劳动合同不仅仅是一纸文书，更是雇佣双方权利和义务的具体体现，应该受到双方的重视。下面是一些常见劳动合同中需要特别注意的问题，请大家务必仔细阅读。
施工工程劳动合同
甲方：乙方：
根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》和国家及省的有关规定，甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。
甲方聘用乙方为现场技术负责人及施工员。
(一)合同期。
以完成一定工作任务为期限：从__________至_____工作任务完成时止。
(二)试用期。
试用期从____年____月____日起至____年____月____日止。
1、作为长驻工地代表，在保证工程质量前提下抓好生产进度，对施工质量负责。
2、在项目部经理授权下协调现场有关施工单位的施工问题。
4、参与图纸会审和技术交底，配合基建工程部经理安排好每天的生产工作，对班组成员进行全面的技术交底。
5、组织项目部技术人员编制单位工程的.施工组织设计与施工方案，并进行审批。
6、按规范及标准组织施工，保证进度及施工质量和施工安全。
7、配合基建工程部经理组织工程验收和分项工程质量评定。对因设计或其它变更引起的工程量的增减和工期变更进行签证，并及时调整部署。
8、每周填写上报各种报表，并作好人员的考勤及施工工作记录填写施工日志。
9、组织好施工过程的各种原始记录及统计工作，保证各种原始资料的完整性、准确性和可追溯性。
10、填写施工进度日志、质量报表、工程进度表、施工过程的各种原始记录、施工责任人签到表、工程领料单等进行核对、整理、收集，保证其完整性、准确性和可追溯性。
11、完成领导交办的其他任务。
(1)5000元/月，试用期满后工资为6000乙方试用期工资为元/月。甲方承诺，乙方如按时完成施工进度、质量、安全防范，均能达标。将额外获得甲方提供的1000元奖金。
(2)甲方每月—日发放当月工资的60%元。
双方均同意以上条款，未尽事宜，双方另行商定，与本合同具同等效力。
甲方：乙方:。
____年____月____日。
国际工程施工劳动合同
承包人：＿＿＿＿＿＿＿。
工程项目及相关文件：＿＿＿＿＿＿＿。
上述双方经友好协商，达成如下合同条款：
第一部分共同条件。
定义与解释。
定义。
第一条本合同（按下文规定的定义）中的下列词和用语，除文中另有要求者外，应具有此处为其所规定的含义：
（1）“雇主”是指合同条件第二部分中指明的已就工程的建筑、安装或交付进行招标并将雇用承包人的一方以及雇主名下的合法继续人，但不包括（经承包人同意者除外）雇主的任何受让人。
（2）“承包人”是指其投标已被雇主接受的个人或多人、商号或公司，并包括承包人的私人代表、继承人和经许可的受让人。
（3）“工程师”是指第二部分中指定的工程师，或由雇主随时指派并书面通知承包人要为本合同的目的替代上述指定的工程师以工程师身份行事的工程师。
（4）“工程师的代表”是指驻工地工程师或工程师的助理，或任何由雇主或工程师随时派来履行本文件第二条所规定的职责的工程建筑管理员，其职权应由工程师书面通知承包人。
（5）“工程”是指依照本合同应进行的工程。
（6）“合同”是指合同条件、说明书、图纸、经标价的建筑工程清单、费率与价格表（如果有的话）、投标书和合同协议。
（7）“合同价格”是指投标书所列明的，但经根据下文所载规定予以增减的金额。
（8）“施工设施”是指为本工程或临时工程（按本条下述定义）的进行、建成或维护方面所需的一切设备器械或诸如此类性质的各物，但不包括打算用以构成或正在构成永久性工程组成部分的材料或其它各物。
（9）“临时工程”是指为本工程的进行、建成或维护方面所需的所有各种临时工程。
（10）“图纸”是指说明书中所提到的图纸和任何经工程师书面认可的对这类图纸所作的修改，以及工程师随时提供或书面认可的其它图纸。
（11）“现场”是指要在其上、其下或其中进行本工程的土地和其它场所，以及任何由雇主为本合同的目的.而连同本合同中特别指定为现场组成部分的其它场所一起提供的其他土地或场所。
（12）“经认可”是指业经书面认可，包括对先前的口头认可所作的随后的书面确认；而“认可”是指书面认可，包括上述情况。
单数与复数。
视文中需要，仅表明单数的词也包括复数在内，反之亦然。
页旁小标题或注释。
这些一般条件中的页旁小标题或注释均不得被认为是本合同条件的组成部分，也不得作为解释本合同条件或本合同时的考虑因素。
工程师的代表。
工程师的代表的责任和权力。
中国大学网（）。
国际工程施工劳动合同
建设工程施工合同（国际）正文：);国际土木建筑工程合同雇主：＿＿＿＿＿＿＿＿承包人：＿＿＿＿＿＿＿工程项目及相关文件：＿＿＿＿＿＿＿上述双方经友好协商，达成如下合同条款：第一部分共同条件定义与解释定义第一条本合同（按下文规定的定义）中的下列词和用语，除文中另有要求者外，应具有此处为其所规定的含义：（1）“雇主”是指合同条件第二部分中指明的已就工程的建筑、安装或交付进行招标并将雇用承包人的一方以及雇主名下的合法继续人，但不包括（经承包人同意者除外）雇主的任何受让人。（2）“承包人”是指其投标已被雇主接受的`个人或多人、商号或公司，并包括承包人的私人代表、继承人和经许可的受让人。（3）“工程师”是指第二部分中指定的工程师，或由雇主随时指派并书面通知承包人要为本合同的目的替代上述指定的工程师以工程师身份行事的工程师。（4）“工程师的代表”是指驻工地工程师或工程师的助理，或任何由雇主或工程师随时派来履行本文件第二条所规定的职责的工程建筑管理员，其职权应由工程师书面通知承包人。（5）“工程”是指依照本合同应进行的工程。（6）“合同”是指合同条件、说明书、图纸、经标价的建筑工程清单、费率与价格表（如果有的话）、投标书和合同协议。（7）“合同价格”是指投标书所列明的，但经根据下文所载规定予以增减的金额。（8）“施工设施”是指为本工程或临时工程（按本条下述定义）的进行、建成或维护方面所需的一切设备器械或诸如此类性质的各物，但不包括打算用以构成或正在构成永久性工程组成部分的材料或其它各物。（9）“临时工程”是指为本工程的进行、建成或维护方面所需的所有各种临时工程。（10）“图纸”是指说明书中所提到的图纸和任何经工程师书面认可的对这类图纸所作的修改，以及工程师随时提供或书面认可的其它图纸。（11）“现场”是指要在其上、其下或其中进行本工程的土地和其它场所，以及任何由雇主为本合中国大学网（）
