施工合同的签署代表了委托方和承包方之间的信任和合作关系。在施工合同的范文中，可以学习到如何清晰描述工程的要求和进度安排。
施工合同
甲方：代表：
乙方：代表：
依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的'原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：
1.工程名称：_________。
2.工程地点：_________。
开工日期：_________
工程造价：_________。
付款方式：_________。
价款调整：_________。
1.本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
2.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-20xx.《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-1992.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(20xx年版)gb50261-1996.《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-1998.《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-20xx.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-20xx.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2.乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
1.本工程免费质量保修期限为_________年，终身维护保养。
2.乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
3.在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
4.保修金支付方法。
4.1质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。
4.2在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第二条规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。
4.3在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。
1.甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方承担费用。
2.乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。
3.乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。
4.乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
5.乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
1.甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2‰的违约金。
2.工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。
3.工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。
4.由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。
5.工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。
6.乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。
本合同发生争议，双方协商解决;协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。
1.本合同正本两份，双方各执一份;副本四份，甲方执三份，乙方执一份。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效。
3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人：_________法定代表人：_________。
委托代理人：_________委托代理人：_________。
合同经办人：_________合同经办人：_________。
电话：_________电话：_________。
传真：_________传真：_________。
开户银行：_________开户银行：_________。
帐号：_________帐号：_________。
通讯地址：_________通讯地址：_________。
邮政编码：_________邮政编码：_________。
