合同协议应该明确约定双方的权利和义务,以及违约责任和争议解决方式,确保双方在合作过程中的权益得到保护。以下是小编为大家收集的合同协议范本,供大家参考和借鉴。
二次结构承包合同
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规规定,本着公平、公正、平等互利、诚实守信的原则,经甲乙双方协商一致签订本合同。
一、工程概况。
4、承包方式。
甲方提供合格的材料及施工机具,乙方负责提供工程所需的合格工人。
5、承包单价。
地库钢筋下料____________元/吨,5#主楼钢筋下料_______元/m2。
二、质量要求。
乙方必须严格把好质量关,保证一次验收合格,因施工质量不合格造成返工的,材料及人工费全部由乙方承担。
三、双方的责任与义务。
1、乙方工人进场后,甲方负责安排食宿,每月付给乙方工人生活费____________元/人。
2、乙方必须听从甲方管理,保质保量完成甲方下达的施工任务,现场必须做到文明施工,成品码放整齐,原材料进场卸车、废料二次接头利用。按时完成甲方下达的施工进度计划。
3、乙方必须遵守劳动纪律,严格按照施工规范施工,必须为每位工人缴纳人身意外伤害保险。施工中发生的一切安全事故,费用均由乙方负责。
4、施工中由于甲方原因造成工程停工或不能正常工作,超过5天以上的,甲方付给乙方工人每天____________元/人的生活补助费。
四、结算支付方式。
地库砼浇筑完成一周后,甲方付清乙方的人工承包费;主楼甲方每月付给乙方工人____________元的生活费,等工程完工后支付到工程款的____________%.待主体结构封顶验收合格两周后,甲方付清乙方剩余____________%的工程款。
五、违约责任。
施工中任意一方违反此合同,必须承担总工程款____________%的违约金。
六、本合同一式二份,甲乙双方各持一份,双方签字后即生效。待工程完工款项结清后自动失效。
建筑二次结构合同
按国家现行建筑面积计算规则计算的建筑面积元/每平方。
五、质量、安全的制约责任。
1、工程质量标准,必须达到合格产品(以质检部门评定的等级标准),如达不到质量要求,则扣除乙方承包总价款的20%。
2、乙方上架前应自检内外脚手架是否安全,在确保安全并防护符合要求后方可上架作业。作业架必须保证安全,保证自身安全以及他人人身安全。如果违章作业,给自己或他人造成的一切后果均由乙方全部承担。
3、乙方组织施工过程中,必须严格按照施工规范、安全操作规程施工,遵守甲方制定的各项现场规章制度;严禁打架斗殴,酗酒滋事,否则后果自负并承担因此造成全部责任的损失和公司罚款。
4、安全生产,文明施工,做到工完料清,不得有破坏浪费和偷盗行为,如发现,按实情实价处双倍或十倍罚款,在生产过程中,主管部门因乙方承包范围内的安全文明未达标或造成罚款,均由乙方承担。
六、甲方的责任和义务。
1、甲方负责主轴线控制线,标高基点的提供,技术交底。
2、甲方负责向乙方下达施工生产,作业计划,检查和监督乙方的施工进度和施工质量。
3、甲方负责向公司协商按结款点向乙方发放工程款。
七、乙方的责任。
1、乙方人员进场必须经过施工安全教育,遵纪守法,遵守公司的各项管理制度。
2、乙方代表及工程专业负责人必须在现场跟班作业,离工地时应向甲方负责人请假,并另行安排人员负责工作。
3、乙方应根据甲方的工期,质量,安全文明施工方面的总体要求,组织劳动力,确保工程的需要,乙方对自身进场人员作出调动时,需经甲方同意,否则造成的影响和损失由乙方自负,必要时甲方可责令乙方退场。
4、乙方应服从甲方现场管理人员的管理,听从指挥,严格遵守现场各项管理制度,按照甲方提供的施工图纸和技术交底施工。
5、乙方每完成一道施工工序需经甲方验收后方可进行下一道工序的工作,如验收达不到质量要求的,应无条件返工,返工损失由乙方自己承担,并赔偿材料损失费用,同时处200—500的罚款,直接损失在一万元以上的,乙方在接到甲方通知后无条件自行退场。
6、乙方负责施工过程中的“三宝”“四口”“五临边”的防护工作和半成品和成品的保护工作,因保护不善而损坏的照价赔偿和无条件返修。
7、乙方应设有专职安全员,对乙方人员进行日常安全教育和检查,确保安全生产,乙方因不听指挥违章作业、野蛮施工而造成的安全事故的,由乙方承担事故责任,甲方视情节处以500—3000元的罚款。
8、乙方自配质量检查员,安全员和其他管理人员,除此乙方还要配备维护电工一名,施工中甲方讲配电盘送至楼层内施工所需要的机械接线,维护由乙方负责,乙方所配人员的工资报酬由乙方自行支付。
9、未经甲方同意,乙方擅自拆改甲方原建筑或设施或损坏原施工单位的工作成果,由此发生的损失和事故由乙方负责并承担连带责任。
10、乙方自配机械维修人员,负责机械维修、保养,工资由乙方支付。
八、结算与付款。
付款基本上随大合同执行,砌墙至地上六层完十天内付完成工作量的80%,全部完工付总款的80%,余额待粉刷完一个月内无质量问题全部结清。
九、违反本合同的责任。
1、本合同一经签定具有法律效力,甲乙双方必须严格履行,任何一方违反本合同约定给对方造成的损失的,应当根据损失大小给予赔偿。
2、甲乙双方因履行合同发生争议,双方应首先协商解决,协商不成时,由甲方所在地人民法院解决。
十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同自双方签字之日生效,自双方工程款结清及保修完毕后自动终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
(以下简称甲方)。
(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及行业法律法规,遵照平等自愿的原则,双方应建筑工程劳务施工事项协商一致订立合同。
一、工程概况。
二、承包方:包人工、包文明施工。
1、承包内容:屋面工程、室内楼梯、台阶、砼现场搅拌、预留洞口的预留、架眼封堵、室内卫生间及厨房间、消防预留、通风井等等预留洞的封堵,施工图中所有与砌体相关内容等所有工序均含承包范围之内(包括后期图纸变更内容)。
三、甲方职责:
1、工具:甲方无偿提供施工电梯、电源、水源及砖、砂、石子、水泥、钢筋、楼板、扒钩及工人生活用水电、宿舍。
2、甲方提供主轴线、标高、技术交底,乙方配合测量员进行了砌体放线、复线、待轴线复核后方能施工。
3、甲方提供楼上二级配电盘,配电盘以下所有施工机具由乙方处理,向乙方进行技术交底、安全交底,升降机以外的材料运输道路由甲方自行搭拆,女儿墙上的预留翻水槽和外架连墙体的钢筋洞口预留,直到二次结构的验收配合到合格。
四、乙方职责:
1、乙方应服从甲方统一指挥和工作部署,按甲方现场管理人员指令施工,现场委派不少于三个管理人员,严格按照甲方要求组织施工,建立健全质量控制制度,每道工序施工前应将该道工序施工计划,质量控制要求上报甲方,对该工程施工进行系统的科学管理,其施工质量必须符合设计要求和国家标准、规范的要求,乙方应在施工现场自觉接受甲方监督及工程质量验收,如验收不合格,造成返工,其返工所需一切费用由乙方承担。
2、乙方自备施工所需的各种机具(二次结构搅拌机、砂浆机设备、铁丝、铁钉、斗车、铁锹、合金尺杆、砖、刀子和施工相关的劳保用品、所有小型电动工具及电线等)。
4、如果乙方在放线,如果发现有柱子,大方墙歪斜,地面超高的遗留问题,由甲方自行处理,其中不含窗口和其他项目。
五、结算和付款方式:
付款:割、加气块、粉泥土、上水确定完成验收合格后付完成工程量的70%,地坪清理完整,全部验收合格后付85%,经业主、甲方、监理验收交工后付至工程款的100%。
备注:遇到农忙时付完成工作量的70%。
六、双方职责:
施工现场和楼层内属于乙方生产、生活区域内的洞口、临连应做好安全防护和文明施工必须有专人负责,每天保证施工现场清洁,做到工完场清料净,施工现场的各种检查、评比、整理现场用工均已包括在合同单价内。工人生活费由甲方垫付每人每月一千元。在施工过程中如甲方材料不足,或其他原因,造成乙方3天以上停工,工期相应延长并给予乙方一定的生活费补贴(注:政府原因除外),如中途乙方人员不足或组织不当造成返工、工期拖延、重大罚款等,甲方有权责令乙方退场,材料费由乙方负责,并清除现场。由乙方原因,监理和业主罚款由乙方承担。
七、施工进度和质量、安全保证:
1、乙方必须按甲方制定的周、月、季、年施工计划组织施工,确保工程进度:按国家现行施工及验收规范(gb50204-)和其它相关规程规范进行验收,质量评定必须达到现行合格标准,合同工期年月日至年月日完成,乙方保证工期,必须保证施工人员不低于60人,每少1人罚款100元/天,达不到约定条件的,乙方负责修理、返工,所造成的人工,所用工乙方承担。(备注:工期根据甲方要求决定)。
2、乙方施工人员进入现场必须由该班组长统一向甲方交付每个人的身份证复印件,以便管理;严禁使用童工和老弱病残,严禁带小孩及无关家属进入施工现场;如发现以上现象,将采取先通知后退场处理,不听从甲方安全员指挥、野蛮施工或个人违章操作造成的一切安全事故,均由乙方处理,甲方不承担赔偿责任。
3、工程承包项目a地块1-4号楼加气块、钢筋、混凝土(加气块成品墙为160元/立方,粉泥土所有二次结构每立方650元成品价)。
八、其它:
1、在施工过程中,乙方施工人员不得辱骂、殴打甲方管理人员,现场工人间严禁打架斗殴现象,如有发生,甲方将视情节大小对该班组罚款500-2000元,造成刑事犯罪的交当地公安机关处理。
2、合同以外的零星用工按每工日180元,由乙方安排人员,甲方另行付款;。
3、施工中若有变更现象,乙方可以向甲方协商变更的单价,但不可以不做;(合同后附劳务费报价单,由甲方签字确认,并按本报价执行;)。
4、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效,工程款结清后自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
二次结构承包合同_二次结构承包合同
甲方:。
乙方:。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况双方就工程二次结构施工劳务承包事宜协商达成一致,订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称:。
2、工程地点:。
3、工程结构:剪力墙结构。
4、建筑面积:
5、承包方式:包人工、包机械、包耗材、包安全、包质量、包工期。
二、劳务承包范围:
二次结构工程,除主体结构外所有的施工工序包括砌体、砼二次构件、室内外粉刷、天棚批涂、楼地面工程、屋面工程(除卷材防水)中所有分项工程的施工;室外散水、门厅、台阶、坡道等零星工程;变形缝的制作安装;物料机的搭设、防护及拆除,文明施工;具体承包范围包括并不限于以下工作内容:
(1)砌体的砌筑,预留的植筋,材料的多次搬运等;。
(2)室内外粉刷,包括线条、阴阳角、护角及零星抹灰等工序;。
(4)楼地面的砂浆找平及细石砼找平等,楼梯踏步及平台的找平,底部抹灰及批顶等;。
(5)天棚批顶、抹灰等;。
(7)室外工程:散水、坡道、台阶及台阶铺设花岗岩等;。
(8)变形缝的制作安装;。
(9)物料机的搭设、防护及拆除,文明施工;。
(10)材料的多次运输等,砌体、粉刷及找平砂浆的搅拌、运输等;。
(11)预留洞口、架眼的封堵;。
(12)简易架、施工操作的搭设及拆除;。
(13)样板间制作,符合业主、监理及甲方要求后方能大面积施工;。
(14)建筑垃圾运至甲方指定地点,楼层清理达到竣工验收标准。
三、质量要求及工程验收:
1、工程质量按照国家现行有关施工及验收规范达到合格标准;。
2、乙方应严格施工图纸及甲方提出的施工要求依据建筑规范进行施工,因乙方原因造成的返工或整改引起的费用、损失及后果由乙方承担。
