施工合同是根据相关法律法规制定，确保建设项目合法合规进行的合同协议。在施工合同中，注重细节的规定是非常重要的，下面是一些典型案例和经验分享，供大家参考和借鉴。
光伏施工合同
发包方(甲方)：
承包方(乙方)。
按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3承包内容：支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。
1.4承包方式：
包工不包料(含装卸费)。
1.5工期：
开工日期：年月日
1.6工程质量：合格。
1.7合同价款(人民币大写)：
安装费按太阳能光伏发电板元/w计算，材料装卸费按元计算。
2.1甲方工作。
2.1.1甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。
2.1.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
2.1.3指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.2乙方工作。
2.2.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
2.2.2指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
2.2.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。
2.2.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
3.1根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元(不含装卸及搬运费)。
3.2安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。
3.3本工程无保修金，不含税。
4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。
4.2乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。
4.3本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。
本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
20xx年xx月xx日。
光伏电站交易合同
_____(以下简称甲方)。
代表人：
地址：
______有限公司(以下简称乙方)。
代表人：
地址：
甲方为利用区域内丰富的太阳能资源，引进乙方公司建设太阳能光伏并网发电项目。甲乙双方本着互惠互利，共同发展的原则，在自愿、平等、协调一致的基础上，达成如下协议：
一、主要内容。
(一)项目投资主体：______。
(二)项目建设内容：拟建装机容量为______mw的太阳能光伏并网电站，以最终适合建设的地址确定最终安装容量。
(三)项目拟建地点：甲方行政区域内适合地面电站建设的场地。
(四)项目占地：_____亩。
(五)项目计划总投资：约_____亿元人民币。
(六)建设工期：_____月。
二、双方责任和义务。
(一)甲方责任和义务。
1、甲方负责协助向乙方获得提供项目全部所需用地，并采用征、租结合的方式，配合乙方完善用地手续，确保用地合法，符合国家土地、林业等有关使用政策。甲方严格落实国家及地方有关支持和鼓励新能源产业发展的各项优惠政策;且在土地使用、税收减免等方面依法给予乙方一定的优惠。
2、甲方成立项目协调小组，负责协助乙方办理项目有关手续。做好项目的跟踪服务，帮助协调解决项目推进和建设中的困难问题，为乙方营造一个良好的投资环境。
3、甲方协调土地拥有者，以有偿租赁、征租结合的方式将项目用地提供给乙方。具体土地租赁合同，由乙方与项目所在地土地所有权人或其授权代表人民政府签订。甲方负责协助办理项目建设用地的选址意见书、土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等相关行政审批手续，甲方保障乙方项目所用土地的整体合规性。
4、甲方对乙方上报提交的项目有关文件、资料及相关商业机密予以保密。
5、甲方将该项目列为市招商引资光伏电站项目，享受国家关于光伏产业有关扶持政策及市招商引资的有关优惠政策。
6、甲方协助乙方实现项目地通水、通电、通路。协助乙方取得项目必须的当地气象、地质、地形图等相关基础材料。
7、甲方承诺在甲方管辖区内推广使用乙方太阳能光伏产品，支持乙方在本地范围内包括但不限于闲置土地、政府机关、学校、医院、车站、工厂等公共建筑、工业建筑、商业建筑建设光伏发电项目，鼓励光伏应用的推广，并协助办理投资项目的前期手续，积极协助乙方进行融资和申报政策补贴。
(二)乙方责任和义务。
1、乙方负责筹措该项目建设所需的建设资金，负责所有与项目有关的工程类工作，包括项目前期工作。
2、乙方要按属地管理和属地纳税的原则，将该项目工商注册登记和纳税申报在本地市工商局和本地市国税局、地税局。
3、在甲方的协调下，乙方负责向省发改委申报项目前期有关手续，直至完成项目核准及电网接入手续。
4、在甲方的配合下，乙方负责将该项目向国家发改委申请国家太阳能地面发电站电价优惠政策，以期最终获得国家优惠电价补贴。
5、乙方必须依法依规建设和生产经营，按要求认真填报投资报表和项目生产经营情况。
三、双方约定。
1、由于自然灾害(包括火灾，水灾，地震，风暴，飓风或其他自然灾害)，战争，侵略，外国战斗人员，恐怖分子的行为，军事或其他侵占的行为，政治没收，国有化，政府的制裁或禁运等不可抗力因素，致使本协议有关条款不能履行，双方协商后，自动终止本协议。
2、协议签订后，双方成立联合工作领导小组，开展前期工作。
3、双方如有争议，应协商解决，协商不成提交被告方所在地人民法院诉讼解决。
四、其他事项。
1、本协议书一式____份，双方各执____份。
2、本协议为框架协议，具体事宜另行签订合同，本协议自甲、乙双方签字并盖章后生效。
甲方：
签字代表：
地点：
______年____月____日。
乙方：
签字代表：
地点：
______年____月____日。
光伏电站施工合同
1、现有设备使用，维护，操作方法正确(确保上班当值人员持证上岗)，如果电站机械自然老化，如压力管壁外层氧化生锈、压力管变薄、穿孔出现事故。购进更换现有设备造册登记，维修过程中更换被损物件，统一交给甲方。
