承包意向承诺书（汇总16篇）

承包在现代社会中非常常见，可以应用于各个领域，例如建筑、农业、娱乐等。还可以参考以下承包经验分享，了解其他承包方的实践经验和心得体会。

意向承诺书

承包承诺书

为了进一步加快家庭经济发展，增加家庭收入甲乙双方互惠互利的基本原则，协商后达成如下协议：

一、承包项目：

甲方将自家的耕田，面积以甲乙双方认可的面积为准：

承包期限为5年，即从年2月20日止。

二、承包费用收交时间：

乙方向甲方交纳的承包费为：每亩每年1000元(人民币大写：壹仟元)，一年一交，每年2月20日前交付一年的承包费，如乙方逾期不付承包费，甲方有权罚乙方年租50%的滞纳金(乙方不负担承包费以外的任何费用，如工商、税务、行政等费用，由甲方支付)。

三、承包期限满即本协议终止，如乙方继续承包，应有同等条件下的优先权。

四、本协议如发生纠纷，双方协商解决，协商不成由村小组协助调解，调解不成可向安宁市人民法院申请诉讼裁决。

五、在五年承包期内，甲方不能提出任何理由收回乙方的耕田，如果甲方要强行收回，乙方的一切经济损失由甲方负责(如承包期内政府和集体占用土地的情况，青苗费由乙方领取)。

六、未尽事宜，双方协商解决。

七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

20xx年2月20日20xx年2月20日乙方：邵聪武。

施工承包承诺书

甲方：

乙方：

鉴于绍兴市正源建设工程有限公司（以下简称正源公司）已与建设单位签订一份《建设工程施工合同》，承诺人要求以自负盈亏的方式承包施工该工程，并保证在施工过程中严格遵守各项法律法规规章、正源公司签订的《建设工程施工合同》及有关补充协议等。为此，特向正源公司承诺如下：

1、建设单位：工程名称：工程地点：承包范围和内容：工程建筑面积：m2，施工图范围内所有土建，场外工程等。

2、工程开竣工日期及总日历天：总日历天数天（以开、竣工报告为准），工程质量等级。

3、工程造价：具体以正源公司签订的建设工程施工合同及有关补充协议为准。

1、承诺人将严格依据有关法律法规、规章等规定做好施工管理，切实履行《建设工程施工合同》及有关补充协议等的约定，确保承包工程安全施工、按时完工，确保工程质量。

2、承诺人自行负责落实工程施工所需的一切施工机械及施工材料等的供应，自行聘用施工所需的技术和作业人员，服从正源公司派驻施工现场代表的监督、指导。

3、承诺人将按规定做好施工人员及有关财产的投保工作，对整个施工现场的各项安全负责，及时妥善处理在工程施工、完工和修补缺陷中可能发生的一切人员伤亡、财产损失事故，并承担一切经济赔偿责任。

4、施工期间由专人维护施工秩序，做到文明施工，规范设立标志标牌，做到警示设施齐全，尽量减少施工噪音，按规定开展夜间施工，及时办理相应施工手续，并承担全部费用。

5、及时收集、整理工程施工资料，及时按规定完成相应的施工签证，在竣工验收前做好验收资料的整理，及时按规定完成工程资料的送审、审定及档案馆的备案等。

6、严格服从、配合上级主管部门、正源公司的定期和不定期检查，严格按质监站、建设单位及监理单位的要求进行整改。

7、施工所需的一切资金均由承诺人自行筹集，与正源公司无涉。

8、无条件接受和执行《招标文件》、《投标文件》、《建设工程工程合同》及补充协议等中业主、监理、质监对正源公司的所有要求。

9、及时支付施工所需的一切水电等费用，确保不因此影响施工。

1、承包工程的各项进度款由承诺人负责与建设单位联系落实，确保各项进度款能及时汇入正源公司的指定帐户。在款项进入正源公司指定帐户后，正源公司有权直接扣除承诺人承诺的各项费用，所有款项的领取均应经正源公司各职能部门主管及公司负责人的会签同意。

2、承包工程的款项由正源公司在财务管理中设内部专用账册，承诺人按正源公司的规定进行领取，承诺人承诺将领取的工程款项专款用于承包工程的施工，及时向材料商、施工人员等支付相应款项，否则正源公司有权随时追回之前支付的款项或停止支付建设单位汇入的款项。

3、承包工程的结算严格按建设单位与正源公司签订的《建设工程施工合同》及有关补充协议的约定执行。

4、在工程具备结算条件后，若因承诺人原因未能及时与建设单位进行工程结算的，承诺人同意由正源公司自行与建设单位进行结算，正源公司的一切结算后果均由承诺人承担，相应的结算费用由承诺人承担。

