劳务是指一个人或一个单位为另一个人或一个单位提供劳动力的活动，包括直接劳务和间接劳务，现在社会上对劳务的需求越来越大，我们应该如何应对这种需求呢？我们邀请了一些劳务行业的专家和学者，为大家分享他们的研究成果和观点。
劳务分包合同民法典
对于专业分包单位需与总承包单位对分包工程承担连带责任，法律法规已有明确规定，如：《民法典》第791条第2款、《建筑法》第29条第2款、《招标投标法》第48条第3款，以及《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第16条。司法实践中亦有据此作出认定的相应判决，例如：最高院（2016）民终267号即依据《建筑法》第29条第2款的规定，支持了发包人要求专业分包工程承包人就未能保证安全生产导致发生事故造成的经济损失，与总承包人承担连带赔偿责任的主张。
另，根据《建筑法》第55条、第67条和《建设工程质量管理条例》第27条等相关规定，承包单位和分包单位应承担连带赔偿责任的范围包括因违法分包导致质量不合格、工期延误等造成的损失，包括返工费用、拆除重建费用、工期延误损失等。
2、行政责任。
根据《建筑法》第67条、《建设工程质量管理条例》第62条等规定，承包单位存在违法分包行为的，应承担相应的行政责任，行政处罚种类主要包括：（1）责令改正；（2）没收违法所得；（3）罚款。对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费25%以上50%以下的罚款；对施工单位处工程合同价款的以上1%以下的罚款。（4）停业整顿；（5）降低资质等级；（6）情节严重的，吊销资质证书。根据《建设工程质量管理条例》第73条的规定，施工单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员还可能被处以单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。
另外，根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第15条和第17条，对违法分包施工单位，还可以：（1）采取限制投标、承揽新工程项目，（2）将其违法行为和处罚结果记入相关单位或个人信用档案，同时向社会公示和在全国建筑市场监管公共服务平台上进行公示。
3、刑事责任。
根据《刑法》第134条“重大责任事故罪”的规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。
根据《刑法》第135条“重大劳动安全事故罪”的规定，如安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，将对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。
劳务分包合同民法典
认定是否构成违法分包，应从以下几个方面进行分析论证：
1、必要条件——违法性。
违法分包需以承包单位违反了法律法规或施工合同关于工程分包的规定为必要条件。
2、主体要件——具备资质。
分包工程的承包人应当具备相应的资质，不应为不具备相应资质的单位、组织或自然人。
3、分包工程范围合法。
分包的工程应为总承包人承包工程的主体结构（钢结构除外）以外的部分工程。这里注意，分包的工程范围只是总承包人承包工程中的一部分，而不是全部，如分包合同的承包范围与施工合同约定的承包范围相同，或者将其承包工程的主体结构工程（钢结构工程除外）进行分包的，则应属转包。
4、分包行为发生在总承包人承揽工程之后。
发包行为发生在总承包人承揽工程之前，则应认定为出借资质的挂靠行为。
实践中，判断是否构成违法分包，应结合分包工程的承包人是否具备相应资质、分包的工程性质、承包人是否专业工程承包人或劳务作业承包人等方面进行综合分析，还要注意分包与转包、挂靠的区别。
劳务分包合同民法典
依照《^v^民法典》、《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本分包协议，双方共同遵照执行。
第一条：工程概况。
1、工程名称：________________。
2、工程地点：________________。
3、分包内容：________________。
第二条：________________工程工期。
1、开始施工日期：________________
2、完成施工日期：________________
3、总日历施工天数为：________________天。
第三条：工程价款及支付方式。
1、本工程的总价款为：________________元。
2、双方约定工程款支付方式为：________________。
第四条：工程质量。
1、双方约定本分包工程质量标准为：________________，并要求达到质量验收评定标准。
2、乙方施工凡不符合国家验收规范及甲方要求，或达不到质量标准，甲方有权令其返工，返工所有费用由乙方负责，并承担甲方的工期损失，返工仍达不到要求时，甲方有权自行或指定第三方返工，返工费用直接从乙方工程款中扣除。
3、在甲方监督或者验收过程中乙方应提供便利，甲方提出整改意见，乙方必须在24小时内进行返工、修复或整改，乙方拒不执行整改，或整改后仍达不到质量要求的，甲方有权自行或雇佣第三方进行修复，修复产生的费用直接从乙方工程款中扣除且工期不予顺延。
第五条：项目经理。
1、甲方委派的担任驻工地履行本协议的项目经理为__________;。
2、乙方委派的担任驻工地履行本协议的项目经理为__________。
第六条：甲方义务。
1、甲方向乙方提供图纸一套。
2、甲方负责协调解决现场用水、用电。
3、负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
4、按照协议约定，按时足额向乙方支付工程款。
第七条：乙方义务。
1、对本协议分包范围内的工程质量进度向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系，自觉遵守法律法规及有关规章制度。
2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划。
3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督、检查。
5、做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失。
6、乙方不得将本协议项下的工程转包或分包给他人。
7、乙方严禁雇佣年龄未满18岁的未成年人及超过55岁的老年人、残疾人和患有职业禁忌病(如乙肝等传染性疾病)的现场作业人员。
8、乙方确保工人工资按期足额发放，如因拖欠工人工资，导致工人讨薪，聚众扰民事件，甲方无须通知乙方或征得乙方同意，可按工人提出的拖欠工资额直接向其支付工资，并从乙方工程款中扣除，同时要求乙方承担违约责任。
第八条：安全施工。
