在签订装修合同时,应当注重细节,确保合同条款完整无缺。别忘了在装修合同中明确双方的违约责任和补偿条款,以下是一些建议。
装修清包合同
业主(以下简称甲方):
姓名:
联系电话:
身份证号:
施工方(以下简称乙方):
姓名:
联系电话:
身份证号(复印件附后):
甲方在拥有一套新住宅,决定进行装修。乙方在长沙市从事家庭装修施工工作多年,有能力承接甲方住宅装修施工任务。在此前提下,甲乙双方本着友好合作的态度,根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下合同,共同遵守。
1、泥工基本完成,支付元。
2、木工基本完成,且除油漆工以外的工程全部完工后,支付元。
3、油漆工基本完成,支付元。
4、工程竣工验收后,工程交付给甲方,支付元。
5、入住三个月后,支付余款元。
6、增加的工程量,经双方商定后,在工程竣工验收后一并支付。
四、设计。
1、甲方须向乙方提供装修设计图纸一套,并负责进行设计交底工作。
2、乙方须按图纸进行施工,可依据实际情况调整尺寸或位置,但须事先经过甲方同意。
3、水电施工图,由甲乙双方在现场确定位置后,由乙方画草图,交甲方认可后施工。
4、有关部位未作设计的,甲方向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可后施工。
五、甲方工作:
1、甲方应在开工当天,向乙方进行现场交底。向乙方提供3施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。
2、做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。。
六、乙方工作:
1、乙方(即在装修期间承担施工队负责人的职责,对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方,提供材料需求,现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中,产生质量问题和各类应由施工队承担的对甲方造成的损失,甲方只针对乙方(即)提出赔偿。
2、乙方在装修过程中,需保证全程在现场进行施工和管理(陪同甲方进行材料选购除外。如遇特殊情况,需与甲方协商并且获得认可)。
3、乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程。如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义,可以要求乙方无条件更换。乙方应按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。如在保证工程质量的情况下更换人员,乙方应提前通知甲方,并取得甲方同意。
4、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
5、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,每天工地现4场必须保持2人以上的施工人员。
6、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。
7、乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。
8、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由乙方承担。
七、关于材料供应的约定。
1、全部材料均由甲方提供,装修施工设备、工具由乙方提供。
2、甲方采购的材料送到现场时,乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经甲乙双方共同验收,由乙方负责保管并组织施工,由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失,由乙方负责赔偿。
3、为了保证工程的正常进行,乙方必须至少提前4天书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,以便甲方应在4天内及时采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延误,造成的工期延误由甲方承担责任。乙方同时必须提供大致精确(正负不超过5-10%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担,或者由乙方负责运输5退回供应商。购买的材料按乙方要求放置在工地处,由乙方负责保管。
4、甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
5、乙方有义务对甲方提供的材料以及施工现场半成品、成品进行妥善保管,如发生损坏、丢失等问题,由乙方负责赔偿。乙方有义务将装修过程中产生的垃圾及时收集,日清日结并运送堆放在物业部门指定的场所。
八、关于工程质量及验收的约定。
2、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
3、由于乙方原因造成质量事故,其返工费和材料损失由乙方承担。
4、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目,须提前与乙方联系后,方能进行该项目的施工。
5、若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装(如煤气管道迁移、电器安装等),甲方应事先安排时间并通知乙方,乙方应予以配合,并避免造成整体工期的延误。
6、工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
7、工程竣工:乙方应提前二天通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。
8、工程保修期三年,有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为五年。从竣工验收确认之日起计算。保修期内由于乙方施工不当造成质量问题,乙方无条件地进行维修,并承担相应材料费用。保修期内如属甲方使用不当造成损坏,直至不能正常使用,乙方可酌情收费。保修期结束后,乙方负责长期为甲方提供维修服务,直至甲方重新进行该房屋的装修工程。
9、乙方在施工中应加强对已完工的成品保护,特别是对玻璃制品、陶瓷、洁具、木门等。如因乙方保护不当引起的损坏,应由乙方负责修补,恢复原状。如确实无法恢复,必须原价赔偿或从工程款扣除。
10、在进行瓷砖石材铺贴、厨柜洗漱台等安装时,乙方应与甲方确认安装位置和安装方式后方可进行。如未经甲方确认而擅自安装,导致出现不符合甲方要求的情况,乙方应立即进行整改。甲方有权要求乙方进行赔偿。
11、甲方在进行水电改造工程验收时,乙方需到场共同验收,并在工程验收单上签字,一旦签字即视为认可甲方的水电改造合格,完好无损。如后期施工过程中造成损坏则由乙方负全部责任,并承担相应整改费用。
九、违约责任。
1、因甲方因素拖延,工期顺延,并按每人每天80元标准工资赔偿乙方误工损失,不可抗力因素除外。
2、因乙方因素拖延工期,甲方以乙方施工期间平均出勤人数为依据,按每人每天80元标准扣除乙方包工费,不可抗力因素除外。
3、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
4、工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。
5、工程关键节点未办理验收,乙方提前进行下一阶段工程施工,由此造成损失的,由乙方负责。关键节点验收为:a、砌墙抹灰完毕;b、防水工程结束;c、瓷砖铺贴完毕;d、地面找平;e、木制家具做完;f、油漆涂料完工。
十、纠纷处理方式。
因工程质量双方发生争议时,双方应尽量协商。或若协商不成时,可以按照本合同约定向:长沙市仲裁委员会申请仲裁;或向长沙市(区)人民法院提起诉讼。
十一、合同的变更和解除。
1、协合同双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充条款。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同,解除本合同。
3、如由于乙方施工出现质量问题,甲方可以无条件提出中止合同,而无需获得乙方的认可。
十二、附则。
1、工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙1把交乙方施工队负责人保管。
2、本合同签订后,乙方不得将工程转包给他人。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
4、本合同一经签订,即清包工承包形式成立,乙方不得随意增加清包工费。如果甲方对图纸有大的变更且工程总量增加5%以上的,则甲乙双方协商确定增加清包工费。
十三、本合同条款自甲乙双方签字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
门面装修清包合同
甲方:
乙方:
甲方委托乙方承担装饰工程方案设计及施工图设计。经双方协商一致,签订本合同。
1.本合同依据下列文件签订:
《_合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》;。
国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章;。
建设工程批准文件;。
本工程的具体情况。
2.乙方提供的服务内容及要求:
完成中装饰工程的施工现场的设计配套服务工作;。
本项目产品的顾问及咨询工作,以及其他相关工作;。
乙方根据甲方提供的建筑及结构图的电子文件完成中装饰工程的设计方案的手稿图、电脑效果图、说明资料,深化、完善相关方案,并完成施工图设计、材料样板的选择与提供、成本预算和其他设计服务。