1、承包工程由承诺人自筹资金、自负盈亏，并承担一切施工费用及施工责任。

2、该工程施工所产生的税金、规费及其他一切相关费用均由承诺人承担，若正源公司代为垫付了相应的营业税及附加费等的，该垫付费用可在应支付给承诺人的任何款项中直接扣除。

3、承诺人自愿按《建设工程施工合同》及补充协议确定的工程最终审定价的%向正源公司支付综合管理费用，正源公司有权在建设单位汇入的每一笔款项中直接按该标准扣除综合管理费用。

4、有关法律法规规章、《建设工程施工合同》等确定的履约保证金、民工工资保证金等均由承诺人自行支付，必要时应按要求通过正源公司的帐户支付，相关款项的退还按规定执行，且均不计息。

5、在建设单位汇入工程进度款后，正源公司可以依本承诺书约定及有关法律法规规定，直接扣除应由承诺人承担的各项费用。

6、在工程完工、施工资料完成备案、建设单位完成工程款审核且工程款全部汇入正源公司指定帐户后，承诺人才有权利与正源公司进行工程结算，结算时承诺人应向正源公司提交该工程中承诺人的对外合同已全部履行完毕、债权债务已全部结清的证明，否则正源公司可不予结算，且不承担任何责任。

7、承诺人在领取工程进度款或结算款时，应按正源公司要求提供国家规定的税务有效材料发票和工资单。

8、正源公司有权在应支付给承诺人的任何款项中直接扣除本承诺书确定或有关法律规定的各类款项，若不足扣除的，不足扣除部分视为承诺人向正源公司的借款，承诺人愿按银行同期贷款利率的四倍向正源公司支付自正源公司支付或发生之日起的利息。

1、承诺人保证严格依有关法律法规规章等规定进行施工，保证按要求对施工材料做好相应的检测工作，并承担相应费用。未经检验擅自使用的，一切责任均由承诺人承担。

2、承诺人保证严格按图施工，遵守工程施工技术操作规范，服从现场监理工程师的监督，工程中如应变更须经发包方、承包方、设计、监理同意后方可变更，否则一切责任均由承诺人承担。

3、如若发生质量问题，承诺人保证按要求及时返工，并承担相应费用，造成工期影响的，承诺人将采取必要措施及时赶上。因工期延误造成的一切责任均由承诺人承担。

4、如若发生安全事故，承诺人保证及时妥善处理，并承担一切责任。

5、工程质量、工程工期等的奖罚按正源公司与建设单位签订合同约定执行，相应的责任均由承诺人承担。

1、承诺人保证严格依法施工，并承担一切施工责任，对承包工程的质量终身负责。

2、未经正源公司书面同意，承诺人不得以正源公司或工程项目部或其他与正源公司有关的`名义对外签订任何合同，有关的材料采购、机构设备租赁、人员聘用等均由承诺人以个人名义实施，承诺人为完成施工签订的所有合同均须报正源公司备案。如确需由正源公司出面签署合同的，合同款项仍由承诺人直接支付，正源公司也有权在任何工程款中扣留置并代为支付。

3、承诺人保证依法及时支付民工工资，配备专职人员做好相应的考勤、发放工作，并随时接受正源公司及有关主管部门的检查。

4、承诺人保证规范施工，若有关主管部门、建设单位、监理等在检查中发现问题并进行处罚的，一切责任均由承诺人承担，相应的处罚由承诺人全额承担，正源公司有权再按相同标准对承诺人进行处罚。若因此给正源公司造成其他损失的，相应的损失按150%的标准由承诺人承担。

5、若承诺人未及时支付有关施工费用，导致正源公司承担相应责任的，正源公司有权按所承担责任的150%向承诺人追偿。

6、若因此导致正源公司涉诉的，每发生一起承诺人应承担元的违约金；正源公司的帐户或财产每被查封、冻结一次，承诺人除应承担被查封、冻结的损失外，还应承担每次xx元的违约金。

7、若因承诺人未及时支付民工工资，导致民工上访的，承诺人愿承担xx元/次。

8、若承诺人未及时与建设单位完成结算，导致正源公司以诉讼方式进行结算的，相应的诉讼费用均由承诺人承担。

9、若承诺人无故停工经催告仍不复工的，或出现重大安全、质量事故的，或工期明显延误经催告仍不改正的，或建设单位明确要求正源公司接管的，正源公司有权直接接管该工程，承诺人应依正源公司要求撤场，正源公司之后的一切接管施工后果仍由承诺人承担。正源公司接管的，承诺人的已完工程按50%与承诺人进行结算。

10、因前条原因正源公司接管工程或正源公司依法解除承诺人承包的，承诺人除承担相应责任外，另应承担总工程价款10%的违约金。

1、上述承诺条款均系承诺人的真实意思表示，承诺人保证不以任何理由提出异议。

2、承诺人提供的联系地址、电话等均真实无误，如有变更将有变更后的二日内以书面方式告知正源公司，否则正源公司依此发送的相关函件自寄送之后的第三日均视承诺人已收悉，相应的责任由承诺人承担。