工程施工人员劳动合同
发包方：天津市武清区林业局(以下简称甲方)承包方：江苏华夏园林建设有限公司(以下简称乙方)。
第三届中国绿化博览会天津展园建设工程，根据甲方整体工程范围进一步完善和要求，在原设计确定的工程项目以外进行变更，新增加部分工程项目，通过甲方对新增工程预算和严格审核，将工程项目进行一次性包干。经甲乙双方协商达成协议，并签订《增加工程项目协议书》。请双方共同遵守执行。
一、增项变更工程内容如下：
1、对天津展园内部分苗木、草花进行调整，增加苗木品种及规格。
2、将原设计塑石制作假山改成真石堆叠。
3、对主入口花坛、面层进行调整。
4、对园路、景墙、水系进行深化设计，做部分调整，增加展园效果。
5、在展园内增加座椅、垃圾桶、指示牌、树木标志牌、林业成就展示画等附属设施。
以上增加工程项目必须按照监理人员要求施工，确保工程质量。
二、增加工程造价。
增加工程造价为：叁佰柒拾陆万贰仟壹佰柒拾柒元(大写)。
三、合同工期：
开工日期：20__年2月1日
竣工日期：20__年5月31日
增加工程量将在天津展园合同期内全面完工。
四、付款方式。
工程完成70%工程量，支付50%增项合同价，待工程全部竣工并通过有关部门验收合格后，一次性支付增项工程合同价全款。
五、组成合同的文件包括：
1、本合同协议书。
2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
3、区财政评审价格，建设、施工、设计、监理验收签字。本协议一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
负责人：负责人：
施工劳动合同
劳动者(以下简称乙方)姓名性别户口所在地联系方式身份证号：
一、合同类型和期限。
甲、乙双方选择以的形式拟定本协议，到施工完成甲。
二、工作内容和地点。
第一条根据甲方工作需要，乙方同意甲方安排其在。
第二条乙方应按照甲方要求，按时完成规定的工作数量，达到规定的质。
第三条乙方日程工作时间为10小时左右，若需加班甲方应付相应的加班。
劳动报酬。
1元/(天、月)。
2、甲方每月如有其它需要在不超支的情况下提前申请，外省市的工人工资在协议终止后1月内结清。
四、规章制度。
乙方应严格遵守甲方依法制定的各项规章制度，完成劳动任务，提高职业技能执行劳动安全卫生规程，遵守劳动纪律和职业道德。
制度如下：
1.乙方进入施工中现场后认真执行甲方现场负责人合理的领导和支配。
2.由甲方统一发放劳保用品(服装、手套、绝缘鞋、安全帽、防护眼睛等)。
4.施工中临时用电严格遵守临时用电要求，不得违章操作;否则有相应负责。
5.施工人员严格遵守安全规范的要求，如有违规后果自负。
6.非施工期间不许私自外出，如在工作时间之外私自外出属于个人行为，发生意外由乙方自行负责。
7.爱护公共财产，如人为损坏或丢失，由当事人照价赔偿。
8.施工人员不允许酒后作业，负责一切后果由乙方自负。
11.施工产生的废料，有公司负责人统一处理，违反规定由公司负责人作出相应的处罚。
12.如发生偷盗情况，情节轻的，进行说服教育，并进行相应的处罚，严重的移交公安部门处理。
13.如工程没有竣工，中途乙方退场，甲方有权对乙方进行处罚或不发放工资。
无、其他。
本协议未尽事宜，双方可协商解决。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份自签订之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程施工劳动合同
乙方：____________________。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将_______________工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。
第一条合同文件。
作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力：
1.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸；
2.本项目工程质量检查、验收标准；
3.本项目施工安全标准；
4.本项目施工组织设计；
5.本项目施工进度计划（含节点计划）；
7.业主、监理和甲方的文件；
8.甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。
第二条承包单价。
详见（附件），不调价。
第三条有关约定。
1.乙方对甲方负责，承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准，在甲方下达的施工进度计划（含节点计划）内完成施工。
2.计量支付。
2.1乙方完成承包的工程项目后，甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单（附件）单价进行计量支付。
2.2乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金（赔偿金=____‰×标的额×延期天数）。此偿金最高限额为任务量总价的____%。同时，甲方有权终止本合同。
2.3本工程不支付工程预付款，乙方应有结算支付前的资金垫付能力。
3.1所需主要材料均由乙方负责，需经甲方检验合格方可使用。
