劳务工作的未来趋势可能受到技术进步和人力资源供需关系的影响。以下是小编为大家推荐的劳务输出标准合同范本，希望能够给大家提供一些参考。
工程清包劳务合同书
甲方：
乙方：施工队。
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同。
一、工程概况。
工程地点：
工程装饰装修建筑面积：
工程做法：按甲方提供的图纸和要求进行装修。
工程承包方式:乙方包工，材料由甲方提供。
二、清包工费。
其中电工元，木工元，油漆工元。
三、付款方式。
工程竣工付元;保修金400元，从竣工之日起1年后支付。
四、设计。
甲方向乙方提供图纸一套。
五、施工。
1、乙方应严格按照甲方的要求施工，确保工程质量。若出现质量问题，甲方监理人员有权要求乙方翻工，翻工所需材料由乙方负责。
2、乙方施工中应注意安全，施工中的安全问题由乙方负责。
六、材料。
1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用。
2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
3、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。
4、乙方应做好对施工成品的保护工作。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。
七、工期。
从201年3月日起至201年月日止，工期为天，因甲方因素拖延工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天。
八、垃圾清运。
1、垃圾应日日清。
2、垃圾应由乙方清运至甲方指定的垃圾堆放场所。
九、劳动力管理。
1、乙方指定由为工地现场负责人。
2、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员。
3、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
十、施工机具。
乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。
十一、工地现场管理。
1、现场禁止使用明火。
2、油漆材料必须和其他材料分开放置。
十二、维修。
1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。
2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况乙方必须在24小时内赶到并维修。
3、若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
十三、合同争议。
1、出现争议，甲乙双方先协商。
2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
十四、合同生效。
1、本合同双方盖章、签字后生效。
2、本合同一式份，甲乙双方各执份。
甲方：(签章)乙方：(签章)签约地址：
水电清包劳务合同
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》《劳动法》及有关规定结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资双方共同遵守。
一、工程概况：
1.1、工程名称：泗阳县李口等9个乡镇工程第一标段。
1.2、工程地址：泗阳县卢集镇。
1.3承包范围：
包含本项目第1标段施工图纸内的一切工程量。
1.5、承包方式：二、工期要求：
2.1、按业主所规定的要求待确定。
三、质量要求：
1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《水利水电工程施工质量评定规程》l176-96等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准;最终质量由业主、甲方、管理公司、监理四方验收合格为准，视为施工完工，若验收不合格，乙方应立即整改，直至验收合格为止。
2、乙方应严格按照甲方审定的施工图说明文件、《工程施工技术交底》和国家颁发工程施工验收规范组织施工并接受甲方的监督，如有工程项目具体细节做法在甲方审定的施工图中无法体现，由乙方按常规做法征求项目部意见决定施工。
3、乙方应严格按照图纸及规范进行施工，因不按照图纸及规范施工所造成的返工及材料损失，乙方负全部责任，工期不予延后，对于因此所发生的损失，甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
4、由乙方施工质量导致而发生的一切费用由乙方承担，工期不予延期，在施工中如乙方的施工进度和质量达不到监理和业主的要求，甲方有权要求乙方整改或退场，所完成工程量不予结算。
四、安全文明施工要求：
5.1乙方在整个施工过程中必须全面严格遵守安全规章、规程、规定。必须对现场实施各种安全防范措施。现场实施封闭施工，保证施工人员和相关人员的绝对安全。如若发生工地大小事故，一切后果均由乙方自行负责。甲方不承担相关责任。在施工期间乙方出现任何社会治安问题，均由乙方自行承担。
5.2乙方负责所有进出场材料的装卸，码放整齐与保管。乙方需指定专人接收进场材料、周转工具并妥善保管，退场清点材料如超出定额损耗部分将由乙方自行赔偿，赔偿价格按市场时价的两倍定价。
5.3乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。
5.4乙方的施工人员进场前，必须经过三级安全教育，考核合格后方可上岗，特殊工种须持有效上岗证件方可上岗操作，在施工过程中乙方进入现场的所有作业人员需服从甲方监管及监督，对于不服从甲方项目部管理人员管理、违反现场安全生产及文明施工管理规定的，甲方有权视情节严重程度进行罚款或将其清退出场.
5.5乙方非特种人员不得从事特种作业，非专业人员严禁乱动施工现场的临电、临水及各种机械设备，否则引发的一切责任及后果由乙方自行承担。
5.6由于乙方没有及时、足额发放农民工工资等原因造成的恶性事件，甲方将给于乙方10000元/次的罚款处理，同时甲方有权停止支付乙方的工程款，直接用于处理乙方拖欠的民工工资事项。
五、双方义务：
(一)、甲方义务：
1、向乙方提供施工图纸一套，施工中发生的工程变更协调及施工前工程的技术交底;。
2.甲方向乙方提供本次工程施工中所需的pe管材及管件，闸阀。施工所需的热熔机设备及其他所有施工设备由乙方自行负责。
3，甲方有权调配乙方管理人员，有权监督乙方整个施工工艺。
(二)、乙方义务：
2、严格按照甲方指定的进度计划，投入足够的人力、物力，保证工期;。
3、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、三级安全教育。
6、乙方施工过程中应做好成品、半成品的保护，因乙方责任造成的设备设施的损坏、火灾损失及第三方损失均由乙方全额赔付。
六.施工现场管理。
1、乙方需及时清理自身施工区域的施工垃圾，做到工完场清，若由于乙方的原因没有及时清运施工垃圾产生后果由乙方自行承担。
七、合同价款及支付方式：
本合同价款支付方式按：业主与甲方签订的支付协议为基础，统计工程量后按同比例金额由甲方支付给乙方。
八、合同终止：
乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位、省计单位验收合格后并向甲方交付作业成果，工程价款支付完毕，双方履行完合同全部义务本合同即告终止。
九、合同份数：
本合同一式叁份，具有同等效力，由甲方执贰份和乙方执壹份。
十、争议解决。
本合同依法成立，具有法律约束力，如有争议，双方友好协商解决，如双方协商未果，按《中华人民共和国合同法》解决。
甲方：(签字)乙方：(签字)。
盖章:盖章：
年月日年月日。
