合同协议是商业交易中必不可少的法律文件，它规定了交易各方的权利和义务。在下面的合同协议范文中，你可以找到一些常见的条款范例，希望能够对你撰写合同有所帮助。
装饰合同
施工队负责人：______________电话：____________
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜（以下称工程），达成如下协议：
1。 工程名称：__________________________________。
2、工程地点：__________________________________ 。
3、承包范围：参见合同附件之预算表。
4、工程承包方式：双方商定采取下列第____________ 种承包方式：
（1）承包人包工、包料；
（2）承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要材料；
（3）承包人包工、发包人包料。
（附件即经双方当事人签确认的《承包人/发包人提供装饰装修材料明细表》。）
双方施工图采取下列第____________ 种方式提供：
（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份；
（2）发包人委托承包人设计施工图纸，设计费（大写）____________ 元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。
施工图纸经甲乙双方确认后，提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。
施工图纸一式二份，甲乙双方各持一份，作为本合同的附件。
1、开工前 天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物（合同已经包清理的除外），对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作。
2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。
3、提供符合施工要求的水源、电源，负责协调邻里及管理机构之间的关系。
4、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作。
5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供各种便利条件。
6、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。
1。 参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底，拟定施工方案和计划交甲方审定确认。
2。 施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。
3。 未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
4。 保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好，保证居室内上、下水管道的通畅。
5。 对于施工过程中的有关事项（如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等）需要甲方确认的，应当及时并给予其必要的准备时间。
6。 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
7。 工程竣工前未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。
1。 工程期限____________ 天，开工日期 年____________ 月____________日，竣工日期 年 月 日。
2。 因甲方及其代理人（代表）原因（物料供应不及时、不按期支付工程款等）导致工期延误的，工期顺延。因乙方及其代理人（代表）原因导致工期延误的，工期不予顺延。
3。 因为如下因素影响而导致不能完成工作的，工期顺延，双方互不承担责任：
（1）遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水、停电、天灾、战争等不可抗力的；
（2）经双方同意的工程量变化和设计变更；
（4）经甲方同意的属新材料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费；
（5）经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。
1。 任何一方负责提供的材料和设备，均须是符合法律、法规规定的合格产品，还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。提供方应将材料和设备按时、按量运送到施工现场，并通知对方当事人验收签确认。
2。 对一方提供的任何材料和设备，如不符质量要求或规格有差异的，对方有权要求更换，提供方应当予以更换。由此造成的费用增加部分，有提供方承担。
3。 材料和设备进场后，统一由乙方负责保管和使用，如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失，应当由乙方负责，施工过程中的正常消耗除外。
1。 工程以施工图纸、作法说明、设计变更和中华人民共和国国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》（gb 50327—xx）为质量评定验收标准。
2。 甲、乙方双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查、验收手续；甲方不按时参加验收的，工期应予顺延。
3。 由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量，由甲方自行负责。由乙方负责返工的，返工费用由甲方负责。
4。 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应当自接到验收通知后 天内组织验收，并办理验收移交手续。
5。 验收时，工程项目合格率达到____________ %时（以上程价款比例为准），其他不合格项目（不包括工程项目未完成或成品程序未完成的项目）的维修或返工不影响竣工日期的确立，甲方对此应予以确认。
6。 乙方承诺自竣工日期起，为工程项目保修 年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的.损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布对个别的工程项目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以国家行政部门或者行业机构的规定为准。
____________________________________________________________________ 。
8。 工程未验收的，甲方不得先行使用。
1。 双方约定按以下第____________ 种方式支付工程款：
（1）合同生效后，发包人按下表中的约定，直接向承包人支付工程款：
第四次____________ 工程验收后 天 工程总造价的5%，约____________ 元。
（2）其他支付方式：______________________ 。
2。 双方同意工程的结算方法按下列第____________ 种进行结算：
（1）固定价格，本工程总价款为____________元；
（2）单价不变，按实际数量加损耗率计算，但是总价不得超过____________ 元。
a。 乳胶漆和油漆类为：墙面面积（减门不减窗）+顶面面积+6%×拼花部分面积；
b。 瓷砖面积为：实际面积+6%×实际面积；
e。 其他按项项目按项计算；
f。 其他按平方米计算的项目为：实际面积+6%×实际面积；
g。 估价项目测量后再具体报价；
h。 经甲方同意代购的项目按预算内造价购买，经甲方同意可以调整。
3。 特别费用的约定：
（1）施工过程中，施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。
（2）施工过程中，因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的，罚款由乙方支付；如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的，罚款由甲方负责。
（3）合同附件预算表中没有列明税费，税费由甲方按实际征税额向有关部门交纳；已经列明税费的，由乙方负责缴交。
（4）物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的，由甲方负责交涉或向乙方补贴差额。
4。 乙方按双方签署的预算附件项目执行。如甲方增加新的工程项目，另行签署合同。其中涉及款项，甲方应按预付50%、项目完工50%的办法在工程验收前支付给乙方。如其中物料款项大于该项目的50%，则甲方应按实际比例先支付给乙方备料。
5。 工程验收合格后，乙方应将有关资料送交甲方，双方进行工程结算。发包人接到资料后 天内未有异议，即视为同意按照该资料进行工程结算，双方应填写工程结算单并签，甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。
（表）属于本合同附件，所列工程项目除经过甲乙双方同意外，不得随意添加、更改、删除。
1。 施工调度、安全管理等事务由乙方负责，其他人事包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作，由此引起的损失和事故由甲方负全责。
2。 因乙方及其代理人（代表）的原因造成工期延误的，每拖延一天，应向甲方支付____________ 的违约金。
3。 因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延误的，应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。
4。 甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的，应当按照____________ 支付乙方延期付款违约金。
5。 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由其自行负责。
6。 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
7。 乙方在遭遇不可抗力影响施工的，应当及时采取措施避免损失扩大，并将有关情况通知甲方。否则，应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。
双方如对合同的执行发生争议，应友好协商解决：协商无效的，可提交人民法院诉讼。
1。 本合同一式两份，双方个执一份，同具法律效力。
2。 本合同履行完成后自动终止。
__________ 年 ____月____ 日
装饰合同
发包人：
承包人：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
第一条：
1、工程地点：九龙坡区联发家园7幢6楼6-3。
2、工程内容及要求：内容：整体装修。
3、工程承包方式：双发商定采取，承包人包工、包料(除抽油烟机、天然气灶、热水器、浴缸由发包方提供外)。
4、工程期限：开工日期：20xx年1月14日
竣工日期：20xx年4月10日
5、合同价款：本合同工程造价为：玖万元整。
第二条：材料的提供。
由承包人提供材料、设备，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。
第三条：质量要求。
1、工程使用主要材料为国内一线品牌，其品种、规格、名称经双方认可。
2、施工中，发包方如有特殊要求或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
3、凡工程质量问题造成返工，所发生的费用由承包方承担。
第四条：工程变更。
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
第五条：款项支付方式。
经双方约定按项目进度付款。
第六条：附则。
1、本合同经双方签字后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
装饰包清工合同
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议。
第1条：工程概况。
1.1工程名称：
1.2工程地点:山西省运城市。
1.3承包范围:。
1.4承包方式：包清工。
注：承包方式含以上工程不含水电，另作工程另行计算;不含租架费和上料费用。
