施工合同是建筑施工过程中确定业主与施工方之间权益关系的法律依据。如果您对施工合同范文有兴趣，可以看看下面的内容，获取更多的资料。
施工签三方合同
《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
：本工程工程的总包服务费。
1.负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
1.负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、提供基准数据和基准线并有权对分包单位违反安全事宜进行口头警告和处罚，对已施工完验收合格的工程负责保管。
2.负责现场临时水电的统一管理。
3.在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。塔机起吊重量和脚手架上材料码放重量需经总包相关人员确定。
4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
5.涉及现场动火事宜必须向总包安全主管申请动火令。
1.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2.对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3.遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场安全文明施工，卫生清理工作。
4.及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5.自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8.负责对施工已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
9.按照规范及无锡市档案馆要求及时填报本部工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
1.分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2.任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
1.分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2.造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3.提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。
本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下：
建设方(签章)：
法人代表(或授权委托人)签署：年月日。
总包方(签章)：
法人代表(或授权委托人)签署：年月日。
分包方(签章)：
法人代表(或授权委托人)签署：年月日。
施工企业三方部分转让合同
甲方(出让方)： 身份证号：
乙方(受让方)： 身份证号：
经甲、乙双方友好协商，本着诚实、公平、信用的原则，自愿达成以下合同条款，合同依法生效后，对甲乙双方都具有约束力，任何一方违约，应承担本合同规定全部损失及法律责任。
一、甲方将所属物 机壹台，编号 转让给乙方，成交价为 元，大写 元。
二、乙方付款后，本机械的所有权、使用权属乙方，与甲方无关。
三、本机证件包括 。
四、本机械转让以前发生的债权、债务、经济纠纷、安全事故、法律责任等由甲方全部承担，与乙方无关。
六、合同生效后，乙方不得以机械故障、价格过高、未看清楚等要求甲方退款。甲方不得以任何理由要求乙方退机。甲乙双方任何一方违约，将承担对方全部经济损失。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲、乙双方签字生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
三方工程施工合同
甲方：
乙方：
根据《^v^协议法》、《^v^建筑法》及相关法律法规的规定，本着平等互利的原则，经甲乙双方协商，甲方将白鹤滩电站工地土石挖运工程承包给乙方施工，现就有关具体事项订立如下协议，便于甲乙双方共同遵守执行。
一、工程地点：
xx镇。
二、工程名称：
电站左岸导流遂洞出水口边坡土石方挖运。
三、工程内容：
土石方挖运(包括清挖工作面、施工便道挖运及施工道路整修，在乙方施工范围内)，运距4千米以内，如超过4千米每增运500米运价另算。
四、工程单价：
土方挖运单价：壹拾元(10)元/方，石方挖运单价：壹拾叁点伍元()元/方。按实际测量的板方计算，柴油价格8元/升计算，如市场油价变动，本协议油价不变。
五、工程工期：
总工期12个月时间。
六、承包方式：
单项全额承包。挖运所产生的一切费用由乙方承担，建筑营业税由甲方承交。
七、工程计算。
乙方工程计量以甲方与发包方结算工程量为准。
八、工程款结算。
甲方按月支付乙方所完成工程量70%的工程款(扣除燃料、借支)，挖运单项工程完工必须一个月以内办理工程结算，所有工程款在甲乙双方工程量结算后一个星期以内付清。
九、其他要求：
2、乙方在施工中要绝对听从甲方的管理和指挥，严格遵守工程施工管理条例和执行安全操作规程施工作业，若有挖运跟不上进度、不听从甲方正确合理的安排指挥，甲方随时有权与乙方解除协议并有权要求索赔误工损失。
3、乙方要确保安全文明施工，严格遵守各项管理制度，严格执行安全操作规程，一切安全责任由乙方承担，甲方不承担任何安全责任。
4、如果乙方违约造成中途退场，必须承担甲方的相关损失费用。
5、如因甲方的原因耽误乙方挖运，所产生损失全部由甲方承担。
6、如发生纠纷，双方约定由保山市人民法院解决。
十、甲、乙双方的权利和义务。
1、甲方的权利和义务。
1)甲方有权对乙方的人员和施工进行全面管理;。
2)甲方有权对乙方的违规行为和人员进行处罚;。