工程清包劳务合同书
为了确保工顺利进行，做到保质、保量、安全生产、文明施工，明确甲、乙双方的权利、职责、义务，经甲、乙双方协商，特签订如下协议。
一、工程概况：
工程名称：标段。
地理位置：本工程位于。
桩号范围：
主要工程量：干砌石护坡m3。
二、承包内容：
乙方以包工不包料的形式，承包以下工程项目的施工，内容包括：干砌石护坡、干砌石护脚等。
三、工期要求：
乙方必须配备足够的人力，必须满足施工进度要求，遇到连续作业或同时多个工作面施工时，乙方不得以任何借口不同时施工。
四、质量要求：
砌筑质量要保证，必须按国家及省、市颁发的有关施工规范和要求、工地的技术交底进行施工，特别是平整度、密实度，质量等级必须达到“优良”。
五、安全要求：
3、工地内的电器、设备，非本工种的不得随开启，电源、电线不得随搭设和接驳;。
4、服从安排、听从工地管理人员指挥，不违章作业;。
5、乙方人员在施工其间所发生的一切伤亡和安全事故，责任和损失均由乙方自行负责。
六、文明施工：
1、乙方必须做到工完场地清，材料、工具、机械清理干净，摆放整齐或归仓;。
4、服从工地管理人员安排，听从指挥，搞好宿舍文明和卫生;。
以上各点，乙方人员都必须遵守、服从，否则，甲方酌情处以100~500元的'罚款，浪费的材料按双倍罚款。
七、结算办法：
1、干砌石护坡，按/m3结算;(实砌石方)。
2、干砌石护脚，按/m3结算;(实砌石方)。
3、计日人工单价，按/m3结算;。
八、付款方式：
每月二十五日左右，按进度结付70%的工程款，剩余30%于工程竣工验收后一个月内结算付清;“春节”前按总进度结付85%的工程款;平时每人每日预支生活费10元。
九、乙方人员必须具有有效的身份证、计生证;凡公安、劳动、计生部需要办证的费用均由乙方负责，甲方可协助办理。
本合同一式叁份，甲、乙双方，工地主管各执一份;甲、乙双方签名(盖章)后生效，工程款结算付清后自然失效。
甲方：标段。
甲方代表：
乙方：干砌石施工队。
乙方代表：
签订日期：_____年_____月_____日
工程劳务合同
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿公平原则双方就本涂装工程有关事项协商达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况。
工程内容：外墙保温工程施工。
合同性质：包工包料。
二、合同工期。
合同工期总天数为40天，自20xx年5月2日起，至年月止。
三、自然灾害等不可抗力引起的工程中断或工期延长，双方对此不承担任何责任。
四、质量标准。
五、合同预算工程量及合同预算额。
本合同预算工程量及合同预算额按发包方提供的施工方案实际施。
工面积计算，工程结算按实际发生的工程量计算。
合同总价：60000元暂定。
单价：2工作内容：粘贴铝箔复合玻璃棉丝保温50mm厚(容重40kg/m3)、打膨胀螺栓，为完成施工所需要的其它工作。
本单价不含材料检测费用，如发生由甲方承担相应费用，但如果材料检测不合格，产生的费用及损失由乙方承担。以上单价，包含工程施工中所需一切费用，不另外计取其它费用。
六、甲方责任：
甲方无偿为施工方提供施工场地、通水、通电，并提供施工人员住宿。提供施工脚手架。
七、乙方责任：
1、施工方组织专业的保温施工队伍，一定数目的保温技术人员，按照甲方施工交底施工，保证质量。
2、自行提供为完成施工所需辅助工具。
3、按合同工期完成工程。如乙方未按期完工，每逾期一天应向甲方支付违约金3000元。
八、工程验收。
工程完工，由施工方提出验收申请，发包方接到申请后应在三日内，组织竣工验收，因发包方原因造成验收延迟，由发包方承担相应责任。
九、工程款付款方式。
工程预付20xx0元作为备料款，在进度款中逐步扣除。外墙保温进度款支付时间：完成全部一期保温工程量并经建设方、监理方、总包方三方验收合格后一周内付已完工程量的80%;完成全部二期保温工程量并经建设方、监理方、总包方三方验收合格后一周内付已完工程量的80%;尾款一月内(扣除保修金5%)付清。保修金待一期二期整体工程验收后一月内付清。
九、合同生效期。
合同自双方签字盖章后生效。在工程完工验收、工程款支付完毕,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
十、安全生产。
施工方应将安全生产施工放在前面，在施工期间内安全措施、防护措施，如发生安全事故，施工方责任自负。
十二、合同争议解决方式：甲、乙双方发生争议时，协商解决;调解不成时向北京海淀区人民法院起诉。
十三、合同份数。
合同一式肆份,具有同等法律效力,由甲乙双方签字盖章后分别保存。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
水电清包劳务合同
甲方：
乙方：
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《民法典》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：
一、工程概况：
1、工程地址：
2、工程名称：
二、工程内容：水电清包施工，即水电管路铺设、预留、预埋、玻璃幕墙预埋件预埋及加工。
1、严格按照水电规范要求及水电图纸施工，每道工序需经质检、监理验收合格为准。
2、强弱电管线预埋、给排水管道预留洞，预埋件预埋在此其间内出现问题，由乙方免费维修，保证预埋管路畅通不堵塞，预留洞、预埋件位置、标高准确。甲方发现上述情况，根据严重程度进行处罚。
三、清包工价格。
每人每天：150元。麦收期间每人每天：300元，发放工资时间为20______________年月日至20__年月日;人数、工日以施工现场当天考勤为准。工资和事后由现场项目经理发放到每个人手中，其他人员不能代领工资。
四、付款方式。
以甲方通知截止日期为准，三天内付清劳务费。
五、材料。
1、水电材料由乙方开列数量清单，甲方选择品牌自主购买，乙方负责施工。
2、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
3、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。
4、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格五倍从人工费中扣除。
六、安全。
施工当中，乙方必须服从甲方安全管理，严禁违规操作，否者出现任何安全事故责任都由乙方负责。
七、补充。
1、甲方向乙方提供食宿。
2、甲方向乙方提供施工工具。
3、本工程的乙方由共6人组成，以为代班组长，负责看图施工，监管质量、安全等事项。
七、本协议一式两份，甲乙双方签字之日起生效。
甲方：
乙方：
工程劳务合同
甲方：（雇主）。
单位名称：
经济类型：
乙方：（雇员）。
姓名：
身份证号：
经双方协商一致，甲方将雇用乙方负责园林工程劳务，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：
第一条、工程概况。
1、工程地点：__________________________。
2、工程内容：__________________________。
3、工程人工费总额：___________元（大写）。
第二条、合同期限。
乙方确保在_____年_____月_____日开工，于_____年_____月_____日完工。
第三条、工程劳务内容及要求。
1、乙方负责翻土、清理石子、土地平整、消毒、播种、浇水、种植。
2、甲方提供的各种花草树木，乙方一定要爱惜，不得损坏，更不能丢失和拿回家，如有损失，照价赔偿。
3、地块应拉土回填30cm厚，平整、清理石子、消毒、播种草籽、浇水、清理场地。
第四条、工程质量。
1、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责。