每一项设计,乙方须提供2款以上的设计方案供甲方参考选择。
设计成果要求:
大厦商住大堂平面布置及效果图幅,图幅规格为规格;。
商住会所平面布置及效果图幅,图幅规格为规格;。
公共等候空间、公共通道及走火通道各款效果图,图幅规格为规格;。
首层入户大堂及裙楼商场雨蓬效果图幅,图幅规格为规格。
以上方案的合订本。
方案获甲方确认后15个工作日内,乙方向甲方交付全套一式十份的施工图纸。
3.乙方报酬及支付方式:
乙方完成本合同第2条所述服务,甲方向乙方支付的报酬为人民币元。
乙方向甲方提交施工图后,甲方向乙方支付合同总额的60%(即元);合同所约定的所有服务完成后,甲方向乙方支付合同总额的40%(即元)。
4.甲方责任。
甲方按本合同规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性,正确性负责。甲方提交上述资料及文件超过规定时限3天以内,乙方按本合同规定交付设计文件顺延相同时间;规定时限超过3天以上时,应由甲乙双方重新商定交付设计文件的时间。
签署确认经审核同意的设计方案、施工图纸、技术资料及材料样板等。
甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提供资料作较大修改,以致造成乙方需返工时,双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费,所耗工作量的计算和费用标准由甲乙双方共同商量决定。
负责方案和施工图会审的组织工作。
5.乙方责任。
按本合同规定的内容、时间及份数向甲方提交设计文件。
及时提供相关服务。
乙方必须根据甲方批准的设计任务书或经甲方批准的上一阶段设计文件,以及有关设计技术经济协议文件并应严格执行国家设计标准、技术规范、规程等进行设计,并提交符合质量的设计文件。对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充,并承担相关责任。
对在原定任务书或设计委托范围内的必要修改,乙方应负责承担,并不得影响设计工期。
乙方的设计应满足甲方的使用要求,并根据施工图纸提交预算文件。
乙方应为金盛大厦的装饰装修工程的施工提供全程施工配合服务,并对施工人员进行施工前技术设计交底,参加图纸会审,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
乙方应为甲方所需购置的室内装饰用品、材料及色样等提出建议,并协助甲方购买家私、灯饰、窗帘、饰品、植物等,并指导布置家私。
参加甲方召开的装饰材料及装饰工程的招标会议,并对投标方提出的问题作相应的答复。
乙方不得向第三方扩散转让甲方提交的技术经济资料及各阶段的设计图纸。如发生以上情况,甲方有权索赔。
6.违约责任。
甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费用。逾期超过10天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。
在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同时,若乙方未开始设计工作,则不退还甲方支付的定金;若已开始设计工作,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,计算设计费并支付给乙方。
由于乙方自身原因,延误了按本合同规定的设计文件交付时间的,每延误一天,应减收本合同总额的5‰;逾期超过10天,甲方有权单方解除合同,并要求乙方返还甲方已付款额。
由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据实际损失程度向甲方偿付赔偿金。
合同生效后,若由于乙方的过失导致合同终止或解除合同,乙方应返还甲方已付款额,并赔偿甲方人民币5万元。
乙方未经甲方同意向第三方扩散、转让的技术经济资料、任何各阶段的设计图纸和文件,甲方均有权向乙方索赔。
7.其他。
在本合同履行过程中,如发生甲方对乙方设计的不满意且最终的施工未采用乙方的创意设计,则乙方应全额退还甲方已支付的设计费。在此情况下,甲方不得将乙方的设计资料、设计文件等泄漏给他人。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
本合同所完成之成品或所确认之设计稿件,其所有权和版权归甲方所有。若因乙方侵权而与第三方产生纠纷,由乙方承担全部经济、法律责任。
本装饰工程设计合同在履行过程中发生纠纷,甲乙双方应及时协商解决。协商不成,任何一方有权向工程所在地人民法院起诉。
本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。
本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
本合同壹式陆份,甲方执四份,乙方执贰份,每份均具有同等法律效力。
甲方:________________。
乙方:________________。
签约日期:________________
签约地点:________________。
装修清包合同
本合同双方当事人:
发包方:
姓名:住所:
联系电话:
承包方:
工程责任人联系电话:
开户行:
帐号:
根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜,达成如下协议:
1、工程地点:
2、形式结构:平层式:三室一厅一厨一卫。
3、工程承包方式:全包。
4、工程期限:天。
开工日期:______年____月____日
竣工日期:______年____月____日
5、双方商定,本工程的价款为人民币肆拾万元。首付拾万元,叁拾万第二次付元。
6、工程竣工后,乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。
7、本工程自验收合格双方签字之日起保修一年。双方应在验收合格签字后,即填写工程保修单。
8、施工范围:四个房间后生效。
13、甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
发包人:承包人:
______年____月____日______年____月____日。
清包装修合同
供方(甲方):合同签订地:
需方(乙方):签订时间:年月日。
本合同由______(以下简称甲方)与____________(以下称乙方),就乙方采购甲方的___________达成以下协议:
乙方同意向甲方采购产品____________。
甲方向乙方提供的产品质量,必须符合甲方的质量说明书,并经乙方验收合格。乙方在收到产品的十日内向甲方出具产品验收证明,逾期不出具合格证明或不合格说明,则视产品合格。
油漆:210桶×80公斤/桶×650元/桶=136500元。
合计:壹佰叁拾陆万伍仟元整(1365000元)。
乙方在收到甲方全部货物后,向甲方支付_________%的货款总额,于7月15日前支付完所有材料款。
收款单位:______。
开户行:________________________。
账号:________________________。
_____年___月__日前。
1、未尽事宜,甲乙双方友好协商解决。
2、因执行本协议所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决,如协商不成,则应提交北京仲裁委员会解决。仲裁结果是终局的,对双方都有约束力。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同用中文书就,并受中国法律约束。本合同一式四份,双方各执二份。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
门面装修清包合同
本合同双方当事人:
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《_经济合同法》及其它有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜,达成如下协议:
1、工程地点:
2、承包范围:参见合同附件《预算书》。
2、工程承包方式:包工包料。
3、工程期限:
开工日期:
竣工日期:
4、双方商定,本工程的价款为人民币(大写)__元。首付第二次付元。
5、工程竣工后,乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。
6、本工程自验收合格双方签字之日起保修半年。双方应在验收合格签字后,即填写工程保修单。
7、因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策,受到罚款或给对方造成损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的损失。
8、一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的损失。
9、合同一式两份,甲乙双方各持一份,合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
甲方:
日期:
乙方:
日期:
门面装修清包合同
装修人:________(以下简称甲方)。
装饰装修企业:________(以下简称乙方)。
根据《_合同法》、__令《住宅室内装饰装修管理办法》及有关规定,经甲乙双方协商一致,签订本合同。
一、装饰施工项目。
1、装饰工程地点:________。
2、房屋结构:________。
3、装饰施工内容及要求:[详见附表1-1、1-2:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表(一)、(二);附表2:家庭居室装饰装修工程设计图纸,一式二份,甲乙双方各一份,并双方各一份,并双方确认]。