3)甲方要为乙方创造良好的施工环境、提供必备的施工条件;。
4)甲方要按协议及时支付乙方工程款;。
2、乙方的权利和义务。
1)乙方应严格按甲方现场技术人员要求进行施工，确保施工安全质量和进度。
2)乙方要接受甲方的管理，积极配合协调甲方全面推进工程进展;。
3)乙方有权要求甲方提供必备的施工条件;。
4)乙方有权要求甲方及时按协定支付工程款;。
十一、此协议一式三份，甲乙双方各执一份，一份交办公室存档备查。
十二、此协议自签订之日起产生法律效力，甲乙双方不得反悔。
甲方(法定代表人)：乙方(法定代表人)：
施工三方安全协议合同
出租方：_________________(下称“甲方”)。
承租方：_________________(下称“乙方”)。
物业公司：_________________(下称“丙方”)。
甲方于20xx年xx月xx日与丙方就甲方所合法持有的建业总部港房间于签订了《前期物业服务协议》。
甲方于20xx年xx月xx日与乙方就甲方所合法持有的建业总部港房间于签订了《房屋租赁合同》。
为此，根据国家有关法律法规的规定，经各方友好、自愿、平等协商，就以上房间的前期物业服务工作，达成如下协议，以资信守。
1、三方一致确认，自甲方将房屋交付给乙方使用之日，即20xx年xx月xx日起，由乙方履行甲丙所签署的《前期物业服务协议》中的甲方的权利义务，乙方声明及确认，其已仔细阅读及详细了解《前期物业服务协议》所有内容，并同意承继甲方在该协议项下的所有权利和义务。
2、各方均同意，自20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止(即甲乙方签订租赁期限同时届满)租期届满后，各方未续签协议的，本协议自动终止。
3、乙方承诺在租赁期内完全地遵守及履行《前期物业服务协议》《租赁合同》及本协议项下的各项条款、条件、条文，物业管理费及其他一切款项，遵守物业的管理公约。
4、租赁期间，乙方向丙方缴纳的一切款项(包括前期物业服务协议所包含的一切费用及其其他款项)，丙方均须开具相应款项金额的发票给予乙方。
5、因本协议签署而引致的登记备案手续或其他行政登记手续的变更，由手续使用方办理，其他两方积极协助、配合。
甲方(盖章)___________。
乙方(签章)___________。
____年_____月_____日。
施工三方安全协议合同
甲方现承建**工程，经协商将该工程钢筋分项工程分给乙方，为明确双方职责，保证工程质量，加快工程进度，圆满完成该项工程任务，经双方友好协商，特订如下条款，以资双方共同遵守。
一、工程名称：**。
二、承包方式：包工不包料。
三、承包内容：
a、基础与主体所有钢筋工程。包括钢筋下料、制作、安装、场地内水平及垂直运输。
b、钢筋工程所需机械（切断机、弯曲机、调直机、电焊机）及安装（电除外）。
c、钢筋绑扎所需扎丝、铁钉、马钉。
d、项目部因工程需要安排加班的加班补助。
四、承包价格：按建筑面积每平方米元，建筑面积以财政审核为准；如工程项目发生较大变更，变更费用另行协商。
五、甲方职责：
1、按施工规范及技术要求对乙方进行技术交底，并提供施工图一套；
2、负责及时供应工程施工所需的各种材料；
3、提供所需的垂直运输机械，其它一切工具自备；
4、提供乙方施工人员住宿的临时工棚；
5、按合同条款规定及时给乙方进行结算；
六、乙方职责。
1、遵守国家政策、法规及公司管理制度，服从项目部统一调度；
2、认真阅图、精心施工，按施工图及技术交底要求圆满完本工种施工任务；
4、自备吃、住的生活用品和必须的施工工具；
5、负责本班组施工人员岗前教育、班前交底，作业前、作业中的安全自检工作；
6、乙方不能因为任何原因中途退场，如中途退场，除不予结付工资外，并对因乙方中途退场造成的损失，甲方有权追究要求赔偿。
7、在承包范围内不再开任何点工。
七、工程质量及其它：
2、乙方必须文明施工，做到工完场清。
八、工期管理及其它：
1、乙方必须按甲方部署工期组织劳力进场，于**年**月**日前积极按期完成工种施工任务。不能按计划完成罚款300元/天，以此类推。
3、甲方如不能及时提供材料，引起乙方停工达一天的，工期顺延，并安排乙方其它工作，如不能安排乙方其它工作的则按乙方实际在场施工人员每人每天生活补助*元/人。
4、因天气原因不能正常施工的工期顺延。
九、安全管理及其它：
十、工程结算及其它：
1、甲方按实际施工人员每人每天预支生活费15元，待结算时一次扣回。
2、乙方每完成一层时，甲方应及时给乙方按合同进行结算，按乙方每层实际工程量90%扣回预支款后一次付给，下余10%待主体完工验收合格后一次付清；基础工程按上述方法付款。
3、甲方第一次给乙方结算后，乙方应自留生活费，甲方不再预支生活费。
十一、其它：
本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字生效，工程完工结算付款后失效。
甲方：乙方：
签字盖章：签字盖章：
三方工程施工合同
发包方(甲方)：承包方(乙方)：
根据《^v^协议法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、互利、公平、诚实信用的基础上，就晋安区鳝溪后溪新苑小区业委会要求中标工程量清单中除“消防设备更换”由乙方自行进行施工一事，达成一致意见，特签订本协议。
第一条工程概况。
1、工程名称：晋安区鳝溪后溪新苑小区改造工程。
2、工程地点：福州市晋安区鳝溪后溪新苑。
第二条承包范围。
第三条承包方式(一)本工程以包工包料方式由乙方承包。
(二)结算办法：
1、本协议价款采用。
2、工程量以甲方(或业主)提供的施工图、工程量清单为准，实际工程量按实际竣工工程量决算，单价执行报价书中单价。
(三)协议文件组成及解释顺序：
组成本协议的文件及优先解释顺序如下：
(1)本协议协议书。
(2)投标书及其附件。
(3)标准、规范及有关技术文件。
(4)图纸。
(5)工程量清单及招标文件。
(6)工程报价单。
第四条工期：按照中标协议书所罗列一致。
工期自甲方(或业主)提供符合施工条件之日起至乙方竣工并通过本协议约定的全部验收之日止。
