施工合同中的变更、解除等操作应该符合法律规定，并经过双方协商一致。通过阅读以下施工合同范文，可以了解一些常见的合同条款和注意事项。
屋面防水施工合同
甲方(发包人)：
乙方(承包人)：
依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实、守信原则，甲乙双方友好协商，订立本合同，以便双方共同遵守。
一、概况。
1、工程地点：
2、工程名称：
3、工程内容：照图纸设计要求，及国家现行施工规范质量验收要求，施工本工程全部的地下室底板、外墙及室外顶板，以及屋面的改性沥青防水卷材。(施工内容包含防水底部基层处理，按照规范要求施工的管道周边、伸缩沉降缝、后浇带以及阴阳角等部位附加层施工。)。
二、承包方式。
乙方以“包工、包料、包质量，包进度、包安全文明施工”的方式，完成甲方委托的全部施工内容。
三、材料。
1、主材选用耐低温-10°的，高聚物改性沥青防水卷材(sbs)。
2、辅助施工的基层处理剂(底子油)、接缝粘结剂等配套材料应与铺贴的卷材材性相容，为厂家配套使用的无毒、环保产品。
3、乙方在施工前，提供材料出厂生产合格证书、材料质量检验证书。
4、乙方将防水材料采购到施工现场后，乙方应配合甲方现场工程师及监理工程师，对材料抽样送检。材料检测质量符合《弹性体改性沥青防水卷材》(gb18242-20xx)及合同约定的要求。在施工过程中，甲方工程师或监理工程师对材料质量有怀疑时，有权随机抽样送检，检验结果如不符合本合同约定的材质要求，一切返工损失费用由乙方承担。
四、工程造价。
1、本工程防水施工按照每平方米的施工单价结算。
2、本合同施工单价已包含防水施工的材料费、人工费、乙方应缴的营业税费，
以及材料进场的检验费。
3、本工程施工面积约2，施工合同总造价暂定为元整。(竣工结算时候，施工面积按照图纸实际施工面的面积计算。)。
五、工期。
按甲方指定的土建总承包项目部所安排的进度施工，乙方承诺施工进度不影响项目部安排的施工工期需要。
六、施工工艺及技术要求。
1、施工工艺及技术要求符合《地下防水工程施工质量验收规范》(gb50208-20xx)和《屋面工程质量验收规范》(gb50207-20xx)要求，以及国家建筑标准设计《地下建筑防水构造》(10j301)。
2、乙方在组织施工前应根据施工规范和图纸设计要求，编制《防水专业施工方案》，报监理工程师审批。
3、乙方施工前应对进场施工工人进行安全、质量、技术交底。
七、工程质量及验收。
1、乙方施工质量应符合《地下防水工程施工质量验收规范》(gb50208-20xx)、《屋面工程质量验收规范》(gb50207-20xx)、《地下建筑防水构造》(10j301)要求。
2、施工过程中的分部、分项验收，必须经甲方现场工程师、监理工程师检查验收合格后，方可进入下道工序施工。
3、施工过程中应根据规范要求做好淋水、蓄水检验，对有渗漏部位应做好技术处理，直至质量验收符合要求。
4、在全部工程完工后，乙方向甲方提供工程验收所需具备的一切文档资料。
八、安全施工文明施工。
1、乙方进场施工人员应遵守本工程土建总承包方的安全文明施工规章制度，进场作业人员必须戴好安全帽，作业人员必须经上岗培训，持证上岗。
2、乙方(承包人)负责本专业承包施工过程中的人员安全生产和文明施工，一切因此而发生的直接、间接损失费用，完全由乙方自理。
九、工程款支付。
1、本工程竣工验收合格后，乙方提交工程造价结算书，经监理工程师审核确认后，甲方在10个工作日内，向乙方支付70%的合同结算款。
2、在第一次付款后6个月内，如防水工程返修问题较少，甲方向乙方继续支付25%的合同结算款，留5%的结算款作为质量保修款;如在第一次付款后6个月内，防水工程返修问题较多，甲方向乙方继续支付20%的合同结算款，留10%的结算款作为质量保修款。
3、质量保修期到期后，甲方支付乙方剩余工程款。
4、工程款支付均为无息支付。
十、工程质量保修及其他补充约定。
1、本防水工程施工质量保修期为五年。
2、在质量保修期内，因乙方施工或材料原因造成的渗漏，乙方接到甲方维修通知后，应立即组织人员赶赴现场进行维修，并承担由此引起的一切费用损失。
3、本工程严禁乙方再次分包和转包，一经发现，甲方有权立即终止合同，并要求乙方限期改正，如乙方拒绝执行，甲方有权对乙方诉求停工、怠工等经济损失费用补偿。
4、对于施工期间发生暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害的不可抗力影响时，双方的经济损失分别由各自承担。
5、工程款结算时，乙方应开工程业务结算发票给甲方。(其票务税金已包含在本合同单价中。)。
6、乙方现场防水施工技工人员必须有防水专业上岗证，持证上岗率100%。
7、乙方施工人员如需要在现场食宿，统一由甲方指定的本工程土建总承包方协调安排，费用由乙方自理。
8、乙方施工期间，应派驻一名项目经理或工长常住现场，全面负责协调本专业施工的生产、进度、质量、安全管理。
十一、违约责任。
在合同履行期间，甲、乙双方应认真履行自己应尽的义务，如有违约，由违约方支付合同总价的20%款，作为合同违约金赔偿。
十二、合同争议解决及法律效应。
1、本合同执行中，如发生合同外争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向工程所在地人民法院申请仲裁。
