场后及时向甲方提供身份证复印件、流动人口计划生育复印件进行注册登记。
2、认真接受甲方组织的进场三级教育后方可上岗,参加日常的安全培训教育。
4、未经项目部许可严禁携带家属、小孩进入工地及生活区。
4、乙方必须遵守项目部各项管理制度和奖罚措施。
5、按实际用量支付甲方水电费用。
1、槽钢腰梁每平方 202.24 元。
2、钢花管每米 92 元。
3、挂网喷锚每平米 130 元。
按现场实际完成工程量计算。
经甲乙双方协商,在施工过程中,甲方不预付乙方进场费及进度款,工程完工后经甲方验收合格后,结余工程款尾款。
1、合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商。
2、合同在甲乙双方共同签字后生效,同时具有合同法律效力,工完款清后自行失效。
3、本合同一式两份,甲方双方各执壹份,
甲 方:(盖章) 乙 方:(盖章)
海南运顺房地产开发有限公司
住所:海口市海达路大龙花园d14栋4楼 住所:
甲方代表: 乙方代表:
开户银行:中行海口市琼山支行 开户银行:
银行帐号: 银行帐号:
联系电话: 联系电话:
传 真: 传 真:
邮政编码: 邮政编码:
年 月 日
基坑合同
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,为明确双方权利义务,本着自愿互利、权益平等的原则,结合本工程的实际情况,经协商一致,订立本合同。
第一条工程名称:奥帆赛场28#、29#地块高层住宅工程;。
第二条合作范围:基坑边坡支护工程,基坑周长约560米;。
第四条工程质量要求。
按照国家现行《建筑安装工程验收规范》、《建筑工程地基处理规范》及基坑支护工程施工规范相关规定执行,确保施工过程中基坑边坡稳定和安全。
第五条合同价款:固定总价包死,人民币壹佰贰拾叁万元整。
第六条甲方驻现场代表为:宋刚。
第七条乙方驻现场代表为:刘洪华。
第八条甲方工作。
8.1甲方负责提供水、电至现场,费用由乙方承担。
8.2对乙方施工的工程进行质量检查和验收。
8.3负责对乙方结算、付款。
8.4负责及时安排土石方工程施工进度并协调交叉作业关系,确保施工工作面的及时提供。
第九条乙方工作。
乙方精心组织施工,就本合同合作范围内的工程向甲方负责。
9.1及时做好各项施工机械、材料及施工人员的准备,确保按规定工期目标完成工作任务。
9.2接受甲方管理,就工程施工期间基坑边坡的施工质量向甲方负责。
9.3按照青岛市建设行政主管部门的要求,做好质量和安全工作,自行承担一切安全责任。
9.4现场施工按照青岛市现行要求搞好现场文明施工。
第十条质量与验收。
乙方应认真按照现行相关标准、规范以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表检查检验,并对施工质量存在的问题按设计要求返工、修改,否则由乙方承担责任。
第十一条安全文明施工。
乙方应严格的按照青岛市现行安全文明施工的要求执行,如果乙方对青岛市建设行政主管部门提出的安全文明施工要求不落实、不整改时,乙方承担相应责任。
第十二条工程款支付与结算。
12.1工程款支付:乙方完成总工程量的50%(即完成基坑支护长度280米,工程造价61.5万元)时,甲方支付乙方已完成工作量的80%;全部基坑支护工程施工结束7日内,甲方支付至乙方合同价款的80%;余款在基坑回填后7日内一次性付清。
12.2结算:
a、结算方式:固定总价。
b、结算价款:人民币壹佰贰拾叁万元包干。
c、相关事宜:工程施工期间,甲方凭乙方有效收据办理付款手续;支付尾款时,乙方提供有效发票。
第十三条材料、设备、机具供应:全部由乙方供应,费用自行承担。第十四条违约责任:
14.1工期:提前完工不奖;由于乙方原因,每拖后一天按照乙方结算值的万分之三惩罚乙方。
14.2质量:工程施工期间由于乙方原因不能保证基坑边坡的稳定和安全,无偿返工且工期不予顺延,承担工期违约责任。
第十五条争议。
甲乙双方在合同执行过程中发生争议,双方应友好协商解决。协商解决不成依法提请工程所在地人民法院解决。
第十六条本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。本合同自签订之日起生效,合同履行完毕后自行终止。
第十七条未尽事宜,另行协商。
合同订立时间:
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人: