装修合同的签订是装修前准备工作的重要环节，是甲乙方合作关系的明确表述。审阅范文中的合同，可以帮助我们发现一些容易被忽略的细节问题，避免漏洞。
二次结构承包合同
甲方：
乙方：
根据甲方工程需要甲方将二次结构工程承包给乙方，为保证工程顺利完成，经双方协商一致，达成如下协议，望共同遵守。
一、承包内容：经一纬九3#楼二次结构所包括的所有工程（包括图纸变更）：加气块的砌筑，构造柱、门过梁、圈梁、窗台、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎以及模板和浇筑工程，拉结筋的制作焊接和标识，一次结构错留所有钢筋的更正，木楔的制作和安装，射钉块的制作和安装，后塞缝的堵塞，马牙搓的剁齐，临时脚手架的搭拆，完工后的清理。
二、工期要求：无条件服从甲方的分层工期要求，整体工程完工时间定为年月日。
三、质量要求：必保验收时达到结构杯的质量要求。
四、工程价款：砌体按元每立方米，构造柱、门过梁、圈梁、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎按构件延长米元每米，拉结筋按元每处两根，模板按接触面积每平方米，以上价格中80%为工程劳务费10%为质量奖10%为工期奖。
五、付款方式：每完成五层由乙方上报工程量经甲方核定后付至工作量的60%，主体完工后付至80%。年底付至90%，余款待质检站验收后半年内付清。如乙方中途无论因任何理由退场，视为乙方自动放弃本合同，按以完成工程量的百分之五十结算，余款作为甲方另选班组的损失。如乙方其中任何工种达不到甲方的要求甲方有权更换。
六、工程施工及验收：乙方应严格按照施工图与有关技术交底及施工规范和操作规程进行施工。每道工序完成后必须由甲方验收方可进行下道工序，质监站及有关部门的检查中提出的问题应立即整改，否则造成的一切损失由乙方负担。因甲方交底出现的问题由甲方负责。
七、甲方责任：编制施工方案、进度计划，及时提供技术交底，解决工程中的一切问题，提供临时设施和住宿，保证材料机械的供应，组织有关部门验收，办理工程量认可，按合同支付乙方人工费。并做好有关配属单位的协调工作。
八、乙方责任：熟悉施工图纸、布置操作地点领退料具、队伍自检互检、机具的保养。组织工人，保证工程进度，配备施工班组长，作好班组自检。砌块的润湿搬运和砌筑，砂浆的搅拌，模板安装前的选模、模板刷隔离剂，安装时的立模，安装后的校正、找平、清理模板内的杂物，模板拆除后的起钉、砂浆的清理，并将模板堆放到指定地点，做到工完场地清。因跑模涨模所发生的剔凿和清理用工。制作和绑扎的钢筋应符合钢筋工程验收规范的要求，钢筋下脚料必须放进废料池或指定地点。工人进入现场，乙方负责对工人进行文明施工、节约用料、不能乱裁模板、现场清理、遵纪守法等各方面的教育，负责各有关证件的办理。乙方造成的罚款由乙方承担。对不安全因素提出要求。
九、安全责任：宿舍内不允许私拉电线，职工进入现场必须戴好安全帽，如有违反每人每次罚款50元。安全事故有责任方自负，甲方安全不到位时乙方有权拒绝施工。家属不得住进工地不得私开食堂，工人上班后宿舍内切断电源。出现打架斗殴按每人500至1000元罚款，不论有无道理伤人方承担被伤方的治疗费和误工费等费用。情节严重交公安部门处理。
十、本合同一式两份，各一份，双方签字后生效。未尽事宜双方协商解决。至工程竣工付清工程款后失效。
甲方：xxx乙方：xxx。
xx年xx月xx日。
房屋二次装修合同书
电话：_________________电话：_________________。
第一条工程概况。
1.1工程地点：________________.
1.2工程内容及做法(详见附表1：_________________家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：_________________家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。
1.3工程承包方式：_________________双方商定采取下列第______种承包方式。
(3)承包人包工，发包人包料(详见附表4：_________________发包人提供装饰装修材料明细表)。
1.4工程期限__________天，开工日期__________年__________月__________日，竣工日期__________年__________月__________日。
1.5合同价款：_________________本合同工程造价为(大写)：________________元(详见附表3：_________________家庭居室装饰装修工程报价单)。
第二条工程监理。
若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名，单位，联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条施工图纸。
(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人，承包人各一份(详见附表6：_________________家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费(大写)_______________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第四条发包人义务。
4.2提供施工期间的水源，电源;。
4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;。
4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;。
4.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场，竣工验收。
第五条承包人义务。
5.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;。
5.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上，下水管道的畅通;。
5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第六条工程变更。
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附表7：_________________家庭居室装饰装修工程变更单)。
第七条材料的提供。
7.2由承包人提供的材料，设备(详见附表5：_________________承包人提供装饰装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。
第八条工期延误。
(1)工程量变化和设计变更;。
(2)不可抗力;。
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料，设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。
8.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。
第九条质量标准。
双方约定本工程施工质量标准：________________.
施工过程中双方对工程质量发生争议，由_____________部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条工程验收和保修。
(1)___________________;。
(2)___________________;。
(3)___________________.
承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表8：_________________家庭居室装饰装修工程验收单)。
10.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(见附表8：_________________家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后，办理移交手续(详见附表9：_________________家庭居室装饰装修工程结算单)。
10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为__________月。验收合格签字后，填写工程保修单(见附表10：_________________家庭居室装饰装修工程保修单)。
第十一条工程款支付方式。
工程进度过半指：_____________.
(2)其他支付方式：_____________.
11.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料(material)送交发包人。发包人接到资料(material)后__________日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(见附表9：_________________家庭居室装饰装修工程结算单)并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
11.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。
第十二条违约责任。
12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律，法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
12.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
12.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
12.4发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金__________元。
12.5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。
12.6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金__________元。
第十三条合同争议的解决方式。
(一)提交_____________仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十四条具体规定。
14.1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)_____________元(此费用不在工程价款内)。
14.2施工期间，发包人将外屋钥匙__________把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁__________把，由承包人当场负责安装交付使用。
14.3施工期间，承包人每天的工作时间为：_________________上午__________点______分至______点______分;下午______点______分至______点______分。
第十五条其他约定事项：______________.
第十六条附则。
16.1本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
16.2本合同签订后工程不得转包。
16.3本合同一式__________份，双方各执__________份，________________部门__________份。
16.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
鉴证意见：_________________。
鉴证机关(章)。
经办人：_________________。
签订日期：_____________
二次结构承包合同
甲方将承建的_____________________工程的二次结构工程承包给乙方。根据《合同法》有关条约，本着平等互利的原则，经甲、乙双方共同研究，充分协商达成以下条约。
1、本工程施工图范围内全部二次结构工程
2、各种砖的润砖，现场二次转运、多次转运，包括各楼层装车、下车、水平、垂直运输;
3、配合其它乙方留槽留洞及其抹灰前的补槽补洞。
4、砌筑脚手架的搭设及各种材料的搬运，并按指定现场地堆码以及定额规定的工作内容。
6、所有墙体拉筋的安装。
8、工具及机械费：搅拌机、斗车、广线、掉线托、水平尺、鱼尾线灰盆、抬杠、切制打磨机械等工程所用一切工具等，均有乙方承担。
10、木工范围:支撑构造柱，圈梁，水带，过梁，空调板，飘窗，腰线及造型等所有二次结构木工支模均由乙方承担。
12、散水，屋面:按照施工图纸，甲方要求进行施工，达不到验收、返工费均由乙方承担。
13、内外粉范围：粉刷前的刷胶，贴网，等均有乙方承担，空调板，飘窗，腰线及造型内粉刷达到毛墙，地平范围：达到毛地面。
14、所有二次结构的有关事项均有乙方承担。
15、升降机由乙方操作，操作不当，由乙方维修。
1、承包单价：__________元/__________m2
2:__________(以建筑面积计算，正负零以上均按此方案计算，不包括地下室)
2、砌体填充墙(包括钢筋工、木工、混凝土)
散水单价__________元/__________m2(以建筑面积)
1、甲方按乙方完成工程量结算、并按完成额的____________%支付。预留人工费待工程合格验收、乙方又未违反合同规定的行为、余款待竣工后3个月内付清。
2、施工过程中不得有干转上墙、砂浆饱满度达到____________%以上;墙面垂直度要小于或等于3mm，平整度要求小于或等于5mm;钢筋方面，支拆模方面，混凝土方面，内外粉方面等所有事项按甲方技术交底施工，否则进行处罚，不足一天按一天计算。
工程施工时，乙方按甲方编制的每天工作任务必须按时合格完成，未完成时按拖延工期处罚。
1、乙方现场施工使用的所有材料必须堆码整齐。
2、乙方应严格按照甲方安全人员的要求进行施工操作，如乙方不按照施工安全进行施工，所发生的安全事故均由乙方承担。
3、乙方应自行完善其标准化文明施工要求工作。
1、甲方及时提供甲方应该提供的资料
2、乙方及时提供机具及其他材料、工具、确保工程顺利施工
3、甲方为了整个项目顺利施工的需要，乙方必须服从甲方的安排、调整、否则按拖延工期处罚。
4、如果乙方自行退场或有未完成的工作，未完成的工程量按承包单价的_________倍从已完工程量中扣除。
本合同双方签字后生效，财务结算后，自动失效。
甲方签字：_______________乙方签字：_______________
签订日期：_______________签订日期：_______________
二次结构承包合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及行业法律法规，遵照平等自愿的原则，双方应建筑工程劳务施工事项协商一致订立合同。
一、工程概况。
二、承包方：包人工、包文明施工。
1、承包内容：屋面工程、室内楼梯、台阶、砼现场搅拌、预留洞口的预留、架眼封堵、室内卫生间及厨房间、消防预留、通风井等等预留洞的封堵，施工图中所有与砌体相关内容等所有工序均含承包范围之内（包括后期图纸变更内容）。
三、甲方职责：
1、工具：甲方无偿提供施工电梯、电源、水源及砖、砂、石子、水泥、钢筋、楼板、扒钩及工人生活用水电、宿舍。
2、甲方提供主轴线、标高、技术交底，乙方配合测量员进行了砌体放线、复线、待轴线复核后方能施工。
3、甲方提供楼上二级配电盘，配电盘以下所有施工机具由乙方处理，向乙方进行技术交底、安全交底，升降机以外的材料运输道路由甲方自行搭拆，女儿墙上的预留翻水槽和外架连墙体的钢筋洞口留，直到二次结构的验收配合到合格。
四、乙方职责：
1、乙方应服从甲方统一指挥和工作部署，按甲方现场管理人员指令施工，现场委派不少于三个管理人员，严格按照甲方要求组织施工，建立健全质量控制制度，每道工序施工前应将该道工序施工计划，质量控制要求上报甲方，对该工程施工进行系统的科学管理，其施工质量必须符合设计要求和国家标准、规范的要求，乙方应在施工现场自觉接受甲方监督及工程质量验收，如验收不合格，造成返工，其返工所需一切费用由乙方承担。
2、乙方自备施工所需的各种机具（二次结构搅拌机、砂浆机设备、铁丝、铁钉、斗车、铁锹、合金尺杆、砖、刀子和施工相关的劳保用品、所有小型电动工具及电线等）。
4、如果乙方在放线，如果发现有柱子，大方墙歪斜，地面超高的遗留问题，由甲方自行处理，其中不含窗口和其他项目。
五、结算和付款方式：
付款：割、加气块、粉泥土、上水确定完成验收合格后付完成工程量的70%，地坪清理完整，全部验收合格后付85%，经业主、甲方、监理验收交工后付至工程款的100%。
备注：遇到农忙时付完成工作量的70%。
六、双方职责：
施工现场和楼层内属于乙方生产、生活区域内的洞口、临连应做好安全防护和文明施工必须有专人负责，每天保证施工现场清洁，做到工完场清料净，施工现场的各种检查、评比、整理现场用工均已包括在合同单价内。工人生活费由甲方垫付每人每月一千元。在施工过程中如甲方材料不足，或其他原因，造成乙方3天以上停工，工期相应延长并给予乙方一定的生活费补贴（注：政府原因除外），如中途乙方人员不足或组织不当造成返工、工期拖延、重大罚款等，甲方有权责令乙方退场，材料费由乙方负责，并清除现场。由乙方原因，监理和业主罚款由乙方承担。
七、施工进度和质量、安全保证：
1、乙方必须按甲方制定的周、月、季、年施工计划组织施工，确保工程进度：按国家现行施工及验收规范（gb50204—20xx）和其它相关规程规范进行验收，质量评定必须达到现行合格标准，合同工期年月日至年月日完成，乙方保证工期，必须保证施工人员不低于60人，每少1人罚款100元/天，达不到约定条件的，乙方负责修理、返工，所造成的人工，所用工乙方承担。（备注：工期根据甲方要求决定）。
2、乙方施工人员进入现场必须由该班组长统一向甲方交付每个人的身份证复印件，以便管理；严禁使用童工和老弱病残，严禁带小孩及无关家属进入施工现场；如发现以上现象，将采取先通知后退场处理，不听从甲方安全员指挥、野蛮施工或个人违章操作造成的一切安全事故，均由乙方处理，甲方不承担赔偿责任。
3、工程承包项目a地块1—4号楼加气块、钢筋、混凝土（加气块成品墙为160元/立方，粉泥土所有二次结构每立方650元成品价）。
八、其它：
1、在施工过程中，乙方施工人员不得辱骂、殴打甲方管理人员，现场工人间严禁打架斗殴现象，如有发生，甲方将视情节大小对该班组罚款500—20xx元，造成刑事犯罪的交当地公安机关处理。
2、合同以外的零星用工按每工日180元，由乙方安排人员，甲方另行付款；
3、施工中若有变更现象，乙方可以向甲方协商变更的单价，但不可以不做；（合同后附劳务费报价单，由甲方签字确认，并按本报价执行；）。
4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效，工程款结清后自动失效。
甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：
联系电话：联系电话：
日期：日期：
二次结构承包合同
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规规定，本着公平、公正、平等互利、诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致签订本合同。
一、工程概况。
4、承包方式。
甲方提供合格的材料及施工机具，乙方负责提供工程所需的合格工人。
5、承包单价。
地库钢筋下料____________元/吨，5#主楼钢筋下料_______元/m2。
二、质量要求。
乙方必须严格把好质量关，保证一次验收合格，因施工质量不合格造成返工的，材料及人工费全部由乙方承担。
三、双方的责任与义务。
1、乙方工人进场后，甲方负责安排食宿，每月付给乙方工人生活费____________元/人。
2、乙方必须听从甲方管理，保质保量完成甲方下达的施工任务，现场必须做到文明施工，成品码放整齐，原材料进场卸车、废料二次接头利用。按时完成甲方下达的施工进度计划。
3、乙方必须遵守劳动纪律，严格按照施工规范施工，必须为每位工人缴纳人身意外伤害保险。施工中发生的一切安全事故，费用均由乙方负责。
4、施工中由于甲方原因造成工程停工或不能正常工作，超过5天以上的，甲方付给乙方工人每天____________元/人的生活补助费。
四、结算支付方式。
地库砼浇筑完成一周后，甲方付清乙方的人工承包费;主楼甲方每月付给乙方工人____________元的生活费，等工程完工后支付到工程款的____________%.待主体结构封顶验收合格两周后，甲方付清乙方剩余____________%的工程款。
五、违约责任。
施工中任意一方违反此合同，必须承担总工程款____________%的违约金。
六、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字后即生效。待工程完工款项结清后自动失效。
二次结构承包合同
甲方：
乙方：
为保证工程顺利完成，经甲、乙双方协商一致，达成如下协议，望共同遵守。
一、承包内容：
1。天鹅湖1#楼二次结构所包括的所有工程（包括图纸变更）：加气块的砌筑，构造柱、门过梁、圈梁、窗台、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎以及模板和浇筑工程，所有主辅材垂直倒运，拉结筋的制作焊接和标识，后塞缝的堵塞，马牙搓的剁齐，临时脚手架的搭拆，完工后的清理。
2。内墙抹灰。
二、承包形式：人工费清包
三、工期要求：服从甲方的分层工期要求，整体工程完工时间定为年___月日。
四、质量要求：按图纸技术要求施工，达到甲方及监理的施工质量要求。
五、工程价款：
1。工程二次结构总包价按285元每立方米，其中砌体按240元每立方米，构造柱、门过梁、圈梁、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎按构件延长米10元每米，拉结筋按4元每处两根，模板按接触面积50元每平方米。
2。内墙抹灰21元每平米，按实际抹灰发生量计算。
六、付款方式：乙方工人进场甲方预付乙方5000元工人生活费，每完成一层由乙方上报工程量经甲方核定后付款至工作量的85%，主体完工后付款至总工程量的95%。余款在乙方整体工程完工后十天内甲方验收并一次性付清。
七、工程施工及验收：乙方应严格按照施工图与有关技术交底及施工规范和操作规程进行施工。每道工序完成后必须由甲方验收方可进行下道工序，质监站及有关部门的检查中提出的属于乙方施工质量问题应立即整改，否则造成的一切损失由乙方负担。因甲方原因和技术交底出现的问题由甲方负责。
八、甲方责任：提供技术交底，解决工程中的一切问题，提供临时设施和住宿，保证材料机械的供应，组织有关部门及时验收，及时办理工程量认可，按合同及时支付乙方人工费；由于甲方未按合同及时支付乙方人工费所造成损失及工期延误由甲方承担；由甲方原因造成乙方停工、误工的，由甲方按每人每天200元补偿乙方损失，与工程量无关。
九、乙方责任：熟悉施工图纸、布置操作地点领退料具、队伍自检互检、机具的保养。组织工人，保证工程进度，配备施工班组长，作好班组自检。砌块的润湿搬运和砌筑，砂浆的搅拌，模板安装前的选模、模板刷隔离剂，安装时的立模，安装后的校正、找平、清理模板内的杂物，并将模板堆放到指定地点，做到工完场地清。因跑模涨模所发生的剔凿和清理用工。制作和绑扎的钢筋应符合钢筋工程验收规范的要求，钢筋下脚料必须放进废料池或指定地点。工人进入现场，乙方负责对工人进行文明施工、节约用料、不能乱裁模板、现场清理、遵纪守法等各方面的教育，负责各有关证件的办理。乙方造成的罚款由乙方承担。对不安全因素提出要求。
十、安全责任：宿舍内不允许私拉电线，职工进入现场必须戴好安全帽，如有违反每人每次罚款50元。安全事故由责任方自负，甲方安全不到位时乙方有权拒绝施工。工人上班后宿舍内切断电源。出现打架斗殴按每人200至500元罚款，不论有无道理伤人方承担被伤方的治疗费和误工费等费用。情节严重交公安部门处理。
十一、本合同一式四份，各持两份，双方签字后生效。未尽事宜双方协商解决，协商解决不了可通过法律途径解决。本合同至工程竣工后甲方付清乙方全部人工费后截止。
甲方：xxx乙方：xxx
xx年xx月xx日
二次结构劳务合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及行业法律法规，遵照平等自愿的原则，双方应建筑工程劳务施工事项协商一致订立合同。
包人工、包文明施工。
承包内容：屋面工程、室内楼梯、台阶、砼现场搅拌、预留洞口的预留、架眼封堵、室内卫生间及厨房间、消防预留、通风井等等预留洞的封堵，施工图中所有与砌体相关内容等所有工序均含承包范围之内(包括后期图纸变更内容)。
1、工具：甲方无偿提供施工电梯、电源、水源及砖、砂、石子、水泥、钢筋、楼板、扒钩及工人生活用水电、宿舍。
2、甲方提供主轴线、标高、技术交底，乙方配合测量员进行了砌体放线、复线、待轴线复核后方能施工。
3、甲方提供楼上二级配电盘，配电盘以下所有施工机具由乙方处理，向乙方进行技术交底、安全交底，升降机以外的材料运输道路由甲方自行搭拆，女儿墙上的预留翻水槽和外架连墙体的钢筋洞口预留，直到二次结构的验收配合到合格。
1、乙方应服从甲方统一指挥和工作部署，按甲方现场管理人员指令施工，现场委派不少于三个管理人员，严格按照甲方要求组织施工，建立健全质量控制制度，每道工序施工前应将该道工序施工计划，质量控制要求上报甲方，对该工程施工进行系统的科学管理，其施工质量必须符合设计要求和国家标准、规范的要求，乙方应在施工现场自觉接受甲方监督及工程质量验收，如验收不合格，造成返工，其返工所需一切费用由乙方承担。
2、乙方自备施工所需的各种机具(二次结构搅拌机、砂浆机设备、铁丝、铁钉、斗车、铁锹、合金尺杆、砖、刀子和施工相关的劳保用品、所有小型电动工具及电线等)。
3、乙方应对工程施工全过程的质量负责，其工作内容如下：熟悉施工图纸，布置操作地点，班组自检、互检、保养机具，操作完毕后场地清理;清理落地灰并过筛利用，清理建筑垃圾集中到现场指定地点存放，以便收集外运;构造柱、过梁等砼构件分项工程的钢筋制作、绑扎及安装，模板制作、支设及拆除，清理模板上粘附的水泥砂浆及模板的小修理、刷隔离主剂等。配合安装工程水电管及其它管件预埋和洞口预留，其中不含直筋。
4、如果乙方在放线，如果发现有柱子，大方墙歪斜，地面超高的遗留问题，由甲方自行处理，其中不含窗口和其他项目。
付款：割、加气块、粉泥土、上水确定完成验收合格后付完成工程量的70%，地坪清理完整，全部验收合格后付85%，经业主、甲方、监理验收交工后付至工程款的100%。
备注：遇到农忙时付完成工作量的70%。
施工现场和楼层内属于乙方生产、生活区域内的洞口、临连应做好安全防护和文明施工必须有专人负责，每天保证施工现场清洁，做到工完场清料净，施工现场的各种检查、评比、整理现场用工均已包括在合同单价内。工人生活费由甲方垫付每人每月一千元。在施工过程中如甲方材料不足，或其他原因，造成乙方3天以上停工，工期相应延长并给予乙方一定的生活费补贴(注：政府原因除外)，如中途乙方人员不足或组织不当造成返工、工期拖延、重大罚款等，甲方有权责令乙方退场，材料费由乙方负责，并清除现场。由乙方原因，监理和业主罚款由乙方承担。
1、乙方必须按甲方制定的周、月、季、年施工计划组织施工，确保工程进度：按国家现行施工及验收规范(gb50204-20xx)和其它相关规程规范进行验收，质量评定必须达到现行合格标准，合同工期年月日至年月日完成，乙方保证工期，必须保证施工人员不低于60人，每少1人罚款100元/天，达不到约定条件的，乙方负责修理、返工，所造成的人工，所用工乙方承担。(备注：工期根据甲方要求决定)。
2、乙方施工人员进入现场必须由该班组长统一向甲方交付每个人的身份证复印件，以便管理;严禁使用童工和老弱病残，严禁带小孩及无关家属进入施工现场;如发现以上现象，将采取先通知后退场处理，不听从甲方安全员指挥、野蛮施工或个人违章操作造成的一切安全事故，均由乙方处理，甲方不承担赔偿责任。
3、工程承包项目a地块1-4号楼加气块、钢筋、混凝土(加气块成品墙为160元/立方，粉泥土所有二次结构每立方650元成品价)。
1、在施工过程中，乙方施工人员不得辱骂、殴打甲方管理人员，现场工人间严禁打架斗殴现象，如有发生，甲方将视情节大小对该班组罚款500-20xx元，造成刑事犯罪的交当地公安机关处理。
2、合同以外的零星用工按每工日180元，由乙方安排人员，甲方另行付款;。
3、施工中若有变更现象，乙方可以向甲方协商变更的单价，但不可以不做;(合同后附劳务费报价单，由甲方签字确认，并按本报价执行;)。
4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效，工程款结清后自动失效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
_________年____月____日。
房屋二次装修合同书
根据本大楼进行二次装修的有关规定，经双方协商一致签订协议如下。
1.装修请与工程部门联系，在装修工程面积达100平方米以上并改动大楼原消防设施的租赁方应先将装修方案平面图及时送消防等有关部门审批，由消防等有关部门认可后方可施工，装修单位在装修前向工程部门送交装修报告、装修计划及有关资料，经工程部门审核，经甲方同意后方可进行装修。
2.装修前必须将电工操作证、装修负责人安全管理证复印件送交物业管理部审核，经物业部和安监局确认后方可施工。
3.乙方在装修前交付施工押金及人民币_____元/平方米。未造成甲方损失的，装修完毕后按规定退还乙方。
4.乙方同意交纳本装修项目的管理费计_____元/天，在此基础上，水、电费在施工完毕后按计量表结算水、电费用。
5.装修施工不得破坏大楼原有的结构，在保证建筑物安全的情况下，可对其内部结构作局部调整。对拆下的原建筑材料和部分照明设备应完好的交工程部门。施工期间，楼板开槽、外立面打洞等请先与工程部门联系，经认可后方可施工。
6.所有装饰材料须是阻燃型的，符合防火要求，并提供有关的产品说明书交给工程部门，竣工后消防验收均由乙方负责。
7.在现场施工中需要动用明火须向物业管理部办理书面申请手续，经双方签证、落实监护施工措施后方能动火。动火完毕必须检查遗留火种，每隔20分钟检查一次。经过3次检查，确实可靠安全，监护人才能撤离动火作业区。特别危险区域严禁动火。
8.在施工现场乙方必须配足够数量的灭火机，施工人员吸烟必须在指定地点，并实施安全措施。
9.附设的原有消防设备及消防报警系统在装修过程中需要更改的，乙方应先将改动方案平面图及时送交区消防局审批。消防安全通道不的封闭，装修后必须符合消防规范。
10.电气方面：乙方须提供完整的电气施工图纸。安装必须在满足用户使用的同时，要符合用电规定：一个回路容量不超过计划10，电线绝缘电阻必须大于0.5兆欧，插座安装牢固，接地接零不得混淆，电气容量要均衡分配。如有电线必须穿管，管子必须安装到位，强电和弱电必须分开。
11.空调方面：房间内的分隔必须符合空调设计要求，具体细节应听从甲方专业人员意见。
12.为客户装修工程提供方便，乙方在施工中应遵守本大楼的有关制度，服从有关部门的规定，共同合作使装修工程保质保量地完成。
13.施工期间，施工人员名单应送安保部门备案，施工人员不得进入与装修部位无关的其他楼层，施工人员不得在本大楼内住宿。
14.装修材料托运数量大的，须提前一天向物业部办理货运电梯使用手续。
15.如乙方因装修工程时间紧张、需延长施工时间的，必须经物业部同意。施工期间开槽、敲打等工作应安排在下午18:00后施工。
16.施工人员不得擅自进入本大楼配电室，不得任意从配电间内拖接任何线路。
17.现场建筑垃圾应装袋，由乙方按市有关规定自行处理。临时垃圾存放时间不准超过24小时。做到临时堆放，即时清运。如违反规定，罚款_____元/天。
18.甲方有权对施工单位承包的工程质量进行监督。违反核准的设计方案施工，有权停止其施工。工程竣工后由区质监站及甲方双方共同进行验收。施工期间如损坏其它设备及建筑结构，应由乙方赔偿损失。
19.从甲方交房起，该房的一切安全责任，均由乙方承担。施工期间乙方要认真贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，并要落实“谁主管、谁负责”的原则。指定现场施工安全员，加强对施工人员的防火安全教育。有因施工人员违规操作而引起的事故，乙方应承担全部责任，对造成甲方的损失应负赔偿责任。
20.工程完工后，乙方应向本大楼提供一套完整的竣工图纸，并提供新增设备的样本及有关说明书，以便今后维修保养。
21.未尽事宜，双方本着友好合作的精神协商解决。
甲方：____________乙方：____________。
签字：____________签字：____________。
日期：____________日期：____________
二次结构劳务合同
发包方：(下称甲方)。
承包方：(下称乙方)。
为了紧跟国家的改革形势，加快工程进度，确定工程质量，切实落实好生产责任制，并采取互惠互利的原则，经甲、乙双方共同协商，甲方将徐州唯特航天科技有限公司1#厂房、办公楼楼钢结构工程承包给乙方(劳务承包)，具体细则如下：
1、工程名称：
承包范围：
厂房的钢结构屋面、柱间支撑、吊车梁、屋面板、油漆、涂料(含预埋、安装)。
2、车间行车的吊装。
3、屋面工程的保修。
4、所有的屋面工程(除防水工程)。
5、办公楼雨棚的预埋件。
6、承包形式：(包工包料)。
7、承包价格：650000元，一次性包死价包括钢结构工程中所发生的一切费用，如税金、材料检测试验费等(材料价格按甲方与建设单位所签订的建设工程施工合同步进行调整)。
8、工程质量等级：合格。
9、合同工期：至20xx年10月15日全部完工。
10、工程质量验收依据：现行国家施工验收标准。
11、合同约定人数：具体以确保合同签订质量、工期要求为准。
12、建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和发生的费用由乙方承担。甲方有权对违规作业人员提出警告，并采取必要的罚款措施。
13、付款方式：甲方与建设单位付款同步，按工程进度实际完成工程量的70%付给乙方工程款，竣工验收合格后，三个月内付至合同工程款的95%，预留5%保修金，保修期满二年后退还乙方5%。
甲、乙双方责任。
一、甲方责任：
1、负责提供施工图纸(含设计变更)。
2、负责乙方施工人员的住宿。
3、协调好乙方与其它工种的配合。
4、加强对乙方职工的思想教育，安全和质量意识的教育。
二、乙方责任：
1、乙方必须按甲方提供的施工图纸进行施工。
2、在施工过程中，工程质量必须符合现行国家施工验收标准。
3、加强内部管理，严格保证施工安全。
4、遵守甲方项目部规定，国家法规，严禁打架斗殴。否则所发生的一切后果(包括经济费用及法律责任)均由打架斗殴者负责。
5、乙方必须确保自身队伍的素质(业务素质及思想素质)和人员的稳定性，不得无故停工和人员走失。
6、乙方在施工过程中一切听从甲方管理人员的指挥，服从甲方管理人员的管理。
7、在施工期间乙方如与其它工种发生纠纷必须及时汇报给甲方，以便妥善解决。
8、乙方在整个施工过程中，应与甲方紧密配合，以便工程顺利进行。
9、现场文明施工：属于本人承包范围内的事情应及时派人及时妥善完成。
如：场地清理，场内清理及钢结构施工材料的集中堆放等。
三、结算依据：按本工程图纸、设计变更增减部份按实结算。
四、补充条款：乙方必须提供参于本工程钢结构部位的制作、施工和按装二级以上的资质证书(复印件附后)。
本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
_________年____月____日。
二次结构承包合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况双方就工程二次结构施工劳务承包事宜协商达成一致，订立本合同。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程结构：剪力墙结构。
4、建筑面积：
5、承包方式：包人工、包机械、包耗材、包安全、包质量、包工期。
二次结构工程，除主体结构外所有的施工工序包括砌体、砼二次构件、室内外粉刷、天棚批涂、楼地面工程、屋面工程（除卷材防水）中所有分项工程的施工；室外散水、门厅、台阶、坡道等零星工程；变形缝的制作安装；物料机的搭设、防护及拆除，文明施工；具体承包范围包括并不限于以下工作内容：
（1）砌体的砌筑，预留的植筋，材料的多次搬运等；
（2）室内外粉刷，包括线条、阴阳角、护角及零星抹灰等工序；
（4）楼地面的砂浆找平及细石砼找平等，楼梯踏步及平台的找平，底部抹灰及批顶等；
（5）天棚批顶、抹灰等；
（7）室外工程：散水、坡道、台阶及台阶铺设花岗岩等；
（8）变形缝的制作安装；
（9）物料机的搭设、防护及拆除，文明施工；
（10）材料的多次运输等，砌体、粉刷及找平砂浆的搅拌、运输等；
（11）预留洞口、架眼的封堵；
（12）简易架、施工操作的搭设及拆除；
（13）样板间制作，符合业主、监理及甲方要求后方能大面积施工；
（14）建筑垃圾运至甲方指定地点，楼层清理达到竣工验收标准。
1、工程质量按照国家现行有关施工及验收规范达到合格标准；
2、乙方应严格施工图纸及甲方提出的施工要求依据建筑规范进行施工，因乙方原因造成的返工或整改引起的费用、损失及后果由乙方承担。
3、乙方在施工时，必须认真执行施工质量规范及相关图集，符合规范要求。如因乙方施工原因造成监理、业主及质监站等部分验收不合格，除由乙方负责修复外，甲方视情节轻重每次向乙方处罚500—5000元；影响甲方工程质量创优评验的，由乙方向甲方承担由此而造成的所有损失。
4、乙方所承包的施工内容向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见即时整改；如拒绝或拖延整改，甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣，且屡警无效而无法履行合同的，甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的全部损失。
5、乙方在施工期间应妥善保管、维修和正确使用甲方提供的所有施工机具，履行施工前检查、使用中爱护、完工后清理，工闲时保养制度。因乙方使用不当、保养不善造成机具带病操作而提前损坏或报废的，由乙方承担赔偿责任。
1、工期必须达到甲方的工期要求，乙方应按照甲方项目部每个工期控制点和总工期进行施工（与各个班组签订工期任务书作为本合同的附件）。如不能按照甲方控制的节点施工，给甲方带来的罚款及产生的后果均由乙方承担。
2、施工班组，在法定节假日、农忙季节必须保证正常连续施工，否则乙方承担业主及监理对甲方的一切罚款。
3、甲方、业主及监理要求夜间加班时，乙方必须服从。
（一）结算办法。
1、工程量计算：依据建筑面积计算，建筑面积按照《建筑工程建筑面积计算规范》gb/t50353—20xx规则进行计算，其中外保温不再施工范围内不计算建筑面积。
3、若业主或甲方要求分项工程工序取消时，按下列单价以实际面积扣除工程劳务费用：
a、顶棚批顶单价元/m2。
b、屋面挂瓦单价元/m2。
c、楼地面找平单价元/m2。
4、如因乙方原因（包括但不限于：人员不足、施工难度大、技术力量薄弱、资金不到位等原因）不能完成承包范围施工内容或中途退场的按照已完工程量及相应节点单价的60%进行结算。
5、零星用工元/工日，每工日为十个小时。
6、上述承报单价为包干费用，施工中不作任何调整，不因政策变动及人工费调整而增加费用，且包含所有设计变更部分的费用，施工中的设计变更不再另行计费，若出现重大设计变更造成面积增减，据实结算。
（二）付款办法：
1、甲方提供的材料设备设施如下：
（1）提供钢筋、砌块、小砖、水泥、砂、石子、模板、周转材料（钢管、扣件）；
（2）塔吊、物料机等垂直运输机械；
（3）提供施工现场临时住房，临时水电；
2、乙方提供的材料设备设施如下：
（1）乙方施工的小型工器具、二级配电柜之后的电线电缆、照明用具、砂浆搅拌机、混凝土搅拌机、喷浆设备、电钻、扳手、铁锤、手推车、铁锨、水管、测量仪器、靠尺、木搓、抹子、瓦刀、锤子、小型机械（震动电机、震动棒）等以及本条第1款未提及的其它所需料具等，乙方提供劳保用品如安全帽、安全带、手套、胶鞋、雨衣等，乙方应保证上述防护用品应当为正规厂家的合格产品。
（2）乙方购买除甲方供应的主材外的所有材料，包括但不限于：钢丝网、扎丝、圆钉、水泥钉、胶带、植筋胶、焊条、砂片、砂布等。
3、双方对材料、设备的供应和使用应遵循以下要求：
（2）乙方在施工中应按甲方有关规定对成品、半成品进行保护，若因乙方过错发生损坏、丢失的应折价赔偿。
（3）乙方负责在材料到场后，按甲方的要求在指定的场地内进行装卸车，若乙方接到甲方通知进行材料装卸车，乙方未及时派人，甲方有权另行派工人，发生的费用由乙方负责人在派工单上签字，若乙方负责人拒绝签字，项目部在派工单上注明乙方拒签，发生的费用按照双倍扣除，应扣除的费用甲方付乙方进度款时由财务直接扣除。
（一）甲方责任：
1、负责开工前使施工场地具备施工条件；
3、协调乙方与其他施工队的关系；
4、按约定拨付乙方工程劳务费用，及时办理工程结算。
（二）乙方责任：
1、乙方应按照国家施工规范和甲方要求进行施工；
2、乙方在施工过程中应当遵守甲方的各种现场施工管理规章制度；
5、乙方人员进场后，必须按照项目部要求提供个人身份证复印件及照片三张，进行登记造册，办理工人工资卡，以确保工人工资发放到每个工人手中。
6、甲方付款之前，乙方须将签字后的工人工资单汇总好，交项目部签字，甲方监督发放。
7、甲方提供五零线及主轴线，乙方负责现场的测量放线。
8、临时停水、停电及雨天以及不可抗力、乙方自身原因造成的停工整改，或有特殊原因有预先通知的停工，不增加任何费用。
（1）甲乙双方必须自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》，以及有关的各项规范，自觉遵守当地政府、有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及各项规定，切实保障施工人员的安全与健康。
（2）甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职、兼职的安全员，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。
（3）如因乙方班组操作不当及管理方面的原因，造成安全事故，均由乙方负责；材料损失、返工、社会治安处罚的，由乙方承担。
（4）领导检查现场时，乙方配合项目部整理现场，做好安全文明工作。
甲方双方签订合同当日乙方向甲方缴纳履约保证金元，工人进场一个月后，且满足施工需要，无息返还。
1、本协议签订后，任何一方均无权单方面作出变更，经双方协商一致同意的情况下，双方可以签订书面补充协议变更本协议。
2、本协议生效后，无法定或约定事由出现，任何一方均无权解除或终止本协议的履行；当出现下列情况之一者，除（1）外受不利影响的一方可以提出解除本协议或终止本协议的履行。
（1）双方协商一致解除或终止本协议履行的；
（2）按本协议约定解除或终止本协议履行的；
（4）该项目被行政、司法机关要求无期限停工或拆除或没收或查封或取缔的；
（5）依法或依照约定的其他情形。
1、本协议所列各标题及各条款的排列，仅系基于方便阅览而设，本协议之各条款均具有同等的法律效力。
2、本合同执行过程中如发生纠纷，双方应积极协商解决。协商不成，任何方有权向人民法院起诉。
3、合同附件一、附件二作为本合同的组成部分，本合同一式二份，甲乙双方各执一份，效力相同。
甲方（盖章）：乙方（身份证复印件附后）：
负责人签字人：负责人签字人：
钢结构及装修合同
甲方将钢结构工程委托乙方加工制作为保质按期顺利完成，经双方协商达成以下条款以便双方信守。
一、工程名称：钢结构车间。
二、加工形式：包工包料。
三、加工范围：钢柱、钢梁、天车梁、c钢。所有构件刷灰防锈漆一遍。(以图纸为依据)。
四、工程总造价______________整(小写______________元)开票方式含税。详细数据见报价单。
五、工程质量：根据甲方提供数据及设计方案，乙方制图，甲方审定签字认可，本工程按照工程质量验收规范在乙方厂内验收。一切数量尺寸均以图纸为准。
六、双方责任：乙方按甲方提供各种数据及部件加工生产不包括运输及其它有关事项，如甲方提出特殊要求，乙方按实际造价收费。
七、加工期限：
八、结算方式：工程预付款为______________元整(小写_______元)，作为定金用于开工费用，余款______________元整(小写______________元)，由本工程全部完成验收合格提货时一次付清。本工程不留质量保证金，质量以验收合格为准。
九、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。
十、双方纠纷：如双方发生纠纷意见，由_______省_______市仲裁委员会协商解决。
甲方签字：_____________乙方签字：______________。
签订日期：______________
二次结构施工合同_二次结构施工合同
甲方：
乙方：
为保证工程顺利完成，经甲、乙双方协商一致，达成如下协议，望共同遵守。
一、承包内容：
1.天鹅湖1#楼二次结构所包括的所有工程(包括图纸变更)：加气块的砌筑，构造柱、门过梁、圈梁、窗台、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎以及模板和浇筑工程，所有主辅材垂直倒运，拉结筋的制作焊接和标识，后塞缝的堵塞，马牙搓的剁齐，临时脚手架的搭拆，完工后的清理。
2.内墙抹灰。
二、承包形式：人工费清包。
三、工期要求：服从甲方的分层工期要求，整体工程完工时间定为年___月日。
四、质量要求：按图纸技术要求施工，达到甲方及监理的施工质量要求。
五、工程价款：
1.工程二次结构总包价按285元每立方米，其中砌体按240元每立方米，构造柱、门过梁、圈梁、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎按构件延长米10元每米，拉结筋按4元每处两根，模板按接触面积50元每平方米。
2.内墙抹灰21元每平米，按实际抹灰发生量计算。
六、付款方式：乙方工人进场甲方预付乙方5000元工人生活费，每完成一层由乙方上报工程量经甲方核定后付款至工作量的85%，主体完工后付款至总工程量的95%。余款在乙方整体工程完工后十天内甲方验收并一次性付清。
七、工程施工及验收：乙方应严格按照施工图与有关技术交底及施工规范和操作规程进行施工。每道工序完成后必须由甲方验收方可进行下道工序，质监站及有关部门的检查中提出的属于乙方施工质量问题应立即整改，否则造成的一切损失由乙方负担。因甲方原因和技术交底出现的问题由甲方负责。
八、甲方责任：提供技术交底，解决工程中的一切问题，提供临时设施和住宿，保证材料机械的供应，组织有关部门及时验收，及时办理工程量认可，按合同及时支付乙方人工费;由于甲方未按合同及时支付乙方人工费所造成损失及工期延误由甲方承担;由甲方原因造成乙方停工、误工的，由甲方按每人每天200元补偿乙方损失，与工程量无关。
九、乙方责任：熟悉施工图纸、布置操作地点领退料具、队伍自检互检、机具的保养。组织工人，保证工程进度，配备施工班组长，作好班组自检。砌块的润湿搬运和砌筑，砂浆的搅拌，模板安装前的选模、模板刷隔离剂，安装时的立模，安装后的校正、找平、清理模板内的杂物，并将模板堆放到指定地点，做到工完场地清。因跑模涨模所发生的剔凿和清理用工。制作和绑扎的钢筋应符合钢筋工程验收规范的要求，钢筋下脚料必须放进废料池或指定地点。工人进入现场，乙方负责对工人进行文明施工、节约用料、不能乱裁模板、现场清理、遵纪守法等各方面的教育，负责各有关证件的办理。乙方造成的罚款由乙方承担。对不安全因素提出要求。
十、安全责任：宿舍内不允许私拉电线，职工进入现场必须戴好安全帽，如有违反每人每次罚款50元。安全事故由责任方自负，甲方安全不到位时乙方有权拒绝施工。工人上班后宿舍内切断电源。出现打架斗殴按每人200至500元罚款，不论有无道理伤人方承担被伤方的治疗费和误工费等费用。情节严重交公安部门处理。
十一、本合同一式四份，各持两份，双方签字后生效。未尽事宜双方协商解决，协商解决不了可通过法律途径解决。本合同至工程竣工后甲方付清乙方全部人工费后截止。
甲方：乙方：
二次结构木工合同
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
经甲、乙双方协商，甲方将内江市资中县重龙镇金山晶座一#楼项目的二次结构模板工程劳务承包给乙方。根据《建筑法》、《经济合同法》、《劳动法》、《民法通则》等法律法规，本着公平、平等、互利互惠的原则达成如下协议：
一、工程概况。
1、工程名称：金山晶座一#楼项目。
2、工程地点：内江市资中县重龙镇滨江路丰源食品厂旁边。
二、承包范围及工作内容。
乙方必须按照设计图纸做好模板工程的二次结构的施工，如有增减，及设计变更，甲、乙双方做好签证，待模板工程完工后按实际工程量计算。承包范围：所有构造柱，门窗过梁，上翻梁，压顶，板带，风井盖，门楼栏板，止水带，后浇带等模板工程。楼内周转料具要及时清理，不允许在楼内出现闲置周转料具及材料，施工完毕后应清理干净，按照甲方要求堆放在甲方指定位置，并码放整齐。
三、质量。
乙方必须按照相关是规范进行施工，工程质量一次性合格，超出规范的由乙方处理，在施工过程中，如出现大小质量事故，所造成的一切经济损失由乙方负责，并承担相应的责任。
四、工程进度。
从工人进场计算，按照砖砌体工程进度完成二次结构的模板施工。
五、单位及付款。
1、乙方所承包的木工工价按混凝土接触面面积计算，综合为价_____元\平方米。
2、按工程进度付款，每月付款一次，付款额度为所完工程量的_______在所有的模板拆完吊完、材料堆放好后付工程总款的_____，余款在粉刷完____日内付清。
六、违约。
1、如乙方在施工过程中出现工人不到位、质量达不到规范要求、工期不能按约定时间完成，甲方有权终止合同待乙方出场后才做结算;并且只按完成工程量的____结算。
2、甲方如不能按时发放工人工资、材料不到位、管理人员故意刁难等，乙方有权终止合同，甲方必须按实结算。
七、本合同双方签字生效，付清工程款后自动失效;本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：身份证号：身份证号：
电话：电话：
年月日年月年月日日。
二次结构施工合同
甲方将承建的_____________________工程的二次结构工程承包给乙方。根据《合同法》有关条约，本着平等互利的原则，经甲、乙双方共同研究，充分协商达成以下条约。
一、主要工作范围
1、本工程施工图范围内全部二次结构工程
2、各种砖的润砖，现场二次转运、多次转运，包括各楼层装车、下车、水平、垂直运输；
3、配合其它乙方留槽留洞及其抹灰前的补槽补洞。
4、砌筑脚手架的搭设及各种材料的搬运，并按指定现场地堆码以及定额规定的工作内容。
6、所有墙体拉筋的安装。
8、工具及机械费：搅拌机、斗车、广线、掉线托、水平尺、鱼尾线灰盆、抬杠、切制打磨机械等工程所用一切工具等，均有乙方承担。
10、木工范围:支撑构造柱，圈梁，水带，过梁，空调板，飘窗，腰线及造型等所有二次结构木工支模均由乙方承担。
12、散水，屋面:按照施工图纸，甲方要求进行施工，达不到验收、返工费均由乙方承担。
13、内外粉范围：粉刷前的刷胶，贴网，等均有乙方承担，空调板，飘窗，腰线及造型内粉刷达到毛墙，地平范围：达到毛地面。
14、所有二次结构的有关事项均有乙方承担。
15、升降机由乙方操作，操作不当，由乙方维修。
二、承包方式
1、承包单价：__________元/__________m2
2、__________(以建筑面积计算，正负零以上均按此方案计算，不包括地下室)
3、砌体填充墙(包括钢筋工、木工、混凝土)
散水单价__________元/__________m2(以建筑面积)
三、价款的支付
甲方按乙方完成工程量结算、并按完成额的____________%支付。预留人工费待工程合格验收、乙方又未违反合同规定的行为、余款待竣工后3个月内付清。
四、工程质量要求
2、施工过程中不得有干转上墙、砂浆饱满度达到____________%以上；墙面垂直度要小于或等于3mm，平整度要求小于或等于5mm；钢筋方面，支拆模方面，混凝土方面，内外粉方面等所有事项按甲方技术交底施工，否则进行处罚，不足一天按一天计算。
五、工期要求
工程施工时，乙方按甲方编制的每天工作任务必须按时合格完成，未完成时按拖延工期处罚。
六、现场及标准化工地要求
1、乙方现场施工使用的所有材料必须堆码整齐。
2、乙方应严格按照甲方安全人员的要求进行施工操作，如乙方不按照施工安全进行施工，所发生的安全事故均由乙方承担。
3、乙方应自行完善其标准化文明施工要求工作。
七、甲乙双方职责
1、甲方及时提供甲方应该提供的资料
2、乙方及时提供机具及其他材料、工具、确保工程顺利施工
3、甲方为了整个项目顺利施工的需要，乙方必须服从甲方的安排、调整、否则按拖延工期处罚。
4、如果乙方自行退场或有未完成的工作，未完成的工程量按承包单价的_________倍从已完工程量中扣除。
八、乙方不服从现场管理或达不到合同要求，甲方有权终止合同
九、合同期限
本合同双方签字后生效，财务结算后，自动失效。
甲方签字：_______________乙方签字：_______________
签订日期：_______________签订日期：_______________
二次结构木工合同
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
双方在平等、自愿的基础上经协商，甲方决定将承包的汉景大酒店地下室2层，裙楼上部5层、主楼上部16层，木工二次结构工程的所有构造柱，门窗过梁，上翻梁，压顶，板带，风井盖，栏板及新增，变更等模板工程的施工任务分配给乙方施工，为明确各自的权利义务达成以下合同条款：
一、承包范围：图纸分工内的所有关于二次结构工种的工作、(包括清理所有垃圾)，所有场内自己的材料转运;严格按照图纸和甲方的交底施工;楼内周转料具要及时清理，不允许在楼内出现闲置周转料具及材料，施工完毕后应清理干净，按照甲方要求堆放在甲方指定位置，并码放整齐。现场联络通信用品由乙方自己购买，铁线，铁钉，电锯，电线等工具及辅材全部由乙方自己购买(甲方代买，在工程款内扣除)。
二、工期要求：按照公司进度要求施工，乙方必须组织相应的人员进行施工，该加班得安排加班，乙方若因人员不够耽误工期，甲方有权追责乙方，按公司的奖罚制度进行处罚，并赔偿甲方的相应损失。
三、质量标准：质量应按轴线砌筑达到橫平竖直。保证偏差值和外观质量在国家建筑验收规范内。
四、安全质量责任：乙方必须严格执行厦门市建设安全文明管理的规定、质量处罚的规定，登达项目部的书面交底材料及总包方的现场管理条款，《安全责任书》、《施工现场十不准》和《劳动安全十条纪律》，按公司制定的技术质量规范及管理措施施工，承担因自身违章作业造成的一切损失。
五、文明施工。
1、乙方必须按照文明施工的要求进行施工，做到工完料尽场清。属于自己范围内的而没有清理，由甲方清理所发生的费用由乙方负责，并从乙方的当月进度款中扣除。
2、乙方劳务人员应90%持证上岗，，登记所有人员个人信息报公司接受三级教育等。经常教育工人不得在工地赌博、斗殴等违法活动，因此造成任何损失概由乙方承担。情节严重者移送公安机关。
