合同协议的重要性在于确保双方共同承担责任，实现互利共赢的合作关系。小编为大家整理了一些合同协议样本，希望对大家有所帮助。
包清工合同
业主(以下简称甲方)：联系电话：
施工队(以下简称乙方)：联系电话：
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：
一、工程概况。
工程名称：。
二、工程量、价格。
1、单价：元/m2。
2、工程款：元。
3、如需要增加工程量洽谈。
三、付款方式：现金付款。
四、设计。
甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。
五、材料、水电由甲方提供。
六、工期。
从年月日起至年月日止，工期为天。
七、材料运输。
甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。
八、施工机具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因导致的质量问题，由乙方无偿维修。
十、此工程出现任何安全事故，由乙方承担。
出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。本合同一式两份，
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
包清工合同
甲方：
乙方:
为了甲、乙双方更好履行合同条款，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守：
一、工程名称：综合楼
二、工程地点：
三、承包范围及详细部位：
本工程所有施工内容：
2、钢筋(调直、制作、绑扎、安装、保护层控制);
3、木工(支模、拆模、打磨);
4、水电(上下水安装、线路铺设预埋及电器安装);
5、装饰(内外墙粉刷、外墙涂料、地砖及卫生瓷砖的铺设)
四、承包方式和结算方式：
承包方式:本工程在承包范围内以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内60m运输、包砂石的筛选及搅拌、包工程验收质量达到合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。
结算方式:本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外)和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
五、承包单价：
单价：255元/平方米
单价说明：1、包基础施工前的施工准备、配合工作，如施工放线等工作;2、包场地清理等工作;3、包机械安装、调试、保养、操作等相关工作;3、包施工脚手架、扣件、架板、电缆线、模板、振动板、振动棒、斗斗车等工程施工中的一切工具在内;4、面积按建筑面积计算;5、乙方在施工的水电费不包含在内。
六、付款方式
1、甲方和监理公司对工程质量检查验收合格后，按进度付款。基础完工付至10%;主体完工付至50%;装饰工程完工后付至80%;工程全部完工后支付至95%，经甲方有关部门验收合格并办理结算手续后30天内付清结算款。
2、支付方式：甲方付款时采用现金。
七、工期条款
1、总工期历时天，开工时间年6月1日，竣工时间年月30日。
2、如遇下述情况:(a)甲方、建设单位重大设计变更影响;(b)不可抗力严重影响施工;则按实际时间顺延工期。逾期，每超过一天按日计算冲扣乙方工资额500元。
八、质量条款
1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。
3、浇筑砼垫层时，乙方必须先派人现场设置标高控制点，砼垫层平整度必须控制在+2cm之内，否则由乙方承担所有材料损失。
4、分项工程施工完毕之后，乙方必须先进行自检，合格方能由甲方向监理验收。监理第一次验收不合格，对乙处以500元违约金，可考虑要求乙方限期整改完毕重报甲方验收;若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经监理第二次验收仍不合格的，甲方有权通知乙方解除本合同，对乙方按已完工合格工程的60%结算，并限期办理有关退场手续。
6、工程质量要求达到“合格”标准，若工程质量未达到标准，则由乙方承担所有材料损失及相关违约责任。
九、甲、乙双方职责：
(一)甲方职责：
1、乙方进场时，甲方就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。
2、提供施工图两份。
3、甲方指派代表，对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。
(二)乙方职责：
1、乙方进场前必须与工人签订用工协议书，内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续。
2、乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建安工程施工的作业人员，否则发生一切责任，由乙方自行承担。
3、乙方自带必备的施工工具和用具，工人安全防护用品等;费用包括在承包单价内。
4、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人，否则，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价5%的违约金，给甲方造成损失的，承担赔偿责任。
5、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。
十、安全条款
1、人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度(处罚标准)，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故由乙方负责。
2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作。
3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承担全部责任，甲方一概不负责。
4、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿，乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。
5、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。
6、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的损害，由乙方承担一切责任。
十三、解决合同纠纷的方式：
因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。
十四、其他;
a)本合同自双方签字、盖章之日起生效，保修期满结清余款后自行终止;