1.5工程期限：本工程年月日开工，于年月日竣工。
1.6合同定价：
第2条：甲方工作。
2.1开工前三天，向乙方现场交底(装修方案由双方协商决定)。全部腾空或。
部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3如确实需要拆改医院建筑物结构和设备管线，负责人道有关部门办理相应审批手续。
2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
2.5提供必需的安全防护措施，而且到位。
第3条：乙方工作。
3.1参加甲方组织的作法说明现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
装饰合同
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程项目:
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条:工程概况
3.施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
5.工程开工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程总天数:________天
第二条:工程价款
工程价款(金额大写)___________________元，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。
3、设计费__________元; 4、施工清运费__________元;
7、其他费用(注明内容)______________元。
第三条:质量要求
1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。
3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。
第四条:材料供应
1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
3.甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
第五条:付款方式
1. 合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半( 年 月 日)，甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)。
甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。
2.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。
3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。
4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。
第六条:工程工期
1.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方 元。
2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3. 在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。
5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。
第七条:工程验收
1.工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。
3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。
第八条:其他事项
1. 甲方责任
1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。
2)二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。
3)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。
2.乙方责任
1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;经办业务员必需有法人代表的委托证书。
2)指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。
3)负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。
4)严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。
5)在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。
第九条:违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约
装饰合同
注册地址：_________
法定代理人：_________联系电话：_________
委托代表人：_________联系电话：_________
本工程设计人：_________联系电话：_________
施工队负责人：_________联系电话：_________ 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本市实际，甲、乙双方经协商一致，就乙方承包甲方的住宅室内装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1、工程地点：_________
2、施工项目及要求：(见附表一：装饰装修工程施工项目确认表、附表二：住宅室内装饰装修工程内容和做法一览表)
3、工程承包方式，双方商定采取下列第种承包方式：
(1)乙方包工、包全部材料(见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表);
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表，附表五：乙方提供装饰装修材料明细表)：
(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表)。
5、合同价款：本合同工程造价为(人民币)_________元，金额大写：_________元(详见附表三：住宅室内装饰装修工程报价单)
第二条 工程监理
若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
第三条 施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：
2、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、装饰主管部门各执一份(见附表六：住宅室内装饰装修工程设计图纸)，设计费元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。
第四条 甲方工作
2、提供施工期间的水源、电源;
3、负责协调施工队与邻里之间的关系;
4、如需拆改原建筑的结构或设备管线，甲方负责到有关部门办理相应的审批手续;
5、施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
6、参与工程质量和施工进度的监督，按本合同第七条、第十条约定负责材料及工程竣工验收。
第五条 乙方工作
2、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;
3、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;
4、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场，交付前应打扫卫生一次。
第六条 工程变更
工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附表七：装饰装修工程变更单)。
第七条 材料供应
2、按合同约定由乙方提供的材料、设备(见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表)，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。
第八条 工期延误
1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
(1)工程量变化或设计变更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期顺延的其他情况。
2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延：因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。
3、甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
4、因乙方责任不能按期完工，工期不顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
第九条 质量标准
双方约定本工程质量按下列标准执行：
1、《岳阳市住宅装饰装修验收标准》。(见附件十一)
2、双方商定条款：施工过程中双方对工程。
装饰合同
住所：__________住所：______________。
委托代理人：____营业执照号：________。
电话：__________法定代表人：________电话：________。
bp机号：________委托代理人：________电话：________。
本工程设计人：_电话：______________。
施工队负责人：__电话：______________。
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况。
1．1工程地点：____________________________________________________。
1．2工程内容及做法（详见附表1：家庭装饰装修工程施工项目确认表。附表2家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）。
1．3工程承包方式，双方商定采取下列第__________种承包方式。
（1）承包人包工、包料（详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表）；
（3）承包人包工、发包人包料（详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表）。
1．5合同价款：本合同工程造价为（大写）：_______________________元（详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单）。
第二条工程监理。
若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条施工图纸。
双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供：
（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（大写）______________________元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。
第四条发包人义务。
4．2提供施工期间的水源、电源；
4．3负责协调施工队与邻里之间的关系；
4．5施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；
4．6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第五条承包人义务。
5．2严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；
5．3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；
5．4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第六条工程变更。
工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表7：家庭装饰装修工程变更单）。
第七条材料的提供。
