承包合同是为了确保项目的正常进行和风险的分担而设立的一种合同形式。小编整理了一些国内外知名企业的承包合同范本,供大家参考借鉴。
混凝土承包合同
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
甲方在____区资枣社区安z地新建一栋八层全框架宿舍楼,双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
三、建筑面积:全框架结构共11层,总建筑面积约1488平方米(建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算,雨蓬、空调板按半面积计算)。注:括号内条例经协商不计算面积,但水电由甲方负责施工,工资由甲方付款。
1、主要内容:按照甲方要求和设计的平面图和甲方有关的建筑要求进行施工修建,包括路面压花,土建一次性大包干,住房每层高度为3米,第一层为3.8米,0.00以下按实结算,并计算乙方的其它费用开支,为一次性支付。
2、配套附属工程,另行按实计算。
3、水、电由甲方负责。
4、室内留门洞,粉好门套,预制构件由甲方购买。
1、主体工程质量必须达到一次性验收合格、
2、乙方应认真按照甲方要求和意图,精心施工,随时接受甲方的检查、验收。
3、因乙方原因工程质量达不到规范质量标准,乙方承担一切责任,工程质量达不到规范标准的部分,乙方按照甲方的要求标准和重新施工,直至符合规范标准合格为止,所有费用由乙方负责。
4、若甲方要求乙方不合理的.施工所造成的工程质量和损失由甲方负责。
5、外墙为100100或(100200)的方块砖,屋面为随到随抹一次性成合压光。防水屋面由甲方负责。
1、工程采用包工不包料大包干形式,承包价格为220元平方米,安全保险由乙方负责。
2、浇灌砼、扎钢筋、装模、回填夯实由甲方负责。机具、扎丝、铁丝、钉子由乙方负责。xx管脚手架、活动架、扣件油顶由甲方负责及费用,乙方负责绑扎,外架由乙方负责。
工期总共为180天,自________年____月____日开工到________年____月____日竣工。
工程总价约为32.736万元,签订合同预付乙方的进场费及备料款3万元,以后每完成一层主体付工程总价的65%,内外装饰每完成一层工程总价的33%。留2%竣工验收后一笔付清。
1、甲方应保证工程款及时到位,防止资金问题而造成工程停工,而达不到预期进度由甲方负责。
2、甲方未按合同规定履行自己应负的责任,因资金原因不能正常施工,除工期得以顺延外,还应赔偿给乙方造成的实际损失。
3、承包人不得将承包工程转包给他人,也不得将其承包工程支解以后分包的名义发包他人,否则,合同自行终止。
4、甲、乙双方本着精诚合作、自行遵守的原则,认真履行职责,协助保密等义务。
5、本合同一式四份,双方各执二份,合同自签字生效,发包人、承包人履行合同的全部义务,承包人自发包人交付竣工结算款支付完毕,本合同自行终止。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
混凝土地面承包合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就水泥混凝土路面工程事宜达成如下协议:
一、 工程概况
1、标段水泥砼路面工程,全长约1000 米,路面宽 约10 米。总面积约 10000 平方米。
2、水泥混凝土路面标准c30,厚12厘米,使用32.5水泥。
二、 工程造价
道路工程按每平方米 11.5 元人民币确定,总价以实际完成工程量结算。
三、 工程款拨付
工程款由甲方负责筹措,水泥混凝土路面完工后甲方向乙方支付至合同总价款的50%,经竣工验收合格后支付总价款的45%,剩余5%保证金,待质量保期满一年后支付,如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题,由承包单位免费维修,如承包单位2天内不到,由此发生的费用由乙方承担。
四、 施工技术及质量
1、执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、湖北省相关技术标准、规范
2、以施工图纸、设计文件要求标准和双方合同为依据。
3、质量标准:合格
五、 工期
六、 安全文明施工
1.乙方应按甲方统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
2.乙方须加强安全管理教育工作,严格实施安全防护措施,严禁违章指挥,违章作业,违反安全操作规程施工。持证上岗,杜绝安全事故发生。若由于乙方自身安全措施不力造成事故,乙方承担全部损失和责任。
七、 双方责任
甲 方:
2、 对乙方安全生产、文明施工的落实情况进行监督。对发现的各种不安全、不文明的行为立即制止,解决和排除其隐患。有权对不符合安全生产、文明施工的行为提出相应整改意见。
3、 甲方负责人对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
乙 方:
1、按工程需要自备施工机械和人工,负责本工程施工范围内的施工安全工作,做好现场设备、材料的照管工作。
2、在工程期间,乙方应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。
八、 违约责任
甲方违约:
因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
乙方违约:
1.因乙方原因,未按本合同所示工期按时竣工,每延误一天,乙方按 1000 元/天向甲方支付逾期违约金,并承担由此给甲方带来的全部损失。
2.因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责,并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求,甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,甲方有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由乙方承担。
九、 其 他
1、 如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,甲方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,甲方无息支付。
2、本合同一式贰份,经双方代表签字与盖章后生效,本合同未约定事宜,如有特殊情况或不可抗拒的自然因素,由双方协商另签补充协议。
甲 方: 乙 方:
2011 年 12 月 日 2011 年 12 月 日
******水泥砼路面工程
施 工 合 同
建设单位:***
施工单位:***
发包方:(下称甲方)
承包方:(下称乙方)
根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定,本着公平、公正、公开的原则,经甲乙双方协商,具体事宜如下:
第一条 工程项目概况
1、1工程名称:1、2工程地址:1、3承包方式:包工(不包料),自备各工种人员,一切使用工具及所有耗材。 1、4程范围与内容:1)甲方负责厂房内混凝土地面的基层处理工作:回填、碾压、夯实、机械找平、交通道的钢筋绑扎(承包方负责人工配合找平)。
2)乙方负责c20混凝土地面施工:定位放线、支侧模、混凝土摊铺、振捣、粗刮、细刮、机械提浆、磨光、养护、割缝等相关混凝土地面所有工序的施工。
3)使用说有机械设备材料均由乙方自带,甲方只提供砂石、水泥。
4)混凝土地面质量标准:见后附:
5)乙方严格按照后附施工。
6)本工程实行验收制度,乙方需缴纳元(大写:)作
为工程质量保证金。施工完毕,经甲方、业主部位及相关部门组成的工程验收组验收合格,甲方无息返还乙方质量保证金 元(大写: )。如乙方施工工程验收不合格,乙方重新施工所产生的一切费用由乙方自理,直至验收合格为止。
第二条 工程量及工期
1、 暂定工程量:混凝土地面5000平米
2、 工期: 年 日开工, 月 日竣工。日
历工期10天,如遇雨天及不可抗力等因素影响工期顺延。
3、 甲方负责提供材料及施工图纸,乙方根据施工图纸及设计变更单等技术
资料编制施工方案、施工进度计划。
第三条 工程质量标准
甲乙双方签订工程质量保修书(后附),乙方按照国家现行规范施工,达到室外混凝土地面验收合格标准。
第四条 合同价款
4.1合同价款计算:总价=综合单价x实际完成工程量
4.2本工程无工程预付款。
4.3本工程单价为固定综合单价,综合单价为固定价格,乙方不得以任何理由擅自改变,工程量按实际发生结算。
第五条 工程款支付
期满并解除质量缺陷后无息返还。
第六条 设计变更
按建设单位提出的设计变更施工。
第七条 双方职责
7.1甲方职责
(1)甲方派驻现场施工管理人员 电话
负责处理、协调、执行甲方对于工程质量、安全生产、工程进度、文明施工的监督、检查、控制与管理,行使奖罚,具有工程质量、安全生产、文明施工的决定权与否决权。乙方必须服从甲方有关安全、质量、进度、文明施工规章制度和管理办法要求。确保无安全、质量事故发生,否则一切经济责任后果由乙方负责。
(2)甲方提供电源二级箱以上电源、电线,按时提供施工工作面给乙方使用。
(3)负责协调配合管理施工现场,制定相应的施工员监管施工工作。
(4)甲方提供施工用水、电源连接点。乙方工作人员住宿自理,用水、用电
甲方负责,如发现乙方浪费按工地相应管理制度处罚。
(5)按施工安全规范的规定,采取应有的施工安全措施,确保施工安全与第
三者的安全、在施工过程中发生发的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失,均由乙方自行承担。
(6)工程竣工未交付甲方之前,乙方负责已完工程的保护,保护期间如有人
为故意损坏,应由乙方方予以修复或返工。
7.2乙方责任
(1)乙方派驻现场施工管理人员 电话
定期对职工进行安全检查教育,牢固树立“安全第一”的理念,通过各种方式教导员工时刻绷紧安全这根弦,时刻把安全放现在心上,坚决做到不安全绝不生产,严格安全技术交底制度,狠抓安全措施落实,并承担全部安全责任及后果,乙方必须服从甲方指定人员管理,按照甲方管理制度施工。
(2)乙方派驻现场施工管理人员工作要做到“三细”心细、安排工作细、抓
工程质量细,“三到位”布置工作到位、检查工作到位、隐患处理到位。施工班组每完成一个分项工作,必须经甲方项目部管理人员签字认可后,方可进行下道工序施工。
(3)食堂有饮食卫生证,炊事员必须经检查有个人健康证。生活区有治安、
值班制度,并责任到人。宿舍不准使用电炉、电褥子取暖、热水器等电器。食堂用火要符合标准,必须有痛风换气口,应由主管部门验收批准(保卫处)方可使用,严防电器伤人。发现擅自接电者重罚,生产一切后果由乙方负全责,并赔偿由此给甲方带来的一切经济损失。
(4)工人饮食由乙方负责,施工用水、用电合理利用,如出现浪费现象按工
地有关管理规定处罚。
(5)施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等,更不能将其随意倒至施工
区外,施工区内不得随地大小便。做到工完场料清。
(6)乙方必须按照施工技术方案施工,如果在施工期间所造成的每个施工段
的质量不合格,乙方则全价赔偿给甲方造成的一切经济损失。
第八条 安全施工
8.1乙方施工人员进场施工前必须向甲方申报准备进场人员名单并附身份证复
印件,进场人员必须进行三级教育才能上岗,要求在进场前对每个进场人员进行教育考试工作,进行消防安全教育,必须本人签字。
8.2乙方施工人员进场后,必须先到甲方进行登记,特殊工种必须持上岗证,
方可上岗操作,并正确使用安全劳保用品,劳动保护用品必须为合格产品,手续证件齐全。
8.3乙方施工人员上班前必须进行班前安全技术交底,并做好班前安全记录,
每个职工必须懂得安全技术操作规程。对违章操作造成事故发生的,一切经济责任和事故责任均由乙方负责承担,对违反安全生产规程的行为,甲方安全员有权利进行制止,并对违章者进行教育罚款或勒令停工,罚款从工资扣除。
8.4乙方管理人员安全工作要做到“三必读”发现情绪不正常的人必读、对受
到批评的人必谈、每月必须召开一次谈心会。谈安全工作经验,消除急躁和消极情绪,反思存在问题和不足,使其保持良好的心态投入工作。
8.5施工前,甲乙双方签订。施工期间,乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、及其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规,并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理,指定安全、防火负责人,物件堆放整齐。
8.6乙方应遵守建设工程安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施、消除事故隐患,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方自行承担。
第九条 文明施工、治安管理方面
9.1在工作或休息期间不得闹-事、打架斗殴,在施工现场以外所发的 一切不道德事情,被公安机关查扣、罚款及刑事责任由乙方自负。晚上必须遵照工地所规定的作息时间,禁止躺在床上吸烟。
9.2乙方施工人员必须遵纪守法,讲究社会公德,不准随地大小便,宿舍内必须每天打扫卫生,轮流值日扫地,服装、鞋帽必须成线放齐,文明有秩序。严禁在宿舍烧电炉、电饭锅、煤气灶、热得快,做到文明施工,确保双标准化工作。
9.3乙方不得安排18岁以下及55岁以上人员从事工地现场作业。
第十条 关于工期延误
以下原因造成工期延误,经过甲方现场项目经理确认,工期相应顺延。
(1) 甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件。
(2) 甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常
进行。
(3) 不可抗力:自然灾害等。
(4) 合同约定或甲方项目经理同意工期顺延的其他情况。
第十一条 违约
合同双方任何一方履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情
况,均属违约。由违约方承担违约责任,赔偿另一方因其他违约造成的损失,并支付合同价款的10%作为违约金。在施工现场野蛮施工,不按操作规程施工,不服从甲方安排的,情节严重者要赔偿给甲方带来的一切经济损失,解除合同无条件退出现场。
第十二条 合同争议解决方式
12.1本合同履行过程中所发生的`争议及本合同未尽事宜,由甲乙双方协调解决。
13.1本合同经甲乙双方法人代表或其委托代理人签字加盖章后生效。
13.2本工程按照甲乙双方按照合同约定,甲方付清全部工程款之日,此合同自动终止。
第十四条 合同份数