3、乙方在施工时,必须认真执行施工质量规范及相关图集,符合规范要求。如因乙方施工原因造成监理、业主及质监站等部分验收不合格,除由乙方负责修复外,甲方视情节轻重每次向乙方处罚500-5000元;影响甲方工程质量创优评验的,由乙方向甲方承担由此而造成的所有损失。
4、乙方所承包的施工内容向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见即时整改;如拒绝或拖延整改,甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣,且屡警无效而无法履行合同的,甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的全部损失。
5、乙方在施工期间应妥善保管、维修和正确使用甲方提供的所有施工机具,履行施工前检查、使用中爱护、完工后清理,工闲时保养制度。因乙方使用不当、保养不善造成机具带病操作而提前损坏或报废的,由乙方承担赔偿责任。
四、工期要求:。
1、工期必须达到甲方的工期要求,乙方应按照甲方项目部每个工期控制点和总工期进行施工(与各个班组签订工期任务书作为本合同的附件)。如不能按照甲方控制的节点施工,给甲方带来的罚款及产生的后果均由乙方承担。
2、施工班组,在法定节假日、农忙季节必须保证正常连续施工,否则乙方承担业主及监理对甲方的一切罚款。
3、甲方、业主及监理要求夜间加班时,乙方必须服从。
五、结算与付款。
(一)结算办法。
1、工程量计算:依据建筑面积计算,建筑面积按照《建筑工程建筑面积计算规范》gb/t50353-20xx规则进行计算,其中外保温不再施工范围内不计算建筑面积。
3、若业主或甲方要求分项工程工序取消时,按下列单价以实际面积扣除工程劳务费用:
a、顶棚批顶单价元/m2。
b、屋面挂瓦单价元/m2。
c、楼地面找平单价元/m2。
4、如因乙方原因(包括但不限于:人员不足、施工难度大、技术力量薄弱、资金不到位等原因)不能完成承包范围施工内容或中途退场的按照已完工程量及相应节点单价的60%进行结算。
5、零星用工元/工日,每工日为十个小时。
6、上述承报单价为包干费用,施工中不作任何调整,不因政策变动及人工费调整而增加费用,且包含所有设计变更部分的费用,施工中的设计变更不再另行计费,若出现重大设计变更造成面积增减,据实结算。
(二)付款办法:
六、材料、设备、设施的供应与使用。
1、甲方提供的材料设备设施如下:
(1)提供钢筋、砌块、小砖、水泥、砂、石子、模板、周转材料(钢管、扣件);。
(2)塔吊、物料机等垂直运输机械;。
(3)提供施工现场临时住房,临时水电;。
2、乙方提供的材料设备设施如下:
(1)乙方施工的小型工器具、二级配电柜之后的电线电缆、照明用具、砂浆搅拌机、混凝土搅拌机、喷浆设备、电钻、扳手、铁锤、手推车、铁锨、水管、测量仪器、靠尺、木搓、抹子、瓦刀、锤子、小型机械(震动电机、震动棒)等以及本条第1款未提及的其它所需料具等,乙方提供劳保用品如安全帽、安全带、手套、胶鞋、雨衣等,乙方应保证上述防护用品应当为正规厂家的合格产品。
(2)乙方购买除甲方供应的主材外的所有材料,包括但不限于:钢丝网、扎丝、圆钉、水泥钉、胶带、植筋胶、焊条、砂片、砂布等。
3、双方对材料、设备的供应和使用应遵循以下要求:
(2)乙方在施工中应按甲方有关规定对成品、半成品进行保护,若因乙方过错发生损坏、丢失的应折价赔偿。
(3)乙方负责在材料到场后,按甲方的要求在指定的场地内进行装卸车,若乙方接到甲方通知进行材料装卸车,乙方未及时派人,甲方有权另行派工人,发生的费用由乙方负责人在派工单上签字,若乙方负责人拒绝签字,项目部在派工单上注明乙方拒签,发生的费用按照双倍扣除,应扣除的费用甲方付乙方进度款时由财务直接扣除。
七、双方责任。
(一)甲方责任:。
1、负责开工前使施工场地具备施工条件;。
3、协调乙方与其他施工队的关系;。
4、按约定拨付乙方工程劳务费用,及时办理工程结算。
(二)乙方责任:。
1、乙方应按照国家施工规范和甲方要求进行施工;。
2、乙方在施工过程中应当遵守甲方的各种现场施工管理规章制度;。
5、乙方人员进场后,必须按照项目部要求提供个人身份证复印件及照片三张,进行登记造册,办理工人工资卡,以确保工人工资发放到每个工人手中。
6、甲方付款之前,乙方须将签字后的工人工资单汇总好,交项目部签字,甲方监督发放。
7、甲方提供五零线及主轴线,乙方负责现场的测量放线。
8、临时停水、停电及雨天以及不可抗力、乙方自身原因造成的停工整改,或有特殊原因有预先通知的停工,不增加任何费用。
九、安全文明施工要求。
(1)甲乙双方必须自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》,以及有关的各项规范,自觉遵守当地政府、有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及各项规定,切实保障施工人员的安全与健康。
(2)甲乙双方都应有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职、兼职的安全员,应有各工种的安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度,安全教育制度等。
(3)如因乙方班组操作不当及管理方面的原因,造成安全事故,均由乙方负责;材料损失、返工、社会治安处罚的,由乙方承担。
(4)领导检查现场时,乙方配合项目部整理现场,做好安全文明工作。
十、履约保证金。
甲方双方签订合同当日乙方向甲方缴纳履约保证金元,工人进场一个月后,且满足施工需要,无息返还。
十一、合同的变更、终止与解除。
1、本协议签订后,任何一方均无权单方面作出变更,经双方协商一致同意的情况下,双方可以签订书面补充协议变更本协议。
2、本协议生效后,无法定或约定事由出现,任何一方均无权解除或终止本协议的履行;当出现下列情况之一者,除(1)外受不利影响的一方可以提出解除本协议或终止本协议的履行。
(1)双方协商一致解除或终止本协议履行的;。
(2)按本协议约定解除或终止本协议履行的;。
(4)该项目被行政、司法机关要求无期限停工或拆除或没收或查封或取缔的;。
(5)依法或依照约定的其他情形。
十二、合同生效及其它。
1、本协议所列各标题及各条款的排列,仅系基于方便阅览而设,本协议之各条款均具有同等的法律效力。
2、本合同执行过程中如发生纠纷,双方应积极协商解决。协商不成,任何方有权向人民法院起诉。
3、合同附件一、附件二作为本合同的组成部分,本合同一式二份,甲乙双方各执一份,效力相同。
甲方(盖章):乙方(身份证复印件附后):
负责人签字人:负责人签字人:
二次结构施工合同
发包人:(甲方)
身份证号码:
承包人:(乙方)
身份证号码:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿公平和诚信的原则,双方就本工程施工事宜协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、结构层次:地下一层,地上十七层,框剪结构
4、工程施工依据:施工图纸、答疑、会审纪要、变更等相关技术资料
二、工程范围和自备工具:
主体所有二次结构工程的施工。具体包括:施工所需的水桶、铁锹、铁丝、铁钉、扎丝、抹子、振捣机械以及施工所需的小型电动工具;门窗过梁、门洞砼块的预制与安装,卫生间防水带、窗台压顶、女儿墙压顶、屋面造型、阳台悬挑柱、现浇过梁、构造柱等砼的搅拌、运输与浇筑以及上述构件模板的制作与安装;加气块砌筑;钢筋的加工制作与绑扎(包括需搭接焊接的钢筋);配备物料提升机专职司机,持证上岗。负责搅拌机的安装与防护棚的搭设及对机械的日常维护与保养。
三、对乙方的具体要求:
必须做到活完场清料净,必须合理使用建筑和周转材料,做到节约不浪费。施工完毕后必须保证各楼层的干净整洁,垃圾下楼指定地点堆放,周转材料下楼指定地点码放整齐。必须按设计图纸、技术交底、本合同要求、规范要求进行施工,严禁盲目施工。
1、填充墙施工要求:
1)轴线定位:首先用线坠把梁与楼层控制线进行核对,如发现偏差取偏差的一半进行定位施工,保证上部梁与墙偏差不要太大;如发现轴线与梁偏差大于2cm时应及时通知技术人员,给出合理的施工方法后方可进行下步施工。
2)砂浆搅拌:严格按照配合比对原材料进行过磅计量,确保配比正确。
3)砌块运输:装卸砌块应轻拿轻放,防止砌块棱角损坏,上楼后严禁整车倾倒卸车,发现一次100元罚款。
4)砌筑:首先将墙下部位打扫干净浇水湿润,底部砌筑实心砖的高度不小于200mm。排砖要合理,上下层搭接长度不应小于15cm,砌筑时必须对砌筑面进行浇水湿润,水平灰缝为15mm,垂直灰缝为20mm,保证灰浆饱满度不小于90%,每砌筑2皮砖及时把墙两面勾缝处理,确保勾缝水平、垂直、砂浆压实压光,应随砌随时检查墙面垂直度、平整度,每层垂直度偏差不大于5mm;切割砌块应方正大小合适,顶部斜砌砖(或塞缝)的时间为墙体砌筑完毕后不小于7天,斜砌砖(或塞缝)应保证顶紧上部、砂浆密实。砌筑完的墙体及时用扫帚清扫干净。
5)锚拉筋安放:根据已植筋好的锚拉筋位置层,与锚拉筋搭接30cm后通长墙体放置,锚拉筋两端弯4cm90度弯钩,200厚墙放2根,100厚墙放1根,钢筋进入构造柱远端钢筋内侧。
6)预留预埋:积极配合水电工对管洞、线槽的预留。
7)检查、自检:每道墙砌筑完后及时检查垂直度、平整度、留洞位置、标高等情况,发现问题及时处理解决。
8)上下在同一直线上的端柱及墙,必须拉通线定位,保证上下垂直通顺。
2、模板支设要求:
1)模板采用木胶合板。支设构造柱严禁剔凿墙洞的方法支模,必要时采用电钻钻孔的方法,保证模板位置准确,刚度、强度、稳定性满足施工要求;构造柱支设前应清净柱内的砂浆和杂物,在经报验监理验收合格后方可进行下道工序。转交柱模板应粘贴双面胶条,模板拼缝严密不漏浆。
2)构造柱在顶部合适位置应留设砼浇筑孔。
3、钢筋制作与安装:
1)hpb235级钢筋端部必须做180度弯钩,箍筋收口做135度弯折,平直段不小于10d。
2)构造柱的绑扎:纵向钢筋采用搭接绑扎,搭接长度应符合要求,箍筋在上下搭接范围内@100,中间@200,绑扎前用扳手校正插筋的位置,骨架应绑扎美观到位尺寸正确。
3)钢筋分段或分层绑扎完毕自检合格后,及时通知项目部(监理单位)进行隐蔽验收。
4、砼浇筑要求:
1)砼浇筑与运输:砼采用现场搅拌。必须按施工配合比对原材料进行过磅计量,严格控制砼用水量,砼应随拌随用,及时运输到浇筑地浇筑,如发生离析现象应重新二次搅拌。
2)卫生间防水带、窗台压顶砼浇筑先浇水湿润底部结构,可不用机械振捣,但必须人工振捣密实,控制好顶部标高,窗台压顶必须进行二次收面,防止失水过快使砼产生裂缝。
3)构造柱浇筑前先浇水湿润砌块马牙槎,在gz底部放50mm同砼配合比的水泥砂浆,分层振捣密实,如无法采用振捣棒振捣时应采取措施和配合外部振捣的方法,确保砼振捣密实,浇到顶部时采用喇叭口使顶部砼浇筑严密,砼终凝后及时把喇叭口的砼剔除。
4)砼在浇筑后的12小时应对砼进行浇水养护,每天至少三次,养护时间不少于7天。
四、工程工期:
自进场施工开始1个月完工,每超一天,罚款1000元,累计计算。因发包方原因工期顺延。
五、工程质量:
河南省结构中州杯工程
乙方应严格按照建设部、新乡市质检部门的要求,根据图纸设计和规范规定的质量标准和实施细则,还要接受监督人员的监督。如发现不接受监督和批评的量情节轻重甲方予以处罚。
六、承包方式及单价:
1、承包范围的内容,包质量包工期,包安全生产和文明施工。
2、承包单价按建筑元/平方米
七、甲方工作
1、在乙方施工前向乙方提供图纸一份及专项技术交底一份。
2、负责协调业主方、监理及主管部门的工作。
3、负责按本合同工作内容约定足额向乙方支付工资款。
4、提供民工住房、伙房,生活用水免费,提供民工用床。
5、提供施工所需的建筑材料、周转材料,钢筋加工机械、水电、电缆,墙体植筋。
八、乙方工作:
1、服从甲方管理,严格按图纸、施工规范、技术交底及业主要求的有关标准完成承包内容。