协议签订地：_________协议签订地：_________。
施工合同
发包方(以下简称甲方）。
承包方（以下简称乙方）。
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。
1、工程名称。
2、工程地点。
3、工程内容。
4、工程造价。
1、工程开工前，交给乙方施工图纸1份，地质勘察报告1份，组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，提供会审纪要和修改施工图。
2、开工前，做好施工区域内“三通一平”且满足施工用水用电，地下管道、电缆及地下其它障碍物的清理迁移工作，须具备开工条件。
3、以书面形式向乙方提交规划红线和坐标控制点位置，并现场交验。
4、协调施工现场周围居民环境。
甲方因以上约定未能如期完成，造成工作上的延误或施工中的损失，应承担由此而造成的损失及经济责任等。
1、做好施工准备工作，根据设计图纸，按规范组织施工。
2、确保工程质量，出现质量问题负责处理并承担其费用。
3、乙方施工现场的内外安全责任由自己承担，发生费用由乙方自理，做到文明施工。
4、按合同规定的时间，如期完工和交付收验。
5、工程完工后向甲方提交工程量清单或确定工程造价的决算书2份。
乙方如不能履行以上各项义务，造成工期延误或质量损失，应承担其经济责任。
1、有以下原因影响施工，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：
（1）人力不可抗拒；
（2）设计变更；
（3）甲方计划调整；
（5）凡甲方负责供应的材料未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要退换而影响进度；
（6）在施工中如因停电、停水影响正常施工；
（7）非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；
（8）未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工。
1、质量要求：
2、乙方必按照施工图纸、会议纪要和国家颁布的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。
3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表的检查、验收签章后，方可进行下一道工序。
1、因施工造成工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工；由于修理或返工造成逾期交付，偿付逾期违约金。
2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金，造成损失的，还要赔偿损失。
1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。
2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失；同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
4、不按合同规定拨付工程款，超时限付款另需支付银行同期贷款利息，并承担由此造成的一切损失。
1、乙方食宿问题自行解决。
2、双方在履行合同时发生争议应立足于协商解决，不能协商解决的，可向当地人民法院起诉。
3、本合同未尽事宜双方协商解决，或签订补充协议作为本合同的附件，享有同等法律效力。
4、本合同自双方代表签字盖章生效，工程竣工验收符合要求、结清工程款后终止。
5、本合同壹式份，甲乙方各执份。
发包方（盖章）承包方（盖章）。
法人代表（签字）法人代表（签字）。
联系电话：联系电话：
施工合同
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。（注：本项目屋面防水由发包方施工）。
2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期。
开工日期：
并网日期：
竣工日期：
四、合同价格和付款方式。
本合同为固定总价合同（含税），不做工程决算。合同总价格为人民币（大写）：元（小写金额元）。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务（包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
五、施工质量和质量检查。
1、工程质量。
（1）、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
（2）、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查：
六、解决争议的办法起诉讼。
（1）调解要求停止施工，且为双方接受。
（2）法院要求停止施工。
七、违约。
1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：
（1）、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。
（2）承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且23发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。