2、乙方在施工中要精心组织，确保施工安全，如有事故发生，后果由乙方负责承担一切责任。
3、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。
第五条、劳务费用。
1、整个园区内工程完成一半以上，甲方付给乙方工程款的_____%，待整个园区内工程全部完成，通过甲方组织人员验收合格后_____天内，再付给乙方工程款的_____%。
2、乙方依法应缴纳的个人所得税，甲方依法代为扣缴。
第六条、双方责任。
甲方：
1、甲方应当依据合同约定按时支付乙方劳务费用。
2、甲方按国家和省、市有关_____规定，提供符合国家安全卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品，切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。对从事有职业危害作业的，应当定期进行健康检查。
3、甲方按国家和省、市有关规定，做好女员工和未成年工的特殊_____工作。
乙方：
1、乙方应严格遵守与甲方签订的各项协议及制度，甲方有权对乙方_____和违反劳务相关规定的行为进行处罚，对于产生的经济损失或处罚金由乙方劳务报酬中进行扣除。
2、乙方应接受甲方的对乙方劳务成果的考核，考核不达标者，在支付劳务费时将扣减相应的劳务费。
3、乙方严重失职，营私舞弊，蓄意损坏商品，串通诈骗或泄露商业秘密，对甲方、服务单位所在零售网点的利益造成重大损害的，甲方保留追究乙方经济和法律责任的权利。
第七条、社会_____。
甲乙双方协商约定，甲方按照国家和地方有关社会_____的规定，为乙方办理意外_____，同时甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳意外_____费。
第八条、违约责任。
甲方责任：
1、甲方负责施工过程的质量监督。
2、甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收。
3、甲方现场负责人：_________________。
乙方责任：
1、工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。
2、乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款______元。
3、乙方现场负责人：_________________。
第九条、合同的生效与终止：
本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，乙方将工程交付甲方，甲方支付完毕，条款终止。
第十条、其他约定事项。
1、本合同一式____份，具有同等效力，甲、乙双方签字后甲方执____份，乙方执____份。
2、纠纷解决方式：因履行本合同发生的任何争议，双方可协商解决，协商不成的，可向__________________人民法院提起诉讼。
甲方：（签章）。
地址：
联系电话：
______年______月______日。
乙方：（签字）。
银行账号：
联系电话：
______年______月______日。
工程劳务合同
承包人：
代理人：
联系地址：
劳务分包人：
代理人：
联系地址：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_______________工程劳务作业承包事项协商一致，共同达成如下协议：
1、总包工程名称：
2、总包工程地点：
3、总包工程立项及批准文号：
（二）劳务分包作业范围及内容：
1、承包人负责编制施工组织设计，包括如下内容：施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护与成本控制措施等，在劳务作业过程中，施工组织设计修订的，承包人应及时通知劳务分包人。
2、劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计，编制及修订劳务作业方案，劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。
1、计划开始日期：______年___月___日；
2、计划完工日期：______年___月___日；
3、作业总日历天数为：______天。
作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。承包人保留随时调整总工期的权利，分包人不得以此为由要求赔偿。
劳务作业质量应符合_______标准，并符合承包合同有关质量的约定。
签约合同价为：_______元（人民币），大写：_____________________________元。
2、资质专业及等级：_______________________________。
1、发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_____________，职务：_____________，工程建造师（项目经理）证书号_____________。身份证号码：__________________________。委托权限：_____________。人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。
2、承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为_____________，职务：_____________，岗位证书号：_____________ ，身份证号码：_________________________。委托权限：_____________。人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。
3、发包人现场劳动力管理员_____________，上岗证号_____________，职责为_____________；承包人现场劳动力管理员__________________________，上岗证号_____________，职责为_____________。
4、承包人委派的分包合同价款收取负责人为_____________，身份证号码：__________________________，职务：_____________，联系电话：_____________，工程所在地住址：_________________________，家庭住址：_________________________。
5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
5、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；
6、乙方应为下属职工办理职工社保、职工福利及各种社会保险，并支付费用；
7、乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令；
8、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格执行有关安全文明生产管理规定，负责对现场施工作业人员进行安全教育，负责现场施工的安全管理，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
2、甲方应为现场施工作业人员办理意外伤害保险，支付保险费用；乙方因为现场施工作业人员办理工伤保险，并支付保险费用；施工现场内需用的安全防护用品，由乙方提供使用计划，甲方负责按使用计划及时组织供应。
3、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。如因甲方现场管理不当导致安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
