在建筑工程中，施工合同是双方进行业务合作的重要依据，对于保障工程的顺利进行至关重要。小编为大家整理了一些施工合同中常见的词汇解释和用法说明，希望对大家有所帮助。
基础施工合同
工程编号：__________________________。
发包方：__________________________。
承包方：__________________________。
签订时间：__________________________。
签订地点：__________________________。
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目。
一、工程名称：__________________________。
二、工程地点：__________________________。
三、工程项目批准单位：____________________批准文号____________________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位：
五、工程造价：___________(万元)，其中土建：__________(万元)，安装：__________(万元)。
一、发包方：
1.月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。
2.月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。
3.本合同签订后______天内提交建筑许可证。
4.合同签订后______天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_份，施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)______份。
5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内提供会审纪要和修改施工图______份。
二、承包方：
1.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;。
2.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)，用水、用电计划，送发包方。
第三条工程期限。
一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为______天(日历天)，自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。
二、开工前______天，承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;。
6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料款而影响施工;。
7.人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条工程质量。
一、本工程质量经双方研究要求达到：
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：
3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;。
6.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。
第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理。
一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);。
二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;。
三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。
四、本工程材料和设备差价的处理办法：____________________。
第六条工程价款的支付与结算。
工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。
一、本合同签订后，乙方管理员进场发包方支付不少于合同总价的5%调迁费，计人民。
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在__3____日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付土建工程合同总造价的__85____%。
三、工程价款支付达到合同总价款的97%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之______的违约金。
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。
第七条施工与设计变更。
一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。
三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。
四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。
第八条工程验收。
一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。
三、工程竣工验收后，方包方方可使用。
在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修。
条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。
第九条违约责任。
承包方的责任：
一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
发包方的责任：
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
四、承包方验收通知书送达____7__日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。
五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。
第十条纠纷解决办法。
任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第()项方式解决：