2、新增固定资产，如原发电机欠发无功，对网路造成影响，欠发3度无功扣(罚)1度有功，电力部门已经作出处罚都不整改，仍然无动于衷做法，提出疑问，为什么要这样做，对该问题一次性投入，该固定资产长期使用，固定资产属甲方，应由甲方出资购进。
3、甲方交好的，正常的电站机械给乙方经营，到时交回给甲方的也一样，或至少都正常运作，但外表旧了些少，属合理。例如甲方交汽蚀穿孔转轮给乙方，要乙方交完好无缺的转轮给甲方，这种做法有失公平。安装远程计量监控设备，不能说在乙方经营时就安装，十年后就拆走或无偿送给甲方，因为远程计量属高压计量组成部分。交接前一切设备运行正常，如有残缺的甲方负责修理完毕才交给乙方使用。
4、无过错行为造成的需维修问题。
(1)、小额维修费用问题。每次维修费用人民币伍佰元以下的，由乙方解决。
(2)、大额维修费用问题。每次维修费用人民币伍佰元以上的，由甲方负担。
(3)、一切油类生产易耗物均由乙方负责，从中标之日起电站内存油类及其他物料乙方可使用，乙方用完后，其需多少甲方不负责。
5、行为过错造成的需维修问题。
如乙方人为造成，需维修的，如操作失误等，不管费用大小，由乙方负担。如甲方人为造成，需维修的，不管费用大小，由甲方负担。
6、自然灾害造成的需维修问题。
因电站属甲方所有，一切自然灾害造成电站需维修的费用，由甲方负担。小额度每次500元内的均由乙方承担，超额部分全由甲方承担。
七、特殊情况下租金问题。
(一)自然灾害造成的停产情况下租金问题。
因不可抗力的自然灾害造成电站停产，不能发电，根据《合同法》规定，乙方将自然灾害及电站停产情况报甲方，由甲、乙双方共同核实，造册登记签证，按每天实际发电量与租金进行相应比例扣减租金。并进年底应交租金核算。电站停产时段的发电量计算方法参照前后的日发电量，对比计算停产损失标准。如果出现连续停产2个月不能开机发电，则按月数占全年的全额承包租金比例计算。
(二)电站机械残旧自然造成停产情况下租金问题。
正常生产是企业生命，停止生产即企业无法生存。因电站机械残旧自然造成停产，乙方将电站机械残旧自然造成停产情况报甲方，2个工作日内，由甲、乙双方共同核实清楚，并进行修复，造册登记签证，按每天实际发电量与租金进行相应比例扣减租金。并进年底应交租金核算。电站停产时段的发电量计算方法参照前后的日发电量，对比计算停产损失标准。如果出现连续停产2个月不能开机发电，则按月数占全年的全额承包租金比例计算。
八、电站经营权交接。
(一)交接时间。
1、本合同生效之日起，甲方将电站经营权、使用权、管理权、收益权移交给乙方。
2、本合同规定的承包到期之日，乙方将电站经营权、使用权、管理权、收益权交回给甲方。
(二)交接内容及方式。
1、甲方将电站的一切证件移交给乙方管理。乙方要妥善保管。
2、甲方将电站的公章移交给乙方管理、使用。乙方要依法使用电站的公章，不能违法使用。
3、甲方将电站的帐户交乙方使用、管理。移交支票，更改财务印鉴。
4、甲、乙双方共同派人到电站造册登记电站所有设备、资产，登记册一式两份，甲、乙双方人员在册上签名，有公章的加盖公章，再加盖电站公章，甲、乙双方各执一份。竞标时，甲方已经声明，电站原有的一切设备、资产不动，交给中标方管理使用。否则作违约论。
九、合同生效。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，两份效力相同，甲、乙双方对本合同内容充分理解，自签订之日起生效，双方共同遵守。本合同的未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：
甲方为了加强电站的运行管理，提高电站的经济效益和社会效益，电站董事会研究决定，对电站运行管理实行承包责任制，将电站运行管理承包给乙方，经甲乙双方协商，达成如下条款：
一、承包内容和项目。
1、电站大坝、闸门、渠道、栏网垃圾、厂房、宿舍、升压站、高压线路及电站相关设施的巡视、维修、管理。
2、发电运行、水工系统等的巡视检查、维护。
3、全部机电设备的运行管理，机电设备的巡视检查、维护、保养及日常维修。
4、高压线路的巡视检查和维护(如出现故障所需材料由甲方购买)。
二、乙方职责。
1、乙方要有名中级电力技术职称人员。发电人员具有实际操作经验及小件维修能力。
2、电站设备在运行中，大坝要有乙方专人管理，无重大特殊情况，电站人员定编人，按三班制运行，每班值班人员不得不少于人，汛期每班不少于人。
3、乙方值班人员在值班期内不得离开机房，发现无乙方人员值班每次罚款伍佰元。
4、因乙方值班人员操作失误或不在机房所造成的一切事故和直接经济损失，由乙方负全部责任。
5、由于乙方值班室人员对事故处理不当或不及时而造成事故扩大，损失单元件超过伍佰元以上(含伍佰元)，由乙方负责50%的费用，自然磨损和人为不可抗拒的自然灾害造成损失由甲方负责。
6、乙方要保证经常检查渠道设施和电站相关设施，巡查要有记录，发现隐患即时报告甲方进行处理。
7、乙方负责机电设备的日常维护检修，检修材料由乙方列出清单，甲方负责购买，且不另行负担乙方检修工时费。
8、乙方视水流量按电功机率尽量满负荷发足无功。
9、乙方严格控制管理好职工用电及近区用电，尽量做不到不倒电。如发现近区有倒电供电情况乙方应即时拉闸处理，严禁倒电供电，否则视情况处罚乙方。
10、乙方发电任务每年上网电量(含近区电量)为万度(千瓦/小时)。
11、乙方为乙方所有电站工作人员买好人身保险，在承包期内如发生一切人身安全事故由乙方负责。
12、乙方负责引水渠网垃圾的即时清理，保证水流畅通。引水渠不准拉闸捕鱼，否则每次罚款10000元。
三、甲方职责。
1、甲方按电网每月的上网电度加近区用电电度给乙方计算承包费。
2、甲方支付乙方承包费标准：500万度以内按人民币每度厘计算承包费用，超过500万度电量以上的部分按每度计算承包费用(以电站结算电量为计算依据)。
3、易损耗性材料由乙方列出材料购买清单由甲方出资购买。
4、甲方按每月电话费补助给乙方元包干使用，超过部分由乙方负责支付。
四、其它事项。
1、乙方承包后，必须保持宿舍、厂房、附属设施和机电设备的完整、良好、整洁，承包期满后，移交给甲方时，对上述项目也必须保持完整、良好、整洁、如有缺陷，修复后方能交给甲方，无法修复的照价赔偿(设备本身缺陷和自然磨损在外)。
2、乙方必须控制职工用电，职工用电每人每月度内不收费，超过度的按上网电价收取电费。
3、甲方对电站配备的全部工具和备用品主生活用品，在承包时如数移交给乙方，乙方承包期满后移交给甲方作价自行带走。
4、因突发性自然灾害造成停机，超过天(不含天)以上的部分由甲方付给乙方值班人员(按值班人计算)每人每天30元，五天以内的由乙方自行解决。
5、近区用电由乙方每月和甲方共同负责抄电表，乙方负责检查是否有偷漏电行为，如发现有人偷电应即时报告甲方作出处理。并根据甲方需要(特殊情况)随时配合收取电费。