7．2由承包人提供的材料、设备（详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。
第八条工期延误。
8．1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：
（1）工程量变化或设计变更：
（2）不可抗力；
（3）发包人同意工期顺延的其他情况。
8．2因发包人未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。
8．3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
8．4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。
第九条质量标准。
施工过程中双方对工程质量发生争议，由_____________________________部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人负责。
第十条工程验收和保修。
10．1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：
（3）_______________________________________________________________。
承包人应提前二天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单）。
10．2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单）。在工程款结清后，办理移交手续（详见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单）。
10．3本工程自验收合格双方签之日起保修期为__________________________月。验收合格签后，填写工程保修单（见附表10：家庭居室装饰装修工程保修单）。
第十一条工程款支付方式。
11．1双方约定按下列第_______种方式支付工程款：
（1）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：
支付次数支付时间支付金额。
第一次开工前三日工程进度过半双方验收合格支付____元。
第二次开工前三日工程进度过半双方验收合格支付____元。
第三次开工前三日工程进度过半双方验收合格支付____元。
11．2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_______日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单）并签，发包人应在签时向承包人结清工程尾款。
11．3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。
第十二条违约责任。
12．1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给双方造成损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
12．2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。
12．3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
12．4发包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_______________元。
12．5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。
12．6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金__________元。
第十三条合同争议的解决方式。
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_____________种方式解决：
（二）依法向人民法院提起诉讼。
第十四条几项具体规定。
14．1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写）_____________________________元（此费用不在工程价款内）。
14．2施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_______把，由乙方当场负责安装交付使用。
14．3施工期间，乙方每天的工作时间为：
上午______点_______分至______点______分；
下午______点_______分至______点______分；
第十六条附则。
16．1本合同经双方签（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
16．2本合同签订后工程不得转包。
16．3本合同一式_________份，双方各执____________份，___________部门_____份。
16．4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
附表1-1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（一）。
附表1-2：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（二）。
附表1-3：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（三）。
附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表。
附表3：家庭居室装饰装修工程报价单。
附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。
附表5：承包人提供装饰装修材料明细表。
附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸。
附表7；家庭居室装饰装修工程变更单。
附表8：家庭居室装饰装修工程验收单。
附表9：家庭居室装饰装修工程结算单。
附表10：家庭居室装饰装修工程保修单。
发包人（签）：_____承包人（盖章）：______。
法定代表人：__________。
委托代理人：__________。
________年____月____日________年____月____日。
鉴证意见：____________。
鉴证机关（章）________。
经办人：______________。
________年____月____日。
监制部门：江苏省无锡工商行政管理局。
印制单位：无锡市旺庄商标印制厂。
装饰合同
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
为加强双方责任感，明确双方的权利、义务，确保双方的经济利益，经协商，订立本合同共同遵守：
第一条 工程概况
1、工程名称：***酒店装修工程
2、工程地点：***市 路***酒店
3、工程内容：装修***酒店三层至八层房间共86个连走廊及电梯大堂（六层）
第二条工程期限
1、本承包工程的工期定为70个工作日，由签合同后第十五天（施工队进场）开始计算。
2、由于不可抗力的因素，工期得以顺延，但乙方须及时通知甲方。
3、在履行过程中，如乙方认为有变更设计的需要，须经甲方认可后进行调整，工期相应得以调整。
第三条 工程价款的支付与结算
3、余款5%保固金在六个月保修期满时全数支付；
4、余款5%保固金在十二个月保修期满时全数支付。
5、所有加/改数须在工程完成并经确认后十五天内付清。
第四条 施工与设计变更
1、本工程由乙方包工包料进行施工，施工项目列表说明，作为本合同附件。
2、乙方所提供材料样版须由甲方确认。
3、在施工过程中，甲方如要变更装修设计，须事先通知乙方，在变更资金、材料落实之后，乙方予以实施。
4、在施工过程中，乙方如认为有变更装修工程之需要，应与甲方先行协商，确认后施工。
第五条工程质量与验收
1、工程完工后，由甲方验收。
2、甲方根据乙方提供之施工项目列表逐壹验收，以修改后样版房质量为标准验收。
第六条 违约责任
承包方的责任：
1、负责工地施工水电；
2、工程质量不符合合同规定，负责无偿修理或返工。由于修理或返工逾期交付的，偿付逾期违约金。
3、工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金。
4、承包方负有12个月的保修期责任，由交工验收当天起计算。保修期内出现的质量问题，甲方在接乙方通知后七天内进行检查，经双方鉴定，属乙方施工问题，由乙方即行修复，属甲方使用不当造成的，由甲方负责。
发包方责任
1、不按合同规定拨付工程款，除工期得以顺延外，按银行有关逾期付款的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。
2、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
3、承包方验收通知书送达十五日后不验收的，按规定偿付逾期违约金。
第七条 纠纷解决办法
1、发生争议时，双方应耐心协商；
2、协商不成时，向经济合同仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。
第八条 附则
1、本合同一式二份，双方各执一份，均具同等效力。
2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，本合同在保修期届满前结清款项后失效。
3、本合同未尽事宜，由双方另行协商补充，补充合同与本合同具有同等效力。
甲方：乙方：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
联系电话： 联系电话：
日期： 日期：
装饰合同
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议。
第1条：工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3承包范围：
1.4承包方式：包清工
注：承包方式含以上工程不含水电，另作工程另行计算;不含租架费和上料费用。
1.5工程期限：本工程年月日开工，于年月日竣工。
1.6合同定价：
第2条：甲方工作
2.1开工前三天，向乙方现场交底（装修方案由双方协商决定）。全部腾空或
部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3如确实需要拆改医院建筑物结构和设备管线，负责人道有关部门办理相应审批手续。
2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
2.5提供必需的安全防护措施，而且到位。
第3条：乙方工作
3.1参加甲方组织的作法说明现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
3.4施工人数必须符合施工进度要求，严格执行国家施工规划、安全操作规范、防火安全规定、环境保护规定、严格按照作法说明进行施工，定期配合甲方做好各项质量检查验收记录、施工用料、材料堆放、垃圾清运必须服从公司项目总监的安排。乙方严格按照国家制定的安全措施、规范进行施工。
3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
3.6工程施工过程中，施工用的机械由乙方进行解决和保管。施工现场临时的材料和搭建的设备，由乙方向甲方办理借用手续，进行保管和维护。
第4条：关于工期的约定
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2因甲方未按约定完成工作，不能按工期开工或中途无故停工，影响工期，工期顺延。
4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
4.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内验收，并办理验收，移交手续，如甲方在规定的时间内未能验收，需及时同时乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期。
第5条：关于工程价款及结算的约定
5.1双方商定本合同价款采用可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。
5.2付款方式：本合同生效后首付总工程款的40%;工程进度到一半时再付总工程款的50%;工程结束验收合格后付总工程款的10%，全部付清。