一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;。
二、向人民法院起诉。
第十一条附则。
一、本合同一式______份，合同附件______份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。
二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴(公)证的，自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
发包方(盖章)：___________承包方(盖章)：___________。
单位地址：__________________________单位地址：
设备基础施工合同
承包单位（以下简称乙方）：_________________。
根据《中华人民共和国合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》的.有关规定，甲乙双方对广州大学城（小谷围）建设工程项目校区二期建筑及装饰工程第七标段（大学城二期生活区）锤击高强预应力管桩工程，按照平等自愿互利和协商一致的原则，就合同条款达成一致意见，形成本合同，以便共同遵守执行。
第一条、工程名称：_________________广州大学城（小谷围）建设工程项目校区二期建筑及装饰工程第七标段（大学城二期生活区）锤击高强预应力管桩工程工程地点：_________________广州大学城（小谷围）。
第二条、合同工期：____________________年7月5日开始算起至____年7月25日，工期为____天。
第三条、工程质量和合同价款：_________________。
1、本工程质量要求：_________________按国家及行业工程施工验收规范标准和设计图纸要求达到合格以上。
2、按设计图纸和地质勘测资料计算，乙方按甲方指定的区域按图纸每台桩机逐栋施打。按实际完成栋号的总数量进行结算。
3、单价包干：_________________锤击高强预应力钢筋砼管桩基础工程，400和500分别按不含税单价16元/米和17元/米。
4、合同总造价暂定（大写）算量计算。
甲方（盖章）___________。
法定代表人（签章）___________。
乙方（签章）___________。
____年_____月_____日。
设备基础施工合同
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于天津联发精（以下简称为“承包人”）双方就天津联发精密钢铁有限公司一期主厂房设备基础工程事项经协商达成一致，订立本合同。
工程名称：天津联发精密钢铁有限公司一期主厂房设备基础工程。
工程地点：天津经济技术开发区西区。
工程内容：依据工程图纸内容，包括冷轧分条、冷轧裁剪、热轧2-7mm裁。
剪、热轧6-14mm裁剪、涂层分条、涂层裁剪等六条设备。
基础（详见工程预算表标单）。
金额：大写：人民币柒佰肆拾陆万伍千肆佰柒拾伍元整。
小写：
开工日期：本承包工程自本合同签定日起7天后开始计算工期。
竣工日期：本承包工程初步定于20xx年11月17日竣工；合同工期总日历天数为：135天。
本承包工程质量标准双方约定为：合格。
1、本合同协议书；
2、中标通知书（如有时）；
1密钢铁有限公司（以下简称为“发包人”）与江苏省建工集团天津公司。
3、工程预算表标单；
4、本合同专用条款;。
5、合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的'其它书面文件。
按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的承包工程内容(以下简称为“工程”），并在质量保修期内承担保修责任。
按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“承包合同价”），以及其他应当支付的款项。
合同订立时间：20xx年月日。
合同订立地点：天津市。
本合同双方约定签字、盖章后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）。
住所：住所：法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
基础施工合同
甲方因工作需要建设临时板房一批，经过同乙方友好协商，达成如下协议。
1、工程概况。
临建地点位于以南，以东，数量暂定为200间，实际结算数以甲方要求及实际建设间数为据。
2、双方责任。
甲方负责临建房屋的地基处理、地面硬化，乙方负责地面上建筑物的建设施工，门窗安装。
3、房屋构造。
单间房屋尺寸一般为3米_____5米结构，具体尺寸和房屋布局以甲方提供的图纸为准。
地基上两层砖结构;木头门窗，门窗玻璃厚度不低于1cm;杨木檩条，檩条上加苇箔，并覆盖油毡;墙壁应采用厚度不低于5cm，价格不低于4元/张(以目前市场价为据)的石棉瓦。
4、工期。
乙方在接到甲方处理完地基的施工场地后15日内完成所有房屋的建设。
5、价格及结算方式。
乙方包工包料，单层石棉瓦房530元/间，双层石棉瓦房660元/间。甲方在接受乙方按期交付的房屋后，同乙方结算工程款的95，其余5作为保证金，如无质量问题在工程完工1年后付清。
6、违约责任。
乙方不能按期完成建设的，甲方有权依据损失酌情扣除建设工程款，房屋在1年内出现质量问题时，甲方可以依据约定扣除保留金。
7、本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。
8、本协议自双方签字盖章后生效，未尽事宜双方协商解决。
________年________月________日。
基础施工合同
建设单位：(甲方)。
施工单位：(乙方)。
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，双方就完成边坡支护项目施工有关各项事宜，甲乙双方本着友好合作与互惠、互利的原则，经充分协商达成如下协议：
第一条工程概况。
1.1工程名称：
1.2工程项目：
1.3工程地点：
1.5工程质量：
1.4工程量：
第二条承包方式包工包料。
第三条承包范围：
第四条工程工期。
4.1有效工期总天数为天，本合同工程定于年月日开工，于年月日竣工。如不能按期开工，工期以实际开工之日起计算。
4.2乙方按合同工期每提前竣工一天，甲方应支付乙方的奖励金额为元;乙方按合同工期每延期一天，乙方应支付甲方的罚款金额为/元。
4.3若由不可抗拒的自然条件(如雨和地下障碍物等因素)影响工程施工，工期可顺延;若因甲或乙方原因造成的工程停工而延误工期，由责任方承担并按4.2条费用标准向对方支付损失.