6、高压线路维修时甲方负责购买材料和支付乙方以外工人的工资。机电设备大修时需要三人或三人以上工作的甲方补给检修人员每人每天元工资。如另请厂家师傅解决问题由甲方负责开支。
五、付款方式。
1、发电承包费：在电力公司拨付电费的前提下，丰水期付给当月应付承包款的80%，枯水期当结清，其余部分年终时由甲方一次性付清给乙方。
六、承包时间。
承包期年，即从年月日起至年月日止。本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，双方签字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
光伏施工合同
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
一、依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。（注：本项目屋面防水由发包方施工）。
2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期。
开工日期：
并网日期：
竣工日期：
四、合同价格和付款方式。
合同价格。
本合同为固定总价合同（含税），不做工程决算。合同总价格为人民币（大写）：元（小写金额元）。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务（包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
五、施工质量和质量检查。
1、工程质量。
（1）、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
（2）、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查：
六、解决争议的办法起诉讼。
（1）调解要求停止施工，且为双方接受。
（2）法院要求停止施工。
七、违约。
1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：
（1）、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。
（2）承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且23发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。
九、合同的生效及终止。
1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
十、合同份数。
本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
光伏电站施工合同备案
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注：本项目屋面防水由发包方施工)。
2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期。
开工日期：
并网日期：
竣工日期：
四、合同价格和付款方式。
1、合同价格。
本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
五、施工质量和质量检查。
1、工程质量。
(1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
(2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查：
六、解决争议的办法。
1起诉讼。
(1调解要求停止施工，且为双方接受。
(2法院要求停止施工。
七、违约。
1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：
(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。
(2)承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且23发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。
九、合同的生效及终止。
1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
十、合同份数。
本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。
发包人：(公章或合同专用章)。
承包人：
光伏电站施工合同
发电工程按照大纲审查会讨论结果，将工程划分为土建工程、安装工程、绿化工程、安全防范工程、消防工程五大类，每大类可有一至多个单位工程。
准时，依据相关行业标准进行。其中围栏（围墙）的验收应按设计图纸进行。
检测跟踪系统能否运转至正确位置。在跟踪系统跟踪时间段内，手动方式改变跟踪系统方位角和高度角位置，然后切断主电源不少于30分钟再开启主电源，检测跟踪系统能否运转至正确位置。第4款第10项检测跟踪精度：测量跟踪系统光伏组件平面相对于阳光光线的位置偏差。测试将在跟踪系统的准确跟踪全范围内进行，连续一周的最大高度角和方位角偏差应符合产品手册的规定。
4.6.1~4.6.2依据《消防法》和有关国家标准确定了验收应检查项目和应具备的条件。4.6.3消防工程验收是建设单位组织的验收，最终工程质量还需当地消防部门进行认定。5工程启动验收5.1一般规定5.1.1~5.1.2光伏发电工程启动验收是对已安装完成的光伏阵列及其电气设备进行全面性的试运行和检查验收。根据工程完成情况，光伏阵列可以单个单独验收，也可以多个同时验收。
6.2.1第3款，在工程试运过程中，有些设备需要调试。
三个阶段的检查。7工程质量评定，评定标准是合格或是不合格。8存在的主要问题及处理意见，是对本次验收中发现的主要问题提出处理意见。9验收结论，包括对工程质量、能否按批准的设计标准运用及发挥效益、工程档案资料，以及是否同意通过验收等，均应有明确的结论。10有保留意见时，应当明确记载。11鉴定书应当力求简明扼要。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
水电站施工合同
甲方同意将工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称(工程地点)：