1、本工程采用固定劳务报酬，共计______________元，大写人民币_________________________元整。
2、劳务报酬的支付：甲方收到建设单位拨付的工程款后，按劳务报酬总额占工程总造价比例向乙方支付。
3、本合同劳务报酬（依据现有施工图确定，结算时按实进行调整）。
4、甲方与乙方达成的劳务报酬支付方式，不得作为乙方向下属作业人员支付工资的依据，乙方应按有关法规及时支付下属作业人员工资。本工程若发生拖欠工人工资等劳资纠纷，由乙方承担全部责任和费用，概与甲方无关。
1、中标通知书（如果有）；
2、投标函及其附录（如果有）；
3、专用合同条款及其附件；
4、通用合同条款；
5、技术标准和要求；
6、图纸；
7、已标价工作量清单或预算书（如果有）；
8、其他合同文件。
上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。
1、承包人承诺按照劳务分包合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、劳务分包人承诺，按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作，确保劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资。
3、承包人和劳务分包人通过招投标形式签订合同的.，双方理解并承诺不再就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第____种方式解决争议：
1、向_____________仲裁委员会申请仲裁；
2、向_____________所在地人民法院起诉。
1、合同订立时间：______年___月___日，订立地点：________________________________。
2、本合同自______年___月___日生效。
3、本合同一式____份，具有同等法律效力，承包人执____份，劳务分包人执____份。
承包人：（公章）
法定代表人或者委托代理人：（签字）
组织机构代码：
地址：
联系电话：
开户银行：
账号：
劳务分包人：（公章）
法定代表人或者委托代理人：（签字）
组织机构代码：
地址：
联系电话：
开户银行：
账号：
工程劳务合同
依照《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条 工程项目
一、工程名称：
二、工程地点：
三、劳务承包工程范围及工作内容（见附表1）
四、工期________年____月____日开工，________年____月____日竣工。
五、承包劳务费用________元。（见附表1）
六、乙方投入工种及人数________人。
第二条 工程结算
第一个月预支生活费，按当月实际进场人数每人100元计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的经甲方和监理验收合格工程量结算，按比例扣除保修金（结款额度不超过已完成量的80%）。工程竣工验收合格后，予以结算。
第三条 工程质量
甲方根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-xx和相关文件组织验收，乙方按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-xx、施工图纸、进度计划、技术交底、安全交底要求，精心组织施工，保证工程质量，如因乙方施工原因造成质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿全部工料损失和甲方由此造成的其它损失。
第四条 安全生产
一、甲方对乙方承担的工作要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，检查发现问题，甲方有权停止其工作并进行经济处罚。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产用品，乙方经检查方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，由乙方负全部责任。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。甲方提供安全帽、工作服和电焊手套。
三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负全部责任。
第五条 生活管理
一、乙方工人进场后，由甲方提供住宿，生活用品乙方自备，生活用液化气由甲方按定量提供。
二、生活需用之食物，由乙方自理。乙方工人如有疾病，医疗费用由乙方负责。
第六条 材料供应管理
乙方应根据甲方的进度要求编制自己的施工进度计划并据此提出相关材料计划，材料计划经甲方工程师和项目负责人审核后方可采购。乙方应及时提供材料计划并设专人向甲方办理用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。
第七条 施工机具及耗材
一、乙方自备所有用到的工具和设备，保证使用需要。
二、甲方提供电线并提供焊条、电锤头、锯片等消耗品。
三、对甲方负责供应的用具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。
四、施工需用的中、小型机械，一台机械应配备一名操作工持有相关上岗证）。
五、乙方自备所有水钻钻头，保证使用需要。
第八条 现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的行为，甲方有权采取必要措施。
三、承包劳务人员要保持相对稳定，出入施工现场要穿戴甲方提供的工作服，戴安全帽，不准合同外人员出入现场和住宿。
第九条 违约责任
一、乙方承包的劳务项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到以上约定验收标准，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。
二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按期保质保量完成工程内容，否则每逾期一天，应偿付给甲方按承包工程劳务费1%的逾期违约金。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。
五、由于本合同为包总量合同，除甲方原因外的各种原因造成的怠工和一些不可预见的5个工日以下的怠工，由乙方承担其费用。
第十条 附则
一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。可向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁或向人民法院起诉。
二、本合同一式 两 份，甲乙双方各执一份。
三、双方商定的其他条款：
第十一条 合同附件及有效期
一、合同附件：
1.附表1；
2.安全协议
二、本合同自双方盖章（签）之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。
接受劳务方：________________________
____年____月____日
提供劳务方：________________________
____年____月____日
清包劳务合同
甲方：
乙方：
为发挥甲乙双方的技术优势，加快工程建设速度，努力提高施工效率，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的原则，甲方拟将桩基工程的劳务部分交给乙方承包施工，为明确责任，经充分协商，在平等互利，自觉自愿的基础上，甲乙双方共同达成如下协议：
一、工程名称及施工内容。