3.2因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工，乙方不得向甲方提出索赔。
4.测量、试验、检验等技术工作。
4.1甲方根据需要随时进行以书面为主要形式的.技术交底、测量。
4.2甲方负责工程试验检验工作，乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。
5.乙方不得转包。否则，甲方有权解除合同。乙方承担由此造成的损失，并向甲方支付本合同总价_____%的违约金。
6.隐蔽工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。
7.甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务（劳动、医疗、工伤等各种保险、各种税费等）。
8.依据《劳动法》，乙方应按时、足额（不低于当地政府公布的最低工资标准）发放员工劳动报酬。甲方有权监督，必要时甲方有权代付（直接将工资发放到乙方员工手中）。
9.甲方承包给乙方的单价包含乙方的工伤保险及第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额承担。
10.乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意，离开工地需向甲方履行请假手续。
11.乙方完成工作量(按实体数量计算)由甲方委托代表签认后生效。工程款由甲方技术、安质、物资、合同、财务等部门负责人签认，甲方队长批准后支付。
12.甲方有权就乙方的履约能力做出评估，如果乙方无能力履约（特别是质量、工期、安全），甲方有权终止合同，并有权按合同标的总额的_____%向乙方索赔损失。
13.本合同签订后，乙方人员、设备必须按承诺的时间进入施工现场。否则，甲方有权解除合同或对乙方违约做出相应处罚（处罚标准由甲方根据乙方违约程度确定，处罚限额为乙方任务量总价的____%）。
14.乙方对本工程安全负责，配备必要的安全防护设施，并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程办事，服从甲方安全监督和管理，不管何种原因，造成的人身伤亡、机械事故，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。
15.乙方必须做到现场文明施工和环境保护，包括控制扬尘、降低噪音等一切与此有关的作业，并配备满足工程施工的各种标识、标牌。
16.乙方应采取措施积极配合甲方的业主或监理工程师的定期或不定期的检查、评比，如因乙方原因，在业主或监理工程师的检查、评比中使甲方受到处罚或影响甲方评比成绩，甲方将对乙方进行两倍的罚款或根据评比结果对乙方进行处罚。如因乙方的原因造成严重影响甲方信誉的事件，甲方有权解除乙方合同。
第四条争议解决。
若履行合同时发生争议，双方约定以下列方式进行解决：
1.和解。双方在自愿要友好的基础上，互相沟通、互相谅解，通过协商解决；
3.仲裁。协商、调解不成的，由________市仲裁委员会仲裁。
第五条附则。
1.本合同未尽事宜需双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2.本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工交验、结清工程尾款、保修期满后自然失效。
3.本合同正本2份，双方各份；副本2份，甲方2份。
施工劳动合同
甲方：
乙方：身份证号码：
经甲、乙双方协商：福莲生态茶庄园4号楼装饰工程以包工结算的方式承包给乙方施工，为确保工程质量和工期待订以下条款：
甲方职责：
1．甲方委派乙方为水、电工程部负责人，并有责任对乙方施工的水平、施工质量、施工进度、现场卫生等方面进行统一监督管理，保证乙方与其它工程享有平等待遇。
二、乙方责任：
1．乙方必须严格遵守公司有关施工工程管理制度及《深圳市居家装饰管理条例》，细化安全条例、责任、规程，施工人员必须具备相关岗位技术资格证书。
2．乙方必须服从甲方的工作安排。自觉遵守公司对施工工地的施工进度，现场卫生等各方面的统一的管理规定。乙方工地开工，在现场须找固定的一个显著位置县挂《现场施工管理制度》、《施工责任牌》、《施工进度表》、《施工日志》，同时所有施工人员须统一穿工作服、佩戴工作证、不准穿拖鞋，并禁止在施工现场吸烟及喝酒，且乙方工地必须配备蹲厕。如公司发现乙方现场施工人员有违反该规定者将视情节轻重处以50元--100元/次的罚款。
3．乙方应按甲方提供的图纸、预算及项目进行施工，负责保质、保量按时完成施工任务，不得出现偷工减料、以次充好，敷衍了事等不良行为，由此造成的经济赔偿，由乙方单独承担。
4．乙方应按照公司服务方针，履行甲方与客户所签订施工合同中承诺的服务项目，严格按合同及公司预算项目施工，在施工过程中如遇实际情况与施工合同（指施工图、预算项目）不符，如客户要求中途修改设计方案或增减施工项目，要及时通知甲方设计师及工程监理取得认可，按公司规定完善有关手续。如因乙方施工工程质量（含乙方责任第三项）的问题导致业主投诉，要求中途更换施工队，其施工队应承担余下工程的一切工程费用（如余下工程的所有材料费及人工费），同时必须无条件配合新施工队做好余下工程量，如其工程费用不足，公司将在其质保金中扣除相应的费用并给予其施工队停工两个月、扣除工程总造价的2%作为罚款。此施工队停工两个月后，在施工队将所欠的质保金补足的前提下，公司将继续给其工程项目。如因乙的质量问题而导致业主要求减少工程项目，甲方提成按原合同预算的工程项目予以结算。未按此规定执行者后果自负。
5．乙方按公司规定缴纳工程保证金壹万五千元，每个工程在完工结算时按工程完工总造价提2%，质保金按国家20xx年度装修条例规定，在水电保修期满后退还（木工保修期2年，水电保修期5年）。
