混泥土材料买卖合同(优质16篇)

时间:2023-11-29 17:09:09 作者:灵魂曲

买卖是人们满足自身需求的一种手段,通过购买和销售来获得所需的物品或利益。买卖是人们日常生活中常见的活动,通过买卖,人们可以满足物质和精神上的需求。买卖是市场经济的基础,也是社会发展的重要组成部分,买卖前需要做好充分的市场调研和准备工作。在买卖中,价值的识别和评估非常重要,如何进行优质的买卖是每个人都值得思考的问题。以下是一些成功买卖案例,供大家参考学习。

材料买卖合同

注:双方特别约定,实际交货数量以乙方工作人员签字并盖章的单据为准,只有乙方工作人员签字而未加盖乙方印章的单据不能作为结算依据。

2、质量要求

3、标的物所有权转移

标的物所有权自甲方将标的物交付乙方时起转移,乙方接收前损毁灭失的风险均由甲方承担。

4.交付及验收

甲方应于20_年5月31日前将标的物送至漯河市源汇区贝贝贸易公司。运输途中发生丢失、损坏等责任由甲方承担。

4.1甲方应在货到工地现场前10天通知乙方,到达现场后由双方共同对货物进行初步验收,如甲方交付的货物、及资料与合同约定不符,甲方应负责补足或更换,对于初步验收时未能发现的潜在质量问题,甲方仍应承担质量责任。

4.2乙方在标的物使用过程中,对质量问题有权随时提出异议,因产品质量问题给乙方造成的损失由甲方承担。

5、运输方式和费用负担

5.1甲方应采取公路运输方式运输至乙方工地指定地点;

5.2装卸、运输及保险费用由甲方负担。

5.2甲方向乙方提供产品厂家标准服务,免费提供电话技术支持和咨询

6、结算方式、时间

6.1货到验收合格后10日内付合同价款。

7、解除条件

7.1双方协商一致。

7.2一方严重违约造成合同无法履行时,守约方有权解除合同。

8、违约责任

8.1产品存在质量问题,甲方需承担合同总价款10%作为违约金,并赔偿乙方因此造成的一切损失。

8.2甲方所交产品品种、规格、和质量不符合合同约定的,如果乙方同意利用,则按质论价,双方另行制定协议;如果乙方不能利用的,甲方应负责包换,并承担调换或退货的费用,乙方不予退换的,按不能交货处理。

8.5甲方应当保证其所提供的产品不存在任何权利瑕疵。如因甲方或其供应商侵犯第三方的所有权、担保物权或其他权益产生争议,给乙方造成经济损失的,甲方应当承担全部责任并承担因此发生的各种费用,包括但不限于乙方交纳的罚款、赔偿金、诉讼费用、律师费等。

8.6乙方逾期付款的,应承担银行同期利息。

9、不可抗力

由于不可抗力(包括:火山爆发、山体滑坡、雪崩、台风、海浪、洪水、泥石流、海啸、地震、工程停建、缓建等)因素导致合同无法履行或不能完全履行而造成双方的损失互不承担责任。

10、争议的解决方法

10.1因货物的质量问题发生争议,由甲方指定具有法定鉴定资质的单位进行质量鉴定,双方无条件服从该鉴定的结论。

10.2甲、乙双方如发生纠纷,应当及时协商解决,协商不成,争议由合同签订地人民法院管辖。

11、其他约定事项

10.1本合同经双方签章后生效。没有另一方当事人的书面同意,任何一方当事人不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

10.2对合同条款的任何补充、增添和修改应以书面方式进行,由双方签字并盖章后生效。补充协议的内容如果与本合同内容不同,以补充协议为准。

10.3本合同一式四份,甲方执二份,乙方执二份,具有同等效力。

甲方名称:玉洁棉花厂

法定代表人:刘青青

委托代理人:马文博、白贝贝

联系电话:

地址:郑州市二七区

乙方名称:贝贝贸易公司

法定代表人:李三

委托代理人:张四

联系电话:

地址:漯河市源汇区

合同签订日期:20_年3月1日

合同签订地点:郑州市金水区

混泥土买卖合同

__年9月1日,申请执行人西安君威工贸有限公司向我院申请执行被执行人西安虹鼎混凝土有限公司买卖合同纠纷一案。我院于当日立案。

该案与(__)西铁执字第32号案系同一案件,双方当事人均系同一人,诉讼标的为同一标的,由于(__)西铁民初字第39号民事调解书确定的履行期限分了两个阶段,所以申请人分了两次向我院申请执行。承办人将两案合并执行。

进入执行程序后,根据我院已发生法律效力的(__)西铁民初字第39号民事调解书,于次日前往被执行人处向被执行人西安虹鼎混凝土有限公司送达了执行通知书和传票。该公司负责人马均利来后,其强调外面拖欠他们公司有3200余万元的债务,拖的公司现在经营困难,本来用于还债的钱由于没到位,所以无法履行债务。承办人对其进行了法制宣传教育,被执行人答应一旦有货款到账就履行。但被执行人自动履行了20万元后,就再不履行,由于被执行人未能全面履行债务,承办人对其银行账户进行了查询并冻结了其银行存款,并将44万元存款划至法院账户。共计到账66万元。将32号案件的执行款567495.80元发还申请执行人西安君威工贸有限公司。至此,(__)西铁执字第32号案强制执行终结。