1、工程名称：
2、施工内容：长螺旋钻孔压灌桩(商品砼)。
二、工程地点：
三、工程承包方式。
包工不包料(不含水电、税金、管理费、不开发票)，乙方自带所有施工机具。
四、工程总量。
约根桩，单桩工程结算=(有效桩长米)×桩截面积(按设计图纸计算)。
五、协议价款。
1、按第一款施工内容，综合清包总价。
六、付款方式。
1、机械进场甲方付给乙方每台套设备进场费。
2、工程款按形象进度支付，施工时乙方借支必要的生活费和生产费，正式开工甲方再付工程款元;完成工程总量的甲方付工程款元;工程完工付工程款元;其款桩基验收合格一次性付清(余款最迟不得超过当年春节前)。
3、工程款以现金支付：
七、工程质量。
乙方在施工过程中，必须按国家现行施工规范和总包单位及监理单位的要求进行施工。如在施工过程中，场地有障碍物，致使桩位偏差与乙方无关。甲方应派施工员现场放线，乙方协助。
八、甲方责任。
1、保证施工场地三通一平;。
2、保证水电供应满足施工要求;。
3、保证施工报验不延误施工时间;。
4、办理有关施工手续及对外联系。
九、乙方责任。
1、设计图纸和施工规范施工，确保质量及进度;。
2、提供桩基施工原始记录;。
3、保证场地整洁，做到文明施工。
十、安全。
在施工中，乙方应严格遵循国家颁发的安全操作规程和与之相。
十一、补充条款。
1、乙方须配合甲方做好工程签证工作，乙方须服从甲方现场管理，听从指挥，接受相关单位的监督和管理。
2、甲方应保证机械进场以后3天内投入施工，如甲方原因造成乙方不能开工(如材料没进场、三通一平不到位、或其他原因)工期顺延。如果7天不开工甲方应补助乙方每天元。
十二、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字后生效，工程款余款付清后失效。
甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：
签约时间：签约地点：
清包劳务合同
甲方：
乙方：
为发挥甲乙双方的技术优势，加快工程建设速度，努力提高施工效率，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的原则，甲方拟将桩基工程的劳务部分交给乙方承包施工，为明确责任，经充分协商，在平等互利，自觉自愿的基础上，甲乙双方共同达成如下协议：
一、工程名称及施工内容。
1、工程名称：
2、施工内容：长螺旋钻孔压灌桩(商品砼)。
二、工程地点：
三、工程承包方式。
包工不包料(不含水电、税金、管理费、不开发票)，乙方自带所有施工机具。
四、工程总量。
约根桩，单桩工程结算=(有效桩长米)桩截面积(按设计图纸计算)。
五、协议价款。
按第一款施工内容，综合清包总价。
六、付款方式。
1、机械进场甲方付给乙方每台套设备进场费。
2、工程款按形象进度支付，施工时乙方借支必要的生活费和生产费，正式开工甲方再付工程款元;完成工程总量的甲方付工程款元;工程完工付工程款元;其款桩基验收合格一次性付清(余款最迟不得超过当年春节前)。
3、工程款以现金支付：
七、工程质量。
乙方在施工过程中，必须按国家现行施工规范和总包单位及监理单位的要求进行施工。如在施工过程中，场地有障碍物，致使桩位偏差与乙方无关。甲方应派施工员现场放线，乙方协助。
八、甲方责任。
1、保证施工场地三通一平;。
2、保证水电供应满足施工要求;。
3、保证施工报验不延误施工时间;。
4、办理有关施工手续及对外联系。
九、乙方责任。
1、设计图纸和施工规范施工，确保质量及进度;。
2、提供桩基施工原始记录;。
3、保证场地整洁，做到文明施工。
十、安全。
在施工中，乙方应严格遵循国家颁发的安全操作规程和与之相关的安全注意事项进行施工，并认真执行甲方安全技术交底。如在施工场地因乙方施工因素发生一切安全事故由乙方负责。
十一、补充条款。
1、乙方须配合甲方做好工程签证工作，乙方须服从甲方现场管理，听从指挥，接受相关单位的监督和管理。
2、甲方应保证机械进场以后3天内投入施工，如甲方原因造成乙方不能开工(如材料没进场、三通一平不到位、或其他原因)工期顺延。如果7天不开工甲方应补助乙方每天元。
十二、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字后生效，工程款余款付清后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
清包劳务合同
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
根据【中华人民共和国合同法】和【中华人民共和国建筑法】的原则，结合河南省建设厅有关规定以及本工程的具体情况，经甲乙双方协商，本工程以大清包的形式分包给乙方，为明确双方在本工程施工中的权力和义务责任，双方本着平等自愿互惠互利的原则，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守执行，具体条款如下：
第一条工程概况。
(一)工程名称：7#、9#楼及3#、5#、4#、6#、7#、9#、8#、10#之间商铺。
(二)工程地点：御景园小区院内。
(三)建筑面积：约27000平方米。
(四)建筑层数：16层。
(五)结构类型：框剪结构及框架结构。
第二条承包范围。
(一)以施工图、设计变更为准，国家有关标准图集及图纸会审纪要为准。承包配合土方开挖、人工清土、破桩头，砂石垫层回填(人工配合)，基坑排水和防护材料、砖胎膜砌筑，基础垫层及垫层以上钢筋模板混凝土主体结构工程、圈梁过梁构造柱、墙体砌筑、地面及楼地面工程、所有室内外抹灰、涂料室内地板砖、屋面保温层、屋面找平层、隔热层及屋面所有面层，内外脚手架等(除水电安装、强电、弱电、消防、智能化建筑、防水、油漆、楼梯扶手、门窗以外)图纸所含全部工程内容以及满足施工而采取的技术措施所有工作内容。本工程以外的甲方零星借工，另行计算。
(二)承包工程所需的所有周转材料如(钢管、模板、方木、扣件、支模所用的拉丝、过墙管、顶丝、铁钉、垫块、支撑块、双面胶、胶带等所有配套用品)的购置。
(三)承包工程室内外所用安全防护的材料、搭设及拆除，安全用电的设备、临时性防护设施的搭设和拆除和恢复、建筑垃圾的清运、施工现场的安全文明施工管理和维护及所有材料(安全防护必须按新规范搭设)。
(四)承包现场标语牌项目部办公室的除外，施工现场的标语牌购置悬挂工作。
(五)承包施工期间所有的工具、机械设备、砼养护用品及费用，现场的所有管理工作。
(六)甲方给乙方提供图纸一套，其他有乙方承担。
(七)承包室内外装饰时所有的脚手架等。
(八)工程检查及检测时的人工配合。
第三条承包方式。
(一)本工程承包价为一次性包干价，按实际建筑面积(20xx年预算定额计算规则计算)每平方米370元包干，裙房及商铺按照每平方米460元包干，承包方式为：包辅材、包管理、包工期、包质量、包建筑周转材料的装卸运输费、包现场施工措施费、包施工现场的文明施工、包所有的安全防护用品等费用、包整个工程(除钢筋、商品混凝土、加气块、砖块、水泥、沙、石子、涂料主材料及水电等除外)所有施工图纸要求完成的内容的人工和材料。整个施工过程严格按照施工图和国家验收规范以及经甲方批准的施工组织设计的要求进行施工，做到工完场清。
(二)若甲方需要安排乙方完成其他单位工程内容，按另行协商单价执行。
第四条乙方不含的工程项目。
(一)机械挖土(甲方提供基础设计标高，乙方负责人工清土、边坡清理、放线抄平)回填土用土由甲方负责，乙方负责回填土的铺设和夯实。
(二)残桩处理。
(三)项目部临建用料由甲方负责。
(四)甲方负责安装一级配电柜，施工及生活用水、施工用电由甲方负责。生活区只负责照明用电，其他用电由乙方负责。二、三级配电及设施(含电缆线、电线、配电盘及施工照明部分)由乙方负责。
(五)水电安装。防水、油漆、门窗制作安装、玻璃幕墙等工程。楼梯栏杆、扶手、变形缝外装饰材料有甲方负责。
(六)施工内容完成后如发生的设计变更，其发生费用，另行计算。
第五条双方责任。
甲方责任。