3、本承诺书在施工工程的一切法律责任结束、施工款项均账清了结后终止。

4、因承诺人承包工程或因本承诺书发生的纠纷均由正源公司所在地法院管辖。

5、本承诺书自承诺人签字之日起生效。

承诺人(签字、按印)：承诺人配偶(签字、按印)：

日期：日期：

承包意向书

甲方：

乙方：

在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。

(2)甲方负责工程项目材料采购及资金管理。

(3)乙方负责甲方签订了建筑施工合同工程的承建工作及材料的'敛收。

(3)甲方有权利和义务协助乙方协调各参建单位或人员的关系。

(7)甲方按时保质保量及时组织工程施工过程中的材料提供。

(1)单项工程完工后，甲方占利润的75%，乙方占利润的25%。

(2)乙方每月领取人民币3000元，作为乙方日常开销，利润结算时扣除。

(3)单项工程完工后在7工作日内，甲乙双方就所完工程进行利润决算。

1.本合同自订立之日起生效。

2.双方同意终止合同。

1.本合同正本两份具有同等效力，双方签字生效，由甲乙双方分别保存。

甲方(盖章)：

甲方代表(签字)：

乙方(盖章)。

乙方代表(签字)。

日期：

承包意向书

经双方协商，甲方现有北京电影制片厂厂区部分拆除项目，拆除总面积约二十六万平米，工期暂定二个月，乙方愿协同甲方共同办理并完成此项目，达成初步意向如下：

1、甲方负责与中影集团北京电影制片厂洽谈并签订合同。

2、甲方负责与中影集团北京电影制片厂办理拆除的合法批件。

3、甲方负责安排乙方进场的住房与水电相关事宜。

4、甲方负责施工期间与北京电影制片厂的协调厂内工作。

1、甲方合同签订前，甲方必须承诺乙方为甲方的第一承包人。

2、甲方合同签订后，甲方必须通知乙方前来洽谈正式合同。

3、甲方与乙方达成合同后，甲方必须马上安排乙方进驻现场办公。

4、甲方在收到乙方施工竣工后，甲方必须在短期内验收，验收合格后必须马上付清乙方余款。

1、乙方负责合同签订前，人员与设备的.前期调配。

2、乙方负责合同签订时，提供施工人员资格证书。

3、乙方负责合同签订后，与厂内拆除办进行交接。

4、乙方负责施工过程中，房屋拆除与渣土清运工作。

1、乙方必须在合同签订前为甲方保密，不得肆意宣扬或分包。

2、乙方必须在与甲方签订合同时，积极配合甲方进场交接。

3、乙方必须在甲方安排完办公现场后，三个工作日内人员到场履行合同。

4、乙方必须按时保质保量的完成拆除任务，渣土清运外部事宜自行处理。

以上仅为与北京电影制片厂拆除合同前合同意向书，正式合同需甲方与北京电影制片厂达成正式合同后再与乙方签订，施工价格暂定每平米40元人民币(大写:肆拾元整)，如甲方正式合同签订后，甲乙双方不能在五个工作日内达成共识，若因甲方原因甲方按意向书总造价的33%赔付，若因乙方原因乙方按意向书总造价的33%赔付。如意向书有其他不足，加以备注。

备注:此意向书一式两份，甲乙双方各持一份，签字盖章生效，并具法律效应。

甲方(签字/盖章)：__________________。

乙方(签字/盖章)：__________________。

签订日期：______年______月______日

承包意向书

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

甲方现与乙方签订万豪酒店土建工程项目合作意向合同，为保证工程项目的顺利完成，确保工程质量，本着互为互利、相互诚信的原则，达成如下协议。

一、项目地点：

二、项目名称：

三、工程内容及范围：

1、基础部分工程

2、主体工程

3、外墙保温工程

4、水施系统工程

5、电施系统工程

6、消防系统工程

四、项目合作形式：包工包料总承包该单位所有建筑安装工程(包括材料、设备采购、队伍组织、场地的租用或新建、运输、保险、铺助设备的租用及管理等等)。

五、工程单价及总价核定：

1、基础部分(地圈梁及圈梁以下部分)根据设计图纸按照国家定额按照实际产生的成本计算;取费标准按工程类别全额计取。

2、主体部分及水、电、消防部分根据甲方设计图纸，按照国家定额计算出材料、人工、设备租用、管理、税收等费用标准，结合施工现场使用建筑材料的当月市场价计算成本，并在双方认可的核定成本总价款的基础之上增加15%作为工程总造价，具体计算方式和细节在正式合同中约定。

3、甲方应书面通知乙方指定该项目法定负责人或委托代理人，签署具有法律效应的双方往来文件，甲乙双方相互往来的资料、函件是合同的组成部分，任何方不得以任何理由拒收(有异议用书面回复)，如发生拒收时，由监理人员签字视为送达。