2、本合同一式贰份，双方各持一份。合同经双方签字盖章后立即生效。
3、本合同以工程质量保修期满，甲方按合同约定支付结清乙方应得工程款为合同执行终止期，合同到期后，即告无效。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：
电话：电话：
签约日期：年月日签约日期：年月日
屋面防水施工合同
甲方：
乙方：
就甲方的三栋生活住宅楼房顶防水及其它维修事宜达成如下维修协议：
1、乙方按甲方预先敲定的维修方案进行，所需材料按甲方已选定的材料由乙方负责采购，材料采购到位后由甲方的质量监督人员负责验收，不得中途降低材料质量标准，严格按照甲方的质量要求施工。（后附各栋楼的维修方案）。
2、维修费用按双方根据工程量试先商定的预算价格，付款方式按房产局规定的程序由乙方直接与房产局进行结算，甲方配合完善各种必要的手续。
3、在施工前乙方先向甲方预交（）万元质保金，质保期满后，无质量问题，甲方全部退还质保金。
4、在施工过程中，应该把安全责任放在第一位，乙方负责所有的施工安全责任。由施工所造成的所有安全事故，甲方不承担任何责任。
5、在施工过程中，乙方负责阁楼住户在楼顶放置太阳能等设施移位的协调及安全事宜。
6、维修质量的监督：在维修期间，甲方定期必须派人在现场予以质量监督，维修完工后，由各楼的维修质量监督人员验收签字。
7、房屋维修期间所产生的垃圾由乙方及时清理干净。不的影响甲方住户的正常生活。
8、维修之后的房屋质量的验收和审核：由双方按房产局规定的标准为验收标准。
9、质保期间：自维修结束之日验收完毕起算，保持期限为一周年。在质保期内，维修没有达到预期的修复效果，再次出现漏水等质量问题，则乙方必须承担再次维修的责任，再次发生的维修费用由乙方全部负责。
10、本协议一式两份，双方各持一份。
11、其他未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方：
经办人（签名）：
乙方：
经办人（签名）：
屋面防水施工合同
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况。
1.工程名称：___。
2.工程地点：___食堂。
3.工程内容：食堂屋顶防水及食堂室内粉刷（含人工、材料费）。
二、合同工期：
计划开工日期：
计划竣工日期：
三、施工要求：
1、必须严格执行施工规范。安全操作。
2、施工期间乙方因工程需要使用该场地，乙方负责承担施工现场的清洁，做好施工现场保护及消防等工作。
3、乙方必须严格按照合同规定进行施工。
四、乙方在组织施工中必须按照甲方要求组织施工，要求全部过程合格标准；在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，材料损耗等产生的费用均由乙方自行负担。
五、验收工程、工程款及付款方式：乙方应主动配合甲方完成验收工作，该工程经甲方验收小组验收合格后，按工程实际造价（乙方提供发票）甲方付款。
六、在组织施工过程中，乙方应对施工人员进行安全教育，做好设施安全防护，如果乙方施工人员疏于防范，操作不规范等造成的安全事故均由乙方负责。
七、在组织施工过程中应科学规范，统筹安排，因乙方技术原因或操作不规范导致的其他损失，乙方必须向甲方承担。
八、对特别情况，尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效率，但不得与本合同抵触。
九、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，即双方签订之日起生效。
发包人（公章）：承包人（公章）：
法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：
___年___月___日___年___月___日。
屋面防水施工合同
甲方：：
乙方：
依据中华人民共和国合同法a；a；、中华人民共和国建筑法a；a；及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北xx新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。
一、工程概况：处理湖北xx新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米。
1、工程地点：____市____区下马槽宜化循环经济工业园区。
2、工程名称：湖北xx新型材料有限公司10配电房防水屋面处理。
3、工程内容：新做一层b改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚，-15a；de)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。
二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、主材选用及工程价款等：
2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)。
3、施工厚度要求：采用外3厚b防水卷材。
4、全部包工包料，单价为27元平方。