执行。

对于(__)西铁执字第35号案的500000元执行标的,承办人多次到被执行人处执行未果。被执行人在执行过程中向我院提供了其对第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司到期债权人民币40万元。本院于__年9月24日向第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司送达了履行债务通知书。第三人在通知指定的期限内对40万元到期债务没有提出异议,而又不按通知履行义务。我院于__年11月3日裁定,决定对第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司强制执行,次日向第三人送达了强制执行的民事裁定书和执行通知书。经过对第三人的法制宣传教育,第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司于__年12月8日向申请执行人履行了到期债务40万元。承办人随后从被执行人西安虹鼎混凝土有限公司将剩余执行款及迟延履行金20__元追回,共计502000元。已将执行款502000元发还申请执行人。

评析。

本案是一起典型的执行第三人债务执行案件,其典型的主要特点是被执行人用自己的财产不能清偿所欠债务时,但对第三人享有到期债权的,法院在执行这类案件时,应根据被执行人的申请,通知第三人向申请执行人履行到期债务。如果第三人提出异议,法院则应进行审查,审查中异议不能成立和在通知后没有提出异议的,法院可以对其进行强制执行。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第三百条规定:被执行人不能清偿债务,但对第三人享有到期债权的,人民法院可依申请人的申请,通知该第三人向申请执行人履行债务。该第三人对债务没有异议但又在通知指定的期限内不履行的,人民法院可以强制执行。

通过对以上法条的分析,我们可以看出对第三人到期债权的执行主要有以下几个条件:

首先,被执行人没有可供执行的财产,但对第三人享有到期债权。本案中申请执行人西安君威工贸有限公司向我院申请执行后,我院依法立案执行。在执行过程中发现被执行人西安虹鼎混凝土有限公司没有履行能力,但在申请执行人向法院提供的被执行人财产线索中发现被执行人西安虹鼎混凝土有限公司有对第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司的一笔到期债权。此案具备了执行第三人到期债权的首要条件。

其次,对第三人到期债权的执行必须是依申请执行人或被执行人申请方可执行。值得注意的是法院在此不得主动通知第三人履行债务。本案被执行人在无财产可供执行的情况下,向法院提出了执行第三人到期债权,至此,执行第三人到期债权的两个重要条件已经达到。此后法院依法向第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司发出了执行通知书。

第三,法律规定十五日内第三人不提出异议,也不履行债务的,法院有权裁定强制执行。此案法院在向第三人浙江东阳建筑实业工程有限公司西安分公司送达执行通知书后,其在十五日内未提出异议,但又不履行其债务,故法院裁定对其强制执行。在法院执行过程中第三人反映其与被执行人的债权债务关系不明晰,要求法院暂缓执行。本院合议认为法院在强制执行前已经书面告知第三人有十五日的时间向法院提出异议,因为法院在执行过程中不受理审查案件的实体问题,故若第三人在十五日内提出了异议,则该代位执行程序终结。但本案中第三人未在法定期间向法院提出异议,因此本院应继续强制执行,对异议不做审查。

代位执行制度是民法理论中为保障债权实现而设立的一种制度,由于这一制度具有在被执行人无财产执行的情况下,扩大被执行人可执行财产的范围,在判决书所确定的执行对象以外,依据申请执行人或被执行人的申请,执行案外第三人的财产,从而不仅有利于债权人实现债权,也有利于维护司法裁判的权威。

材料买卖合同

第一条标的、数量、价款及交货时间____________。

第七条标的物所有权自____时起转移,但买卖人未履行支付价款义务的,标的物属于___所有。

提交__________仲裁委员会仲裁。

依法向人民法院起诉。

第十七条本合同子________起生效。

第十八条其他约定事项:_________________。

出卖人买受人鉴证意见:____________。

出卖人:____________买受人。

法定代表人:____________法定代表人:____________。

委托代理人:____________委托代理人:____________。

开户银行:____________开户银行:___________。

材料买卖合同

计量单位:________________

数额:________________

时间以及数量:________________

金额:________________

第二条质量标准:________________

第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:___________

第六条合理损耗标准及计算方法:___________________

第七条标的物所有权自___________时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于____所有。

第八条交货方式、地点:__________________________

第九条运输方式及到达站和费用负担:______________

第十条检验标准、方法、地点及期限:_____________________

第十三条担保方式:______________________

提交__________仲裁委员会仲裁

依法向人民法院起诉。

第十七条、本合同自____________生效。

第十八条、其他约定事项:_________

出卖人:_______买受人:____________

住所:_________________住所:____________

法定代表人:____________法定代表人:____________

委托代理人:____________委托代理人:____________

电话:_________________电话:_________________

传真:________________传真:_________________

开户银行:____________开户银行:____________

账号:_________________账号:____________

材料买卖合同

需方单位:(以下简称甲方)