六、付款形式及结算方式：

1、基础部分(正负零地面以下部分)按月按进度的80%拨付工程款;

3、工程进度产值乙方每月月底报甲方审核确认;

4、主体土建工程封顶验收结束后，甲方应在三个工作日内支付乙方土建工程总价款的90%;其余乙方承包的分部分项工程也延用此付款方式。

5、乙方各分部分项工程完工验收合格后乙方提交的竣工决算书甲方应在收到后30个工作日内审核办理完毕，否则决算书的结算金额甲方视为认同。

6、待乙方承包项目工程部分，竣工验收合格后甲方应在5个工作日内一次性结清余下的10%工程款。

7、结算方式：银行汇票转账形式或现金支付;

七、信用保证金

1、乙方在与甲方签订正式合同后，工程项目启动进场施工后交纳保证金给甲方，甲方开具收款收据，并盖有财务专用章、法人章。

2、乙方基础部分工程完工验收合格后，甲方应将信用金之五十返还乙方，并支付乙方银行存款现行利息。土建主体部分封顶完工后，甲方5个工作日内付清剩余的百分之五十信用金。

八、项目质量保证：乙方必须按照设计院的图纸要求制作(详细在签订正式承包合同中明确)如在实施过程中因其它原因出现异议，乙方需向甲方提出申请未经甲方核实，不能擅自修改图纸。

九、甲、乙双方权利及义务：

1、甲方必须是合法的项目开发主体，具备相关资质;

2、甲方必须提供工程项目相关合法手续及证照;

3、甲方不得在负债情况下与乙方合作，在约定期限内不按时结算工程款项时，乙方拥有优先将房屋作为抵押或销售权利。双方的违约责任金额在主合同中共同约定。

4、乙方必须具备总承包相关资质和具备承包能力。

5、严格按照国家建筑法、国家现行规范、施工蓝图规定和要求进行施工。

十、其他约定：

1、 甲方提供一切援助，配合乙方的项目实施，提供物质设备、场地、采购信息等;

2、甲方工地现场确保“三通一平”

3、甲方提供施工单位人员办公、住宿场所。

十一、.未尽事宜，双方协商解决。

十二、本协议有法律保障，具有中华人民共和国建筑法、经济合同法同等效力。如有一方违约，另一方有权追究法律责任。

十三、本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

食堂承包承诺书

四川三鑫建司巴中魅力航都项目部：

我承包项目部食堂，为切实保障施工人员用餐安全，在此承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全实施条例》、《餐备查。饮服务食品安全监督管理办法》、《餐饮服务许可管理办法》等法律法规，切实做到依法经营，诚信经营;二、切实履行餐饮服务环节食品安全第一责任人职责，确保本食堂的食品安全;三、自觉接受并积极配合食品安全监管部门的监督管理。

五、合理安排伙食结构，满足就餐人员的需要，如70%就餐人员不满意，必须做出相应的调整。

六、在经营过程中，因违反相关法律法规及相关制度要求而造成食物中毒、食源性疾患、传染病、人员操作受伤、厨房起火等发生，由我承担全部责任。

七、严格遵守施工现场安全管理条例，严禁擅自进行施工现场，不允许在作业区内进行送烟送水等经营活动。

工程承包承诺书

为了明确责任，提高企业经济效益，强化财务管理，确保工程质量，加强安全及文明施工管理，调动工人的积极性，在平等自愿的前提下，我自愿向建设集团有限公司分公司作出以下承诺：

1、本人出资参与施工的工程项目，本人承诺对此项工程的质量、安全、工期、现场文明施工负全责；按规定及时全额上交技术服务费；承担《建设工程施工合同》中所有条款及责任，按有关法律法规及公司有关规定执行。

2、工程质量实行承包人终身制，工程经济责任从工程合同的签订至竣工验收交付使用、结清帐款、偿还清所有欠款帐务，按国家规定至工程保修期满为止。

3、开竣工时间按建设集团有限公司与甲方（建设单位）签订的《建筑工程施工合同》约定的工期的执行。

4、遵守建设集团有限公司的财务管理制度，承担本工程一切经济责任，自负盈亏。不得以建设集团有限公司名义赊欠工程材料，否则视为个人行为，由本人承担相应的责任及损失。

5、凡以建设集团有限公司的名义与外单位及个人签订的所有经济合同（协议），在履行过程中发生的经济纠纷、经济连带责任、欠款、赔款、罚款等均由本人负责。由此给建设集团有限公司造成的经济损失，建设集团有限公司可向本人追偿。

承担经济责任，与建设集团有限公司无关。同时要按时支付人工工资，做到不拖欠，保证工人不闹事上访，确保建设集团有限公司良好的社会信誉。

7、凡在工程施工中发生的工程质量事故、返工损失、人员伤亡等安全责任事故，其经济损失由本人负责承担。在合同期内，本人承诺不承接与本合同内容无关的工程，否则由此造成的后果及一切损失由本人负责承担。