工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2km引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板2300元/米。
二、承包方式：
1、包工包料;。
2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：
____年____月____月工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的.材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：
1、总工程价款(金额大写元整;。
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：
甲方：________(公章)法人代表：________。
乙方：________(公章)法人代表：________。
____年____月____日。
水电站施工合同
发包方(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：
原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：项目的水电安装工程承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。
一工程概况。
工程名称：工程地点：施工内容：图纸范围内所有室内水电安装工程，结构类型：
二、乙方进场人数(附名册)。
乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，承担本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。
三、工期进度要求。
(一)开工日期：年月日
(二)总(日历)工期：个月。
(三)具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。
四、承包方式与范围(一)承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。
(二)承包范围：1图纸范围内的所有室内的水电安装工程(包工包料)。
2乙方负责现场所有临时水电的安装工作。
3夜间施工乙方必须派专人值班(不补任何加班费)。
(三)计价方式：
1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法：
_按定额计价方式计价：建筑装饰及安装等工程按《20__年云南省建筑工程消耗量定额及统一基价表》《20__年云南省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》《20__年云南省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《20__年云南省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。
施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件规定办法，则按有关政策性文件执行。
2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。
3﹑人工调差按总承包合同执行。
4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。
5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方。
6、材料送检费用由乙方负责。
五、工程要求：
甲方提前提供完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。
(一)质量要求：按9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。
1必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。
2乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸(含书面通知)和。
施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。
3乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。
4对检出的不合格品(项)，乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。
5乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。
6乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。
若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。
乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。
7对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。
8保修期为一年。
(二)工期要求。
1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。
2、工期延误。
(1)乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。
(2)如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担;。
(3)如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。
(三)成本控制要求。
1乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生;努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。
2各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工程损失全部由乙方承担。
3乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。
4乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。
5乙方必须遵守甲方材料的管理制度。
(四)安全施工要求。
1甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。
2乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。
3乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。
4乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。
5乙方在施工过程中所发生的(包括由乙方原因造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。
六、付款方式。
进度款支付按照月进度实施。
1、乙方每月号报当月工程进度，甲方在次月5号前支付乙方进度的%的工程款。
2、乙方安装调试完成后申请甲方及开发商组织验收，一次性竣工验收合格后，如乙方提交验收申请一周后未验收的，或者开发商开始使用的，视为整个工程验收合格，乙方配合甲方向开发方办理完工程竣工结算手续后的日内，甲方向乙方支付工程款的97%。
发包方(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：
光伏电站合同协议书
补贴内容摘要：
在2012年至2015年期间新投产的非国家财政补贴光伏发电项目，实行地面、屋顶、建筑一体化，每千瓦时上网电价分别确定为2012年1.3元、2013年1.25元、2014年1.2元和2015年1.15元。
总结：江苏省省级没有度电补贴，只有上网电价补贴，2016年该政策已失效。
苏州市。
政策文件：苏府[2015]64号苏州市关于促进苏州光伏产业持续健康发展的若干意见。
补贴内容摘要：
2014～2016年期间建成并网投运的分布式光伏项目按实际发电效果，除享受国家和省有关补贴外，再给予项目应用单位或个人0.1元/千瓦时补贴，暂定补贴期限为三年。
总结：苏州市度电补贴0.1元/千瓦时，补贴3年。
另外，用于购买太阳能电池板(组件)、控制器、蓄电池和逆变器等设备投资的银行贷款实行一次性贴息补助。
无锡市。
补贴内容摘要：
对居民屋顶使用本地产品的分布式发电项目，可按照2元/瓦的标准给予补贴。
对在我区新建的光伏发电项目，光伏产品本地化率超过50%以上的光伏发电项目，除享受国家、省、市相应补贴政策以外，可按总装机容量享受区级补贴，一次性补贴20万元/兆瓦，补贴比例按光伏产品本地化率计算。
对以我区光伏企业为主体，对外投资的国内光伏电站或epc总包，且使用我区光伏产品超过50%的项目，项目建成，经由当地电网企业出具同意入网意见后，可按5万元/兆瓦的标准给予扶持，单个项目奖励上限为200万元。
对采用合同能源管理模式实施光伏电站的项目，择优对实施合同能源管理用能项目的.单位和项目投资机构，分别一次性给予每个项目不超过20万元和100万元的奖励和项目扶持。
总结：无锡市的光伏补贴种类很多，但是没有度电补贴，最大的亮点无锡市是对光伏制造、epc企业的支持，采用合同能源管理模式实施光伏电站项目的，一次性给予项目奖励。
扬中市。
政策文件：扬中市关于加快分布式光伏发电示范应用的实施意见。
补贴内容摘要：
对在扬中注册的光伏发电建设企业在本市新建光伏发电项目，且使用本地光伏产品价值量占设备投资总额的80%(含)以上、50%(含)以上，除按政策享受国家0.42元/千瓦时补贴外，根据项目建成后的实际发电效果，在当年额度内再由市财政分别给予0.15元/千瓦时、0.1元/千瓦时补贴，补贴年限暂定为2015~2017年(享受国家、省专项补贴的项目不得重复补贴)。
居民屋面项目补贴0.3元/千瓦时，补贴年限6年。
对已建成的光伏屋顶发电项目，按新建项目标准的50%补贴。
总结：扬中市对企业的补贴按比例给予0.15-0.1元/千瓦时的补贴，补贴3年;对于居民个人的补贴标准和时间比企业都要好，补贴0.3元/千瓦时，补6年。
对于在政策出台之前已建成的家庭屋顶光伏项目则按0.15元/千瓦时进行补贴。
南通市。
补贴内容摘要：
对市区年内竣工并网的装机容量不小于1兆瓦的分布式光伏发电项目，采用南通地区企业生产的光伏组件等关键设备(本地配套率大于70%)的，按0.5元/瓦对项目实施主体给予一次性补助，单个企业年度补助总额不超过1000万元;本地配套率100%的企业，补助总额不作限制。
对采购南通地区光伏原辅材料和生产设备的市区光伏制造企业，按年度采购额的5%给予奖励，单个企业本地采购项目年度补助总额不超过200万元。
总结：南通市的政策只在2014年有效，没有度电补贴，但有初装补贴，还有采购奖励，所有补助措施都偏向支持本地光伏产业的发展。
镇江市。
政策文件：镇政办发〔2014〕179号镇江市关于全市“金屋顶”企业计划的实施意见。
补贴内容摘要：
具有独立法人资格，注册资金1000万元以上在镇江境内注册的企业，利用我市工业厂房屋顶新建的分布式光伏发电项目，报批手续完备，单个项目装机容量不低于0.5兆瓦(mwp)，已列入市重点跟踪推进分布式光伏发电项目计划，且使用由我市企业生产的光伏产品价值量占投资总额比例超过60%的，除按政策享受国家0.42元/千瓦时补贴外，自发电之日起按其实际发电量，按财政体制由地方政府再给予0.1元/千瓦时的补贴，补贴年限暂定为3年。
总结：镇江市度电补贴0.1元/千瓦时，补3年，但是前提条件有点多，大家慢慢数。
句容市。
政策文件：句政发〔2015〕66号句容市关于推进分布式光伏发电项目建设的实施意见。
补贴内容摘要：
除按政策享受国家0.42元/千瓦时补贴外，在句容注册的光伏发电建设企业在本市新建光伏发电项目，且使用本地光伏产品价值量占设备投资总额的40%(含)以上，再由市财政给予0.1元/千瓦时补贴，补贴年限为2015年-2017年(享受国家、省专项补贴的项目不得重复补贴)。
居民屋面项目补贴0.3元/千瓦时，补贴年限暂定为5年。
积极鼓励企业厂房屋顶出租，对屋顶出租的企业按实际使用面积给予一次性20元/平方米的补助，补贴年限为2015年-2017年。
总结：句容市对企业补贴0.1元/千瓦时，居民补贴0.3元/千瓦时，另外，对出租厂房屋顶的企业给予20元/平方米的补助。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
光伏电站合同协议书
江苏省光伏电站补贴是怎么样的?江苏省光伏电站补贴不同的城市有不同的补贴方法哦!