第五条工程质量及验收标准。
1、工程质量标准为政府部门组织验收的意见为准。如果验收不合格，乙方应自行整改到再次验收合格为止，在这其中甲方不承担任费用和责任，如果因此被扣除工程款，甲方有权从乙方的工程款中进行相应扣除，(扣除金额中包含税费等一并由乙方支付)，乙方不得有任何意见并且自行承担责任，如果乙方没有整改或整改不到位，甲方有权自行整改，整改的费用由乙方工程款中扣除。
第六条工程总价款及付款方式。
(一)工程总价款。
工程总价款为人民币(大写)：肆拾伍万元整元(小写：元)，按本协议约定的结算办法进行结算。工程由于是包干总价的模式，所以不会进行工程增补。
(二)付款方式。
根据主管部门付款方式进行，工程款到账后3个工作日之内按比例支付款项，乙方出据由晋安区鳝溪后溪新苑业主委员会盖章的收款收据，并注明工程款项及内容。
第七条双方义务。
一、甲方(或业主)责任。
甲方(或业主)在开工前提供乙方施工图壹份，并组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。
协调处理施工现场各单位与乙方的工序关系，保证乙方的施工作业面。
负责现场管理及工程质量等工作，协议期间若有变更，应及时通知乙方。只有项目负责人书面签发指令和确认的签证才为有效。
二、乙方责任。
编制施工组织设计，并于开工前提供给甲方(或业主)审查，做好施工进度、材料进场等各项工作，主要进场材料应通知甲方(或业主)检验及随机抽检。
严格按照设计图纸施工，确保定位、放线正确无误，根据有关规程规范做好各工种、工序交接。
保证质量与安全，做到文明施工，遵守甲方(或业主)及工地的各项规章制度，并承担与之相关的一切责任。
在乙方未竣工验收前做好成品保护工作，期间若发生损坏，乙方自费予以修复。
按甲方(或业主)要求和安装进度计划组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。协议期间乙方如需变更该人选，应书面通知甲方(或业主)并须得到甲方(或业主)书面同意。
按甲方要求自行完成工程竣工图/竣工文件及验收文件，其中包括提供设备及材料的检测报告及合格证书等等。
第八条违约责任。
1、甲方(或业主)逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付款的1‰向乙方支付违约金。
2、乙方未能在协议约定工期内通过竣工验收的(含分期预验收)，每逾期一日，按工程预算总价款的1‰向甲方(或业主)支付违约金。
第九条竣工验收：采取分期完工预验收，全部完工终验收。
1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方(或业主)提供完整竣工资料及竣工验收报告和竣工图纸。
2、工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方(或业主)要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方(或业主)验收的日期。
第十条争议的解决。
凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，协议各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
第十二条其它。
1、本协议未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本协议具同等法律效力。
2、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，每份均具同等法律效力。
3、本协议附件是本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
4、本协议自双方签字、盖章后生效。
甲方：(公章)乙方：(公章)。
法定代表人：法定代表人：
或授权签约人)：(或授权签约人)：
签订日期：年月日
委托第三方施工合同
____________市____________交警中队室外场地沥青砼地坪，厚度50mm，包工包料包质量。
二、甲方责任、权利和义务。
1、做好施工中的协调工作，尽量为乙方创造良好的施工环境。
2、甲方享有因乙方原因造成的经济和法律纠纷时停止支付工程款的权利。
三、乙方责任、权利与义务。
1、乙方接受甲方委托施工本工程，必须履行合同的有关条款，按合同的规定全面完成各项工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任，负责协调业主与监理部门关系。
2、负责工程施工质量、施工安全、文明施工等全部工作，并承担由此发生的全部费用。
3、严格按施工规程、规范或国家有关法规的要求以及甲方的质量、安全管理要求进行施工，按合同要求完成工程施工任务。若因乙方管理不当，出现质量、安全、工期及其他与本工程相关的问题而受到业主或国家相关部门的处罚时，则由乙方承担责任并负责由此造成的经济损失。若发生安全事故，由乙方承担责任并负责理赔。
4、乙方有义务按甲方要求，配合甲方的质量、安全、环境保护等体系认证工作。
5、乙方不得将工程以任何方式分包或转包给第三方。
6、乙方保证不拖欠民工工资，否则，甲方有权从工程款中直接支付工资给民工及相关材料费。
四、有关费用事项。
1、乙方必须在拾个工作日内完成工作;。
2、甲方按60元/m2支付工程款，总工程款按照实际完成面积计算;。
3、施工完工后一个月内，甲方付清全部工程款;。
4、工程款一次性结清，乙方不提供税票。
五、特别约定。
为维护本公司的良好信誉，若因乙方管理不当，导致工期严重滞后或工程质量、工程安全出现重大问题，由此造成的经济责任由乙方承担。
六、本协议如有未尽事宜，双方另行商订补充协议。
七、本协议一式两份，甲方双方各执一份。
日期：____________年_______月________日
三方施工合同
甲方(转让方)：身份证号：
乙方(承接方)：身份证号：