供应单位: 藤兴林 (以下简称乙方)

为了规范产品交易行为,保护供需双方合法权益,本着平等互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系,保证正常交易秩序,经甲、乙双方友好协商,一致同意签订本合同,以资共同遵守。

1、材料名称、规格、单价及产地

上表中材料单价为砂砾石运到甲方指定交货地点的价格,含材料出厂价、装卸费、运杂费及税金等。在本合同有效期内,该单价为不变合同价。如遇特殊情况,必须经双方协商解决。合同执行期间任何一方不得擅自调整单价,否则视为违约,承担违约责任,由违约方承担因此给守约方带来的所有损失。

2、供货数量:甲方实际施工需求数量。

1、乙方所供应的级配砂砾石粒径控制在0~10cm内,砂砾石含泥量不大于5%。其它指标满足甲方与本工程项目业主所签工程合同文件以及本合同中对材料质量的要求。

2、乙方须向甲方提供开采许可证等各类证明。

1、供应数量以甲方电话或书面通知为准。

2、计量方法:

(1)、乙方将材料运送至甲方指定卸货地点后,由甲方指派专人按实际方量验收,出具验收票具。

(2)、以甲方实际签收的合格数量作为结算数量。

1、 级配砂砾石 供货期限由甲方决定。

2、交货地点: 卸货到甲方工地指定地点 。

1、乙方交货后,经甲方验收合格并签发入库单后在每月最后五天内,甲方凭乙方提供的销售发票、入库单及相关证明等资料结算。

2、货款支付按每月已结算的材料货款的65%支付,余款在停止供货后一年内付清。

3、支付货币形式为人民币。

1、甲方负责按本合同第五款支付乙方已结算货款。

2、甲方在每月25日前,将下月供料计划提供给乙方。

3、甲方应指定人员签收乙方送至工地经抽检合格的材料,不得故意拖延收货时间。

4、甲方有权拒收或退回卖方送至工地的不合格材料(以甲方中心试验

室抽检结果为准),其退场费用由乙方自行承担。

1、按照甲方的供货计划,按时提供本合同规定的合格材料,满足甲方施工要求。

2、乙方供货不能满足甲方供货时间和供货质量要求时,甲方可要求解除合同。

3、乙方必须保证所供材料整车规格、质量的一致性,否则甲方有权终止收货并可追究相关责任;甲方若发现卸料过程中掺有不合格品,乙方必须停止卸料,经抽检合格后方能卸货。

4、乙方在材料运输途中或中转过程中发生的安全事故或其他损失,概由乙方负责。

5、乙方未经甲方同意单方面终止本合同,所造成的经济损失,概由乙方承担。

八、合同生效后,甲乙双方不得因单位名称、产权、法定代表人、负责人、承办人的变更、变动而不履行合同义务。否则,违约一方应向守约方支付十万元的违约金。

1、乙方应按甲方提供的用料计划生产材料,确保工程需要。若因乙方责任未能按用料计划生产或达不到质量要求,给甲方造成的损失由乙方承担。

2、乙方未按甲方供货计划供应材料,致使工期延误,除承担相关损失外,每延期一天,向买方支付五仟元的违约金。同时,甲方保留另行选择供货商的权利。

3、其他违约责任按国家现行《合同法》有关条款解决。

如果本合同产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的,双方同意向签约地人民法院提起诉讼。

1、本合同一式四份,双方签字后生效。甲方三份,乙方一份,均具有同等法律效力。如有未尽事宜,双方应协商解决;如需签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。

2、本合同有效期:供货完毕并付清所有款项后即自动终止。

甲方: 法定代表人:委托代理人: 开户行:账号: 联系电话: 年 月 日

乙方: 法定代表人: 委托代理人: 开户行: 账号: 联系电话: 年 月 日

材料买卖合同

供货方:

买货方:

甲乙双方就不锈钢材料的买卖,经友好协商订立如下购销合同:

一、品名、规格、包装要求、数量、单价、金额:按乙方订货清单要求,单价经双方协商后确定。

二、供方对质量负责的条件和期限:甲方保证供货质量,对商品使用中非人为因素而坏损的,三个月内包退换。

三、交货方式及地点:由承运商运至乙方车站;。

或乙方自带车辆到甲方仓库提货。

四、运输方式到达站及收货单位:汽车或轮船运至某某站,某某公司收。

五、运输费用负担:运至乙方车站的费用由甲方承担,到站后,费用由乙方承担。

六、合理损耗计算及负担:在总重量的0.5%以内的运输损耗由乙方承担;。

超出部分由双方均摊。

七、包装费用负担:由甲方承担。

八、验收方法及提出异议的期限:货物到站后,由承运商和乙方共同验收,如有异议,乙方应在货到当日内向甲方提出。

九、结算方式及期限:乙方订货后,现金支付一半货款,货物到站验收后付清所剩货款。

乙方订货后,甲方发货延至十日后,乙方有权少付20%货款。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。

甲方:

乙方:

材料买卖合同

买方(甲方):