4、工程承包方式:双方商定采取下列第种承包方式:
(1)乙方包工、包料(详见附表第5:装修企业提供装饰装修材料明细表);。
(3)乙方包工、甲方包料,即清包工(详见附表4:装修人提供装饰装修材料明细表)。
二、工程期限。
工程期限________天,开工日期:________年________月________日,竣工日期:________年________月________日。
出现以下情形经发包方人确认,工程相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更;。
(2)不可抗力;。
(3)发包人同意顺延的其他情况。
如因项目变更经双方协商,工程相应调整。
三、工程造价及付款方式。
1、工程总造价:(大写):(小写)元,
其中含:设计费元,管理费元,税金元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单)。
(1)木工进场前,支付总价款40%,计元;。
(2)油漆工进场前,支付总价款17%,计元;。
(3)余款3%元,工程验收合格后一次付清。
包清工工程,开工前工程款一次付清。
凡因工程量变化、设计方案等原因调整工程造价的,应在工程验收合格后按工程决算结清。
双方款项往来,均就出具发票或正式收据。
四、材料、设备的供应。
1、甲方提供的材料、设备见附表4:
本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应符合国家规定的质量标准、环保标准,否则由此引发发产品质量问题和其他问题、乙方不承担责任。甲方负责供应的材料应按施工进度计划及供应到现场,经乙方验收签字,并由乙方负责保管。由于保管不当造成损失的,由乙方负责赔偿。
2、乙方采购的材料、设备见附表5:
凡由乙方采购的材料、设备必须与报价单中注明的品牌、规格、型号、质量相符,并应向业主提交检测报告,其中包括环保检测资料。
乙方采购的材料、设备,应符合国家标准,否则对工程造成的损失由乙方负责;如乙方采购的材料、设备是经甲方指定的,出现质量问题,乙方不承担责任。
五、工程变更。
1、施工过程中甲方提出修改设计及增减工程项目时,须提前与乙方代表联系并签订变更单,明确变更的价款、工期后方能进行调整,由此引起增减费用、工程变动,应在油漆工程进场前按付款比例付款。(见附表6:家庭居室装饰装修工程变更单)。
2、凡甲方私自与乙方施工人员商定变更施工内容所引起的一切后果,由甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应当赔偿。
六、施工安全。
1、甲方或乙方提供的施工图纸或工艺质量说明,应符合《_消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期内严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规范》,确保施工安全。
3、由于甲方或乙方提供的图纸、工艺质量说明违反有关安全操作规程和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,其责任就由图纸提供方负责并承担引产生的一切经济损失。
4、由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担责任并赔偿甲方的经济损失。
七、工程质量、验收及结算。
1、工程质量按20xx年1月10日发布的《江苏省db32/381—20xx住宅装饰质量标准》执行,并按本合同约定履行。
2、甲、乙双方应按以下几个阶段对隐蔽工程和中间工程进行检查验收,并填写工程验收单(见附表7:家庭居室装饰装修工程验收单):
(1)杂工拆旧;。
(2)水电敷设;。
(3)瓦工砌帖;。
(4)木工制作;。
(5)漆工刷涂;。
(6)打扫卫生。
3、工程竣工后,乙方应书面通知甲方竣工验收。甲方自接到验收通知3日内组织验收,填写工程验收单(详见附表7:家庭居室装饰装修工程验收单)。如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另行确定验收日期,但甲方应承认实际竣工时间为竣工日期,并承担乙方因延期所发生的相关费用。
4、工程验收合格后,乙方应向甲方提交工程结算单和工程决算表及有关资料(详见附表8:家庭居室装饰装修工程结算单;附表8—2:家庭居室装饰装修工程决算表)甲方自接到上述资料5天内给予批准或提出修改意见,到期未提出异议,视为同意。甲方应在工程决算批准后的3日内结清余款。
5、工程未经竣工验收,或竣工验收未通过的,如甲方擅自使用由此所发生的质量问题和其他问题由甲方自行承担责任。
6、工程竣工后,空气质量应当符合国家有关标准。如甲方提出对室内环境质量进行检测时,甲方应当在检测前15日保持每日通风4小时的情况下委托具有相应资质的建设工程质量检测机构对室内环境质量进行检测,检测不合格的,属于甲方或乙方的原因,应由甲方或乙方各自承担相应责任。
八、工程保修。
在正常作用条件下,工程保修期为二年,自工程竣工验收合格之日起计算。
九、其它一般规定。
对甲方的规定:
1、甲方开工前应当向物业管理企业或房产管理部门申报登记,并告知邻里,负责处理邻里关系。
2、甲方形式前向乙方提供经确认的施工图纸或工艺质量说明份,并向乙方进行现场交底;全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房中所滞留的家具、陈设等应取保护措施。
3、向乙方提供施工需要的水、电等施工条件,并说明使用注意事项。
4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,应负责到有关部门办理相关的审批手续。未经有权部门同意,乙方不得擅自拆改,否则乙方应承担由,此产生的全部责任。
5、由于甲方提供的材料、设备质量问题或规格差异,乙方向甲方提出后,甲方仍坚持使用而影响工程质量,其返工费用和工程质量等问题均由甲方承担,工程相应顺延。
6、负责提请有关部门做好安全、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
7、甲方要求按合同约定的工程提前竣工时,需征得乙方同意并应支付相应费用。
8、甲方指派为代表,对工程质量、进度进行监督检查,办理变更、验收、结算等手续。甲方其他家庭成员对工程和乙方施工提出意见、要求均应通过甲方代表与乙方联系。
对乙方的规定:
1、乙方不得将工程转包给他人施工。
2、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行管理。
3、乙方指派为驻工地代表,负责与甲方联系协调,代表乙方办理变更、验收、结算等手续。
十、工程监理。
若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责通知乙方。
十一、其它约定。
十二、违约责任。
甲、乙方违反本合同条款应承担相应违约责任,赔偿对方因此造成的经济损失:甲方未按合同规定的时间和要求提供原料、设备、场地、资金、技术资料以及由甲方引起的其它原因等,除工程日期得予顺延外,还应偿付乙方因此造成停工、误工的实际损失。每停工或误工一天,甲方应按工程总造价的‰赔偿乙方损失。
甲方未按合同的约定付款,每逾期一天,按逾期未付款的‰支付违约金。
乙方擅自转包工程,甲方有权要求停工,乙方应承担工程总造价10%的违约金并赔偿甲方由此而造成的其他经济损失。
乙方因自身原因逾期竣工,每逾期一天,乙方按甲方已累计付款额的‰支付违约金。本合同生效后甲乙双方不得擅自变更或解除合同,否则违约方将按工程预算总造价10%向对方支付违约金,并赔偿由此而造成的其他经济损失。
十三、争议或纠纷的处理。
甲、乙双方履行本合同如发生争议,应协商解决或请扬州市装饰行业协会、扬州市工商行政管理局行政调解中心进行调解。双方协商或调解不成的,同意提交扬州仲裁委员会仲裁。(当事人如不同意提交仲裁的,则在以下空格中注明,可依法向人民法院提起诉讼。)。
十四、附则。
本合同正本一式二份,双方各执一分,附件份,有同等法律效力。
甲方:________乙方:________。
________年________月________日。
门面装修清包合同
甲方:
乙方:
按照《_合同法》、《_建筑法》、《装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。
1、工程地点;。
2、工程内容:
3、承包范围:
4、开工日期:年月日;竣工日期:年月日;总工期(包括法定节假日):个工作日。
1、装饰装修、人工费用总金额人民币大写:。
2、装饰装修、材料费用总金额人民币大写;。
3.签订合同当日甲方支付装饰装修工程总费用的。
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用。
5、乘于的2%做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付。
甲方:
1、向乙方提供门头安装位置并确保此位置无管道线路、可以施工。
2、负责施工现场业主及城管的协调。
3、按本合同第二条规定结算制作安装费用。
乙方:
1、自甲方通知之日起按甲方提供的安装地点制作施工并安装完毕。
2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符,应及时报请甲方协商修改确定。
3.施工中出现所有的人身安全问题均有乙方自行负责。
4、保修期限,自验收合格之日起,乙方制作的工程项目整体质保一年。
1.乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总金额的百分之五作为违约金。
2.乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达标乙方应承担返工及相应损失.