6．乙方必须为施工人员办理意外伤害保险，未办理者不得进场施工，所办理保险的费用由乙方自行解决。
7．乙方负责施工人员的组织安排和各种抵押金，解决工人的证件及住宿费。
8．乙方严格按《建设局施工规范》的要求安全操作规程施工，如乙方不按上述要求施工，出现一切后果（乙方施工人员在施工中因违反安全操作规程施工、造成本人或他人伤亡，或因反工材料拆需换材料或延长业主不缴款）责任自负。
9．甲方派单给乙方，凡工地所在花园有客户咨询、乙方要以公司利益为出发，维护甲方形象。甲方安排的所有施工过的花园，乙方不得私下接单；一经发现，公司立即终止与乙方合同，押金不予以退还。若造成恶劣影响，甲方将要求乙方对由此造成的经济及名誉损失做出赔偿，并追究其法律责任。
10．严禁乙方及乙方施工人员与业主讨论工程价格，在施工中如有增减项目，必须将业主与设计师签过字的增减项目单上报给公司。对于增加的工程项目，乙方若私自或与业主串通故意不将增加的项目上报给甲方，由乙方施工人员私自施工的，甲方将扣除乙方在公司的包括质量保证金在内的所有款项。
11．乙方接到甲方安排维修电话需24小时内赶到现场进行维修。如不及时到现场维修，甲方有权安排其他人（维修人员工资，甲方按每人100元/天，并包括工程维修所发生的车费）向乙方收取。
12．工地所在花园如有客户需要装修，乙方应该带回公司，公司给予所承接工程总额6%作为奖励。如乙方私自接单一经查实公司立即终止与乙方的合同，押金不予以退还，其它一切后果由乙方承担。
13．甲方带业主到各乙方工地看样板房，如因乙方工地施工质量或环境问题而让业主抱怨，导致不能签单甲方将追究其责任，并予以本工程总造价2%作为罚款，如果业主看中样板房，公司签单后，原则上应由负责此样板房的施工队负责施工，对于施工质量优良的工程公司提取1%作为奖励。
14．本合同有效期限为1年。从20xx年月日起至20xx年月日止。本合同经双方签字后生效，一式二份甲、乙双方各执一份。本合同未尽事宜，甲乙双方另订协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
单位地址：单位地址：
电话：电话：
施工劳动合同
甲方(用人单位)。
用人单位名称：
用人单位住所：
法定代表人或负责人：
姓名：性别：出生年月：
文化程度：联系方式：
户籍所在地：实际居住地：
居民身份证号码：其他有效身份证件名称及号码：
甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规、规章规定，在遵循合法、公平、诚实信用原则的基础上，经平等自愿、协商一致签订本合同，并共同遵守本合同所列条款。
甲乙双方约定按下列____种方式确定劳动合同期限：
a、有固定期限的劳动合同自_____年___月___日起至_____年___月___日止。并约定试用期自_____年___月___日起至_____年___月___日止。
b、无固定期限的劳动合同自_____年___月___日起。并约定试用期自_____年___月___日起至_____年___月___日止。
c、以完成____________工作任务为劳动合同期限，自_____年___月___日起至完成本项工作任务之日即为劳动合同终止日。
二、工作内容和工作地点。
(二)甲方安排乙方所从事的工作内容及要求，应当符合国家规定的劳动基准和甲方依法制。
三、工作时间和休息休假。
(一)甲乙双方经协商确认执行下列___条款。
a、甲方实行每天____小时工作制。具体作息时间，甲方安排如下：每周工作___天，每周休息___天。
b、甲方实行轮班制，安排乙方实行____班____运转工作制，每班工作时间____小时。
(二)甲方安排乙方的工作岗位，经批准属于实行不定时工作制岗位，双方依法执行不定时。
(三)甲方安排乙方的工作岗位，经批准属于实行综合计算工时制岗位，双方依法执行综合。
(四)甲方严格遵守法定的工作时间，控制加班加点，保证乙方的休息与身心健康。甲方因。
四、劳动报酬。
甲方应当每月至少一次以货币形式支付乙方工资，不得克扣或者无故拖欠乙方的工资。乙方在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动，甲方向乙方支付的工资不得低于当地最低工资标准。
(一)甲方承诺每月___日为发薪日。
(二)乙方在试用期内的工资为每日______元。
(三)经甲乙双方协商一致，对乙方的工资报酬按下列____条款执行：
d、其他形式。
(四)甲方根据企业经营效益、当地政府公布的工资指导线、工资指导价位或本单位工资集。
(五)乙方加班加点的工资，按不低于本条第(三)项约定的工资标准为基数计算。
五、社会保险。
(二)甲方不需要为乙方缴纳工伤保险费，如需甲方代购(从乙方工资报酬中缴纳人民。
(三)乙方发生工伤事故，甲方应负责及时救治，或提供可能的帮助，并在规定时间内，向。
注：(工伤只负责比较重大的伤残事故保险)。
六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护。
(一)甲方对可能产生职业病危害的岗位，应当向乙方履行如实告知的义务，并对乙方进行。
(二)甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全条件和必要的劳动防护用品，
(三)因乙方从事的工作岗位有职业危害可能，在甲方的监督下，乙方须采取以下防护措。
七、双方协商一致，约定下列条款。
a、因乙方工作涉及甲方商业秘密和与知识产权相关的保密事项，甲方可以事前与乙方依法协商约定保守商业秘密或竞业限制的事项，并签订保守商业秘密协议或竞业限制协议，作为本合同的附件。
b、由甲方出资对乙方进行专业技术培训，并要求乙方履行服务期的，应当事前征得乙方同意，并签订协议，明确双方权利义务，协议作为本合同的附件。
c、甲方依法执行有关福利待遇规定，并同意为乙方提供如下福利待遇：
d、甲乙双方需要约定的其它事项：