14.1本合同一式三份,甲乙双方各持一份,备案一份,具有同等法律效力。如有本合同未尽事宜处,甲乙双方共同协商签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,与本合同发生冲突部分以补充协议为准。
发包人(公章) 承包人(公章)
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
电话: 电话:
合同签订时间:
甲方:临沂商城有限责任公司
乙方:王振利,身份证号:372801196311207619
经甲乙双方自愿协商,甲方将市场的破混混凝土地面、外运碎石、灰碴、铺设管道、打混凝土地面工程交给乙方施工,具体事宜经甲乙双方协商签订合同如下:
1、上述工程施工期:自年月月工期15天,(雷雨天顺延,乙方不得无故延误工期的施工日期,需按约定时间完成)。
2、施工地点:大山路与十一路交汇,华东装饰材料市场、胶合板市场。
3、工程应符合国家质量要求及规定,所需用的材料必须符合国家相关标准及合格证书,施工结果须符合甲方要求,乙方对所施工项目认真细致地做好每一项工程,工程完工后做到现场清洁,无堆放垃圾。
4、工程量的核实与确认:工程结束后,由甲乙双方共同对工程进行验收(包括工程质量验收及工程量的实际验收)。
贰佰元整。
6、质量要求:工程质量达到省市建委对铺设下水道工程的要求及甲方的要求。工程竣工后出现质量问题,(甲方使用过程中人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年。施工过程中所出现的安全事故均由乙方承担责任。
7、付款方式:乙方材料工人进入工地后,甲方需支付乙方工程造价的20%,便于乙方备料,铺设完管道付工程的40%,甲方验收合格后,支付30%;保修期满15日内支付10%。
8、其它未尽事宜,双方协商解决。
本合同一式四份,甲方三份,乙方一份,签字生效。
甲方: 乙方:
委托人: 委托人:
年 月 日
甲 方:
甲方代表:徐德富
乙 方:
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就水泥混凝土路面工程事宜达成如下协议:
一、 施工概况: 浙江博采金属有限公司1#、2#、3#、4#厂房室内外垫层和砼面层浇筑。
二、 施工单价:
室外道路垫层按每平方米 5 元人民币确定,室外道路面层浇捣及铣花、柏油嵌缝按每平方米 9 元人民币确定;室内垫层按每平方米 5 元人民币确定,室内面层浇捣严格按甲方的要求进行施工,每平方米 8.5 元人民币确定,总价以实际完成工程量结算。
三、 工程款拨付
工程款由甲方负责筹措,在水泥混凝土垫层及路面浇捣的过程中甲方向乙方陆续支付至合同总价款的70%,竣工验收合格后剩余30%在今年春节前结清。
四、 施工技术及质量
1、执行《工程施工质量验收规范》及现行国家相关技术标准、规范
2、以施工图纸、设计文件要求标准和双方合同为依据。
3、质量标准:合格
五、 工期
甲乙双方合同签订后,乙方进入现场开始施工起,如未发生不可抗拒的因素,乙方应恪守口头协议,不得怠工。
六、 安全文明施工
1.乙方应按甲方统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
2.乙方须加强安全管理教育工作,严格实施安全防护措施,严禁违章指挥,违章作业,违反安全操作规程施工。持证上岗,杜绝安全事故发生。若由于乙方自身安全措施不力造成事故,乙方承担全部损失和责任。
七、 双方责任
甲 方:
1、 甲方向乙方进行技术交底,负责工程施工用电,材料的采购、运输、供应,提供一台已在现场的‘750’搅拌机供乙方使用(注:甲方不担当任何操作人员及搅拌机在使用过程中所产生的任何费用)。
2、 对乙方安全生产、文明施工的落实情况进行监督。对发现的各种不安全、不文明的行为立即制止,解决和排除其隐患。有权对不符合安全生产、文明施工的行为提出相应整改意见。
3、 甲方负责人对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
乙 方:
1、按工程需要自备各种施工机械和人工,负责本工程施工范围内的施工安全工作,做好现场设备、材料的照管工作。
2、在工程期间,乙方应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。
八、 违约责任
甲方违约:
因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
乙方违约:
1.因乙方原因,未按本合同所示工期按时竣工,每延误一天,乙方按 元/天向甲方支付逾期违约金,并承担由此给甲方带来的全部损失。
2.因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责,并且向甲方赔偿本工程项目总造价的 违约金。如因乙方工程质量不符合要求,甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,甲方有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由乙方承担。
九、 其 他
1、 如施工完毕后,未能通过相关部门的验收,甲方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格后,甲方无息支付。
2、本合同一式贰份,经双方代表签字与盖章后生效,本合同未约定事宜,如有特殊情况或不可抗拒的自然因素,由双方协商另签补充协议。
甲 方:
乙 方:
2015年 月 日
混凝土劳务承包合同
项目名称:
工程地址:
发包方:有限公司(以下简称甲方)。
承包方:公司(以下简称乙方)。
为了确保“”项目(下称项目)工程建设顺利开展,甲方将本项目楼的混凝土单项工程劳务承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,依据《合同法》、《建筑法》及其它相关法律、行政法规的规定,结合本工程具体情况,特订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称:。
2、工程地点:。
乙方按甲方提供的幢号“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更”等为依据,具体承包内容如下:
1、混凝土的浇灌成型,包括石子的冲洗、计量、运砂、运石子、运水泥、搅拌、运输、浇灌、成型、提板筋(保证混凝土保护层厚度)收面、养护,室内零星混凝土的浇筑,楼面、地面原浆拉毛。
2、本劳务工程承包范围内的所有主辅材料、设备、机具的上下车及装卸作业,施工场地清扫,每层搂浇灌混凝土后的楼面、地面清洗,拆模后的楼面清扫,场地水泥、石子、砂的临时转运,混凝土工程的操作场地的材料堆码,施工责任区和生活区的清洁卫生工作;以及与本单项劳务工程相关的其他安全文明施工方面的工作。
3、完成本单项工程劳务工程必须进行的其他辅助性工作。
1、本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式,即以人工费加辅助材料及部分机具的包干形式进行承包。
2、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围。
2.1、本工程塔吊和搅拌机由甲方提供,主要工程材料(即水泥、石子、砂、混凝土、钢管、扣件、对拉丝杆、钢筋、预埋铁件)由甲方提供,其它中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行提供,具体包括振动棒、振动机、振动器、小推车、从配电箱至机械的电线以及其他用于本单项劳务工程中的机具、工具及其耗材。甲方提供楼层上的活动配电箱两个,随工程主体的上升而上升,进配电箱以前的线由甲方提供,出配电箱以后的线由乙方自行负责。由甲方提供的机具和周转材料在乙方收到或返还时必须由乙方指定的结算凭证经办人签字确认。
2.2、本单项劳务工程中使用的小推车配件以及本单项劳务工程加班用的电灯等工具、耗。
材的费用均由乙方承担。耗材由甲方购买,乙方领用,耗材款从乙方劳务工程款中扣除。若乙方对甲方提供的耗材单价有异议,可自行联系商家同甲方材料采购员核价,在单价比甲方所供价低,且质量好的情况下,甲方应采购该厂商生产的耗材后由乙方领用,乙方也可以自行购买。但乙方若自行购买耗材应提前三日通知甲方。
2.3主材的损耗控制:乙方应严格按监测站规定的定额比例配料,水泥用量不能超过定额用量的86%,超过部分材料按甲方购买价从乙方工程款中扣除。若采用商品砼,每层撒落的砼不能超过两灰桶。每天工作完后施工场地上的落地灰收集重利用,若每天下班后的落地灰不收集,或收集不干净,超过两灰桶则由乙方按每桶灰50元赔偿甲方损失,并从工程款中扣除。商品砼损耗率不能超过定额损耗率的50%,超过部分由乙方赔偿给甲方,甲方从支付给乙方的工程款中直接扣除。若甲方发现乙方故意浪费材料,甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。
四、劳务工程工期。
1、工程开、竣工时间:
1.1、开工时间:年月日,竣工时间:年月日。
1.2、总日历工期:总日历工期天,从开工之日开始计算,在此工期内,乙方应完成全部工作内容并将工程交付甲方。此工期不论任何原因均不得变更或延长。具体各阶段的工期以进度计划和月报为准,分段工期必须保证总工期。
五、劳务工程质量。
1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工,达到国家质量验收标准。每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收。
2、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收达到合格标准后,才能进行下阶段工程施工。
3、乙方所承包的劳务工程从开工至竣工期内在甲方每月的评比中均被评为优者,以合同单价上浮5%作为结算承包单价,若在每月的评比中均被评为差者,以合同单价下浮5%作为结算承包单价。
六、劳务款结算依据及结算单价。
1、所有混凝土及混凝土相关工作和混凝土安全文明施工防护搭拆的人工费按建筑面积(以确定的建筑面积为准)计算为:元/m2,大写。
2、基础部份混凝土为元/m3,大写。
3、上述结算单价包括混凝土劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、税金、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖、安全无伤亡事故奖、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工作的其他所有费用。本工程的劳务结算价款均为一次性包干,甲方不应再向乙方支付其他任何费用。
七、劳务工程其它费用的确定。
1、单项工程劳务原则上不再另行计算计时工,若因设计变更或其它非本班组原因造成的需另行计算计时工的情况,必须按甲方的计时工管理办法及签证程序,由甲方现场代表签字认可,并注明工时和单价。同时,因工程设计变更,在承包合同施工范围内的的变更工程累计增减劳务量(按定额计算)在元以内不予计算,超过元的部分按实际变更量(以定额计算)进行结算。若乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围自行变更设计或技术以及因乙方其他原因造成返工产生的工程量甲方均不予计量,同时,因上述情况产生的一切损失均由乙方承担。
2、计时工工资:技术工按元/工日计算,普工按元/工日计算,该计时工资均含有高温补贴、加班补贴及其他相关的各种补贴。
3、若乙方施工中采用新工艺、新办法施工主材和耗材比甲方核定的标准更节约,甲方按节约材料价值的50%奖给乙方。若乙方施工用主材和耗材超过甲方核定的定额的,超过部分按甲方购买材料的实际价格赔偿给甲方,并由甲方在劳务费中予以直接扣除。
八、履约保证金和劳务款结算支付程序。
1、乙方须在进场开工前一次向甲方交付履约保证金计元,该保证金必须打入甲方指定的银行帐户,且必须以盖有甲方财务专用章的收据为缴纳履约保证金的依据,除此外的任何单位或个人任何时候出具的收条、收据等均无效,由此产生的一切法律后果由乙方自行承担,甲方不承担任何赔偿责任和其它法律责任。乙方缴纳给其他任何单位或个人(包括贵司及项目部管理人员)的保证金或保证金性质的变相借款由乙方向收款单位或个人主张权利。
2、保证金的返回:主体封顶后30日内,甲方保证金总额的50%给乙方(不计利息);主体工程验收合格并交付业主使用后30日内,且在无任何质量问题和其他违约责任的前提下,甲方返还余下的50%工程履约保证金(不计利息)。
3、工程进度款的结算方式:乙方每月方收到进度报表后个工作日内审核完毕,审核完毕后个工作日内按审定工程进度款的支付乙方月进度款。
4、劳务工程结算款支付的特别约定:
(1)乙方在结算劳务工程款时,必须严格按照甲方的财务制度、付款规定及程序办理。
(3)甲方根据乙方每月实际完成的工程量进行验收,在验收合格后5日内由乙方向甲方开具经双方认可的结帐申请单,并在结帐申请单结帐联上由乙方委托人员签字确认,再由该项目施工员根据结帐申请单开具的工单、结帐单,开票员根据相关人员签字认可的的结帐申请单、工单和结帐单再开具的内部结算付款凭证。若乙方未按时开具结帐申请单或从结帐申请单开具之日起90日未到甲方完善上述结算凭证的审批及挂账手续,则视为乙方放弃收取相应工程款的权利,由此产生的后果由乙方自行承担。
(4)乙方要求甲方支付工程款时,必须同时具备经甲方项目经理和相关负责人签字认可且未经涂改的结算凭证,即:工程验收单、结帐申请单、工单、结帐单、工程款结算明细表和内部结算付款凭证等(见附件)。其中乙方提供的结账申请单、结账单和内部结算付款凭证,必须由甲方项目经理签字确认;未经甲方项目经理签字确认,以上单据不具有法律效力,视为无效单据,甲方不予认可。
(5)乙方在承包本单项劳务工程完工后3个月内必须办理结帐手续,否则视为乙方放弃结帐,超过3个月后结帐的,甲方有权不予认可。
(6)乙方明确地知道,甲方任何工作人员(包括但不限于施管人员、项目经理、处长、库管员等)任何时候以甲方或甲方相关项目部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等,必须经甲方分管、主管领导审核确认后,并在5日内到甲方加盖公章方为有效,否则无效,由此产生一切后果由乙方自行承担,甲方不承担任何法律责任。
5、劳务工程尾款:主体工程竣工验收合格及本合同约定的劳务承包工程全部完工并经验收合格交付甲方后,甲方在一个月内将按合同总价的%扣取保修费后工程尾款全额支付给乙方(不计利息)。保修期为年(从工程竣工备案之日起算),若保修期满未产生维修费用,则由甲方在保修期满后10日内全额退还乙方保修费(不计息)。若乙方承包范围内的工程产生了维修费,则甲方将从保修费中扣除相应维修费用后的余额支付给乙方;若预留保修费用不够扣取,则由乙方在费用产生后10日将差额支付给甲方。
九、安全施工。
乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育,同时与每个工作人员签订安全责任书,保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施,确保自身及工作人员的财产及人身安全。乙方及工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故,均由乙方自行负责和承担费用,甲方不负任何因安全施工所引起的连带责任和其他任何法律责任。
十、甲方责任。
1、提供必要的施工图纸,做好技术交底,按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料,按时提供大型机具。
2、提供施工用水、用电接口。
3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场工程质量监督管理,进行安全宣传教育和安全检查。
十一、乙方责任。
1、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工,确保质量达标。未经甲方及监理、建设单位同意,不得进行设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、技术变更。
2、制定工程进度计划,按甲方审定的施工计划实施,确保工程如期完工。
3、乙方管理人员必须坚守工地,负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底,并做好记录,同时必须确保随时有一位施工员在现场检查指挥工作。
4、对工程施工要用的材料要提前一周提出计划。按规定合理使用各类材料、设备,不得浪费材料。
5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查,不得无故拒绝。否则,每发生一次上述情况,乙方就向甲方承担500元违约金。
6、乙方与其它单项承包人必须有效协调配合,乙方必须配合甲方做好进度计划、技术交底,以及完成甲方下达的各项计划指标。
7、乙方不得将本劳务工程转包或分包,对本单项劳务工程自负盈亏,不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹,不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。
8、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管,必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。负责保护好已完工程工作成果,不得损坏。
9、乙方必须保证组织工人按期按质完成工程,对于国家和地方行业主管部门要求执证上岗的工种,必须雇佣有相应资质证书的工人,否则,由乙方承担相应的法律责任和经济责任。乙方每月30日前向甲方报告其工作人员名单,如中途工作人员变更,在变更后立即上报甲方。乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补贴及相关福利费用,每月30日前向甲方提供有其工人领款签字的工资表(含各种津贴、补贴及相关福利费用),否则甲方有权扣减劳务款直接代付工人工资(含各种津贴、补贴及相关福利费用),且甲方有权单方解除本合同,因此而造成的一切损失,均由乙方承担。
十二、违约与违约责任。
1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程,超过1日以上的,每延误一天乙方向甲方承担壹千元整的违约金,并按延误天数累计计算,同时还应赔偿甲方相应的停工损失。因乙方原因使相应后续班组工作工期延误,则每天延期一天乙方应向甲方承担五百元的违约金,并按延误天数累积计算。
2、工程质量按甲方工程管理制度进行评定,若验收不合格者,要求整改,整改后评定仍不合格者,则按五百元/次承担违约责任,并责令其必须整改合格,如因此逾期完工的,按本合同十二条第一款之规定承担违约责任。
3、若乙方向甲方管理人员或工作人员行贿,一经发现则视情节每次向甲方支付壹仟至五仟元违约金,并累计计算,结算时从劳务款及履约保证金中扣除。情节严重的移交公安机关追究其刑事责任。
4、乙方承包单项劳务工程后不得将承包的工程转包和分包,否则,甲方没收其全部的履约保证金,有权单方解除合同,且按已完工程劳务款的50%作为双方的总结算款,其余工程款作为乙方的违约金。
5、若乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安排、,或者其承包的工程质量三次检查不合格,或者因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工、罢工或消极待工2天以上(含2天),甲方就有权单方解除合同,乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场,逾期按1000元/天赔偿甲方损失,对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮50%付给乙方,剩余50%工程款作为乙方的违约金。
6、甲方不按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程结算款,超过15日以上,则甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。
7、若乙方工作人员采取爬塔吊、围攻甲方或建设方办公室、阻断交通等过激行为要挟甲方,且相关行为未被媒体曝光,则乙方应向甲方承担5万元违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失(包括但不限于甲方因此向建设业主或者甲方的发包人承担的违约责任);若相关行为被媒体曝光,则乙方应相甲方支付10万元违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失(包括但不限于甲方因此向建设业主或者甲方的发包人承担的违约责任)。同时,甲方将依法追究乙方及相关责任者的经济和法律责任,情节严重的直至追究刑事责任。
8、乙方工作人员与其它单项承包人未有效协调配合,每发生一次打架斗殴,则乙方应向。
甲方承担500-1000元的违约金,造成甲方及他人损失的,还应依法相应赔偿承担责任,情节严重者交司法机关处理。若乙方没有教育好其班组的工作人员,而造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备,乙方应向甲方承担1000-5000元的违约金,情节严重的移交公安机关处理。
9、合同经甲乙双方签字后,任何一方不得违约。如有一方违反本合同其他约定,应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。
10、甲乙双方自愿同意并接受本合同的违约条款并甲方可直接按其条款执行。乙方应承担的违约金甲方可以在履约保证金和工程进度款、工程尾款中直接扣除。
十三、其它约定。
1、按国家税法规定属隶纳税原则,甲方支付给乙方的款项,乙方必须在项目所在地税务机关纳税开建筑安装发票,乙方在异地纳税均无效,否则,甲方有权在每次支付款项时直接代扣税金或者拒绝付款。本合同采用的币种为人民币。
2、乙方不将本工程所需材料、设备提前用书面形式通知甲方作好准备或因未做好计划通知等,所带来的损失、停工将由乙方自行承担责任,因此影响了其它工种进行正常施工,也由乙方负责赔偿。在施工过程中,甲方有权根据工程施工进度要求另行分包本合同约定范围内的任何工作内容,并直接向实际承接劳务工作的单位和个人办理结算付款事宜,且乙方无条件同意甲方从其劳务工程款项里扣除实际产生的相应费用。
3、本协议约定的违约金、赔偿款,乙方同意甲方有权直接从工程进度款、工程尾款、履约保证金中直接扣除,且由担保人承担连带赔偿责任。
4、乙方承诺:具有从事承包劳务合同的资质,如因乙方不具备相关资质、手续而导致本合同无效,乙方自愿承担一切法律责任。乙方已认真阅读并理解本合同全部条款的法律含义,在平等、自愿的基础上签订本合同。
5、担保人自愿为乙方全面履行本合同提供担保,若乙方不履行本合同约定的义务(包括但不限于乙方应承担的违约责任、赔偿责任和保修义务),则由担保人对此承担连带责任。
6、因本合同发生纠纷,由双方协商解决,协商不成时,可以向甲方所在地人民法院起诉。
7、本合同一式二份,经甲、乙双方签字盖章后生效,甲、乙双方各执一份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格,且甲方支付了全部劳务款后,本合同即自行终止。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:
委托代理人:委托代理人::电话:联系电话:
乙方担保人(签字):
合同签订时间:合同签订地点:附件:
1、结帐申请单:
2、工单。
3、结帐单:
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
混凝土分项承包合同
甲方将________9#楼工程发包给乙方施工,为了提高工程质量,确保安全,如期完成施工任务,保障施工过程安全、质量顺利落实,进一步明确甲、乙双方经济责任制,经双方协议达成如下条款:
乙方根据甲方工程的需要和要求,乙方原则包工不包料,负责工程施工中的混凝土倒水泥。包括前后台泥水技工找平,手脚架,倒水泥所有工序,还有振动器、振动棒和各层倒水泥自用的电缆和平板,如果有临时倒水泥部分小的项目,按图纸标注明现浇混凝土等其它施工中都包括在内,都得乙方施工。甲方只提供水管电缆开关到各层平板面,其它电缆水管浇水乙方自行负责,施工中使用的各种机具等。
在施工过程中,乙方应严格按照设计图纸及施工规范要求进行施工,必须遵守现场施工员和监理及项目部指挥。
1、要按施工员的水平点测量施工,要求平板振动板拖好,用滚筒滚好整理平直,钢筋不得乱踩。
2、混凝土在施工中,水泥不得倒有马蜂窝、露筋和接头地方,如果有出现,监理和项目部罚款乙方自负。
3、养护模板浇水,待水泥倒好后,养护期为七天,养护要天天养鞋和赤脚,如果不戴安全帽和穿拖鞋每个工人一次罚款50元。由班组长当月工资扣回,由乙方负责。
3、进入工地倒水泥,电要甲方电工搭接送,乙方不得随意自己乱搭接电线,要在电工指定的电箱内接电,如果乱接电作业,每次罚款100元,由乙方自负。每周星期一晚上八点班组长在办公室开会,迟到旷工每次罚款50元。
4、为了保证工程质量和安全管理,采取以上措施以保证工程能顺利按期保质完成。
5、安全要按有关建筑规定操作规范,不得违规自行操作施工,如果违反操作中施工,乙方自负,甲方不负责任。
6、本协议一式叁份,甲乙方各执一份,望双方共同守执行。
7、本协议自签订之日起生效,至工程竣工验收并付清工程款后自行失效。
甲方:________________乙方:________________。
混凝土施工承包合同
发包人(全称):
法定代表人:
住所:
联系电话:
承包人(全称):
法定代表人:
住所:
联系电话:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况。
工程名称:
工程地点:
工程内容:
工程立项批准文号:
资金来源:
二、合同工期。
合同工期总日历天数__________天。
开工日期:_____年_____月_____日
竣工日期:_____年_____月_____日
三、工程总造价。
1、签约合同价为:________________。
人民币(大写)_________(_________元);。
其中:(1)安全文明施工费:
人民币(大写)____(____元);。
(2)材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写)____(____元);。
(3)专业工程暂估价金额:
人民币(大写)____(____元);。
(4)暂列金额:
人民币(大写)____(____元)。
2、合同价格形式:________________。
四、工程质量标准。
工程质量符合_______质量标准。
五、材料的提供。
承包人在每月____日将下月采购的材料设备以报表形式报发包人,经发包人确认后方可采购。采购的材料设备须经发包人派出的工程师、监理工程师、承包人三方共同签字确认后方可使用。
六、双方一般权利义务。
1、发包人派驻的工程师。
职权:___________________________________________________。
2、监理单位委派的工程师。
需要取得发包人批准才能行使的职权:________________________________。
3、不实行监理的,工程师的职权:___________________________________。
4、承包人代表。
职权:_________________________________________________。
5、发包人代表。
职权:___________________________________________________。
七、工程价款结算。
1、合同签订三日内,甲方应付工程总造价的_____%给乙方作工程预付款。
2、钢架安装完成三日内,甲方再付工程总造价的_____%给乙方作钢构件材料款。
3、工程施工完毕验收合格,三日内甲方再付工程总造价的_____%给乙方作工程尾款。
八、工程的验收。
1、各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,专职质量检查员应进行检查。
2、施工时对路基的中线桩位进行放样测量,对箱涵的基坑开挖及所有基础位置进行放样,由专职质量检查员组织监理对测量放样进行复测,保证施工的`准确性。
3、台背或墙后填土、路基填筑碾压完成规定作业遍数后,在平整度符合规定标准的基础上,采用灌砂法进行检验路基压实度,检验合格,并经监理工程师签证后方可进行下一层填筑。
4、钢筋施工过程中专职质量检查员应对钢筋规格、数量、位置随时进行复核检查,特别注意一些较复杂部位的钢筋如桥头搭板钢筋,在安装完成后应进行检查验收,钢筋必须绑扎牢固,钢筋不得有滑动、转折、移位等情况。
九、维修责任。
1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的,发包人可以委托其他人员修理。
2、发生须紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安装的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
4、质量保修完成后,由发包人组织验收。
十、违约责任。
发包方、承包方应当共同遵守上述约定,如果一方违反约定给另一方造成经济损失,应当支付相应的赔偿。
十一、争议的解决。
本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的,双方约定:向_____________仲裁委员会申请仲裁。