1、乙方必须有专职安全员及各班组兼职安全员，所有安全员名单报甲方，负责日常安全管理工作，乙方必须加强安全管理，消除事故隐患，确保无安全事故。
2、乙方必须做好班组安全教育和进场安全教育，严格执行国家、地方和甲方指定的安全操作规程。
3、严禁带病上岗、酒后上岗和体力不支上岗，因此发生的安全事故乙方自负责任，特殊工种严禁无证上岗，否则甲方有权责令辞退。
4、因乙方安全措施不力发生事故所造成的损失，由乙方承担。
5、乙方在施工期间，严禁在现场违章作业，野蛮施工。
6、进入施工现场后，施工人员必须正确佩戴好安全帽。
7、乙方管理及施工人员必须自觉遵守国家法律、法规及甲方规定的制度和纪律。
第九条：施工变更。
1、施工中如原工作内容发生变更，甲方项目总工应提前以书面形式向乙方发出变更通知，乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行变更。
2、因变更导致工程量增加的，甲方应当予以增加工程款，工期相应顺延;因变更减少工程量的，应当相应减少工程款，工期相应缩短。
3、施工中乙方不得对工程设计进行变更。
乙方擅自变更设计发生的所有费用和由此导致的全部损失由乙方承担，延误的工期不予顺延。
4、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加工程款以及延长工期。
第十条：施工验收。
乙方应确保施工质量符合本协议的约定，乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后内对乙方施工成果进行验收。
乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此给甲方造成的全部损失。
第十一条：违约责任。
任一方违反本协议约定除承担相应责任外，应当向对方支付违约金元。
第十二条：不可抗力。
1、本协议中不可抗力的定义与总包协议中的定义相同。
2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在能力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。
3、因协议一方迟延履行协议义务后发生不可抗力的，所有损失均有迟延履行方承担。
第十三条：文物和地下障碍物。
在施工过程中发现古墓、古建筑遗址等其他有考古、历史研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并以书面形式通知甲方项目经理，甲方项目经理应于收到书面通知后报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。
如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，乙方依法承担相应责任。
第十四条：争议解决方式。
甲、乙双方在履行本协议时发生争议，可自行协商解决。
如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。
本协议自双方签字或盖章后即生效，至竣工验收完毕、工程款项结清后即失效。
本协议未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。
本协议壹式_____份，甲方_____份，乙方_____份。
甲方：
________________(公章)。
乙方：
________________(公章)。
住所：________________住所：________________。
账号：________________账号：________________。
分包劳务合同
发包方：_____________（以下简称甲方）。
承包方：_____________（以下简称乙方）。
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将xx公司xx工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。
一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：
该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。
二、本合同期限：
从________年____月起至________年____月止。
三、工程质量标准：
所有分项工程质量确保优良。
四、劳务管理费的上缴及付款方式：
1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的%返回乙方作为奖励。
付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50%，装修完工前付50%。
五、乙方的职责。
1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。
协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。
六、乙方的职责：
1、全面履行xx公司与xx建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。
2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50%进行处罚。
七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。
甲方：_____________乙方：_____________。
甲方代表：_____________乙方代表：_____________。
劳务分包合同民法典
雇主（甲方）：
代表人：
雇员（乙方）：
负责人：
甲乙双方根据《民法典》《^v^建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、劳务方式：
4、工程内容：
二、质量要求。
1、工程质量等级：乙方所完成的工程质量标准不低于与甲方与工程总发包方签订的工程合同标准。
2、乙方应有相应的施工经验，技术工人应具备相应技术资质及生产能力，施工人员工种和数量应满足工程需要。
3、本工程验收执行国家颁发的相关施工规范、工程质量验收评定标准及业主规定的相关条款进行施工和验收。
4、乙方施工的工程一次交验合格率必须达到100%在质量保修责任期内，乙方应在甲方返修通知书要求时间内无条件将工程返修合格。
三、工期。
1、本合同自_______年______月______日开工，至_______年______月______日完工，总工期为_______天，乙方必须根据天气自然环境等因素合理安排工期，安排好施工组织设计，按期完工。
2、工期顺延与延长：
（1）施工中因甲方过错导致乙方无法正常施工的，本条约定的工期相应顺延（顺延时间以甲方过错导致的法定工作时间内停工时间为准确定）.