九、合同的生效及终止。
1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
施工合同
发包方：（以下简称甲方）。
法定代表人：
承包方：（以下简称乙方）。
法定代表人：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工（招标文件）以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程主要内容：
4、承包方式：包工包料。
工程期限____天，预定_____年____月___日至____年____月____日止。
总承包价______元，工程竣工验收合格后付清工程款项。
（一）甲方责任。
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据；
2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。
（二）乙方责任。
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。
2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。
工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。
若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
工程保修期为工程验收后一年。
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。
不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。
1、本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。
2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。
3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。
承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。
本合同一式_____份，甲方____份、乙双方____份。
甲方：
法人代表：
_____年____月____日。
乙方：
法人代表：
_____年____月____日发的。
施工合同
依据《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》及《建筑施工安全检查标准》等安全规范的有关规定，经双方协商一致，签订本协议，并严肃履行。
发包方（简称甲方）：远大集团遨宇纺织总公司。
（简称乙方）：____________________。
第一条工程项目简介：
1、工程名称：
20万纱锭新厂房围墙。
2、工程地点：
衡水市北开发区新区八路与滏阳三路交叉口。
3、工期要求：
跟随甲方项目部安排的进度计划执行。
4、总建筑面积：
第二条分包范围及方式：
1.加气砼砌块及多孔粘土砖、实心粘土砖的砌筑工作说明：
a)包括甲方进度计划安排范围的本工程图纸标识的所有砌筑工作。
b)包括圈梁、构造柱、钢筋安放绑扎、门窗洞口砼预制块、加气块的切割制作及构造柱的支模及砼浇筑（除主筋制作外）。
c)包括砌筑用材料的场内运输及搬运工作。
d)包括砌筑工作场地及搅拌场地的清理工作。
e)包括按甲方的限额进行领料并按配合比进行砂浆搅拌。
f)包括新砖到场的淋水及工作面的湿润工作，并负责砌筑后的砌体养护工作。
2.以包人工、包质量、包工期、包安全文明施工及包工具机具（除斗车）、劳保用品以一次性确定单价的方式进行分包。
第三条分包单价、计量办法、结算方式及奖励：
1.标准层高三点九米部份，粘土多孔砖及实心砖砌筑按58元/m3,加气砼砌块砌筑按66元/m3，层高大于三点九米部份，粘土多孔砖及实心砖砌筑按60元/m3(其中地下室62元/m3)砼集中搅拌按2.5元/m3从单价中扣除，赶工、返工及其他任何情况均不另行计价，所有分包范围内的工作均含在此单价内。
2.乙方材料使用成本不超过甲方限额要求且返工次数不超过三次，则每平方增加2元/m3奖励。
改变更部分根据甲方与业主的确认工程量另行计算。
4.乙方按月分层列详细清单向甲方申报工程量，按月支付进度款70%，余款在主体验收合格后二个月内付清。
第四条工程质量：
其工料费损失由乙方承担，结算时视甲方损失大小按5%作为违约处罚金。
2.乙方严格执行“三检”制度进行自检并做好记录，分层砌筑分层验收，发现问题不得擅自作主张，甲方及业主、监理提出的整改意见乙方应及时执行。
3.新砌墙体垂直，砌体水平面一致，接缝均匀整齐，加气砼砌块砌筑时为避免墙体开裂应重点控制竖缝的饱满度，砌筑完成一层工完场清后通知甲方质检部门组织进度验收，验收合格后，甲方通知乙方下一步的楼层位置，如质量不合格或工完场不清，甲方有权在乙方整改完成之前不通知下一步工作量，相应的停工费用由乙方自负。
第五条安全及文明施工：
1.双方确立“安全第一”宗旨，制定相关安全操作规程，乙方应设立安全文明施工负责人报甲方，积极配合相关的安全文明施工要求。如因乙方原因造成的安全事故由乙方全额承担。