b)本合同一式两份，甲乙双方各执一份，每份均具同等法律效力。
甲方：乙方：
电话：电话：
签订日期：年月日
消防包清工合同
甲方：
乙方：
根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本施工的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、施工名称：xx市大名县水榭花都一期车库。
二、施工地点：大名县县城北环路。
三、承包方式：清包人工费。
四、承包范围：
本合同包含1—7#楼地下车库顶（含顶）以下的主体建筑劳务工作，给定的施工图纸范围内所有土建施工施工中的各项劳务，即包括清槽、放线、垫层制作及垫层以上模板制作安装及圆钉圆丝、钢筋加工及安装、架子施工、室内砌筑施工、混凝土浇筑、内墙抹灰。
甲方提供的材料有：所有周转材料和机械设备及塔吊、辅材、耗材、其余工具和圆钉圆丝由乙方提供。
五、开竣工日期：20xx年6月1日至9月1日，正常工期每耽误一天，扣施工款5000元，依次累计。耽误工期超过10天，甲方有权另行安排队伍施工，乙方无条件退场。
六、施工面积及单价：
1、按该施工设计图纸为准，计算项目总面积施工量。
2、项目总面积约16000平方米。
3、施工承包价：每平方米218元，不包括税金。
4、施工总价约348000元。
七、付款方式：
无预付款，本合同内容全部完工后5日内，甲方支付乙方70%施工款；三个月内支付剩余的全部施工款项。
八、双方责任：
甲方责任：
1、向乙方提供完整图纸，并进行图纸交流，如有变更应在第一时间通知乙方，避免造成不必要的损失。如不及时书面通知乙方所造成损失由甲方负责。
2、对施工质量严格把关，对不合格施工勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。
3、给乙方配备现场施工用电、用水及生活用电、用水、居住场地和床。
4、协调施工大包方，保证施工材料及时无误地供应到现场。如耽误工期由甲方负责。
5、保证按时给乙方拨付施工款，按月累计停工5天，人员误工费由甲方负责，工期续延。
6、向乙方提供施工场地的施工地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。
乙方责任：
1、组建一支过硬的施工队伍，配齐各种技术人员、管理人员和作业工具，配备专职人员负责现场协调，安全文明施工；主要负责人保证吃住在现场。
2、乙方必须服从甲方管理人员指挥，严格遵守工地的一切规章制度，不得和主管部门及有关职能部门发生冲突；对有关部门提出的整改通知必须按时完成。
3、严格执行特种工种上岗，如：电焊工、电工等特殊工种。
4、严格规范施工，保证每个分项施工符合标准，凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。
5、施工中注意安全施工，杜绝伤亡事故的发生。
九、施工安全施工生产目标承诺：
1、杜绝重大安全事故，死亡事故为零。
2、杜绝重大设备、火灾事故。
3、安全生产、文明施工随甲方与建设合同同步实施。
十、安全合同内容：
1、甲方必须对劳务人员进行安全保险费，如在施工中发生伤亡事故，费用在10000元以内由乙方全部承担，超过10000元的部分由甲方承担80%，乙方承担20%保险公司给付保险金首先抵付伤亡费用。若属第三方所造成，而责任及所有费用由造成方负责，甲方进行协调解决处理。
2、甲乙双方必须自觉遵守、执行xxx《建筑施工安全检查标准》，以及有关的各项规范，自学遵守当地政府、有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及各项规定，切实保障施工人员的安全与健康。甲方做到主楼上的安全防护。
3、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职、兼职的安全员，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。
4、乙方必须执行下列安全管理制度：
（1）根据施工内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底书材料，双方各执一份。
（2）乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度。
（3）乙方生产负责人技术人员必须接受安全培训，考试合格后办理分包单位安全资格审查认可证后方可组织施工。
（4）乙方的工长、技术员、机械操作人员等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人必须接受安全技术培训持证上岗。
（5）乙方工人入场一律接受安全教育，合格后方准进入现场施工。
（6）乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有劳动部门核发的特种作业临时操作证，持证上岗。
（7）乙方必须按甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施。
（8）乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。
（9）乙方必须执行安全防护措施，设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度。
（10）乙方必须执行安全防范制度。
十一、现场文明施工及其人员行为的管理：
1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，必须符合现场标准化布置的要求。
2、乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，否则由此造成的一切损失和费用由乙方自已负责。
3、乙方的工人和管理人员要举止文明，行为规范，遵章守纪，对人有礼貌，禁止上工时喝酒寻衅闹事。
甲方（签字）：
日期：
乙方（签字）：
日期：
包清工合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作、自愿的原则，现就项目的水电安装具体事宜签立合同如下条款，双方共同遵照执行：
第一条工程概况。
一、安装工程名称：
二、安装工程地点：
三、安装工程范围和内容：乙方作为甲方水电项目的施工人员对承建的项目工程的清包施工，包括综合楼、宿舍楼、厂房、仓库及附属设施室内的给排水、强弱电，避雷、系统调试及配合验收和场内临时用电等。
四、工程造价：厂房24元人民币(大写：二十四元)每平方，办公室、宿舍楼、研发楼(大写：)每平方(待进场后拿到施工图纸结合两地市场价格取平均价手写填入)。
五、工期：合同签立生效后，随土建项目时间续延。
第二条承包方式。
1，本工程的承包方式：乙方清包工。
2，自合同签订之时起乙方交纳5万元工程保证金三个月全部返还。
3，水电材料由乙方开列数量清单报给甲方，由甲方选择品牌自主购买，乙方负责施工。乙方的施工工具及试压和检测工具由乙方自备。大型工具由甲方提供。