（2）工程施工内容增加的，甲、乙双方另行协商确定工期延长时间。
四、劳务费用。
1、甲乙双方协商确定，合同总价暂定：______________元。
2、施工期间乙方或乙方授权人员自甲方处领取或租用的材料、机械、设备所产生的费用（包括辅材在内），均列入乙方预提劳务费用，并按费用发生时间相应冲减甲方应付乙方的劳务费用。
3、甲方每月_______日委托_______银行以法定货币的形式代为转账到乙方账户。
五、甲方职责。
1、甲方应按照合同的约定，向乙方提供合适的劳动环境。
2、在合同期限内，甲方要对乙方的工作进行监督检查、及时整顿。
3、甲方对乙方不合乎要求的施工，有权要求其返工。
4、甲方在收到竣工验收通知时，应及时安排人员组织验收。
5、甲方应按照合同的约定向甲方及时足额的支付劳务费。
六、乙方职责。
1、乙方应按照合同的规定，遵照甲方的规章制度和甲方代表的指挥，对不合理的指挥要求可以拒绝。
2、乙方在工作时，应按照合同的规定安全、高效的施行，及时完成任务。
3、乙方应按照合同的要求完成任务，若发生质量问题，乙方应负责返工。
4、工程完工当天应通知甲方验收。
七、竣工验收。
1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量，接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、控制。
2、乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检控制度，配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。
3、乙方应对其所承担工程项目的施工质量负全责，如发生质量事故，应在__________小时内报告甲方，对施工质量缺陷负责返工并承担相关费用;对不合格产品，甲方有权要求乙方予以返工并承担由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目，甲方不予计量与结算.
4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。
八、违约责任。
1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。
2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的____%承担违约金，或每天按______元向甲方支付违约金。
3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的____%---____%承担违约金。
九、争议解决。
如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。
十、附则。
1、本协议经双方签字后生效，双方义务履行完毕后失效。
2、本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
地址：
联系方式：
合同签订地：
合同履行地：
签约时间：_______年______月______日。
乙方：
地址：
联系方式：
合同签订地：
合同履行地：
签约时间：_______年______月______日。
劳务分包合同民法典
发包方(甲方)：___________________________承包方(乙方)：___________________________根据《^v^民法典》、《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。
第一条、工程概况。
1、工程项目名称：________________________。
2、工程施工地点：________________________。
3、承包内容：____________________________。
4、承包方式：____________________________。
5、承包价格：每平方米工价为____元。
1、由于甲方原因造成停工、停电、停水达四小时以上或不可抗拒的原因等，工期顺延;。
2、施工途中由于甲方提出变更设计、更改施工图纸，工期适量增减。
第三条、甲方责任。
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
第四条、乙方责任。
1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。
5、按国家和市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。
(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。
第五条、工程验收。
(一)工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。
(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
(三)因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
(四)因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工，以每人30元一天支付给乙方。
第六条、安全责任乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。
第七条、结算办法及付款方式。