5.3工程竣工验收后，乙方提出工程结算的有关资料送交甲方，甲方自接到上述资料后三天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并在三天内结清尾款。
第6条：安全生产和防火
6.1甲方提供的做法说明应符合《中华人民共和国消防条例》和防火设计规范。
6.2因乙方违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范，导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此产生的一切经济损失。
6.3由于甲方确认的做法说明，违反有关安全操作规程，消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。
6.4施工人员每次施工后要及时对现场的垃圾杂物进行清理，清理道指定的地点。
第7条：维修约定
7.2因甲方使用不当或甲方的其他原因引起的质量问题，乙方实行有尝维修。
第8条：争议解决
8.1本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或请有关部门进行调节。
第9条：附件
9.1本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。
9.2合同附件与本合同具有同等的法律效力。
9.3合同附件即工程量表（经甲乙方共同签字确认）共页。
9.4本合同一式份，甲乙双方各执壹份。
9.5本合同履行自工程款全部结算后自动终止。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
装饰合同
委托方（甲方）
承接方（乙方）
工程项目：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装饰。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签定本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。
一、工程地址：
二、居室规格：房型层（式）室厅卫。
三、施工内容：详见本合同附件《装饰施工内容表》。
四、委托方式：双方商定采取下列第种承包方式。
1.乙方包工、包全部材料；
2.乙方包工、部分包材料，甲方提供部分材料；
3.乙方包工、甲方包全部材料。
五、工程开工日期：xx年xx月xx日
六、工程竣工日期：xx年xx月xx日
工程总天数： 天
工程价款（金额大写） 元。
一、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件《家庭装饰工程主材料报价单》。
二、施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签定补充合同。
三、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。
一、甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装饰工程，非经甲方同意，不得挪作他用。
二、乙方提供的材料、如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用，如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
一、合同一经签定，甲方按照下表中的约定直接向乙方支付工程款。
支付次数支付时间支付金额
第一次开工前三日xx年xx月xx日 元
第二次工程进度过半xx年xx月xx日 元
第三次工程验收合格xx年xx月xx日 元
二、甲方付清工程价款，详见本合同附件《家庭装饰工程工程结算单》，乙方向甲方办理移交及发放工程保修卡，详见本合同附件《家庭装饰工程工程质量保修卡》。
三、甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。
四、工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件《家庭装饰工程工程变更表》，双方应签定补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。
1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。
2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商调解解决不成时，可以按照本合同约定向。
——市仲裁委员会申请仲裁；
——人民法院提起诉讼。
（将不选定的解决方式划出）
一、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后，重新签定补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。
二、施工过程中，任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
一、本合同和合同附件由双方盖章、签字后生效。
二、补充合同与本合同具有同等的法律效力。
三、本合同（包括合同附件、补充合同）一式份，甲乙双方及见证部门各执壹份。
甲方（业主）（签章）
乙方：（签章）
住所地址：
地址：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
签约地址：
签约日期：xx年xx月xx日
装饰合同
住所地址：____________。
联系电话：__________手机号：_______。
乙方：
单位名称：
地址：服务电话：
设计负责人：________联系电话：____________手机：
根据《中华人民共和国经济合同法》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。
第一条工程项目。
甲方委托乙方承担以下家装设计任务：
工程地址：__________。
第二条设计收费及支付方法。
（一）本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。
经甲乙双方商定设计收费为元/平方米（套内使用面积，不含电脑效果图），估算总收费元，金额大写元。
（二）付款方式。
甲乙双方采用以下付款方式。
1、量房前付预付款1000元（其中200元上门测量费和800元方案费）；
2、方案通过后，出全套动工图，客户付清余款并可带走全套图纸；
3、出电脑效果图，价格：800元/张（a4）；
第三条设计内容及完成日期的约定
（一）乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。
（二）平立面图。
1、原房型图。
2、墙体改造图。
3、平面家具布置图。
4、地面图。
5、天花图。
6、现场制作的家具立面图（根据实际情况出或者不出）。
7、门立面图（根据实际情况出或者不出）。
6、厨房、卫生间局部立面图（定做的厨房除外）。
7、电视背景墙立面图。
8、其它现场需动工墙面的立面图。
（三）剖面图。
1、应标明材质、用料、颜色等。
2、门窗套剖面图。
3、玄关剖面图。
4、天花剖面图。
5、电视背景墙剖面图。
6、其它需动工处剖面图。
（四）水电动工图。
（五）甲乙双方约定，从合同生效之日起，7天内完成平面方案图；
平面方案甲方通过后，乙方在7天内完成全套动工图。
第四条双方责任。
（一）甲方责任。
2、按约定的日期和数量付给乙方预付款和工程设计费；
（二）乙方责任。
2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作（限一次）；
第五条违约责任。
（四）甲方通过方案，但不认可动工图，则甲方不退还所有预付款，同时不得带走动工图纸。
第六条合同生效、中止与结束。
（一）本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章（非法人公司需负责人章）后有效，本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。
（二）本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部家装设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。
第七条合同纠纷解决方式。
本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第____种方式解决：
一、向消费者委员会申请调解；
二、向有管辖权的人民法院起诉；
三、其它解决方式：_______________。
第八条未尽事宜与附加条款。
（一）本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。
（二）本合同附加条款如下：
1、设计师负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作（限一次）；
3、设计师免费参加工程竣工的验收（工地现场图纸验收）（一次）；
4、设计完成后由工程助理提供详细的工程量清单；
5、设计师提供陪同挑选家具和软装饰的服务（一次）；
第九条合同文本。
一、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
二、本合同签订后乙方不得转包设计工程。
三、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
四、合同履行完后自动终止。
五、本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所在区的工商行政管理分局进行合同鉴证，以保护合同双方当事人的合法权益。
甲方：乙方：
签章：签章：
签约地址：签约地址：
签约日期：签约日期：
装饰合同
住所：______________________。
电话：____________。
传真：____________。
委托代理人：________________________。
电话：____________。
传真：____________。
承包人(乙方)：________________________。
住所：______________________。
电话：____________。
传真：____________。
法定代表人：________________________。
电话：____________。
本工程设计人：________________________。
电话：____________。
施工队负责人：________________________。
电话：____________。
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜(以下称工程),达成如下协议：
第一条工程概况。
1、工程名称：__________________________________。
2、工程地点：__________________________________。
3、承包范围：参见合同附件之预算表。
4、工程承包方式：双方商定采取下列第____________种承包方式：
(1)承包人包工、包料;。
(2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要材料;。
(3)承包人包工、发包人包料。(附件即经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修材料明细表》。)。
第二条施工图纸。
双方施工图采取下列第____________种方式提供：
(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;。
(2)发包人委托承包人设计施工图纸,设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。
施工图纸一式二份,甲乙双方各持一份,作为本合同的附件。
第三条甲方工作。
1、开工前_______天,全部腾空或部分腾空房屋,清除障碍物(合同已经包清理的除外),对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作。
2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。
3、提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。
4、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作。
5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件。