(一)按合同规定拨付乙方工程进度款，办理工程劳务分包同竣工结算。
(二)甲方应及时提供钢筋、商品混凝土、加气块、砖块、水泥、沙、石子等。甲方由于资金材料等原因所给乙方造成的经济损失，甲方须付乙方生活费、人工费。
乙方责任。
(一)乙方驻工地代表必须常驻工地现场，及时解决在施工中出现的各种问题，协调各工种之间的工作关系。
(二)乙方工人进甲方施工现场时，乙方必须配备技术员、质检员、工长、安全员、值班电工等管理人员。
(三)组织隐蔽工程的验收、对质量、进度、、文明施工进行组织。
(四)提供机械设备，并配备司机或操作工(有证)。
(五)对乙方全体人员进行安全三级教育。
(六)乙方负责管理生活区和生活区的卫生、治安、水电、消防等、乙方不得人为浪费生产区、生活区水电。
(七)建立施工管理组织机构，组织管理人员进场。
(八)乙方必须按施工图纸说明或甲方提供和审定的作业设计，施工方案和有关变更图纸施工，认真审查图纸，及时发现问题，避免不必要的返工和浪费，认真配合安装施工，共同完成施工任务。如有合理化建议应及时向甲方提供，并办理洽商变更手续后方可进行改动施工。甲方根据情况对乙方奖励。
(九)遵守甲方项目部指定的所有规章制度与惯例。
第六条工期。
(一)开工日期
开工日期自土方开挖之日计算，乙方必须严格按照甲方项目经理部制定的节点计划组织施工，切实执行甲方编制的周、月施工进度计划。
(二)按照现场进度要求，乙方劳动力在法定节假日期间除春节放假15天以外、其他时间不放假，乙方必须按照甲方要求执行。
第七条工程质量。
为确保本工程质量，结构工程为优良合格，乙方必须按照现行国家有关钢筋混凝土结构的技术规范要求甲方的施工组织设计、作业设计、现场安全技术交底等有关文件施工，随时接受甲方、监理及项目施工管理人员的检查、检验提供保证条件。各分项工程如有不合格的必须返工达到合格为准并。
第八条保证金。
为保证工程顺利进行，保证农民工工资，在签订合同的同时，乙方应交付给甲方工程质量保证金、农民工资保证金按每平方米5元，共计13.5万整。甲方应在第一次付款返还质量保证金20%，一次结构封顶返还质量保证金30%，二次结构每一次验收返还20%，竣工返还30%。乙方达不到质量要求(合格)和市级文明工地时扣除全部质量保证金。
第九条安全生产。
(一)甲乙双方必须认真执行国家及当地政府部门制定的有关安全生产的法律、法规，同时必须遵守公司及项目管理的安全规章制度。
(二)乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，若工程中出现安全事故，单次发生费用在10000元以内(含10000元)由乙方承担，发生费用在10000元以上的，经国家相关部门认定后，超过部分由甲方承担70%，乙方承担30%。
(三)乙方应遵守甲方制度定的各项安全规定，新进场人员必须首先自行进行安全教育培训和安全交底，接受甲方进行的安全教育培训和安全交底，乙方与其工人签订安全责任合同，甲乙双方管理人员不得违章指挥。
(四)如不按要求进行安全生产，按项目管理制度进行处罚。
第十条文明施工。
(一)乙方负责承担施工范围内全部施工工作内容，现场材料按照施工平面图布置指定的位置整齐堆放，应随时清理施工垃圾至指定地点，并配合甲方进行垃圾清运。
(二)乙方必须遵守当地主管部门文明施工有关规定。
(三)必须达到市级安全文明工地。
第十一条工程价款。
(一)本合同价款：按实际完成图纸计算面积约平方米。如有建筑面积变更，结算时应按变更后实际面积结算。乙方在工程进度、质量、安全、文明施工、协调配合等方面达到甲方要求后，甲方按比例支付工程进度款。
(二)工程进度款。
1、按进度付款：基础至五层完工后，经业主、监理及甲方有关部门验收达到合同约定的质量标准和工期进度，付给乙方完成工程量的工程款80%，以后支付人工费每五层支付一次的方式，支付完成工程量的金额80%主题完工后，经业主、监理及甲方有关部门验收达到合同约定的质量标准和进度，付至合同总价的60%。
2、二次结构砌体完成付人工金额的10%。
3、内粉刷结束后付人工金额的15%。
4、外架拆除场地移交后，经业主、监理及甲方有关部门验收达到合同约定的质量标准和工期进度，付至总款的90%。
5、竣工验收和，经业主、监理及甲方有关部门验收达到合同约定的质量标准和工期进度，付至总款的97%。
6、剩余结算工程款的3%作为本工程质量保修金。保修金自竣工交验合格之日起，一年内全部付清。
7、甲方支付给乙方的工程款款项，乙方应首先满足其作业班组和作业人员的工资，保证每次所支付工程款额的优先发放给作业人员，并提供相应工资发放凭证以备甲方审查。
第十二条违约与争议。
(一)甲乙双方未能按合同约定履行自己的义务或发生错误以及应由其承担责任的其他情况，影响工期或造成其他损失，损失方在事故发生7天内可向责任方提出书面你索赔，责任方在收到索赔文件后15天给予答复或要求进一步补充理由或依据。
(二)甲乙双方在履约是发生争议，可协商解决或要求有关主管部门协调。
(三)发生争议，除争议事项外，双方都应继续履行合同，保持施工的连续性、保护好已完成的工程，否则，由此造成的损失由责任方承担。
(四)本工程不得转包，如发现转包时，没收全部保证金，并清除出场。
本合同一式三粉，甲方保留2份，乙方存一份签字后生效。
甲方单位盖章：乙方单位盖章：
甲方代表签字：乙方代表签字：
日期：日期：
工程劳务合同
乙方：____________________。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将_______________工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。
第一条、合同文件。
作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力：
1.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸;。
2.本项目工程质量检查、验收标准;。
3.本项目施工安全标准;。
4.本项目施工组织设计;。
5.本项目施工进度计划(含节点计划);。
7.业主、监理和甲方的文件;。
8.甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。
第二条、承包单价。
详见(附件)，不调价。
第三条、有关约定。
1.乙方对甲方负责，承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准，在甲方下达的施工进度计划(含节点计划)内完成施工。
2.计量支付。
2.1乙方完成承包的工程项目后，甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件1)单价进行计量支付。
2.2乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔偿金=____‰×标的额×延期天数)此偿金限额为任务量总价的____%.同时，甲方有权终止本合同。
2.3本工程不支付工程预付款，乙方应有结算支付前的资金垫付能力。
3.1所需主要材料均由乙方负责，需经甲方检验合格方可使用。
3.2因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工，乙方不得向甲方提出索赔。
4.测量、试验、检验等技术工作。
4.1甲方根据需要随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。
4.2甲方负责工程试验检验工作，乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。
5.乙方不得转包。否则，甲方有权解除合同。乙方承担由此造成的损失，并向甲方支付本合同总价_____%的违约金。
6.隐蔽工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。