江苏扬中市屋顶光伏发电可获0.72元/度补贴。
扬中市正在积极建设“近零碳”示范区，对光伏发电的家庭给予财政补贴，安装屋顶光伏发电设备的市民可获0.72元/度电的补贴。
扬中积极建设“近零碳”示范区。
建设“近零碳”示范区，是扬中追求低碳发展的一大亮点。
早在去年初，该市就提出打造“绿色能源岛”的目标，重点规划建设屋顶分布式光伏发电、风电、新能源微电网、生物质能等清洁能源项目，打造清洁、低碳、安全、高效的高比例可再生能源生产和消费模式。
目前，该方案已报至国家能源局。
截至目前，该市已备案建设屋面光伏发电项目38个，装机容量38.98兆瓦，15家企业、132户居民得到了市财政补贴。
该市把“绿色能源岛”建设列为十大民生工程之一，明确提出建设屋顶分布式光伏发电42兆瓦，建设新能源微电网示范项目1~2个，运营新能源公交车40辆的“绿色能源岛”建设目标。
近日，扬中市政府和高级中学1.1兆瓦光伏电站项目工程完工并网，预计每年通过光伏发电110万度，相当于节约标准煤使用量约385吨/年，减少碳排放962吨/年。
光伏发电示范区——新民社区。
光伏发电家庭可享受0.72元/度电补贴。
扬中在全省县级市中率先设立财政引导资金，对光伏发电家庭进行补贴奖励。
其中，扬中市政府按照0.3元/度电的标准进行补贴，补贴年限为6年;国家按照0.42元/度电的标准进行补贴，补贴年限为。
相关人士介绍，每个家庭一般安装3千瓦的光伏发电设备就可满足日常用电需求，安装该设备的成本大约为2.4万元，每年可发电3400度。
扬中市政府给予家庭的补贴时间为6年，根据测算，6年的时间就能让安装光伏发电的家庭收回安装成本。
江苏盐城关于光伏发电地方补贴文件。
各县(市、区)经信委，盐城经济技术开发区、城南新区经发局：
为进一步加快我市分布式光伏发电应用，促进光伏产业健康发展，根据盐城市人民政府《关于加快分布式光伏发电应用促进产业健康发展的实施意见》(盐政发〔〕23号)文件精神，制定了《盐城市分布式光伏应用促进产业健康发展示范项目认定办法(试行)》，现印发给你们，请认真遵照执行。
盐城市经济和信息化委员会。
205月23日。
盐城市分布式光伏应用促进产业健康发展示范项目认定办法(试行)。
第一章总则。
第一条为进一步加快我市分布式光伏发电应用，促进光伏产业健康发展，根据盐城市人民政府《关于加快分布式光伏发电应用促进产业健康发展的实施意见》(盐政发〔2016〕23号)文件精神，特制定本办法。
第二条分布式光伏示范项目(以下简称示范项目)认定坚持公开、公平、公正的原则，突出示范引领，科学、有序推进。
第三条盐城市经济和信息化委员会(以下简称市经信委)负责示范项目的认定和管理工作。
第二章认定范围和条件。
第四条申请示范项目认定的企业须在盐城市境内注册、具有独立的法人资格且正常经营，具有健全的.财务管理制度，无不良诚信和违法记录;申请认定的项目应在《关于加快分布式光伏发电应用促进产业健康发展的实施意见》(盐政发〔2016〕23号)出台后备案。
第五条申请认定的分布式光伏发电项目应当具备下列条件：
(一)项目应为以下类型之一：
(1)利用开发园区企业屋顶建设的分布式光伏发电项目;。
(2)配套大数据产业园绿色数据中心建设的分布式光伏发电项目;。
(3)利用商业综合体、大型场馆等公共建筑屋顶建设的分布式光伏发电项目;。
(4)新农村示范区、农村集中居民点等成片建设的光伏发电项目，扶贫资金在经济薄弱村建设的分布式光伏发电项目。
(二)项目所采用的光伏组件、逆变器、变压器等关键设备和产品通过省级以上技术鉴定，达到国内领先以上水平。
(三)鼓励采购使用市内制造企业生产的光伏组件、逆变器、变压器等设备和产品的分布式光伏项目，积极支持市内光伏制造企业作为系统集成商实施的项目。
(四)项目建有分布式光伏发电电源监控系统、安装电能监测终端设备，接口互联市分布式光伏发电在线监测管理系统，并接入全市智能用电监测平台。
第三章申报材料。
第六条申请示范项目认定应提交下列资料：
(1)备案文件，投资企业营业执照，法定代表人身份证;。
(4)并网验收意见、购售电合同和并网调度协议。
第四章认定程序。
第七条示范项目的认定，严格按照条件，每年认定20个，每年年底组织申报、认定。
第八条示范项目认定程序：
(一)企业申请。
企业向所在县(市、区)经信部门提出认定申请，并填报《盐城市分布式光伏示范项目认定申请表》(附表)，并提供相关申报材料。
(二)县(市、区)经信部门初审。
县(市、区)经信部门对申请企业的项目及申报材料真实性与准确性初审后行文上报市经信委，并在符合条件的项目认定申请表中签署推荐意见，连同相关申报材料一并报送。
(三)专家评审。
市经信委收到县(市、区)经信部门上报文件后，委托市节能技术中心作为第三方专业服务机构，组织专家对项目进行专业评审，结合项目现场实际情况，提出专家评审意见。
盐城市分布式光伏示范项目评分细则：
(1)本地设备产品配套率(60分)：项目使用我市光伏产品和电器设备(包括光伏组件、逆变器、变压器、支架等)价值量占设备投资总额达80%及以上的项目，得60分;低于80%，按比例得分。