六、甲方职责。
1、对乙方施工的技术、质量、安全、进度和现场管理，随时进行检查、监督、指导。
2、对乙方在施工中出现的技术、质量问题和安全隐患，随时发出整改指令和整改措施，要求乙方限期完成。
七、乙方职责。
1、按质量要求和进度全面完成承包范围内的工作任务，如延误工期，乙方需承担总包方对甲方的全部处罚。因质量、工程进度达不到标准，造成中途退场，或乙方自己不做，要求退场，按其完成工程量的50%给予结算(有质量问题、材料浪费，由乙方赔偿甲方的损失)。
2、乙方组织选用管理人员、关键岗位技术人员及调配本工种劳务人员;严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织工作，确保工程质量达到国家建筑设计标准;科学安排作业计划，投入足够的人力物力保证完成工期;对甲方的指令应立即执行，如因乙方行动迟缓给甲方造成的影响或损失，乙方承担全部责任;在甲方指令要求的时间内乙方未予以执行，甲方可安排他人完成，所发生的费用从乙方价款中扣除。乙方承担由乙方原因造成的质量修改、二次返工、二次搬运、甲供材料浪费、工期拖延造成的损失及罚款。因乙方原因造成质量达不到工程标准的返工，乙方负责施工直至优良，(如乙方因为人员不够而耽误工期，甲方出工帮助乙方完成工作的，每一个工日扣除乙方400.00元;因乙方原因导致没有达到合同质量要求时，所发生的费用由乙方承担，并承担总包方对乙方浪费材料给予甲方的处罚，同时接受甲方对乙方的质量、安全和浪费材料的处罚。
3、如有涨模，爆模等质量问题，由乙方自己凿打，并清理砼渣，乙方若无按时凿打清理，影响下道工序的正常施工，甲方有权安排人员进行凿打清理，每个工天扣除乙方400元。
4、乙方如果不服从管理，质量、工期达不到要求，甲方有权要求乙方退场，一切损失由乙方负责。并按其完成工程量的50%给予结算退场，乙方不得有任何异议。
5、班组代班长每天必须在施工现场，随时听从公司管理人员的安排。
八、承包价格：汉景大酒店地下室2层，裙楼上部5层，主楼上部16层所有模板二次结构的综合单价为包给乙方，一次性包干、包定不作调整。
九、结算及付款。
1、乙方凭甲方发出的施工任务通知书，由项目经理、技术员、质检员、安全员四人共同签字认可的实际完成工作量作为结算付款依据。
2、付款按每月进度支付已完成工程量的80%，所有模板二次结构做完，材料清理至指定地点，付至其整天完成量的95%，其余的5%待所有砌体，粉刷完成后付清，(具体的拨款时间按公司项目部的拨款期为准)。
3、乙方领取劳务费时，应按本工种的劳务人员制作工资表，由本人签名并按手印，由工班长作出书面承诺领取发放。若甲方发现乙方工资发放不及时、不真实造成不良后果均由乙方负责，并且甲方有权在下次发放工资时直接发放给工人。
十、因总包方暂时无力支付劳务费或结算有争议时，由甲方出面协调处理，未获结果前，乙方不得采取任何过激行为，因此造成的法律责任由乙方承担。因乙方原因给甲方企业形象、信誉造成损失的，甲方有权作出处罚。
十一·安全生产，按公司要求，高龄人员不得录用。否者乙方将承担其所有的安全事故责任。乙方人员在施工过程中，不按规范操作，违规作业，或不听甲方及公司管理人员的劝阻等造成的安全事故均由乙方自己承担。有轻微工伤事故或不达到工伤伤残等级鉴定的安全事故均由乙方自己承担。若发生重大安全事故，乙方须第一时间上报甲方及公司;并按安全生产责任制进行分摊。
十二、本合同一式二份，公甲方和乙方各执一份，双方签字生效，若一方反悔或失误给另一方造成损失时由责任方承担。
甲方：
乙方：(附身份证复印件)。
二次结构施工合同
双方在平等、自愿的基础上经协商，甲方决定将承包的汉景大酒店地下室2层，裙楼上部5层、主楼上部16层，木工二次结构工程的所有构造柱，门窗过梁，上翻梁，压顶，板带，风井盖，栏板及新增，变更等模板工程的施工任务分配给乙方施工，为明确各自的权利义务达成以下合同条款：
一、承包范围：图纸分工内的所有关于二次结构工种的工作、(包括清理所有垃圾)，所有场内自己的材料转运;严格按照图纸和甲方的交底施工;楼内周转料具要及时清理，不允许在楼内出现闲置周转料具及材料，施工完毕后应清理干净，按照甲方要求堆放在甲方指定位置，并码放整齐。现场联络通信用品由乙方自己购买，铁线，铁钉，电锯，电线等工具及辅材全部由乙方自己购买(甲方代买，在工程款内扣除)。
二、工期要求：按照公司进度要求施工，乙方必须组织相应的人员进行施工，该加班得安排加班，乙方若因人员不够耽误工期，甲方有权追责乙方，按公司的奖罚制度进行处罚，并赔偿甲方的相应损失。
三、质量标准：质量应按轴线砌筑达到橫平竖直。保证偏差值和外观质量在国家建筑验收规范内。
四、安全质量责任：乙方必须严格执行厦门市建设安全文明管理的规定、质量处罚的规定，登达项目部的书面交底材料及总包方的现场管理条款，《安全责任书》、《施工现场十不准》和《劳动安全十条纪律》，按公司制定的技术质量规范及管理措施施工，承担因自身违章作业造成的一切损失。
五、文明施工
1、乙方必须按照文明施工的要求进行施工，做到工完料尽场清。属于自己范围内的而没有清理，由甲方清理所发生的费用由乙方负责，并从乙方的当月进度款中扣除。
2、乙方劳务人员应90%持证上岗，，登记所有人员个人信息报公司接受三级教育等。经常教育工人不得在工地赌博、斗殴等违法活动，因此造成任何损失概由乙方承担。情节严重者移送公安机关。
六、甲方职责
1、对乙方施工的技术、质量、安全、进度和现场管理，随时进行检查、监督、指导。
2、对乙方在施工中出现的技术、质量问题和安全隐患，随时发出整改指令和整改措施，要求乙方限期完成。
七、乙方职责
1、按质量要求和进度全面完成承包范围内的工作任务，如延误工期，乙方需承担总包方对甲方的全部处罚。因质量、工程进度达不到标准，造成中途退场，或乙方自己不做，要求退场，按其完成工程量的50%给予结算(有质量问题、材料浪费，由乙方赔偿甲方的损失)。
2、乙方组织选用管理人员、关键岗位技术人员及调配本工种劳务人员;严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织工作，确保工程质量达到国家建筑设计标准;科学安排作业计划，投入足够的人力物力保证完成工期;对甲方的指令应立即执行，如因乙方行动迟缓给甲方造成的影响或损失，乙方承担全部责任;在甲方指令要求的时间内乙方未予以执行，甲方可安排他人完成，所发生的费用从乙方价款中扣除。乙方承担由乙方原因造成的质量修改、二次返工、二次搬运、甲供材料浪费、工期拖延造成的损失及罚款。因乙方原因造成质量达不到工程标准的返工，乙方负责施工直至优良，(如乙方因为人员不够而耽误工期，甲方出工帮助乙方完成工作的，每一个工日扣除乙方400.00元;因乙方原因导致没有达到合同质量要求时，所发生的费用由乙方承担，并承担总包方对乙方浪费材料给予甲方的处罚，同时接受甲方对乙方的质量、安全和浪费材料的处罚。
3、如有涨模，爆模等质量问题，由乙方自己凿打，并清理砼渣，乙方若无按时凿打清理，影响下道工序的正常施工，甲方有权安排人员进行凿打清理，每个工天扣除乙方400元。
4、乙方如果不服从管理，质量、工期达不到要求，甲方有权要求乙方退场，一切损失由乙方负责。并按其完成工程量的50%给予结算退场，乙方不得有任何异议。
5、班组代班长每天必须在施工现场，随时听从公司管理人员的安排。
八、承包价格：汉景大酒店地下室2层，裙楼上部5层，主楼上部16层所有模板二次结构的综合单价为包给乙方，一次性包干、包定不作调整。
九、结算及付款
1、乙方凭甲方发出的施工任务通知书，由项目经理、技术员、质检员、安全员四人共同签字认可的实际完成工作量作为结算付款依据。
2、付款按每月进度支付已完成工程量的80%，所有模板二次结构做完，材料清理至指定地点，付至其整天完成量的95%，其余的5%待所有砌体，粉刷完成后付清，(具体的拨款时间按公司项目部的拨款期为准)
3、乙方领取劳务费时，应按本工种的劳务人员制作工资表，由本人签名并按手印，由工班长作出书面承诺领取发放。若甲方发现乙方工资发放不及时、不真实造成不良后果均由乙方负责，并且甲方有权在下次发放工资时直接发放给工人。
十、因总包方暂时无力支付劳务费或结算有争议时，由甲方出面协调处理，未获结果前，乙方不得采取任何过激行为，因此造成的法律责任由乙方承担。因乙方原因给甲方企业形象、信誉造成损失的，甲方有权作出处罚。
十一、安全生产，按公司要求，高龄人员不得录用。否者乙方将承担其所有的安全事故责任。乙方人员在施工过程中，不按规范操作，违规作业，或不听甲方及公司管理人员的劝阻等造成的安全事故均由乙方自己承担。有轻微工伤事故或不达到工伤伤残等级鉴定的安全事故均由乙方自己承担。若发生重大安全事故，乙方须第一时间上报甲方及公司;并按安全生产责任制进行分摊。
十二、本合同一式二份，公甲方和乙方各执一份，双方签字生效，若一方反悔或失误给另一方造成损失时由责任方承担。
甲方：______________
乙方：______________(附身份证复印件)
_____年_____月_____日
二次结构施工合同
甲方：
乙方：
为明确双方权利和义务关系和方便工程顺利进行，本着平等、自愿、诚实守信的原则，经双方协商一致，自愿签订本合同。
一、承包项目
包括放线、砌砖、支筋、钢筋的下料与绑扎、二次浇筑、施工技术人员、堵所有二次结构工程施工洞口、养护、二次结构剔凿、清理、抹灰包括内外抹灰、楼梯、地面、胶灰顶、喷浆、贴网、台阶、散水、砌砖抹灰、地下室地面、房顶及室外工程所有人工和机械。按图施到交工为止。