1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，次月15日前按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%。
所承包工程完工后付结算款的_______%，余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后_______%付清。
3、在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。
第八条、争议纠纷解决本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，提请物业管理主管部门调解，调解不成的，提交深圳市仲裁委员会依法裁决。
风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。
第九条、其它。
1、施工人员的安全保险金，由乙方出资购买;2、乙方如果中途退场、拖延时间，甲方有权另行安排施工队，其所有工资作为自动放弃;甲方所有损失由乙方赔付。
3、本合同一式三份，双方各执一份，存档一份。
甲乙双方签字后生效，具有法律效力作用。
4、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
_______年_______月_______日。
劳务分包合同民法典
根据《民法典》第791条、《建筑法》第29条和《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》相关内容规定，专业工程分包是指建设工程的总承包人将承包的专业工程发包给具有相应资质条件的单位完成的活动。合法的专业工程分包需满足以下条件：
1、前提条件：经发包人同意。
发包人同意的方式包括在施工合同中明确约定以及另行书面同意等。
2、分包范围：工程主体结构（钢结构除外）以外的部分工程。
建筑工程主体结构是指建筑的主要传力体系，包括梁、柱、剪力墙、楼板和屋面板。主体结构位于地基与基础之上，是维持建筑整体性、稳定性和安全性的关键。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（编号gb50300-2013）附录b建筑工程的分部工程、分项工程，主体结构划分如下：
需要特别注意，根据《民法典》第791条第2款，分包专业工程需经发包人同意，但发包人同意并不是承包人将主体工程分包的前提，实行施工承包的，建设工程的主体结构（钢结构除外）必须由承包人自行完成，不得分包，即承包人承包工程全部施工任务的，该工程的主体结构（钢结构除外）必须由承包人自行完成，即使经过发包人同意，也不得将主体工程（钢结构除外）的施工再分包给第三人。
3、资质要求：分包的对象需具备相应的资质。
法律上并未界定什么是专业工程。依照住建部《建筑业企业资质标准》（建市[2014]159号）的规定，“专业工程分包”的业务范围为地基基础、起重设备安装、预拌混凝土、电子与智能化、消防设施、防水防腐保温、桥梁、隧道、钢结构、模板脚手架、建筑装修装饰、建筑机电安装、建筑幕墙、古建筑、城市及道路照明、公路路面、公路路基、公路交通、铁路电务、铁路铺轨架梁、铁路电气化、机场场道、民航空管及机场弱电系统、机场目视助航、港口与海岸、航道、通航建筑物、港航设备安装及水上交管、水工金属结构制作与安装、水利水电机电安装、河湖整治、输变电、核工程、海洋石油、环保工程、特种工程专业承包。这就意味着，在将上述工程进行专业分包时，分包单位应当具备与分包工程相匹配的专业承包资质。
4、分包人必须自行完成所分包的工程，不得再分包。
劳务分包合同民法典
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
甲方将工程，发包给乙方施工，为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照《^v^民法典》和《^v^建筑法》的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。
第1条工程名称：
第2条工程地点：
第3条工程内容：承包方式。
1、工程内容：不定楼号、不定工程量。
2、承包方式：包工、包质、保安全。
第4条工程造价及结算方式。
1、工程量按实际面积计算，门窗洞口空方不计入。
第五条工程质量保证。
1、甲方对工程质量的要求，在保质期内底层粉刷石膏密实不空鼓，腻子不脱皮。
2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。
3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。
第六条工程款支付。
1、甲方按月向乙方支付工程进度款，款额按当月经监理、甲方验收合格后完成的工程量价值80%结算，乙方承包范围内工程竣工验收后甲方支付乙方工程款95％，余款5%作为工程保证金，保期1年，到期无质量问题后甲方一次性无息返还乙方。
2、在保修期间乙方必须做到随叫随到做好保修服务工作，质保期间如果乙方不能及时维修，甲方有权重新雇用他人维修，所有发生的费用甲方从乙方的质量保证金中扣除支付维修费用。
第八条甲方、乙方责任范围。
一、甲方责任。
1、甲方提供工人住宿的位置。
2、按第六条款支付乙方工程款。
3、负责提供与施工相关的资料。
4、负责组织工程的竣工验收。
二、乙方责任。
1、严格按甲方确定的施工图及总包要求施工，保证质量，按时完工并交付使用。
2、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。