4，乙方应提前3天将需要购买的材料清单提供给甲方，甲方应在5天内(考虑异地购买材料)及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
5，乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场和材料存放地。
6，乙方应做好对施工完成的成品保护。
7，未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格的五倍从人工费中扣除。
第三条工程款支付与结算。
第四条质保条件及期限。
1，严格按照水电规范要求施工，每道工序须经质检，监理验收合格为准。
2，在质保期内，出现问题，由乙方免费维修，质保时间根据《水电安装合同(编号：20xx050501)》为准。
第五条安全文明施工。
乙方按照建筑施工相关规范、规定，采取严格的安全防护措施，乙方应文明施工，按照《建设工程施工现场管理规定》和《安全文明施工要求》，加强建设工程施工现场管理，保障施工顺利进行。如因乙方未按相关规范安全施工，造成一切损失及后果由乙方全部承担。
第六条违约责任。
乙方责任：工程质量如不符合规定，乙方负责无偿修理或返工，由于修理或返工造成逾期交付的，期间发生的一切费用由乙方自理。乙方无权自行停止施工，因此造成的一切损失由乙方负责，并承担相应法律责任。
甲方责任：甲方确保材料及时到位，保证乙方正常施工，如因甲方原因材料并不到位(不可抗拒因素除外)，造成乙方停工，三日内不计算，停工三天以上的人工损失由甲方全部承担。甲方必须按转款节点(依据总承包合同的节点)及时付款，如因甲方资金不能及时到位，乙方有权停工，因此造成损失由甲方承担。
甲方代表：乙方代表：
联系电话：联系电话：
联系地址：联系地址：
合同订立时间。
包清工合同
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
第一条工程项目。
(一)工程名称：大通县长宁镇新添堡新村搬迁工程。
(二)工程地点：大通县长宁镇新添堡新村。
(三)工程内容：层栋，建筑面积平方米。
(四)承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：主体施工;抹灰;挖机;钢筋工;木工;搅拌机;水电;垫层层面及所有土建。甲方只负责开挖基础、回填费用。
(五)承包方式：乙方以大清包工，包括机械设备所有施工。
第二条工期。
工期为_________天，自20xx年_________月。
第三条工程质量标准和保修期。
(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范。
(二)工程保修按建设部有关规定执行，保修期为三年。保修期。
自竣工验收签字之日起计。
第四条工资支付和结算。
(一)乙方根据图纸编制各工种工资及材料采购清单详见清单，双方确认有效。
(二)工资支付方式：
按工程进度付款，每次付款由项目部核工程量后付款，干完付总工程量的75%，余额在新村办验收合格交工后付20%(新村办转款日起15个工作日内支付给乙方，扣5%作用于保修金)。
第五条双方责任。
(一)甲方责任：
1、提供原材料及，包括基础开挖机械。
2、合同签订后甲方向乙方提供施工图纸一份。
3、落实施工用水、用电，保证常用电源、主配电箱的布置。
4、负责监督工程质量及工程进度，必要时有权责令乙方停工整改等制约措施。
5、编制工程进度、计划和工程质量月报表。
6、甲方及时提供乙方施工所需材料。
7、在开工期间若发生安全事故，除不可抗力引发的由甲乙双方共同承担外，其余安全事故由乙方负责。
8、委派为现场管理代表，监督检查工程质。
(二)乙方责任：
1、必须严格按图纸施工，按施工规范操作施工，若发生质量问题或验收不合格必须返工处理。
2、配合与工程有关监督部门的.关系，不得与甲方、业主、监理等督管人员争执、争吵。做好文明施工。
3、提高安全意识，加强安全施工，清除安全隐患，做到安全施工。施工期间发生施工质量安全事故的均由乙方负责并承担全部责任。
4、乙方若不能按期完成或故意拖延工期，甲方有权对乙方采取一定的罚款措施，其在工程款中扣除。
5、乙方应按定额要求合理使用材料，严禁不合理的大料小用、长料短用、好料差用。用料提前预算，不合理的超额用料部分，乙方承担经济责任，甲方有权在其工程款中扣除。
6、做好成品防护，如损坏成品及损坏甲方财物照价赔偿。
7、乙方自己负责采购小材料包括(铁丝、扎丝、钉子、切割片、施工电线)等消耗品。
8、妥善保管好建筑工地的建材，如有损坏、丢失、承担全部材料赔偿责任。
9、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。施工人员进入工地必须佩带安全帽，做到安全施工。
10、委派为现场管理代表，负责施工期间的施工质量、安全及与甲方的沟通等问题。
第六条：其他条款：
(一)、施工队工人工资由负责发放并代扣个人所的税，工程竣工后如出现拖欠或未支付工人工资，由承包人承担法律责任，与甲方无关。
(二)、本合同一式叁份，甲方存二份，方存一份，所有合同具有同等效力，合同所有的附件均是组成部分。
(三)、本合同签订之日起生效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
20xx年____月____日。
20xx年____月____日。
消防包清工合同
业主（以下简称甲方）：
施工队（以下简称乙方）：
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：
一、施工概况。
施工名称：
二、施工量、价格。
1、单价：元/m2。
2、施工款：元。
3、如需要增加施工量洽谈。
三、付款方式：现金付款。
四、设计。
1、甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。
五、材料、水电由甲方提供。
六、工期。
从年月日起至年月日止，工期为天。
七、材料运输。
甲方负责材料在施工现场的`垂直运输条件。
八、施工机具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因导致的质量问题，由乙方无偿维修。
十、此施工出现任何安全事故，由乙方承担。
十一、合同争议。
出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
本合同一式两份，
甲乙双方各执一份。
甲方（签字）：
日期：
乙方（签字）：
日期：
消防合同
20xx年7月15日，原告武某与被告山东省日照市某家电公司签订房屋租赁合同一份，合同约定，日照市某家电公司将自己有权对外转租的位于日照某路段沿街楼房b座一层的房屋租赁给原告武某，用于开电玩城，租期10年，租金每年30万元，第二年至第十年每年租金递增比例为上一年度的5%，合同还约定了其他条款。