第五条工程价款及结算。
5.1工程单位造价：
1，工程开工乙方机具进场开始施工甲方付工程总款的20%，
2，施工中至施工完成甲方按形象进度付工程总款的70%，
3，工程基础回填土完成甲方付工程总款10%。
4，结算:最终结算以现场实际完成并经甲方现场负责人签证的工程量做为依据.若由于设计变更,施工超出合同规定的承包范围,可按甲方提供的设计变更和洽商做为结算依据,本工程价款包含税金。
基础建设施工合同
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
一、工程概况：
工程名称：小区道路硬化工程工程地点：小区承包范围：包工包料合同工期：40天开工日期：20xx年4月25日竣工日期：20xx年6月5日约53万元。工程量按照实际发生量进行结算(后附工程预算单)。
二、甲方职责：
1、依据建设工程管理的法令法规以及城镇道路建设工程技术规范对乙方施工进行全过程的技术、质量、安全、进度管理。
2、协助乙方解决施工过程中遇到的问题。按照施工方案要求对乙方施工技术规范、质量指标进行检查监督，负责建筑材料、隐蔽工程的检查、验收工作。
3、根据实际需要，审核批准工程变更方案，审定工程签证。
4、负责抓好对工程队的安全教育，定期进行安全检查。
三、乙方职责：
1、认真贯彻执行工程建设的法规及各项地方性法规，依据施工方案要求组织施工。
2、每道工序完工后需经甲方验收合格后方可进行下一道工序的施工。
3、所购进的建材必须符合国家材质技术指标，具备产品合格证书及相关质检手续，并经甲方验收合格，方可使用。
4、抓好本工队全体人员的安全教育，搞好施工现场安全设施、警示标志配置及各项安全防护工作，严格施工机械、电器设备的安全操作规范，积极配合甲方的各项安全检查。
5、未按照施工技术规范及工程质量要求组织施工而造成的废品工程，应予以返工并承担相关费用。
6、乙方工程管理及施工人员违章操作造成的损失由乙方承担，不可抗力因素(地震、洪水等)造成的损失由甲乙双方协商解决。
四、工程决算：
工程竣工后，依据工程各项目实际发生量及工程量清单所确定的价格标准据实结算。
五、付款方式：
依据工程进度双方商定。工程竣工验收合格后，支付工程总价款的百分之九十五，预留百分之五保修金，保修期为一年，期满未出现质量问题，支付余款。本合同自签订之日生效，甲乙双方共同遵守，如有争议，提交当地劳动仲裁部门裁决本合同一式四份，甲乙双方各一份，甲方存档二份。
发包方：(公章)法定代表人：委托代理人：
承包方：(公章)法定代表人：委托代理人：年月日。
基础建设施工合同
法定代表人：_________________。
联系电话：_________________被反诉人(本诉原告)：_________________有限公司。
法定代表人：_________________。
住所：_________________昆号。
联系电话：_________________。
反诉人就被反诉人混凝土买卖合同纠纷一案，对被反诉人提起反诉。
反诉请求。
2、本案的诉讼费、签定费及相关费用由被反诉人承担。
事实和理由。
_____年_____月_____日，反诉人与被反诉人的法人委托代表(广东阳江市人)签订《商品混凝土购销合同》，被反诉人未能按合同和建筑规范要求按时按质提供给反诉人混凝土，混凝土质量存在问题，且在运送混凝土中经常误时，造成所浇筑混凝土的质量、结构、防水出现冷缝等质量问题。但反诉人本着友好合作目的，并未向被反诉人提出索赔，直至_____年_____月_____日向，反诉人仍主动向被反诉人的对单，并一直按约向被反诉人的法人委托代表谭兴华付款。_____年_____月，被反诉人的法人委托代表辞职离开云南筑城混凝土公司，被反诉人一直未通知反诉人，造成_____年_____月份双方未对单，反诉人找不着付款对象。且_____年_____月____日，被反诉人在未通知反诉人的情况下，单方停止供货，造成反诉人严重经济损失。
综上，反诉人认为，由于被反诉人内部人员、产品质量管理混乱，导致反诉人严重经济损失，故反诉至贵院，请依法支持反诉请求。
此致
_____________人民法院。
附：本上诉状副本__________份。
反诉人：_________________(签名)。
_____年_____月_____日。
基础建设施工合同
一、经双方核实，截止目前乙方共完成工程总价款万元，详见附表1完成工程量清单。
二、经双方对上述费用进行核算统计，截止_____年_____月_____日甲方应付乙方款项共计______万元，该款项已充分考虑乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约补偿等各种费用，对此乙方无任何异议，乙方不再提出其他费用要求。