2、乙方严格遵守机械操作规程规定,乙方根据主管部门要求持证上岗,严禁违章作业,乙方从事特殊岗位的工作人员必须持证上岗(如电焊工、架子工、吊装工、机械工等),禁止无证人员上岗,否则予以处罚。乙方负责安全生产、文明施工、劳保用品的发放,如发生工伤事故,法律、民事、经济责任由乙方全部承担,甲方协助处理。
3、乙方根据甲方对工期、质量、安全、文明施工的总体要求组织劳力,确保工程需要,施工队负责人必须在施工现场,不准离岗。
4、乙方保证农忙期间及节假日施工劳力的要求,保证连续施工,因劳力缺少而影响进度的将予以处罚。
5、乙方所完成的每一道工序必须经甲方、监理验收后方能进行下道工序的施工,如达不到验收要求,必须无条件返工,返工损失由乙方自理。
6、乙方必须配备专职技术人员放线。
7、保证服从业主和甲方的综合协调安排,全力配合其他承包单位的工作,不发生闹事及打架斗殴现场,先动手者罚款20xx元,若还手则罚500元,若因乙方人员恣意闹事造成人员伤亡及甲方机械设备的损坏,如果公安司法部门介入处理,发生罚金等,全部责任和费用由乙方自行承担,并负责赔偿甲方因处理此事件而造成的停工损失。
8、乙方必须把安全施工放在第一位,要求上班前几分钟时间把安全意识利害讲给每一个人听,并与每一位工人做好书面安全技术交底,负责安全的人员必须严格检查每个环节,做到万无一失。高处作业必须佩戴安全带并正确使用,发现安全隐患必须以人为第一安全要素,采取措施确保人身安全后方可继续施工一旦出现大小安全事故均由乙方自理,甲方不予承担。
9、乙方应保证工程连续施工(不,可抗力因素除外),在没有甲方同意的情况下不准擅自停工,否则视为违约,并承担由此停工造成的经济损失。
10、乙方必须服从现场管理人员安排和指挥,管理人员或建设监理单位提出的质量安全整改必须认真落实整改,如不能按要求整改到位,造成安全隐患和质量偏差的,一处罚款200—1000元,并承担对缺陷处理的一切费用。
九、付款方式:
十层工程量完成支付所完成工作量的80%;所有工作完成,所有周转材料下楼堆放整齐,楼层清扫干净后,一次性付至已完工程价款的95%,余款在主体经监理、业主、设计、施工单位验收合格后,对涨模砼、砌体等缺陷处理完毕后一个月内付清。每次付款乙方需提交一份工人亲自签字的工资领取单,否则承包款暂时不予支付。
十、工程结算办法:
以图纸实际面积结算(阳台按一半面积计算,屋面飘板的'女儿墙及造型按实际施工量按市场价结算)。
十一、其他
乙方应负责在装修前无条件对二次结构涨模的混凝土予以剔除,对有影响装修的墙体缺陷进行处理,费用自理,如乙方不能及时安排人员完成以上任务,甲方有权另行安排劳务人员,其费用加倍从劳务费中扣除。
十二、本合同已经签订,即具有法律约束力,甲乙双方必须认真履行。
未尽事宜,双方随时协商解决。本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自签字后生效,工完帐清失效。
甲方:_________
乙方:_________
______年______月______日
二次结构施工合同
甲方将承建的_____________________工程的二次结构工程承包给乙方。根据《合同法》有关条约,本着平等互利的原则,经甲、乙双方共同研究,充分协商达成以下条约。
一、主要工作范围
1、本工程施工图范围内全部二次结构工程
2、各种砖的润砖,现场二次转运、多次转运,包括各楼层装车、下车、水平、垂直运输;
3、配合其它乙方留槽留洞及其抹灰前的补槽补洞。
4、砌筑脚手架的搭设及各种材料的搬运,并按指定现场地堆码以及定额规定的工作内容。
6、所有墙体拉筋的安装。
8、工具及机械费:搅拌机、斗车、广线、掉线托、水平尺、鱼尾线灰盆、抬杠、切制打磨机械等工程所用一切工具等,均有乙方承担。
10、木工范围:支撑构造柱,圈梁,水带,过梁,空调板,飘窗,腰线及造型等所有二次结构木工支模均由乙方承担。
12、散水,屋面:按照施工图纸,甲方要求进行施工,达不到验收、返工费均由乙方承担。
13、内外粉范围:粉刷前的刷胶,贴网,等均有乙方承担,空调板,飘窗,腰线及造型内粉刷达到毛墙,地平范围:达到毛地面。
14、所有二次结构的有关事项均有乙方承担。
15、升降机由乙方操作,操作不当,由乙方维修。
二、承包方式
1、承包单价:__________元/__________m2
2、__________(以建筑面积计算,正负零以上均按此方案计算,不包括地下室)
3、砌体填充墙(包括钢筋工、木工、混凝土)
散水单价__________元/__________m2(以建筑面积)
三、价款的支付
甲方按乙方完成工程量结算、并按完成额的____________%支付。预留人工费待工程合格验收、乙方又未违反合同规定的行为、余款待竣工后3个月内付清。
四、工程质量要求
2、施工过程中不得有干转上墙、砂浆饱满度达到____________%以上;墙面垂直度要小于或等于3mm,平整度要求小于或等于5mm;钢筋方面,支拆模方面,混凝土方面,内外粉方面等所有事项按甲方技术交底施工,否则进行处罚,不足一天按一天计算。
五、工期要求
工程施工时,乙方按甲方编制的每天工作任务必须按时合格完成,未完成时按拖延工期处罚。
六、现场及标准化工地要求
1、乙方现场施工使用的所有材料必须堆码整齐。
2、乙方应严格按照甲方安全人员的要求进行施工操作,如乙方不按照施工安全进行施工,所发生的安全事故均由乙方承担。
3、乙方应自行完善其标准化文明施工要求工作。
七、甲乙双方职责
1、甲方及时提供甲方应该提供的资料
2、乙方及时提供机具及其他材料、工具、确保工程顺利施工
3、甲方为了整个项目顺利施工的需要,乙方必须服从甲方的安排、调整、否则按拖延工期处罚。
4、如果乙方自行退场或有未完成的工作,未完成的工程量按承包单价的_________倍从已完工程量中扣除。
八、乙方不服从现场管理或达不到合同要求,甲方有权终止合同
九、合同期限
本合同双方签字后生效,财务结算后,自动失效。
甲方签字:_______________乙方签字:_______________
签订日期:_______________签订日期:_______________
建筑二次结构合同
劳务作业发包人:(以下简称“劳务发包人”)。
劳务作业承包人:(以下简称“劳务承包人”)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就劳务分包事宜协商达成一致,订立本合同。
第一部分。
1、劳务分包工程基本情况。
工程名称:
工程地点:
建筑面积:平方米(以图纸实际面积为准)。
分包范围:号楼(含地下室)。
劳务作业人数:不少于80人并满足工期要求及工程需要。
2、合同价款。
2.1工程承包价格。
砌体工程元/立方米。(包含外墙、内墙、隔墙及其它所有部位的砖砌体.)混凝土工程元/立方米(包括构造柱、门框柱、圈过梁、飘窗平板侧板、混凝土止水带等)。
2.2施工中无零工签证。
2.3固定综合劳务单价包含以下内容为:
3、合同价款的支付。
3.1单价部分。
3.1.1本合同为固定单价合同。
3.1.2设计变更及新增项目:根据实际情况另行协商。
3.2工程量部分。
3.2.1任何变更指示应有劳务发包人项目经理和现场预算人员签字才生效。劳务承包人没有遵守此条款,引起的一切费用及损失由其自身负责。
3.3劳务分包款的支付。
包人提供完劳务承包人所有现场人员的工资结清证明后,劳务发包人向劳务承包人支付剩余劳务费。
3.3.2任何缓付、迟付的工程款均不计取利息。
3.4付款方式。
3.4.1劳务费(材料款)必须汇入指定银行账户,账户名称:,开户支行:账号:。否则不予支付劳务费(材料款)。
3.4.2本工程不提供工程预付款。
3.4.3劳务承包人每领取劳务工程款时应提供民工工资发放表。工人出勤表公示如劳务承包人不能按要求同时提供以上资料,劳务发包人不予支付工程款。
3.4.5劳务承包人和劳务发包人对合同结算价款发生争议时,按相关法律条文约定处理。
4、分包工作期限。
开工日期:年月日,
竣工日期:年月日,
总日历天数为:天,
总工期根据现场和工程开工报告另行约定。
4.1劳务承包人应严格按照合同工期完成承包的工作,单位工程工期若达不到该要求(包括节点工期),劳务发包人将按每延后一天向劳务承包人收取工程劳务费万分之三每天的违约金;若因业主或劳务发包人原因工程停工超过20天的劳务发包人需及时通知劳务承包人以便劳务承包人及时调整工人,停工20天内劳务发包人不做任何赔偿,超过20天劳务发包人承担租赁费且工期顺延。劳务承包人应严格执行劳务发包人项目经理制定的节点工期,不能完成节点工期的,每拖延一天,按1000元/天处罚。
4.2本工程节假日期间不停工休假,由此发生的费用已经含在合同价款里。
5、质量标准及现场管理标准。
进场后严格按照劳务发包人现场技术负责人或主办工长进行的技术交底进行施工。
5.1施工过程中,劳务发包人管理人员按规定进行检查,劳务承包人现场负责人必须同时参加,劳务发包人有权要求劳务承包人对未满足要求的地方进行返工,凡劳务承包人施工质量不能满足规范要求而造成工程的返工,返工所需一切费用均由劳务承包人承担,每发生一处一次此类返工事件,劳务发包人将对劳务承包人处以500元/次的违约金。
6、材料管理:
6.1工程所用材料进场后由劳务承包人进行保管,按现场平面布置图和文明工地要求进行存放。
6.2禁止有半头砖、过夜砂浆出现,若发现半头砖,每一匹半头砖按照100匹整砖材料价进行罚款,过夜砂浆按照每100kg砂浆100元进行罚款,罚款直接从劳务费中扣除。剩注砼洒落应及时清理,做到工完料清。
6.3模板、木方、架杆、架扣等周转料具应清理干净后分类进行码放,模板、木方等不准长截短。
6.4劳务承包人应妥善保管、合理使用劳务发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏,劳务承包人应按原价120%进行赔偿,并承担因此造成的经济损失。
6.5劳务发包人提供的材料:沙子、水泥、石子、砖砌体、模板、木方、砂浆。
6.6劳务承包人提供的机具及辅材:手推车、小工具等。
7、劳务承包人义务。
7.1劳务承包人自行承担自身所有人员的交通、办公、食宿等费用。
7.2劳务承包人按照成都市有关规定承担自身的各类人身保险、施工设备保险。
7.3劳务承包人负责到有关行政管理部门进行人员登记备案,施工现场必须实行实名制管理,并做好工人出勤记录、任务完成记录。每月30日前提交项目当月施工人员花名册及发放工资表和上月工资发放记录(有工人的签字和手印),如不按时提供,劳务发包人有权拒绝支付劳务费用。
7.4劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月月底前5天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,或按劳务发包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经劳务发包人批准后严格实施。
8.施工安全与环境保护。
8.1劳务承包人进场前必须接受劳务发包人的入场教育。
8.2劳务承包人严禁雇佣未成年人和身体不健康者,劳务发包人发现后除立即解雇外并向劳务承包人收取1000元/人的违约金并承担相应法律责任。劳务操作人员应为18-55周岁,身体健康,品行端正。因自身重大疾病发生的费用含在承包费中。
8.3现场不允许发生打架、斗殴、赌博事件,每发生一次,罚款1万元,从进度款中扣除。伤者的医药费、治疗费等全部费用由致使伤害的一方承担,并视情节严重情况,移交公安机关处理。
8.4劳务承包人人员在进行高空施工时要按高空作业的防范规定做好高空坠落的防护措施及人身保护措施,如发现违规作业每次罚款2000元,如发生安全事故一切后果有劳务承包人自己承担。