6、按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的各种税费。
第四条乙方工作。
1、参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交甲方审定确认。
2、施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。
3、未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
4、保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管道的通畅。
5、对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间。
6、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
7、工程竣工前未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。
第五条关于工期。
1、工程期限___________天,开工日期_______年______月_____日,竣工日期_______年_____月_____日。
2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的,工期顺延。因乙方及其代理人(代表)原因导致工期延误的,工期不予顺延。
3、因为如下因素影响而导致不能完成工作的,工期顺延,双方互不承担责任：
(1)遭遇严重影响施工的'恶劣天气、停水、停电、天灾、战争等不可抗力的;。
(2)经双方同意的工程量变化和设计变更;。
(4)经甲方同意的属新材料或新工艺采用而导致的。
工期拖延或试验时间浪费;。
(5)经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。
第六条关于材料供应和保管。
1、任何一方负责提供的材料和设备,均须是符合法律、法规规定的合格产品,还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。提供方应将材料和设备按时、按量运送到施工现场,并通知对方当事人验收签字确认。
2、对一方提供的任何材料和设备,如不符质量要求或规格有差异的,对方有权要求更换,提供方应当予以更换。由此造成的费用增加部分,有提供方承担。
3、材料和设备进场后,统一由乙方负责保管和使用,如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失,应当由乙方负责,施工过程中的正常消耗除外。
第七条关于质量和验收。
2、甲、乙方双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查、验收手续;甲方不按时参加验收的,工期应予顺延。
3、由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量,由甲方自行负责。由乙方负责返工的,返工费用由甲方负责。
4、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应当自接到验收通知后_______天内组织验收,并办理验收移交手续。
5、验收时,工程项目合格率达到____________%时(以上程价款比例为准),其他不合格项目(不包括工程项目未完成或成品程序未完成的项目)的维修或返工不影响竣工日期的确立,甲方对此应予以确认。
6、乙方承诺自竣工日期起,为工程项目保修_______年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布对个别的工程项目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以国家行政部门或者行业机构的规定为准。
7、甲乙两方约定的其他保修或免保修情况：_________________________。
8、工程未验收的,甲方不得先行使用。
第八条关于工程价款及结算。
1、双方约定按以下第____________种方式支付工程款：
(1)合同生效后,发包人按下表中的约定,直接向承包人支付工程款：
第四次____________工程验收后_______天支付工程总造价的5%,约____________元。
(2)其他支付方式：______________________。
2、双方同意工程的结算方法按下列第____________种进行结算：
(1)固定价格,本工程总价款为____________元;。
(2)单价不变,按实际数量加损耗率计算,但是总价不得超过____________元。
a、乳胶漆和油漆类为：墙面面积(减门不减窗)+顶面面积+6%×拼花部分面积;。
b、瓷砖面积为：实际面积+6%×实际面积;。
e、其他按项项目按项计算;。
f、其他按平方米计算的项目为：实际面积+6%×实际面积;。
g、估价项目测量后再具体报价;。
h、经甲方同意代购的项目按预算内造价购买,经甲方同意可以调整。
3、特别费用的约定：
(1)施工过程中,施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。
(2)施工过程中,因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的,罚款由乙方支付;如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的,罚款由甲方负责。
(3)合同附件预算表中没有列明税费,税费由甲方按实际征税额向有关部门交纳;已经列明税费的,由乙方负责缴交。
(4)物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的,由甲方负责交涉或向乙方补贴差额。
4、乙方按双方签署的预算附件项目执行。如甲方增加新的工程项目,另行签署合同。其中涉及款项,甲方应按预付50%、项目完工50%的办法在工程验收前支付给乙方。如其中物料款项大于该项目的50%,则甲方应按实际比例先支付给乙方备料。
按照该资料进行工程结算,双方应填写工程结算单并签字,甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。
第九条工程预算文件(表)属于本合同附件,所列工程项目除经过甲乙双方同意外,不得随意添加、更改、删除。
第十条责任与罚则。
1、施工调度、安全管理等事务由乙方负责,其他人事包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作,由此引起的损失和事故由甲方负全责。
2、因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,每拖延一天,应向甲方支付____________的违约金。
3、因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。
4、甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的,应当按照____________支付乙方延期付款违约金。
5、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由其自行负责。
6、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
7、乙方在遭遇不可抗力影响施工的,应当及时采取措施避免损失扩大,并将有关情况通知甲方。否则,应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。
第十一条双方如对合同的执行发生争议,应友好协商解决：协商无效的,可提交人民法院诉讼。
第十二条附则。
1、本合同一式两份,双方个执一份,同具法律效力。
2、本合同履行完成后自动终止。
装饰合同
发包人：承包人：
住所：住所：
委托代理人：营业执照号：
电话：法定代表人：电话：
bp机号：委托代理人：电话：
本工程设计人：电话：
施工队负责人：电话：
依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况。
1.1工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
1.2工程内容及做法（详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）。
1.3工程承包方式：双方商定采取下列第＿＿＿种承包方式。
（1）承包人包工、包料（详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表）；
（3）承包人包工、发包人包料（详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表）。
1.4工程期限＿＿＿＿天，开工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日，竣工日期＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日。
1.5合同价款：本合同工程造价为（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单）。
第二条工程监理。
若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条施工图纸。
双方商定施工图纸采取下列第＿＿＿种方式提供：
（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（大写）＿＿＿＿＿＿元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。
第四条发包人义务。
4.2提供施工期间的水源、电源；
4.3负责协调施工队与邻里之间的关系；
4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；
4.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第五条承包人义务。
5.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；
5.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；
5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第六条工程变更。
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表7：家庭居室装饰装修工程变更单）。
第七条材料的提供。
7.2由承包人提供的材料、设备（详见附表5：承包人提供装饰装修材料明细表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。
装饰合同
单位名称：_________电话：_________。
住址：_________通讯地址：_________。
乙方(承包方)：_________。
通讯地址：_________邮政编码：_________。
第一条工程概况。
1.1工程地点：_________市_________区(县)_________路_________号_________楼_________室。
1.2住房结构：_________房型_________房_________厅_________套，施工面积_________平方米。
1.3工程造价：家庭居室装饰装修工程的价格，根据市场竞争、优质优价的原则，约定如下：总价款：_________元，大写(人民币)：_________。其中：材料费：_________，人工费：_________，管理费：_________，设计费：_________，垃圾清运费：_________，税金：_________，其他费用：_________。(详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
1.4工程承包方式：双方商定采取下列第_________种方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表)。
(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表)。
第二条施工图纸。
双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：
3施工图纸双方签字后生效。
第三条甲方权利义务。
1开工前提供施工期间的水源、电源，并说明使用注意事项;。
2参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收;。