2.乙方必须按甲方规划布置堆放和保管材料，工完料不清场不清，双方确认后，不能按完工工程量申报进度款，甲方有权进行罚款。
3.乙方应配合甲方成本控制的要求，节约用水用电，如发现常流水或班后常亮灯，甲方有权加倍罚款（不低于200元/次）。
4.乙方在施工过程中应配合甲方成品保护的要求，对其他专业的管线等成品或半成品造成破坏或污染的应负责复原并赔偿相应的材料费、人工费、清理费等损失。
5.乙方进入现场人员应统一配带甲方提供的安全帽并系好安全帽带，检查发现不按规定佩带者罚款50元/次，完工后办理退库手续，如有遗失或恶意毁损应按原采购价赔偿，乙方自备劳保用品，如因不按要求配置劳保用品，导致的事故由乙方承担所有损失。
6.乙方施工动火作业必须提前向甲方安全部门申请，批准后方可施工，如不经甲方批准擅自动火罚款100元，乙方违反消防条例和法规造成的火灾事故，一切损失均由乙方负责。
第六条人员及材料、机具管理：
1.甲方负责提供住宿间及床给乙方，住宿地的消防、水电、安全及饮食、卫生、计生等管理及费用由乙方自行承担，如因乙方原因导致事故发生的一切责任及损失由乙方承担。
2.乙方不服从住宿楼的物业管理，导致的一切罚款由乙方承担。
3.乙方人员在正常或非正常工作时间酗酒、斗殴及交通事故等违反国家法规所引起的一切责任及损失，概由乙方追究该人员承担，甲方不负任何责任。
4.乙方设专人向甲方办理专项用料的领料手续，实行限额领料，落地灰要及时收集应用，乙方应严格按照甲方的配合比配料，发现不合格品及时通知甲方确认，领用后保管不善导致丢失、损坏及超额等由乙方负责照价赔偿。
5.砂浆随拌随用，约在三个小时内使用完不允许隔夜。（每发现一处罚款200元，累计发现三次则罚款20xx元）。
6.对甲方所供块料在运输、装卸过程中，严禁抛掷和倾倒，应按品种规格堆放整齐，堆置高度不宜超过2m，为减少施工现场切锯工作量，避免材料浪费，乙方应进行合理排块，切锯时不得用普通木工手锯，应用锯片厚齿距大的手锯或设固定式往复锯，异形规格块料可提前向甲方申报从生产厂家订购，因操作不当等原因导致用料浪费由乙方加倍赔偿。
7.甲方编号给每个班组配备斗车，施工期间的保管及维修保养由乙方承担，整个工程完工验收合格后办理退库手续，除斗车外的所有机具工具及耗材全部由乙方承担。
第七条甲方责任与权限：
1.甲方应及时提供一套与砌筑施工有关的图纸或施工资料，提供整体施工进度安排，按进度通知乙方安排人员进场施工。
2.甲方负责提供楼层的主轴线和标高控制点，在每层楼面施工前，校核乙方轴线、标高的放线。
3.甲方负责乙方与水电等施工相关方的工序协调工作。
4.甲方按楼层提供施工用电用水接驳点，提供垂直运输条件。
5.甲方有权会同工程监理、设计、质检及主管单位负责检查、监督乙方工程质量工程进度，安全生产、文明施工及组织验收工作。
第八条乙方责任与权限：
1.乙方进场时按甲方要求填写《进场人员花名册》提交人员名单给甲方，同时提交身份证复印件，乙方自备机具工具及材料进场时，应通知甲方人员参与验收登记。
2.乙方应严格按申报的施工方案技术交底及规定的施工工期组织施工，负责砌筑前的放线且每堵墙都要弹好墨线。
3.乙方照明用电线电缆、灯具及水管要自备，自行搭设工作台架，服从甲方现场施工人员的安排及质量监督。
4.乙方施工人员必须遵守甲方现场管理及安全文明施工管理等规定，对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。
5.乙方应提供施工工序流程图，经甲方审核后积极配合其他工种施工。
6.乙方负责提供施工质量记录并配合甲方做好相关工程资料。
7.乙方原因返工，乙方应在规定的时间内无条件配合完成工作量，业主设计变更的拆改装及甲方原因返工，乙方可按正常计量方式申报工程量。
第九条工程工伤事故责任：
1.由于乙方人员违章作业或违反甲方规章制度而造成的工伤事故，甲方不承担任何责任，一切损失由乙方承担。
2.乙方应在事故发生后半小时内通知甲方协助处理，否则一切后果自负。
第十条现场管理。
1.乙方应指定现场专业负责人，负责协调施工进度、质量、砂浆配合比用料控制。
2.甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。
3.分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准带领合同外人员出入现场。
第十一条违约责任。
1.在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证砌筑质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。
2.因乙方未按安全规范要求防护而造成的其他现场人员伤亡事故由乙方承担全部责任。
3.合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
第十二条附则。
1、其它未尽事宜经双方相互协商并签订补充协议，与本合同具有同等效力。2、本合同发生纠纷时，甲乙双方应及时协商，协商不成时可向合同签订地经济仲裁委员会申请仲裁或向合同签订地属人民法院起诉。
4、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程款结算完毕后失效。
合同订立时间：20xx年2月18日。
合同订立地点：湖南省长沙市开福区。
本合同一式贰份，双方各执壹份。
发包方（简称甲方）分承包方（简称乙方）：
甲方委托代理人：乙方身份证号码：