卖方(乙方):

甲方向乙方购买下表所列物资(材料),为明确双方的权力和义务,经双方协商,签订本合同,以便共遵守。

注:乙方所供河沙、河石为固定价格(如上表),单价已包括了材料费、运输费(不含税),实际结算数量以(经甲方验收人员验收合格)甲方验收人员在收货单签字的实际数量为准。

交货期限:自甲方施工单位施工起至甲方单位俊工止。交货进度:在无自然灾害,无政治问题的`情况下,乙方交货进度必须赶上甲方单位的施工进度(否则甲方的一切损失由乙方负责)。

1.乙方把材料运到甲方指定的料场后由甲方负责,且甲方要派指定人员和乙主人员共同量方计量(如乙方所运材料的过程中少方量问题,甲方可当场扣除方量),包括之前车数都以此为结算依据。

2.验收合格,由甲方收料人员开据有效的结算联收料单(一车一单),给乙方作为结算凭据。

1.甲乙双方应每月对帐(对票)一次。

2.本项目沙石料总计两百万,预付二十万,余款再分两次付款,第一次支付材料款为整栋房主体封顶付总已购买材料款的50%,扣除已付款项;第二次为整栋楼房竣工验收后,两个月内一次付清。

1.在双方没有违约的情况下,甲乙双方不得单方面解除合同,如乙方中途不供应材料,甲方有权清理出场,甲方有权不付材料款并追加相应法律责任。

2.在乙方没有违约的情况下,甲方更换供应商,甲方必须一次性付清乙方所供材料款的全部材料款。

合同未尽事宜,经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。执行本合同有争议时,由双方协商解决,协商不成可向法院起诉。本合同一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份。

甲方(签章):乙方(签章):

甲方代表:乙方代表:

甲方联系人:乙方联系人:

日期:

材料买卖合同

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的'基础上就建材买卖事宜达成协议如下:

交货方式为(卖方送货/买方取货)

交货时间: 交货地点:

对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,买方异议期为卖方交货后 日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货。

双方约定以第 种方式支付价款。

(一)卖方违约责任:

1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退换,或赔偿买方由此受到的损失。

2、卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款 %的违约金;迟延交货 日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还,但买方在不收取违约金的情况下,有权要求卖方双倍返还定金。

(二)买方违约责任:

1、买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款 %的违约金;

2、买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付定金的无权要求返还。

本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向 人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

买方(章): 卖方(章): 住所: 住所: 联系方式: 联系方式:

委托代理人: 法定代表人: 委托代理人: 签订时间: 签订地点:

材料买卖合同

需方:_______项目部(以下简称甲方)。

供方:______________责任公司(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方长城家园3#4#高层住宅楼基础地板采用乙方提供的fss101砂浆防水剂、fs102砼防水密实剂事宜,为了明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。

第一条工程名称:长城家园3#4#住宅楼。

工程地点:______________518号。

供货地点:兰州_______。

第二条材料质量及验收办法:防水材料应符合《砂浆、砼防水剂》jc474-1999、jqb-130-20_______、jqb-131-20_______、甘07js1技术质量标准,乙方应提供产品合格证及检测报告,甲方在货到4小时内按照相关技术标准验收,材料质量必须达到合格。

第三条合同价款及付款方式:。

3.1按照计算筏板基础砼2662m3,外墙砼493m3,外墙粉刷面积812m2,实际防水材料掺量。

3.2乙方须按照规定的时间、质量等级和合同条款要求完成合同范围内的全部内容,单价包含了税金等一切费用。

3.3结算方法:甲方人员签字的实际供货量结算单为依据,结算方式:当月按使用量的50%支付货款,其余材料款于年月底付清,最终预留5%的保修金,保修期满后15天内付清。

3.4在合同签约时,乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解。乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予材料款的支付,并共同承担资金风险。由于业主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的情况,乙方不得追究甲方责任。

第四条甲方责任。

4.2并视其为甲方意见的有效表达。按时向乙方提供材料使用量的计划。甲方保管员魏林联系电话负责向供方要货和验收,他在供方出库单上签字有效。

第五条乙方责任。

5.1乙方委派,联系电话:同志为驻施工现场乙方代表,行使合同约定的权力,履行合同约定职责。

5.2负责施工现场关于本产品的的技术交底和技术指导,提供防水材料在水泥素浆和防水砂浆及商品砼中的整体配合比。

5.3负责材料在商品砼站及施工现场拌合当中的指导、监督、计量工作。配合好现场抽样检验工作,发现问题及时解决。

5.4全过程应遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定,实现范围内的质量、环境与职业健康安全目标(指标)达到规定要求。

5.5提供相关资质证明材料、有关技术文件和产品出厂合格证明及检验报告。

5.6签订产品质量保修书。

第六条违约责任。

6.1乙方在材料供应、质量方面不能满足甲方要求时,甲方有权对由此造成的经济损失要求乙方赔偿,并承担由此给甲方带来的一切连带经济损失。

6.2乙方违约后,甲方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

6.3因甲方未按照计划时间提前告知乙方要料计划,所造成的停工待料由甲方自己承担。

6.4由于不可抗力造成合同不能继续履行或造成损失,甲乙双方互不承担责任,由此造成的双方经济损失,双方协商解决。

第七条其它条款。

7.1本合同的未尽事项,必要时由甲、乙双方另订补充合同,经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