8.5安全责任事故:若发生安全生产事故,则事故所发生的费用(包括:医疗费、解除劳动关系补偿金、一次性伤残补助金、工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金、误工费、伙食补助、伤残津贴、生活护理费、工伤复发医疗费、后续医药费、医疗器具费等相关费用)劳务承包人承担贰万元(含)以内全部费用,若超过贰万元,则超过部分劳务承包人承担30%,劳务发包人承担70%。
9.临时设施。
9.1劳务发包人不提供宿舍和食堂等临时生活设施。
9.2生产设施(加工棚、加工机械、安全防护设施、施工区道路等)由劳务承包人负责搭设和建设,并不另行计取人工费。而且,根据本工程单位工程的分布,经劳务发包人指令或根据施工工期的调整需对现场生产设施进行挪位、拆改或重新搭设,材料费由劳务发包人提供,不计取人工费,人工费已包含在本合同价款中。
10.禁止转包。
承包人签订合同后,禁止转包,若发现有转包行为,就认定承包人违约,发包人有权解除合同。
11、合同终止。
双方履行完合同全部义务,合同价款支付完毕,劳务承包人向劳务发包人交付劳务作业成果,并经劳务发包人验收合格后,本合同即告终止。
12、合同份数。
本合同一式三份,具有同等效力,劳务发包人两份和劳务承包人一份;。
13、合同生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
二次结构承包合同_二次结构承包合同
发包人:(甲方)身份证号码:
承包人:(乙方)身份证号码:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿公平和诚信的原则,双方就本工程施工事宜协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、结构层次:地下一层,地上十七层,框剪结构。
4、工程施工依据:施工图纸、答疑、会审纪要、变更等相关技术资料。
二、工程范围和自备工具:
主体所有二次结构工程的施工。具体包括:施工所需的水桶、铁锹、铁丝、铁钉、扎丝、抹子、振捣机械以及施工所需的小型电动工具;门窗过梁、门洞砼块的预制与安装,卫生间防水带、窗台压顶、女儿墙压顶、屋面造型、阳台悬挑柱、现浇过梁、构造柱等砼的搅拌、运输与浇筑以及上述构件模板的制作与安装;加气块砌筑;钢筋的加工制作与绑扎(包括需搭接焊接的钢筋);配备物料提升机专职司机,持证上岗。负责搅拌机的安装与防护棚的搭设及对机械的日常维护与保养。
三、对乙方的具体要求:
必须做到活完场清料净,必须合理使用建筑和周转材料,做到节约不浪费。施工完毕后必须保证各楼层的干净整洁,垃圾下楼指定地点堆放,周转材料下楼指定地点码放整齐。必须按设计图纸、技术交底、本合同要求、规范要求进行施工,严禁盲目施工。
1、填充墙施工要求:
1)轴线定位:首先用线坠把梁与楼层控制线进行核对,如发现偏差取偏差的一半进行定位施工,保证上部梁与墙偏差不要太大;如发现轴线与梁偏差大于2cm时应及时通知技术人员,给出合理的施工方法后方可进行下步施工。
2)砂浆搅拌:严格按照配合比对原材料进行过磅计量,确保配比正确。
3)砌块运输:装卸砌块应轻拿轻放,防止砌块棱角损坏,上楼后严禁整车倾倒卸车,发现一次100元罚款。
4)砌筑:首先将墙下部位打扫干净浇水湿润,底部砌筑实心砖的高度不小于200mm。排砖要合理,上下层搭接长度不应小于15cm,砌筑时必须对砌筑面进行浇水湿润,水平灰缝为15mm,垂直灰缝为20mm,保证灰浆饱满度不小于90%,每砌筑2皮砖及时把墙两面勾缝处理,确保勾缝水平、垂直、砂浆压实压光,应随砌随时检查墙面垂直度、平整度,每层垂直度偏差不大于5mm;切割砌块应方正大小合适,顶部斜砌砖(或塞缝)的时间为墙体砌筑完毕后不小于7天,斜砌砖(或塞缝)应保证顶紧上部、砂浆密实。砌筑完的墙体及时用扫帚清扫干净。
5)锚拉筋安放:根据已植筋好的锚拉筋位置层,与锚拉筋搭接30cm后通长墙体放置,锚拉筋两端弯4cm90度弯钩,200厚墙放2根,100厚墙放1根,钢筋进入构造柱远端钢筋内侧。
6)预留预埋:积极配合水电工对管洞、线槽的预留。
7)检查、自检:每道墙砌筑完后及时检查垂直度、平整度、留洞位置、标高等情况,发现问题及时处理解决。
8)上下在同一直线上的端柱及墙,必须拉通线定位,保证上下垂直通顺。
2、模板支设要求:
1)模板采用木胶合板。支设构造柱严禁剔凿墙洞的方法支模,必要时采用电钻钻孔的方法,保证模板位置准确,刚度、强度、稳定性满足施工要求;构造柱支设前应清净柱内的砂浆和杂物,在经报验监理验收合格后方可进行下道工序。转交柱模板应粘贴双面胶条,模板拼缝严密不漏浆。
2)构造柱在顶部合适位置应留设砼浇筑孔。
3、钢筋制作与安装:
1)hpb235级钢筋端部必须做180度弯钩,箍筋收口做135度弯折,平直段不小于10d。
2)构造柱的绑扎:纵向钢筋采用搭接绑扎,搭接长度应符合要求,箍筋在上下搭接范围内@100,中间@200,绑扎前用扳手校正插筋的位置,骨架应绑扎美观到位尺寸正确。
3)钢筋分段或分层绑扎完毕自检合格后,及时通知项目部(监理单位)进行隐蔽验收。
4、砼浇筑要求:
1)砼浇筑与运输:砼采用现场搅拌。必须按施工配合比对原材料进行过磅计量,严格控制砼用水量,砼应随拌随用,及时运输到浇筑地浇筑,如发生离析现象应重新二次搅拌。
2)卫生间防水带、窗台压顶砼浇筑先浇水湿润底部结构,可不用机械振捣,但必须人工振捣密实,控制好顶部标高,窗台压顶必须进行二次收面,防止失水过快使砼产生裂缝。
3)构造柱浇筑前先浇水湿润砌块马牙槎,在gz底部放50mm同砼配合比的水泥砂浆,分层振捣密实,如无法采用振捣棒振捣时应采取措施和配合外部振捣的方法,确保砼振捣密实,浇到顶部时采用喇叭口使顶部砼浇筑严密,砼终凝后及时把喇叭口的砼剔除。
4)砼在浇筑后的12小时应对砼进行浇水养护,每天至少三次,养护时间不少于7天。
四、工程工期:
自进场施工开始1个月完工,每超一天,罚款1000元,累计计算。因发包方原因工期顺延。
五、工程质量:
河南省结构中州杯工程。
乙方应严格按照建设部、新乡市质检部门的要求,根据图纸设计和规范规定的质量标准和实施细则,还要接受监督人员的监督。如发现不接受监督和批评的量情节轻重甲方予以处罚。
六、承包方式及单价:
1、承包范围的内容,包质量包工期,包安全生产和文明施工。
2、承包单价按建筑元/平方米。
七、甲方工作。
1、在乙方施工前向乙方提供图纸一份及专项技术交底一份。
2、负责协调业主方、监理及主管部门的工作。
3、负责按本合同工作内容约定足额向乙方支付工资款。
4、提供民工住房、伙房,生活用水免费,提供民工用床。
5、提供施工所需的建筑材料、周转材料,钢筋加工机械、水电、电缆,墙体植筋。
八、乙方工作:
1、服从甲方管理,严格按图纸、施工规范、技术交底及业主要求的有关标准完成承包内容。
2、乙方严格遵守机械操作规程规定,乙方根据主管部门要求持证上岗,严禁违章作业,乙方从事特殊岗位的工作人员必须持证上岗(如电焊工、架子工、吊装工、机械工等),禁止无证人员上岗,否则予以处罚。乙方负责安全生产、文明施工、劳保用品的发放,如发生工伤事故,法律、民事、经济责任由乙方全部承担,甲方协助处理。
3、乙方根据甲方对工期、质量、安全、文明施工的总体要求组织劳力,确保工程需要,施工队负责人必须在施工现场,不准离岗。
4、乙方保证农忙期间及节假日施工劳力的要求,保证连续施工,因劳力缺少而影响进度的将予以处罚。
5、乙方所完成的每一道工序必须经甲方、监理验收后方能进行下道工序的施工,如达不到验收要求,必须无条件返工,返工损失由乙方自理。
6、乙方必须配备专职技术人员放线。
7、保证服从业主和甲方的综合协调安排,全力配合其他承包单位的工作,不发生闹事及打架斗殴现场,先动手者罚款20xx元,若还手则罚500元,若因乙方人员恣意闹事造成人员伤亡及甲方机械设备的损坏,如果公安司法部门介入处理,发生罚金等,全部责任和费用由乙方自行承担,并负责赔偿甲方因处理此事件而造成的停工损失。
8、乙方必须把安全施工放在第一位,要求上班前几分钟时间把安全意识利害讲给每一个人听,并与每一位工人做好书面安全技术交底,负责安全的人员必须严格检查每个环节,做到万无一失。高处作业必须佩戴安全带并正确使用,发现安全隐患必须以人为第一安全要素,采取措施确保人身安全后方可继续施工一旦出现大小安全事故均由乙方自理,甲方不予承担。
9、乙方应保证工程连续施工(不,可抗力因素除外),在没有甲方同意的情况下不准擅自停工,否则视为违约,并承担由此停工造成的经济损失。
10、乙方必须服从现场管理人员安排和指挥,管理人员或建设监理单位提出的质量安全整改必须认真落实整改,如不能按要求整改到位,造成安全隐患和质量偏差的,一处罚款200-1000元,并承担对缺陷处理的一切费用。
九、付款方式:
十层工程量完成支付所完成工作量的80%;所有工作完成,所有周转材料下楼堆放整齐,楼层清扫干净后,一次性付至已完工程价款的95%,余款在主体经监理、业主、设计、施工单位验收合格后,对涨模砼、砌体等缺陷处理完毕后一个月内付清。每次付款乙方需提交一份工人亲自签字的工资领取单,否则承包款暂时不予支付。
十、工程结算办法:
以图纸实际面积结算(阳台按一半面积计算,屋面飘板的女儿墙及造型按实际施工量按市场价结算)。
十一、其他。
乙方应负责在装修前无条件对二次结构涨模的混凝土予以剔除,对有影响装修的墙体缺陷进行处理,费用自理,如乙方不能及时安排人员完成以上任务,甲方有权另行安排劳务人员,其费用加倍从劳务费中扣除。
十二、本合同已经签订,即具有法律约束力,甲乙双方必须认真履行。未尽事宜,双方随时协商解决。本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自签字后生效,工完帐清失效。
甲方:乙方:
二次结构木工合同
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
双方在平等、自愿的基础上经协商,甲方决定将承包的汉景大酒店地下室2层,裙楼上部5层、主楼上部16层,木工二次结构工程的所有构造柱,门窗过梁,上翻梁,压顶,板带,风井盖,栏板及新增,变更等模板工程的施工任务分配给乙方施工,为明确各自的权利义务达成以下合同条款:
一、承包范围:图纸分工内的所有关于二次结构工种的工作、(包括清理所有垃圾),所有场内自己的材料转运;严格按照图纸和甲方的交底施工;楼内周转料具要及时清理,不允许在楼内出现闲置周转料具及材料,施工完毕后应清理干净,按照甲方要求堆放在甲方指定位置,并码放整齐。现场联络通信用品由乙方自己购买,铁线,铁钉,电锯,电线等工具及辅材全部由乙方自己购买(甲方代买,在工程款内扣除)。
二、工期要求:按照公司进度要求施工,乙方必须组织相应的人员进行施工,该加班得安排加班,乙方若因人员不够耽误工期,甲方有权追责乙方,按公司的奖罚制度进行处罚,并赔偿甲方的相应损失。
三、质量标准:质量应按轴线砌筑达到橫平竖直。保证偏差值和外观质量在国家建筑验收规范内。
四、安全质量责任:乙方必须严格执行厦门市建设安全文明管理的规定、质量处罚的规定,登达项目部的书面交底材料及总包方的现场管理条款,《安全责任书》、《施工现场十不准》和《劳动安全十条纪律》,按公司制定的技术质量规范及管理措施施工,承担因自身违章作业造成的一切损失。
五、文明施工。
1、乙方必须按照文明施工的要求进行施工,做到工完料尽场清。属于自己范围内的而没有清理,由甲方清理所发生的费用由乙方负责,并从乙方的当月进度款中扣除。
2、乙方劳务人员应90%持证上岗,,登记所有人员个人信息报公司接受三级教育等。经常教育工人不得在工地赌博、斗殴等违法活动,因此造成任何损失概由乙方承担。情节严重者移送公安机关。
六、甲方职责。
1、对乙方施工的技术、质量、安全、进度和现场管理,随时进行检查、监督、指导。
2、对乙方在施工中出现的技术、质量问题和安全隐患,随时发出整改指令和整改措施,要求乙方限期完成。
七、乙方职责。
1、按质量要求和进度全面完成承包范围内的工作任务,如延误工期,乙方需承担总包方对甲方的全部处罚。因质量、工程进度达不到标准,造成中途退场,或乙方自己不做,要求退场,按其完成工程量的50%给予结算(有质量问题、材料浪费,由乙方赔偿甲方的损失)。