发包人:(公章)。
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
______年___月___日。
承包人:(公章)。
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
______年___月___日。
混凝土路面承包合同
发包方:
承包方:
为了确保“ ”项目(下称项目)工程建设顺利开展,甲方将本项目 楼的混凝土单项工程劳务承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,依据《合同法》、《建筑法》及其它相关法律、行政法规的规定,结合本工程具体情况,特订立本合同。
1、工程名称:
2、工程地点:
乙方按甲方提供的幢号“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更”等为依据,具体承包内容如下:
1、混凝土的浇灌成型,包括石子的冲洗、计量、运砂、运石子、运水泥、搅拌、运输、浇灌、成型、提板筋(保证混凝土保护层厚度)收面、养护,室内零星混凝土的浇筑,楼面、地面原浆拉毛。
2、本劳务工程承包范围内的所有主辅材料、设备、机具的上下车及装卸作业,施工场地清扫,每层搂浇灌混凝土后的楼面、地面清洗,拆模后的楼面清扫,场地水泥、石子、砂的临时转运,混凝土工程的操作场地的材料堆码,施工责任区和生活区的清洁卫生工作;以及与本单项劳务工程相关的其他安全文明施工方面的工作。
3、完成本单项工程劳务工程必须进行的其他辅助性工作。
1、本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式,即以人工费加辅助材料及部分机具的包干形式进行承包。
2、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围
2.1、本工程塔吊和搅拌机由甲方提供,主要工程材料(即水泥、石子、砂、混凝土、钢管、扣件、对拉丝杆、钢筋、预埋铁件)由甲方提供,其它中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行提供,具体包括振动棒、振动机、振动器、小推车、从配电箱至机械的电线以及其他用于本单项劳务工程中的机具、工具及其耗材。甲方提供楼层上的活动配电箱两个,随工程主体的上升而上升,进配电箱以前的线由甲方提供,出配电箱以后的线由乙方自行负责。由甲方提供的机具和周转材料在乙方收到或返还时必须由乙方指定的结算凭证经办人签字确认。
2.2、本单项劳务工程中使用的小推车配件以及本单项劳务工程加班用的电灯等工具、耗
材的费用均由乙方承担。耗材由甲方购买,乙方领用,耗材款从乙方劳务工程款中扣除。若乙方对甲方提供的耗材单价有异议,可自行联系商家同甲方材料采购员核价,在单价比甲方所供价低,且质量好的情况下,甲方应采购该厂商生产的耗材后由乙方领用,乙方也可以自行购买。但乙方若自行购买耗材应提前三日通知甲方。
2.3主材的损耗控制:乙方应严格按监测站规定的定额比例配料,水泥用量不能超过定额用量的86%,超过部分材料按甲方购买价从乙方工程款中扣除。若采用商品砼,每层撒落的砼不能超过两灰桶。每天工作完后施工场地上的落地灰收集重利用,若每天下班后的落地灰不收集,或收集不干净,超过两灰桶则由乙方按每桶灰50元赔偿甲方损失,并从工程款中扣除。商品砼损耗率不能超过定额损耗率的50%,超过部分由乙方赔偿给甲方,甲方从支付给乙方的工程款中直接扣除。若甲方发现乙方故意浪费材料,甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。
1、工程开、竣工时间:
1.1、开工时间: 年 月 日,竣工时间: 年 月 日。
1.2、总日历工期:总日历工期 天,从开工之日开始计算,在此工期内,乙方应完成全部工作内容并将工程交付甲方。此工期不论任何原因均不得变更或延长。具体各阶段的工期以进度计划和月报为准,分段工期必须保证总工期。
1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工,达到国家质量验收标准。每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收。
2、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收达到合格标准后,才能进行下阶段工程施工。
3、乙方所承包的劳务工程从开工至竣工期内在甲方每月的评比中均被评为优者,以合同单价上浮5%作为结算承包单价,若在每月的评比中均被评为差者,以合同单价下浮5%作为结算承包单价。
1、所有混凝土及混凝土相关工作和混凝土安全文明施工防护搭拆的人工费按建筑面积(以 确定的建筑面积为准)计算为: 元/m2,大写 。
2、基础部份混凝土为 元/m3,大写 。
3、上述结算单价包括混凝土劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、税金、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖、安全无伤亡事故奖、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工作的其他所有费用。本工程的劳务结算价款均为一次性包干,甲方不应再向乙方支付其他任何费用。
1、单项工程劳务原则上不再另行计算计时工,若因设计变更或其它非本班组原因造成的需另行计算计时工的情况,必须按甲方的计时工管理办法及签证程序,由甲方现场代表签字认可,并注明工时和单价。同时,因工程设计变更,在承包合同施工范围内的的变更工程累计增减劳务量(按定额计算)在 元以内不予计算,超过 元的部分按实际变更量(以定额计算)进行结算。若乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围自行变更设计或技术以及因乙方其他原因造成返工产生的工程量甲方均不予计量,同时,因上述情况产生的一切损失均由乙方承担。
2、计时工工资:技术工按 元/工日计算,普工按 元/工日计算,该计时工资均含有高温补贴、加班补贴及其他相关的各种补贴。
3、若乙方施工中采用新工艺、新办法施工主材和耗材比甲方核定的标准更节约,甲方按节约材料价值的50%奖给乙方。若乙方施工用主材和耗材超过甲方核定的定额的,超过部分按甲方购买材料的实际价格赔偿给甲方,并由甲方在劳务费中予以直接扣除。
1、乙方须在进场开工前一次向甲方交付履约保证金计 元,该保证金必须打入甲方指定的银行帐户,且必须以盖有甲方财务专用章的收据为缴纳履约保证金的依据,除此外的任何单位或个人任何时候出具的收条、收据等均无效,由此产生的一切法律后果由乙方自行承担,甲方不承担任何赔偿责任和其它法律责任。乙方缴纳给其他任何单位或个人(包括贵司及项目部管理人员)的保证金或保证金性质的变相借款由乙方向收款单位或个人主张权利。
2、保证金的返回:主体封顶后30日内,甲方保证金总额的50%给乙方(不计利息);主体工程验收合格并交付业主使用后30日内,且在无任何质量问题和其他违约责任的前提下,甲方返还余下的50%工程履约保证金(不计利息)。
3、工程进度款的结算方式:乙方每月方收到进度报表后 个工作日内审核完毕,审核完毕后 个工作日内按审定工程进度款的支付乙方月进度款。
4、劳务工程结算款支付的特别约定:
(1)乙方在结算劳务工程款时,必须严格按照甲方的财务制度、付款规定及程序办理。
(3)甲方根据乙方每月实际完成的工程量进行验收,在验收合格后5日内由乙方向甲方开具经双方认可的结帐申请单,并在结帐申请单结帐联上由乙方委托人员签字确认,再由该项目施工员根据结帐申请单开具的工单、结帐单,开票员根据相关人员签字认可的的结帐申请单、工单和结帐单再开具的内部结算付款凭证。若乙方未按时开具结帐申请单或从结帐申请单开具之日起90日未到甲方完善上述结算凭证的审批及挂账手续,则视为乙方放弃收取相应工程款的权利,由此产生的后果由乙方自行承担。
(4)乙方要求甲方支付工程款时,必须同时具备经甲方项目经理 和相关负责人签字认可且未经涂改的结算凭证,即:工程验收单、结帐申请单、工单、结帐单、工程款结算明细表和内部结算付款凭证等(见附件)。其中乙方提供的结账申请单、结账单和内部结算付款凭证,必须由甲方项目经理 签字确认;未经甲方项目经理 签字确认,以上单据不具有法律效力,视为无效单据,甲方不予认可。
(5)乙方在承包本单项劳务工程完工后3个月内必须办理结帐手续,否则视为乙方放弃结帐,超过3个月后结帐的,甲方有权不予认可。
(6)乙方明确地知道,甲方任何工作人员 (包括但不限于施管人员、项目经理、处长、库管员等)任何时候以甲方或甲方相关项目部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等,必须经甲方分管、主管领导审核确认后,并在5日内到甲方加盖公章方为有效,否则无效,由此产生一切后果由乙方自行承担,甲方不承担任何法律责任。
5、劳务工程尾款:主体工程竣工验收合格及本合同约定的劳务承包工程全部完工并经验收合格交付甲方后,甲方在一个月内将按合同总价的 %扣取保修费后工程尾款全额支付给乙方(不计利息)。保修期为 年(从工程竣工备案之日起算),若保修期满未产生维修费用,则由甲方在保修期满后10日内全额退还乙方保修费(不计息)。若乙方承包范围内的工程产生了维修费,则甲方将从保修费中扣除相应维修费用后的余额支付给乙方;若预留保修费用不够扣取,则由乙方在费用产生后10日将差额支付给甲方。
乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育,同时与每个工作人员签订安全责任书,保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施,确保自身及工作人员的财产及人身安全。乙方及工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故,均由乙方自行负责和承担费用,甲方不负任何因安全施工所引起的连带责任和其他任何法律责任。
1、提供必要的施工图纸,做好技术交底,按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料,按时提供大型机具。
2、提供施工用水、用电接口。
3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场工程质量监督管理,进行安全宣传教育和安全检查。
1、按施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工,确保质量达标。未经甲方及监理、建设单位同意,不得进行设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、技术变更。
2、制定工程进度计划,按甲方审定的施工计划实施,确保工程如期完工。
3、乙方管理人员必须坚守工地,负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底,并做好记录,同时必须确保随时有一位施工员在现场检查指挥工作。
4、对工程施工要用的材料要提前一周提出计划。按规定合理使用各类材料、设备,不得浪费材料。
5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查,不得无故拒绝。否则,每发生一次上述情况,乙方就向甲方承担500元违约金。
6、乙方与其它单项承包人必须有效协调配合,乙方必须配合甲方做好进度计划、技术交底,以及完成甲方下达的各项计划指标。
7、乙方不得将本劳务工程转包或分包,对本单项劳务工程自负盈亏,不能因承包工程亏损而找甲方无理取闹,不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。
8、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管,必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。负责保护好已完工程工作成果,不得损坏。
9、乙方必须保证组织工人按期按质完成工程,对于国家和地方行业主管部门要求执证上岗的工种,必须雇佣有相应资质证书的工人,否则,由乙方承担相应的法律责任和经济责任。乙方每月30日前向甲方报告其工作人员名单,如中途工作人员变更,在变更后立即上报甲方。乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补贴及相关福利费用,每月30日前向甲方提供有其工人领款签字的工资表(含各种津贴、补贴及相关福利费用),否则甲方有权扣减劳务款直接代付工人工资(含各种津贴、补贴及相关福利费用),且甲方有权单方解除本合同,因此而造成的一切损失,均由乙方承担。
1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段工程,超过1日以上的,每延误一天乙方向甲方承担壹千元整的违约金,并按延误天数累计计算,同时还应赔偿甲方相应的停工损失。因乙方原因使相应后续班组工作工期延误,则每天延期一天乙方应向甲方承担五百元的违约金,并按延误天数累积计算。
2、工程质量按甲方工程管理制度进行评定,若验收不合格者,要求整改,整改后评定仍不合格者,则按五百元/次承担违约责任,并责令其必须整改合格,如因此逾期完工的,按本合同十二条第一款之规定承担违约责任。
3、若乙方向甲方管理人员或工作人员行贿,一经发现则视情节每次向甲方支付壹仟至五仟元违约金,并累计计算,结算时从劳务款及履约保证金中扣除。情节严重的移交公安机关追究其刑事责任。
4、乙方承包单项劳务工程后不得将承包的工程转包和分包,否则,甲方没收其全部的履约保证金,有权单方解除合同,且按已完工程劳务款的50%作为双方的总结算款,其余工程款作为乙方的违约金。
5、若乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安排、,或者其承包的工程质量三次检查不合格,或者因乙方自身原因造成其承包范围内的工程停工、罢工或消极待工2天以上(含2天),甲方就有权单方解除合同,乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场,逾期按1000元/天赔偿甲方损失,对乙方已完成的合格工程量按合同计价后下浮50%付给乙方,剩余50%工程款作为乙方的违约金。
6、甲方不按合同约定的时间支付乙方工程进度款和工程结算款,超过15日以上,则甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。