7.3本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。

7.4双方结清财务手续受合同终止。

7.5本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。

合同签订单位:_______。

甲方:_______(盖章)乙方:_______(盖章)。

法定代表或委托代理人:_______法定代表或委托代理人:_______。

地址:_______地址:_______。

签约地点:#、4#住宅楼施工现场签约日期:20_______年4月15日

合同编号:______________。

甲方:______________乙方:______________。

日期:20_______年4月19日

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。

材料买卖合同

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规及结合本工程实际情况规定,经甲乙双方协商一致,特订立本合同,以便共同信守。

1、水泥标砖按每块(包含运费及材料费)元运至施工现场甲方指定位置;粉煤灰标砖(240_115_53)按每快元,配砖(200_90_53)按每块元运费运至施工现场甲方指定位置;砂、碎石按每立方17元运至施工现场甲方指定位置。

2、所有材料数量按到场实际验收数量计算。

1、付款实行月结款制度,每月30日之前把该月材料汇总后交予甲方,待甲方审核无误后,于下月5日之前付款。

乙方所提供材料的质量必须达到国家相关规范标准的`规格、质量和性能(保质保量),如材料运至施工现场后,发现该材料不合格,甲方拒绝签收,乙方应自费运出现场。

1、乙方所提供的材料不符合质量要求,或数量不足,甲方有权退货,乙方必须重新提供合格材料,并处罚该材料缺少部分2陪罚款,且承担由此产生的所有费用和对甲方造成的一切损失。

2、乙方必须按照甲方的要求,按时提供材料,如因乙方原因造成甲方用量短缺、供量不足、从而导致甲方工期延误等一切损失,乙方应承担违约及甲方损失赔偿责任。

3、乙方必须安全规范运输,如出现任何意外事故,均由乙方自行承担责任。

4、如发现三次以上材料不符合质量要求,或数量不足;甲方有权终止合同。

1、本合同未尽事宜,双方应友好协商,协商不成可提交法院解决处理。

2、本合同双方签字盖章之日起生效。

3、本合同一式两份,甲乙双方个执一份。

甲方签字(盖章)。

法定代表人:法定代表人:

年月日年月日乙方签字(盖章)。

材料买卖合同

根据《中华人民共和国合同法》之规定,经甲乙双方充分协商,特订立合同,以便共同遵守。

1、产品的名称:_______、品种:________、规格:________(注明产品的牌号或商标)

2、产品的技术标准(包括质量要求),按下列第(___)项执行:

(1)按国家标准执行;

(2)按部颁标准执行;

(3)按企业标准执行;

(4)有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

1、产品的数量:____________________________________________。

2、计量单位、计量方法:____________________________________。  (按国家或主管部门的规定执行;国家或主管部门无规定的,由甲乙双方商定。对机电设备,必要时应当在合同中明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品,应当明确成套供应的范围,并提出成套供应清单。)

3、产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:  _______________________________________________________________。

___________________________________________________________。 (国家或业务主管部门有技术规定的,按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的,由甲乙双方商定。)

1、产品的交货单位:________________________________。

2、交货方法,按下列第(__ )项执行:

(1)乙方送货;

(2)乙方代运;

(3)甲方自提自运。

3、运输方式:____________________________。

4、到货地点和接货单位(或接货人)   __________________________________________。 (甲方如要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限(月份或季度)前40天通知乙方,以便乙方编月度要车(船)计划;必须由甲方派人押送的,应在合同中明确规定;甲乙双方对产品的运输和装卸,应按有关规定与运输部门办理交换手续,作出记录,双方签字,明确甲、乙方和运输部门的责任。)

 ______________________________________________。 (规定送货或代运的产品的交货日期,以乙方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准,当事人另有约定者,从约定;合同规定甲方自提产品的交货日期,以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中,应给予甲方必要的途中时间,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。)

1、产品的价格:按下列第(___)项执行:

(1)按物价主管部门的批准价执行。

(2)按甲乙双方的商定价执行。(逾期交货的,遇价格上涨时,按原价执行;遇价格下降时,按新价执行。逾期提货或逾期付款的,遇价格上涨时,按新价格执行;遇价格下降时,按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价,由甲乙双方另行结算,不在原托收结算金额中冲抵。执行浮动价和协商定价的,按合同规定的价格执行。)

2、产品货款的结算:产品的货款、实际支付的运杂费和其他费用的结算,按照中国人民银行结算办法的规定办理。(用托收承付方式结算的,合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为10天,从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的,应当在托收凭证上写明,银行从其规定。)

 ______________________________________________________。  (合同应明确规定:1、验收时间;2、验收手段;3、验收标准;4、由谁负责验收和检验;5、在验收中发生纠纷后,由哪一级主管产品质量监督检查机构执行仲裁等等。)