8、如工程需本人垫资施工，保证遵守合同条款规定，不中途停工或封闭工地。如因工程合同违约等给建设集团有限公司造成的经济损失，由本人承担全部经济责任和损失。本人如不能履行建设集团有限公司与业主签订的合同条款及发生重大质量、安全事故，建设集团有限公司有权调换施工队伍，本人承建的工程收入属另换队伍所得，所欠债务由本人偿还。

9、我愿接受、服从建设集团有限公司的监督和管理，执行建设集团有限公司各项规章制度，愿向建设集团有限公司上缴工程总造价的2%为企业技术服务费，费用在甲方拨付的工程款中扣除。同意建设集团有限公司对施工工地的生产经营、财务管理、两个文明建设实行统一领导、统一管理、统一票据、统一结算帐户，本人承诺不从建设单位坐支工程款。确保工程款用在工程上，做到专款专用。本人承诺不私自刻制与建设集团有限公司相关的印章，否则愿承担一切经济损失及处罚。

团有限公司的，本人愿承担一切经济责任，不给公司带来任何经济损失。乙方有义务维护甲方形象，不得对甲方造成任何负面影响，若有可能对甲方造成负面影响的事件发生，乙方必须不惜代价挽回影响。因本工程给建设集团有限公司造成不良记录的自愿接受10万元的违约处罚，并承担由此给建设集团有限公司造成的所有经济损失，同意建设集团有限公司从工程款中予以扣除。

11、本人承诺不拖欠农民工工资，每月10日前发放上月工资，发放工资后按规定提交工资单等发放凭证，如不按要求发放，因拖欠农民工工资给公司造成损失的，一切责任均由本人承担，愿接受有限公司给予5-10万元以内的违约处罚，并同意建设集团有限公司从本人所建的工程款中连同所欠农民工工资一并扣除，优先偿还农民工工资及其它债务。

12、本人严格按规定给现场工人缴纳工伤保险及意外伤害保险。13、向建设单位所交的一切保证金或押金，均属于个人自愿行为，一切责任及经济损失与建设集团有限公司无关，建设集团有限公司盖章后上报建设单位的工程决（预）算书，不能做为内部结算依据，最后以审计部门审核后的结果为准，并按建设单位付款方式及时付款。

14、本工程所有费用（包括工程款的垫资及所应缴纳的农民工工资保证金等）均由我本人承担。如因甲方工程款拨付不及时造成的损失，亦由本人妥善妥善解决并承担一切责任及损失；建设集团有限公司不承担任何责任。

法律后果。

16、政府行政主管部门到现场检查出现问题，一切由本人妥善处理，所有费用自理。

17、工程款必须转入建设集团有限公司帐户，工程款到建设集团有限公司帐户后，扣除管理费及税金，余款在五个工作日内全部转入承诺人指定、符团公司财务管理规定的帐户。

18、如国家对税金有调整，按当地规定执行。

19、本工程合同由分公司认可的项目经理或在职副总以上人员签字担保，否则按工程造价的3%上交工程履约保证金。

本文以打印为准，手写无效。

承诺人（签名指印）：

担保人（签名指印）：

日

工程承包承诺书

工程承包承诺书

为了明确责任，提高企业经济效益，强化财务管理，确保工程质量，加强安全及文明施工管理，调动工人的积极性，在平等自愿的前提下，公司作出以下承诺：

1、本公司研究决定，将xx工程项目承包做到包质量、包安全、包工期；包工地现场文明施工；包《建设工程施工合同》中所有条款及责任，按有关法律法规及市、局、公司规定的'奖优罚劣条款执行。

2、工程质量实行承包人终身制，工程经济责任从工程合同的签订至竣工验收交付使用、结清帐款，按国家规定至工程保修期满为止。

3、开竣工时间按总包单位与建设单位签订的《建筑工程施工合同》约定的工期的执行。

二、工程质量。

本公司严格按照现行的国家施工规范、验收规范及施工组织设计要求组织施工，建立质量管理体系和质量管理制度，健全质量保证体系、安全保证体系和落实岗位责任制，确保工程施工质量达到合同要求标准，若造成质量问题愿承担一切责任。