5因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，如属乙方的责任，由甲方找被乙方负责修复和赔偿。
第四条乙方权利义务。
3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下管道的畅通;。
7乙方采用的装饰材料不得以次充好、弄虚作假。
8乙方施工应符合有关规范要求，不得偷工减料、粗制滥造;。
9乙方不得野蛮施工，危及建筑物自身的安全;。
装饰合同
依照《_____》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致,签订本合同。
第一条、工程概况。
1、工程名称:__________________________。
2、工程地点:__________________________。
3、工程内容:__________________________。
4、承包范围:__________________________。
5、承包方式:__________________________。
6、工程结构:__________________________。
7、装饰装修施工面积:__________________________。
8、工程期限____日(以实际工作日计算);。
开工日期:______年___月___日;
竣工日期:______年___月___日。
第二条、工程价款。
本工程价款总计:。
人民币_________________________元,。
____________________________元。
报价单根据市场经济运作规则,本着优质优价的原则由双方约定,作为本合同的附件。详见本合同附件《装饰工程预算表》。
第三条、工程的设计。
1、图纸及技术文件的提供方式。
由甲方于开工_______日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。
由乙方于开工_______日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送甲方审批,甲方应于_______日内审批完毕并交还乙方。
由甲方委托的专业设计公司于开工_______日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。
2、设计变更。
甲方要求变更设计时,应在该分部或分项工程施工_______日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。
由于设计变更造成乙方材料积压,由甲方负责处理并承担相应损失。
已完工程设计变更造成乙方返工的损失,由甲方承担。
设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续,乙方应变更施工进度计划,送甲方批准,同时调整工程价款。
涉及设计变更的,设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品,以作计价及施工依据。
第四条、材料的提供。
1、本工程所需,按报价单规定应由甲方自购的施工材料,应为符合设计要求的合格产品,分别在各项工程开工之日前三天内由甲方采购供应到工地现场,采购数量由乙方提供,如因乙方计算不准确导致材料浪费并超出规定时间不能退回给商家,由此造成甲方的损失由乙方承担,如材料数量不够,由甲方补够,工期不变。甲方供应材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。
2、乙方无权擅自更换甲方提供的材料,没有甲方签字确认,不支付费用。
3、甲方如果要求更换不同档次或品牌的材料,则根据市场价格作差额增减补贴。在施工过程中,如原定材料缺货时,乙方可在甲方认可下更换由公司指定的相同质量的材料。
4、乙方采购的材料,如乙方提供的材料系伪劣商品的,应按提供材料原价格的三倍补偿给甲方。
5、乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
第五条、工程价款及支付方式。
1、预付款为工程总价的______%,支付时间为______。甲方未按约定支付预付款的,乙方可书面通知甲方,如甲方在接到通知后3日内仍不能支付,乙方可延期开工。
2、工程进度款______。
3、乙方应在每月______日向甲方提交已完工程量报告及相关质量验收记录,甲方应在3日内会同乙方核实计量并检验工程质量。乙方无故不参加计量及质量验收的,甲方计量视为有效并作为工程款支付依据;甲方逾期未作计量及质量验收的,从第4日起乙方计量视为有效并作为工程款支付依据。
4、工程进度款的拨付应包括洽商款项(如设计变更、工程量增加等)。
5、乙方未经监理同意超出设计图自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予计量。
6、经乙方书面同意并明确延期付款日期后,甲方可延期付款;甲方延期付款应计算自确认延期5日后起算的应付工程款利息(按同期银行贷款利率计算)。
7、工程进度款付至工程总价90%时停止支付,10%尾款待工程竣工验收合格后按双方约定的方式结清。
第六条、工程工期的顺延。
以下情况的,工期顺延,乙方不承担责任:。
(1)甲方未能按合同约定提供开工条件的。
(2)工程量增加、设计变更的。
(3)甲方未按时验收隐蔽工程的。
(4)甲方未按时供应合同约定的材料和设备的。
(5)7日内由于非乙方原因停水停电累计8小时以上不能施工的。
(6)甲方未按时支付工程款的。
(7)因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。
(8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。
出现以上情况时,乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的,由乙方承担责任,工期不顺延。
第七条、工程质量及验收。
1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。
2、甲,乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,手续以签单为准。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程的检查与验收,乙方可以自行验收,甲方应予承认。甲方要求复验时,乙方按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成的窝工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,工期也予顺延。
3、工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方需在日内组织验收,并办理移交手续。如甲方在规定期限内未能组织验收需及时通知乙方,另定验收日期。甲方需承认竣工日期,并承担乙方的看管及相关费用。
第八条、工程监理。
监理工程师的姓名_______________;单位_______________;联系方式_______________;监理工程师的职责______________________。
第九条、安全生产和防火。
1、因甲方违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范,导致发生安全或火灾事故,甲方承担由此产生的一切经济损失。
2、因乙方违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范,导致发生安全或火灾事故,乙方承担由此产生的一切经济损失。
第十条、其他事项。
1、开工前,甲方全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具,陈设等甲方要采取保护措施。甲方向乙方提供施工所需的'水、电等物资及设备(此费用不计入合同价款中),并说明使用注意事项。
2、如须拆改建原建筑结构,建筑外观或设备管线,甲方负责到有关部门办理相关审批手续。未经甲方同意及有关部门批准,乙方不得擅自拆改原建筑结构及设备管线。
3、甲方要配合乙方协调有关部门做好保卫、消防等工作,并承担相应费用。
第十一条、维修约定。
1、本工程交工后,乙方在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起,为______个工作日。
2、因甲方使用不当或甲方的其他原因引起的质量问题,乙方实行有偿维修。
3、甲方在使用过程中要求更改或增加项目时,乙方实行_____。
第十二条、违约责任。
1、甲、乙方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。
2、甲方不能按时支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的,每延误一日应向乙方支付迟延部分工程款__________________‰的违约金。
3、由于乙方责任延误工期的,延误一日乙方应向甲方按已付工程进度款之和的____________‰支付违约金。
4、由于乙方责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程,乙方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理,对室内空气质量不达标的应进行全面综合治理,由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期。
第十三条、争议解决。
争议解决方式:。
本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决或申请调解解决;。
协商或调解解决不成的,按下列第______________种方式解决:。
(1)依法向________________________人民法院提请诉讼。
(2)提交_______________________________委员会_____。
第十四条、合同的生效:本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。
第十五条、本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份;副本____份,甲方______份,乙方______份。
甲方(签章):。
乙方(签章):。
_______年____月____日。
装饰合同
民事判决书。
(20xx)仪民初字第xxx号。
原告：段xx。
委托代理人：xxx，xx律师事务所律师。
被告：xxx装饰工程有限公司。
法定代表人：王xx，总经理。
被告：王xx。
被告李xx。
被告李某女。
原告段xx与被告xxx装饰工程有限公司、李xx、李某女、王xx装饰装修合同纠纷一案，本院于20xx年6月5日立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告段xx及其委托代理人、被告xx公司、王xx的共同委托代理人xx、李xx的委托代理人xx到庭参加诉讼，被告李某女经本庭合法传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告段xx诉称，自20xx年起被告xxx公司及其扬州分公司曾在花样年华等小区承接多起房屋装修工程，并将之转包给原告施工，但工程款一直拖欠，截止目前尚欠原告装修款58446.92元。被告李xx、李某女、王xx三人为公司股东，20xx年至20xx年期间，三人采用营业收不入帐的方法，将公司约463万余元的收入据为股东个人所有或转入李xx任法定代表人的江苏xx装饰工程有限公司账户，导致xxx公司成为空壳公司;被告王xx、李某女在公司被吊销后怠于履行清算义务。三人的行为侵害了债权人利益，故诉请法院判令被告xxx公司给付工程款58466.92元，被告李xx、李某女、王xx承担连带责任。
提供主要证据：
2、xxx公司工商登记查询表一份;。
5、xxx代理人调查笔录，主要内容为xxx帐册在李某女处。
证据4-5证明被告xxx公司被吊销营业执照，但被告王xx、李某女怠于履行清算义务的事实及被告李xx、李某女、王xx采用营业收不入帐的方法，将公司收入个人所有或转入关联公司从而侵害原告债权的事实。
被告xxx公司辩称，原告证据不能证明我公司欠他的装修款，原告的诉讼请求应予以驳回。未提供证据。
被告王xx辩称，原告称我将xxx公司财产混同个人财产不属实，公司债务与我无关，我不应承担连带责任。未提供证据。
被告李xx辩称，原告所称我将xxx公司财产混同个人财产不属实，公司债务应由公司在其财产范围内偿还，与我个人无关;且原告对我的诉讼请求与对xxx的诉讼请求是两个不同案由，应分案处理。未提供证据。