1、甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在___天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

2、如甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同规定。

3、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

4、乙方在接到需方书面异议后,应在10天内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

(甲方提出的书面异议中,应说明合同号、运单号、车或船号、发货和到货日期;说明不符合规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的产品的处理意见,以及当事人双方商定的必须说明的事项。)

1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的___%(通用产品的幅度为1%~5%,专用产品的幅度为10%~30%)的违约金。

2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。

3、乙方因产品包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当负责赔偿。

4、乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。

5、乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的产品,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,应当由乙方承担。

6、产品错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交合同规定的.到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意,单方面改变运输路线和运输工具的,应当承担由此增加的费用。

7、乙方提前交货的,甲方接货后,仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后15天内通知乙方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意发货。

1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款____%(通用产品的幅度为1%~5%,专用产品的幅度为15%~30%)的违约金。

2、甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的,除交货日期得顺延外,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按顺延交货部分货款计算,向乙方偿付顺延交货的违约金;如果不能提供的,按中途退货处理。

3、甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算,向乙方偿付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

4、甲方逾期付款的,应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

5、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

6、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后10天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解,调解不成,按以下第(__)项方式处理:(1)申请仲裁委员会仲裁。(2)向人民法院起诉。

本合同自____年__月__日起生效,有效期至____年__月__日。合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__份,分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关)……等单位各留存一份。

购货单位(甲方):________(公章) 供货单位(乙方):________(公章)

____年__月__ 日         ____年__月__日

材料买卖合同

甲方:

地址:

电话:

邮箱:

乙方:

地址:

电话:

邮箱:

第一条:

甲方向乙方订购订货总数以双方签字认可的每批次货物之总和计算。

付款方式:

每批次货物运至施工现场,甲方材料员验收后由双方现场开票签字确认。

乙方所供材料在每月25日结算,在当月30日前付清当月材料款的80%,余款在合同解除之日付清。

第二条:乙方负责将材料运至施工现场指定位置,自行承担运输费用。

第三条:经济责任。

(一)、乙方责任。

1、乙方需按质按量按约定交货,逾期未交货,乙方应按逾期交货部分货物总量的向甲方偿付违约金。

2、乙方所供产品不能利用的,乙方负责无偿调换货物。

3、乙方在运输途中所发生的一切事故与甲方和业主方(曹碑兴隆学校)无关。

(二)、甲方责任。

1、甲方如未按规定的日期、金额向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额的付给乙方延期罚金。

2、乙方按合同约定送货而甲方拒收的,甲方承担因此造成的相关损失。

第四条:甲乙任何一方因不可抗力不能履行合同时,应及时通知对方,并免于承担违约责任。

第五条:本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲乙双方应协商解决,解决不了时。

(一)申请仲裁机构仲裁。

(二)向人民法院起诉。

第六条:本合同双方签字盖章之日起生效,按本合同规定供货并结算完毕后自动作废。如有未尽是由,得由甲乙双方协商,另订附则于本合同之内,所有附则在法律上与本合同有同等效力。

第七条:本合同共一式2份,甲乙双方各执1份,具有同等效力。

甲方:

乙方:(盖章)。

日期:

材料买卖合同

3、出卖共有房屋,卖方应提交其他共有人同意出卖的书面意见;。

4、房屋买卖合同文本;当事人可以请公证机关代为草拟;。

5、单位购买私房的,买方应当提交房屋管理部门批准买房的批准文件;。

1、当事人的基本情况;。

2、房屋的坐落、种类、间数、结构、质量、面积、附属设备等;。

4、付款的时间方式等;。

5、房屋腾清及交付的日期;

6、办理房屋产权过户、登记及其他手续的有关规定;。

7、违约责任;。

8、其他当事人约定的事宜,如合同生效的条件,对不可抗拒事件的处理等;。

9、合同的签订日期、地点、签字人等。

材料买卖合同

第十六项目部(以下简称甲方)供方:兰州xx公司(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方长城家园34高层住宅楼基础地板采用乙方提供的f101砂浆防水剂、f102砼防水密实剂事宜,为了明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。

第一条工程名称:长城家园34住宅楼。

工程地点:____市定西路518号。

供货地点:兰州xx公司商砼搅拌站。

9、

130-、131-、甘071技术质量标准,乙方应提供产品合格证及检测报告,甲方在货到4小时内按照相关技术标准验收,材料质量必须达到合格。

第三条合同价款及付款方式:。

3.2乙方须按照规定的时间、质量等级和合同条款要求完成合同范围内的全部内容,单价包含了税金等一切费用。

3.3结算方法:甲方人员签字的实际供货量结算单为依据,结算方式:当月按使用量的50%支付货款,其余材料款于________年____月底付清,最终预留5%的保修金,保修期满后15天内付清。