合同签订后，被告即将该涉案房屋交付给原告。次日，原告即开始对涉案租赁房屋进行装修。此后原告多次要求被告提供该涉案房屋的整体消防验收合格手续，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人张某给原告出具承诺书一份，内容为：承诺于20xx年8月31日前将消防备案手续到位，过期承担一切损失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防验收合格手续。20xx年9月3日，原告武某与被告法定代表人张某签订终止房屋租赁合同，合同约定，因出租方到约定期间(20xx年8月31日前)未给承租方提供消防备案书(消防验收合格证)，造成承租方无法正常经营，给承租方造成损失，承租方现要求终止租赁合同。给承租方造成的一切经济损失由出租方承担，自20xx年9月3日起出租方不向承租方计算房租。后被告迟迟不返还原告预交的租金并拒绝赔偿原告的损失。原告遂诉至法院要求被告返还租金并赔偿损失100余万元。
案件审理过程中，存在两种不同意见：
第一种意见是：本案所涉房屋未经消防验收合格即对外出租，违反法律的强制性规定，且不能实现合同目的，该房屋租赁合同应为无效合同，因合同无效而给原告造成的损失应由被告承担赔偿责任。
第二种意见是：依法成立的合同受法律保护，对双方当事人均具有约束力，双方当事人应当按照合同约定履行各自的义务。本案中原被告在平等自愿的基础上签订的房屋租赁合同，系双方当事人的真实意思表示，该合同应合法有效。因被告无法提供涉案房屋的消防验收手续直接导致原告不能实现合同目的，双方自愿达成解除合同的意思表示，应当尊重当事人的意愿，但导致合同解除过错在被告，被告应当返还原告租金及押金并赔偿原告损失。
笔者同意第二种意见。
根据《最高人民法院答复云南省高级人民法院关于未经消防验收合格而订立的房屋租赁合同如何认定其效力的函复》第二条“租赁合同涉及的房屋不属于法律规定必须经过消防机关验收的，人民法院不应当以该房屋未经消防验收合格为由而认定合同无效”，第三条“租赁房屋用于开设经营宾馆、饭店、商场等公众聚集场所的，向当地公安消防机构申报消防安全检查的义务人为该企业的开办经营者，但租赁标的物经消防安全验收合格，不是认定房屋租赁合同效力的必要条件”的规定，原告所租赁的房屋不属于必须要按照国家工程建筑消防技术标准进行设计的对象，双方在签订合同时，也未将租赁房屋经消防验收合格约定为合同生效条件，故原被告签订的房屋租赁合同不具备合同无效的情形，双方签订的房屋租赁合同应属有效合同。
虽然租赁房屋未经消防验收合格不是租赁合同生效的必要条件，但租赁房屋的消防验收是原告开办电玩城不可或缺的前提条件之一，因被告家电公司在承诺期限内未能提供涉案房屋的消防验收手续，导致原告无法办理电玩城开业前所需手续，致使原告签订合同的目的不能实现。原告提出解除合同，被告家电公司亦同意解除，经原被告双方协商一致达成的解除房屋租赁合同系双方当事人的真实意思表示。因此，导致双方签订的租赁合同解除的责任在被告，被告应当返还原告所交租金及押金并赔偿原告的各项经济损失。
最终，法院依法判决被告返还原告租金及押金165068元并赔偿原告损失268865元。判决后原被告均未上诉，该判决已发生法律效力。
消防合同
发包方：
承包方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，订立本建筑工程施工合同。
第一条 工程概况
工程名称：***围墙设置工程
工程地点：
第二条 承包方式
包工包料。
第三条 工程承包范围
1、甲方提供图纸的工作内容：花式围墙砌筑、粉刷（含基础）、铁艺栏杆制作、安装、油漆。附属所需的地面砼等障碍物破除及土方开挖、回填以及恢复工作及预算中包含的其他子项工作。
2、按图纸设计要求；特殊要求按甲方书面通知。
3、以上工程内容包工期、包安全、包质量、包工地内外的保洁并保持与周围业主间良好的生产生活关系。承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。
4、施工中如甲方要求增加或减少工程量的，在经甲方确认后按实结算。合同中已有项目按合同单价执行，合同中没有的项目按定额执行。
第四条 合同工期
接甲方指令后开工，在 年 月 日前，乙方应完成全部包干工作，雨天经甲方确认可适当顺延工期。
由于乙方的原因导致工程延期，承包人应承担 1000元/天的违约金。违约金在工程款中直接扣除。
质量要求
符合国家相关规定及达到发包人的质量要求，达到合格标准。
第六条 工程价款及付款方式
1、本合同固定总价合计人民币**元，大写***圆整。
2、本合同暂定总价包含：承包范围内的人工费、机械费、维护费、材料费、保险、税金、施工期间的材料价格风险、工程保险及意外伤害保险、突发事件抢险费用、管理费、措施费及规费、利润、税金、施工配合及水电费等一切直接和间接费用。所有政策性文件调整风险及承包人在施工过程中可能发生的一切费用已包含在总价中。
3、经甲方确认的施工图中的工程内容在实际施工中未发生的，结算时应扣除。
4、付款方式
施工至全部工程量的'50%，甲方向乙方支付至合同总价款的20%；工程竣工验收合格后十五个工作日内，付至合同总价款的50%；结算完毕付至结算价的95%；剩余5%结算价作为质保金，于验收合格之日起一年后如无任何质量问题一次性无息付清。
乙方应于每次付款前向甲方开具相同金额的符合甲方需求的工程款发票，乙方未开具时，甲方有权暂停支付相应的工程款，且乙方未能及时开具工程款发票导致发包人延期支付工程款的，责任由乙方自行承担，且乙方不得因此而拒绝施工。
第七条 甲方职责
现场协调指挥：包括协助施工单位做好与小区业主的沟通、协调，协调处理绿化移植等有可能影响施工的因素。
第八条 乙方职责
1、按合同要求完成施工内容确保工程质量。服从甲方现场指挥人员的指挥，保证安全、保证质量和工期。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，依法办理相关保险，承担一切安全措施费用；施工过程中发生的一切安全事故，所造成的一切后果及损失由乙方承担。
2、乙方及所属人员发生任何伤亡事故与甲方无关，由乙方自行承担一切责任；如因乙方原因导致甲方和第三方人身、财产损失，乙方应及时予以赔偿。必要时甲方可将乙方应承担的上述赔偿金额从应付工程款中直接扣除。
3、施工过程中，乙方必须文明施工，保持现场施工整洁，做到现场施工整洁，如乙方不服从管理，甲方有权要求承包人整改，延误工期责任由乙方承担；在甲方书面通知7天内建筑垃圾若未及时清理，甲方有权另请施工单位清理，其发生的费用直接从工程款中扣除，并且每次乙方向甲方支付500元的违约金。
4、在质保期内因质量问题乙方在一周内不能及时进行维修的，甲方有权另行安排其他施工队伍修理，所需费用直接在质保金中扣除。如质保金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。
5、材料供应管理：工程材料由乙方自购，材料质量必须到达相关标准要求，且材质必须得到甲方的确认，如因材料不合格承包人应承担相关责任及损失（包括工期延误责任）。
6、乙方应负责已完成工程的保护工作，在工程竣工验收完成并移交甲方前，乙方应妥善做好看护工作。
第九条 违约责任
1、本工程应达到甲方要求的质量标准，如工程竣工验收不合格的，甲方将终止施工合同并不再支付剩余工程款，乙方并应另行承担因此给发包人造成的全部损失。