2、乙方组织选用管理人员、关键岗位技术人员及调配本工种劳务人员;严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织工作,确保工程质量达到国家建筑设计标准;科学安排作业计划,投入足够的人力物力保证完成工期;对甲方的指令应立即执行,如因乙方行动迟缓给甲方造成的影响或损失,乙方承担全部责任;在甲方指令要求的时间内乙方未予以执行,甲方可安排他人完成,所发生的费用从乙方价款中扣除。乙方承担由乙方原因造成的质量修改、二次返工、二次搬运、甲供材料浪费、工期拖延造成的损失及罚款。因乙方原因造成质量达不到工程标准的返工,乙方负责施工直至优良,(如乙方因为人员不够而耽误工期,甲方出工帮助乙方完成工作的,每一个工日扣除乙方400.00元;因乙方原因导致没有达到合同质量要求时,所发生的费用由乙方承担,并承担总包方对乙方浪费材料给予甲方的处罚,同时接受甲方对乙方的质量、安全和浪费材料的处罚。
3、如有涨模,爆模等质量问题,由乙方自己凿打,并清理砼渣,乙方若无按时凿打清理,影响下道工序的正常施工,甲方有权安排人员进行凿打清理,每个工天扣除乙方400元。
4、乙方如果不服从管理,质量、工期达不到要求,甲方有权要求乙方退场,一切损失由乙方负责。并按其完成工程量的50%给予结算退场,乙方不得有任何异议。
5、班组代班长每天必须在施工现场,随时听从公司管理人员的安排。
八、承包价格:汉景大酒店地下室2层,裙楼上部5层,主楼上部16层所有模板二次结构的综合单价为包给乙方,一次性包干、包定不作调整。
九、结算及付款。
1、乙方凭甲方发出的施工任务通知书,由项目经理、技术员、质检员、安全员四人共同签字认可的实际完成工作量作为结算付款依据。
2、付款按每月进度支付已完成工程量的80%,所有模板二次结构做完,材料清理至指定地点,付至其整天完成量的95%,其余的5%待所有砌体,粉刷完成后付清,(具体的拨款时间按公司项目部的拨款期为准)。
3、乙方领取劳务费时,应按本工种的劳务人员制作工资表,由本人签名并按手印,由工班长作出书面承诺领取发放。若甲方发现乙方工资发放不及时、不真实造成不良后果均由乙方负责,并且甲方有权在下次发放工资时直接发放给工人。
十、因总包方暂时无力支付劳务费或结算有争议时,由甲方出面协调处理,未获结果前,乙方不得采取任何过激行为,因此造成的法律责任由乙方承担。因乙方原因给甲方企业形象、信誉造成损失的,甲方有权作出处罚。
十一·安全生产,按公司要求,高龄人员不得录用。否者乙方将承担其所有的安全事故责任。乙方人员在施工过程中,不按规范操作,违规作业,或不听甲方及公司管理人员的劝阻等造成的安全事故均由乙方自己承担。有轻微工伤事故或不达到工伤伤残等级鉴定的安全事故均由乙方自己承担。若发生重大安全事故,乙方须第一时间上报甲方及公司;并按安全生产责任制进行分摊。
十二、本合同一式二份,公甲方和乙方各执一份,双方签字生效,若一方反悔或失误给另一方造成损失时由责任方承担。
甲方:
乙方:(附身份证复印件)。
二次结构施工合同
甲方:
乙方:
根据甲方工程需要甲方将二次结构工程承包给乙方,为保证工程顺利完成,经双方协商一致,达成如下协议,望共同遵守。
一、承包内容:
经一纬九3#楼二次结构所包括的所有工程(包括图纸变更):加气块的砌筑,构造柱、门过梁、圈梁、窗台、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎以及模板和浇筑工程,拉结筋的制作焊接和标识,一次结构错留所有钢筋的更正,木楔的制作和安装,射钉块的制作和安装,后塞缝的堵塞,马牙搓的剁齐,临时脚手架的搭拆,完工后的清理。
二、工期要求:
无条件服从甲方的分层工期要求,整体工程完工时间定为______年____月____日。
三、质量要求:
必保验收时达到结构杯的质量要求。
四、工程价款:
砌体按______元每立方米,构造柱、门过梁、圈梁、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎按构件延长米______元每米,拉结筋按______元每处两根,模板按接触面积______每平方米,以上价格中80%为工程劳务费10%为质量奖10%为工期奖。
五、付款方式:
每完成五层由乙方上报工程量经甲方核定后付至工作量的60%,主体完工后付至80%。年底付至90%,余款待质检站验收后半年内付清。如乙方中途无论因任何理由退场,视为乙方自动放弃本合同,按以完成工程量的百分之五十结算,余款作为甲方另选班组的损失。如乙方其中任何工种达不到甲方的要求甲方有权更换。
六、工程施工及验收:
乙方应严格按照施工图与有关技术交底及施工规范和操作规程进行施工。每道工序完成后必须由甲方验收方可进行下道工序,质监站及有关部门的检查中提出的问题应立即整改,否则造成的一切损失由乙方负担。因甲方交底出现的问题由甲方负责。
七、甲方责任:
编制施工方案、进度计划,及时提供技术交底,解决工程中的一切问题,提供临时设施和住宿,保证材料机械的供应,组织有关部门验收,办理工程量认可,按合同支付乙方人工费。并做好有关配属单位的协调工作。
八、乙方责任:
熟悉施工图纸、布置操作地点领退料具、队伍自检互检、机具的保养。组织工人,保证工程进度,配备施工班组长,作好班组自检。砌块的润湿搬运和砌筑,砂浆的搅拌,模板安装前的选模、模板刷隔离剂,安装时的立模,安装后的校正、找平、清理模板内的杂物,模板拆除后的起钉、砂浆的清理,并将模板堆放到指定地点,做到工完场地清。因跑模涨模所发生的剔凿和清理用工。制作和绑扎的钢筋应符合钢筋工程验收规范的要求,钢筋下脚料必须放进废料池或指定地点。工人进入现场,乙方负责对工人进行文明施工、节约用料、不能乱裁模板、现场清理、遵纪守法等各方面的教育,负责各有关证件的办理。乙方造成的罚款由乙方承担。对不安全因素提出要求。
九、安全责任:
宿舍内不允许私拉电线,职工进入现场必须戴好安全帽,如有违反每人每次罚款50元。安全事故有责任方自负,甲方安全不到位时乙方有权拒绝施工。家属不得住进工地不得私开食堂,工人上班后宿舍内切断电源。出现打架斗殴按每人500至1000元罚款,不论有无道理伤人方承担被伤方的治疗费和误工费等费用。情节严重交公安部门处理。
十、本合同一式两份,各一份,双方签字后生效。未尽事宜双方协商解决。至工程竣工付清工程款后失效。
甲方:
乙方:
______年____月____日
二次结构施工合同
甲方:
乙方:
为明确双方权利和义务关系和方便工程顺利进行,本着平等、自愿、诚实守信的原则,经双方协商一致,自愿签订本合同。
一、承包项目
包括放线、砌砖、支筋、钢筋的下料与绑扎、二次浇筑、施工技术人员、堵所有二次结构工程施工洞口、养护、二次结构剔凿、清理、抹灰包括内外抹灰、楼梯、地面、胶灰顶、喷浆、贴网、台阶、散水、砌砖抹灰、地下室地面、房顶及室外工程所有人工和机械。按图施到交工为止。
二、甲方义务:
甲方向乙方提供工作场地水电三通及住宿、原材料。物料机、搅拌机(维修乙方自理)。按本合同约定向乙方支付劳动报酬工程款。
三、乙方义务:
乙方自备在施工当中的各种机械、用具和小五金。生活自理,在施工过程中因乙方自身责任造成的质量、进度、安全等罚款,由乙方承担。
四、工程结算:
按图纸结算,总平方为______,每平方______元,总工程款为______元。有增加或减少的按实际工程量结算(具体参照大包方核报平方面积结算)。
付款方式:砌砖完工,付总工程款的,抹灰完工甲方验收后付总工程款______,二次结构完工验收以后付工程款______,剩余______在工程验收交工后一次性付清。
五、工期要求:
根据甲方要求和结合实际工期为天,乙方进场当天算数。乙方如有计划不周,组织不力、技术力量不足,造成工期延误,使甲方受到不必要的损失,甲方保留索赔的权利,若达不到进度要求,每超一天罚款1000元,同时,甲方有权安排其他班组进常因甲方提供材料延误工期的,由甲方负责,造成乙方误工、窝工、返工的,相关费用和损失由甲方承担。
六、质量要求:
严格按图施工,必须达到规范要求及甲方合同约定验收标准。
七、安全:
在施工期间,必须加强队伍管理教育,所有人员必须遵守甲方的规章制度和管理条例,不准打架斗殴,如有发现,每次罚款1000元。在施工期间,如有违章操作工伤自负,甲方不承担任何责任。
八:其它:
乙方自已材料自行保管,其中费用包括在承包单价中。在施工期间不得无故停工、罢工和价格争议,若有发现,甲方有权拒绝支付工程款。合同内所标明的施工项目,如果乙方没干,甲方将按市场价扣除,如果增加项目,甲方应向乙方增加该项目的人工费。
九、违约处理
乙方自与甲方签订协议当天,应交质量保证金、安全保证金、进度保证金共计______万元,待工程结束退还乙方。在施工期间如发生因乙方自身责任造成罚款损失的,本合同由乙方承担。甲方不及时核定工程量、验收完工工程的,或不按约定及时支付工程款的,应按本合同工程款总额的20%向乙方承担违约责任。
十、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效,账目结算履行完毕后本协议自行失效。
甲方:
乙方:
______年____月____日
二次结构承包合同
甲方将承建的_____________________工程的二次结构工程承包给乙方。根据《合同法》有关条约,本着平等互利的原则,经甲、乙双方共同研究,充分协商达成以下条约。
1、本工程施工图范围内全部二次结构工程
2、各种砖的润砖,现场二次转运、多次转运,包括各楼层装车、下车、水平、垂直运输;
3、配合其它乙方留槽留洞及其抹灰前的补槽补洞。
4、砌筑脚手架的搭设及各种材料的搬运,并按指定现场地堆码以及定额规定的工作内容。
6、所有墙体拉筋的安装。
8、工具及机械费:搅拌机、斗车、广线、掉线托、水平尺、鱼尾线灰盆、抬杠、切制打磨机械等工程所用一切工具等,均有乙方承担。
10、木工范围:支撑构造柱,圈梁,水带,过梁,空调板,飘窗,腰线及造型等所有二次结构木工支模均由乙方承担。
12、散水,屋面:按照施工图纸,甲方要求进行施工,达不到验收、返工费均由乙方承担。
13、内外粉范围:粉刷前的刷胶,贴网,等均有乙方承担,空调板,飘窗,腰线及造型内粉刷达到毛墙,地平范围:达到毛地面。
14、所有二次结构的有关事项均有乙方承担。
15、升降机由乙方操作,操作不当,由乙方维修。
1、承包单价:__________元/__________m2
2:__________(以建筑面积计算,正负零以上均按此方案计算,不包括地下室)
2、砌体填充墙(包括钢筋工、木工、混凝土)
散水单价__________元/__________m2(以建筑面积)
1、甲方按乙方完成工程量结算、并按完成额的____________%支付。预留人工费待工程合格验收、乙方又未违反合同规定的行为、余款待竣工后3个月内付清。
2、施工过程中不得有干转上墙、砂浆饱满度达到____________%以上;墙面垂直度要小于或等于3mm,平整度要求小于或等于5mm;钢筋方面,支拆模方面,混凝土方面,内外粉方面等所有事项按甲方技术交底施工,否则进行处罚,不足一天按一天计算。
工程施工时,乙方按甲方编制的每天工作任务必须按时合格完成,未完成时按拖延工期处罚。
1、乙方现场施工使用的所有材料必须堆码整齐。
2、乙方应严格按照甲方安全人员的要求进行施工操作,如乙方不按照施工安全进行施工,所发生的安全事故均由乙方承担。
3、乙方应自行完善其标准化文明施工要求工作。
1、甲方及时提供甲方应该提供的资料
2、乙方及时提供机具及其他材料、工具、确保工程顺利施工
3、甲方为了整个项目顺利施工的需要,乙方必须服从甲方的安排、调整、否则按拖延工期处罚。
4、如果乙方自行退场或有未完成的工作,未完成的工程量按承包单价的_________倍从已完工程量中扣除。
本合同双方签字后生效,财务结算后,自动失效。
甲方签字:_______________乙方签字:_______________