(2)光伏组件、逆变器和变压器等关键设备技术水平(20分)：经过省级以上鉴定，有1项关键设备技术水平达到国际领先的项目，得5分;达到国际先进水平的，得4分，达到国内领先水平的，得3分;关键设备制造企业在盐设立市级以上研发机构，得5分。
(3)项目规模(15分)：项目装机容量在1mw及以上的项目，得15分;低于1mw，按比例得分。
(4)支持市内光伏制造企业向系统集成商转变(5分)：市内光伏制造企业作为系统集成商实施的项目，得5分。
(四)认定及公示。
市经信委根据专家评审意见综合审核后确定符合认定条件的项目名单，在市经信委网站进行公示，公示期为7个工作日。
(五)发文。
经公示无异议或异议不成立的项目，由市经信委发文认定为“盐城市分布式光伏示范项目”。
第五章附则。
第九条市区范围内的示范项目自并网发电之日起两年内，在国家、省有关补贴的基础上，按其实际发电量给予0.1元/千瓦时的市级补贴，单个项目年度发电补贴最高不超过30万元。
县(市)经信部门要按照《关于加快分布式光伏发电应用促进产业健康发展的实施意见》(盐政发﹝2016﹞23号)要求，落实同级财政对辖区内示范项目发电进行补贴支持。
第十条本办法由市经信委负责解释。
第十一条本办法自发布之日起试行。
水电站施工合同
发包方：(以下简称甲方)。
法定代表人：
承包方：(以下简称乙方)。
法定代表人：
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。
一、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程主要内容：
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限。
工程期限____天，预定_____年____月___日至____年____月____日止。
三、工程承包价及其它。
总承包价______元，工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任。
(一)甲方责任。
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;。
2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。
(二)乙方责任。
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求。
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。
2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。
六、付款方式。
工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。
七、工期延误。
若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。
工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。
甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期。
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求。
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。
乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。
十、不可抗拒的自然灾害认定标准。
不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任。
1、本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。
2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。
3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、争议。
承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。
十三、合同份数。
本合同一式_____份，甲方____份、乙双方____份。
十四、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方：
法人代表：
_____年____月____日。
乙方：
法人代表：
_____年____月____。
光伏电站土地租赁合同
出租方(以下简称甲方)：
租赁方(以下简称乙方)：