三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计______万元(含代付工程料款万元)，详见附表2已支付费用清单。现甲方尚欠乙方款项计______万元。本协议签字之后甲方向乙方一次性付清欠款______万元，至此欠款全部付清，双方再无任何债权债务关系，甲方不承担一切与乙方及乙方所属人员的纠纷。
四、合同解除后免除乙方对已施工部分的工程质量责任。
五、合同解除后，乙方应于3日内退出工程现场并移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滞留，否则应承担拖延费10000元/日。
六、本协议由双方签字盖章后生效，协议协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章)。
设备基础施工合同
设计变更、现场工程量增减的签证，均需甲方认可，方可在竣工结算时按实列入总造价。
工程计价。
本次工程为化工建设项目，质量要求为合格工程，质量标准根据工程实际，按国家、化工部等有关规范标准执行。
2.焊接管道x光片费按40元/张计（包括所有费用及税金），拍片费用和检监费用由甲方承担。
2本工程计价方式为：f20xx高压釜两台、冷冻机组一套及与主体设备配套（包括与主设备配套的辅助设备：如高位槽、计量罐、冷凝器、分离器、冷却塔、输送泵、接收罐等）的车间内外工艺管道所需的的管道连接，主辅设备安装一次性按六万元人民币总包，钢平台以1000元/吨计算。
3本工程合同暂定价：八万元（其中甲供设备、主材工程量约一百万元）。
基础建设施工合同
发包人(全称)：
承包人(全称)：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况。
1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.资金来源：。
4.工程承包范围：。
二、合同工期。
计划开工日期：年月日。
计划截污日期：年月日。
计划竣工日期：年月日
工期总日历天数：天。开工日期以签订合同后，监理签署的开工令为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准。
工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式。
1.签约合同价为万元。合同价暂定为人民币(大写)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理。
承包人项目经理：。
六、合同文件构成。
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1)专用合同条款及其附件;。
(2)通用合同条款;。
(3)技术标准和要求;。
(4)已标价的预算控制价;。
(5)图纸;。
(7)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺。
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
八、词语含义。
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间。
本合同于年月日签订。
十、签订地点。
本合同在签订。
十一、补充协议。
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效。
本合同自生效。
十三、合同份数。
本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。
发包人：(公章)承包人：(公章)。
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
(签字)(签字)。
组织机构代码：组织机构代码：
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户名：开户名：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
设备基础承包合同
甲方因承接xx项目工程，经甲方多方考察，乙方具备基础工程施工的人员、技术、设备等条件。经甲、乙双方协商，甲方同意将基础工程承包给乙方施工，双方特签订本基础工程施工承包合同：
一、甲方同意将xx项目工程的基础工程(承包范围：独立柱基、孔桩、电梯井、基坑、塔吊基础，包工不包料)承包给乙方施工。
二、基础工程价格
泥土部分为190元/m，独立柱基、孔桩、电梯井、基坑、塔吊基础、余基部分等六项工程的人工打尖石部份均为850元/m。