6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。
四、工期：按甲方项目部所安排的进度施工。
五、工程质量：
1、工程质量标准：合格工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(gb18242-)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为________年。
六、合同价款与支付方式。
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。
达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法：
1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。
2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的____日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、安全施工文明施工。
安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用；施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。
十一、工程转包和分包。
本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。
十二、保险。
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十三、工程质量保修。
本防水工程的保修期为________年；
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。
十四、违约责任：
1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
2、乙方所。
提供。
的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
5、在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、在保修期间(保修期为________年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。
7、在全部完工后，乙方必须向甲方。
提供。
验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。
8、工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。
十五、其他事项：
1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
甲方负责人签字：乙方负责人签字：签约日期：签约日期：
屋面防水施工合同
甲方：
乙方：
就甲方的三栋生活住宅楼房顶防水及其它维修事宜达成如下维修协议：
1、乙方按甲方预先敲定的'维修方案进行，所需材料按甲方已选定的材料由乙方负责采购，材料采购到位后由甲方的质量监督人员负责验收，不得中途降低材料质量标准，严格按照甲方的质量要求施工。（后附各栋楼的维修方案）。
2、维修费用按双方根据工程量试先商定的预算价格，付款方式按房产局规定的程序由乙方直接与房产局进行结算，甲方配合完善各种必要的手续。
3、在施工前乙方先向甲方预交（）万元质保金，质保期满后，无质量问题，甲方全部退还质保金。
4、在施工过程中，应该把安全责任放在第一位，乙方负责所有的施工安全责任。由施工所造成的所有安全事故，甲方不承担任何责任。
5、在施工过程中，乙方负责阁楼住户在楼顶放置太阳能等设施移位的协调及安全事宜。
6、维修质量的监督：在维修期间，甲方定期必须派人在现场予以质量监督，维修完工后，由各楼的维修质量监督人员验收签字。
7、房屋维修期间所产生的垃圾由乙方及时清理干净。不的影响甲方住户的正常生活。
8、维修之后的房屋质量的验收和审核：由双方按房产局规定的标准为验收标准。
9、质保期间：自维修结束之日验收完毕起算，保持期限为一周年。在质保期内，维修没有达到预期的修复效果，再次出现漏水等质量问题，则乙方必须承担再次维修的责任，再次发生的维修费用由乙方全部负责。
10、本协议一式两份，双方各持一份。
11、其他未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方：
经办人（签名）：
乙方：
经办人（签名）：
20xx年月日。
屋面防水施工合同
甲方：
乙方：身份证号码：电话：
甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修，经双方协商，由乙方负责承包施工，并签订协议如下：
由乙方负责包工包料。
屋面维修工程在包工包料的情况下，以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。
屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工，所有的交接缝全部按长边8cm，短边10cm进行压缝。
乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育，严格采取各种安全措施，如乙方措施不力，发生人身、财产安全事故，其一切责任和后果均由乙方负责。
工程完工后，甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后，经双方确认无任何渗漏再行支付45%，剩余5%等一年后全部付清。
屋面防水保修期限为5年，(从该屋面竣工之日计算)五年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象，乙方无条件按合同书要求的时间负责维修，其工时费、材料费等全部由乙方负责，如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。
本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴纳。
开工日期：自_________年____月____日起至_________年____月____日止。
本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，报有关部门一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
屋面防水施工合同
甲方：
乙方：
甲方将修复酒店贵宾楼屋顶的所有防水工程。经双方协商，乙方负责承包施工，并签订如下协议：
乙方负责承包劳务和材料。
屋面维修工程应在劳务材料承包的情况下，按完工后实际维修面积每平方米43元的价格结算。
屋顶工程所需的所有维护材料均采用金指防水材料。严格按照施工规范进行施工，所有接缝长边压8cm，短边压10cm。
乙方需要加强对其施工人员的施工安全防范教育，严格采取各种安全措施。如果乙方的措施无效，发生人身和财产安全事故，其一切责任和后果由乙方承担。
工程竣工后，甲方按双方共同计量确定的价格支付工程总造价的50%，两次暴雨后支付工程接待屋面剩余50%的45%，剩余5%一年后付清。
屋面防水保修期为5年（从屋面竣工之日起计算）。如果乙方施工的防水工程在5年内出现渗漏，乙方应无条件按合同要求的时间负责修复，所有工时和材料费由乙方承担，如出现渗漏，甲方应通知乙方需要修复，公共财产损失由乙方承担全部责任。甲方不承担任何费用。
本协议涉及的所有税费均由乙方支付给相关部门。
从20xx年3月12日到本月20日。
本协议一式三份，甲乙双方各执一份，相关部门各执一份。
甲方（公章）：_______乙方（公章）：________。
屋面防水施工合同
甲方：
乙方：
甲方以包工、包料、包工期、包质量与包安全的方式将屋顶防漏工程交于乙方负责完成，为了明确双方责任，组合具体情况，经协商一致签订协议，并共同遵守。
一、协议内容。
二、施工费用。
屋面为45元/m2(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。
三、施工期约。
20xx年11月日到20xx年11月日，总工期天。
四、施工结算。
工程总费用为元。
五、工程质量。
质量标准应达达到防水层必须粘结牢固，接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实，无渗漏现象。
1、开工前、乙方应做好本单位工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照防水施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。
3、遵守油库规章制度，服从甲现场管理人员的指挥和监督管理。
七、施工保修。
1、本防水工程保修期两年。
2、施工按合同完成后，如不符合标准，继续发生渗漏现象，乙方必须返工修理直至符合要求，并承担返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。
八、本协议一式两份，甲方一份，乙方一份，双方盖章或签字即发生法律效力，违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。
屋面防水施工合同
发包单位：(以下简称甲方)。
承包单位：(以下简称乙方)。
鉴于甲方采取邀请方式选择周书芳防水工程施工承包单位，乙方自愿接受邀请并对本工程承包内容作出实质性响应，承诺全面履行本合同义务。故甲方在充分让利的情形下，以合理低价法确定乙方作为施工单位，结合本工程的实际情况，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。
项目简介。
1.1工程名称：欧蓓莎购物中心。
1.2工程地点：大丰市人民北路。
1.3承包范围：公寓楼南侧天沟防水工程(在原sbs防水基础上重新施作sbs防水层)。
1.4承包方式：本防水工程采用“大包干”的形式。一次性包定,包所有人工、材料、机械设备、工期、质量、安全、文明施工、等一切费用。
1.5工期：
1.6材料品牌及施工要求：sbs厚度3㎜.表面有铝箔面卷材.