3、做好文明施工、工完场清工作。
4、在乙方的施工范围内发生的人员及财产意外事故与损失或由于乙方管理不力造成的对不属于乙方人员的伤害责任均由乙方负责。乙方职工的疾病及工伤事故的治疗亦由乙方负责并支付相关费用。
第九条违约责任及争议解决办法。
合同生效后任何一方违反本合同规定，违约方须在对方要求的时间内恢复原状或达到履行本合同的约定的条件，否则承担给对方造成的一切经济损失；任何一方违约导致本合同无法继续履行或无故终止合同，违约方向对方支付（乙方完成工程量的造价）10%违约金。
第十条其他事项。
1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后生效，至工程价款全部结清后自动失效。
第十一条分项单价。
1、1#楼。
2、2#楼。
甲方（签字）：乙方（签字）：
身份证号：身份证号：
年月日年月日。
劳务分包合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
一、承包事项： 时代阳光 工程施工资料
二、承包方式： 0.8 元/m2，总建筑面积为： m2，总价款为： 元。
三、承包范围：
工程施工中的基础、主体、屋面、装饰、给排水、电气、初验、竣工验收（含人防）。
四、工作内容
乙方保证施工资料编制、整理与工程进度同步。
1、各栋号承建商必须提供一套完整有效的材料合格证与检测报告。
2、报验申请表、检验批、隐蔽工程验收记录表编制一份原件；基槽、基础、主体、初验、竣工验收记录表编制6份原件，供建设、监理、施工总包、质监科、备案科。
3、建设单位、声像、监理单位资料、安全检查记录表不在乙方职责内。
4、太阳能、消防、节能、电梯、人防设备安装资料等分包单位由分包单位负责。
5、纸制资料与声像交档案馆、质监员与备案科发生的费用乙方一概不承担。（纸制资料在齐全的情况下）
6、深基坑、模板、外架专项安全论证方案编制需另外计算。（20xx元/套，不含专家费用）
五、结算
按进度对款：以单栋号计算，基础验收后付30%，主体验收后付的30%，工程初验后付30%，工程竣工验收备案后付剩余费用。
甲方负责人：
年 月 日
乙方负责人：
年 月 日
劳务分包合同
工程承包人：(以下简称甲方)。
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》以及其他有关法律、行政法规，本着双方平等、自愿、公平诚实守信的原则。甲方将其承建的华宇·上院——售楼部、1#、9#、10#、15～20#及1、2号车库工程承包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务关系，结合本工程项目部的具体管理要求及本工程的实际情况，经甲、乙双方协商并达成一致后签订以下合同条款，一致共同遵守。
资质证书号码：
发证机关：
资质专业及等级：
复审时间及有效期：
第一条、承包范围和内容：本工程的售楼部、1#、9#、10#、15～20#及1、2号车库的50%人工挖孔桩、独基、条基、筏板基础的土石方开挖及场内转运至甲方指定地点和抽基槽(坑)内积水、清理坑槽内泥渣等直到甲方验收浇注砼为止，挖出的土石方人工转运至指定地点。
第二条、承包方式：包工不包料。上述承包内容以人工费形式承包给乙方，甲方只向乙方提供施工所需水、电(三级配电箱以后部分全部由乙方承担)。其余机械设备(包括抽水设备、所需的电缆、电灯、空压机、水钻、铁铲等工具、用具)由乙方自己提供并负责维修保养。
第三条、施工工期：从20xx年月日开工起售楼部、1#、9#、10#、15～20#及1、2号车库的50%部分天必须完工，开工日期以甲方正式通知开工日期为准(建设方和甲方原因延期的除外)。每延长一天工期甲方向乙方按20xx元/天进行处罚，在乙方结算工程款中扣除。
第四条、承包单价：
1、条基、独立柱基、筏板基础土方单价按50元/m计算。
2、条基、独立柱基坑、人工挖孔桩、筏板基础(含护壁、护壁模板、支护、浇筑和拆除等工作内容)用空压机施工的按深度1米小于1立方米的按150元/m、深度1米大于1立方米按150元/m，桩基深度12米以上按160元/m。
3、人工操作用水钻作业凿打条基、独立柱基基坑、人工挖孔桩施工的按0~12米以。
注：以上各条所列单价为全包干价，包括但不限于施工现场内的其它相关费用(如材料转运、抽水、三级配电箱以后的线缆、材料进场下车、清理、堆码和施工中涉及到的所有工具等费用)和公司管理、费税及安全文明施工费、垫支利息等，为工程结算价。
第五条、工程量确认。
根据合同约定达到混凝土浇灌时，由甲方的施工员、造价员、生产经理与乙方代表共同对开挖深度及石质成分进行收方签字确认，长、宽按设计尺寸。收方后一式三份，甲方两份，乙方一份。
第六条、双方职责。
(一)甲方职责。
1、负责对乙方进行技术交底、工程质量要求交底和安全生产教育。
2、办理入场手续，提供水源、电源接口位置。向乙方下达施工进度要求和必须完成的劳动力作业计划。
3、根据合同到期支付工程款给乙方。若乙方单方解除合同，提前退场，则甲方按乙方实际完成工程量的70%予以结算，由此造成的损失均由乙方承担。
4、按计划和本合同约定及时供应施工用材和周转材料。
5、提供必需的材料库房、职工的住宿(一人一个床位)，对于班组多占的床位(包括空余的上铺)，按15元/月·辅计费。
6、负责施工中的技术指导和安全质量监督，协调现场各方面的关系，协调工程质量和安全文明施工中存在的问题并发出整改指令。
(二)乙方职责。
本合同乙方签订人为第一责任人，对工程施工的安全、管理、教育、检查等负全面责任，负责做好全体施工人员的安全文明施工量化及各项制度的贯彻落实、教育工作。