二、甲方义务：
甲方向乙方提供工作场地水电三通及住宿、原材料。物料机、搅拌机(维修乙方自理)。按本合同约定向乙方支付劳动报酬工程款。
三、乙方义务：
乙方自备在施工当中的各种机械、用具和小五金。生活自理，在施工过程中因乙方自身责任造成的质量、进度、安全等罚款，由乙方承担。
四、工程结算：
按图纸结算，总平方为______，每平方______元，总工程款为______元。有增加或减少的按实际工程量结算(具体参照大包方核报平方面积结算)。
付款方式：砌砖完工，付总工程款的，抹灰完工甲方验收后付总工程款______，二次结构完工验收以后付工程款______，剩余______在工程验收交工后一次性付清。
五、工期要求：
根据甲方要求和结合实际工期为天，乙方进场当天算数。乙方如有计划不周，组织不力、技术力量不足，造成工期延误，使甲方受到不必要的损失，甲方保留索赔的权利，若达不到进度要求，每超一天罚款1000元，同时，甲方有权安排其他班组进常因甲方提供材料延误工期的，由甲方负责，造成乙方误工、窝工、返工的，相关费用和损失由甲方承担。
六、质量要求：
严格按图施工，必须达到规范要求及甲方合同约定验收标准。
七、安全：
在施工期间，必须加强队伍管理教育，所有人员必须遵守甲方的规章制度和管理条例，不准打架斗殴，如有发现，每次罚款1000元。在施工期间，如有违章操作工伤自负，甲方不承担任何责任。
八：其它：
乙方自已材料自行保管，其中费用包括在承包单价中。在施工期间不得无故停工、罢工和价格争议，若有发现，甲方有权拒绝支付工程款。合同内所标明的施工项目，如果乙方没干，甲方将按市场价扣除，如果增加项目，甲方应向乙方增加该项目的人工费。
九、违约处理
乙方自与甲方签订协议当天，应交质量保证金、安全保证金、进度保证金共计______万元，待工程结束退还乙方。在施工期间如发生因乙方自身责任造成罚款损失的，本合同由乙方承担。甲方不及时核定工程量、验收完工工程的，或不按约定及时支付工程款的，应按本合同工程款总额的20%向乙方承担违约责任。
十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效，账目结算履行完毕后本协议自行失效。
甲方：
乙方：
______年____月____日
二次结构承包合同_二次结构承包合同
2、模板支设要求：
1)模板采用木胶合板。支设构造柱严禁剔凿墙洞的方法支模，必要时采用电钻钻孔的方法，保证模板位置准确，刚度、强度、稳定性满足施工要求;构造柱支设前应清净柱内的砂浆和杂物，在经报验监理验收合格后方可进行下道工序。转交柱模板应粘贴双面胶条，模板拼缝严密不漏浆。
2)构造柱在顶部合适位置应留设砼浇筑孔。
3、钢筋制作与安装：
1)hpb235级钢筋端部必须做180度弯钩，箍筋收口做135度弯折，平直段不小于10d。
2)构造柱的绑扎：纵向钢筋采用搭接绑扎，搭接长度应符合要求，箍筋在上下搭接范围内@100，中间@200，绑扎前用扳手校正插筋的位置，骨架应绑扎美观到位尺寸正确。
3)钢筋分段或分层绑扎完毕自检合格后，及时通知项目部(监理单位)进行隐蔽验收。
4、砼浇筑要求：
1)砼浇筑与运输：砼采用现场搅拌。必须按施工配合比对原材料进行过磅计量，严格控制砼用水量，砼应随拌随用，及时运输到浇筑地浇筑，如发生离析现象应重新二次搅拌。
2)卫生间防水带、窗台压顶砼浇筑先浇水湿润底部结构，可不用机械振捣，但必须人工振捣密实，控制好顶部标高，窗台压顶必须进行二次收面，防止失水过快使砼产生裂缝。
3)构造柱浇筑前先浇水湿润砌块马牙槎，在gz底部放50mm同砼配合比的水泥砂浆，分层振捣密实，如无法采用振捣棒振捣时应采取措施和配合外部振捣的方法，确保砼振捣密实，浇到顶部时采用喇叭口使顶部砼浇筑严密，砼终凝后及时把喇叭口的砼剔除。
4)砼在浇筑后的12小时应对砼进行浇水养护，每天至少三次，养护时间不少于7天。
四、工程工期：
自进场施工开始1个月完工，每超一天，罚款1000元，累计计算。因发包方原因工期顺延。
五、工程质量：
河南省结构中州杯工程。
乙方应严格按照建设部、新乡市质检部门的要求，根据图纸设计和规范规定的质量标准和实施细则，还要接受监督人员的监督。如发现不接受监督和批评的量情节轻重甲方予以处罚。
六、承包方式及单价：
1、承包范围的内容，包质量包工期，包安全生产和文明施工。
2、承包单价按建筑元/平方米。
七、甲方工作。
1、在乙方施工前向乙方提供图纸一份及专项技术交底一份。
2、负责协调业主方、监理及主管部门的工作。
3、负责按本。
合同。
工作内容约定足额向乙方支付工资款。
4、提供民工住房、伙房，生活用水免费，提供民工用床。
5、提供施工所需的建筑材料、周转材料，钢筋加工机械、水电、电缆，墙体植筋。
八、乙方工作：
1、服从甲方管理，严格按图纸、施工规范、技术交底及业主要求的有关标准完成承包内容。
2、乙方严格遵守机械操作规程规定，乙方根据主管部门要求持证上岗，严禁违章作业，乙方从事特殊岗位的工作人员必须持证上岗(如电焊工、架子工、吊装工、机械工等)，禁止无证人员上岗，否则予以处罚。乙方负责安全生产、文明施工、劳保用品的发放，如发生工伤事故，法律、民事、经济责任由乙方全部承担，甲方协助处理。
3、乙方根据甲方对工期、质量、安全、文明施工的总体要求组织劳力，确保工程需要，施工队负责人必须在施工现场，不准离岗。
4、乙方保证农忙期间及节假日施工劳力的要求，保证连续施工，因劳力缺少而影响进度的将予以处罚。
5、乙方所完成的每一道工序必须经甲方、监理验收后方能进行下道工序的施工，如达不到验收要求，必须无条件返工，返工损失由乙方自理。
6、乙方必须配备专职技术人员放线。
7、保证服从业主和甲方的综合协调安排，全力配合其他承包单位的工作，不发生闹事及打架斗殴现场，先动手者罚款20xx元，若还手则罚500元，若因乙方人员恣意闹事造成人员伤亡及甲方机械设备的损坏，如果公安司法部门介入处理，发生罚金等，全部责任和费用由乙方自行承担，并负责赔偿甲方因处理此事件而造成的停工损失。
8、乙方必须把安全施工放在第一位，要求上班前几分钟时间把安全意识利害讲给每一个人听，并与每一位工人做好书面安全技术交底，负责安全的人员必须严格检查每个环节，做到万无一失。高处作业必须佩戴安全带并正确使用，发现安全隐患必须以人为第一安全要素，采取措施确保人身安全后方可继续施工一旦出现大小安全事故均由乙方自理，甲方不予承担。
9、乙方应保证工程连续施工(不，可抗力因素除外)，在没有甲方同意的情况下不准擅自停工，否则视为违约，并承担由此停工造成的经济损失。
10、乙方必须服从现场管理人员安排和指挥，管理人员或建设监理单位提出的质量安全整改必须认真落实整改，如不能按要求整改到位，造成安全隐患和质量偏差的，一处罚款200-1000元，并承担对缺陷处理的一切费用。
九、付款方式：
十层工程量完成支付所完成工作量的80%;所有工作完成，所有周转材料下楼堆放整齐，楼层清扫干净后，一次性付至已完工程价款的95%，余款在主体经监理、业主、设计、施工单位验收合格后，对涨模砼、砌体等缺陷处理完毕后一个月内付清。每次付款乙方需提交一份工人亲自签字的工资领取单，否则承包款暂时不予支付。
十、工程结算办法：
以图纸实际面积结算(阳台按一半面积计算，屋面飘板的女儿墙及造型按实际施工量按市场价结算)。
十一、其他。
乙方应负责在装修前无条件对二次结构涨模的混凝土予以剔除，对有影响装修的墙体缺陷进行处理，费用自理，如乙方不能及时安排人员完成以上任务，甲方有权另行安排劳务人员，其费用加倍从劳务费中扣除。
十二、本合同已经签订，即具有法律约束力，甲乙双方必须认真履行。未尽事宜，双方随时协商解决。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自签字后生效，工完帐清失效。
甲方：乙方：
甲方:。
乙方:。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况双方就工程二次结构施工劳务承包事宜协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称:。
2、工程地点:。
3、工程结构:剪力墙结构。
4、建筑面积：
5、承包方式：包人工、包机械、包耗材、包安全、包质量、包工期。
二、劳务承包范围：
二次结构工程，除主体结构外所有的施工工序包括砌体、砼二次构件、室内外粉刷、天棚批涂、楼地面工程、屋面工程(除卷材防水)中所有分项工程的施工;室外散水、门厅、台阶、坡道等零星工程;变形缝的制作安装;物料机的搭设、防护及拆除，文明施工;具体承包范围包括并不限于以下工作内容：
(1)砌体的砌筑，预留的植筋，材料的多次搬运等;。
(2)室内外粉刷，包括线条、阴阳角、护角及零星抹灰等工序;。
(4)楼地面的砂浆找平及细石砼找平等，楼梯踏步及平台的找平，底部抹灰及批顶等;。
(5)天棚批顶、抹灰等;。
(7)室外工程：散水、坡道、台阶及台阶铺设花岗岩等;。
(8)变形缝的制作安装;。
(9)物料机的搭设、防护及拆除，文明施工;。
(10)材料的多次运输等，砌体、粉刷及找平砂浆的搅拌、运输等;。
(11)预留洞口、架眼的封堵;。
(12)简易架、施工操作的搭设及拆除;。
(13)样板间制作，符合业主、监理及甲方要求后方能大面积施工;。
(14)建筑垃圾运至甲方指定地点，楼层清理达到竣工验收标准。
共
3
页，当前第。
2
页
1
2
3