7.甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务(劳动、医疗、工伤等各种保险、各种税费等)。
8.依据《劳动法》，乙方应按时、足额(不低于当地政府公布的最低工资标准)发放员工劳动报酬。甲方有权监督，必要时甲方有权代付(直接将工资发放到乙方员工手中)。
9.甲方承包给乙方的单价包含乙方的工伤保险及第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额承担。
10.乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意，离开工地需向甲方履行请假手续。
11.乙方完成工作量(按实体数量计算)由甲方委托代表签认后生效。工程款由甲方技术、安质、物资、合同、财务等部门负责人签认，甲方队长批准后支付。
12.甲方有权就乙方的履约能力做出评估，如果乙方无能力履约(特别是质量、工期、安全)，甲方有权终止合同，并有权按合同标的总额的_____%向乙方索赔损失。
13.本合同签订后，乙方人员、设备必须按承诺的时间进入施工现场。否则，甲方有权解除合同或对乙方违约做出相应处罚(处罚标准由甲方根据乙方违约程度确定，处罚限额为乙方任务量总价的____%)。
14.乙方对本工程安全负责，配备必要的安全防护设施，并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程办事，服从甲方安全监督和管理，不管何种原因，造成的人身伤亡、机械事故，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。
15.乙方必须做到现场文明施工和环境保护，包括控制扬尘、降低噪音等一切与此有关的作业，并配备满足工程施工的各种标识、标牌。
16.乙方应采取措施积极配合甲方的业主或监理工程师的定期或不定期的检查、评比，如因乙方原因，在业主或监理工程师的检查、评比中使甲方受到处罚或影响甲方评比成绩，甲方将对乙方进行____倍的罚款或根据评比结果对乙方进行处罚。如因乙方的原因造成严重影响甲方信誉的事件，甲方有权解除乙方合同。
第四条、争议解决。
若履行合同时发生争议，双方约定以下列方式进行解决：
1.和解。双方在自愿要友好的基础上，互相沟通、互相谅解，通过协商解决;。
3.仲裁。协商、调解不成的，由________市仲裁委员会仲裁。
第五条、附则。
1.本合同未尽事宜需双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2.本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工交验、结清工程尾款、保修期满后自然失效。
3.本合同正本____份，双方各____份;副本____份，双方各____份。
代表人：________________代表人：________________。
日期：_____年____月___日日期：_____年____月___日
附件1：工程量清单(略)。
清包劳务合同
甲方法定代表人：身份证号：
乙方法定代表人：身份证号：
根据国家合同法《劳动法》建设工程相关管理条例的有关规定，工程承包方责任职的管理制度的完善，经甲乙双方协商一致，甲方将总承包的御林湾庄园土建工程发包给乙方完成，组织施工力量及各种设备配备工作，明确双方责任分工协作，更好的相互配合保证工程顺利进行，根据甲乙双方的确定本工程承包方试才签订本合同，双方共同遵守。
第一条：工程概况。
1、工程名称：御林湾庄园土建工程。
2、工程地点：北京市通州区西集镇?集村运河南岸。
3、工程规模建筑面积约平方米。
第二条：工程承包范围。
1、基础工程。
2、正负0以上的主体结构工程。
3、屋面工程均按设计要求完成施工.(注：防水工程在外含厨房、卫生间)。
4、内墙装修工程，外墙保温装修工程，均按设计要施工完成。
5、本工程所要用的机械设备，脚手架的材料要求。
6、质量、安全、人工费、文明施工、包干。
7、均按施工图要求施工完成各项工序。
8、文明施工费，甲方负责材料费，乙方负责人工费。
9、文明施工承包范围，按承包建筑物50米以内的由乙方负责人工费，如超过50米以外的材料人工费由甲方负责。
第三条：工程目标。
1、安全生产目标：重大伤亡事故为零，轻伤率为千分之一。
2、严格按照施工规范要求施工，以质量求生存，以进度求效益。
3、文明施工目标：达到工程所在地的样板工地要求。
第四条：工程工期。
1、乙方进场时间：以甲方与北京聚豪伟业房地产开发有限公司签订的进场通知书为准。
2、总工期为壹拾个月，从20xx年月日至20xx年月日止。
3、乙方必须确保签订的合同工期，加强组织技术力量，顺利完成任务。
5、如甲方原因影响工期时间由甲方负责，工期延顺。
第五条：工程量计算。
1、基础工程：基底人工挖土检平，按实际收方按市场人工费计算。
2、基础工程：基底垫层浇筑混凝土按设计厚度计算工程量按市场人工费计算。
3、基础工程：钢筋、模板、砌砖模均按设计尺寸计量市场人工费。
4、以上基础工程另行补充条款确定。
5、正负0以上的工程量均以施工图纸计算面积，按定额计算规则要求计算面积。
第六条：工程大清包单价。
1、正负0以下的工序按双方协商补充条款计算。
2、正负0以上的工程按双方认定合同价为准，以建筑面积计算包干合同价为平方米，大写平方米。
3、施工中均一律不产生计时工，以上承包价含所有配合用工在内。
第七条：合同承包单价包括的工作内容如下。
1、基础工程：另见补充条款，甲乙双方协商确定。
2、各种大小型机械设备，配备齐全。
3、脚手架工程：内架、外架、材料配备完善齐全，含人工费。
4、模板工程：材料费、人工费。
5、钢筋工程：设备、制作、安装。
6、混凝土工程：设备、浇筑、包括二次浇筑以商品混凝土为主。
7、泥工工程：按施工图设计要求全部完成。
8、油漆工程：油漆、涂料(注：材料由甲方提供)。
9、赶工期和夜间加班照明所用的灯具、线等材料。
10、三级配电和水、材料费和人工费。
11、安全措施费：要符合当地安检部的要求为准(如罚款乙方自负)。
12、文明施工费：应符合地方建委检查要求为准(如罚款乙方自负)。
13、管理人员配备、施工员、电工。
14、质量、安全、文明施工包干。
第八条：结算付款方式。
1、第一次付款按工程进度接点：从基础到一层顶板施工完。
2、第二次付款按工程进度接点：二层到四层顶板施工完。
3、第三次付款按工程进度接点：四层到屋顶主体施工完。
4、拨款比例：主体工程按总承包价55%计算付85%。
5、拨款比例：装修工程按总承包价45%计算付85%。
6、工程完工验收合格后，结算工程尾款扣押3%保修金，其余的余款3个月内付清，保修金按规定时间一年后一次付清。
第九条：保证金交纳。
1、乙方在合同签定生效后，向甲方交纳合同保证金元，大写。
2、退还保证时间，第一次在大型机械进场安装完善，经安检部门检查验收合格后退还50%，第二次退款时间主体工程完工后，结构验收合格后退完，保证金不计息。
第十条：属于甲方供应的材料。
2、各种材料计划要提前十个工作日，向甲方提交计划?量要准确，各种材料、规格、型号等数据准确。
第十一条：施工管理要求。
1、乙方必须委派综合素质强，经验丰富的主管人员、施工员、安全员、持证上岗，确保工程质量、安全，顺利进行。
2、乙方配备的管理人员及班组，要同甲方项目部管理人员配合工作，服从甲方的管理及安排，互相技术交换。
第十二条：安全、文明施工管理要求。
1、乙方进场的各种人员必须做好安全生产教育，搞好安全防护，进行安全、文明施工教育学习和技术交底工作，在施工中应有足够的安全保证措施，保证施工人员的安全。
2、乙方要有足够的防范职业病的措施，保证员工的人身健康，防范现场发生意外人身伤亡事故。
3、专职安全管理人员要在现场根班作业，处理现场隐患消除。
4、乙方必须将进场人员办理人身意外伤害保险及安全保险。
5、如因乙方现场人员违章指挥操作发生的安全事故，乙方承担全部经济损失，情节严重的追究法律责任。