1、对班组的职工进行安全交底，落实职工班前教育(并作好书面记录)交甲方安全员存档，落实甲方发出的工程质量、进度和安全文明施工中存在问题的整改指令。
2、乙方人员进场后必须向甲方提交身份证复印件1张、照片3张，由甲方办理有关证件。没有相关证件的人员，乙方不得接受，更不得参与施工。进场作业的施工人员必须符合“重庆华姿建筑工程有限公司务工须知”(附后)有关规定。
3、乙方必须配备兼职质量员、安全员各1名，进行现场安全及质量检查工作，特殊作业人员必须专业培训并取相关上岗证书后方可上岗作业。
4、严格遵守国家的法律法规和甲方的一切规章制度，违者按章接受处罚。
5、承包协议签订后，乙方必须立即组织作业人员进场施工，保证每月工资的按时发放。
6、乙方必须认真执行双方签订的《建筑施工安全生产协议》，并接受甲方的检查、监督和指导。如乙方在施工中有安全事故发生，按下列条款执行：
a、发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
b、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
c、凡安全事故医疗费每次在20xx0元以下(含20xx0元)，由乙方自行负责。凡每次安全事故医疗费在20xx0元以上的部份，甲方承担70%，乙方承担30%。交通费、续医费及伤员治疗期间内的工资、护理费、一切赔偿费等均由乙方承担。
7、乙方在施工中，不得将合同中的工作范围转包给他人施工，施工过程中如遇农忙季节时，乙方施工人员必须满足工程进度要求，作业人员不得随便离开工地。乙方如不能满足甲方的工程进度和质量要求或转包给他人施工的，甲方有权随时终止协议，本合同范围内的工程委派给他人施工，并对乙方已做工程款下浮30%结算。
8、本工程施工过程中无任何零星点或签证计工。凡属于使用的材料进场，乙方必须及时派人下车、清理、堆码整齐。如进场材料乙方无人处理的，甲方可指派他人进行处理，指派他人施工按2倍的工资在乙方工程款中扣除。
9、乙方施工中如有疑点及安全隐患必须及时向甲方报告，以免造成损失。如因乙方原因隐瞒不报，导致工程出现质量、安全事故、材料损失等后果，甲方有权追究乙方相关责任，并要求乙方给予经济赔偿。如对乙方提出的安全隐患甲方不理睬，所导致的损失由甲方承担。
10、乙方在施工过程中如对甲方材料造成浪费或对甲方财物有所损坏的，除照价赔偿外，另视其情节处以相应价值的1~2倍罚款。
11、甲方指定的其它工作乙方在能够胜任的情况下，乙方不能拒绝施工，其施工部分按计件或计时计算，如发生计时工按70元/天。
12、每天必须对所有基础的洞口进行防护(包括遮盖或在洞口边搭设栏杆)，如果乙方没有进行防护，甲方可以指派其他人员防护，所产生的费用在乙方的承包单价中扣除。
第三条、质量安全验收标准。
《重庆市建筑工地文明施工标准》渝建发20xx-39。
第四条、工程价款支付。
本工程由乙方全部垫资完成，垫资期为基础土石方完工、收方结算后付50%，余款6个月付清。
第五条、关于农民工工资管理。
1、工资支付管理办法。
乙方是农民工工资发放的责任主体，必须设专人管理农民工工资发放。在本工程中，不允许拖欠农民工工资的现象发生。
2、工资公示制度。
乙方必须建立农民工工资公示制度，在施工现场或生活区醒目位置每月必须公示工资发放表，如实记录发放时间、发放名单、发放数额等工资发放情况，工资发放表公示时间不得少于5日，并保存两年以上备查。
如发生农民工工资纠纷，乙方应提供详实的工资发放书面原始记录。
违约责任：甲乙双方本着诚实、守信的原则，严格按照本合同执行。任何一方违约，违约方将承担相应的法律责任同时一并承担相关经济损失。
第五条、附则。
1、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。具有同等法律效力。
2、本合同自签订之日起生效，具有法律效力。
3、本合同自签订后，乙方管理人员不到场、有再转包行为;质量、工期、安全达不到要求;不服从甲方人员的安排指挥;甲方有权随时终止协议，所造成的一切后果由乙方自负。
4、本合同未尽事宜，双方可协商补充。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
身份证号码：
签订时间：年月日。
劳务分包合同
担保方：_________________。
乙方在承揽项目大清包工程.经甲乙丙三方协商，甲方同意乙方使用甲方资质文件承揽此工程，丙方同意协议担保，现协议如下：
1、甲方的资质文件仅限于项目工程劳务分包使用，乙方不得在此工程以外使用此资质文件，否则，甲方有权单方解除协议，由此造成的损失全部由乙方承担，甲方保留进一步索赔的.权利.
2、乙方一次性支付项目大清包工程资质文件使用费用8000元(捌仟元)整后，甲方办理相关资质文件手续，手续办理后，乙方以个人名义从事项目大清包工程经营活动并承担全部责任和费用.
3、乙方在项目大清包工程经营活动中，所发生的一切工程质量、工程安全、工程安全文明施工、农民工工资、资金借贷等全部责任行为，全部由乙方负责和承担，甲方不承担任何责任和费用，由此对甲方造成的名誉和经济损失乙方予以赔偿.
4、甲方必须保证提供的资质文件的有效性和合法性，否则，由此造成的损失由甲方承担.
5、乙方根据工程施工情况，及时向甲方动态汇报工程有关情况，以便甲方随时了解工程进展状态.
6、施工过程中，甲方应配合乙方相关资质文件的提供，保证工程正常施工.
7、工程发生安全质量责任、经济责任、法律责任时，乙方承担全部责任并积极主动妥善处理，并将处理结果及时汇报甲方.
8、未尽事宜，三方协商解决.
9、本协议一式三份，三方签字盖章后生效.