7、若乙方工作人员采取爬塔吊、围攻甲方或建设方办公室、阻断交通等过激行为要挟甲方,且相关行为未被媒体曝光,则乙方应向甲方承担5万元违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失(包括但不限于甲方因此向建设业主或者甲方的发包人承担的违约责任);若相关行为被媒体曝光,则乙方应相甲方支付10万元违约金,并赔偿因此给乙方造成的损失(包括但不限于甲方因此向建设业主或者甲方的发包人承担的违约责任)。同时,甲方将依法追究乙方及相关责任者的经济和法律责任,情节严重的直至追究刑事责任。
8、乙方工作人员与其它单项承包人未有效协调配合,每发生一次打架斗殴,则乙方应向
甲方承担500-1000元的'违约金,造成甲方及他人损失的,还应依法相应赔偿承担责任,情节严重者交司法机关处理。若乙方没有教育好其班组的工作人员,而造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备,乙方应向甲方承担1000-5000元的违约金,情节严重的移交公安机关处理。
9、合同经甲乙双方签字后,任何一方不得违约。如有一方违反本合同其他约定,应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。
10、甲乙双方自愿同意并接受本合同的违约条款并甲方可直接按其条款执行。乙方应承担的违约金甲方可以在履约保证金和工程进度款、工程尾款中直接扣除。
1、按国家税法规定属隶纳税原则,甲方支付给乙方的款项,乙方必须在项目所在地税务机关纳税开建筑安装发票,乙方在异地纳税均无效,否则,甲方有权在每次支付款项时直接代扣税金或者拒绝付款。本合同采用的币种为人民币。
2、乙方不将本工程所需材料、设备提前用书面形式通知甲方作好准备或因未做好计划通知等,所带来的损失、停工将由乙方自行承担责任,因此影响了其它工种进行正常施工,也由乙方负责赔偿。在施工过程中,甲方有权根据工程施工进度要求另行分包本合同约定范围内的任何工作内容,并直接向实际承接劳务工作的单位和个人办理结算付款事宜,且乙方无条件同意甲方从其劳务工程款项里扣除实际产生的相应费用。
3、本协议约定的违约金、赔偿款,乙方同意甲方有权直接从工程进度款、工程尾款、履约保证金中直接扣除,且由担保人承担连带赔偿责任。
4、乙方承诺:具有从事承包劳务合同的资质,如因乙方不具备相关资质、手续而导致本合同无效,乙方自愿承担一切法律责任。乙方已认真阅读并理解本合同全部条款的法律含义,在平等、自愿的基础上签订本合同。
5、担保人自愿为乙方全面履行本合同提供担保,若乙方不履行本合同约定的义务(包括但不限于乙方应承担的违约责任、赔偿责任和保修义务),则由担保人对此承担连带责任。
6、因本合同发生纠纷,由双方协商解决,协商不成时,可以向甲方所在地人民法院起诉。
7、本合同一式二份,经甲、乙双方签字盖章后生效,甲、乙双方各执一份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务工程并经甲方验收合格,且甲方支付了全部劳务款后,本合同即自行终止。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
日期:
混凝土承包合同
发包人:(以下简称甲方)。
承包人:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,行政法规,遵循平等,自愿、公平和诚实信用,本着平等互利的原则,协作配合。为明确责任,确保工程质量,工程安全顺利完成,经甲、乙双方协商一致,鉴订本合同,甲乙双方共同遵守。
一、工程概况。
1、承包范围:混凝土底板及车库、标准层的所有混凝土。
2、工程质量标准:合格。
二、甲方责任:
1、按乙方要求按时将施工材料运至现场。
2、为乙方提供技术、安全方面指导。
3、甲方负责各方面关系协调。
三、乙方责任与义务:
1、乙方负责整个工程的质量,安全进度及施工组织设计等工作的实施。
2、乙方负责现场文明施工保持工地清洁、干净、有序。
3、安全文明施工方面,乙方必须严格按照建设单位要求进行,施工现场一定要达标。
4、及时提供各种材料用量计划。
5、严格按照国家及省市颁发的各种质量标准施工,执行本项目文明施工要求,接受甲方有关人员监督检查,节约材料,负责本项目工程安全生产防护,进场人员质量安全教育。
四、质量要求:
1、按相应规范、质量标准及建设、监理、施工单位的规定要求达到合格标准。
2、因质量不合格等因素所带来的损失均由乙方负责,甲方将对其进行处罚。交工后因质量问题所带来的赔偿均由乙方承担。
五、安全要求:
1施工用电方面必须确保规范、安全。电盘、电缆必须按照规范安装架设。禁止任何有安全隐患的事项出现。
2、因施工不到位工人违章作业野蛮施工所出现的任何安全事故由乙方承担。
3、乙方应根据施工要求及工作特点,及时对工人进行安全教育,班前会必须按时召开,且达到作用。
六、施工组织:
1、在各工种同时施工情况下,乙方必须以主人翁角色,以主线方式配合各工序顺利进行。
2、在牵扯到预留、预埋等项目上,乙方应与各工种积极配合,事先与各方必须协调一致。
七、工期:按建设单位制定的工期执行,乙方无故拖延工期,所带来损失由乙方负责。
八、承包价格,工程计算方式:
1、承包价格:混凝土底板每立方元,车库及标准层按图纸面积计算,每立方元。
2、付款方式:底板混凝土每立方结算一次,完后付款80%,标准层每2层付款一次,完后付80%。
九、其他:乙方在质量安全进度,现场文明施工等方面,达不到规范,验收标准,监理及甲方要求,甲方有权对乙方进行罚款。乙方不听从甲方及有关人员指挥和管理,无故停工、罢工、打架、偷盗、滋事,甲方实行严重罚款,乙方并承担所造成的一切经济损失。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,未尽事宜,甲乙双方协调解决,自合同签订之日起生效,工程款全部付完本合同立即失效。
甲方法定代表:乙方负责人:
身份证号码:身份证号码:
年月日年月日。
混凝土承包合同
乙方:___________________
为了明确双方权力、义务和责任,根据《中华人民共和国建筑法》、《民法典》的规定,经甲乙双方磋商达成以下协议请双方共同执行。
工程名称:___________________
工程地点:___________________
工程概况:____独立基础,地上层+楼梯、电梯用房等___以上建筑面积为___平方。
本工程的独立基础垫层、基础梁垫层、独立基础、基础梁,首层钢筋混凝土地面垫层,首层钢筋混凝土地面;框架中的梁板柱、构造柱及混凝土圈梁,楼梯屋电梯机房,装饰架等施工图纸所有混凝土结构工程,楼面清理工作。
施工班组承包混凝土工程,本工程所用到的插入式振动棒,平板振动器,铁锹,锄头,工人水鞋,铝合金找平尺,打磨机,木抹板,铁抹子,控制标高胶丝线等,包工以及包施工中所用到的工具,包质量,包安全施工。
1、混凝土独立基础垫层浇注为___天,独立柱基浇注为___天,地梁垫层为___天。
2、基础与框架柱混凝土不足10立方混凝土为人工自卸方式。
其它尽量安排天泵浇注混凝土。
3、基础梁混凝土浇注为___天,首层地面垫层与首层地面混凝土浇注各为___天,每层框架柱浇注混凝土为___天,每层楼面混凝土浇注为___天。
1、独立基础,基础梁及其垫层,首层地面按一个楼面自然层计算面积,每平方___元计算。
2、首层地面垫层混凝土按实际面积计算,___元/2计算。
______以上按实际建筑面积计算工程量,每平方___元/2计算。
包含楼面清理及垃圾清离楼面到现场指定垃圾堆放点的人工费用。
3、每月按完成的总工程量支付___%,混凝土工程完工含楼面清理完毕验收合格一个月内支付总工程___%抹灰工程完毕支付余下的___%工程款。
1、本工程质量要求为优良工程,施工班组必须按施工规范要求严格施工每次振捣混凝土必须有专职管理人员在现场,否则每次不在场罚款___元每次。
2、混凝浇注过程中要管理人员拉线指挥工人进行水平控制标高,高差不能超过___混凝土振捣要到位,不能出现蜂窝、麻面、烂柱脚等不良现象。
3、质量出现严重缺陷则对施工班组进行经济重罚,造成返工费用由施工班组出。
4、混凝土浇注完成初凝要进行木抹子磨面,预防混凝土开裂。
混凝土浇注完毕完成要对现场多余的进行清理,做到文明施工。
5、要适时进行保养,每天淋水次数不能少于___次,要连续坚持淋水保养7天,所有是天面部分工程要求为人工原浆光面。
甲方责任和义务:____
1、甲方提供施工技术交底和安全交底。
2、甲方提供施工班组的`住宿和工人厨房用水用电,厨具由施工班组负责。
3、施工现场甲方提供水平控制点让施工班组在混凝土施工中进行有效的水平面控制。
4、甲方提供浇注混凝土及浇注混凝土天泵。
5、甲方提供清理混凝土和楼层用的斗车和升降机械。
乙方责任和义务
1、承包方组织好施工作业人员,浇注时保证人手充足,施工人员要满18周岁,年龄不能大于55周岁的身体健康的合法公民。
保证工程质量,做好安全生产,做到下班前要清理完成施工现场,做到文明施工。
2、施工人员在生活区要定期清理卫生保持宿舍整洁,严禁施工班组聚众赌博和斗欧和吸毒现象,如有发生则报送公安机关处理。
3、在生活区宿舍内禁止电线乱拉乱接,禁止用热得快(电热丝)烧水和电磁炉煮食,做好防火措施如有发现除没收用具以外每次对其进行罚款元进行警告。
4、施工过程中如有爆管现象,施工班组要积极配合进行接管与无条件清理施工现场。
5、施工班组在施工过程中违返安全操作规程,出现质量和安全事故责任由施工班组自行负责。
在合同履行过程中,若发生争议,应当双方协商解决,双方发生不可解决的争执时,可按照法律向当地有关部门起诉。
经双方签字盖章(按手印指纹)后生效。
混凝土承包合同
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
为了确保主体结构分项施工优质高效的完成,经双方协方商拟定本协议,双方应共同遵守协议中的各项条款。
一、名称:
二、工程地点:
三、工程概况:
四、承包范围:(从基础工程至主体最高点按结构施工图、建筑施工图,主体砼工程振捣,抹面、养护、清理和文明工地道路砼场地硬化)还包括:
2.4.1、承包范围内全部现浇砼的接料、放料、现场运输、模板底部堵缝、浇捣、抹面、冬季加温等工作及砼墙面、梁柱面、板面缺陷的打磨、修补、楼层内、外架砼清理工作,还包括以下工作内容,费用均包含在乙方承包单价内。
2.4.2、混凝土机械的就位。
2.4.3、泵管到现场卸车、安装(包括固定泵管的架子搭设)、操作、清理、清洗、保温,堵管时疏通、拆除;泵管拆除后各种材料归堆码放;工完后清理、清点装车、移交退场。
2.4.4、砼布料机安装、拆除、清理、维修、保养;工完后清理装车、移交退场。
2.4.6、所有后浇带及放线洞的砼浇筑、养护。
2.4.7、做好上道工序产品保护。
2.4.8、工作面及外架上散落砼、砂浆的清理、归堆,二次利用、无二次利用价值的垃圾运至现场垃圾台。
2.4.9、混凝土机械就位、安装、搅拌、前后台上下料、泵送入模(包括泵管安装、拆除、清洗)。
2.4.10、定额规定的砼工程的全部子目内容及维护安全的内容;结构内所有砼的浇筑、混凝土临时运输道的搭拆、料台搭建、拆除。
2.4.11、混凝的振捣、抹平、落地灰清理、机具清理、人工养护、冬季保温材料覆盖。
2.4.12、布料杆倒运和安装,如混凝土泵出现故障,由人工配合施工等全部操作过程以及地角缝的堵封。
2.4.13、修理、修补、配合工地所有零星用工。
2.4.14、质量问题修补、打磨、墙体气泡处理,手动工具自备。
2.4.15、配合主体砼检测时打磨,架体搭设;在砼浇筑时,需用架子搭设、拆除。
2.4.16、乙方负责砼浇筑所有机具,振动器、振动棒、抹光机,刮杠、抹子、电缆、铁锨、洋镐、灰桶、水管、雨衣等。
五、分包价格:
3.5.2、承包单价:承包单价为一次包定价,不随国家政策性调整人工单价而上下浮动。
3.5.3、以上承包单价为乙方质量、工期、安全施工和文明施工均达到合同要求的单价,其它条款均按合同相关内容执行。
3.5.4、合同签订后,甲、乙双方不得以任何理由要求对以上单价进行调减,否则,要求变动单价的一方视为违约。另一方有权不予认可,同时违约方需赔偿对方不低于本合同总价款的10%的违约赔偿金。
六、结算方式:
4.6.1、人工费按双方约定的计量办法计算工程量,按协议单价包干,班组盈亏自负;不得在施工期间讨价还价,否则,最终按合同单价下浮10%的结算。
4.6.2、在结算时按建筑公司结算的工程量为准。
4.6.3、若因班、组自身人力弱,技能低或管理不善,影响了施工质量及进度,班组自愿退场或公司勒令退场的,结算时除按有关规定执行外,所完成的工程量按实际工程量的70%进行结算,单价降30%结算作为赔偿甲方损失费用。
4.6.4、建筑公司对班组所有罚款必须由班组自行承担,并无需乙方签字直接上报财务处在结算时扣除。
4.6.5、结算建筑面积应按照建设公司给劳务公司结算工程量为准,对于变更前的返工按实际发生工作量给予结算,变更后的返工不付任何费用。
七、付款方法:
4.7.2、乙方必须将所有承包范围内的工作全部完成后,经公司及项目部验收合格并办理完工退场单;工长、项目经理、材料员、公司经营部、生产部、质量安全部、预算部签字后方可办理尾款结算。
4.7.3、所付人工费必须按照公司规定执行:
1、上报任务书时须把职工花名册同时上报公司。
2、20日前公司通知项目部人工费的数据。
3、班、组根据应收款为职工输工资表。
4、班组人工费按班组所造职工工资表,由公司直接给职工发放,发放工资后的余额为该班,组责任人的管理费。
八、乙方义务及责任:
5.8.1、乙方于进场后15个工作日内向甲方提供现场人员名单、身份证和上岗证的复印件等有效证件。
5.8.2、乙方保证人员的政治素质、身体素质和技术水平。职工年龄不得小于18周岁,不得超过50周岁。乙方人员需持甲方核实下发的“员工证”,进行人员登记造册。
5.8.3、乙方负责人必须委派名管理人员(姓名:)每天坚守工地,连续八小时内乙方负责人不在现场,甲方将对乙方负责人处以1000元罚款,乙方负责人有事必须向项目部负责人请假。必须保证人员相对稳定,不能随意变更注册人员,若有变动,必须向甲方提前申报。
5.8.4、乙方人员必须按施工图纸、施工方案和施工规范进行施工,按照合同约定的分包内容按期完成。
5.8.5、家属、小孩和非施工人员不能进入工地。严禁使用童工及年龄偏大和有精神类疾病的人工作。工地严禁打架、赌博、酗酒、嫖宿等行为,违者罚款每人每次1000元。对工地打架、闹事的每次处以3000元以上的罚款。
5.8.6、不得随意,改变施工方案和降低质量标准。当日任务必须当日完成。
5.8.7、乙方必须积极配合甲方文明施工检查、质量、安全检查评定。
5.8.8、乙方承包人必须每周一定期到工地组织员工招开一次安全教育会,否则,每次对承包人处以500元以上的罚款。
5.8.9.乙方承包的工程项目,不得再进行分包、转包。在施工中不得发生严重减员、质量不合格又不认真整改或工期严重拖后等情况,一旦出现此类情况,甲方有权终止合同,对所干工程量不予结算,并有权进行索赔。
5.8.10.乙方和施工质量,施工进度、施工安全、文明施工、节约料具必须达到甲方要求。
九、安全责任:
乙方负责人兼任乙方安全员,负责乙方施工中安全生产监督和安全检查,自行组织该队生产的安全防护,组织召开安全生产例会,施工中乙方不得违反安全操作规程,甲方统一为乙方办理“建筑工程团体人身意外保险”,代扣保险费为结算人工费的%作为保险基金。
6.9.1、甲、乙双方必须严格遵守国家、省市有关部门,有关安全生产的法律、法规和各规章、制度。
6.9.2、乙方必须遵守甲方的安全管理制度,严格按照安全操作规程进行施工,保证做到安全生产无事故。
6.9.3、乙方必须服从甲方工长和安全员的管理,对提出的安全隐患必须立即进整改,杜绝一切安全隐患。
6.9.4.对乙方使用的各种机械、设备、脚手架及防护措施,双方应由主管部门或指定负责人做好交验工作,并做好记录存查。
6.9.5.乙方负责做好工地施工的安全防护,并积极配合有关人员做好施工用电。
十、工程进度:
6.10.1、乙方必须按照甲方要求,并根据施工情况必须组织上名职工进行施工,基础砼浇筑从年月日至年月日,共天,地下室砼浇筑:(天)(小时);梁板砼浇筑:(天)(小时);标准层:砼浇筑:(天)(小时);若因人员减少或进度跟不上,甲方有权勒令退场或按缺数100元/人的经济处罚,如甲方强行安排工人打突击的按人/天从乙方办理结算时直接扣除。
6.10.2、乙方必须按照甲方下发的施工进度计划、工作联系单保质保量完成任务,对于超前完成的给予奖励,推迟的将给予处罚。
十一、材料的使用管理:
7.11.1、乙方应教育该队员工,爱护公式材料及财物,若因自身原因造成的材料浪费,财物破坏,除承担浪费材料、破坏财物的相应费用外,将给予一定罚款处理。
7.11.2、所有领用的周转材料,在完工后必须办退库手续,如损坏或丢失照价赔偿。
7.11.3、劳保(安全帽、工作服等)及小型工具领用后一次性价拨乙方,在结帐时扣除。
7.11.4、严防工地发生盗窃行为,严禁乙方人员在工地偷盗任何东西,每发现一次罚款20__元。
7.11.5.乙方必须遵守甲方的材料管理制度,本着保证质量、节约材料的原则进行施工,做到材料有节约,设施料不损坏,不丢失。
7.11.6.凡是进入施工现场的材料,乙方须按文明工地的要求堆放整齐,对所有的材料进行清理。
7.11.7、乙方所用电机、振动棒必须保持公司配备的原样交还公司;否则丢失零件按原价赔偿。
十二、劳动纪律和现场管理:
7.12.1.乙方必须遵守甲方的劳动纪律,坚决服从甲方管理,服从主管工长和管人员的指挥,决不允许和他们发生任何冲突。在现场凡是工长安排的,都应执行,不能当面顶撞,乙方若违反此规定,甲方将给予经济处罚200元/次。
7.12.2.乙方人员必须遵守甲方制定的现场文明公约,使用文明语言,搞好环境卫生、宿舍卫生和个人卫生,争当文明公民。文明工地检查时,对环境卫生和宿舍卫生差的当事人,每次罚款50元。
7.12.3.乙方必须搞好施工现场、舍区卫生。严禁随意大小便、乱扔生活垃圾、乱扔剩饭。垃圾要集中堆放。
十三、其它条款:
8.13.1、在合同签订之日,乙方向甲方交纳工程保证金:元整(待完工后返还乙方元)。(以收款收据为准)。
8.13.2、乙方进场所干零工,按每个工日:元整计算。
十四:补充条款:
十五、本合同从签订之日起,双方必须严格执行各项条款,待工程结束后支付完劳务费尾款即自动失效。本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,工完款清后失效。
甲方:乙方:
项目负责人:负责人:
联系电话:联系电话:
合同订立时间:年月日。
承包混凝土合同
需方(甲方):
供方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,甲乙双方经充分协商,就工程材料采购事宜达成一致意见,签订本合同。
第一条供货数量及价款:
1.货物明细表。
2.本合同价款为固定单价。本合同价款包括但不限于务工人员综合保险费、人工费、材料费、机械费、中小型机械费、运费、竣工清理费、成品保护费、管理费、利润、税金、安全文明施工、夜间施工、各项试验费、检测费(如:容重、抗压强度、导热系数等试验费用)以及迎接各级领导检查措施费用等未完成本工程所需的一切费用,其中乙方委托甲方待其采购的xx水泥有限公司生产的psa32.5号普通硅盐酸水泥,所需费已含在本合同的单价中。乙方应按每次施工工程量做好水泥进场计划。
3.结算方式:双方按照甲方提供的施工图纸或者甲方技术部门下发的图纸计算工程量。其中水泥材料按甲方签订的水泥购货合同价乘以乙方在甲方领用水泥的小票用量在结算时予以扣除。若水泥价格有变动,甲方将书面通知乙方。
4.施工完毕后、乙方须在七日内向甲方提供技术资料作为备案使用,且不得以工程款支付不及时为由,延误资料的提供时间。
第二条质量标准。
1.符合国家、北京市及建筑材料行业优等品标准(以三者中最高为准),同时满足买受人提出的'有关技术治疗要求以及质量验收标准、监测报告、合格证等相关资料的标准。
2.承包内容包括但不限于基层处理及杂物清理、清扫干净;设置保温层厚度、坡度标志线以及找坡线;找坡层、保温层同时施工材料找坡层部分按照2%找坡。发泡混凝土面干密度容重不低于405kg/m.本工作内容与技术方案不一致时,按技术方案执行。
3.乙方承包范围:屋面保温、找坡层,用泡沫混凝土材料施工并找2%的坡,建筑物面最薄处厚度为xxmm。
第三条双方约定。
1.乙方所提供的泡沫混凝土材料为现场制作材料,根据情况,材料进场时间和完工时间以甲方现场生产负责人口头或书面通知为准,乙方必须保证具有随时按甲方要求的进场能力,接到甲方进场通知后3个日历日内组织机械、人员进场具备施工所需的一切条件,并按甲方要求工期完场施工。若一方不能按甲方要求时间进场或未能按要求工期完成施工的,每延误一天,乙方应向甲方缴纳违约金20xx元,并且因此给甲方造成的一切经济损失均有乙方承担。
2.甲方负责提供检测单位,乙方承担检测费用。
3.甲方负责提供到电源到b(二)级箱,以下由乙方自行解决,电费由乙方先行缴纳,预缴电费5000元,乙方负责安装电表(电费1.15元/度)。
4.甲方负责提供水源点,费用有甲方承担。
5.甲方提供屋面标高控制点,乙方负责测量放线标定控制点。
6.甲方给乙方提供宿舍一间,伙食由乙方自行解决。
7.排气孔有乙方负责安装。
8.乙方不得随意挪用甲方的水泥、钢筋、卡扣、木方子等材料,如发现擅自挪用处罚原材料五倍的罚款。
9.水泥供应约定。
1)甲乙双方本着公平公正的原则为保证工程进度,缩短原材料进货时间,减少中间材料复试环节,双方协商使用供应甲方水泥的厂家直接供货,本工程所用水泥标号为国标psa32.5.
2)甲乙双方约定所使用的水泥标号为国标psa32.5的水泥价格为xxx元/吨。水泥的结算数量以双方库管签字认可的交接小票为依据进行结算。
3)水泥运输置卸货到场之间发生的所有费用由乙方负责。乙方应将水泥存放在甲方指定的位置,并做好防水、防潮、防尘措施,水泥到场后由乙方负责看护管理。
第四条付款。
1.付款方式:乙方按照要求进场后,整体工程完成50%支付合同款的20%;整体工程完成100%后支付合同款的50%;经建设单位和设计单位验收通过后支付合同款的95%。由于甲方资金困难,无法按时付款时,应当酌情顺延付款时间。(每支付一次工程款时,甲方将扣除乙方所使用甲方的水泥款,扣除的水泥款由采购部直接支付给水泥厂家)。
2.发票:乙方在申请合同款项时,必须提供符合甲方要求的同等金额有效工程款的发票,否则甲方有权延期支付乙方工程款。
3.质保金:合同款项的5%为本工程的质保金,两年质保期结束后,由乙方提供发票结清此款项。
第五条违约责任。
1.所有材料、机械的看管、防护措施均有乙方负责,包括甲方协调供应的水泥材料,甲方负责协调水泥存放场地,水泥进场后就视为乙方材料,看管、防护等措施均由乙方负责。
2.由于乙方原因在施工过程中造成的材料浪费(如:水泥)或工程返工,此部分的损失费用由乙方承担。
3.甲方负责贯彻落实国家及北京市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查,因乙方自身原因造成的安全生产事故,所有责任和损失均有乙方自行承担。
4.甲乙双方未尽合同约定义务导致对方损失时,违约方承担全部责任,并承担所造成的经济损失。
5.如乙方不能按甲方要求按期供货导致甲方损失,甲方有权更换其他合作厂家,并且甲方不承担违约责任。
第三方如果提出侵权指控,由此引起的一切法律责任和费用均由乙方承担。
7.甲乙双方特别约定本合同债权部的转让,如违反本约定,除转让行为无效外,违约方应支付另一方合同价款10%的违约金,并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。
8.双方在履行合同中,如因乙方提供的产品不符合国家规定而给甲方造成的损失,由乙方承担违约责任。
1.乙方履行合同不符合要求拒绝更正,或乙方延迟履行合同超过5日的,甲方有权解除合同。
2.甲方延迟支付合同款超过60日的,乙方有权解除本合同。
3.因一方违约时合同不能履行的,另一方欲将终止或者解除全部合同,应以书面形式通知违约方,解除合同从书面通知送达对方时生效,如采用邮件方式送达,双方一致同意按本合同地址发送邮件15日后视为送达。不可抗力因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任,任何一方都有权解除合同。所谓不可抗力,是指双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况。
争议解除方式双方约定,在履行分包合同过程中发生争执时,双方协商解决。调解不成时,依法向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。依法向北京市朝阳区人民法院申请执行,如有一方违反管辖约定,违约方向另一方支付本合同价款30%的违约金。其他本合同附件是本合同的组成部分,和本合同具有同等法律效率。本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,本合同与补充协议不一致的地方,以补充协议为准。本合同自双方签字或盖章之日起生效,如不能在同一天签字货盖章,以后签字或盖章一方的签字或盖章日为合同生效日。
本合同一式四份,甲方二份,乙方二份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
混凝土承包合同
甲方:
乙方:
甲方因施工需要与乙方建立劳务关系,双方遵循平等自愿、协商一致的原则,明确甲、乙双方权利和义务的协议,订立本劳务合同:
一、工程概况南宁市青秀区大水坡至官已坡道路大中修工程,原旧路为水泥混凝土路面,全线旧水泥路面已出现局部破坏严重,须进行局部翻修。
1、工程名称:南宁市青秀区伶俐镇大水坡至官已坡道路大中修工程
2、工程地址:伶俐镇大水坡至官已坡路段
二、承包方式单项砼工种自备机械劳务承包
三、工作范围乙方严格按照甲方施工要求,自备发电机,搅拌机,上料铲车,运输车辆,斗车,水泵,模板等工具,进行搅拌,运输,支拆模,浇筑,收光等工作。
四、质量进度
严格按砼质量验收标准执行。
(1)质量要求必须按施工单位、公司要求确保清水砼,严禁出现烂根、蜂窝、麻面、汽泡,杜绝出现砼漏振、烂脚等。
(3)如出现上述质量问题时,乙方无条件承担所有的处理工作并根据实际情况赔偿甲方损失。
(3)、进度:乙方无论在任何条件下施工作业时必须保证劳动力,若因乙方劳动力不足造成的损失将由乙方全部负责。
五、安全文明施工
1、现场:进入施工现场所有人员必须戴好安全帽,系上帽带。衣着整洁,不准穿拖鞋、不准穿背心裙子、裸背进入施工现场。
2、安全教育:
(1)乙方进场人员必须在3天内准确的记录劳务人员的地址、身份证号码、等资料登记造册,交给甲方一份以备查询。
(2)乙方进场人员必须全部、全面地接受参加甲方组织的安全教育活动。上岗人员经过培训及业务孰练的人员才能上岗,违章作业的后果自负。
(3)在施工期间因工地不安全的环境造成的安全事故,由甲方承担正规医院就医的所有医疗费(凭正规医院发票报销),误工费、护理费、生活费、营养费。由乙方自身原因造成的安全事故由乙方自行承担,甲方不承担任何费用。
(4)在施工期间不得惹事、打架、偷盗,发现一次根据情节轻重进行经济处罚。情节严重的移交司法机关。
(5)租房:在施工现场有条件情况下将集中住宿统一管理。
(6)文明施工:在所有的工作范围内必须每天做到工完场清、余料及废料每天做到下班时清理干净。不得私拉乱接电线,非械面人员不得从事机械操作,不得违章指挥,发生事故由乙方自行负责。
六:工程付款方式:乙方按甲方要求时间进场,先期费用由乙方自行解决,工程进行15天后可向甲方支付生活费,待工程完工验收后,结清全部款项。
七:其它
1、本合同与项目管理条例同时生效。
2、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,一经签字立即生效至工程款付清后自动失效。
3、本合同生效后由乙方原因造成的使工程不能正常生产的,责任由乙方全部承担。中途无故退场的,退场费将由乙方自行承担,甲方只付给乙方工程款的70%。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
混凝土承包合同
乙方:__________。
依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,以及结合本工程的实际情况,为明确甲、乙双方在施工过程中的'权利、义务和经济责任,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经双方充分协商一致,签订本合同。共同遵照执行。
本合同工程包工不包料:包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收通过。浇捣混凝土所需一切工具及施工所需小型工具由乙方自行负责。
为本合同工程按施工图纸内容施工:自带机具浇拌浇捣混凝土。
1、工程量以施工图纸基础尺寸以立方计算;如施工图变更工程量增加或减少应另计。
2、工程单价:混凝土__________元/m3;(大写:每立方米伍拾元整),其它项目单价日后发生另定。
工程按进度计算支付完成工程的80%,全部完工支付的总工程量的90%,工程验收合格一个月内付清所有工资款。
六、乙方施工人员进场施工必须严格遵守施工安全操作规程,严禁违章作业,做到无安全事。
1、施工过程中乙方必须服从甲方管理人员指挥,若不服从甲方管理人员指挥,擅自做主,给项目造成损失的,由乙方全权负责。
2、施工过程中由乙方保管好甲方提供的材料,如有丢失,由乙方全权负责,按原价从工程款里扣除。
3、乙方应按甲方工程施工现场管理规定及业主统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工。
4、本合同签订后有未尽事宜,双方可根据具体情况结合相关规定进行协商。
5、本合同签字之日起生效,甲乙双方各执一份。
甲方代表(签名):__________。
20____年____月____日。
乙方签名:__________。
20____年____月____日。
混凝土承包合同
甲方:__________(以下简称甲方)。
乙方:__________(以下简称乙方)。