6、乙方施工人员必须严格遵守项目的各项规章制度，违章必罚，发现隐患要及时消除，严格按照安全生产法组织施工，同时接受甲方的管理及建设单位的检查，对查出的问题甲方有权责令乙方限期整改，整改不合格甲方有权进行罚款处理。
7、所有规章制度及甲方下发给乙方的通知单、罚款、整改要求、会议纪要、惩罚条例、管理制度等均属本合同的附件，同具法律效力，若乙方拒收，只要甲方现场管理人员二人以上签字即生效。
8、乙方施工人员进场必须戴好安全帽和上岗证，如果发现有未戴安全帽和上岗证的工人，每次罚款50元，班组长每次罚款100元，罚款在付工程进度时扣除。
9、乙方进场的施工人员在本项目部施工期间，若发生治安刑事、火灾案件及纠集闹事者，甲方按照每次500—1000元罚款处理，如给甲方造成经济损失和名誉损失的要给赔偿。
10、在该项目施工过程中必须严格遵守当地政府部门关于文明施工、环保方面的法律法规，否则造成的一切损失由乙方负责与甲方无关。
第十三条：甲方责任事项。
1、负责监督乙方施工质量、安全、文明施工、全面对施工现场进行管理。
2、负责施工图和设计变更的通知发放给乙方。
3、组织甲乙双方的各项协调工作的完善。
4、负责向乙方的施工技术人员组织技术安全操作规程交底工作。
5、配合现场施工区段的工作面的协调处理。
6、负责收集各分部分项完成的工程量记录，隐蔽工程记录签字手续。
7、负责组织甲方供应的建材按时到现场。
8、负责协调班组的住宿安排，工人生活区的搭建完善协调工作。
第十四条：乙方责任事项。
1、乙方在接收到甲方任务和相关资料时，要及时向甲方作出施工方案，经审查合格后方可施工。
2、现场必须严格照图施工，及安全操作规程进行施工。
3、高空作业必须穿戴好安全带，同时戴好安全帽，特殊工种防护用品佩戴。
4、班组成员年龄必须在十八周岁以上55周岁以下的身体健康持有效身份证，能从事本项目工作的，并自行承担办理各种上岗证的费，若乙方不按要求安排工人上班，所发生的工伤及其他事故一律由乙方负责全部经济损失。
5、如乙方若对工人的年龄身体健康状况，陈述不实或让带有陈旧伤病的工人上岗作业，如发生的一切后果均由乙方自行承担一切费用支付。
6、乙方施工现场和生活区的用电要按照临时用电施工规范进行使用，服从项目的安全管理制度，如不按规范使用电源电器设备造成的一切损失均由乙方负责承担。
7、乙方进场必须先提供施工技术方案或安全措施方案一套资料给甲方。
第十五条：其它。
1、现场出现任何问题，甲乙双方共同协商解决处理。
2、如有特殊情况出现，请实业主方配合处理解决。
3、如乙方在施工中出现质量问题，甲方只配合协调处理返工费用由乙方负责承担。
4、如甲方施工员指挥有误造成返工，由甲方负责费用。
第十六条：违约责任。
1、如甲乙双方有违约时，按总造价的金额5%作违约赔偿给不违约方，
2、乙方所交的合同保证金在甲方通知进场时，如乙方不进场施工或不做了，甲方不退还合同保证金。
3、本合同一式四份，双方各贰份，签字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
清包劳务合同
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》《劳动法》及有关规定结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资双方共同遵守。
一、工程概况：
1.1、工程名称：泗阳县李口等9个乡镇工程第一标段。
1.2、工程地址：泗阳县卢集镇。
1.3承包范围：
包含本项目第1标段施工图纸内的一切工程量。
1.5、承包方式：
二、工期要求：
2.1、按业主所规定的要求待确定。
三、质量要求：
1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《水利水电工程施工质量评定规程》l176-96等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准；最终质量由业主、甲方、管理公司、监理四方验收合格为准，视为施工完工，若验收不合格，乙方应立即整改，直至验收合格为止。
2、乙方应严格按照甲方审定的施工图说明文件、《工程施工技术交底》和国家颁发工程施工验收规范组织施工并接受甲方的监督，如有工程项目具体细节做法在甲方审定的施工图中无法体现，由乙方按常规做法征求项目部意见决定施工。
3、乙方应严格按照图纸及规范进行施工，因不按照图纸及规范施工所造成的返工及材料损失，乙方负全部责任，工期不予延后，对于因此所发生的损失，甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
4、由乙方施工质量导致而发生的一切费用由乙方承担，工期不予延期，在施工中如乙方的施工进度和质量达不到监理和业主的要求，甲方有权要求乙方整改或退场，所完成工程量不予结算。
四、安全文明施工要求：
5.1乙方在整个施工过程中必须全面严格遵守安全规章、规程、规定。必须对现场实施各种安全防范措施。现场实施封闭施工，保证施工人员和相关人员的绝对安全。如若发生工地大小事故，一切后果均由乙方自行负责。甲方不承担相关责任。在施工期间乙方出现任何社会治安问题，均由乙方自行承担。
5.2乙方负责所有进出场材料的装卸，码放整齐与保管。乙方需指定专人接收进场材料、周转工具并妥善保管，退场清点材料如超出定额损耗部分将由乙方自行赔偿，赔偿价格按市场时价的两倍定价。
5.3乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。
5.4乙方的施工人员进场前，必须经过三级安全教育，考核合格后方可上岗，特殊工种须持有效上岗证件方可上岗操作，在施工过程中乙方进入现场的所有作业人员需服从甲方监管及监督，对于不服从甲方项目部管理人员管理、违反现场安全生产及文明施工管理规定的，甲方有权视情节严重程度进行罚款或将其清退出场。
5.5乙方非特种人员不得从事特种作业，非专业人员严禁乱动施工现场的临电、临水及各种机械设备，否则引发的`一切责任及后果由乙方自行承担。
5.6由于乙方没有及时、足额发放农民工工资等原因造成的恶性事件，甲方将给于乙方10000元/次的罚款处理，同时甲方有权停止支付乙方的工程款，直接用于处理乙方拖欠的民工工资事项。
五、双方义务：
（一）甲方义务：
1、向乙方提供施工图纸一套，施工中发生的工程变更协调及施工前工程的技术交底；
2.甲方向乙方提供本次工程施工中所需的pe管材及管件，闸阀。施工所需的热熔机设备及其他所有施工设备由乙方自行负责。
3，甲方有权调配乙方管理人员，有权监督乙方整个施工工艺。
（二）乙方义务：
2、严格按照甲方指定的进度计划，投入足够的人力、物力，保证工期；
3、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、三级安全教育。
6、乙方施工过程中应做好成品、半成品的保护，因乙方责任造成的设备设施的损坏、火灾损失及第三方损失均由乙方全额赔付。
六。施工现场管理。
1、乙方需及时清理自身施工区域的施工垃圾，做到工完场清，若由于乙方的原因没有及时清运施工垃圾产生后果由乙方自行承担。
七、合同价款及支付方式：
本合同价款支付方式按：业主与甲方签订的支付协议为基础，统计工程量后按同比例金额由甲方支付给乙方。
乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位、省计单位验收合格后并向甲方交付作业成果，工程价款支付完毕，双方履行完合同全部义务本合同即告终止。
九、合同份数：
本合同一式叁份，具有同等效力，由甲方执贰份和乙方执壹份。
十、争议解决。
本合同依法成立，具有法律约束力，如有争议，双方友好协商解决，如双方协商未果，按《中华人民共和国合同法》解决。
甲方（公章）_________ 乙方（公章）_________。
法定代表人（签字）_________ 法定代表人（签字）_________。