丙方(中介方)：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《xxx合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，就甲方将房屋建筑工程总承包转给乙方达成如下协议，望共同遵守：
1、甲方将位于工程项目全部一次性转给乙方，由乙方自行建设独立管理，独立建账，独立核算。
2、乙方执行甲方与业主方签定的合同，如需更改，在转包成功前甲方应积极配合乙方与业主方协商修订。
1、甲方向业主方所交保证金壹佰万元(元)，由乙方承担。签定合同后乙方即向甲方以定金方式支付叁拾万元整(元)，十个工作日内再交柒拾万元(元)。
该保证金在乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑后由业主方一次性退还乙方。如业主方以其他理由拖欠此保证金，由甲方先垫付此保证金给乙方;因质量问题引起的拖欠，甲方概不负责。
2、甲方前期投资建设的板房和其它费用，由甲方和乙方清理单据，乙方另行计价给甲方。
3、乙方进场后一月内交管理费(税后)贰佰万元整(元)给甲方。
4、甲方在业主方承包的单价按04定额上浮5%，甲方转包给乙方按04定额上浮3%，其中2%仍归甲方所有，乙方在业主方支付进度款中按比例付给甲方。
5、甲方原挂靠兴义市天寿建筑公司，管理费为总承包费的1%，转包成功后由乙方继续履行此义务。
工程已全部转给乙方，应由乙方按国家规定交纳各种税费和各种保险费，甲方不负任何费用。
1、乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑15个工作日内甲方按实际工程进度款的60%付给乙方，时间为次月5日前。
2、工程完工后甲方支付乙方该项目工程总造价的80%进度款。可转帐或现金支付，甲方不得以承兑汇票到银行其它的票据支付工程进度款，时间10个工作日内。
3、每次拔进度款，付帐后七日内乙方开据相应的金额发票给甲方。
4、工程竣工验收后的30天内办理完工程结算，60日内甲方支付乙方工程达到结算的总价的97%，保留3%为保修金，保修金期满3月内全部退还给乙方。
1、甲方在政策允许的情况下，应在六枝成立四川荣慧建筑支公司。
2、成立支公司的目的是便于管理和交纳各种税费。
1、甲乙双方签定合同时乙方交给甲方的叁拾万元()定金，乙方违约甲方不退还;如甲方违约，双倍赔偿乙方。
2、乙方进场后如乙方资金不到位，造成工期拖延，甲方有权清退出场，并按工程的破方结算。
3、乙方建设工程投资到位，且按时保质量完成工程量，而甲方不按第四条第1、2款按时支付乙方工程进度款，造成乙方的一切经济损失应由甲方赔偿乙方。
1、本协议不完善的事宜，甲乙双方另外补充条款，完成合同的真实性、更加便于合作。
2、信息费按甲乙双方承诺支付。
3、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决;如协商不成，双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者向甲方所在地法院提起诉讼解决。
4、本协议甲乙双方各执一份，中介人一份。三方签字生效。
甲方代表(签字)：
乙方代表(签字)：
丙方(签字)：
三方施工合同
发包人（以下简称甲方）：
承包人（以下简称乙方）：
根据《xxx合同法》和《xxx建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
一、工程名称：______________________________。
二、工程地点：______________________________。
三、工程内容：______________________________。
四、承包形式：______________________________。
五、工程立项批准文号：______________________。
六、工程承包范围：__________________________。
一、合同工期总日历天数_______天；
开工日期：______年______月______日；
竣工日期：______年______月______日。
二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：
2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；
３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。
双方同意按下述第_______方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。
第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为_______元人民币（大写：__________）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
1、本合同签订后_______日内，甲方支付_______元工程款；
2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付_______元工程款；
3、余款_______元作为质量保证金，待保修期满后_______个工作日内无息支付。
第二种方式：本合同实行按实结算，双方依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮_______%作为本合同的结算价款。
1、甲方于_____年_____月_____日支付_______元；
2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的_______%，留_______%做质保金，待保修期满后_______个工作日内付清。
3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
一、工程材料、设备由乙方采购。
二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。