签订日期:_______________签订日期:_______________
二次结构承包合同
甲方:
乙方:
根据甲方工程需要甲方将二次结构工程承包给乙方,为保证工程顺利完成,经双方协商一致,达成如下协议,望共同遵守。
一、承包内容:经一纬九3#楼二次结构所包括的所有工程(包括图纸变更):加气块的砌筑,构造柱、门过梁、圈梁、窗台、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎以及模板和浇筑工程,拉结筋的制作焊接和标识,一次结构错留所有钢筋的更正,木楔的制作和安装,射钉块的制作和安装,后塞缝的堵塞,马牙搓的剁齐,临时脚手架的搭拆,完工后的清理。
二、工期要求:无条件服从甲方的分层工期要求,整体工程完工时间定为年月日。
三、质量要求:必保验收时达到结构杯的质量要求。
四、工程价款:砌体按元每立方米,构造柱、门过梁、圈梁、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎按构件延长米元每米,拉结筋按元每处两根,模板按接触面积每平方米,以上价格中80%为工程劳务费10%为质量奖10%为工期奖。
五、付款方式:每完成五层由乙方上报工程量经甲方核定后付至工作量的60%,主体完工后付至80%。年底付至90%,余款待质检站验收后半年内付清。如乙方中途无论因任何理由退场,视为乙方自动放弃本合同,按以完成工程量的百分之五十结算,余款作为甲方另选班组的损失。如乙方其中任何工种达不到甲方的要求甲方有权更换。
六、工程施工及验收:乙方应严格按照施工图与有关技术交底及施工规范和操作规程进行施工。每道工序完成后必须由甲方验收方可进行下道工序,质监站及有关部门的检查中提出的问题应立即整改,否则造成的一切损失由乙方负担。因甲方交底出现的问题由甲方负责。
七、甲方责任:编制施工方案、进度计划,及时提供技术交底,解决工程中的一切问题,提供临时设施和住宿,保证材料机械的供应,组织有关部门验收,办理工程量认可,按合同支付乙方人工费。并做好有关配属单位的协调工作。
八、乙方责任:熟悉施工图纸、布置操作地点领退料具、队伍自检互检、机具的保养。组织工人,保证工程进度,配备施工班组长,作好班组自检。砌块的润湿搬运和砌筑,砂浆的搅拌,模板安装前的选模、模板刷隔离剂,安装时的立模,安装后的校正、找平、清理模板内的杂物,模板拆除后的起钉、砂浆的清理,并将模板堆放到指定地点,做到工完场地清。因跑模涨模所发生的剔凿和清理用工。制作和绑扎的钢筋应符合钢筋工程验收规范的要求,钢筋下脚料必须放进废料池或指定地点。工人进入现场,乙方负责对工人进行文明施工、节约用料、不能乱裁模板、现场清理、遵纪守法等各方面的教育,负责各有关证件的办理。乙方造成的罚款由乙方承担。对不安全因素提出要求。
九、安全责任:宿舍内不允许私拉电线,职工进入现场必须戴好安全帽,如有违反每人每次罚款50元。安全事故有责任方自负,甲方安全不到位时乙方有权拒绝施工。家属不得住进工地不得私开食堂,工人上班后宿舍内切断电源。出现打架斗殴按每人500至1000元罚款,不论有无道理伤人方承担被伤方的治疗费和误工费等费用。情节严重交公安部门处理。
十、本合同一式两份,各一份,双方签字后生效。未尽事宜双方协商解决。至工程竣工付清工程款后失效。
甲方:xxx乙方:xxx。
xx年xx月xx日。
二次结构劳务合同
发包方:(下称甲方)。
承包方:(下称乙方)。
为了紧跟国家的改革形势,加快工程进度,确定工程质量,切实落实好生产责任制,并采取互惠互利的原则,经甲、乙双方共同协商,甲方将徐州唯特航天科技有限公司1#厂房、办公楼楼钢结构工程承包给乙方(劳务承包),具体细则如下:
1、工程名称:
承包范围:
厂房的钢结构屋面、柱间支撑、吊车梁、屋面板、油漆、涂料(含预埋、安装)。
2、车间行车的吊装。
3、屋面工程的保修。
4、所有的屋面工程(除防水工程)。
5、办公楼雨棚的预埋件。
6、承包形式:(包工包料)。
7、承包价格:650000元,一次性包死价包括钢结构工程中所发生的一切费用,如税金、材料检测试验费等(材料价格按甲方与建设单位所签订的建设工程施工合同步进行调整)。
8、工程质量等级:合格。
9、合同工期:至20xx年10月15日全部完工。
10、工程质量验收依据:现行国家施工验收标准。
11、合同约定人数:具体以确保合同签订质量、工期要求为准。
12、建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和发生的费用由乙方承担。甲方有权对违规作业人员提出警告,并采取必要的罚款措施。
13、付款方式:甲方与建设单位付款同步,按工程进度实际完成工程量的70%付给乙方工程款,竣工验收合格后,三个月内付至合同工程款的95%,预留5%保修金,保修期满二年后退还乙方5%。
甲、乙双方责任。
一、甲方责任:
1、负责提供施工图纸(含设计变更)。
2、负责乙方施工人员的住宿。
3、协调好乙方与其它工种的配合。
4、加强对乙方职工的思想教育,安全和质量意识的教育。
二、乙方责任:
1、乙方必须按甲方提供的施工图纸进行施工。
2、在施工过程中,工程质量必须符合现行国家施工验收标准。
3、加强内部管理,严格保证施工安全。
4、遵守甲方项目部规定,国家法规,严禁打架斗殴。否则所发生的一切后果(包括经济费用及法律责任)均由打架斗殴者负责。
5、乙方必须确保自身队伍的素质(业务素质及思想素质)和人员的稳定性,不得无故停工和人员走失。
6、乙方在施工过程中一切听从甲方管理人员的指挥,服从甲方管理人员的管理。
7、在施工期间乙方如与其它工种发生纠纷必须及时汇报给甲方,以便妥善解决。
8、乙方在整个施工过程中,应与甲方紧密配合,以便工程顺利进行。
9、现场文明施工:属于本人承包范围内的事情应及时派人及时妥善完成。
如:场地清理,场内清理及钢结构施工材料的集中堆放等。
三、结算依据:按本工程图纸、设计变更增减部份按实结算。
四、补充条款:乙方必须提供参于本工程钢结构部位的制作、施工和按装二级以上的资质证书(复印件附后)。
本协议一式两份,甲、乙双方各执壹份。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
_________年____月____日。
二次结构劳务合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及行业法律法规,遵照平等自愿的原则,双方应建筑工程劳务施工事项协商一致订立合同。
包人工、包文明施工。
承包内容:屋面工程、室内楼梯、台阶、砼现场搅拌、预留洞口的预留、架眼封堵、室内卫生间及厨房间、消防预留、通风井等等预留洞的封堵,施工图中所有与砌体相关内容等所有工序均含承包范围之内(包括后期图纸变更内容)。
1、工具:甲方无偿提供施工电梯、电源、水源及砖、砂、石子、水泥、钢筋、楼板、扒钩及工人生活用水电、宿舍。
2、甲方提供主轴线、标高、技术交底,乙方配合测量员进行了砌体放线、复线、待轴线复核后方能施工。
3、甲方提供楼上二级配电盘,配电盘以下所有施工机具由乙方处理,向乙方进行技术交底、安全交底,升降机以外的材料运输道路由甲方自行搭拆,女儿墙上的预留翻水槽和外架连墙体的钢筋洞口预留,直到二次结构的验收配合到合格。
1、乙方应服从甲方统一指挥和工作部署,按甲方现场管理人员指令施工,现场委派不少于三个管理人员,严格按照甲方要求组织施工,建立健全质量控制制度,每道工序施工前应将该道工序施工计划,质量控制要求上报甲方,对该工程施工进行系统的科学管理,其施工质量必须符合设计要求和国家标准、规范的要求,乙方应在施工现场自觉接受甲方监督及工程质量验收,如验收不合格,造成返工,其返工所需一切费用由乙方承担。
2、乙方自备施工所需的各种机具(二次结构搅拌机、砂浆机设备、铁丝、铁钉、斗车、铁锹、合金尺杆、砖、刀子和施工相关的劳保用品、所有小型电动工具及电线等)。
3、乙方应对工程施工全过程的质量负责,其工作内容如下:熟悉施工图纸,布置操作地点,班组自检、互检、保养机具,操作完毕后场地清理;清理落地灰并过筛利用,清理建筑垃圾集中到现场指定地点存放,以便收集外运;构造柱、过梁等砼构件分项工程的钢筋制作、绑扎及安装,模板制作、支设及拆除,清理模板上粘附的水泥砂浆及模板的小修理、刷隔离主剂等。配合安装工程水电管及其它管件预埋和洞口预留,其中不含直筋。
4、如果乙方在放线,如果发现有柱子,大方墙歪斜,地面超高的遗留问题,由甲方自行处理,其中不含窗口和其他项目。
付款:割、加气块、粉泥土、上水确定完成验收合格后付完成工程量的70%,地坪清理完整,全部验收合格后付85%,经业主、甲方、监理验收交工后付至工程款的100%。
备注:遇到农忙时付完成工作量的70%。
施工现场和楼层内属于乙方生产、生活区域内的洞口、临连应做好安全防护和文明施工必须有专人负责,每天保证施工现场清洁,做到工完场清料净,施工现场的各种检查、评比、整理现场用工均已包括在合同单价内。工人生活费由甲方垫付每人每月一千元。在施工过程中如甲方材料不足,或其他原因,造成乙方3天以上停工,工期相应延长并给予乙方一定的生活费补贴(注:政府原因除外),如中途乙方人员不足或组织不当造成返工、工期拖延、重大罚款等,甲方有权责令乙方退场,材料费由乙方负责,并清除现场。由乙方原因,监理和业主罚款由乙方承担。
1、乙方必须按甲方制定的周、月、季、年施工计划组织施工,确保工程进度:按国家现行施工及验收规范(gb50204-20xx)和其它相关规程规范进行验收,质量评定必须达到现行合格标准,合同工期年月日至年月日完成,乙方保证工期,必须保证施工人员不低于60人,每少1人罚款100元/天,达不到约定条件的,乙方负责修理、返工,所造成的人工,所用工乙方承担。(备注:工期根据甲方要求决定)。
2、乙方施工人员进入现场必须由该班组长统一向甲方交付每个人的身份证复印件,以便管理;严禁使用童工和老弱病残,严禁带小孩及无关家属进入施工现场;如发现以上现象,将采取先通知后退场处理,不听从甲方安全员指挥、野蛮施工或个人违章操作造成的一切安全事故,均由乙方处理,甲方不承担赔偿责任。
3、工程承包项目a地块1-4号楼加气块、钢筋、混凝土(加气块成品墙为160元/立方,粉泥土所有二次结构每立方650元成品价)。
1、在施工过程中,乙方施工人员不得辱骂、殴打甲方管理人员,现场工人间严禁打架斗殴现象,如有发生,甲方将视情节大小对该班组罚款500-20xx元,造成刑事犯罪的交当地公安机关处理。
2、合同以外的零星用工按每工日180元,由乙方安排人员,甲方另行付款;。
3、施工中若有变更现象,乙方可以向甲方协商变更的单价,但不可以不做;(合同后附劳务费报价单,由甲方签字确认,并按本报价执行;)。
4、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效,工程款结清后自动失效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
_________年____月____日。
二次结构承包合同
发包人:(甲方)身份证号码:
承包人:(乙方)身份证号码:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿公平和诚信的原则,双方就本工程施工事宜协商一致,订立本合同。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、结构层次:地下一层,地上十七层,框剪结构。
4、工程施工依据:施工图纸、答疑、会审纪要、变更等相关技术资料。
主体所有二次结构工程的施工。具体包括:施工所需的水桶、铁锹、铁丝、铁钉、扎丝、抹子、振捣机械以及施工所需的小型电动工具;门窗过梁、门洞砼块的预制与安装,卫生间防水带、窗台压顶、女儿墙压顶、屋面造型、阳台悬挑柱、现浇过梁、构造柱等砼的搅拌、运输与浇筑以及上述构件模板的制作与安装;加气块砌筑;钢筋的加工制作与绑扎(包括需搭接焊接的钢筋);配备物料提升机专职司机,持证上岗。负责搅拌机的安装与防护棚的搭设及对机械的日常维护与保养。