3.如属甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方负责。
1、本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字后生效。
3、在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
甲方:乙方:
门面装修清包合同
法定代表人:__________________。
乙方(住宅装修施工方):___________。
身份证号:__________________。
通讯地址:__________________。
(一)为加强对居住物业的装修管理,规范物业装修行为,根据《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,甲、乙双方经协商,就住宅装修期间的管理事项,达成如下约定,以共同遵守。第一条住宅装修的基本情况(一)住宅建筑面积:___________平方米;结构类型:___________。
(二)装修施工期________天,预计自年______月______日______至______年______月______日。
(三)合同质量:
(四)合同价款(人民币大写):
____________________________________。
第二条甲方按照有关法规和《物业管理服务合同》,对乙方装修住宅的行为实施日常检查和管理,以保障房屋安全、维护公共设备的正常使用和相邻业主的正当利益。
(1)应当将装修的相关法规、装修的禁止行为、禁止敲凿的部位、注意事项和《住宅装修须知》等告知乙方,为进入住宅区的乙方人员进行住宅装修须知的宣传,办理装修施工人员的小区临时出入证,指定建筑垃圾集中堆放点等。
(2)应当不定期检查乙方人员进入小区的出入证,如发现证件过期,应及时办理续期手续,对无证装修施工人员应当拒绝其进入小区从事施工活动。
(3)应按乙方装修施工的进展情况,对涉及水、电、气和结构等隐蔽工程,每天不少于二次现场巡视和检查。其它装修项目每天不少于一次的现场巡视和检查。对发现违规行为,应及时采取劝阻、警告、发出书面整改通知等。对涉及房屋结构安全的,应及时通知业主委员会并报区县房地产管理部门依法查处。
(4)对乙方整改不及时,为保障相邻业主利益不受到侵害,应采取相应措施,收回小区临时出入证、责成相关施工人员退出小区等,直至乙方改正、再办理确认手续为止。对施工不当造成公共部位或设备设施损坏的,应当督促责任人及时修赔。对阻止无效的,可直接按本合同约定,向人民法院提起民事诉讼。
第三条乙方应严格遵守本市有关法规、《住宅装修须知》,接受甲方组织的宣传,与甲方签订《住宅装修管理合同》,办理住宅小区临时出入证、住宅装修施工告示牌等方可开始施工。
(1)乙方有权从甲方获取装修物业的结构、共用设备、公共设施等基本情况。对甲方提出超越政策法规和本《合同》的不合理要求,乙方可以拒绝。
(2)施工人员进入小区,自觉佩带出入证,人员有变动,应主动办理变更手续。施工人员须文明规范施工,服从甲方人员的管理,不得影响相邻业主或使用人的正常使用。
(3)维护房屋外观统一,不得擅自封闭阳台、安装外置晒衣架、遮阳棚、花架和随意安装空调室外机。防盗栅栏等。不得违反《条例》规定的禁止行为,因装修不当造成相邻业主房屋或公共部位损坏的,应承担修复、赔偿等责任。
(4)施工期间应采取有效措施,减轻或避免施工过程中对相邻业主或使用人日常生活造成的影响,晚间18:00时至次日上午8:00时和节假日,不得从事敲、凿、锯、钻等产生严重噪声的施工。
(5)施工期间应关闭分户门,不得在公共走道堆放建筑材料。建筑垃圾。应自觉维护小区公共秩序,不在公共部位乱写、乱划、乱画,保持环境整洁。建筑垃圾应袋装化,并按规定时间运送垃圾,集中在指定地点堆放,搬运材料或垃圾后应负责及时打扫,保持公共部位清洁。
(6)施工人员须住宿的,应确保相邻业主或使用人不受妨碍,并按规定到当地警署办理暂住证。
(7)施工期间,必须挂牌施工,接受相邻业主、业主委员会和甲方的监督,对公共区域(包括门厅、电梯厅、电梯、楼梯、廊道等)应采取必要的防护措施。
(8)施工完成后,应向甲方提供住宅装修管线布置图等资料、退还小区临时出入证。
第四条关于工程质量及验收的约定。
(1)本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。
(2)甲乙双方应当及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复检时,乙方应当按要求办理复检。若复检合格,甲方应当承担复检费用,由此造成的停工,工期延顺;若复检不合格,其复检及反工费用由乙方承担,但工期也予顺延。
(3)由乙方原因造成的质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
(4)由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
(5)工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知________日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
第五条协议金额及结算支付。
(1)本协议总金额为人民币元(大写:圆)。双方确认,除本协议总金额外,甲方无须就本协议向乙方支付任何额外费用。
(2)甲方采用第种方式,并按一下约定安排付款:(1)现金;(2)支票;(3)转账。
1.在本协议生效后个工作日内支付协议总金额的%,即人民币.元(大写:圆)。
2.在【】后个工作日内支付剩余的协议金额。
(3)双方的账户信息如下:
甲方:__________________。
开户行:__________________。
账户名称:__________________。
账号:__________________。
乙方:__________________。
开户行:__________________。
账户名称:__________________。
账号:__________________。
第四条违约责任。
(1)甲方未按本合同的约定为乙方办理相关装修手续的,应承担延误工时的责任。
(2)乙方擅自调换装修施工人员不办理小区临时出入证的,甲方可拒绝其进入小区从事施工作业,由此造成的损失由乙方自负。
第五条争议解决。
(1)因本合同引起或者与本合同有关的任何争议,双方应首先以协商方式解决。协商应在一方向另一方送达关于协商的书面要求后立即开始;如果十日内双方未能通过协商解除争议,的则双方同意按照以下第【】种方式解决:
1.因本合同引起或与本合同有关的任何争议,双方同意将争议提交有管辖权的人民法院解决。
2.因本合同引起或与本合同有关的任何争议,均提请【】仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力,并可在任何有管辖权的法院或其他有权机构强制执行。除非仲裁裁决有不同规定,败诉方应支付双方因仲裁所发生的一切法律费用,包括但不限于律师费。
(2)诉讼或仲裁进行过程中,除双方有争议的部分外,本合同其他部分仍然有效,各方应继续履行。
(3)每一方同意使用本合同通知与送达条款送达与仲裁或强制执行仲裁裁决有关的传票、通知或其他文件。本合同通知与送达条款中得任何规定均不应影响一方以法律允许的其他方式送达上述传票、通知或其他文件的权利。
(4)本合同全部或部分无效的,本条依然有效。
第六条其他。
(1)合同完整性:本合同包括所有附件及对本合同及其任何附件的各项书面补充、修订或变更。一俟生效,本合同对合同双方均具有约束力,并取代此前就本合同项下各项交易达成或形成的任何口头或书面的合同、备忘录或其他任何文件。
(2)可分割性:如果本合同的任何条款在任何司法管辖区不合法、无效或无法强制执行或成为不合法、无效或无法强制执行,其不应影响:
1.本合同任何其他条款在该等司法管辖区的有效性或可执行性;或。
2.本合同的该等条款或任何其他条款在其它司法管辖区的有效性或可执行性。
(3)法律变化:如因适用法律、法规发生变化导致本合同的任何条款失效、违法或无法执行,双方将立即进行协商,对本合同的相关条款进行修改和补充。
(4)合同修订:本合同未尽事宜,应由双方友好协商解决。如需对本合同及其附件做任何修改或补充,须由双方以书面做出方为有效。修改或补充文件与本合同有不一致的,以修改或补充文件为准。
(5)如合同一方为法人,本合同签署前,该方应向对方提供其授权本合同签署人代表其签署本合同的授权文件。
(6)本合同将保持其效力直至各方已完全履行合同项下的所有义务并且各方之间的所有付款和索赔已结清。
(7)本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力。
甲方:(盖章)__________________。
(签字)__________________。
有权签字人:__________________。
_________年_________月_________日。
乙方:__________________。
(签字)__________________。
有权签字人:__________________。
_________年_________月_________日。
装修清包合同
业主(以下简称甲方):联系电话:
施工队(以下简称乙方):联系电话:
一、工程概况。
工程地址:
使用面积:室厅卫阳台厨。
二、价格。
清包工费:元,大写:
其中水电工元。
木工元。
瓦工元。
油漆工元。
垃圾清运费元。
材料搬运费元。
三、付款方式。
施工队进场,预支生活费:元。
木工完成,付元。
瓦工完成,付元。
工程竣工,付元。
保修金元,从竣工之日起半年后支付。
四、设计。
甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作。
甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。
五、材料。
乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票。
乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性。
乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。
乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。
乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
六、工期。
七、材料搬运。
甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。
八、垃圾清运。
垃圾袋装化。
垃圾应日日清。
垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。
九、劳动力管理。
开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜。
甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。
乙方应具备在重庆市暂住的一切证件,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。
乙方指定由为工地现场负责人,为替补负责人。
乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,工地现场必须保持2人以上的施工人员。
十、施工机具。
乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。
十一、工地现场管理。
现场禁止使用明火。
现场禁止吸烟。
油漆材料必须和其他材料分开放置。
工人着装必须干净整洁。
十二、维修。
因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在一年内无偿维修。
十三、合同附件。
施工项目清单。
双方认可的报价单。
乙方开出的材料采购清单。
十四、合同争议。
出现争议甲乙双方先协商。
协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
十五、附加条款。
甲方:签章:签约日期:
乙方:签章:签约日期:
装修清包合同
工程地址:________。
二、价格。
清包工费:________________元,大写:________。
其中水电工________元。
木工________元。
瓦工________元。
油漆工________元。
垃圾清运费________元。
材料搬运费________元。
三、付款方式。
施工队进场,预支生活费:________________元。
木工完成,付________元。
瓦工完成,付________元。
工程竣工,付________元。
保修金________元,从竣工之日起半年后支付。
四、设计。
甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作。
甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。
五、材料。
乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票。
乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性。
乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。
乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。
乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
六、工期。
七、材料搬运。
甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。
八、垃圾清运。
垃圾袋装化。
垃圾应日日清。
垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。
九、劳动力管理。
开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜。
甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。
乙方应具备在重庆市暂住的一切证件,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。
乙方指定由________为工地现场负责人,________为替补负责人。
乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,工地现场必须保持2人以上的施工人员。
十、施工机具。
乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。
十一、工地现场管理。
现场禁止使用明火。
现场禁止吸烟。
油漆材料必须和其他材料分开放置。
工人着装必须干净整洁。
十二、维修。
十三、合同附件。
施工项目清单。
双方认可的报价单。
乙方开出的材料采购清单。
十四、合同争议。
出现争议甲乙双方先协商。
协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
十五、附加条款。
甲方:________。
签约日期:________
乙方:________。
签约日期:________
门面装修合同
甲方:乙方:
一、甲乙双方经过友好协商,甲方同意委托乙方承装修门面,本着信任、协作、配合、节约的原则,保证质量的顺利完成每个项目。
二、工程概况:
2、工程地点。
3、承包方式:包工包辅料。
三、设计标准及质量要求:
1、门面装修设计由甲方提供,并乙方要提出好的建议。
2、木工部分:基层牢固、结实、无拉动现象,垂直及水平偏差均应小于士0.5厘米。
3、油漆部分:无明显气眼、钉眼等现象,手感光滑舒适,并无漏刷现象。
4、水电部分:按同场情况布线布管,布线和布管做到横平竖直。
5、瓷砖必须间缝线直,无空鼓、无破损现象。
6、式样问题不属于质量问题乙方按图纸施工,不承担返工,返工费用由甲方负责。
7、门面装修期间,乙方负责甲方门面内的成品保护,如有损坏由乙方照价赔偿。
四、质保期:
1、防水墙面高度主墙1米,其他区域0.5米,质保期2年。
2、地面瓷砖贴砖瓷砖必须间缝结直,无空鼓,无破损现象,质保期2年。双方约定在质保期内出现上述问题,乙方承担全部责任,并负责复(质保期间甲方验收合格后推2年)。
五、承包项目:
1、按照甲、乙双方提供的项目单,经甲、乙以方商定造价元。
2、按照项目单如有增减必须经双方协商,并一定做到有增有减结算所有费用。
六、施工期限:
施工期限为,进场日期从年月日至年月日止。
七、材料品牌:
按甲方提出的主要材料品牌,乙方必须按甲方的要求完成,详见材料品牌明细表。
八、付款方式:
付款方式分三次:第一次双方签订合同,甲方付给乙方材料费元,最后完工,甲方验收后留3%的质保金,余额付清。
收款户名:开户行:账号:
九、保修范围:
油漆、墙漆保修半年,水、电保修贰年。
十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效。
甲方签字:乙方签字:
装修清包合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
合 同 编 号:
北京市工商行政管理局监制
年 月修订
使 用 说 明
1、本市行政区域内的家庭居室装饰装修工程适用此合同文本。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。
2、工程承包方(乙方),应当具备工商行政管理部门核发的营业执照,和建设行政主管部门核发的建筑业企业资质证书。
3、甲、乙双方当事人直接签订此合同的,应当一式两份,合同双方各执一份;凡在本市各市场内签订此合同的,应当一式三份(甲、乙双方及市场主办单位各执一份)。
4、开工:双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后,材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。
5、竣工:合同约定的工程内容(含室内空气质量检测)全部完成,经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。
6、验收合格:承包方、监理单位、发包方在《工程竣工验收单》上签字盖章或虽未办理验收手续但发包方已入住使用的,均视为验收合格。
7、工期顺延:是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后,工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下,乙方不承担违约责任。
粘贴印花税票处
北京市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款
发包方(以下简称甲方):
委托代理人(姓名): 民族:
住所: 身份证号:
联系电话: 手机号:
承包方(以下简称乙方):
营业执照号:
住所:
法定代表人: 联系电话:
委托代理人: 联系电话:
建筑资质等级证书号:
本工程设计人: 联系电话:
施工队负责人: 联系电话:
ktv包工包料装修合同
委托方(甲方):
住所地址:
身份证号码:
电话:
承接方(乙方):
住所地址:
身份证号码:
电话:
工程项目:
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢(装修)。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条:工程概况
1. 工程地址:
2. 居室规格: 室 厅 厨 卫,施工建筑面积 平方米。
3. 委托方式:包工包料(除防盗门、灯具、地板材料费外)
4.工程价款(金额大写): 元整,该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款,装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。(备注:所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用,均由乙方承担。如在施工工程中,乙方提出其他费用支付要求,甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工,甲方有权终止合同并追究相关违约责任。)