(一)甲乙双方因履行本合同发生劳动争议，可以协商解决。不愿协商或者协商不成的，可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。甲乙双方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起法定时效内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。对仲裁裁决不服且符合起诉条件的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。
(二)甲方违反劳动保障法律、法规和规章，损害乙方合法权益的，乙方有权向劳动保障行政部门和有关部门投诉。
九、其他事项。
(一)劳动合同期内，乙方户籍所在地、实际居住地、联系方式等发生变化的，应当及时告知甲方。
(二)本合同未尽事宜，按国家、省和市有关规定执行，没有规定的，通过双方平等协商解决。
(三)本合同不得涂改。
(四)本合同如需同时用中文、外文书写，内容不一致的，以中文文本为准。
(五)本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
(六)本合同附件包括：(身份证复印件，岗位证书)。
施工劳动合同
甲方：_________法定代表人：_________。
企业地址：_________。
施工地址：_________。
工商注册机关：_________。
乙方：_________居民身份证号：_________。
出生日期：_________年_________月_________日
家庭住址：_________。
邮政编码：_________。
根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
第一条劳动合同期限(甲乙双方选择适用)。
本合同于_________年_________月_________日生效，于_________年_________月_________日终止。
其中试用期至_________年_________月_________日止。
()2、以完成一定工作为期限的合同。
本合同生效日期为_________年_________月_________日;以乙方完成_________工作任务为合同终止时间。
本合同于_________年_________月_________日生效，于法定或约定的解除(终止)合同的条件出现时止。
其中试用期至_________年_________月_________日止。
二、工作内容和工作时间。
第二条甲方招用乙方在_________(项目名称)工程中担任_________岗位(工种)工作。乙方的岗位(工种)上岗证号码为_________。
第三条甲方安排乙方执行下列第_________种工作时间制度。
()1、执行定时工作制(乙方每日工作8小时，每周工作40小时)。
()2、执行综合计算工时工作制(乙方每月工作不超167.4小时)。
()3、执行不定时工作制(在保证完成甲方工作任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间)。
第四条实行计时工资制的，甲方安排乙方加班，应符合律、法规的规定。甲方安排乙方在日法定标准工作时间以外延长工作时间的，应支付不低于工资的150%的工资报酬。甲方安排乙方在休息日工作，又不能安排补休的，应支付不低于工资200%的工资报酬。甲方安排乙方在法定节日工作的，应支付不低于工资300%的工资报酬。
三、劳动保护和劳动条件。
第五条甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级安全教育，并组织对乙方学习成果的书面考试，考试结果甲方应保存在施工现场备查，考试不合格的不得在现场施工。
甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训，乙方取得相应的操作证书方可上岗。
第六条甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。
甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件应达到安全、卫生要求，其中建筑施工现场要符合《建筑施工现场环境与卫生标准》(jgjl46—)。
第七条甲方将根据国家有关法律法规，建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。
四、工资保险待遇。
第八条双方约定的工资不得低于江西省政府颁布的当地最低工资标准和本企业工资集体协商的最低标准。
1、计时工资_________乙方在试用期间的工资为每月(日)_________元，试用期满后月(日)工资为_________元。
2、按工程量计付工资。
(1)按工程量单价_________计取工资;。
(2)按工程量总量_________总价_________计取工资。双方约定的工程量单价不得低于江西省建设工程定额人工费标准。实行按工程量计付工资的，每月支付工资额不得低于当月完成工程量的70%。
甲方应在每月_________日前以货币形式计发乙方的工资，并由乙方签字确认。
甲方在劳动合同终止、解除后5天内应当一次性付清乙方的工资。
甲乙双方对工资支付的其他约定：_________。
第九条甲方应为乙方办理养老保险、工伤保险和医疗保险手续，并为乙方缴纳养老保险、工伤保险和医疗保险费用。
第十条乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规程。
第十一条乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同;。
(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;。