三、乙方在基础工程施工中，必须按照国家规定的`工程质量标准和xxx项目工程设计的具体要求，保证基础工程质量。基础工程施工完成后，经由甲方进行初步验收，并报请质监等有关部门进行工程质量验收，所承包基础工程必须达到合格标准。如验收不合格，一切返工损失由乙方负责。
四、乙方承包的xx项目工程的基础工程工期为五十日(自20xx年12月18日至20xx年2月3日止，特殊情况经甲方同意施工工期可顺延)，乙方必须在保证约定工期内全面完成基础工程施工任务。
五、乙方在基础工程施工中，必须精心组织，特别注重安全施工，千方百计防止出现安全事故。一旦造成工程施工中的安全事故，由甲、乙双方各承担50%责任。
六、乙方在基础工程施工中，必须听从甲方技术人员的安排，乙方还应明确两名工程技术管理人员，负责基础工程施工中具体协调工作，保证工程施工质量和进度。
七、乙方在基础工程施工中所需机械用具、材料等由乙方自行解决。乙方工程施工人员的生活(吃、住等问题)自行解决。
八、付款方式
乙方承包的xxx基础工程施工任务经质监等相关部门验收合格后，甲方在十五日内付给乙方工程总额的70%，待混泥土浇筑完毕后，在三十日内付给剩余的30%工程余款，同时，乙方所参加施工人员领取工资签字搭迹，并附工资表一份给甲方。
九、本基础工程施工合同具有法律效力，甲乙双方必须严格遵守，严格履行合同约定。
十、本基础工程施工承包合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商。
十一、本工程承包合同一式四份，甲、乙双方各两份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
设备基础承包合同
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
甲乙双方根据《中华人民共和国农村土地法》和《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规的规定，本着平等、自愿、有偿的原则，就农村土地出租承包经营权的事宜，协商一致，特立如下合同：
一、承包范围及面积。
承包期为年，年月日起至年月日止。
三、承包金额与交款时间。
1、承包金额：每亩每年承包金为。
2、缴款时间：订立合同时交当年的承包款，以后乙方必须在每年的12月30日之前交清下一年的承包款，以此类推。
四、甲方权利和义务。
1、甲方必须将田头树木清除干净，保证道路畅通;。
2、乙方在承包期内，所有国家、镇、村的上交款、排涝费、交通道路、河道清淤全部由甲方农户负担，农田补贴归甲方农户所有，与乙方无关。
五、乙方的权利和义务。
1、在承包期内他人不得干涉乙方自主经营;。
2、遇到镇、村及以上单位统一征用土地，乙方无条件服从，赔偿的青苗费归乙方所有，合同自行终止。
3、按合同规定时间足额缴纳承包款，与各户现金兑现，以各户签字为准。
六、违约责任。
合同签订后，如有一方违约应承担当年承包额两倍的违约金。
七、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，见证人一份，经双方签字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
基础施工合同
建设单位：(甲方)审查单位：(乙方)。
建设单位委托审查机构承担工程施工图设计文件审查,经甲、乙双方协商一致,签订本合同。
第一条:本合同依据下列文件签订：
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国价格法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《房屋建筑和市政基础设施工和施工图设计文件审查管理办法》。
1.2国家及省、市有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件.第二条：工程概况：
第三条：审查内容：
(五)是否损害公众利益;。
(六)是否符合《建筑工程质量管理条例》关于勘察设计单位的质量责任和义务的有关规定。
第四条:建设单位应向施工图审查机构提交的有关资料及文件：
第五条：施工图审查机构在收到审查资料后7日内(建设单位答复时限不计算在内)完成审查工作，并在5个工作日内向项目所在地建设厅行政主管部门提交审查合格报告书备案。
第六条：经审查合格的项目，审查机构应向建设单位出具审查合格书;对审查不合格的项目,提出书面意见后,由施工图审查机构将施工图退回建设单位，并由原勘察设计单位修改。重新送审的,需重新履行审查手续，审查费用另计。
第七条:施工图审查实行有偿服务,所需经费由审查机构向建设单位收取。审查费按初步设计概算或施工图概算核定,收费标准按国家和省物价局规定的标准执行。本审查项目审查收费核定为元人民币，由建设单位在签定合同后一次向审查机构付清。如审查中发现重大浪费部分,经勘察设计单位同意后，建设单位按审查修正后节约投资3%作为对审查机构的奖励,在交付综合审查意见前一并付清。