因甲方中标承建工程施工任务,需进行道路路面混凝土工程施工,由于工期紧、任务重,乙方以自愿的方式向甲方提供道路工程路面混凝土施工。为确保工程质量和进度,甲、乙双方本着互惠互利、平等的原则,依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,遵循自愿、诚实守信的原则,就乙方承揽甲方道路路面混凝土工程施工有关事项,经甲、乙双方充分协商,达成如下协议,以资共同信守:
土地整理项目(自求)。
(一)承包范围、数量:土地整理项目(自求)道路路面混凝土工程(约米),最终数量以现场实际完成工程数量为准。
(二)主要工程施工内容:
1、道路路面混凝土工程:强度等级c30;
2、道路路面厚度200mm厚,宽度3.0m、3.5m和4.0m(按图纸。
和甲方要求的尺寸施工);
3、传力杆及套筒制作、安装;
4、混凝土搅拌、运输、浇筑、压光、压痕;
5、路面养生和维护;
6、伸缩、缩缝、锯缝、嵌缝;
7、错车道、减速带、加宽带;
8、路面两侧土路肩施工;
10、混凝土拌和站设置、运输、水、电。
凡与道路路面混凝土工程施工相关所有事项均由乙方承担。
1、工期要求:
开工日期:20______年____月____日
竣工日期:20______年____月____日
工期总日历天数______天。
2、乙方在甲方要求开工的机械跟上造成施工进度滞后,甲方有权要求乙方整改,拒不整改或可能造成工期延误时,甲方有权解除合同。由甲方直接组织队伍进行施工,且造成的一切损失由乙方承担。
3、工期延误分清责任方,属甲方责任造成,则甲方承担;由乙方造成工期延误;则由乙方承担责任,如乙方未按期完成,则按工程总价的%支付违约金。
1、路面混凝土浇筑严格按照设计及相关验收规范组织施工。
2、路面混凝土施工前必须对各班组所有参建人员进行技术交底并签字确认。
3、模板必须采用厚4cm,高20cm材质好的.木模,内侧必须刨光并刷脱模剂,支模前必须先放大样,模板支撑牢固,模板接头处必须加设背枋加固,成型后必须做到大弯园顺、小弯取直、线形顺直美观。
4、砼拌和搅拌必须严格按照项目部给定的c30配合比组织施工,并将施工配合比公示牌设置拌和站醒目的位置。
5、砼拌和必须严格按配合比施工,项目部将不定期组织抽查配合比并取砼强度芯样;严格控制砼拌和坍落度,砼运输过程中或到现场严禁加水;现场砼必须振捣密实(采用振动棒或振动梁配合平板振动器),现场各班组必须采用磨光机进行磨光、人工二次收面,确保砼表面平整无积水现象。未按要求的配合比进行拌和时或任意加水者,一经发现处以1000~2000元每次的罚款。
6、混凝土浇筑后应按要求及时进行养护,并应采用塑料溥膜进行遮盖保温、保湿养护,达到一定强度后及时组织切缝,确保无断板发生,同时各班组必须对成品路面采取保护措施,待混凝土达到设计强度后才能允许重型车辆通过。
7、道路两侧路肩严格按设计要求组织实施。
1、施工前乙方必须做好进场作业人员的安全教育培训和交底,施工过程中做好安全防范措施,严格按照安全生产要求作业。
2、在现场设置警示标志。
3、负责道路路面施工现场机械及车辆使用管理,严格遵守交通规划及项目部相关规章制度,严禁无牌、无驾驶证操作,严禁酒后开车。
4、乙方在施工期间,严格执行《中华人民共和国安全生产法》及《四川省安全生产条例》的要求,必须保证现场施工人员的安全,组织合理、指挥得当,在施工时对甲方提出的合理要求,乙方必须按要求执行。施工期间不得是在场内还是场外所发生的安全事故均由乙方负责,与甲方无关。
承包单价:包工__________元每立方米。
计量方式:按实际完成的路面混凝土长度和甲方要求的路面混凝土厚度,以立方米进行结算。
及质量保证金扣留和退返:
合同签定后,甲、乙双方遵照协议执行,不得无故单方面毁约,否则视为违约,赔偿守约方合同总价款的10%的违约金。
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时解决,协商不成时,任何一方可请业务主管机关调解,调解不成时,可申请当地仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
本协议未尽事宜,双方签字后生效,具同等法律效力,完工结算付清余款后失效。
甲方:__________。
乙方:__________。
甲方代表:__________。
乙方代表:__________。
身份证号:__________。
联系电话:__________。
联系电话:__________。
20____年____月____日。
20____年____月____日。
混凝土承包合同
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
甲方因施工生产需要与乙方建立劳务关系,双方遵循平等、自愿、协商一致的原则,订立劳务合同关系,双方共同遵守执行。
一、工程概况。
工程名称:
工程地点:
包人工(包任务、包质量、包进度、包安全、包工具及劳保用品)。
主体结构混凝土浇筑工程及其相关的工作内容。
四、计价方式。
主体楼面按投影面积每平方元计算。
投影面积以图纸计算面积为准。
五、质量管理:
1、必须遵守公司质量管理制度,严格按《施工及验收规范》进行施工,确保质量达到合格目标。
2、如因乙方过失或故意等原因所造成的不良后果及损失,由乙方承担。必须加强过程控制,每一阶段模板安装完毕后,首先自检合格,然后交由项目部、监理检查验收。同时做到工完场清。
六、进度管理。
1、因素除外)。
2、乙方应按甲方要求的时间组织劳动力进场施工,若因劳动力不足或其它因素,影乙方必须按时、安置、按量完成甲方所下达的日、周、月进度计划(不可抗拒的响施工工程进度,甲方有权终止合同:并由乙方承担由此带来的一切后果。
七、安全管理。
进场工人必须接受安全教育,严格执行各项规章制度,严禁违章作业,严格遵守劳动纪律及各种操作规程,否则发生事故后果自负,严重者追究其刑事责任。
八、付款结算方式。
九、甲方责任和义务。
1、施工前下达详细书面的技术、质量、安全、进度交底任务书,全面负责施工技术指导工作,及时解决乙方在施工工程中的各种问题。
2、协调各种施工的流程,合体安排施工计划,为保证工程顺利进展,积极创造良好的施工条件和生活条件。
3、提供乙方人员住房,乙方人员必须遵守生活区的规定。
十、乙方责任和义务。
1、乙方必须严格遵守甲方的各项规章制度,服从项目部的管理,严格遵守施工操作规程,做到文明施工,活完场清,杜绝材料浪费。
2、经常对工人进行法纪、安全、技术等教育,不能让违法、违纪、打架、斗殴、偷盗现象发生,如发生后,后果自行负责。
3、到施工现场的混凝土浇筑前,未经项目部及监理同意严禁私自加水。否则,造成的不良后果及损失,有乙方全部承担。
4、混凝土浇筑完成后必须有专人及时养护。冬季施工还要及时覆盖保温。
十一、违约责任。
违约责任:违约方承担责任,并赔偿对方经济损失。
本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,自签字之日起生效,合同条款履行完毕时自行终止。本合同如有未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
混凝土承包合同
发包单位:(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等有关法律、法规,本着平等、自愿和诚实信用的原则,经双方友好协商,就屋面发泡混凝土保温工程承包事宜达成如下协议,并订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、农科所专家公寓楼地上三十二层,屋面面积约1100平米。
二、承包范围。
清包工,施工所需的水泥、水、电由甲方提供;其余材料、设备、人工由乙方承担。
三、质量技术及验收要求。
1、质量验收按国家《建筑工程施工质量统一验收标准》执行。
2、乙方应严格遵守国家规范及行业标准,保证产品质量并提供完整的相关产品的材质、性能检测等证明文件,乙方所有进场材料必须检查并经甲方验收合格后方可使用。
3、满足甲方施工要求,施工规范,符合操作规程,达到质量评定标准,并保证通过质监验收。
4、甲方严格按照设计及现行施工规范、样板进行验收。
四、工程价款。
1、本工程以综合单价包干形式计价,明细如下:
注:(1)必须符合国家相关规范。
(2)以上综合单价为包干价(不包含甲方的水泥、水、电费)。
2、工程价款结算:以现场实际发生工程量乘以相应包干综合单价结算。(实际施工部位的尺寸如与其图纸尺寸不符,按实际施工尺寸计算)。
五、付款方式。
单项工程竣工验收后,甲乙双方办理结算后7日内甲方向乙方支付至保温工程结算总额的97%,余下的3%作为质量保证金,此工程竣工验收,防水做完后2日内一次付清。
六、安全及文明施工。
1、乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定,严格按相关验收标准组织施工,并接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成的安全责任、重大事故、安全事故和所发生的费用由乙方自行承担。
2、乙方应对其在施工现场的施工人员进行入场安全教育并书面留底、按要求签字完善并报送甲方一份,对他们的安全负责、因乙方原因导致的安全事故,由乙方承担相应责任和发生费用。
七、工期要求。
本工程工期以满足甲方施工总体及分阶段施工进度要求为准。工期推延1天罚款总造价的1%。
八、双方责任。
1、甲方责任:
(1)协调现场各方关系,解决施工中的有关问题;督促乙方提供完整的技术资料,并整理汇总进入总包的施工竣工资料。督促乙方对保修期发现的质量问题进行保修。
(2)提供施工图,提出技术要求,明确施工界面和范围,通知乙方进行施工。
(3)检查乙方进入现场的材料是否符合本合同的技术要求,监督乙方按现行规范施工,协助乙方组织监理、建设单位、国家相关职能部门进行工程验收,按合同规定办理工程结算及向乙方付款。
(4)向乙方提供水、电源接口,协调和提供相应的工作面,向乙方提供材料工具房及工人住宿。
2、乙方责任:
(1)服从甲方安排,严格按有关施工验收规范和甲方技术要求施工,保证工程质量。
(2)向甲方、建设单位、监理单位提供材料试验、检验证明及进行材料报检,竣工后向甲方提供符合竣工资料要求的全套技术资料三套。
(3)施工期间,乙方应遵守甲方、监理、建设单位的有关要求。
(6)工程竣工交付前的整个施工阶段,保持施工现场整洁,避免环境污染等,做到文明施工。
(7)施工期间,乙方及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等,建筑垃圾堆放到甲方指定地点,做到工完场清,工程建设中的多余材料、建筑垃圾必须通过垂直运输到地面。
九、工程保修。
1、保修期、保质期均从本工程综合竣工验收、国家相关职能部门签发的合格证书上所列之日起算,保修期为1年,乙方应承担保修期内的保修责任;因乙方产品质量或施工操作不当等,原因造成的保温层开裂、起壳、脱落、渗水等质量问题,均由乙方承担责任并赔偿相应损失。
2、在工程保修期内发现质量问题,乙方应在接到通知后24小时内到场解决、处理质量问题。
十、违约责任。
1、本合同签章生效后,到本合同工程完工,甲、乙双方无故任何一方未经另一方同意,单方面撤销合同视为违约,违约一方应按本合同总价的10%作为违约金赔偿给另一方。
2、甲方按合同约定及时支付工程款,及时组织已完成工程的验收及决算。因甲方原因不能及时结算并支付工程进度款的,造成人工停工且并且工期顺延,甲乙双方可协商解决,乙方在可能情况下继续施工。
十一、争议解决。
1、因产品质量或工程质量发生的争议,双方约定质量鉴定机构为工程所在地的政府技术质量管理部门。
2、未尽事宜,双方应友好协商解决,协商不成,双方均应向工程所在地人民法院提起诉讼。
十二、其它。
1、本合同双方签字盖章后生效。
2、本合同壹式两份,甲方执壹份,乙方执壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
混凝土承包合同
需方(甲方):
供方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,甲乙双方经充分协商,就工程材料采购事宜达成一致意见,签订本合同。
第一条供货数量及价款:
1.货物明细表。
2.本合同价款为固定单价。本合同价款包括但不限于务工人员综合保险费、人工费、材料费、机械费、中小型机械费、运费、竣工清理费、成品保护费、管理费、利润、税金、安全文明施工、夜间施工、各项试验费、检测费(如:容重、抗压强度、导热系数等试验费用)以及迎接各级领导检查措施费用等未完成本工程所需的一切费用,其中乙方委托甲方待其采购的**水泥有限公司生产的psa32.5号普通硅盐酸水泥,所需费已含在本合同的单价中。乙方应按每次施工工程量做好水泥进场计划。
3.结算方式:双方按照甲方提供的施工图纸或者甲方技术部门下发的图纸计算工程量。其中水泥材料按甲方签订的水泥购货合同价乘以乙方在甲方领用水泥的小票用量在结算时予以扣除。若水泥价格有变动,甲方将书面通知乙方。
4.施工完毕后、乙方须在七日内向甲方提供技术资料作为备案使用,且不得以工程款支付不及时为由,延误资料的提供时间。
第二条质量标准。
1.符合国家、北京市及建筑材料行业优等品标准(以三者中最高为准),同时满足买受人提出的有关技术治疗要求以及质量验收标准、监测报告、合格证等相关资料的标准。
2.承包内容包括但不限于基层处理及杂物清理、清扫干净;设置保温层厚度、坡度标志线以及找坡线;找坡层、保温层同时施工材料找坡层部分按照2%找坡。发泡混凝土面干密度容重不低于405kg/m.本工作内容与技术方案不一致时,按技术方案执行。
3.乙方承包范围:屋面保温、找坡层,用泡沫混凝土材料施工并找2%的坡,建筑物面最薄处厚度为***mm。
第三条双方约定。
1.乙方所提供的泡沫混凝土材料为现场制作材料,根据情况,材料进场时间和完工时间以甲方现场生产负责人口头或书面通知为准,乙方必须保证具有随时按甲方要求的进场能力,接到甲方进场通知后3个日历日内组织机械、人员进场具备施工所需的一切条件,并按甲方要求工期完场施工。若一方不能按甲方要求时间进场或未能按要求工期完成施工的,每延误一天,乙方应向甲方缴纳违约金20xx元,并且因此给甲方造成的一切经济损失均有乙方承担。
2.甲方负责提供检测单位,乙方承担检测费用。
3.甲方负责提供到电源到b(二)级箱,以下由乙方自行解决,电费由乙方先行缴纳,预缴电费5000元,乙方负责安装电表(电费1.15元/度)。
4.甲方负责提供水源点,费用有甲方承担。
5.甲方提供屋面标高控制点,乙方负责测量放线标定控制点。
6.甲方给乙方提供宿舍一间,伙食由乙方自行解决。
7.排气孔有乙方负责安装。
8.乙方不得随意挪用甲方的水泥、钢筋、卡扣、木方子等材料,如发现擅自挪用处罚原材料五倍的罚款。
9.水泥供应约定。
1)甲乙双方本着公平公正的原则为保证工程进度,缩短原材料进货时间,减少中间材料复试环节,双方协商使用供应甲方水泥的厂家直接供货,本工程所用水泥标号为国标psa32.5.