(二)严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;。
(三)严重违反总包单位和甲方的施工现场安全管理规定及施工质量管理规定的;。
(四)被依法追究刑事责任的。
第十二条乙方解除本合同，应当提前_________日(3天以上30天以内)以书面形式通知甲方，不得擅自离职。
六、当事人约定的其他内容。
第十三条乙方违法解除劳动合同，给甲方造成经济损失的，应当承担赔偿责任。
第十四条甲乙双方约定的其他内容：_________。
七、劳动争议处理及其他。
第十五条双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请促裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日起15日内向当地人民法院起诉。
第十六条甲方依法制定的规章制度作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。
第十七条本合同未尽事宜或国家、江西省规定相悖的，按照有关规定执行。
第十八条本合同一式二份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)_________乙方(签字或盖章)_________。
法定代表人或委托代理人_________。
(签字或盖章)_________。
签订日期：_________年___月___日
施工员劳动合同劳动合同
根据《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、行政规章的规定，万盛区鸿丰建筑工程有限公司(以下简称甲方)与(以下简称乙方)，按照平等自愿、协商一致的原则，订立本劳动合同，共同遵守。
(一)固定期限：年月日起年月日止。
(二)无固定期限：自年月日起至甲乙双方约定的劳动合同终止条件出现。
(三)以完成一定的工作为期限：自20xx年6月13日起至万盛新台之星商务楼工程基础钻孔桩完成之日止。其中试用期为日，从年月日起至年月日止。
(二)安全要求：乙方必须遵守国家法律、法规及甲方依法制定的规章制度和安全操作规程;(三)质量要求：质量必须符合国家现行的验收规范及标准并符合甲方有关质量管理的规定。
(一)甲方执行法律规定的工时制度和休息休假办法。
(二)甲方由于生产经营需和劳动者协商后，或出现法律、法规规定的其他情形的，可以依法延长工作时间。(三)甲方安排乙方延长工作时间的，坚持职工自愿和不损害职工健康的原则，且必须按规定发放足额的加班工资。实行不定时工资制度的除外。
(四)乙方在法定节假日不愿加班的，应提前5日以书面形式告知甲方。
(一)甲方根据其生产特点，本工程钻孔桩工作为人工费承包制，每米包干价为元。(二)乙方按双方约定待桩基全部完工后由甲方应以货币形式一性支付乙方。
(一)甲乙双方执行国家劳动安全卫生法律、法规、规程和标准。甲方对乙方进行劳动安全卫生教育，防止事故，减少职业病危害。
(二)甲方为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动安全防护用品，努力改善劳动条件。(三)乙方在劳动过程中应严格遵守安全操作规程。对甲方违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行;对危害生命和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。
(一)甲方负责为乙方办理工伤保险及建工意外伤害保险并支付保费，其他社会保险由因工作性质所决定甲方全部计入乙方工资中，如需交纳相关社会保险由甲方代扣代交。
(二)甲方努力创造条件，改善集体福利，提高乙方的福利待遇。
(一)甲方依法建立和完善规章制度。
(二)乙方必须遵守国家法律、法规和甲方依法制定的规章制度。
(三)甲方有权根据国家法律、法规和甲方规章制度对乙方进行奖惩。
(一)按合同约定所承建工程竣工完成之日或合同约定的时间到期，劳动合同终止。
(三)乙方无书面请假证明，无故旷工三日以上按自动离职处理，劳动合同终止。
(一)甲乙双方在本劳动合同的有效期内，可以遵循平等自愿、协商一致的原则，依法变更劳动合同的`部分条款。
(二)经甲乙双方协商一致，劳动合同可以解除。
(三)乙方有下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同：
1、在试用期内被证明不符合录用条件的;。
2、多次违反劳动纪律或者多次违反甲方依法建立的规章制度以及有严重违章作业时;。
3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损失的;。
4、泄漏甲方商业秘密，造成重大影响或者经济损失的;。
5、被开除、除名、劳动教养和依法追究刑事责任的，劳动合同自行解除。
(四)乙方有下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同，但应提前三十日书面通知乙方：
2、不能胜任工作。经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;。
4、法律、行政法规规定可以解除劳动合同的。
(五)乙方解除劳动合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方，但有下列情形之一的，可以随时通知甲方解除劳动合同。
1、在试用期内的;。
2、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;。
(六)乙方有下列情形之一的，甲方不得解除劳动合同;。
1、患职业病或者因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的;。
2、患病或者负伤，在规定的医疗期内的;。