被告李某女书面辩称，是李xx利用公司法定代表人身份挪用公司资金，拒绝归还，我仅是业务总监，原告所称我将xxx公司财产混同个人财产不属实，为维持公司经营，我还从自家借了几十万给公司，原告对我的诉讼请求没有事实依据，应予以驳回。未提供证据。
经审理查明，自20xx年起，被告xxx公司及其扬州分公司曾在花样年华等小区承接多起房屋装修工程，并将之转包给原告施工，但工程款一直拖欠，截止目前尚欠原告装修款58446.92元。xxx公司成立于20xx年12月5日，公司注册资本为人民币10万元，原股东/发起人为李某女、李xx，认缴出资额分别为4万元、6万元，实际出资4万元、6万元。20xx年5月25日，公司股东变更为李某女、王xx，认缴出资4万元、6万元，实际出资4万元、6万元，法定代表人也变更为王xx。20xx年6月21日，被告王xx曾以xxx公司和李某女为被告向本院起诉，要求解散xxx公司，本院立案受理后，王xx申请保全公司帐册，但本院在其提供的地点未能找到，20xx年9月19日本院以证据不足为由判决驳回王xx的诉讼请求。20xx年12月5日至20xx年3月31日被吊销营业执照之前，xxx公司正常营业，但自20xx年3月31日至今一直未进行清算。
上述事实，有原告与xxx公司工程结算表、xxx公司工商登记查询表、xxx现金会计xxx证言、xxx扬州分公司建行账户和农行账户对账单、xxx代理人张木洋调查笔录以及原、被告双方当庭一致陈述等证据予以证实。
本院认为，对被告李xx所持原告对xxx的诉讼请求与对被告李xx、王xx、李某女的诉讼请求为两个不同的案由，应分案处理的主张，本院认为被告李xx的主张没有法律依据，同时从减少原告讼累、节约司法资源的角度考虑，对该主张不予以支持。对原告的诉讼请求，本院认为，首先，债务应当清偿，原告提供的工程结算表及本院对xxx公司现金会计xxx的调查等证据足以证明被告xxx公司欠原告段xx工程款58446.92元的事实，被告xxx公司负有清偿义务，原告要求被告xxx公司给付工程款的诉讼请求符合法律规定，应该予以支持。其次，被告王xx、李某女作为股东，应在公司被吊销营业执照后及时进行清算，但二人怠于履行清算义务，致使原告债权无法实现，违反了公司法及其司法解释的相关规定，故应对该笔债务承担连带责任。第三，原告提供的现金会计xxx的证言、xxx扬州分公司建行账户和农行账户对帐单、原告本人和丁等人的结算单等证据已能证明xxx有营业收，但公司帐册掌握在被告李xx、李某女手中，现因二被告的原因，公司帐册下落不明，应推定原告主张的被告李xx、李某女将xxx经营收入混同于个人财产或关联公司财产的，滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避公司债务的事实成立，被告李xx、李某女的行为已严重损害了原告的利益，因此二人应对该笔债务承担连带责任。对原告所持被告王xx将公司财产混同于个人财产，要求其承担连带责任的诉讼请求，因原告的债权产生于王xx接受李xx股份成为股东之前，与其不能实现债权之间无因果关系，故不予支持。综上，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、《中华人民共和国公司法》第二十条、第一百八十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十五条的规定，判决如下：
被告xxx装饰工程有限公司于本判决生效之日起10日内给付原告段xx工程款58446.92元，被告李xx、李某女、王xx承担连带给付责任。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1261元，公告费300元、保全费620元，合计2181元由被告xxx装饰工程有限公司负担;此款原告已垫付，则被告xxx装饰工程有限公司于本判决生效之日起10日内偿付给原告，被告李xx、李某女、王xx对此承担连带给付责任。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时预交上诉费1261元，上诉于江苏省扬州市中级人民法院。
审判长xxx。
代理审判员xxx。
人民陪审员xxx。
二零xx年四月十二日。
书记员xxx。
装饰合同
法定代表人：_________。
委托代表人：_________。
本工程设计人：_________。
施工队负责人：_________。
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
1.1工程地点：_________。
1.2工程内容及做法(见附表一：装饰装修工程施工项目确认表、附表二：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。
1.3工程承包方式，双方商定采取下列第____种承包方式：(1)乙方包工、包全部材料(见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表);(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表，附表五：乙方提供装饰装修材料明细表);(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表)。
1.5合同价款：本合同工程造价为(人民币)_________元金额大写：_________(详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单)。
若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
双方商定施工图纸采取下列第____种方式提供：1、甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸);2、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸)，设计费___元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。
4.2提供施工期间的水源、电源;。
4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;。
4.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。
5.2严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;。
5.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;。
5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附表七：装饰装修工程变更单)。
7.2按合同约定由乙方提供的材料、设备(见附表五：乙方提供装饰装修材料明细表)，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。
8.1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：1、工程量变化或设计变更;2、不可抗力;3、甲方同意工期顺延的其他情况。
8.2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。
8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
8.4因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
双方约定本工程质量按下列第___项标准执行：(1)《北京市家庭装饰工程质量验收规定》(2)其它规定：__施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由_________部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同约定的`标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。
1、工程开工前，甲方应将房屋外门钥匙____把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时，甲方负责提供新锁____套，由乙方当场负责安装交付使用。
2、本协议签订后，工程不得转包。
3、本协议一式____份，甲、乙双方各执一份，协议附件为本协议的组成部分，具有同等的法律效力。
甲方（签字）：乙方（签字）：
住址：住址：
电话：电话：
身份证号：身份证号：
签订日期：年月日
签订地点：____。
装饰合同
甲方：
乙方：
乙方（）认可与甲方于年月日签订的《精装修成品房装修材料确认书》，对其中的材料设备和装饰内容再次确认无误，并达成如下协议：
1、甲方为满足乙方对住宅装饰的个性化要求，同意乙方与装饰公司协商，对原有装饰设计进行个性化修改。乙方提出的所有装饰修改内容，不构成对双方已签订的《精装修成品房装修材料确认书》的否定。
2、乙方可以提出工作、工序和材料设备的变更，所产生的费用由乙方与装饰公司协商，单独结算；所产生的质量和保修责任，由乙方和装饰公司协商并订立相关合同。该合同约定的质量标准不得低于杭州市房地产管理局发布的《杭州市住宅装饰装修工程施工质量行业规范》，甲方对因此而引起的质量异议与质量问题不负任何责任。
3、因乙方对装饰内容的修改而造成的工期延误，致使住宅装修工程未能如期交付的，甲方可以延长交房日期；乙方负有不得影响整幢大楼和小区如期交付的义务，如因乙方的修改方案而影响其它业主正常使用住宅的，乙方应当排除障碍或恢复原状，如造成损失的，应当负赔偿责任；甲方保留追究乙方相关责任的权利。
4、乙方所有相关的个性化装饰修改，必须符合建设部颁发的《住宅室内装饰装修管理办法》的相关规定，并不得擅自更改以下部位：
1、住宅的外窗；
2、住宅外墙，以及有关影响建筑立面的任何修改；
3、室内所有垂直管道及排风竖井；
4、住宅的进户门；
5、影响建筑安全性的承重结构；
6、阳台的扶手栏杆；
7、移动更改或者扩大厨房卫生间的位置及面积；
8、未经设计认可的，在楼板上增加的非轻质墙体或隔断；
双方已经认真阅读以上内容并经确认无异议，双方签字（或）盖章后生效。本协议将作为乙方与甲方签订的《商品房购房合同》的补充，并与购房合同具有同等的法律效力。
甲方签字：（盖章处）。
乙方签字：
装饰合同
甲方（发包方）：_________。
单位名称：_________。
住址：_________。
身份证号码：_________。
通讯地址：_________。
邮政编码：_________。
电话：_________。
传真：_________。
帐号：_________。
电子信箱：_________。
乙方（承包方）：_________。
资质证书号：
法定住址：_________。
法定代表人：_________。
职务：_________。
身份证号码：_________。
通讯地址：_________。
邮政编码：_________。
联系人：_________。
电话：_________。
传真：_________。
帐号：_________。
电子信箱：_________。
第一条工程概况。
1．1工程地点：_________市_________区（县）_________路_________号_________楼_________室。
1．2住房结构：_________房型_________房_________厅_________套，施工面积_________平方米。
1．3工程造价：家庭居室装饰装修工程的价格，根据市场竞争、优质优价的原则，约定如下：总价款：_________元，大写（人民币）：_________。其中：材料费：_________，人工费：_________，管理费：_________，设计费：_________，垃圾清运费：_________，税金：_________，其他费用：_________。（详见附表三：家庭居室装饰装修工程报价单）。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
1．4工程承包方式：双方商定采取下列第_________种方式。
（1）乙方包工、包全部材料。（见附件五：乙方提供装饰装修材料明细表）。
（3）乙方包工、甲方包全部材料（见附件四：甲方提供装饰装修材料明细表）。
1．6工程内容及做法（见附表一：装饰装修工程施工项目确认表、附表二：装饰装修工程内容和做法一览表）。
第二条施工单位资格。
2．1凡承接家庭居室装饰装修工程的单位，应当持有建设行政主管部门颁发的具有建筑装饰装修工程承包范围的《建筑业企业资质证书》。
2．2乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，通过最近一次企业年检，具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止止本合同，乙方应当立即返还甲方已支付的费用，并赔偿损失。