2)甲乙双方约定所使用的水泥标号为国标psa32.5的水泥价格为***元/吨。水泥的结算数量以双方库管签字认可的交接小票为依据进行结算。
3)水泥运输置卸货到场之间发生的所有费用由乙方负责。乙方应将水泥存放在甲方指定的位置,并做好防水、防潮、防尘措施,水泥到场后由乙方负责看护管理。
第四条付款。
1.付款方式:乙方按照要求进场后,整体工程完成50%支付合同款的20%;整体工程完成100%后支付合同款的50%;经建设单位和设计单位验收通过后支付合同款的95%。由于甲方资金困难,无法按时付款时,应当酌情顺延付款时间。(每支付一次工程款时,甲方将扣除乙方所使用甲方的水泥款,扣除的水泥款由采购部直接支付给水泥厂家)。
2.发票:乙方在申请合同款项时,必须提供符合甲方要求的同等金额有效工程款的发票,否则甲方有权延期支付乙方工程款。
3.质保金:合同款项的5%为本工程的质保金,两年质保期结束后,由乙方提供发票结清此款项。
第五条违约责任。
1.所有材料、机械的看管、防护措施均有乙方负责,包括甲方协调供应的水泥材料,甲方负责协调水泥存放场地,水泥进场后就视为乙方材料,看管、防护等措施均由乙方负责。
2.由于乙方原因在施工过程中造成的材料浪费(如:水泥)或工程返工,此部分的损失费用由乙方承担。
3.甲方负责贯彻落实国家及北京市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查,因乙方自身原因造成的安全生产事故,所有责任和损失均有乙方自行承担。
4.甲乙双方未尽合同约定义务导致对方损失时,违约方承担全部责任,并承担所造成的经济损失。
5.如乙方不能按甲方要求按期供货导致甲方损失,甲方有权更换其他合作厂家,并且甲方不承担违约责任。
第三方如果提出侵权指控,由此引起的一切法律责任和费用均由乙方承担。
7.甲乙双方特别约定本合同债权部的转让,如违反本约定,除转让行为无效外,违约方应支付另一方合同价款10%的违约金,并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。
8.双方在履行合同中,如因乙方提供的产品不符合国家规定而给甲方造成的损失,由乙方承担违约责任。
第六条合同解除。
1.乙方履行合同不符合要求拒绝更正,或乙方延迟履行合同超过5日的,甲方有权解除合同。
2.甲方延迟支付合同款超过60日的,乙方有权解除本合同。
3.因一方违约时合同不能履行的,另一方欲将终止或者解除全部合同,应以书面形式通知违约方,解除合同从书面通知送达对方时生效,如采用邮件方式送达,双方一致同意按本合同地址发送邮件15日后视为送达。不可抗力因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任,任何一方都有权解除合同。所谓不可抗力,是指双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况。
争议解除方式双方约定,在履行分包合同过程中发生争执时,双方协商解决。调解不成时,依法向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。依法向北京市朝阳区人民法院申请执行,如有一方违反管辖约定,违约方向另一方支付本合同价款30%的违约金。其他本合同附件是本合同的组成部分,和本合同具有同等法律效率。本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,本合同与补充协议不一致的地方,以补充协议为准。本合同自双方签字或盖章之日起生效,如不能在同一天签字货盖章,以后签字或盖章一方的签字或盖章日为合同生效日。
本合同一式四份,甲方二份,乙方二份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
混凝土承包合同
因甲方承建工程施工任务,需进行道路路面混凝土工程施工,由于工期紧、任务重,乙方以自愿的方式向甲方提供道路工程路面混凝土施工。为确保工程质量和进度,甲、乙双方本着互惠互利、平等的原则,依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,遵循自愿、诚实守信的原则,就乙方承揽甲方道路路面混凝土工程施工有关事项,经甲、乙双方充分协商,达成如下协议,以资共同信守:
项目。
(一)承包范围、道路路面混凝土工程(约米),最终数量以现场实际完成工程数量为准。
(二)主要工程施工内容:
1、道路路面混凝土工程:强度等级。
2、道路路面厚度200mm厚,宽度(按图纸和甲方要求的尺寸施工);
3、浇筑、压光、压痕;
4、路面养护;
5、伸缩、缩缝、锯缝、嵌缝;
凡与道路路面混凝土工程施工相关所有事项均由乙方承担。
1、工期要求:
开工日期:20xx年月日
竣工日期:20xx年月日
工期总日历天数天。
2、乙方在甲方要求开工的机械跟上造成施工进度滞后,甲方有权要求乙方整改,拒不整改或可能造成工期延误时,甲方有权解除合同。由甲方直接组织队伍进行施工,且造成的一切损失由乙方承担。
3、工期延误分清责任方,属甲方责任造成,则甲方承担;由乙方造成工期延误;则由乙方承担责任,如乙方未按期完成,则按工程总价的%支付违约金。
1、路面混凝土浇筑严格按照设计及相关验收规范组织施工。
2、路面混凝土施工前必须对各班组所有参建人员进行技术交底并签字确认。
3、模板必须采用定型钢模,模板支撑牢固,成型后必须做到大。
弯园顺、小弯取直、线形顺直美观。
4、现场砼必须振捣密实(采用振动棒或振动梁配合平板振动器),现场各班组必须采用磨光机进行磨光、人工二次收面,确保砼表面平整无积水现象。
未按要求的配合比进行拌和时或任意加水者,一经发现处以1000~20xx元每次的罚款。
6、混凝土浇筑后应按要求及时进行养护,并应采用塑料溥膜进行遮盖保温、保湿养护,达到一定强度后及时组织切缝,确保无断板发生,同时各班组必须对成品路面采取保护措施,待混凝土达到设计强度后才能允许重型车辆通过。
1、施工前乙方必须做好进场作业人员的安全教育培训和交底,施工过程中做好安全防范措施,严格按照安全生产要求作业。
2、在现场设置警示标志。
3、负责道路路面施工现场机械及车辆使用管理,严格遵守交通规划及项目部相关规章制度,严禁无牌、无驾驶证操作,严禁酒后开车。
4、乙方在施工期间,严格执行《中华人民共和国安全生产法》及《四川省安全生产条例》的要求,必须保证现场施工人员的安全,组织合理、指挥得当,在施工时对甲方提出的合理要求,乙方必须按要求执行。施工期间不得是在场内还是场外所发生的安全事故均由乙方负责,与甲方无关。
承包单价:包工元每平方米。
计量方式:按实际完成工程量结算。
经双方共同商定,乙方严格按照甲方要求完成路面砼施工任务,并经省国土资源厅竣工验收合格后,甲方按每月完成工程量的80%进行支付,其余20%在工程完工壹月内进行支付。
合同签定后,甲、乙双方遵照协议执行,不得无故单方面毁约,否则视为违约,赔偿守约方合同总价款的10%的违约金。
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时解决,协商不成时,任何一方可请业务主管机关调解,调解不成时,可申请当地仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
本协议未尽事宜,双方签字后生效,具同等法律效力,完工结算付清余款后失效。
甲方:乙方:
甲方代表:乙方代表:
身份证号:
联系电话:联系电话:
年月日年月日。
承包混凝土合同
甲方:
乙方身份证号码
家庭住址电话:
甲方为确保项目混凝土结构施工的质量、速度和安全,决定将该项目结构的混凝土浇筑施工任务交乙方承包施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确各方责任,双方经协商签订本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包方式:劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、劳务承包的工作范围:
五施工费计算方法:本项目混凝土浇筑采用下列第种办法计酬:
(一)按每平方米建筑面积元计算。建筑面积按照省(市)的现行定额规定计算。
(二)按浇筑每立方混凝土元计算。混凝土方量以甲方与供货商、开发商
三方联合认可核实的数量为准。
(三)按构件浇筑后并经检验、试验合格的成品实体积计算,每立方砼以元计酬。
本工程乙方承包的总工程量约为,计工程款约为元。乙方承包的施工内容全部完成后,甲方根据对乙方施工质量的检验分值与上述计价方法以乙方实际完成的工程量进行结算。
六第五条承包价格系乙方的施工质量达到甲方质量目标要求的完全价格。施工中甲方除向乙方提供等施工机具外,其余操作工具均由乙方自备。
七工期要求:乙方应在甲方施工员下达的任务单所规定的期限内完成所承包的混凝土浇筑任务,并接受甲方与监理在施工过程中的质量监督与检验,如乙方逾期完成,每延误一次罚款元。
八质量验收与计价方式:甲方对乙方的浇筑质量按如下方式进行验收与定价:
1、甲方根据国家现行的混凝土施工及验收标准对乙方的施工行为和成品质量进行实测、实量验收评分,以分定价,达到90分(不含90分)以上得本工程的完全价格,90分以内(含90分)每下降一分,则工价下浮2%,其余以此类推。应整修或返工重做的,整修与返工的工料费均由乙方自负。
2、对乙方施工成品的质量要求:目测按样板层的标准要求,实测按照验收评定标准进行打分。
3、乙方在施工每一楼层、部位或构件时,必须认真执行混凝土施工规范和振捣要求;正确使用振捣机械;确保混凝土浇筑密实、构件截面准确、表面美观光洁。如因乙方施工原因所发生构件露筋、蜂窝、麻面和孔洞,除由乙方负责修复外,甲方视情节轻重每次向乙方处罚款元;影响甲方工程质量创优评验的,由乙方向甲方承担由此而造成的所有损失。
4、乙方对现场所有的施工成品(包括预留孔洞、预埋管线及箱、盒等))负有保护的义务,如有损坏,均由乙方自费修复至原状。
5、乙方所承包的施工内容向甲方承担质量责任。乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见即时整改;如拒绝或拖延整改,甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣,且屡警无效而无法履行合同的,甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的全部损失。
6、乙方在施工期间应妥善保管、维修和正确使用甲方提供的所有施工机具,履行施工前检查、使用中爱护、完工后清理,工闲时保养制度。因乙方使用不当、保养不善造成机具带病操作而提前损坏或报废的,由乙方承担赔偿责任。
九付款办法:
1、进场当月在无完成工作量之前,生活费由乙方自行调节。
2、施工阶段,甲方以乙方每月完成的工作量、并以项目部初验评定的分值计算工价,向乙方支付当月完成工作量应得工费的45%,甲方在付款当月扣除应由乙方承担的各项费用。无特殊情况,甲方在中途不向乙方发放各类借支。
3、乙方承包的本工程全部完工,根据甲方过程验收评分与完工核验评分相结合,来综合评定乙方承包工程的质量验收分值,并以此分值定价计酬的工程总款,再向乙方支付工程总款的30%。其时,乙方如无后续工作,其所属施工人员必须撤离甲方施工驻地。
4、乙方剩留的工程余款,待工程竣工验收备案后六个月内付清。如到年终放假结算时未达到“竣工备案后六个月”的期限,甲方为照顾乙方年终工资兑现的实际情况,允许乙方可按工程承包总价的90%提前结算。
5、乙方应建立职工完整的工资领发、结算台帐,并在每月领取生活费和工费结算时,均应按班组人员编制一式二份的工资结算方案,方案中须有每人结算金额、领款金额及领款人签名,并将一份报送甲方财务部门。
6、甲方支付给乙方工程劳务款中,已包括乙方及所属人员的劳动保护费用。乙方及所属人员发生的各种安全事故费用,均有乙方负责自理。
十保证金的交付与退还:乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和
文明卫生,自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度,愿交履约保证金
元(按承包总价的的5%缴纳),并于合同签订后,队伍进场施工前一次性交清,待乙方承包的工程全部完成,甲方及监理验收合格,由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方未能履行合同,保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。
十一限额用料:
1乙方在混凝土浇筑过程中必须合理使用材料,减少浪费。在浇筑过程中要随时清理落地材料,投入二次搅拌后继续使用。
2因乙方施工过程中浪费而造成混凝土浇筑超量,其超量的混凝土由乙方赔偿。
十二甲方的责任和义务:
1为乙方在混凝土浇筑时的水平运输提供劳动车,并为垂直运输提供方便。
2向乙方提供施工图及具备施工条件的工作面。
3对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。
5按合同约定,向乙方支付具备付款条件的承包工费。
十三、乙方的责任和义务:
1本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。
2严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。
3必须执行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后使用,在安全没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。
4制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖,一旦发现,甲方有权对乙方作出相应处罚;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
5每天做好施工现场的工后落手清,打扫宿舍内外环境,确保施工现场文明整洁和生活区干净卫生。
6乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发现,甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外损失均由乙方负责。
十四、违约责任
(一)有下列情况之一,均属乙方违约:
1、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度和结构质量安全的,
2、乙方未能在甲方监督时即时进行整改,并经一再催促无效的;
3、乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的;
6、乙方承包人经常擅离工作岗位,或乙方施工人员严重不足影响工程进度的。
对乙方的违约行为,甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。
(二)由于甲方施工指导错误或因设计变更,要求乙方对已完工程进行返工重做的;如若变更费用超过元以外的,由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;在上述金额内的变更费用甲方已在乙方的工价中考虑,不再补偿。
十五、其他:
1、为创建文明工地需要,乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服,雨天施工的雨衣、雨裤、雨鞋等用品,均由甲方统一采办发放,费用由乙方承担。
2、工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费,乙方特殊工种上岗培训等项费用由乙方自理,若乙方拒绝办理而受到地方主管部门的罚款,也由乙方承担。
十六本合同与《安全协议》同时签订,各一式三份,甲、乙双方各执一份,报甲方公司一份,双方签字后生效。至工程结束、款项结清时终止。
甲方:乙方:
签订日期:年月日