5. 工程开工日期: 年 月 日
6. 工程竣工日期: 年 月 日 工程总天数: 天
第二条:施工内容
1.客厅:鞋柜一个、客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装四个插座和两个开关。
2.主卧:衣柜一个(带梭门)加吊柜、阳台衣柜一个(带梭门)加吊柜、床头柜两个、做石膏线、安装六个插座和两个开关。
3.次卧:衣柜一个(带梭门)加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜一个、床头柜两个、做石膏线、安装四个插座和两个开关。
4.厨房:下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟灶台、安装排风扇、安过石门、吊顶(铝扣板)、安装菜盆、混水阀、案板石英石、安装六个插座和两个开关、防水处理。
5.卫生间:下水改造、贴墙砖、地砖、吊顶(铝扣板)、安过石门、安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式大便器(含水箱)、安装两个个插座和两个开关、防水处理。
6.强弱电安装具体要求:所有电路(电线、有线电视、电话、电脑网线)要穿管走,电线要地线,强电的线路不能在地下接,要接入配电盒内(插座、天关内),插座面板要用五眼,开关带五眼插座,另装配电箱(空开)六组。
7.墙面施工的流程:一遍底漆二遍面漆,乳胶漆必须严格按照加水比例做一底二面,不可多加水,墙面处理要做到横平竖直,阴阳角要调直。
8.订做整体橱柜:由乙方委托专门厂家订做整体橱柜,标准为750元/直米,若超出该费用标准,多出部分则由甲方承担。特别规定:整体橱柜背后必须铺满墙砖,台面材料为石英石,柜面为pu板。
第三条:装潢工程材料
3
上下水管 伟星pp-r水管、
联塑ppc下水管
第四条:材料供应
1. 乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价,且为正规厂家生产的合格产品。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的室内装修工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
3. 材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
4.乙方在工程中使用主要材料的品种、规格、名称,需经甲方认可。
5.工程价款包含材料费,若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。
第五条:付款方式
开工支付 元,水电完工验收合格后付 元,泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付 元,交房验收合格后付 元,余款在交房后付清。
第六条:其他事项
1.安全问题:乙方严格按照安全施工进行,如出现安全事故均由乙方负责。
2.本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方自签订日起生效。
甲方(业主): 乙方(包方):
签约日期: 签约日期:
装修清包合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
合同编号:
北京市工商行政管理局监制。
使用说明。
1、本市行政区域内的家庭居室装饰装修工程适用此合同文本。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。
2、工程承包方(乙方),应当具备工商行政管理部门核发的营业执照,和建设行政主管部门核发的建筑业企业资质证书。
3、甲、乙双方当事人直接签订此合同的,应当一式两份,合同双方各执一份;凡在本市各市场内签订此合同的,应当一式三份(甲、乙双方及市场主办单位各执一份)。
4、开工:双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后,材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。
5、竣工:合同约定的工程内容(含室内空气质量检测)全部完成,经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。
6、验收合格:承包方、监理单位、发包方在《工程竣工验收单》上签字盖章或虽未办理验收手续但发包方已入住使用的,均视为验收合格。
7、工期顺延:是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后,工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下,乙方不承担违约责任。
粘贴印花税票处。
北京市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款。
发包方(以下简称甲方):
委托代理人(姓名):民族:
住所:身份证号:
联系电话:手机号:
承包方(以下简称乙方):
营业执照号:
住所:
法定代表人:联系电话:
委托代理人:联系电话:
建筑资质等级证书号:
本工程设计人:联系电话:
施工队负责人:联系电话:
委托方(甲方):
住所地址:
身份证号码:
电话:
承接方(乙方):
住所地址:
身份证号码:
电话:
工程项目:
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢(装修)。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条:工程概况。
1.工程地址:
2.居室规格:室厅厨卫,施工建筑面积平方米。
3.委托方式:包工包料(除防盗门、灯具、地板材料费外)。
4.工程价款(金额大写):元整,该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款,装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。(备注:所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用,均由乙方承担。如在施工工程中,乙方提出其他费用支付要求,甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工,甲方有权终止合同并追究相关违约责任。)。
5.工程开工日期:年月日
6.工程竣工日期:年月日工程总天数:天
第二条:施工内容。
1.客厅:鞋柜一个、客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装四个插座和两个开关。
2.主卧:衣柜一个(带梭门)加吊柜、阳台衣柜一个(带梭门)加吊柜、床头柜两个、做石膏线、安装六个插座和两个开关。
3.次卧:衣柜一个(带梭门)加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜一个、床头柜两个、做石膏线、安装四个插座和两个开关。
4.厨房:下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟灶台、安装排风扇、安过石门、吊顶(铝扣板)、安装菜盆、混水阀、案板石英石、安装六个插座和两个开关、防水处理。
5.卫生间:下水改造、贴墙砖、地砖、吊顶(铝扣板)、安过石门、安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式大便器(含水箱)、安装两个个插座和两个开关、防水处理。
6.强弱电安装具体要求:所有电路(电线、有线电视、电话、电脑网线)要穿管走,电线要地线,强电的线路不能在地下接,要接入配电盒内(插座、天关内),插座面板要用五眼,开关带五眼插座,另装配电箱(空开)六组。
7.墙面施工的'流程:一遍底漆二遍面漆,乳胶漆必须严格按照加水比例做一底二面,不可多加水,墙面处理要做到横平竖直,阴阳角要调直。
8.订做整体橱柜:由乙方委托专门厂家订做整体橱柜,标准为750元/直米,若超出该费用标准,多出部分则由甲方承担。特别规定:整体橱柜背后必须铺满墙砖,台面材料为石英石,柜面为pu板。
第三条:装潢工程材料。
序号品名品牌/规格价格备注1电线武汉二厂铜芯线2插座、开关飞雕牌底盒、面板。
3
上下水管伟星pp-r水管、
联塑ppc下水管。
第四条:材料供应。
1.乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价,且为正规厂家生产的合格产品。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的室内装修工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
3.材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
4.乙方在工程中使用主要材料的品种、规格、名称,需经甲方认可。
5.工程价款包含材料费,若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。
第五条:付款方式。
开工支付元,水电完工验收合格后付元,泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付元,交房验收合格后付元,余款在交房后付清。
第六条:其他事项。
1.安全问题:乙方严格按照安全施工进行,如出现安全事故均由乙方负责。
2.本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方自签订日起生效。
甲方(业主):乙方(包方):
签约日期:签约日期:
门面装修合同
为规范家庭室内装修的施工,保护双方的合法权益,现根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《陕西省保护消费者合法权益条例》,中华人民共和国建设部建(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其它有关法律、法规规定的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、概况。
1、甲方装修商铺。
乙方为有装修资质的公司或者个人,或其它经济组织。