担保方：_________________。
日期：_________________
劳务分包合同
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律，法规有关规定及我公司具体情况遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，结合施工单位与建设单位签订的《建设工程施工合同》的有关内容，双方就本工程实施事项协商一致，签订此合同。
施工单位(以下简称“甲方”)：
劳务分包单位(人)(以下简称“乙方”)：
一、分包范围及工作内容。
3)、防护用品由乙方自行购买，包括：安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、手套、防滑鞋等。
4)、乙方自行购买外墙专用防水腻子、外墙专用涂料;。
2、工作内容。
2)、必须在甲方指定地点整齐堆码并覆盖;。
3)、乙方所有原材料及成品覆盖由乙方自行购买覆盖;。
9)、腻子工序完成后，经过甲方技术负责人同意后，方可进行打砂工序;。
10)、打完砂后，必须清洁腻子表面，清洁完成后方可上外墙专用涂料;。
11)、外墙专用涂料涂刷必须一底两面成型;。
15)、竣工验收因乙方污染的工作清洁，由乙方负责清理。
二、单价及价格组成。
1、承包形式：包人工、原材料、施工机具及全部辅材方式。
3、承包单价中包括了乙方在外为工人提供住房及生活必须的一切费用，以及乙方作业人员自身原因造成的工伤事故、乙方作业人员对他人造成的工伤事故、因甲方安全防护不到位造成的工伤事故等的风险费用。
三、工程款支付方式。
1、在1#、2#楼外墙全部完成后支付总工程款的80%(即：春节前支付)。
四、双方责任划分条款。
1、甲方责任。
1)、甲方向乙方提供合格的电子文档施工图给乙方;。
2)、负责三级配电箱前的供电，楼层供水;。
3)、甲方对乙方进场的材料应进行随时检查;。
4)、甲方提供施工电梯。
2、乙方责任。
1)、乙方应妥善保管好自身的原材料及施工机具，如有丢失，甲方不负任何责任;。
2)、乙方对提供的原材料质量负责，并应及时提供给甲方技术负责人审核;。
3)、乙方必须保证甲方工程进度，及时购买材料、安排作业人员;。
4)、施工过程中乙方应保证按甲方安全、技术交底的要求进行施工作业;。
5)、对外墙作业的施工质量负责，并保证甲方的验收合格;。
10)、乙方负责外墙检测、试验的工作，费用由乙方负责，并应及时通知甲方;。
11)、乙方应服从甲方的项目管理制度、进度计划、安全制度，并积极落实和履行;。
五、质量条款。
1、根据项目关于《外墙工种技术交底制度》中质量条款执行;。
2、符合国家、行业、地方、甲方与建设方签订的《施工合同》中质量条款的约定执行;。
3、若采用样本间(层)制度，样本间(层)必须符合甲方《样板间(层)技术规定》;。
4、因乙方未按甲方《外墙工种技术交底制度》、《样板间(层)技术规定》、国家行业地方标准及甲方与建设方签订的《施工合同》出现的质量安全事故，其全部责任由乙方负责。
5、出现质量事故，或未按合同条款1、2、3执行，乙方在结算中申请支付质量奖甲方将不予支持。
六、进度条款。
由于1#、2#楼的特殊情况，具体工期要求以甲方现场要求为准，乙方不得以工期原因等任何理由找甲方索赔。
七、安全、文明施工条款。
根据甲方安全工程师安全技术交底内容及甲方《现场安全管理条例》实施;。
1、工人进场3日内乙方必须向甲方上报施工人员花名册，提供有效证件的复印件交保险公司存档。未按时上报按每人50元扣款，出现安全事故造成保险公司不能赔付由班组自负。离开现场的工人在两天内办量注销手续。严禁使用不满16岁童工，一经发现处予班组长500元罚款。严禁使用少数民族工人(如：彝族、藏族等)违者罚款500.00元。如私自使用所造成的一切后果由班组负责。乙方在场外居住、购物、娱乐等发生的一切费用由乙方自理。
2、严禁在施工现场打架、斗殴，一经甲方发现，无论任何原因，双方各发500元;。
3、在外墙进行施工作业时，料具堆放重量不得超过脚手架的容许荷重;操作前应对脚手架进行检查，如有损坏应及时修理加固。严禁踩踏脚手架护栏杆操作和攀附脚手架上下。
4、外墙涂料工序一般由上而下，如需上下层同时操作时，应在脚手架与墙身距离的空隙部位采取遮隔防护措施。
5、外墙涂料等材料，应堆放整齐平稳，边用边运。起重安装要小心，操作人员人互相协调一致，在饰件确认已经扎稳或粘结牢靠时，才能互相通知放手或拆除临时支撑工具。在楼层施工的垂直下方应有遮隔防护措施;如无遮隔防护措施，应禁止行人进入。
6、脚手板上的料具应堆放稳当，禁止从架上掷落，吊线使用的砖块或吊锤绑扎牢固，防止坠落伤人。
8、使用手持式电动工具(砂轮机、角向磨光机、搅灰机等)除必须严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》。
9、乙方作业人员不得有对甲方现场管理人员辱骂、殴打的行为，如发现上述现场，无论任何原因甲方对乙方罚款1000元，肇事者必须立刻清楚甲方施工现场，情况严重者(出现群体事件)，甲方要求乙方必须无条件出场，对已完成工程的结算方式以第六款第4条中的方式执行。
10、乙方应每50人配备一名专职安全管理人员，并应服从甲方安全工程师管理。
八、工伤事故赔偿划分条款。
本工程所发生的一切工伤事故，不管是乙方自身原因、甲方安全防护原因、其他作业工种原因等，均由乙方自行负责，乙方签订的合同单价中包括了上述发生工伤事故所存在的风险范围，乙方不得要求甲方给予赔偿。
九、争议解决。
1)、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解不成的，双方约定采用下列任何一种方式解决争议：
a、双方达成仲裁协议，向劳动仲裁委员会申请仲裁;。