2．3对于承接家庭居室装饰装修工程的个体装饰装修从业者，应当持所在地乡镇以上人民政府有关主管部门出具的务工证明、本人身份证、暂时居住证，向工程所在地的建设行政主管部门或者其指定的机构登记备案，实行“登记注册、培训考核、技能鉴定、持证上岗”的制度。具体办法由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门制订。
2．4凡没有《建筑业企业资质证书》或者建设行政主管部门发放的个体装饰装修从业者上岗证书的单位和个人，不得承接家庭居室装饰装修工程。
第三条工程监理。
若本工程实行工程监理，甲方（或乙方）与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方（或甲方）。
第四条施工图纸。
双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：
4．3施工图纸双方签字后生效。
第五条甲方权利义务。
5．3负责协调施工队与邻里之间的关系；
5．5参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收；
5．8甲方无权要求乙方移动或改造暖气、燃气管线；
5．11甲方进行装修不得损坏房屋原有节能设施，降低节能效果；
5．13未经批准，甲方不得损坏给排水、供电、供气、消防、通讯等公共设施，不得损坏他人的房屋及物品。
5．14因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，应由甲方负责修复和赔偿；如属乙方的`责任，由甲方找被乙方负责修复和赔偿。
第六条乙方权利义务。
6．3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下管道的畅通；
（2）如不服调解，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
第十一条工程验收和保修。
11．1双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收：
（1）水、电管线，防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收；
（2）油漆、面层涂料施工前验收；
11．2保修。
（1）工程竣工验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续（见附件九：工程结算单），并填写工程保修单（保修期为贰年）（见附件十：工程保修单）。
（2）在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。
第十二条工程款支付方式。
12．1双方约定按下列第_________种方式支付工程款：
（3）竣工验收后_________日内，甲方支付相当于总价款_________％的工程款。
（4）竣工验收合格_________年后或双方约定的保修期满，甲方支付相当于总价款_________％的工程款。
甲方支付工程款，乙方的业务员或施工人员收取的，视为乙方收取。
12．2因变更施工内容导致总价款增减的，甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。
12．3双方款项往来，均应出具收据。施工结束，甲方全额付清应付款项后，乙方应当出具合法发票。
12．4竣工验收合格后，甲方有权留取相当于工程总价款的_________％的保修基金。竣工验收合格后_________年内没有发生工程质量问题的，甲方应将保修基金全额退还乙方。
第十三条违约责任。
13．1合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价_________%的违约金；若因此造成损失的，违约方应予以赔偿。
13．2工程未验收合格或未结清尾款而未移交，甲方使用或擅自动用工程成品的，工程视为合格，由此而造成损失的由甲方负责，并视为甲方自动放弃保修及维修权利且乙方仍有追收尾款的权利。
13．3甲方未按期支付工程款的，乙方有权停工，每延误一日向乙方支付工程总造价2‰的违约金。
13．4由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，所需修理费用由乙方承担，工期不予顺延。
13．5由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2‰作为违约金。
第十四条合同争议的解决方式。
双方发生争议协商解决不成时，按下列第_________种方式解决：
14．1向_________仲裁委员会申请仲裁；
14．2向人民法院起诉。
第十五条其他具体规定。
15．4施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_________点_________分至_________点_________分；下午_________点_________分至_________点_________分。
第十六条附则。
16．1本合同签订后工程不得转包。
16．2甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，双方签字（盖章）后生效，甲、乙双方各持一份。
16．3凡在_________市各家庭装饰装修市场内签订合同的，本合同一式三份，甲、乙双方及市场有关部门签字（盖章）后生效，三方各持一份。
16．4合同履行完后自动终止。
16．5本合同实行当事人自愿鉴证，以保护合同当事人的合法权益。
16．6合同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。
第十七条合同的解释。
本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
甲方（签字）：_________乙方（盖章）：_________。
法定代表人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________。
签订地点：_________签订地点：_________。
家庭装饰装修市场合同认证意见（商场合同认证章）：_________。
委托代理人（签字）：_________。
联系电话：_________。
签订地点：_________。
_________年____月____日。
装饰合同
甲方：乙方：
经甲、乙双方协商同意将德兴市会展及演艺中心工程的内装饰材料委托乙方供应，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保材料质量、工程进芳、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、供应内容：甲乙与乙方确定的材料品种及单价表内的装饰材料，按照甲方提供的清单供货。
乙方包材料送到施工现场、确保材料质量、包运输安全、确保材料合格、提供材料合格证、检测资料。
各种材料规格尺寸的价格按双方协商的价格表计价（价格见附表），以甲方材料员签收的单据进行结算材料数量。
乙方供应的装饰材料要满足国标要求，均为合格产品。
（1）应提前提出做材料计划，并将订单交给乙方或者电话通知。
（2）甲方指定材料存放地点。
2、乙方责任：
（1）按照甲方订单和通知及时供货。
（2）按照甲方指定的地点卸货，摆放好。
（3）乙方接到甲方供应材料通知后，应及时供货，如因乙方在约定的时间内未能将材料送至工地现场所产生的误工费及由乙方全部承担。
（4）如乙方提供的材料达不到合同清单的国标标准，甲方有权按半价支付乙方材料款。
（5）甲乙双方协商决定在20xx年年底前材料单价无论涨跌都按清单价格结算。
每个星期结算一次（以甲乙双方签收的收据数量为准），按每星期总货款的90%支付，余款待工程竣工后付清。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：年月日年月日
国美装饰材料单价表
装饰合同范本
装饰公司购销合同
居室装修装饰合同
工程装饰装修合同
装饰装修合同样本
装饰建材买卖合同
建筑装饰工程施工合同
装饰公司用工合同范本
装饰合同
发包方(以下简称甲方):。
承包方(以下简称乙方):。
根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规之规定，结合家庭居室装饰的特点，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方发包的家庭居室装饰工程《以下简称工程》的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况。
1.2工程内容和做法(见附表一)。
其中:甲方供料(见附表二之一)。
乙方供料(见附表二之二)。
1.4工程期限__________天。
竣工日期___________年__________月___________日
第二条甲方工作。
2.1开工前_____天,为乙方入场施工创造条件.包括:搬清室内家具,陈x或将室内不易搬动的家具、陈x归堆、遮盖，以不影响施工。
2.2负责提供水源、电源为乙方使用。
2.3负责协调邻里关系。
2.4如确需拆改原建筑物结构(包括梁、柱、板、墙等)或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。
2.5施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。
2.6负责工程质量和进度的监督及峻工验收。
第三条乙方工作。
3.1施工中严格执行有关工程的安全操作规范、防火规范、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。
3.2严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
3.3负责保护好被装饰居室室内的家具和陈x。
第四条工程变更。
工程项目及做法如需变更，双方必须协商一致，同时调整相关费用(见附表三)。
第五条工程工期。
5.1因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。
5.2因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5.3因工程变更或非甲方原因造成的停水、停电及其它不可抗力因素而影响工期的，工期相应顺延。
第六条工程验收和保修。
6.1工程峻工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(见附表四)。在工程款结清后，办理移交手续。
6.2本工程自验收合格双方签字之日起保修查年。双方应在验收合格签字后，即填写工程保修单(见附表七)。
第七条工程价款及结算。
7.1双方商定，本工程的价款为人民币(大写)___________元(见附表五).
7.2本合同生效后,甲方按下表直接向乙方支付工程款项:。
7.3工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方.甲方接到资料后________日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表六)并签字。甲方应在签字后支付第三次工程余款，以结清工程全部款项。
第八条违约责任。
8.1凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。
8.2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。
8.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的'损失。
第九条几项具体规定。
9.1因装饰居室而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，甲方负责支付清运费用人民币(大写)______元(此费用不在工程价款内).
9.2施工期间,甲方将门钥匙______把交给乙方的_______负责保管.工程竣工验收后,甲方负责提供新锁_____把,并由乙方当场负责安装,交付验收.
第十条其它约定条款。
第十一条附则。
11.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
11.2本合同签订后不得转包。
11.3甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，凡经过市场签订合同的，本合同一式三份，甲、乙双方和市场管理机构各执一份。合同履行完成后自动终止。
11.4凡通过市场签订合同者，可将合同文本提交驻家庭居室装饰市场的工商行政管理部门进行鉴证，以确保双方的合法权益和合同的顺利履行。
11.5本合同附件包括：
甲方：
乙方：
_____年_____月_____日。