一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。
三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。
一、质量标准：工程质量符合___________________标准。
二、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
三、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
一、本工程保修期限为______年，自工程竣工验收合格起算。
施工合同
发包人：召陵区归村西村村委会(以下简称甲方)。
承包人：漯河市富地诚达建筑安装工程公司(以下简称乙方)。
经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目。
1、工程名称：归西村混凝土道路。
2、工程地点：归村西村。
3、承包范围：350米混凝土道路。
4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款：合同总价款15万元。
二、技术要求。
1、路面为18cm厚c25水泥混凝土路面，宽3.5米。
2、18cm厚3:7灰土垫层。
三、施工及质量要求。
1、路基处理。
在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。
四、双方权利和义务。
1、发包人主要工作：
负责场地三通一平;。
2、承包人主要工作：
负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。
五、工程价款的支付。
工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工。
承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
甲方：乙方：
20xx年4月16日。
施工施工合同
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。经协商确定，甲乙双方就施工队安装达成共识，签订如下协议，供双方执行。
1、工程名称：__________________。
2、工程地点：__________________。
3、工程工期：风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
（1）总工期______天，___xxxx____年____月____日开始，___xxxx____年____月____日结束。
（2）乙方自身原因造成的工期拖延，甲方将给予每拖延一天______元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。
（3）工程一经验收通过，乙方必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，做到工完场清。
4、承包范围：
5、承包方式：
1、负责提供图纸并进行技术交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。
2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。
3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。
4、位乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作把关。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。
5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。乙方责任和义务。
1、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排。
2、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中扣除。
3、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
1、甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应当场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。
2、甲方在供应材料的同时提x品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。
3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方承担一切经济损失。
4、乙方必须服从甲方的安排，合理使用材料，不得出现浪费现象，一经发现甲方将给予______元次的罚款，情节严重者，将重罚。
1、合同总价：
2、付款方式：本工程___xxxx____无预付款。每月____日部分工程验收合格后，按完成的合格工程量结算___xxxx____%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。
3、由乙方原因造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。
1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按建筑部门规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员自备个人防护用品）等工作。
2、乙方必须保证安全、文明施工，发生安全事故，一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时，应立即抢救并负责保护好现场。