第八条：各方责任：
8.1建设单位责任：
8.1.1建设单位按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向建设行政主管部门提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,建设单位不得要求审查单位违反国家有关法律、法规和技术标准进行审查。
8.1.2建设单位变更审查项目、规模、条件或因提交的资料错误,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,建设单位应按审查单位所耗工作量向建设单位增付审查费。
8.2审查机构责任：
8.2.1审查机构对出具的审查报告书负责，承担相应的审查责任。
8.2.2审查机构应按国家技术规范、标准、规程进行审查。
8.2.3审查工作采用的主要技术标准是:中华人民共和国《工和建设标准强制性条文》和《施工图设计设计审查要点(试行)》。
造成经济损失,上述单位有权向审查单位索赔。
第九条：违约责任：
9.1建设单位应按本合同第七条规定的金额和时间向审查机构支付审查费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过20天以上时,审查人员权暂停履行下阶段工作,并书面通知建设单位。
9.2由于审查机构自身原因，延误了按本合同第五条规定的审查报告的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收审查费的千分之二。
9.3经审查合格后的设计文件，发生工程设计质量问题,审查单位应承担审查的责任。给建设单位造成损失的，审查机构应当承担相应的赔偿责任。
第十条：其它：
10.1由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
10.3本合同一式,建设单位份。
10.4本合同经双方签章并在建设单位向审查单位支付审查费后生效。
10.5双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
10.6本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
10.7其它约下事项：
甲方：乙方：年月日：
设备基础承包合同
甲方：
乙方：
甲方因承接xx项目工程，经甲方多方考察，乙方具备基础工程施工的人员、技术、设备等条件。经甲、乙双方协商，甲方同意将基础工程承包给乙方施工，双方特签订本基础工程施工承包合同：
一、甲方同意将xx项目工程的基础工程(承包范围：独立柱基、孔桩、电梯井、基坑、塔吊基础，包工不包料)承包给乙方施工。
二、基础工程价格。
泥土部分为190元/m，独立柱基、孔桩、电梯井、基坑、塔吊基础、余基部分等六项工程的人工打尖石部份均为850元/m。
三、乙方在基础工程施工中，必须按照国家规定的工程质量标准和xxx项目工程设计的具体要求，保证基础工程质量。基础工程施工完成后，经由甲方进行初步验收，并报请质监等有关部门进行工程质量验收，所承包基础工程必须达到合格标准。如验收不合格，一切返工损失由乙方负责。
四、乙方承包的xx项目工程的基础工程工期为五十日(自20xx年12月18日至20xx年2月3日止，特殊情况经甲方同意施工工期可顺延)，乙方必须在保证约定工期内全面完成基础工程施工任务。
五、乙方在基础工程施工中，必须精心组织，特别注重安全施工，千方百计防止出现安全事故。一旦造成工程施工中的安全事故，由甲、乙双方各承担50%责任。
六、乙方在基础工程施工中，必须听从甲方技术人员的安排，乙方还应明确两名工程技术管理人员，负责基础工程施工中具体协调工作，保证工程施工质量和进度。
七、乙方在基础工程施工中所需机械用具、材料等由乙方自行解决。乙方工程施工人员的生活(吃、住等问题)自行解决。
八、付款方式。
乙方承包的xxx基础工程施工任务经质监等相关部门验收合格后，甲方在十五日内付给乙方工程总额的70%，待混泥土浇筑完毕后，在三十日内付给剩余的30%工程余款，同时，乙方所参加施工人员领取工资签字搭迹，并附工资表一份给甲方。
九、本基础工程施工合同具有法律效力，甲乙双方必须严格遵守，严格履行合同约定。
十、本基础工程施工承包合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商。
十一、本工程承包合同一式四份，甲、乙双方各两份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
基础施工合同
第1条：___工程概况。