1.7合同价格：
第一条。
1、本工程采用“大包干”的形式，屋面按32.00元/平方米，合同价格不因政策和市场价格变化或其他原因而作任何形式的调整。
2、本合同结算办法是按甲,乙双方根据实际面积进行计算。
3、本合同单价是乙方在清楚其承包范围、技术要求和甲方的要求，并在充分考虑了一切条件的情况下，依据现行的标准、规范.为完成本工程施工承包范围内全部项目所需的一切费用，一次性包定，不做任何调整方承诺并保证。
第二条甲方驻工地代表。
2.1甲方任命驻工地现场代理人;。
第三条乙方的责任和义务。
3.1工程施工过程中，乙方应当按照甲方要求进行施工。
3.2乙方应服从甲方的管理,用水用电及材料堆放等服从的安排.
3.3乙方应按甲方要求立即撤换施工队伍中行为不轨、不能胜任、玩忽职守及表现不良的人员，撤换后未经甲方同意不得重新在本工地工作。
3.4乙方必须按甲方的要求进行施工,乙方不得擅自更改工序施工，否则，由此造成的一切损失，包括但不限于返工、维修、质量缺陷所导致的索赔等均由乙方承担。
3.5乙方施工过程中所发生的一切质量安全事故不论大小，均由乙方自行承担责任，并立即报告甲方和建设主管部门。
3.6施工完成后，必须清理现场，保证施工场地达工完场清要求，
3.7乙方在工程施工过程中，必须维护工地现场及其周围的公用设施，对任何违反文明施工的行为，甲方有权责令乙方限期整改，若仍未整改时，甲方有权制止该项工作并责令其退场，由此产生的费用由乙方自行承担。
3.8乙方在工程施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当承担损害赔偿责任，与甲方无关。
3.9施工过程中，乙方采用新技术、新工艺、新措施、新材料必须征得甲方同意方可实施。
3.10乙方现场管理人员和施工人员必须对甲方的来访客户文明有礼。
第四条工程质量等级。
施工要求;必须严格按照gb5027-20xx(屋面工程质量验收规范)及设计规定施工。基层应有一定的强度，不应起壳、松动、凹凸不平、对屋面及分仓缝的尘土及异物必须清除。基层要求干燥。达到要求。方法用热熔喷枪烘熔融卷材粘结面。卷材与基层可以全粘，不可点粘或条粘，面积以坡度大小而定，最小粘接时，应先烘烤页岩的面至沥青熔融并覆盖页岩片后，再烘烤与其搭接的卷材。应随烘烤、随压实。搭接边处必须有多余沥青挤出。卷材长边搭接，满粘法不小于80mm，短边搭接，满粘时不小于100mm。(备注:本工程采用双层做法时上下两层卷材应错开1/2幅宽，不同缝。在屋面阴阳角，天沟、雨水口、屋脊、搭接和收头节点部位，不允许存在皱折、空鼓、翘边、脱层和滑移等现象,二次施作的立面界面要高与原有的8~10㎝并将上口采用聚氨酯沥青胶进行收口)。施工完毕后自行观察检查施工质量。不得穿钉鞋从事操作。施工用材料如属易燃品，应注意防火安全，并应备有灭火器材。卷材应竖立贮放通风处，切忌日晒，或与热源接触。
第六条合同的生效与终止。
本合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字，甲方与乙方签字后生效。工程竣工结算完毕，除有关质量、安全责任条款外，其它条款即告失效。
第七条合同份数。
7.1履行本协议过程中，对协议条款解释权归甲方。
7.2本合同一式两份份，由甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
7.3本合同其工程款金额为不含税,税收另行安排.