三、安全生产、文明施工。

1、本公司在工程施工过程中，保证遵守现行国家、地方及行业有关建筑施工安全方面的法律、法规、建立健全施工安全管理体系和施工安全管理制度，确保施工安全。

2、本公司在施工过程中，必须按相关要求采取安全防护措施，

承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用。

3、非施工有关人员严禁进入施工现场，一但进入施工现场并发生事故，由本单位承担事故责任和所发生的费用。

4、本人在施工过程中，严格遵守建设行政主管部门有关文明施工的规定，搭设双排钢管外脚手架必须按文明施工强制性标准《jgj59-99》执行，确保文明施工。

四、应承担的责任和义务。

1、本单位按《建设工程施工合同》的约定施工，保质量、保工期、保安全。杜绝安全事故，争创文明工地。

2、遵守总包单位公司的财务管理制度，承担本工程一切经济责任。不得以总包单位名义赊欠工程材料，否则由本单位承担相应的责任及损失。

3、凡以本公司的名义与外单位及个人签订的所有经济合同（协议），在履行过程中发生的经济纠纷、经济连带责任、欠款、赔款、罚款等均由本单位负责。由此给总包单位造成的经济损失，总包单位可向本单位追偿。

4、因本单位的经济责任在法律程序中牵涉到总包单位，总包单位有权向本单位追偿经济责任及经济损失，本单位会主动承担经济责任，与总包单位无关。本单位向总包单位承诺：凡是本单位因外欠材料款、人工款、安全事故等引起的经济纠纷，本单位将主动承担经济责任，与总包单位无关。按时支付人工工资，做到不拖欠，保证工人不闹事上访，确保公司良好的社会信誉。

5、凡在工程施工中由于本单位原因发生的工程质量事故、返工损失、人员伤亡等安全责任事故，其经济损失由本单位负责承担经济责任。

6、本人垫资施工，保证遵守合同条款规定，不中途停工或封闭工地。如因工程合同违约等给公司造成的经济损失，由本人承担全部经济责任和损失。本人如不能履行公司与业主签订的合同条款及发生重大质量、安全事故，公司有权调换施工队伍，本人承建的工程收入属另换队伍所得，所欠债务由本人偿还。

7、本单位服从总包单位对施工工地的生产经营、财务管理、两个文明建设实行统一领导、统一管理，本单位承诺不在建设单位转款、领款、借支，不从建设单位坐支工程款。确保工程款用在工程上，做到专款专用。

8、本公司承诺不给总包单位带来任何经济损失，因本工程给总包单位造成不良记录的自愿接受10万元的违约处罚，并同意总包单位从工程款中扣除。

10、本工程决不出现任何拖欠农民工工资行为，如不按要求发放，因拖欠农民工工资给总包单位造成损失的，一切责任均由本单位承担，愿接受公司给予5-10万元以内的违约处罚，并同意公司从本单位所建的工程款中连同所欠农民工工资一并扣除，优先偿还农民工工资及其它债务。

11、本单位严格按规定给现场工人缴纳工伤保险及意外伤害险。

五、向建设单位所交的一切保证金或押金，均属于本单位自愿行为，一切责任及经济损失与总包单位无关。

六、本工程所有费用（包括所应缴纳的农民工工资保证金等）均由本单位承担。

七、本单位承诺按规定程序办理业务，不私自刻制总包单位印章，否则愿接受公司5-10万元的罚款，并承担由此印章引起的一切经济损失及法律后果。

八、由本工程所引起的一切债权债务及其它经济纠纷也均由本单位承担，与总包单位无关。

九、工商、税务等部门到现场检查出现问题，一切由本单位自行处理，所有费用自理。

十、如国家对税金有调整，按当地规定执行。

十一、按工程造价的xx%上交工程保证金。

承诺单位（承诺人）：签字、盖章。

xx年xx月xx日。

食堂承包承诺书

四川三鑫建司巴中魅力航都项目部：

我在此承诺如下：

二、切实履行餐饮服务环节食品安全第一责任人职责，确保本食堂的食品安全;

三、自觉接受并积极配合食品安全监管部门的监督管理。

五、合理安排伙食结构，满足就餐人员的需要，如70%就餐人员不满意，必须做出相应的调整。

六、在经营过程中，因违反相关法律法规及相关制度要求而造成食物中毒、食源性疾患、传染病、人员操作受伤、厨房起火等发生，由我承担全部责任。

七、严格遵守施工现场安全管理条例，严禁擅自进行施工现场，不允许在作业区内进行送烟送水等经营活动。

八、项目部减免食堂水电费，该部分费用作为施工作业人员生活补贴。

以上承诺望项目部管理人员进行监督管理，若有违规超过3次将按自愿退场处理，前期投资损失自负，保证金不予退还。违反国家相关规定承担相应法律责任。

魅力航都项目部食堂负责人：

20xx年7月10日

工程承包承诺书

住址：省县乡（镇）村经于xx-xx建筑安装公司协商确定：

由xx公司中标承揽的工程由我全权承包，为保证该工程顺利交付使用，做到职责明确，我向该公司承诺如下：

我是该工程施工管理、经济管理的第一责任人，全权负责人、财、物管理，对工程承建活动中造成的经济问题负完全责任，出现下列经济问题之一的承担全部偿还、赔偿责任，给该公司造成诉讼的，应赔偿包括诉讼费用在内的全部损失。