________________。
甲方电话：乙方电话：
施工合同
发包方（以下称甲方）：地址：法定代表人：联系方式：
承包方（以下称乙方）：地址：法定代表人：联系方式：
1、工程名称：。
2、工程地址：。3、建筑面积：。
4、结构类型：。第二条工程内容及承包范围。
1、乙方负责对本工程土建部分进行施工总承包，承包范围为：基础、主体、装饰装修工程。
2、包括乙方承包范围内的因设计变更而引起的增减工程。3、甲方指定分包工程内容。
1、工程质量：对于该工程的基础、主体验收及竣工验收均应通过质监部门验收合格。
1、合同价款：暂定为万元。结算时以实际完成的工程量为准。
2、工程结算：工程竣工后日内甲方给乙方支付工程结算总价款的%，工程结算总价款的%作为保修金。
3、质量保修金的支付：工程保修期届满后，经甲方对工程质量检查无异议，甲方与乙方办理保修款结算，将剩余保修款一次性支付乙方。
1、若甲方对某项主要材料进行调整，仅对材料差价进行调整。
2、材料采购：乙方必须根据甲方要求进行采购，并且在采购前天将样品及价格送甲方代表认可后方可采购。
第七条竣工验收。
1、承包方提供竣工图约定：。2、中间交工工程的范围和竣工时间：。
1、工程质量保修范围和内容：乙方在质量保修期内，按照相关法律规定以及合同约定的范围承担工程质量的保修责任。
2、质量保修期限规定为：年。
3、保修期内的维修：一般性维修乙方应在接到通知后小时内到达；紧急事故乙方应在接到通知后小时内到达现场抢修。乙方未及时维修并且没有修复完好的，甲方自行找人修复，修复的费用从乙方保修金之内扣除。
第九条双方的权利和义务。
1、甲方权利主要有：（1）对工程进度质量进行检查。（2）等工程竣工后对工程进行验收。（3）因乙方原因使得工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理。
2、甲方义务主要有：（1）协助乙方使建设工程合同得以顺利履行。甲方应当按照合同的约定提供资金、场地以及相关材料。（2）支付价款以及建筑工程施工过程中的其他义务。3、乙方的权利主要有：(1)按照施工合同和设计文件严格施工。(2)接受甲方的必要监督。(3)按期完成和交付合格工程。(4)保修责任和损害赔偿责任。
4、乙方的权利主要有（1）甲方未按照约定的时间和要求提供材料、资金的，乙方可以顺延工程日期。（2）甲方未按照约定支付价款的，乙方可以催告甲方在合理期限内支付价款。逾期不支付的，乙方可以与甲方协议将该工程折价，建设工程的价款以该工程折价的价款优先受偿。
第十条协议解除。
1、如果经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。
2、当乙方擅自将其承包的工程转包给第三方时，甲方有权解除本合同。3、因不可抗力致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除本合同。
1、如合同一方不履行或违反本合同的任何条款，违约方须赔偿守约方的经济损失。除合同另有规定外，守约方亦有权要求解除本合同及向违约方索取赔偿守约方因此遭受的经济损失。
2、甲方须按本合同约定按时足额支付建筑工程费用，每逾期1天按逾期金额的千分之向乙方支付滞纳金。
第十二条争议解决条款。
甲、乙双方因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，应当友好协商解决。如协商不成，提交仲裁委员会仲裁。
第十三条其他约定事项。
1、本协议经甲、乙双方签章后生效。
2、本协议生效后，如有未尽事宜，双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。
3、本协议适用中华人民共和国法律。
4、本协议正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（买方）签章：乙方（卖方）签章：
日期：日期：
施工合同
甲方：（以下简称甲方）。
乙方：（以下简称乙方）。
甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理条例》及相关法律、行政法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就山东女子学院教职工宿舍7号楼1单元201室、401室三个卫生间和201室外墙维修事项协商一致，订立本合同。
一、工程项目:山东女子学院教职工宿舍7号楼1单元201室、401室三个卫生间渗水修复和201室外墙渗水修复。
二、承包方式:乙方按照甲方要求包工包料对维修项目进行施工。
三、质量标准:施工质量双方同意参照《济南市建设工程管理条例》的规定，卫生间、外墙防渗漏的保修期为5年，保修期内因质量原因所产生的材料费、人工费均由乙方承担。
四、施工期限:20xx年4月4日做卫生间渗水修复，4月9日前做完外墙渗水修复。
五、工程造价：甲方按照卫生间400元/个，三个卫生间，合计1200元;外墙防水40元/m2,需做50m2,合计20xx元。以上费用共计叁仟贰佰圆整。
六、付款方式:工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,先付贰仟柒佰元，伍佰元作为质保金，两年后支付。
七、本合同一式两份,甲乙方各执一份,具有相同法律效力。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
施工施工合同