3、女职工在孕期、产期和哺乳期的;。
4、法律、行政法规规定的其他情形。
(七)本劳动合同期满或者甲乙双方约定的合同终止条件出现，劳动合同即终止。
(一)因生产经营工作需要，甲方可以调整乙方的工作岗位和工作内容;。
(二)特殊岗位人员(经专业培训人员、从事保密工作人员、负责工程项目或者掌握公司(或厂)重要技术资料，关键工艺等人员，未经甲方同意，乙方不得解除劳动合同。
(三)乙方在合同期内违反甲方依法建立的规章制度，被行政处分(含记过)以上处分的，视为严重违反劳动纪律、严重失职或严重营私舞弊。
(四)乙方长期(或多次)不按工作内容或工作要求完成工作任务的视为不能胜任工作。
(五)乙方因公受伤参照《工伤保险条例》执行，若必须住院治疗、住院期间所有补助为300元，住院期间护理由其家人或家属负责、护理费为1500元(乙方家人或家属不护理甲方将安排专人护理，护理费超支部份由乙方自负)。
甲乙双方或一方违反本劳动合同的规定，除依法承担法律责任外，还应分别承担如下责任;甲方的违约责任：
(一)甲方擅自解除劳动合同，由甲方向乙方补偿5000元赔偿金。乙方的违约责任：
(一)乙方擅自解除劳动合同，由乙方向甲方补偿5000元赔偿金，由甲方出资培训的技术工人，为甲方服务未满合同规定期限的要索取培训费，其费用按甲方实际支付情况确定，该费用可以从乙方本人工资中扣除，不足部分可以通过其它或法律途径解决。
(二)乙方在生产经营活动中给甲方造成损失，按国家有关规定和甲方依法制订的规章制度进行处理。甲乙双方因履行劳动合同发生争议，双方可协商解决，也可直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。本劳动合同叁式两份，甲方执两份乙方执一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
施工劳动合同
甲方（用人单位）。
甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规规定，在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。
劳动合同自___年___月___日起至___年___月___日止。并约定试用期自年月___日起至___年___月___日止。
甲乙双方约定劳动合同履行地为__________________。
（一）乙方根据甲方要求，经过协商，从事工作。甲方根据工作需要，按照合理诚信原则，可依法变动乙方的工作岗位。
（二）甲方安排乙方所从事的工作内容及要求，应当符合国家法律法规规定的劳动基准和甲方依法制订的并已公示的规章制度。乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务。
（一）甲方实行每月具体作息时间，甲方安排如下：每月工作____天，每月休息____天。
（二）甲方安排乙方的_________工作岗位，属于不定时工作制，双方依法执行不定时工作制规定。
（三）甲方安排乙方的_________工作岗位，属于综合计算工时制，双方依法执行综合计算工时工作制规定。
（一）甲方应对乙方进行劳动安全教育，防止劳动过程中的伤亡事故，减少职业病危害。
（二）甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，安排乙方从事有职业危害作业的，应定期为乙方进行健康检查，并在乙方离职前进行职业健康检查。
（三）乙方在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行。
甲方应当每月至少一次支付乙方工资。乙方在法定工作时间或依法签订劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动，甲方向乙方支付的工资不得低于当地最低工资标准。
（一）甲方承诺每月____日为发薪日。
（二）乙方在试用期内的工资为每月元。
（三）甲方根据企业经营效益，合理提高乙方工资。乙方的工资增长办法按照（协商协议、内部工资正常增长办法）确定。
双方依法参加社会保险，工作期满____后，经考核合格后，给予缴纳社会保险费，其中依法应由乙方缴的部分，由甲方从乙方工资报酬中代扣代缴。
（一）乙方工作涉及甲方商业秘密和与知识产权相关的.保密事项的，甲方可以事前与乙方依法协商约定保守商业秘密或竞业限制的事项，并签订保守商业秘密协议或竞业限制协议。
（二）由甲方对乙方进行专业技术培训，并要求乙方履行服务期的要求，应当事前征得乙方同意，并签定协议，明确双方权利义务。
（一）劳动合同期内，乙方户籍所在地址、现居住地址、联系方式等发生变化，应当及时告知甲方，以便于联系。
（二）本合同未尽事宜，均按国家有关规定执行，国家没有规定的，通过双方平等协商解决。
（三）本合同不得涂改。
（四）本合同如需同时用中文、外文书写，内容不一致的，以中文文本为准。
（五）本合同一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份。
（六）本合同附件包括：
施工劳动合同
甲方：法定代表人：
乙方：居民身份证号：
出生日期年月日
家庭住址。
户口所在地省(市)区(县)乡镇村根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
本合同期限为年;到甲方施工生产不需用为止。
二、工作内容。
1、甲方招用乙方在(项目名称)工程中担任岗位(工种)工作。
2、本公司执行不定时工作制，适当加班，保证乙方的休息时间。
三、劳动报酬。
1、月工资额为元。含三险在内。
四、劳动保护和劳动条件。
1、甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级安全教育，并组织对乙方学习成果的书面考试，考试结果甲方应保存在施工现场备查，考试不合格的不得在现场施工。