工程名称：___。
工程地点：___工程内容：___。
承包范围：___。
开工日期：___20__年月日竣工日期：___20__年月日
第2条：___建设规模、主要工程量：___工程造价元,大写。
第3条：___工程款结算方式：____。
第4条：___合同生效及终止：___。
本合同自签订之日起生效,在双方完成相互约定内容后即告终止。
第5条：___合同份数。
本合同正本二份,具有同等效力,甲方持一份,乙方持一份;。
甲乙双方如发生经济纠纷,可以通过向蓟县人民法院起诉解决。
合同签订时间：___。
合同签订地点：___备注：____。
发包方(章)承包方(章)。
地址：___地址：___。
法定代表人：___法定代表人：___。
委托代表人：___委托代表人：___。
电话：___电话：___。
基础施工合同
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》的原则，经双方协商一致，签定本合同。
第一章工程概况。
第一条：工程概况。
1、工程名称：螺旋焊管生产线异地技术改造项目。
2、工程地点：资阳市雁江区城南工业园。
3、工程内容：地基强夯工程。
4、工程范围：场地平整图所示及甲方划定区域。
5、工程地质条件：见地质勘察报告。
第二条：工程工期。
本工程20xx年1月20日开工，总有效工期为30天，工程最终完工时间不得超过20xx年2月28日。
第三条：工程质量要求。
1、工程须满足甲方技改项目工程施工设计及施工规范要求。
2、甲方负责强夯区的放点和放线。
3、一遍点夯，一遍满夯，布点3.5m×3.5m。
4、强夯后土壤密实度达到甲方设计施工图要求。
第四条：工程量确认。
本合同工程强夯处理面积大约为：25000m2，最终结算工作量以双方签字确认的实际书面确认单为准。
第五条：承包方式。
1、本工程承包方式为综合单价包干，综合单价包括实施和完成本工程所需的劳务费、材料费、机械费等全部费用。
2、机械设备进出场运输费，夯坑的推平工作。
第六条：合同价款。
1、工程单价：24元/平方米;机械进出场费2万元/台，甲方只承担三台机械的进出场费即6万元。
2、地基强夯工程量按实际完成工作量结算。
3、该合同单价全部为含税价，乙方提供甲方所在地普通建安发票。
第二章双方责任。
一、甲方代表。
1、甲方驻施工现场全权代表姓名：马根林。
二、甲方责任。
甲方应完成以下工作：
1、办理完土地征用：青苗、树木赔偿，使施工场地具备施工条件，并在施工后继续负责解决以上事项遗留问题。
2、负责施工所需水、电(费用由乙方承担)及运输道路的平整。
3、向乙方提供施工现场的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。
4、办理工程项目报建、投资许可证，建设许可证、施工许可证和临时用地申请批准手续。
5、将施工现场的水准点和坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。
6、组织乙方和设计单位、质量监督部门(或监理单位)进行图纸会审，向乙方进行设计交底，整理图纸会审和设计交底纪要。
7、根据乙方施工方案由甲方负责对施工现场周围地下管线、临近建筑物、构筑物采取防护措施(如：设防护网、防护拦及挖防震沟等)。
8、乙方在施工过程中，如受到当地居民的干扰，甲方应积极进行协调处理。
9、负责并组织设计、监理及现场人员进行试夯工作。
10、负责按合同向乙方支付工程款。
三、乙方代表。
乙方驻施工现场全权代表姓名：刘光涛。
四、乙方责任。
乙方应履行以下责任，如造成工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿。
1、向甲方提供施工进度及施工计划报表、工程事故报告。
2、因工程需要，乙方施工使用的照明、警示线等设施应作好安全防范工作，如造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担一切责任和经济损失。
3、保持施工现场整洁，符合文明施工等有关规定，工程交工前要达到工完场清的标准。
4、采取积极措施配合甲方做好施工现场地下管线和临近建筑物、构筑物的保护工作。
5、参加甲方组织的图纸会审和设计交底。
6、接受总包管理单位中铁八局对质量、进度、安全的管理。
7、遵守甲方对安全生产的规定，接受甲方安全管理，
第三章工程验收及价款支付。
一、工程完工后，甲方根据技改项目工程施工设计及施工规范要求，委托地基检测部门对工程质量进行验收，甲乙双方均参与验收，验收如有异议，自验收之日起15日内日提出。验收不合格，乙方立即予以返工或整改，具备验收条件时再次进行验收。同时承担相应的违约责任。
二、本合同价款，任何一方不得擅自改变。发生下列情况之一应作调整。