第五条甲方责任。

5.2并视其为甲方意见的有效表达。。按时向乙方提供材料使用量的计划。甲方保管员魏x联系电话139xxxx9464负责向供方要货和验收,他在供方出库单上签字有效。

第六条乙方责任。

6.1乙方委派,联系电话:同志为驻施工现场乙方代表,行使合同约定的权力,履行合同约定职责。

6.2负责施工现场关于本产品的的技术交底和技术指导,提供防水材料在水泥素浆和防水砂浆及商品砼中的整体配合比。

6.3负责材料在商品砼站及施工现场拌合当中的指导、监督、计量工作。配合好现场抽样检验工作,发现问题及时解决。

6.4全过程应遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定,实现范围内的质量、环境与职业健康安全目标(指标)达到规定要求。

6.5提供相关资质证明材料、有关技术文件和产品出厂合格证明及检验报告。

6.6签订产品质量保修书。

第七条违约责任。

8.1乙方在材料供应、质量方面不能满足甲方要求时,甲方有权对由此造成的经济损失要求乙方赔偿,并承担由此给甲方带来的一切连带经济损失。

8.2乙方违约后,甲方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

8.3因甲方未按照计划时间提前告知乙方要料计划,所造成的停工待料由甲方自己承担。

8.4由于不可抗力造成合同不能继续履行或造成损失,甲乙双方互不承担责任,由此造成的双方经济损失,双方协商解决。

第九条其它条款。

9.1本合同的未尽事项,必要时由甲、乙双方另订补充合同,经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

9.3本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。

9.4双方结清财务手续受合同终止。

9.5本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。

合同签订单位:

甲方(盖章)乙方(盖章)。

法定代表或委托代理人:法定代表或委托代理人:

地址:地址:

签约地点:长城家园。

3、4住宅楼施工现场签约日期:________年____月____日

合同编号:cc-7防水剂订货合同。

甲方:____省长城建筑工程总公司。

第十六项目部乙方:兰州xx公司。

____日期:________年____月____日

需货方(甲方):金域瑞景项目部合同编号:

供货方(乙方):北京xx公司签订地点:

签订时间:

第一条、标的、数量、价款及交(提)货时间。

第二条、乙方负责现场指导产品安装。

第三条、随即的必备品、配件、工具数量及供应方法:乙方按甲方提供的图纸确定的供货数量,并且乙方提供的货物数量应满足甲方在金域瑞景____区小区雨水、污水管网按图施工中所需的所有材料的用量(包括管道、井筒及配件、井盖、雨水篦子等)。如确因甲方原因造成材料的损坏或大量丢失则由甲方对该部分材料另行采购。

第四条、合理损耗标准及计算方法:甲方在正常施工中造成管道、井筒及配件损坏时除是大型施工机械直接破坏的',其它的情况由乙方负责无偿更换。

第五条、交货方式、地点:乙方负责送货到____市金域瑞景xx施工现场,交货给甲方的施工单位;施工单位收到乙方货物后,应及时验收。

第六条、运输方式及到达站(港)和费用负担:乙方负责运输费用,乙方负责卸货。

第七条、检验标准、方法、地点及期限:按质量标准进行验收,乙方提供塑料检查井及c波纹管的检测报告及合格证。

第八条、供货金额及结算方式:

1、供货金额按甲方实际收货数量及双方确定的单价确定供货金额;。

2、供货到甲方指定地点,甲方付该批货款的后付至货款20%,小区竣工验收后拨付至货款的15%,预留5%作为质保金,质保期为一________年。

3、乙方提供的所有材料均含税票。

第九条、其他约定事项:

1、货物交接需施工单位和甲方工程部签收,甲方工程部负责人。

第十条、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由当地工商行政管理部门调节;协商或调节不成的,依法向人民法院起诉。

乙方:(章)甲方:(章)。

地址:____市高____区地址:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

经办人:经办人:

电话:03172xxxx2977电话:

传真:03172xxxx2877传真:

开户银行:开户银行:

账号:账号:

xx编码:061000xx编码。

材料买卖合同

甲方:

乙方:

甲乙双方商定下列条款作为双方签订的《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》(以下简称《合同》)的补充条款:

在施工期间,甲方如因出差等原因不便联系,应委托其他人为代表配合乙方施工,并需事先向乙方提供书面授权委托书,如甲方不能提供委托人授权,乙方在施工期间的工作针对主体仍为甲方,由此造成的配合,延迟等问题由甲方承担。

1.开工前三日,甲方应当提供原土建水,电施工竣工图。在此基础上,竣工时乙方应当提供水,电改造图。

2.有关物业管理部门收取的一切费用均由甲方承担(任何名目的物业管理费、物业押金、施工管理费、电梯使用费、配合费、垃圾外运费等。)若因乙方原因导致受到扣款的,由乙方承担。

1.在施工过程中,甲方提出涉及修改意见及增建工程项目时,必须提前与乙方代表联系,在签订书面变更单后方可进行该项目施工。所有口头承诺均无效。

2.合同签订后,甲方变更后减少金额超过合同总额10%以上的部分甲方须向乙方支付该部分金额的10%作为变更损失费。若甲方所减项目所用的材料乙方已订购或运到现场,甲方需另外向乙方支付材料来回运费,搬运费,材料损耗及退货费用。