2、乙方应按照合同约定的工期如期完工，逾期超过七天的，甲方有权单方面终止本合同，乙方除无权取得任何款项外，还须向甲方支付合同总价款20%的违约金，因此给甲方造成损失的，还应据实赔偿损失。
3、乙方未能按合同要求完成施工内容或不服从甲方安排，甲方有权单方面终止本合同，清退乙方所有人员，并向乙方追索相应的损失。
4、在施工过程中，若发生重大人身伤亡事故，不但由乙方承担一切责任，还须向甲方支付付每伤亡人次10000元的违约金，且甲方有权单方面解除本合同，因合同解除产生的一切责任及损失均由乙方承担。
第十条 廉洁条款
承包人被发现以任何形式之商业贿赂予发包人员工，如“回扣”、“招待”、“娱乐”、“购房”、“就业”、“国内或国外旅游”、“馈赠”、“购物折扣”，及其他一切对本公司职工和其家属物资上任何形式受益者，皆视为商业贿赂，如发生这种情况，发包人有权单方面终止双方之间的合同，冻结所有应付款项，如情节严重或者涉及刑事，则发包人提交相关司法部门依法处理。
第十一条 其它约定
1、如发生与本合同有关的争议，无法通过协商途径解决的，任何一方都可向工程所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同自甲、乙双方签字或盖章起生效，工程竣工并验收合格结清工程款后自行终止。
3、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
甲方代表： 乙方代表：
日期： 日期：
包清工合同
甲方：
乙方：
甲、乙双方依据《合同法》及其它有关规定，就甲乙双方石材安装相关事宜，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，经协商一致订立以下合同条款，供双方共同遵照执行。
一、工程地点：
二、工程名称：
三、质量要求：线条要垂直，接缝要均匀，无明显缺边掉角，大角通顺，具体按国家标准验收。
四、施工期限：从年月日起至年月日。
五、安装单价：详见附件1。
六、付款方式：
1、因本工地施工成本较高，乙方进场后，甲方预付工程款伍万元整，其他付款按每栋门套安装完后予以结清。
2、台阶及栏杆每15天按进度付款90%,留10%安装完验收后予以全部结清。
七、结算方式：按现场的`实际安装数量为准结算。
八、其它约定事项：
1、甲方应向乙方提供详细(确认)可供施工的图纸;。
2、乙方工人进场后积极配合甲方的各项事项，遵守工地的文明施工公约，遵守各种规章制度。
3、甲方应向乙方提供员工宿舍，及搭脚手架所有需要材料，如出现影响施工现场甲方应配合乙方协商处理。
4、台阶底料黄沙、水泥不在安装价格之内。
5、现场如有变动或是增加部分，其价格及相关事宜另行商议签定。
九、违约责任：合同签订后具有同等法律效应，甲乙双方应共同遵守本合同所规定的条款，如有争议双方协商解决。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字或盖章后生效。
甲方代表：
乙方代表：
联系电话：
联系电话：
联系地址：
联系地址：
消防合同
甲方（需方）：
乙方（供方）：
根据中华人民共和国经济合同法和有关政策规定，经双方协商一致签订本合同。
一、品名、规格、数量、价格、交（提）货日期
二、质量标准：按消防部门要求。
三、验收方法：货送到甲方指定地点由甲方人员验收。
四、结算方式及期限：甲方自收到货验收合格后直接把货款付给乙方。
五、运输方式：由乙方负责。
六、费用承担：由乙方承担。
七、违约责任：
1、乙方所提供的消防器材必须是经公安消防机构认可的产品
2、乙方无条件把关合同中消防器材本身的质量保证。
3、乙方对上述消防器材确保维修期内免费上门检修维保，确保 产品设备的正常使用（保修期为一年）对甲方的报故或诉求必 须及时上门服务。
4、乙方对所承诺的技术标准或充灌标准必须明确在标签上如实填写。
附注：
1、本合同依法签订，即具有法律效力，双方必须全面履行，任何一方都不得
擅自变更或解除，因需要变更或解除时，应经双方协商一致，依法另立协议。
2、本合同正本二份，双方各持一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
包清工合同
为了甲、乙双方更好履行合同条款，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守：
一、工程名称：综合楼。
二、工程地点：_________。
三、承包范围及详细部位：_________。
本工程所有施工内容：
2、钢筋(调直、制作、绑扎、安装、保护层控制);。
3、木工(支模、拆模、打磨);。
4、水电(上下水安装、线路铺设预埋及电器安装);。
5、装饰(内外墙粉刷、外墙涂料、地砖及卫生瓷砖的铺设)。
四、承包方式和结算方式：
承包方式:本工程在承包范围内以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内60m运输、包砂石的筛选及搅拌、包工程验收质量达到合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。
结算方式:本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外)和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
五、承包单价：
单价：255元/平方米。
单价说明：
1、包基础施工前的施工准备、配合工作，如施工放线等工作;。
3、包机械安装、调试、保养、操作等相关工作;。
5、面积按建筑面积计算;。
6、乙方在施工的水电费不包含在内。
六、付款方式。
1、甲方和监理公司对工程质量检查验收合格后，按进度付款。基础完工付至10%;主体完工付至50%;装饰工程完工后付至80%;工程全部完工后支付至95%，经甲方有关部门验收合格并办理结算手续后30天内付清结算款。
2、支付方式：甲方付款时采用现金。
七、工期条款。
1、总工期历时天，开工时间_________年6月1日，竣工时间_________年_________月30日。
2、如遇下述情况:(a)甲方、建设单位重大设计变更影响;(b)不可抗力严重影响施工;则按实际时间顺延工期。逾期，每超过一天按日计算冲扣乙方工资额500元。
八、质量条款。
1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。
3、浇筑砼垫层时，乙方必须先派人现场设置标高控制点，砼垫层平整度必须控制在+2cm之内，否则由乙方承担所有材料损失。
4、分项工程施工完毕之后，乙方必须先进行自检，合格方能由甲方向监理验收。监理第一次验收不合格，对乙处以500元违约金，可考虑要求乙方限期整改完毕重报甲方验收;若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经监理第二次验收仍不合格的，甲方有权通知乙方解除本合同，对乙方按已完工合格工程的60%结算，并限期办理有关退场手续。
6、工程质量要求达到“合格”标准，若工程质量未达到标准，则由乙方承担所有材料损失及相关违约责任。