2、甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。
3、甲方将根据国家有关法律法规，建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。
乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规程。
六、乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同;。
(一)严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;。
(二)严重违反总包单位和甲方的施工现场安全管理规定及施工质量管理规定的;。
(三)被依法追究刑事责任的。
七、甲方依法制定的规章制度作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。
八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
施工劳动合同
甲方：__________________
乙方代表：__________________
甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。
一、合同期限从_________年_____月_____日起至_________建筑业劳动合同约定工程完成日期_________年_____月_____日止。合同期限如需变动，需及时办理合同变更手续。
二、工作岗位甲方安排乙方在_________班组从事_________工作。乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。
三、工作条件和劳动保护甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。
甲方根据乙方岗位实际情况，按照劳动合同约定向乙方提供必要的劳动防护用品。
四、工作时间甲方确因工作原因需要乙方加班的，按有关规定处理。
五、劳动报酬乙方工资按以下第种方式，按工期进度结算：
一按时计酬，日薪_________元或月薪_________元；
二按建筑面积计酬，每平方米_________元；
三其它：若按工期进度结算工资超一个月的，在正常工作情况下，甲方须按月先支付不低于本市最低工资标准的生活费_________元，待工程实际完成结算工资时扣减。
六、社会保险甲、乙双方按规定参加社会保险。
七、劳动纪律乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。
乙方违反劳动纪律和有关的规章制度，甲方可给予批评、教育、处罚，直至解除劳动合同。
八、劳动合同的解除与不得解除的规定经甲、乙双方协商一致，劳动合同可以解除。
乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：
一在试用期间，发现不符合录用条件的；
二严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的；
三严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；
四被依法追究刑事责任或劳动教养的。
在下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同，但是应当提前_________日以书面形式通知乙方本人：
二乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
四甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的。
有下列情形之一的，乙方可以通知甲方解除劳动合同：
一在试用期内的；
二甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；
三甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的；
四乙方因其它情况需要辞职，需在__________日前以书面形式通知甲方。
乙方有下列情形之一的，甲方不得随意解除劳动合同：
一因工负伤，在规定的医疗期内的；
二女职工在符合计划生育法律法规规定的孕期、产期、哺乳期内的；
三法律、法规、规章、规定的其他情形。
九、违反劳动合同的责任甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金__________元，给对方造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小，按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。
十、劳动争议甲、乙双方履行本合同发生劳动争议时，可由甲、乙双方协商解决或向当地劳动争议调解委员会申请调解，劳动争议调解委员会联同建设行政主管部门进行调解。
若双方不能协商解决的，当事人应向中山市劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服仲裁裁决的，可在收到仲裁裁决书之日起十五天内，向中山市人民法院提起诉讼。
十一、其它约定
合同附件是本合同的组成部分，合同连附件一式三份，经甲、乙双方签字盖章后生效。甲方、乙方各存一份，甲方公示一份。
本合同未尽事宜，按照《劳动法》和有关规定执行。本合同条款如与国家法律、法规和政策相悖时，以国家法律、法规和政策为准。
工程施工劳动合同范本
标准施工单位的劳动合同范本
施工合同范本
施工合同范本
水电施工合同范本
水暖施工合同范本
专业施工合同范本
电力施工劳务合同范本
内墙涂料施工合同范本
有关建筑施工合同范本