1、不能按期如数向该公司上交定额利润的；

2、偷漏国家和地方各种税收尚不构成犯罪的；

4、拖欠工人工资、材料款、设备租赁费及该工程所涉债务的；

5、借贷资金及为他人借贷资金，租赁设备，赊购材料等，有经济内容的行为提供担保的；

6、违规违约所造成的一切后果；

7、用人不当，管理不力所造成的经济损失。承诺人：担保人：

为了明确责任，提高企业经济效益，强化财务管理，确保工程质量，加强安全及文明施工管理，调动工人的积极性，在平等自愿的前提下，我自愿向公司作出以下承诺：

1、经本人申请，公司研究决定，将__________________________工程承包给我。工程项目承包人包质量、包安全、包工期、包上交管理费全额；包工地现场文明施工；包《建设工程施工合同》中所有条款及责任，按有关法律法规及县、局公司规定的奖优罚劣条款执行。

2、工程质量实行承包人终身制，工程经济责任从工程合同的签订至竣工验收交付使用，结清账款、偿还清所有欠款账务，按国家规定至工程保修期满为止。

3、开竣工时间按公司与甲方（建设单位）签订的《建筑工程施工合同》约定的工期执行。

二、工程质量。

本人严格按照现行的国家施工规范、验收规范及施工组织设计要求组织施工，建立质量管理体系和质量管理制度，健全质量保证体系、安全保证体系和落实岗位责任制，确保工程施工质量达到合同要求标准，若造成质量问题愿承担一切责任。

三、

安全生产、文明施工。

1、本人在工程施工过程中，保证遵守现行国家、地方及行业有关建筑施工安全方面的法律、法规、建立健全施工安全管理体系和安全管理制度，确保施工安全。

2、本人在施工过程中，必须按相关要求采取安全防护措施，承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用。

3、非施工有关人员严禁进入施工现场，一旦进入施工现场并发生任何事故，都由本人承担事故的责任和所发生的一切费用，及法律责任。

4、本人在施工过程中，严格遵守建设行政主管部门有关文明施工的规定，并按此执行搭设双排钢管外脚手架必须按文明施工强制性标准《jgj59-99》执行。确保文明施工。

四、应承担的责任和义务。

1、本人按《建设工程施工合同》的约定施工，保质量、保工期、保安全。杜绝安全事故，争创文明土地。

2、遵守公司的财务管理制度，承担本工程一切经济责任，自负盈亏。不得以公司名义赊欠工程材料，否则视为个人行为，由本人承担相应的法律责任及损失。本人或工地管理人员的赊欠签字，属于个人行为，公司不承担任何责任。

3、凡以公司的名义与外单位及个人签订的所有经济合同（协议），在履行过程中发生的经济纠纷、经济连带责任、欠款、赔款、罚款等均由本人负责。由此给公司造成的经济损失，公司可向本人追偿。

全事故等引起的经济纠纷，本人将主动承担经济责任，与公司无关。按时支付人工工资，做到不拖欠，保证工人不闹-事上访，确保公司良好的社会信誉。

5、凡在工程施工中发生的工程质量事故、返工损失、人员伤亡等安全责任事故，其经济损失由本人负责承担经济责任。

6、本人负责施工，保证遵守合同条款规定，不中途停工或封闭工地。如因工程合同违约等给公司造成的经济损失，由本人负担全部经济责任和损失。本人如不能履行公司于业主签订的合同条款及发生重大质量、安全事故，公司有权调换施工队伍，本人承建的工程收入属另换施工队所得，所欠债务由本人偿还。

7、本工程的所有债权债务由本人承担。我愿接受领导的监督，服从公司的管理，执行公司各项规章制度，愿向公司上缴工程总造价的%为企业管理费，（%税金，合计%，）税及有关规费，按实际发生计算。所有的费用在甲方拨付的工程款中扣除，不得以任何理由拒缴或不缴。如不足额上交，公司不予以开票转款。同意公司对施工工地的生产经营、财务管理、两个文明建设实行统一领导、统一管理、统一票据、统一结算账户，本人承诺不在建设单位转款、领款、借支，不从建设单位坐支工程款。确保工程款用在工程上，做到专款专用。本人承诺不私自刻制本公司印章，否则愿承担一切经济损失及法律责任。

一切经济责任和法律责任，不给公司带来任何经济损失，本工程给公司造成不良纪录的自愿接受5万元的违约处罚，并同意公司从工程款中扣除。

本工程决不出现任何拖欠农民工工资行为，每月如期发放上月工资，如不按要求发放，因拖欠农民工工资给公司造成损失的，一切责任由本人承担，愿接受公司的违约处罚，并同意公司从本人所建的工程款中连同所欠农民工工资一并扣除，优先偿还农民工工资及其它债务。