屋面防水施工合同
甲方：
乙方：
为保障由甲乙双方在本次屋面防水及卫生间防水施工中的权利和义务以及各自应承担的经济责任，依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、经甲乙双方友好协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订此合同。
一、工程名称：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、合同签署地：长春市。
二、工程内容、要注以及施工时间。
1、乙方承做保利百合香湾一标段c区1#、6#、7#楼屋面及卫生间防水工程。
2、施工时间：20xx年6月6日至年月日。
3、施工要求：按施工规范操作。
三、承包方式、合同价格、付款方式。
1、承包方式：清包。
2、合同价格：(含高分子丙纶胶）。
3、付款方式：屋面防水完付工程总造价45%，卫生间防水完付工程总造价50%，工程交工后7天内付剩余剩5%。
四、质量标准及保修。
1、本次防水施工执行以下标准：《屋面工程技术规范》gb-20xx、《屋面工程质量验收规范》gb-20xx:。
2、工程施工应满足《屋面工程质量验收规范》gb-20xx的规定。
3、本次屋面防水工程在无人为损坏的前提下，乙方免费保修5年（日期由验收合格单签出之日算起）。5年保修期间，在符合保修条件的情况下，乙方应在接到甲方发出的报修通知后，48小时内派人免费维修。
4、保修期内乙方应定期或不定期地进行质量回访，发现问题应及时修补，以保证业主的居住安全。
五、甲方责任。
1、协调施工用水、电源；
2、派人监督本次防水工程，及时处理施工过程中出现的与甲方合同义务有关的问题。
六、乙方责任。
1、乙方应当按照施工方案及标准要求，按时保证质量地完成施工工程；
2、服从甲方人员的监督、指导，遵守施工现场的.各种规章、制度；
4、施工过程中，甲方提供一切安全措施，如安全绳、安全带、安全防护网等防护措施；做到文明施工。
七、争议解决方式。
合同履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成，乙方可到工程所在地的劳动监察部门以诉讼方式解决。
八、本合同一式两份，甲方一份、乙方一份、双方签字盖章后生效。
九、合同有效期：本合同自甲乙双方签字盖章后生效，至20xx年保修到期时止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
联系人：联系人：
日期：年月日
屋面防水施工合同
甲方：
乙方：
甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场1~4#楼屋面、卫生间及地下车库部分防水工程委托乙方组织施工，为了明确双方责任，组合本工程具体情况，经协商一致签订合同，并共同遵守。
一、承包内容。
1~4#楼屋面采用sbs卷材防水(2层);卫生间、地下车库地面采用聚氨酯防水涂料1.5mm厚，分三遍成活;地下室外墙为聚氨酯卷材1.5mm厚(1层)。包括所有材料水平、垂直运输、施工、清理、蓄水试验、放水等全过程。
二、工程单价。
屋面为7.5元/m2;卫生间及地下室地面为4元/m2;地下室外墙为3.5元/m2(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。
三、工程期约。
9月15日到月15日，总工期30天。
四、工程结算。
1、甲方按乙方的实际工程进度每月25日付完成工程量的60%工程款，待验收合格后付清余款。
2、工程数量按实际施工面积结算。
三、工程质量。
1、乙方在工程开工和验收之前，应向甲方提供完整的技术资料。
2、质量标准应达到国家有关验收规范要求，防水层必须粘结牢固，接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实，在24小时蓄水条件下，无渗漏现象。
3、工程按合同完成后，如质量验收不符合标准，乙方必须返工修理直至符合要求，并承担返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照防水工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。
3、遵守工地规章制度，服从甲方现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、如遇雨季施工，必须注意边坡稳定性，教育工人随时注意边坡;如乙方忽略此工作造成施工人员或第三者伤亡，一切费用均由乙方自行负责。
五、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方盖章或签字即发生法律效力，违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。
甲方：乙方：
代表：代表：
签订日期：年月日
屋面防水施工合同
甲方：
乙方：
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、工程名称地点及材料。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程材料：根据公司工程联系单位通知要求，屋面、室内防水工程采取用b4.0厚施工。