九、甲、乙双方职责：
(一)甲方职责：
1、乙方进场时，甲方就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。
2、提供施工图两份。
3、甲方指派代表，对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。
(二)乙方职责：
1、乙方进场前必须与工人签订用工协议书，内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续。
2、乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建安工程施工的作业人员，否则发生一切责任，由乙方自行承担。
3、乙方自带必备的施工工具和用具，工人安全防护用品等;费用包括在承包单价内。
4、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人，否则，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价5%的违约金，给甲方造成损失的，承担赔偿责任。
5、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。
十、安全条款。
1、人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度(处罚标准)，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故由乙方负责。
2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作。
3、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承担全部责任，甲方一概不负责。
4、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿，乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。
5、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。
6、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的损害，由乙方承担一切责任。
十三、解决合同纠纷的方式：
因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。
十四、其他;。
a)本合同自双方签字、盖章之日起生效，保修期满结清余款后自行终止;。
b)本合同一式两份，甲乙双方各执一份，每份均具同等法律效力。
乙方：_________。
电话：_________。
电话：_________。
签订日期：_________年_________月_________日
消防合同
甲方（需方）：
乙方（供方）：
甲、乙双方经友好协商，在平等自愿、互利互惠的基础上，根据国家《合同法》和有关政策法规的规定，签订本合同，双方共同遵守：
一、产品名称、型号、数量、金额：
二、质量要求和保证：乙方保证以上产品为全新未使用过的产品，产品质量符合国家标准、消防标准、行业标准，具备国家消防合格认证的消防合格标签、产品出厂标签、身份认证标签，经公安部消防产品合格评定中心网站验证，销售渠道符合乙方身份，流向地区为 市，销售日期距出厂日期不超过15天，产品实行三包，保修一年。
三、验收标准、方法及期限：所交产品符合消防相关验收标准，乙方交货时甲方进行实际检验。
四、合同单价约定：本合同标的物价格为合同期限内既定价格，不因任何因素而改变。
五、运输方式及费用承担：乙方承担运输及运费，并负责交货到甲方公司所在地。
六、交货期限及地点：甲方给乙方下订单后7日内，乙方送货到甲方公司所在地。
七、货款期限及付款方法：货到7日内进行验收，验收合格后，乙方提供发票， 甲方支付货款。
八、合同有效期： 至产品保修期结束或消防部门对该类产品其它要求。
九、违约责任：乙方所交货物品种、规格型号、质量不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方无条件更换，如因乙方交货延期或质量不符合合同要求给甲方造成的一切损失由乙方承担。
十、合同生效：本合同一式两份，双方签字盖章后生效，如有异议，双方友好协商解决，协商不成，提交甲方所在地法院裁决。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
消防合同
名称：xxx
姓名：xxx
法定代表人（主要负责人）：xxx
身份证号码：xxx
户籍地址：xxx
甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）和国家、省市的有关规定，遵循合法、公平、平等自愿，协商一致、诚实信用原则，订立本合同。
一、合同的类型和期限
第一条本合同的类型为：无固定期限合同。自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日起。
二、工作时间和休息休假
第二条 乙方所在岗位执行＿＿＿＿工时制。
第三条 甲方严格执行国家有关休息休假的规定，甲方应严格遵守国家有关加班的规定，确实由于生产经营需要，应当与乙方协商确定加班事宜。
三、劳动报酬
第四条 乙方的月工资为:＿＿＿＿元（其中试用期间工资为:＿＿＿＿元）。甲方每月＿＿＿日以货币形式足额支付乙方的工资。
第五条 甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日、法定休假日工作的，应依法安排乙方补休或支付相应工资报酬。
四、社会保险
第六条 甲方应按国家和本市社会保险的有关规定为乙方参加社会保险。
第七条 乙方患病或非因工负伤，其病假工资、疾病救济费和医疗待遇等按照国家和本市有关规定执行。
第八条 乙方患职业病或因工负伤的工资和工伤保险待遇按国家和本市有关规定执行。
五、劳动保护、劳动条件和职业危害防护
第九条 甲方建立健全生产工艺流程，制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。甲方对可能产生职业病危害的岗位，应当向乙方履行告知义务，并做好劳动过程中职业危害的预防工作。
第十条 甲方为乙方提供必要的劳动条件以及安全卫生的工作环境，并依照企业生产经营特点及有关规定向乙方发放劳防用品和防暑降温用品。
第十一条 甲方应根据自身特点有计划地对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训，提高乙方思想觉悟、职业道德水准和职业技能。
乙方应认真参加甲方组织的各项必要的教育培训。
六、劳动合同的履行和变更
第十二条 甲方应当按照约定向乙方提供适当的工作场所、劳动条件和工作岗位，并按时向乙方支付劳动报酬。乙方应当认真履行自己的劳动职责，并亲自完成本合同约定的工作任务。
第十三条 甲、乙双方经协商一致，可以变更本合同的内容，并以书面形式确定。