3、乙方不得酒后作业，不得穿拖鞋进场。风险提示：工程质量未符合标准的归责。
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工组织设计和施工方案进行施工，并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。
3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。
1、其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。
2、本合同经双方签字后生效。共一式___xxxx____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。本合同自工程竣工结算后自行废止。
3、因履行合同发生争议，协商不成的，均可向工程所在地x起诉。
甲方：_______地址：_______联系人：_______。
联系电话：__________________。
__________年____月____日。
乙方：_______地址：_______联系人：_______。
联系电话：______________。
______________年____月____日。
施工合同
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。（注：本项目屋面防水由发包方施工）。
2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期。
开工日期：
并网日期：
竣工日期：
四、合同价格和付款方式。
本合同为固定总价合同（含税），不做工程决算。合同总价格为人民币（大写）：元（小写金额元）。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务（包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
五、施工质量和质量检查。
1、工程质量。
（1）、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
（2）、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查：
六、解决争议的办法起诉讼。
（1）调解要求停止施工，且为双方接受。
（2）法院要求停止施工。
七、违约。
1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：
（1）、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。
（2）承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且23发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。
九、合同的生效及终止。
1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
施工施工合同
甲方：
乙方：
甲方将位于xxxxxxxxxxxx居住房屋交由乙方施工，为确保工程质量、圆满完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双方必须共同遵守。
1、工程结构：地面3层，均为砖混结构。
2、建筑面积（施工计算方式）：一层97.88平方米（不含楼梯），楼梯9.62×2＝19.24平方米；二层93平方米（不含楼梯，阳台按半面积计入），楼梯7.86×2＝15.72平方米；三层76.4平方米（阳台按半面积计入）。合计302.24平方米，最终按建筑实际面积为准。
3、隔热层、屋顶盖瓦不再计工价；
4、工程承包内容：土建工程、雨水排水及房屋装修；
5、基础由甲方负责，乙方负责回填。
6、甲方负责门窗（包括铝合金窗、卷帘门、防盗门、不锈钢栏杆）的安装。
7、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。
8、在施工过程中，乙方必须听从甲方提出的意见建议，在使用材料时保证工程质量的前提下，乙方必须坚持节省，不浪费的原则，不能随意带走甲方提供的任何建材，否则按双倍价奉还。
1、甲方规定动工时间为年月日至年月乙方不得提前和推后。
2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。
1、整个工程、宽按设计图纸按质、按量完成，并达到符合国家施工规范。
2、房屋结构按照设计图纸布局，尺寸可根据现场科学，合理放线，具体尺寸变更和钢筋更改由甲方决定并通知乙方处理，甲方请设计人员参与监督施工质量，每道施工需经甲方设计人员/甲方验收合格后乙方方能进行下一环节施工。
3、钢筋工程：要求采用电渣压力焊（坡屋顶钢筋搭接）。
4、地面工程：一层铺贴地砖。
5、外观工程：整幢楼内外水泥清光到顶。
6、门窗工程：乙方负责埋设安装所有门窗用到的预埋件。
7、楼梯工程：楼梯上贴瓷砖。
8、水电工程：阳台、屋顶排水设施安装。
9、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。
1、合同签定后，甲方购买材料，乙方积极组织施工人员进行施工，基础工程完工后，甲方付给乙方工程款元；第一层主体工程完工（第一层楼顶结束）后方付乙方壹万元；第二层主体工程完工（第二层楼顶结束）后甲方付乙方贰万元；其余款项待工程按图纸施工完成，通过验收后一次付清。工程装饰完工并交付甲方使用后，双方结算，由甲方一次性付清工程余款（质量保证金20xx元除外）。
乙方自房屋竣工验收交付甲方使用时起，乙方保修为一年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金，保修期内如有房屋漏水，沙灰墙体裂缝，瓷砖脱落等施工问题，乙方接到甲方房屋质量问题，乙方应迅速及时地进行处理，直到甲方满意，否则甲方请人处理，工时及材料从保证金中扣除。如存在严重工程质量问题，乙方应承担全部责任。