必须做到活完场清料净,必须合理使用建筑和周转材料,做到节约不浪费。施工完毕后必须保证各楼层的干净整洁,垃圾下楼指定地点堆放,周转材料下楼指定地点码放整齐。必须按设计图纸、技术交底、本合同要求、规范要求进行施工,严禁盲目施工。
1、填充墙施工要求:
1)轴线定位:首先用线坠把梁与楼层控制线进行核对,如发现偏差取偏差的一半进行定位施工,保证上部梁与墙偏差不要太大;如发现轴线与梁偏差大于2cm时应及时通知技术人员,给出合理的施工方法后方可进行下步施工。
2)砂浆搅拌:严格按照配合比对原材料进行过磅计量,确保配比正确。
3)砌块运输:装卸砌块应轻拿轻放,防止砌块棱角损坏,上楼后严禁整车倾倒卸车,发现一次100元罚款。
4)砌筑:首先将墙下部位打扫干净浇水湿润,底部砌筑实心砖的高度不小于200mm。排砖要合理,上下层搭接长度不应小于15cm,砌筑时必须对砌筑面进行浇水湿润,水平灰缝为15mm,垂直灰缝为20mm,保证灰浆饱满度不小于90%,每砌筑2皮砖及时把墙两面勾缝处理,确保勾缝水平、垂直、砂浆压实压光,应随砌随时检查墙面垂直度、平整度,每层垂直度偏差不大于5mm;切割砌块应方正大小合适,顶部斜砌砖(或塞缝)的时间为墙体砌筑完毕后不小于7天,斜砌砖(或塞缝)应保证顶紧上部、砂浆密实。砌筑完的墙体及时用扫帚清扫干净。
5)锚拉筋安放:根据已植筋好的锚拉筋位置层,与锚拉筋搭接30cm后通长墙体放置,锚拉筋两端弯4cm90度弯钩,200厚墙放2根,100厚墙放1根,钢筋进入构造柱远端钢筋内侧。
6)预留预埋:积极配合水电工对管洞、线槽的预留。
7)检查、自检:每道墙砌筑完后及时检查垂直度、平整度、留洞位置、标高等情况,发现问题及时处理解决。
8)上下在同一直线上的端柱及墙,必须拉通线定位,保证上下垂直通顺。
2、模板支设要求:
1)模板采用木胶合板。支设构造柱严禁剔凿墙洞的方法支模,必要时采用电钻钻孔的方法,保证模板位置准确,刚度、强度、稳定性满足施工要求;构造柱支设前应清净柱内的砂浆和杂物,在经报验监理验收合格后方可进行下道工序。转交柱模板应粘贴双面胶条,模板拼缝严密不漏浆。
2)构造柱在顶部合适位置应留设砼浇筑孔。
3、钢筋制作与安装:
1)hpb235级钢筋端部必须做180度弯钩,箍筋收口做135度弯折,平直段不小于10d。
2)构造柱的绑扎:纵向钢筋采用搭接绑扎,搭接长度应符合要求,箍筋在上下搭接范围内@100,中间@200,绑扎前用扳手校正插筋的位置,骨架应绑扎美观到位尺寸正确。
3)钢筋分段或分层绑扎完毕自检合格后,及时通知项目部(监理单位)进行隐蔽验收。
4、砼浇筑要求:
1)砼浇筑与运输:砼采用现场搅拌。必须按施工配合比对原材料进行过磅计量,严格控制砼用水量,砼应随拌随用,及时运输到浇筑地浇筑,如发生离析现象应重新二次搅拌。
2)卫生间防水带、窗台压顶砼浇筑先浇水湿润底部结构,可不用机械振捣,但必须人工振捣密实,控制好顶部标高,窗台压顶必须进行二次收面,防止失水过快使砼产生裂缝。
3)构造柱浇筑前先浇水湿润砌块马牙槎,在gz底部放50mm同砼配合比的水泥砂浆,分层振捣密实,如无法采用振捣棒振捣时应采取措施和配合外部振捣的方法,确保砼振捣密实,浇到顶部时采用喇叭口使顶部砼浇筑严密,砼终凝后及时把喇叭口的砼剔除。
4)砼在浇筑后的12小时应对砼进行浇水养护,每天至少三次,养护时间不少于7天。
自进场施工开始1个月完工,每超一天,罚款1000元,累计计算。因发包方原因工期顺延。
河南省结构中州杯工程。
乙方应严格按照建设部、新乡市质检部门的要求,根据图纸设计和规范规定的质量标准和实施细则,还要接受监督人员的监督。如发现不接受监督和批评的量情节轻重甲方予以处罚。
1、承包范围的内容,包质量包工期,包安全生产和文明施工。
2、承包单价按建筑元/平方米。
1、在乙方施工前向乙方提供图纸一份及专项技术交底一份。
2、负责协调业主方、监理及主管部门的工作。
3、负责按本合同工作内容约定足额向乙方支付工资款。
4、提供民工住房、伙房,生活用水免费,提供民工用床。
5、提供施工所需的建筑材料、周转材料,钢筋加工机械、水电、电缆,墙体植筋。
1、服从甲方管理,严格按图纸、施工规范、技术交底及业主要求的有关标准完成承包内容。
2、乙方严格遵守机械操作规程规定,乙方根据主管部门要求持证上岗,严禁违章作业,乙方从事特殊岗位的工作人员必须持证上岗(如电焊工、架子工、吊装工、机械工等),禁止无证人员上岗,否则予以处罚。乙方负责安全生产、文明施工、劳保用品的发放,如发生工伤事故,法律、民事、经济责任由乙方全部承担,甲方协助处理。
3、乙方根据甲方对工期、质量、安全、文明施工的总体要求组织劳力,确保工程需要,施工队负责人必须在施工现场,不准离岗。
4、乙方保证农忙期间及节假日施工劳力的要求,保证连续施工,因劳力缺少而影响进度的将予以处罚。
5、乙方所完成的.每一道工序必须经甲方、监理验收后方能进行下道工序的施工,如达不到验收要求,必须无条件返工,返工损失由乙方自理。
6、乙方必须配备专职技术人员放线。
7、保证服从业主和甲方的综合协调安排,全力配合其他承包单位的工作,不发生闹事及打架斗殴现场,先动手者罚款20xx元,若还手则罚500元,若因乙方人员恣意闹事造成人员伤亡及甲方机械设备的损坏,如果公安司法部门介入处理,发生罚金等,全部责任和费用由乙方自行承担,并负责赔偿甲方因处理此事件而造成的停工损失。
8、乙方必须把安全施工放在第一位,要求上班前几分钟时间把安全意识利害讲给每一个人听,并与每一位工人做好书面安全技术交底,负责安全的人员必须严格检查每个环节,做到万无一失。高处作业必须佩戴安全带并正确使用,发现安全隐患必须以人为第一安全要素,采取措施确保人身安全后方可继续施工一旦出现大小安全事故均由乙方自理,甲方不予承担。
9、乙方应保证工程连续施工(不,可抗力因素除外),在没有甲方同意的情况下不准擅自停工,否则视为违约,并承担由此停工造成的经济损失。
10、乙方必须服从现场管理人员安排和指挥,管理人员或建设监理单位提出的质量安全整改必须认真落实整改,如不能按要求整改到位,造成安全隐患和质量偏差的,一处罚款200—1000元,并承担对缺陷处理的一切费用。
十层工程量完成支付所完成工作量的80%;所有工作完成,所有周转材料下楼堆放整齐,楼层清扫干净后,一次性付至已完工程价款的95%,余款在主体经监理、业主、设计、施工单位验收合格后,对涨模砼、砌体等缺陷处理完毕后一个月内付清。每次付款乙方需提交一份工人亲自签字的工资领取单,否则承包款暂时不予支付。
以图纸实际面积结算(阳台按一半面积计算,屋面飘板的女儿墙及造型按实际施工量按市场价结算)。
乙方应负责在装修前无条件对二次结构涨模的混凝土予以剔除,对有影响装修的墙体缺陷进行处理,费用自理,如乙方不能及时安排人员完成以上任务,甲方有权另行安排劳务人员,其费用加倍从劳务费中扣除。
未尽事宜,双方随时协商解决。本协议一式二份,甲乙双方各执一份,自签字后生效,工完帐清失效。
甲方:xxx乙方:xxx。
xx年xx月xx日。
二次结构承包合同
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规规定,本着公平、公正、平等互利、诚实守信的原则,经甲乙双方协商一致签订本合同。
4、承包方式。
甲方提供合格的材料及施工机具,乙方负责提供工程所需的合格工人。
5、承包单价。
地库钢筋下料____________元/吨,5#主楼钢筋下料_______元/m2。
乙方必须严格把好质量关,保证一次验收合格,因施工质量不合格造成返工的,材料及人工费全部由乙方承担。
1、乙方工人进场后,甲方负责安排食宿,每月付给乙方工人生活费____________元/人。
2、乙方必须听从甲方管理,保质保量完成甲方下达的施工任务,现场必须做到文明施工,成品码放整齐,原材料进场卸车、废料二次接头利用。按时完成甲方下达的施工进度计划。
3、乙方必须遵守劳动纪律,严格按照施工规范施工,必须为每位工人缴纳人身意外伤害保险。施工中发生的一切安全事故,费用均由乙方负责。
4、施工中由于甲方原因造成工程停工或不能正常工作,超过5天以上的,甲方付给乙方工人每天____________元/人的生活补助费。
地库砼浇筑完成一周后,甲方付清乙方的人工承包费;主楼甲方每月付给乙方工人____________元的生活费,等工程完工后支付到工程款的____________%.待主体结构封顶验收合格两周后,甲方付清乙方剩余____________%的工程款。
施工中任意一方违反此合同,必须承担总工程款____________%的违约金。
六、本合同一式二份,甲乙双方各持一份,双方签字后即生效。待工程完工款项结清后自动失效。
二次结构劳务合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方达成以下条例:。
一、工程内容:钢结构及彩钢瓦安装(行车梁不在安装内),甲方提供一切材料、辅材及耗材,乙方负责安装(含工人工资、吊车费)。
二、工期:经甲乙双方协商,本工程从年月日起至年月日止,总工期为天,如遇不可抗力因素(如战争、地震、雨天等)工期顺延。
三、质量及技术标准。
所有材料必须达到合格。
四、双方责任:
1、甲方提供标准的施工图纸,如有变更,及时给予解答,并及时提供变更图纸,甲方提供材料堆放场地,配合乙方解决施工中出现的问题。
五、付款方式。
1、本工程建筑面积14575平方米,安装费单价为33元/平方米,工程总价为48.0975万元,合同签订3日内,先预付生活费人民币计3.5万元,钢结构梁柱吊装结束付10万元,屋面板安装结束付15万元,墙面板安装结束付10万元,余款年底结清,扣3%的质保金,一年后付清(乙方不向甲方提供任何票据)。
2、若因甲方拖欠乙方工程款,影响工程进度,造成乙方仪式、窝工而带来的各种损失,应由甲方承担。
六、安全施工。
乙方工人进入工地,必须遵守工地的安全规范、统一安排,自备安全用品,高空作业必须系安全带,佩戴安全帽,使用电气设备要规范,必须安全可靠,特别室外用电要防水、接地,配电箱要配备漏电保护器,以防为主,安全施工,如发生不安全事故,一切责任由乙方自负,甲方不承担任何事故责任及经济损失。
七、开工及延期开工。
1、乙方应按合同约定的工期开工。
2、因甲方原因造成不能按合同的工期开工,甲方应在合同约定的开工日期前2天,以书面形式通知乙方推迟开工日期,并相应顺延工期人。如甲方没有提前通知乙方给乙方造成的开工损失由甲方承担。
八、工程质量。
1、乙方对钢结构工程的安装质量负责。
2、乙方必须严格按施工图纸说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求安装施工。
3、乙方应按钢结构工程质量要求发现质量问题及时通知甲方。
4、工程保修期为一年,在质保期内,如有工程质量问题乙方应给予及时维修。
九、争议。
本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成,可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院起诉。
本合同一式四份,甲乙双方各执贰份,工程结算完毕,付清工程款项后,合同自动失效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
_________年____月____日。
建筑二次结构合同
发包方(以下简称甲方)。
承包方(以下简称乙方)。
根据中华人民共和国《合同法》《建筑安装工程承包合同条例》以及国家和地方政府的有关法规,甲乙双方本着平等、互利、协商一致的原则,就明福世家(填充墙)工程的劳务分包事宜,达成以下协议。
砌体(填充墙工程)。
一、承包方式:只包工不包料,包搅拌机以下的小型工具,如:搅拌机、斗车、铁锨、镐、锤、木抹、砖刀、线坠及劳保用品(安全帽手套等)。
二、承包范围。