1、甲方和监理共同确认工程量的增、减。
2、设计变更和甲、乙双方共同洽商。
三、工程款的支付经甲、乙双方商定按以下办法办理。
1、工程款分两次支付，20xx年1月底前按确认完成的工程量80%予以付款;乙方机械按甲方要求进场后，甲方付机械进场费六万元。
3、甲方委托地基检测部门对强夯工程进行检测，达到质量要求，费用甲方承担，达不到质量要求，检测费用乙方承担。
第四章违约责任及争议解决。
一、甲、乙双方因合同发生争议时，监理、甲、乙三方应及时协商。协商不成时，任何一方均可向建设地人民法院起诉解决。
二、违约责任。
1、甲方代表不履行合同或不按约定付款的，承担合同总价款5%的违约责任。
2、乙方不能按合同约定工期竣工、施工质量达不到设计和规范要求或发生其他使合同无法履行的行为，除返工直至合格外，还应承担总价款5%的违约责任。
3、违约金不足以弥补给对方造成的损失，违约方还应承担损失的赔偿责任。
三、安全施工。
1、乙方在施工过程应严格遵守甲方hse管理体系关于安全、健康、环。
2、施工过程中如发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知监理及甲方代表，同时按政府有关要求处理。
3、乙方在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆地段及临街交通要道附近施工前，应向监理、甲方代表及有关部门提出安全保护措施，经批准后实施并由甲方承担相关经济支出。
4、在有毒有害环境中施工，甲方应按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。
四、本合同自双方签字并盖章之日起生效。质保期满款项支付完毕，合同自行解除。
五、本合同一式八份，甲方六份、乙方执二份。
发包方：承包方：
地址：地址：
法定代理人：法定代理人：
委托代理人：委托代理人：
基础施工合同
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
为促进乡域经济发展，改善村民出行条件，本着平等互利、协商一致和诚实信用的原则，经甲乙双方协商达成如下协议:。
1、工程名称:公路桥建设工程。
2、建设地点:x村。
1、本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。费用为x万元。桥梁施工合同。材料由乙方自行购买，甲方负责监督材料质量。
2、工程完工验收后甲方结清工程款x万元整(预付工程启动资金x万元)。
(一)甲方。
1、甲方负责工程设计、投资估算、技术指导、质量监督及工程验收。
2、按协定及时支付工程款项。
(二)乙方。
1、必须按甲方提供的实施方案或施工设计图及施工设计规范和水利工程验收规范组织施工。
2、乙方负责解决施工中出现的'土地纠纷和民事调解，施工安全自行负责。
3、工程所需材料由乙方按有关安全与质量管理规定自行采购、加工和管理。桥梁施工合同。
1、修建长x米，宽x米的钢筋混凝土桥梁主体。
2、桥梁基础采用地下连续墙基础，下挖深度不得少于，基础见岩石。基础采用片石混凝土结构，片石石料不得含有妨碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质等有害物质。
3、乙方必须按甲方设计要求，对各种标号满浆满座，浆砌条石砌筑，水泥板做盖。底面及四周墙体钢筋铺设比例合理，墙面光滑平整。
1、本工程从xx年xx月xx日开工，xx年xx月xx日前完工。
2、因不可抗拒的原因、因设计要更改的和末按合同及时支付工程款的影响工程进度的工期可作相应顺延。
甲方:。
乙方:。
基础施工合同
甲方：
乙方：
依据国家，地方现行法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的基本原则，甲方将北京八达市政工程机械公司钢构厂房基础工程承包给乙方施工。就此工程双方达成协议条款如下：
一.工程名称：北京八达市政工程机械公司钢构厂房基础工程。
二.工作地点：大兴区黄村镇刘村西。
三.承包范围及施工内容：乙方负责按图纸要求对此工程基础部分承包施工。
四.技术要求：
1.按照此工程施工图纸技术数据，结合现场实际情况进行厂房基础部分施工。
2.要求不低于图纸技术标准要求，保证图纸要求各项技术指标达到合格标准要求。
五.承包方式：乙方包工包料。
六.工程量及工程价款：
工程总量为图纸要求标准，工程总价：。
七.结算方式：
1.乙方自筹材料及全部施工所需工具、人员及现场临电等事宜。
2.工程完工10日内，工程款一次性付清。
八.此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方代表人签字，盖章(画押)生效。
甲方：代表人：年月。
乙方：代表人：年月日日。