b、向有管辖权的人民法院起诉。
2)、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
a、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;。
b、调解要求停止合同工作，且为双方接受;。
c、仲裁机构要求停止合同工作;。
d、法院要求停止合同工作。
十、如有未尽事宜，双方另行以补充合同形成协商解决。
十一、乙方不服从现场管理或达不到合同要求，甲方有权终止合同。
十二、合同份数：本合同一式两份，甲已双方各壹份。
十三、合同期限：本合同双方签字后生效，财务结算完毕后，自动失效。
甲方签字：乙方签字：
联系电话：联系电话：
签订日期：签订日期：
劳务分包合同
协议双方当事人：
甲方：
乙方：泥工班。
为确保工程质量、施工进度、安全目标的实现，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，签订本协议，以资双方共同遵守。
1工程概况。
2.承包形式：包清工方式承包，包人工、包工期、包质量、包安全，以人工费定额组价为依据。
3施工总工期：开工日期年月日，
竣工日期年月日，总共日历天。
4.工程质量遵守国家有关建筑行业和工程施工质量的验收规范及甲方的质量要求，以甲方制定的质量要求为准。
第四条安全生产、文明施工。
5.乙方施工应严格遵守安全操作规程及安全技术措施，正确使用安全保护用品，切实做到安全生产，文明施工。
6.本协议执行期间，双方不得随意变更或解除协议，协议如有未尽事宜，应由双方共同协商，达成补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。
7.本协议自双方代表签字后生效，至工程验收交接及甲方付清全部工程款后终止。
8.本协议一式二份，双方各执一份。
甲方：乙方：泥工班。
甲方代表盖章（签字）：乙方代表盖章（签字）：
签约日期：
劳务分包合同
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
因工程建设需要，甲方将 工程模板制作，安装分项发包给乙方，为了明确双方的权利、责任、义务，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本工程的实际情况，为了明确双方在施工过程中有关权利、义务和经济责任，本着平等互利的原则，经双方协商签订如下条款：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地址：
3、工程情况：全框架，剪力墙结构，以实际展开面积计算作为计算依据。
二、承包范围、方式、内容
(一)承包范围：本工程施工图(建施、结施、基础、承台等全部模板工作)及设计变更所含的全部模板制作、地梁、基础、柱、梁、板、及剪力墙所有模板及支撑的搭拆等所需模板制作安装的全面完善。
(二)承包方式：本单项工程采用固定单价，即包工(含铁钉铁线)、包质量、包工期、包安装，具体是：
包工：乙方自行组织足够的有操作证的技工，对本工种承包范围内的用工承包，同时必须保证工程质量，进度要求。
包质量：本工程主体为优质结构，同时在施工中必须满足建设方、监理方、甲方的相关要求，必须对梁、柱、板、剪力墙、模板的爆模移位，垂直度进行修补、打磨。
包工期：乙方满足进度要求，满足建设方、监理方、甲方要求。
包安全：乙方负责安全教育、安全检查、安全督促，如不按国家安全相关规范施工，乙方承担全部经济责任和法律责任。
包安装：梁、基础、柱、梁、板、及剪力墙所有模板制作安装、以及模板支撑都在承包范围内。
(三)承包内容：
1、对该工程所使用模板的维护保养、质量由施工方和甲方现场验收。
2、对自己所做周边材料的收集、清理并堆码整齐。
3、负责开工进场到竣工撤场期间所有材料的调运，同时在施工方指定地点进行堆码，如不按甲方要求，一切费用由乙方负责。
4、乙方不按甲方所说的规范去做，后果由乙方全部承担。
5、乙方必须设自己的梁、板、柱、断头线。
6、乙方承担元墨斗、墨汁、广线等全部工具。(地铁钉铁线甲方购买)
(四)其它约定
1、每楼层完工后材料必须按要求堆码。
2、在楼层调运完后不准有木工的任何杂物。
3、各楼层浇混凝土时，必须派人护模，如发现没有人护模，每一次按1000元计算。
4、不准乱锯门条、木板，如被施工方发现，造成金额由乙方承担。
5、无条件配合施工现场的质量、安全的文明施工，若产生的损失由乙方全部承担。
6、模板拼缝密实，梁柱节点不允许凹凸不平现象，若发现必须立即修改，梁、柱、板、雨棚、空调板、阴角四周的水平和垂直度，只能在5mm内，梁柱节点(含内外墙面)不能出现流浆。
7、支模过程中造成安全网损坏必须全额赔偿，吊模位置陷入砼的由乙方处理砼缺陷。
8、工地上严禁酒后上班，不准穿拖鞋，不准打架斗殴，酒后闹事及偷盗行为，按损失额加倍赔偿，情节严重送公安机关。
(五)工程单价：
1、工程单价
根据以上乙方承担的工程范围和要求，结合甲方的实际情况，本单项工程模板制作安装，单价定为模板接触面积为/m2 (按展开面积计算)。
2、若建设单位付款不及时，甲方要求停工时，乙方不能找甲方赔偿误工费，但甲方要付清乙方已完成工作的所有工程款。
3、若施工中，乙方由于单价低等原因停工的，甲方有权终止合同，并选择其他施工班组进行施工，乙方无条件退场，甲方有权拒付已完成工程的工程款项。
三、如上述不违规，乙方完成全部模板施工内容一个月内甲方付清乙方所有工程款，如20xx年过春节之前没完工，甲方需要在过春节之前支付乙方已完成工程量的80%工程款(扣除所有借支)，过完年乙方继续进行施工，如乙方过完年不来进行施工，其余20%作为违约金。
四、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日