五、如需向建设单位所交纳的一切保证金或押金，均属于个人自愿行为，一切责任及经济损失与公司无关，公司盖章后上报建设单位的工程决（预）算书，不能做为结算依据，最后以审计部门审核后的结果为准，并按建设单位付款方式及时间付款。

六、本工程所有费用（包括工程款的垫资及所应缴纳的农民工工资保证金等）均由我本人承担。如因甲方工程款拨付不及时造成的损失，亦由本人承担工切责任及损失。公司不承担任何责任。

七、公司提供承诺人项目部专用章一枚，仅作为工程技术管理之用，不对外进行任何经济活动之用，承诺按规定程序办理业务，承包人不私刻制本公司印章，否则愿接受公司5-20万元的罚款，并承担由此印章引起的一切经济损失及法律后果。

八、由本工程所引起的一切债权债务及其它经济纠纷也均由我本人承担一切法律及经济责任，与本公司无关。

九、上级各行政主管部门来工地检查工作，一切由本人代公司处第4/5页。

理好各项事宜，所有费用由本人承担。

一、如国家对税金有调整，按当地规定执行。

十二、本人承诺：待建设方第一笔工程款到帐后，留50万在公司帐户上作为本工程质量、安全、工期等其它事项的保证金，如本人不及时处理好以上相关事宜，公司有权动用上述保证金作为处理事情的费用。

十三、未尽事宜协商解决，本承诺具有法律效率。担保人：承诺人：

身份证号码身份证号码年月日。

食堂承包承诺书

食堂承包承诺书

我承包项目部食堂，为切实保障施工人员用餐安全，在此承诺如下：

二、切实履行餐饮服务环节食品安全第一责任人职责，确保本食堂的`食品安全;。

三、自觉接受并积极配合食品安全监管部门的监督管理。

五、合理安排伙食结构，满足就餐人员的需要，如70%就餐人员不满意，必须做出相应的调整。

六、在经营过程中，因违反相关法律法规及相关制度要求而造成食物中毒、食源性疾患、传染病、人员操作受伤、厨房起火等发生，由我承担全部责任。

七、严格遵守施工现场安全管理条例，严禁擅自进行施工现场，不允许在作业区内进行送烟送水等经营活动。

八、项目部减免食堂水电费，该部分费用作为施工作业人员生活补贴。

以上承诺望项目部管理人员进行监督管理，若有违规超过3次将按自愿退场处理，前期投资损失自负，保证金不予退还。违反国家相关规定承担相应法律责任。

xxx。

20xx年xx月xx日。

食堂承包承诺书

为加强公司餐饮卫生安全管理和保持良好的食堂经营秩序，确保全体职工身体健康和生命安全，特作如下承诺：

一、严格遵守国家餐饮相关法律法规，切实做到依法经营，诚信经营，切实履行餐饮服务环节食品安全第一责任人职责，确保本食堂的食品安全。

二、自觉接受并积极配合食品安全监管部门的监督管理。

三、认真执行各项食品安全管理制度，坚持合法购进食品原料，严把购进关、仓储关、加工烹饪关、餐具清洁关。

四、合理安排伙食结构和价格，满足就餐人员的需要，如有多数就餐人员不满意，必须做出相应的调整。

五、在经营过程中，因违反相关法律法规及相关制度要求而造成食物中毒、食源性疾患、传染病、雇佣人员操作受伤、厨房起火等发生，由我承担全部法律责任。

七、严格遵守公司进出厂相关制度，不将任何公司财产私自带出厂外或据为己有。

八、对食堂经营过程中所使用的水、电严格按照公司规定标准和计量表数据进行付费，如有私接、偷接水源、电源现象被查实，愿接受每次10000元的罚款，且主动放弃食堂承包经营权。

以上承诺望公司管理人员进行监督，若有违规，甘愿接受公司处罚，保证金不予退还。违反国家相关规定承担相应法律责任。

食堂承包承诺书

四川三鑫建司巴中魅力航都项目部：

我在此承诺如下：

二、切实履行餐饮服务环节食品安全第一责任人职责，确保本食堂的食品安全;。

三、

自觉接受并积极配合食品安全监管部门的监督管理。

五、合理安排伙食结构，满足就餐人员的需要，如70%就餐人员不满意，必须做出相应的调整。

六、在经营过程中，因违反相关法律法规及相关制度要求而造成食物中毒、食源性疾患、传染病、人员操作受伤、厨房起火等发生，由我承担全部责任。

七、严格遵守施工现场安全管理条例，严禁擅自进行施工现场，不允许在作业区内进行送烟送水等经营活动。

八、项目部减免食堂水电费，该部分费用作为施工作业人员生活补贴。

以上承诺望项目部管理人员进行监督管理，若有违规超过3次将按自愿退场处理，前期投资损失自负，保证金不予退还。违反国家相关规定承担相应法律责任。

魅力航都项目部食堂负责人：

2013年7月10日。