2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求。
1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。
2、在合同期内，乙方不得故意长期停工或多加工钱，如果违反本条款，乙方必须赔尝违约金2万元，已做工程不再支付工钱，本合同终止。
3、施工期内，工程质量由甲方监督施工质量。
1、本合同自甲、乙双方签字并加盖手印后生效（合同涂改无效）双方履行完成合同条款内容后终止。
2、本合同一式两份，甲、乙双方各持壹份，均具同等法律效力，未尽事宜甲乙双方另行商定。
3、合同订立地点：贵州省贵阳市息烽县永靖镇雨洒村一组。（下无正文)。
甲方（签字）：乙方（签字）：
（手印）（手印）。
合同签订日期：20xx年月日
施工合同
发包方(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保》《中华人民共和国价格法》，以及其他有关法律法规规定的原则，甲方现委托乙方承担施工、安装工程项目，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。
第一条工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、施工内容：(见工程预算表)。
4、承包方式：包工包辅材形式(辅材详看附件)。
5、工程总价：大写(币)，双方约定，如变更施工内容、变更材料，这部分的工程款按实另计。
6、工期：自年至年日竣工。工期共(开工期最终以材料进场日的第二天起计算为准。)。
第二条材料供应的约定：
1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料》。
(1)甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，因材料、设备质量不合格而影响工程质量的，其返工费用由甲方承担，且工期顺延。
(2)由甲方采购供应到工场或工地现场的材料、设备须在各项工程开工之日前三天内应按时供应到现场，甲、乙双方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。
第十一条附则。
本合同一式，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
施工合同
依照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规的规定，遵循自愿、平等、公正和诚信的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。
第一条：_________工程项目及承包方式。
1、工程名称：_________。
2、工程地点：_________。
3、承包方式：_________工程由乙方包工不包料。
第二条工程承包范围及内容。
1、乙方负责工程承建施工，具体内容以图纸与工程预算为基准。在施工中工程量如有变更，甲乙双方协商决定后，追加合同的相应条款及相关的工程款，乙方再施工。
2、依照甲方对工程的要求，工程图纸由甲方提供，乙方负责组织施工，工程竣工后由甲方进行工程验收(完工后三日之内)。
3、甲方提供工程施工条件，包括水、电、路、场地四通，乙方应严格遵守现场规章制度。双方应密切配合，保证施工安全、顺利的进行。甲方提供施工所需机械设备，场地四通甲方应在乙方施工人员进驻现场前落实到位。
4、因不可抗力或甲方人为造成分项工程无法进行或损失，乙方不承担责任，但甲乙双方应继续履行其它分项工程，待该项工程施工条件具备后双方应及时履行合同。
5、施工期间，甲方提供乙方人员的住宿。
6、施工过程中，工人的安全与工伤事故由甲方负责。
7、乙方施工人员进场后，甲方必须保证施工所需材料充足到位。如因甲方供应材料不及时致使乙方停工待料，甲方赔偿乙方一切经济损失。
第三条工程质量等级合格。'。
第四条工程开竣工日期
工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。特殊情况工期顺延。
第五条工程总造价。
工程总面积按甲方提供数据重檐以台明为准，14米___18米，合计252平米。每平方米为3800元，合计957600元(大写：_________玖拾伍万柒仟陆佰元整)。工程量若有变更，按现场实际工程量做财务总结算。
第六条工程结算。
合同签订后，由甲方预付给乙方工程总造价5%的进场费。乙方工人进入场地之后七日内由甲方付给乙方其相应的生活费用。每月25号由甲方支付乙方所完成的工程量的相应工程款的85%。工程竣工甲方验收合格后，甲方付至乙方工程总造价的97%。余款一年后，无质量问题一次性结清。
第七条违约责任及解决办法。
1、因乙方原因造成工程承包合同违约，经济损失由乙方负责，甲方原因造成的`损失由甲方负责。
2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除，否则，须赔偿因此造成的一切经济损失。
(1)向所在地工商局仲裁委员会申请仲裁。
(2)向所在地人民法院起诉。
第八条其它。
1、本合同未尽事宜，双方应及时协商并办理补充合同。
2、本合同双方各自代表签字和盖章后生效，在工程竣工及付清工程款后终止，自行失效。
3、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
甲方：_________(章)乙方(章)。
地址：_________地址：_________。
法定代表：_________法定代表：_________。
委托代理人：_________委托代理人：_________。
电话：_________电话：_________。
开户行：_________开户行：_________。
帐号：_________帐号：_________。
_________年月日_________年月日。