七、劳动合同的解除
第十四条 经甲、乙双方当事人协商一致，本合同可以解除。
第十五条 乙方提前三十日以书面形式通知甲方，可以解除本合同。乙方在试用期内提前三日通知甲方，可以解除本合同。
第十六条 甲方有下列情形之一的，乙方可以解除本合同：
（一） 未按照本合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；
（二） 未支付劳动报酬的；
（三） 未依法为乙方缴纳社会保险费的；
（四） 甲方的规章制度违反法律、法规的规定，损害乙方权益的；
（五）因《劳动合同法》第二十六条第一款规定的情形致使本合同无效的；
（六）法律、行政法规规定乙方可以解除本合同的其他情形。
甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方劳动的，或者甲方违章
指挥、强令冒险作业危及乙方人身安全的，乙方可以立即解除本合同，不需事先告知甲方。
第十七条 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：
（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；
（二）严重违反甲方的规章制度的；
（三）严重失职，营私舞弊，给甲方造成重大损害的；
（五）因《劳动合同法》第二十六条第一款第一项规定的情形致使本合同无效的；
（六）被依法追究刑事责任的。
第十八条 有下列情形之一的，甲方提前五日以书面形式通知乙方可以解除本合同：
（二）乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
（三）本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经甲、乙双方方协商，未能就变更本合同内容达成协议的。
第十九条 乙方有下列情形之一的，甲方不得依据第十八条的约定解除本合同：
（二）在甲方工作期间患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；
（三）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；
（四）女职工在产期、哺乳期的；
（五）在甲方连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的；
（六）法律、行政法规规定的其他情形。
八、劳动合同的终止
第二十条 有下列情形之一的，本合同终止：
（一）本合同期满的；
（二）乙方开始依法享受基本养老保险待遇的；
（三）乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；
（四）甲方被依法宣告破产的；
（五）甲方被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者甲方决定提前解散的；
（六）法律、行政法规规定的其他情形。
九、其他
第二十一条 本合同未尽事宜，或者有关劳动标准的内容与今后国家、本市有关规定相悖的，按有关规定执行。
第二十二条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
委托代理人（签章）：
日期：
包清工合同
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
一、工程名称：泰兴市恒源华康医药塑料有限公司河失厂区
二、工程地点：江苏省泰兴市河失镇
三、工程内容：泰兴市恒源华康医药塑料有限公司钢结构厂房制作安装
四、承包方式：清工，包安全
二、本工程钢结构建筑面积：1044平方米(58米长，18米宽)
本工程定价方式为元/平方米;
固定总价约为人民币：元，(大写)本合同双方当事人特别明确：制作安装费、设计费、搬运费、管理现场经费以及其他工程劳力所产生费用，且不因情况的变化而改变。承包方需开票。
一、工程款支付：
1、，支付
2、，支付
3、，支付
4、余下合同总价的%作为质保金，质保期为一年，质保期满后一星期内甲方无息支付。
二、结算
1、承包方应于工程完工后7天内向发包方提交工程竣工验收报告资料。
2、遇本合同无约定的，适用国家有关规定并双方协商。
3、发包方自收到承包方的竣工验收报告资料后5天内给予确认或提出修改意见。期限内不作确认或不提修改意见的，则视为确认竣工验收报告并通过验收。
4、承包方必须开立正规发票据以结算。
一、本工程发包方委托承包方进行泰兴市恒源华康医药塑料有限公司钢结构厂房制作安装范围的施工图设计。
二、由于设计安全性能不合理造成工程修改所产生的费用，由承包方承担;
三、承包方签订合同后在三日内将设计文件施工图套，交发包方审查。
四、承包方应当按照国家钢结构工程相关标准、规范和发包方提供的资料进行设计。编制施工图设计文件应当满足设备、材料采购、非标准件制作和安装施工的需要。
五、施工图设计文件经发包方确认后及在施工准备阶段和施工阶段发包方要求变更设计的，应向承包方书面提出。变更的具体内容在变更设计委托书中载明。如系重大修改的，变更设计后应报原图纸审批机关批准。增加的一切费用由发包方承担。
一、本合同总工期为天，完工日期为年月日。
二、工期顺延
1、在施工准备期间如发包方提出设计变更或材料、设备变更的，则对重新设计、材料采购、制作的时间顺延。
2、施工期间遇下列情况之一的，工期相应顺延：
2.1一周内非承包方原因造成停工累计超过8小时的，按每8小时顺延一天计。
2.3因发包方的原因引起的工程延期，工期相应顺延;
2.4合同约定和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。
3、因上述1、2条原因造成施工进度计划关键线路(由乙方提交，并经甲方确认的施工网络图中关键线路)的工期延误，经发包方书面确认后，才可顺延。非关键线路的工期在不影响总工期的情况下，工期不予顺延。
4、凡由于承包方的原因造成的工期延误，则工期不能顺延，由此引起的赶工措施等费用增加均由承包方自行承担。
5、发包方和承包方双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑可能出现的'下雨、下雪、防洪排涝、台风、高温天气、节假日等因素以及甲方分包工程的合理工期。
三、如超过工期未完成的，发包方有权按每天总工程造价%向承包方索要违约金;如超过工期15天的，发包方有权单方面无条件终止合同，并向承包方索要其违约行为造成的经济损失。
一、发包方采购和提供材料
1、发包方必须按合同约定的设计要求和国家有关标准采购主要材料、设备，并应附有正规厂家的出厂合格证书。
2、发包方运送材料、构件到工地后，应通知乘包方代表清点检验。乘包方代表或其代表应在收到通知后6小时内到场清点检验，并在送货清单上或检验申请上签字，逾期则视为同意。清点检验后，材料和构件由承包方看管，如有丢失，承包方负责。
3、承包方应提前7天向发包方提供需购材料清单，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失.