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称甲方)。
经甲乙双方多次协商，形成一致性意见，达成如下协议：
一、工程范围：屋面m2左右，单价元/m2(以实际施工面积为准)，合同价格为元整。
二、材料要求：
三、工程质量：屋面防水油做底层，边接、底连平退，保持整体平衡，工程质量保修期为5年，保修期间如有质量问题，乙方必须及时到场进行维修处理。
四、工程时间：签订全同之日个工作日，雨天顺延，按甲方要求在规定时间内完工。
五、施工安全：乙方确保施工安全，做到不抢时间、不赶时间、不做冒险事，在施工过程中发生的一切安全质量事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。
六、付款方式：待工程完工，经甲方验收合格后一次性付完全部工程款。
七、本合同经甲乙双方签字后即可生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
_________年____月____日。
施工合同
根据甲乙双方友好协商，签订本合同，共同遵守。
甲方租用乙方钻机两台，用于xxxx，乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工，保证质量、包安全按期完成甲方分配的成孔任务。
1.乙方进场前，做好场地的三通一平;。
3.协助解决工人住宿。
1.根据施工要求，保证质量、包安全，按甲方要求的工期完成钻孔;。
3.按照甲方的进度计划施工，服从甲方驻工地代表的管理;。
4.严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理;。
5.严格按照操作规程进行作业，确保施工安全，如发生安全事故，乙方负责解决，费用由乙方承担。
按照现行有关规范要求及施工设计图施工。
1.成孔按元/米计价，按实际完成工作量结算。该单价不含税，乙方只向甲方开具收据。成孔用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时，给予补偿，补偿原则为：甲方与业主协商后，其补偿金额的全部支付给乙方。
2.乙方全部钻机进场开钻后，甲方按每台钻机xxxx元支付预付款。
3.锚杆施工进度达到50%时，甲方再按乙方已经完成工作量的xxxx%支付进度款。
4.工程完工后，甲方支付乙方完成工作量的xx%，但此时应扣除已经支付的款项。尾款在xxx个月内结清。
5.乙方不负责施工用的水、电费用，但水、电表由乙方提供并按甲方的要求安装。
本合同自签订之日起生效，至工程结清款项之日失效。
本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
甲方：乙方：日期：
施工合同
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
工程项目：宅装修项目。
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条：工程概况。
1.工程地址：
2.总计施工面积：平方米。
3.委托方式：包工包料。
4.工程开工日期：年月日
5.工程竣工日期：年月日
第二条：工程价款。
工程价款（金额大写）。
第三条：质量要求。
1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。
2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。
第四条：材料供应。
乙方提供所有材料设备，所有材料及设备详见装修清单。
第五条：付款方式。
合同一经签订，在工程完工前付清所有款项。
第六条：工程工期。
如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1％作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1％作为误工费支付给乙方元。
第七条：工程验收。
乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在7天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。
第八条：其他事项。
1.甲方责任。
必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。
2.乙方责任。
指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。
第九条：违约责任。
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5％作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第十条：争议解决。
本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
第十一条：合同的变更和终止。
1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10％交付违约金，并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
第十二条：合同生效。
1.本合同经双方签字后生效。