2、装修施工地点:______市______路______号______楼层______室。
3、住房结构:______。
4、装修施工内容:______。
5、承包方式:______。
6、总工程款:______(大写)。
7、工期:自__年____月____日开工,至__年____月____日竣工,工期为____天。
二、关于材料供应的约定。
乙方采购的材料。
乙方采购的材料应符合本合同规定的民宅装饰,非经由甲方同意不得挪作他用,如乙方违反此规定的,应按挪用材料的价款赔偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣产品的,应按提供价款赔偿甲方。乙方采购的材料、设备等如不符合质量要求或规定有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失应有乙方承担。
三、关于工程质量的约定。
2、本工程质量赢按国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此产生的费用。
3、由于乙方原因造成的质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
4、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收,移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担相应的管理费用。
四、关于工程款及结算的约定。
合同签订后,甲方支付元;水电完成甲方支付____元,瓦工结束甲方支付____元。尾款在工程竣工验收合格后一次得付清甲方支付____元。
五、其它。
(一)甲方工作。
1、甲方应该开工前向乙方全部腾空或者部分腾空房屋,清楚影响施工的障碍物。对只能腾出部分的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需要的水、电等必备设备,并说明使用事项。
2、做好施工中因临时性使用公共部位操作以及产生的影响邻里关系等协调。
3、如确实需要拆改原建筑物结构或者设备管线,负责到所在物业管理部门办理相关手续,并承担费用。
(二)乙方工作。
1、乙方指派为乙方工地代表,负责履行合同。按要求组织施工,保质、保量、按期完工。
2、未经甲方同意和所在物业管理部门批准,不得随意更改原有房屋主体。
3、乙在其装修施工范围内承担责任,保修期自本合同竣工之日起月。
六、违约责任。
1、由于甲方原因导致延期或者中途停工,甲方应向乙方补偿因停工、窝工所造成的损失,没停工一天,甲方应向乙方支付合同款____%、甲方未按合同约定时间支付工程款的,每逾期一天,按预期未付款的%支付违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,甲方支付乙方____%,违约金。
3、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设等物品。如损坏应照价赔偿。
4、甲方未办理任何手续,要求乙方拆改原有建筑结构及设备管线,由此发生的损失或者事故由甲方全权负担。
5、未经甲方同意,乙方擅自更改原有建筑结构或设备管线,由此产生的损失或事故,由乙方全权承担。
七、纠纷处理方式。
1、本合同履行期间双方产生争议,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或者请消费者协会协调解决。
2、当事人不愿通过协商解决、协调解决或协商、协调解决不成时,可通过仲裁委员会仲裁(当事人为约定仲裁机构,事后又没达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
八、在施工过程中由于工人操作原因引起的安全事故均由乙方承担。
九、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,所持合同均有法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
装修清包合同
业主(以下简称甲方):
姓名:
联系电话:
身份证号:
施工方(以下简称乙方):
姓名:
联系电话:
身份证号:
甲方在拥有一套新住宅,决定进行装修。乙方在__________市从事家庭装修施工工作多年,有能力承接甲方住宅装修施工任务。在此前提下,甲乙双方本着友好合作的态度,根据《民法典》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下合同,共同遵守。
一、工程概况。
1、装潢施工地点:________________________________________户型为____________________;建筑面积约____________________平方米。
3、承包方式:由乙方清包工即承包装饰装修的全部工程,不包料。
4、装饰施工内容:整套住宅的全部装修装饰工程。
包括:木工、泥工、水电工、油漆工以及应承担的垃圾清运等。(含所有吊顶工程。含二楼南、北两个露台的施工。但不含木地板安装、实木门套安装、定制的玻璃推拉门安装。木工不包括一楼的客卧衣柜制作,一楼的长辈房衣柜、电视机柜制作,二楼的主人房电视机柜、衣帽间的制作、二楼小孩房的衣柜、书柜制作,二楼阳光房的壁柜制作)。
5、工期:自_________年_____月_____日开工,至_________年_____月_____日竣工,工期_____天。
二、工程价格。
甲乙双方商定清包工费为人民币_________元(大写:_______________________________________________________________)。
三、付款方式。
1、施工队进场当天,支付_________元。
2、水电工基本完成,支付_________元。
3、泥工基本完成,支付_________元。
4、木工基本完成,且除油漆工以外的工程全部完工后,支付_________元。
5、油漆工基本完成,支付_________元。
6、工程竣工验收后,工程交付给甲方,支付_________元。
7、入住三个月后,支付余款_________元。
8、增加的工程量,经双方商定后,在工程竣工验收后一并支付。
四、设计。
1、甲方须向乙方提供装修设计图纸一套,并负责进行设计交底工作。
2、乙方须按图纸进行施工,可依据实际情况调整尺寸或位置,但须事先经过甲方同意。
3、水电施工图,由甲乙双方在现场确定位置后,由乙方画草图,交甲方认可后施工。
4、有关部位未作设计的,甲方向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可后施工。
五、甲方工作:
1、甲方应在开工前一天,并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。
2、做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
3、如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。
六、乙方工作:
1、乙方在装修期间承担施工队负责人(即__________________)的职责,对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方,提供材料需求,现场管理装修施工质量和施工人员等职责。
如在施工过程中,产生质量问题和各类应由施工队承担的对甲方造成的损失,甲方只针对乙方提出赔偿。
2、乙方在装修过程中,需保证全程在现场进行施工和管理(陪同甲方进行材料选购除外。如遇特殊情况,需与甲方协商并且获得认可)。
3、乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程。如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义,可以要求乙方无条件更换。乙方应按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。如在保证工程质量的情况下更换人员,乙方应提前通知甲方,并取得甲方同意。
4、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
5、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,每天工地现场必须保持2人以上的施工人员。
6、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。
7、乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。
8、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由乙方承担。
七、关于材料供应的约定。
1、全部工程用材料均由甲方提供。
2、甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经甲乙双方共同验收,由乙方负责保管并组织施工,由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失,由乙方负责赔偿。
3、为了保证工程的正常进行,乙方必须至少提前三天书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单。甲方应按时提供亦方需要的材料。由于甲方提供材料延误,造成的工程延误后果由甲方承担。乙方同时必须提供大致精确(+/-5-10%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担。
4、乙方工人必须帮助甲方进行材料的搬运工作。
八、关于工程质量及验收的约定。
1、本工程由甲方进行设计,提供设计施工图纸及特别要求(具体内容参见设计施工图纸)。乙方负责按照设计施工图纸及要求进行施工,相关施工效果及工艺标准必须达到设计要求,如未按照施工图纸施工而需返工,其返工费和材料损失由乙方承担。乙方在施工过程中对施工图纸的不解之处需及时与甲方沟通。
2、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
3、由于乙方原因造成质量事故,其返工费和材料损失由乙方承担。
4、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目,须提前与乙方联系后,方能进行该项目的施工。