4、承包方有义务验收放包方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失。
二、乘包方提供工程所需各种设备，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。
三、材料搬运：发包方负责把材料送到工地，承包方无条件搬运。
1、垃圾应日日清
2、垃圾应由承包方清运至物业指定的垃圾堆放场所
一、承包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
二、承包方应在其认为必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏。
三、承包方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训，不得上岗作业。
四、在工期期间，承包方对产地的安全负责。
一、自工程竣工验收合格日起，承包方对工程承担保修责任，保修期为一年，屋面防水为五年。
二、承包方必须严格按施工图设计、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工，按照发包方、监理审批确认的进度计划组织施工。
三、承包方应建立iso9000质量认证体系或符合其特点的质量保证体系。承包方应按该保证体系运行，有效控制工程质量。
四、承包方在施工中应自觉接受发包方代表的质量监督，随时接受发包方代表的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。
五、发包方代表的检查、检测不应影响施工正常进行。如影响施工，检验不合格的，影响施工的费用和损失由承包方承担，检验合格的则由发包方承担，并顺延工期。
六、承包方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知发包方代表进行中间结构验收。验收合格后进入下一道工序。
七、如承包方在施工中发生质量事故，应及时书面报告发包方代表。一般质量事故的处理结果由发包方代表报质检部门备案;重大质量事故的处理方案应经设计单位、发包方、质检部门共同研究决定。
八、此合同并不以工期和回款的结束而终止，在将来的生产过程中，如发现因为承包方原因造成的损失，发包方有权无条件追究。
一、保修期：从工程竣工验收合格之日起计算，保修期1年。
二、保修责任范围：除甲方使用过程中人为损坏、第三人故意损坏、自然灾害及不可抗力因素造成的损坏外，凡属于承包方工程设计、材料质量、施工质量原因造成的损坏、渗漏等，均属于承包方保修责任范围，维修费用由承包方承担。
经过双方商定本合同需有以下附件
1.双方单位营业执照复印件
2.双方法人身份证复印件
3.承包方国家要求资质所有复印件
4.工程设计施工图
5.采购清单(包括采购产品名称，型号，厂家，联系方式)
6.工程进度计划表以及对应人员安排表
一、纠纷处理
本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，依法向项目所在地人民法院提起诉讼。
二、合同履行和纠纷处理的依据
在本合同的履行中或争议处理时，按以下原则适用合同或法律。
1、合同文件组成及优先次序为：
1.1本合同及附件;
1.2本合同的补充协议;
1.3合同施工图纸;
1.4合同履行中的补充协议、会议纪要、双方往来电报、传真、信函、联系单、通知书、确认书、验收报告等与本合同履行、变更、中止、解除、终止有关的各种书面函件。
2、本合同及其组成文件有约定的按约定执行;无约定的适用国家法律、法规、规章的规定。
本合同一式肆份，双方代表在合同上签字并盖单位公章后生效。合同文本发包方执贰份，承包方执贰份，报发包方建设行政主管部门壹份。
在合同履行中经双方协商一致可订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。双方也可以其他合法的方式对合同内容加以变更、修改。本合同自工程验收合格，保修期满，工程款支付完毕后终止。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(签字)：
法定代表人(签字)：
年月日
年月日
包清工合同
甲方：
乙方：
为了进一步实施内部经济承包责任制，明确双方责权利关系，甲方承包的独山镇综合文化站工程地基与基础、主体结构和装饰装修中的混凝土分项、钢筋分项、外脚手架工程由乙方承包施工，根据实际情况，经双方协商同意，鉴定以下条款，以资共同遵守。
一、工程名称：独山镇综合文化站工程。
二、工程地点：独山镇人民政府东侧。
三、承包范围：
钢筋工程：钢筋的上下车，调直加工制作、绑扎，成品搬运，每层的电渣压力焊、对焊及图纸中所有预埋件、拉结筋的焊接、安装，保护层垫块的`制作、挂设、废料的汇集堆放等一系列钢筋工工序均在承包范围内。材料由甲方提供。
土建、装饰工程：甲方提供材料，包括自制混凝土、砌体、内外粉、地坪贴砖;机械设备由乙方自理。
脚手架工程：脚手架所需的一切材料由乙方提供，必须达到安全要求。
四、承包方式：分包(包清工)乙方盈亏自负。
五、承包价格：按每平方元计算，共元。
六、工程款支付方式：
甲方在工程结构一层封顶后一周内付乙方工资总价款20%，三层封顶后一周内付乙方工资总价款50%，余款待竣工验收后一周内一次性付清。
七、工程质量保证措施及奖惩办法：本工程质量创群体优良，必须达到一次性合格率100%，优良率80%。甲乙双方在施工中应认真负责抓好工程质量，按照设计要求、施工规范及安徽省或六安市颁发的有关规定实施。本工程所有验收标准按六安市优良工程标准核验，达不到标准者必须返工，返修所发生的一切费用及工期延误等由乙方承担，且业主对甲方的处罚罚金也由乙方负责。
八、安全生产及现场管理：
1、乙方所有施工人员必须经安全教育并有书面证明后，方可上岗操作且办理相关证件的各种费用由乙方自理，否则出现一切问题由乙方负责，包括罚金。承包期内属乙方原因所发生的一切安全事故，其一切费用均由乙方承担，包括上级罚款。乙方必须服从甲方管理，严格遵照甲方制定的各项管理制度，在施工中由甲方检查、监督，对违章作业、不服从管理的，甲方有权制止、罚款，以至辞退。
2、乙方在施工中，必须遵照图纸、严格按规范要求、参照钢筋工技术交底施工，确保工程质量。严格按甲方制定的工程计划施工，人员分配及夜间加班，甲方总施工员通知任务后，乙方务必遵照执行。如不服从管理，出现质量问题及延误工期，甲方有权辞退乙方，且甲方只承认乙方已完成工程量的50%承包款，其余款项作赔偿甲方的损失和罚金。
3、乙方在施工中应抓好安全生产、防火防盗工作，搞好环境卫生，加强职工的职业道德教育和管理，如发生打架现象，一次罚款500元;严禁小孩进入工地，发现一次罚款200元;无上岗证者不能进入工地做工，探亲的不能进入工地现场，不准在生活区留宿，发现一次罚款100元。
4、工地以外，乙方(工人)所发生的打架、斗殴、盗窃等一切事故，甲方概不负责。
九、甲方制定各项管理制度及补充协议中条款规定，如乙方有违反，甲方将依照管理制度和补充协议进行处罚、开出罚款收据，一式三联交乙方负责人一份，不需要乙方签字认可即可生效，罚金从承包工程工资款中直接扣除。
十、违约责任：甲、乙双方应自觉遵照合同条款及补充协议条款发行如一方违约，由违约方负全部责任。
十一、本合同未尽事宜，见钢筋工补充协议。
十二、本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效，至工程结算分配完终止。
十三、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
20xx年____月____日。
20xx年____月____日。