根据《中华人民共和国土地管理法)及《中华人民共和国国土管理法实施条例》等有关法律、法规和政策规定，甲乙双方经协商达成如下协议：
一、租赁内容：
甲方租赁给乙方使用的国有土地位于：，地面积为亩(土地面积以最终实际测量，双方认可面积为准)，用途为。其位置与范围如本合同附图所示，附图已经双方共同确认。
甲方租赁给乙方的土地的所有权归国家所有，乙方只享有租赁土地的使用权，租赁土地的地下资源、埋藏物及市政公用设施均不属于租赁范围。
二、租赁期限。
租赁期限为年，自。
三、租赁金及交付方式。
1.该土地面积暂以亩为计算面积，租赁金第一阶段五年按荒地每年元/亩，林地每年元/亩。第一阶段共计人民币.元(已包含所有税费，租赁期内乙方无须缴纳土地使用税等相关税费)。待实际测量双方认可后确定最终租赁面积。
2.本合同经双方签字后即日生效，乙方需在合同生效日内以现金或转账方式向甲方支付第一阶段五年的租金。
3.租金按每年为一个阶段支付一次。乙方应于支付年月日之前将下一阶段的租金划入甲方指定的账户上。
4.甲方银行开户行：账户名称及账户号：。
四、其他约定。
1.乙方在后续扩建光伏发电项目时，甲方应在紧邻地块以相同条件参考本合同价格租赁土地给乙方。甲方不得无故提高地价。
2.乙方在本合同期限内未经甲方书面同意不得将租赁土地使用权转租、转让或抵押。
3.本合同约定的土地使用年限届满后乙方需续租的，甲方应优先租赁给乙方。乙方应在本合同期满前三个月内，向甲方申请续期。经双方协商后，重新签订租赁合同。
4.在租赁年限内土地转让的，乙方有优先受让的权利。甲方在与乙方办理土地转让手续后，终止租赁关系。
5.本合同期限内，乙方改变土地用途和现使用条件的，经双方协商一致后，应重新签订土地租赁合同。
6.乙方有权利处理该租赁土地区域内现存地上物及植被，在租赁期限内乙方建设的地上物所有权归乙方所有。
五、甲方的权利义务。
1.甲方对土地的开发利用进行监督，保证土地按合同约定的用途合理利用，并使乙方合法取得土地使用权。
2.按照合同约定收取租赁金，在合同有效期内，甲方不得提高租赁金;甲方有义务在收到乙方缴纳的土地租赁金后，为乙方开具相关财务票据(发票或非税收入票据);甲方银行账户如有变更，应在变更后5日内及时通知乙方。
3.甲方应积极与乙方一同办理土地出租登记的相关手续。
4.在合同履行期内，甲方须确保乙方在该土地使用权上不受任何干扰。在合同期限内，甲方不得有重复发包或租赁等有损乙方租赁使用该地块的行为，如因租赁范围出现土地纠纷，由甲方负责解决，若致使乙方遭受经济损失，由甲方负责赔偿。如逾期30天不能解决的，应按照第八项第一条执行违约责任。
六、乙方的权利义务。
1.按照合同约定的用途和期限，有权享有该土地使用权。
2.乙方不承担征地补偿费用及耕地占用税。
3.在合同履行期限内，乙方须按合同规定缴纳租赁金给甲方，不缴纳除合同规定租赁款外的任何其他非国家规定之费用。
4.在土地使用权期限内，国土资源管理部门对土地使用情况进行监督检查的，乙方有义务予以配合，并如实提供有关证明文件。
5.本合同期满，如继续租赁，同等条件下乙方享有优先权。在合同履行期间，甲方受让该地块的，同等条件下乙方享有优先受让的权利。
七、违约责任。
1.本合同生效后，甲方不得在本合同约定期限未届满或本合同未解除时收回租赁土地使用权。如因公共利益需要或依照相关法律法规需收回，或甲方违反合同约定导致合同解除的，甲方需付给乙方违约金4万元，同时应负责对乙方的经济损失进行评估并赔偿乙方全部损失和全部土地租赁费用。
2.甲方银行账户有变更时，由于甲方未及时通知乙方而造成的误期付款，或其他非乙方原因造成延迟缴纳土地租赁费用的，乙方不负责任何违约责任。
3.如乙方逾期缴纳土地租赁金的，按日加收每年土地租赁费用总额的0.5%作为滞纳金。乙方连续拖欠租赁费3个月以上的，甲方有权解除租赁合同，收回土地使用权。
4.乙方未按照合同约定开发建设、未经甲方同意转让转租或抵押的，甲方有权解除合同。
5、甲方未积极与乙方一同办理土地出租登记的相关手续，导致乙方不能如期使用该土地，甲方应按乙方已支付的租金的百分之五十支付违约金。逾期30天乙方仍不能使用的，乙方有权单方解除合同，甲方不但按上述约定支付违约金，还要按照本项第一条承担违约责任。
6、在合同履行期间内，因该土地产生纠纷或甲方重复发包或出租导致乙方无法正常使用，甲方应积极解决，并对因此造成乙方的损失承担全部赔偿责任。该损失包括停产停工的人工、机器耗损、材料损失及经营利润等，也包括乙方因此循求法律途径解决产生的律师费、诉讼费等。
八、合同纠纷的解决办法。
因执行合同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、本合同经甲乙双方签章后生效。
十一、本合同未尽事宜，可由双方约定后作为补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同一式份，甲乙双方各执份。
甲方(签盖)：乙方(签盖)：
签订时间：年月日签订时间：年月日。