二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包安全文明施工、保进度等总包方式。
三、工程造价：按每平方米元计算。
四、双方责任：
1、甲方责任。
(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
(3)为乙方施工，提供方便、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
2、乙方责任;。
(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场。材料运输、安装乙方自理。
(2)配合公司整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修_____年。
五、付款方式：
2栋楼完成付已完工程量80%，验收合格付工程总造价的85%，审计结算后付总造价的95%，剩余5%为保修金，按国家规定保修期为______年，保修期满一次性付清。
六、其它：
本通用版合同式二份，各执一份。甲乙双方签字(盖章)交纳定金后生效，具同等法律效力，如有未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方：乙方：
联系电话：联系电话：
日期：日期：
屋面防水施工合同
按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合湖北省武汉市有关规定和本工程的.具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况。
1、工程名称：_________。
2、工程地点：_________。
3、施工方案及材料说明：_________。
第二条工期：
第三条工程质量要求及工作范围。
1、保证材料质量及工程质量。
2、第四条。
第五条安全施工。
乙方要按有关规定，采取安全防护措施。承担由于安全措施不利而造成的责任和因此发生的费用。甲方负责提供工人保险。甲方向乙方提供水电供应及施工方便。
第六条验收及付款方式。
乙方进场后，甲方必须派一负责人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方进行质量检查验收签字，经验收合格后方可退场。工程保质期五年，五年内如果出现质量问题，乙方无条件修复。
第七条付款方式。
工程验收合格后，凭验收签字单据结算，先付50%余下30%经下雨不漏水验收后付款，剩下20%为质量保证金，一年后付清。
第八条本合同签订日起，即具有法律效力，双方必须完全履约，不得任意解除，若发生纠纷，双方应及时协商解决；协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。
第九条本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章后生效。
甲方(盖章)：_______。
乙方(盖章)：_______。
甲方代表：(签字)_______。
乙方代表(签字)_______。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
屋面防水施工合同
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，为确保工程质量和安全双方协商，特签订如下合同：
一、工程概况。
1、工程地点：xxxxxx。
2、工程面积：约平方米。
4、工程承包：包工、包料。
5、工程日期：开工日期：年月日
竣工日期：年月日
二、工程造价：
1、单价：每平方米32元（大写：叁拾贰元）。
2、总价：约人民币元）双方以实际施工面积进行结算。
三、工程质量要求：
1、乙方应严把施工质量关，严格按甲方要求、确保不漏水、不渗水。
2、工艺要求：按甲方施工要求（见合同附件）。
四、甲乙双方责任。
1、甲方责任：负责按合同规定支付乙方的工程款；负责协调乙方和现场其他施工单位工作关系；甲方应免费向乙方提供施工用水、用电及堆放材料仓库，应按时交付施工场地，并主动协助乙方搞好安全保卫工作；工程竣工后，及时组织验收。
2、乙方负责：严格按照合同规定的.承包范围及变更签证施工：乙方对施工过程中的工程安全和人身安全全面负责；乙方积极主动接受甲方和监理公司的监督。
五、安全要求：
乙方必须做好施工措施，特别是临边施工的安全防护，注意防水、防滑、往下抛掷物品，积极配合土建工程施工。凡因乙方施工造成的自身及他人的人身伤害事故，均由乙方负担。
六、工程结算。
1、工程总面积约为平方米（按实际面积计算）。
2、单价：每平方米元（包括材料费和人工费和其施工费用）。
3、付款方式：合同签订生效后乙方在所有材料全部到场后，叁天内甲方支付给乙方工程款人民币写：），完成栋后向乙方支付人民币元（大写：）昨为进度款，工程全部完工验收后一个星期内向乙方支付实际施工量总造价的xx%，余款xx%等总包工程验收竣工后付清，x%作为质保金在壹年后无质量问题付清（不计利息）。
七、质量保修期为壹年，壹年内有渗漏，乙方免费及无条件维修。
八、违约责任：违约方应赔偿守约方因违约造成的经济损失。
九、本协议自双方签字后生效，至工程质量保修完后失效，本协议一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：xxxx乙方：
甲方代表（签章）：章）：
年月日（签年月日乙方代表。