3.合同签订后,当一方提出解除合同时,须征得对方同意并向对方支付合同总额的10%作为损失赔偿。

1.乙方为客户提供委托购买材料服务,双方应当另行签订《委托购买材料协议书》。此外,乙方工作人员以任何方式为甲方购买或推荐材料均属个人行为,乙方不承担任何责任。

2.应当由甲方购买的材料,设备以及须经甲方确认的材料,设备等,甲方应当及时购买和确认。否则由此造成工期延误的,每日按合同金额的0.2%支付给乙方作为误工损失。

1.工程进度过半,甲方应配合乙方进行中期预决算,预决算金额是根据工程项目变更,工程量增减及水、电工程量的核实加以确定。

2.在办理验收手续前,若甲方收回外屋门钥匙或自行更换外门锁,即示为甲方入住。

3.施工工程中双方产生争议,可由北京市建筑装饰委员会家装委员会作为第三方参与协调解决。若协调不成,可以通过行政、司法、仲裁等途径解决。双方均同意解决争议期间不属于合同延迟履行期间,不对此期间计算延迟违约责任。

1.甲方按照下列表中的约定向乙方支付工程款:

支付次数。

付款时间。

付款百分比。

总金额。

首期款。

签订合同当日即付。

合同总额的55%。

中期款。

工程进度过半,中期预决算后即付。

中期预决算总额的95%—已交首期款。

结算款。

竣工验收合格后即付。

竣工结算总额—已付款。

2.甲方应在中期预决算后两日内到乙方财务部缴纳中期款。甲方拒绝参加中期预决算或未在两日内付款,乙方将暂时停工,由此延误的工期及给乙方造成的损失由甲方负责。若甲方在缴纳中期款后提出工程变更,除签订变更单外,还须一次性将变更费用的95%交到乙方财务部后,乙方予以变更。

3.甲方应在竣工结算后两日内到乙方财务部缴纳结算款。乙方在收到甲方竣工结算款后,向甲方交回钥匙,并开具工程保修单。甲方如在工程验收后七日内未办理结算手续,则视为自动放弃保修权利。

1.砂灰墙(包括加白灰的混合砂浆、麻刀灰等)、轻质隔墙均存在较严重的开裂因素,需加贴玻璃纤维布处理,凡外墙内保温必须加贴石膏板。以上费用均由甲方另行支付,否则乙方无法保证墙面不会大面积开裂。

2.客户签单时若享受优惠,发生退单或减项时要扣除相应优惠金额(以现金形式扣除)。

甲方:乙方:

年月日年月日。

材料买卖合同

甲方:(以下简称甲方)。

乙方:(以下简称乙方)。

为了增强买卖双方的责任感,确保双方实现各自的经济目的,经双方充分协商,现丹桂华庭保温工程特订立本合同,以便共同遵守。

第一条:产品的名称、品种、规格和质量。

1、产品的名称、品种、规格(应注明产品的牌号或商标):“航冠”牌无机胶粉、玻化微珠及抗裂砂浆。

2、产品的技术标准(包括质量要求)无国家和行业标准的,按企业标准执行。

第二条、产品的数量和计量单位、计量方法。

1、产品的数量:以实际结算数量为准。

2、计量方法:按实际,由甲方验收,并确认。

3、产品交货数量按实收数量为准。

第三条、产品的包装标准和包装物的供应与回收包装按照技术规定要求。包装物不回收。

第四条、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点。

1、产品的'交货单位:xxxx有限公司二分公司。

2、交货方法:由买受方根据工程需要提前六天向乙方提供所需材料数量,乙方按约定交货地点和时间送达。材料卸货由乙方负责。甲方确认送货数量无误,需在送货单上签收,或出具专门的收货凭证。

3、运输方式:汽运。

4、到货地点和接货单位(或接货人):xxxxx现场。

第五条、产品的价格与货款的结算。

1、产品的价格:无机保温砂浆650元/m。

2、及抗裂砂浆950元/吨(含税价),乙方提供相应的发票。

3、产品货款的结算:供货完成后付至工程款80%,剩余工程款待工程竣工验收后付清。

第六条验收方法。

1、材料验收以材料复检达到产品技术标准。

2、验收发生纠纷以签约地有资质检测机构出具的检测报告为准。

第七条、乙方服务条款。

1、施工时安排专业技术人员现场指导,保证工程质量。

2、工程完工后乙方负责提供产品的相关材料协助甲方检测,以达到要求。

第八条、乙方的违约责任。

1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的5%的违约金。

2、乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换,并承担调换或退货而支付的实际费用。乙方不能调换的,按不能交货处理。

第九条、甲方的违约责任。

1、甲方无质量原因不得中途退货。

2、乙方因产品包装不符合合同规定,必须退回或重新包装的,乙方应负责退回或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求退回或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价格部分因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的。

第十条、不可抗力。

当事人双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通通不能履行或不能完全履行的理由,并应在3天内提供证明,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十一条、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的提交签约地仲裁委员会申请仲裁。当事人双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

本合同一式五份,甲方执肆份、乙方执壹份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

相关范文推荐

猜您喜欢
热门推荐