5、若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装(如煤气管道迁移、电器安装等),甲方应事先安排时间并通知乙方,乙方应予以配合,并避免造成整体工期的延误。
6、工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
7、工程竣工:乙方应提前二天通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。
8、工程保修期三年,有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为五年。从竣工验收确认之日起计算。保修期内由于乙方施工不当造成质量问题,乙方无条件地进行维修,并承担相应材料费用。保修期内如属甲方使用不当造成损坏,直至不能正常使用,乙方可酌情收费。保修期结束后,乙方负责长期为甲方提供维修服务,直至甲方重新进行该房屋的装修工程。
9、乙方在施工中应加强对已完工的成品保护,特别是对玻璃制品、陶瓷、洁具、木门等。如因乙方保护不当引起的损坏,应由乙方负责修补,恢复原状。如确实无法恢复,必须原价赔偿或从工程款扣除。
10、在进行瓷砖石材铺贴、厨柜洗漱台等安装时,乙方应与甲方确认安装位置和安装方式后方可进行。如未经甲方确认而擅自安装,导致出现不符合甲方要求的情况,乙方应立即进行整改,甲方有权要求乙方进行赔偿。
11、甲方在进行水电改造工程验收时,乙方需到场共同验收,并在工程验收单上签字,一旦签字即视为认可甲方的水电改造合格,完好无损。如后期施工过程中造成损坏则由乙方负全部责任,并承担相应整改费用。
九、违约责任。
1、因甲方因素拖延,工期顺延,并按每人每天80元标准工资赔偿乙方误工损失,不可抗力因素除外。
2、因乙方因素拖延工期,甲方以乙方施工期间平均出勤人数为依据,按每人每天80元标准扣除乙方包工费,不可抗力因素除外。
3、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
4、工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。
5、工程关键节点未办理验收,乙方提前进行下一阶段工程施工,由此造成损失的,由乙方负责。关键节点验收为:a、砌墙抹灰完毕;b、防水工程结束;c、瓷砖铺贴完毕;d、地面找平;e、木制家具做完;f、油漆涂料完工。
十、纠纷处理方式。
因工程质量双方发生争议时,双方应尽量协商。或若协商不成时,可以按照本合同约定向:___________市仲裁委员会申请仲裁。
十一、合同的变更和解除。
1、协合同双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充条款。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同,解除本合同。
3、如由于乙方施工出现质量问题,甲方可以无条件提出中止合同,而无需获得乙方的认可。
十二、附则。
1、工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙1把交乙方施工队负责人保管。
2、本合同签订后,乙方不得将工程转包给他人。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
4、本合同一经签订,即清包工承包形式成立,乙方不得随意增加清包工费。如果甲方对图纸有大的变更且工程总量增加5%以上的,则甲乙双方协商确定增加清包工费。
十三、本合同条款自甲乙双方签字后生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代理人(签名):负责人(签名):
签约日期:签约日期:
装修清包合同
法定代表人:________________电话:________。
委托代理人:________________电话:________。
施工队负责人:________________电话:________。
第一条、工程概况。
1.1工程地点:___________________________。
1.2工程内容及做法(详见附表1:________家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2:________家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。
1.4工程期限____天,开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。
1.5合同价款:________本合同工程造价为(大写):____________________元(详见附表3:________家庭居室装饰装修工程报价单)。
第二条、工程监理。
若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条、施工图纸。
双方商定施工图纸采取下列方式提供:________。
发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份。
第四条、发包人义务。
4.2提供施工期间的水源、电源;。
4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;。
4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;。
4.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第五条、承包人义务。
5.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;。
5.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;。
5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第六条、工程变更。
第七条、材料的提供。
第八条、工期延误。
8.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:________
(1)工程量变化和设计变更;。
(2)不可抗力;。
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
8.3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的.,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。
第九条、质量标准。
双方约定本工程施工质量标准:___________________________________________________。
施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。
第十条、工程验收和保修。
10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:________。
承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单。
10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月。验收合格签字后,填写工程保修单。
第十一条、工程款支付方式。
11.1双方约定按以下方式支付工程款:________。
合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:________。
工程进度过半指:________________________________________________。
11.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
11.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具收据。
第十二条、违约责任。
12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
12.2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。
12.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
12.4发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金____元。
12.5由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。
12.6由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元。
第十三条、合同争议的解决方式。
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:
(一)提交________仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十四条、几项具体规定。
14.1因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。
14.2施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用。
14.3施工期间,承包人每天的工作时间为:________上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。
第十五条、附则。
15.1本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
15.2本合同签订后工程不得转包。
15.3本合同一式____份,双方各执____份,____________部门____份。
15.4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
_________年____月____日_________年____月____日。