2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
施工合同
甲方：
乙方：
经甲、乙双方本着公平、自愿、诚实守信的原则，签订本合同。就乙方承接甲方的彩板施工达成以下协议：
1、工程地点：
2、工程内容：活动板房。
3、_____________天（从搭建之日起）。
4、工程造价：每平方220元整5、工程付款方式：
（1）材料进场预付30%。
（2）办公室、住房完工后付清此项费用。
（3）工程全部完工付清所有工程款。
6、计价方式：
（1）按板房的滴水面积计价。
7、甲方职责。
（1）甲方对乙方负责技术交底，对工程的工期和质量对乙方进行管理和验收签证结算。
（2）甲方负责提供施工用水、用电，并保证水电到施工现场。
（3）工程完工后五日之内，甲方必须验收，如果不验收试为合格。
8、乙方职责：
（1）工包料，服从甲方现场负责人管理指导。
（2）做好现场文明生产、文明施工，做到工完料清。
（3）保证做到对安全负责、按期完工、质量保证。
9、发生以下情况可以顺延工期。
（1）发生阻止的情况。
（2）一些不可抗拒的自然灾害、
10、在乙方施工中人员、机械所发生的是故甲方不负责任、
11、未尽事宜双方协商解决，无法达成共同的可以向甲方所在地法庭起诉、
12、本协议一式二份，各一份、双方签订盖章生效、
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
施工合同
发包人：召陵区归村西村村委会(以下简称甲方)。
承包人：漯河市富地诚达建筑安装工程公司(以下简称乙方)。
经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目。
1、工程名称：归西村混凝土道路。
2、工程地点：归村西村。
3、承包范围：350米混凝土道路。
4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款：合同总价款15万元。
二、技术要求。
1、路面为18cm厚c25水泥混凝土路面，宽3.5米。
2、18cm厚3:7灰土垫层。
三、施工及质量要求。
1、路基处理。
在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。
四、双方权利和义务。
1、发包人主要工作：
负责场地三通一平;。
2、承包人主要工作：
负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。
五、工程价款的支付。
工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工。
承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
甲方：乙方：
20xx年4月16日。
施工施工合同
发包方：武汉市十建集团茗阳天下项目部（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
执照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，就乙方配合甲方所属项目施工事宜进行协商，经双方协商一致同意签订以下天涯啊合同条款保证信守执行。
工程地点：华夏路。
第一条：甲方同意将茗阳天下三期327#.328#商住楼及地下车库模板工程以包工的方式向乙方发包，并委托乙方负责施工，乙方同意于年月日组织适合工程施工需要的施工人员人进场施工。
第二条：质量要求：按国家现行有关规范施工。
第三条：乙方承包施工项目的具体的工作内容及项目要求如下：
本工程的所有模板工程。其工作内容：
1、本工程基础及主体结构所有梁、板、柱、墙、楼梯等模板的制安、转运、起吊。
2、二次结构部分构造柱、挑窗板、栏板、圈梁、阳台线脚、门窗洞口过梁、烟道烟口、管道井口、二次封堵、楼梯栏杆线脚、墙压顶等模板制作安装。
3、所有设计要求预留洞口模板制作安装。
4、模板拆除以及出场前的整理、归类。（包括钢管，扣件的分类归堆，整体零散模板的分类归零，模板上钢钉的拔除、刷脱模剂、配模、模板拆除及归类堆放等）。
5、进场材料的下卸及归类。
7、圆钉、铁丝、模板制作所需机械及小型工具等，由乙方自理。
8、工期及质量标准：按甲方形象进度安排的工期目标执行。质量达到甲方制定标准，如乙方在施工中出现质量问题，由乙方承担返工的材料、人工损失费，甲方在结算中扣除，卡子、螺帽的损耗按5%，超出其损耗的按甲方在市场上的进行扣除。
第四条：乙方施工的所有项目的结算，全部以包干单价实行结算，具体计算为：包干单价（含所有包干内容）乘以乙方完成的模板接触面积（建筑面积数量为计量单位），作为乙方结算金额的依据。
第五条：甲乙双方协商确定，乙方具体包干单价及包干单价中含的具体包干内容如下：
1、乙方具体包干单价定为：
1）、乙方具体单价包干，按完成的模板接触面积：非标层及地下室元，标准层元，一次性包干，不计其它任何费用。
2）、施工过程中如发生工程量变更无论增加（或减少），在5000元以内，其费用不予调整，超出按合同定价结算。
第六条：乙方包干单价结算时，乙方承包范围内不得结算计时工，乙方未完成单价包干内容而甲方委派其他人员完成所发生的计时工，在乙方结算总额中扣除。
第七条：正负零以下每月按进度的40%付款，正负零以上每月按照实际完成的实物工程量60%预结，进度款项支付后，乙方不得拖欠农民工工资款，如因此出现的上级部门对项目的处罚及罚款，所有损失均由乙方承担；结构完工付至总价的85%（由项目部配合发放工资，保证工资到工人手中）；下余部分作为乙方工程保证金，待工程项目全部完工验收达到合格标准时一次性结算。