1.乙方完成主体工程后预留的所有填充墙、女儿墙、栏板墙、地面阳台的挡土墙等建筑面积以内的所有砌体工程。
2.建筑面积以内的砼构造柱,门洞口过梁现浇以及植筋下料,构造柱以及过梁的钢筋下料制作,绑扎安装,模版的配模和支拆,包括施工用的小五金,如铁丝、扎丝、钉等。
3.材料的平行运输和垂直运输,内脚手架的搭拆,施工材料的现场清理,搬运,堆放,以及楼层落地灰的清理和二次再生利用。
4.施工现场的平整,搅拌机位,安装,机械工作棚的搭拆,机械使用后的清理,冲洗和养护。
三、工期:一个月。
二次结构承包合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况双方就工程二次结构施工劳务承包事宜协商达成一致,订立本合同。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程结构:剪力墙结构。
4、建筑面积:
5、承包方式:包人工、包机械、包耗材、包安全、包质量、包工期。
二次结构工程,除主体结构外所有的施工工序包括砌体、砼二次构件、室内外粉刷、天棚批涂、楼地面工程、屋面工程(除卷材防水)中所有分项工程的施工;室外散水、门厅、台阶、坡道等零星工程;变形缝的制作安装;物料机的搭设、防护及拆除,文明施工;具体承包范围包括并不限于以下工作内容:
(1)砌体的砌筑,预留的植筋,材料的多次搬运等;
(2)室内外粉刷,包括线条、阴阳角、护角及零星抹灰等工序;
(4)楼地面的砂浆找平及细石砼找平等,楼梯踏步及平台的找平,底部抹灰及批顶等;
(5)天棚批顶、抹灰等;
(7)室外工程:散水、坡道、台阶及台阶铺设花岗岩等;
(8)变形缝的制作安装;
(9)物料机的搭设、防护及拆除,文明施工;
(10)材料的多次运输等,砌体、粉刷及找平砂浆的搅拌、运输等;
(11)预留洞口、架眼的封堵;
(12)简易架、施工操作的搭设及拆除;
(13)样板间制作,符合业主、监理及甲方要求后方能大面积施工;
(14)建筑垃圾运至甲方指定地点,楼层清理达到竣工验收标准。
1、工程质量按照国家现行有关施工及验收规范达到合格标准;
2、乙方应严格施工图纸及甲方提出的施工要求依据建筑规范进行施工,因乙方原因造成的返工或整改引起的费用、损失及后果由乙方承担。
3、乙方在施工时,必须认真执行施工质量规范及相关图集,符合规范要求。如因乙方施工原因造成监理、业主及质监站等部分验收不合格,除由乙方负责修复外,甲方视情节轻重每次向乙方处罚500—5000元;影响甲方工程质量创优评验的,由乙方向甲方承担由此而造成的所有损失。
4、乙方所承包的施工内容向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见即时整改;如拒绝或拖延整改,甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣,且屡警无效而无法履行合同的,甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的全部损失。
5、乙方在施工期间应妥善保管、维修和正确使用甲方提供的所有施工机具,履行施工前检查、使用中爱护、完工后清理,工闲时保养制度。因乙方使用不当、保养不善造成机具带病操作而提前损坏或报废的,由乙方承担赔偿责任。
1、工期必须达到甲方的工期要求,乙方应按照甲方项目部每个工期控制点和总工期进行施工(与各个班组签订工期任务书作为本合同的附件)。如不能按照甲方控制的节点施工,给甲方带来的罚款及产生的后果均由乙方承担。
2、施工班组,在法定节假日、农忙季节必须保证正常连续施工,否则乙方承担业主及监理对甲方的一切罚款。
3、甲方、业主及监理要求夜间加班时,乙方必须服从。
(一)结算办法。
1、工程量计算:依据建筑面积计算,建筑面积按照《建筑工程建筑面积计算规范》gb/t50353—20xx规则进行计算,其中外保温不再施工范围内不计算建筑面积。
3、若业主或甲方要求分项工程工序取消时,按下列单价以实际面积扣除工程劳务费用:
a、顶棚批顶单价元/m2。
b、屋面挂瓦单价元/m2。
c、楼地面找平单价元/m2。
4、如因乙方原因(包括但不限于:人员不足、施工难度大、技术力量薄弱、资金不到位等原因)不能完成承包范围施工内容或中途退场的按照已完工程量及相应节点单价的60%进行结算。
5、零星用工元/工日,每工日为十个小时。
6、上述承报单价为包干费用,施工中不作任何调整,不因政策变动及人工费调整而增加费用,且包含所有设计变更部分的费用,施工中的设计变更不再另行计费,若出现重大设计变更造成面积增减,据实结算。
(二)付款办法:
1、甲方提供的材料设备设施如下:
(1)提供钢筋、砌块、小砖、水泥、砂、石子、模板、周转材料(钢管、扣件);
(2)塔吊、物料机等垂直运输机械;
(3)提供施工现场临时住房,临时水电;
2、乙方提供的材料设备设施如下:
(1)乙方施工的小型工器具、二级配电柜之后的电线电缆、照明用具、砂浆搅拌机、混凝土搅拌机、喷浆设备、电钻、扳手、铁锤、手推车、铁锨、水管、测量仪器、靠尺、木搓、抹子、瓦刀、锤子、小型机械(震动电机、震动棒)等以及本条第1款未提及的其它所需料具等,乙方提供劳保用品如安全帽、安全带、手套、胶鞋、雨衣等,乙方应保证上述防护用品应当为正规厂家的合格产品。
(2)乙方购买除甲方供应的主材外的所有材料,包括但不限于:钢丝网、扎丝、圆钉、水泥钉、胶带、植筋胶、焊条、砂片、砂布等。
3、双方对材料、设备的供应和使用应遵循以下要求:
(2)乙方在施工中应按甲方有关规定对成品、半成品进行保护,若因乙方过错发生损坏、丢失的应折价赔偿。
(3)乙方负责在材料到场后,按甲方的要求在指定的场地内进行装卸车,若乙方接到甲方通知进行材料装卸车,乙方未及时派人,甲方有权另行派工人,发生的费用由乙方负责人在派工单上签字,若乙方负责人拒绝签字,项目部在派工单上注明乙方拒签,发生的费用按照双倍扣除,应扣除的费用甲方付乙方进度款时由财务直接扣除。
(一)甲方责任:
1、负责开工前使施工场地具备施工条件;
3、协调乙方与其他施工队的关系;
4、按约定拨付乙方工程劳务费用,及时办理工程结算。
(二)乙方责任:
1、乙方应按照国家施工规范和甲方要求进行施工;
2、乙方在施工过程中应当遵守甲方的各种现场施工管理规章制度;
5、乙方人员进场后,必须按照项目部要求提供个人身份证复印件及照片三张,进行登记造册,办理工人工资卡,以确保工人工资发放到每个工人手中。
6、甲方付款之前,乙方须将签字后的工人工资单汇总好,交项目部签字,甲方监督发放。
7、甲方提供五零线及主轴线,乙方负责现场的测量放线。
8、临时停水、停电及雨天以及不可抗力、乙方自身原因造成的停工整改,或有特殊原因有预先通知的停工,不增加任何费用。
(1)甲乙双方必须自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》,以及有关的各项规范,自觉遵守当地政府、有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及各项规定,切实保障施工人员的安全与健康。
(2)甲乙双方都应有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职、兼职的安全员,应有各工种的安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度,安全教育制度等。
(3)如因乙方班组操作不当及管理方面的原因,造成安全事故,均由乙方负责;材料损失、返工、社会治安处罚的,由乙方承担。
(4)领导检查现场时,乙方配合项目部整理现场,做好安全文明工作。
甲方双方签订合同当日乙方向甲方缴纳履约保证金元,工人进场一个月后,且满足施工需要,无息返还。
1、本协议签订后,任何一方均无权单方面作出变更,经双方协商一致同意的情况下,双方可以签订书面补充协议变更本协议。
2、本协议生效后,无法定或约定事由出现,任何一方均无权解除或终止本协议的履行;当出现下列情况之一者,除(1)外受不利影响的一方可以提出解除本协议或终止本协议的履行。
(1)双方协商一致解除或终止本协议履行的;
(2)按本协议约定解除或终止本协议履行的;
(4)该项目被行政、司法机关要求无期限停工或拆除或没收或查封或取缔的;
(5)依法或依照约定的其他情形。
1、本协议所列各标题及各条款的排列,仅系基于方便阅览而设,本协议之各条款均具有同等的法律效力。
2、本合同执行过程中如发生纠纷,双方应积极协商解决。协商不成,任何方有权向人民法院起诉。
3、合同附件一、附件二作为本合同的组成部分,本合同一式二份,甲乙双方各执一份,效力相同。
甲方(盖章):乙方(身份证复印件附后):
负责人签字人:负责人签字人:
二次结构承包合同
甲方:
乙方:
为保证工程顺利完成,经甲、乙双方协商一致,达成如下协议,望共同遵守。
一、承包内容:
1。天鹅湖1#楼二次结构所包括的所有工程(包括图纸变更):加气块的砌筑,构造柱、门过梁、圈梁、窗台、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎以及模板和浇筑工程,所有主辅材垂直倒运,拉结筋的制作焊接和标识,后塞缝的堵塞,马牙搓的剁齐,临时脚手架的搭拆,完工后的清理。
2。内墙抹灰。
二、承包形式:人工费清包
三、工期要求:服从甲方的分层工期要求,整体工程完工时间定为年___月日。
四、质量要求:按图纸技术要求施工,达到甲方及监理的施工质量要求。
五、工程价款:
1。工程二次结构总包价按285元每立方米,其中砌体按240元每立方米,构造柱、门过梁、圈梁、阳台栏板等的钢筋制作和绑扎按构件延长米10元每米,拉结筋按4元每处两根,模板按接触面积50元每平方米。
2。内墙抹灰21元每平米,按实际抹灰发生量计算。
六、付款方式:乙方工人进场甲方预付乙方5000元工人生活费,每完成一层由乙方上报工程量经甲方核定后付款至工作量的85%,主体完工后付款至总工程量的95%。余款在乙方整体工程完工后十天内甲方验收并一次性付清。
七、工程施工及验收:乙方应严格按照施工图与有关技术交底及施工规范和操作规程进行施工。每道工序完成后必须由甲方验收方可进行下道工序,质监站及有关部门的检查中提出的属于乙方施工质量问题应立即整改,否则造成的一切损失由乙方负担。因甲方原因和技术交底出现的问题由甲方负责。
八、甲方责任:提供技术交底,解决工程中的一切问题,提供临时设施和住宿,保证材料机械的供应,组织有关部门及时验收,及时办理工程量认可,按合同及时支付乙方人工费;由于甲方未按合同及时支付乙方人工费所造成损失及工期延误由甲方承担;由甲方原因造成乙方停工、误工的,由甲方按每人每天200元补偿乙方损失,与工程量无关。
九、乙方责任:熟悉施工图纸、布置操作地点领退料具、队伍自检互检、机具的保养。组织工人,保证工程进度,配备施工班组长,作好班组自检。砌块的润湿搬运和砌筑,砂浆的搅拌,模板安装前的选模、模板刷隔离剂,安装时的立模,安装后的校正、找平、清理模板内的杂物,并将模板堆放到指定地点,做到工完场地清。因跑模涨模所发生的剔凿和清理用工。制作和绑扎的钢筋应符合钢筋工程验收规范的要求,钢筋下脚料必须放进废料池或指定地点。工人进入现场,乙方负责对工人进行文明施工、节约用料、不能乱裁模板、现场清理、遵纪守法等各方面的教育,负责各有关证件的办理。乙方造成的罚款由乙方承担。对不安全因素提出要求。
十、安全责任:宿舍内不允许私拉电线,职工进入现场必须戴好安全帽,如有违反每人每次罚款50元。安全事故由责任方自负,甲方安全不到位时乙方有权拒绝施工。工人上班后宿舍内切断电源。出现打架斗殴按每人200至500元罚款,不论有无道理伤人方承担被伤方的治疗费和误工费等费用。情节严重交公安部门处理。
十一、本合同一式四份,各持两份,双方签字后生效。未尽事宜双方协商解决,协商解决不了可通过法律途径解决。本合同至工程竣工后甲方付清乙方全部人工费后截止。
甲方:xxx乙方:xxx
xx年xx月xx日