第八条：乙方办理完结算后必须向甲方出据相关结算凭证，甲方通过银行转帐、按甲方在建设单位实际收到的资金比例向乙方付款。
1、提供乙方施工所需要的工程施工图及施工说明，对施工图中及施工过程中的疑难问题进行指导与解释。
2、开工前，甲方项目工程管理班子对工程进度、工艺质量、安全、文明施工等要求对乙方进行全面技术交底，并按国家工程质量验收标准安全技术规范进行检查。
3、做好施工前的准备工作，负责施工现场的水通、电通、电通。
4、甲方为乙方生活、住宿提供方便。
第九条：乙方责任。
1、按期组织施工人员进场、落实现场负责人、随时主动配合甲方工作，确保达到合同工期，质量要求，做到工完料净场清。
2、负责乙方进入现场人员管理，落实安全管理负责人，做到遵纪守法，维护施工现场机械、机具及安全防护措施，严格按安全生产操作规程，不得违章操作，冒险作业。
3、服从甲方现场管理人员的管理，配备质检人员进行自检，确保质量达到优质标准，若质量达不到施工验收标准时应及时补救或返工。
4、乙方施工操作人工员做到各种证件齐全，为甲方办理有关手续提供方便。
5、乙方施工人员的安全生产、文明施工、质量、工程进度其中一项，不能达到甲方要求，甲方有权终止合同或劝其自行退场，属乙方原因自行退场，甲方按乙方完成的实际工程蝗50%结帐，并赔偿甲方一切经济损失。
6、乙方承世人合同签订之日，乙方各给甲方预付质量保证金3000元，此款在结构封顶时或工程竣工验收，经监理和质检站验收其质量达到规范要求，退还保质金。
第十条：为加强对所秘史施工人员的安全教育与培训，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，与每个职工都要有安全交底并签定安全合同。凡参加本工程的每个职工必须购买五十元以下人身安全保险。安全管理要落实专人负责，认真执行国家、省市及公司的各项安全生产管理现场，督促进场施工人员搞好安全生产。
第十一条：年龄不满十六周岁，身份来历不明的人员、家属、小孩以及身体有严重缺陷人员等，均不得使用和进入施工现场，若乙方擅自将这些人员带入现场所造成的安全事故及后果，由乙方负完全责任。
第十二条：乙方人员进入现场施工作业，必须执行安全生产“十五”不准及安全生产条例，必须戴安全帽，高空作业必须系好安全带，不得穿拖鞋或赤膊作业，严禁违章指挥和违章操作，乙方现场领导和安全负责人每天早晨开工前和施工作业中必须对本队当天施工作业区内的安全设施及安全隐患情况进行检查，发现无安全防护设施和安全防护不齐全的部位时，均不得强行施工，一定有要及时报告甲方现场负责人，待安全防护设施整改合格后方可进行作业，否则，由此而发生的一切伤亡事故，由乙方自行承担一切责任经济损失。
第十三条：乙方使用公司机械设备，必须报甲方现场负责人同意，签订安全使用协议，须专业培训持证止岗方可操作，否则，一律不准使用，违者发生发生事故的一切经济损失由乙方负责。乙方作业人员如偷盗扣件等，每发现一次对乙方将处500元罚款。
第十四条：乙方人员严禁擅自拆卸和解动现场内安全设施，严禁乱搭乱接施工用电及生活用电发，电线电路发生故障必须报告现场专业电工修理，严禁使用电炉，锯条等非生活照明及电器（违者一次由甲方处罚200-300元）若因此发生一切安全事故均由乙方负责。
第十六条：甲乙双方在施工过程中，根据生产环节的需要另行协商签订的其他协议及奖罚规定属本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第十七条：乙方进场施工必须高度重视施工质量，严格每道工序的施工质量，乙方每道工序完工后必须经甲方质检员，检查验收签字认可，认定确定达到优质标准后方可转入下道工序施工。乙方承包的工程项目在正式开工前均必须按甲方技术交底先做好样板，样板验收达到优质标准后方可组织施工，否则，造成质量返工等一切经济损失由乙方全额赔偿。
第十八条：属于乙方施工质量原因而造成工程返工或导致甲方发生二次补救的经济损失，材料费及人工、机械全部费用由乙方全部承担，甲方在其工程款结算中扣除。
第十九条：乙方在施工现场，出现打架闹事等不良现象，由甲方对承包人处5000元罚款，情节严重的送公安机关处理。
第二十条：乙方进场前，必须按信阳市有关规定到市建管部门、市工商部门、市社会劳动力管理部门办理登记事项，其各种费用由乙方自理。
第二十一条：乙方进入甲方现场的施工人员均必须保证来历清楚（首先到甲方登记造册）行为可靠，证件不全不得留用，并承担不可推卸的责任，若因乙方人员违反甲方管理制度而造成的一切经济刑事责任及损失，均由乙方承担。
第二十二条：由于施工现场条件所限，临时设施共量有限，因此凡乙方带家属的员工一律到外面租房居住。由于施工生活区电力供给不足，为便于施工现场的安全管理，乙方施工人员不得在现场做饭，违者发现一次，罚款伍佰元整。
第二十四条：甲方技术部门通过检查，提出的问题应及时整改，第二次检查仍不合格（或不改正），每个问题罚款100元。
第二十五条：本合同经甲、乙方签字后即具有法律效力，双方均应保证信守执行，违约方应承担守约方一切经济损失并负法律责任。
本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，本合同未尽事宜，双方另外协商签定补充合同，本合同各条款履行完成后自行终止。
甲方：武汉市十建茗阳天下项目部代表：
乙方：代表：
身份证复印件：
联系方式：
签订日期：年月日