施工合同的签订是建筑工程顺利进行的重要保障，有助于规范工程建设活动。在下面的施工合同范本中，我们可以看到一些常见的条款和约定，供大家参考和借鉴。
工程施工合同
甲方：
乙方：
甲乙双方为_____________（地点名称）弱电工程施工合同如下：
1、工程名称：_________________（地点名称）弱电综合布线系统。
2、工程地址：_________________。
3、工程概况：_________________金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务。
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1）完成_____________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：_________________约400米金属桥架安装；约_____________米的管路铺设；约_____________个信息点布线安装；约_____________个机房信息点布线安装；约_____________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）。
2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排。
1、在甲乙双方协商下，计划在_____________年_____________月_____________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间。
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额。
本合同预算总金额为：_________________（人民币）_____________元整。
六、结算方式。
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_____________%的预付款。工程验收合格后一周内付_____________%；余款_____________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_____________省_____________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故。
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任。
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式。
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它。
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方（签章）：_________________。
乙方（签章）：_________________。
法定代表或其委托人：_________________。
法定代表或其委托人：_________________。
地址：_________________。
地址：_________________。
开户行：_________________。
开户行：_________________。
帐号：_________________。
帐号：_________________。
签约时间：_________________年______月______日。
签约地点：_________________。
工程施工合同
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
甲方将零星工程承包给乙方施工，为了加强工程管理，确保工程质量与安全生产，明确双方的权利义务，经双方协商，特订立如下条款，以利双方共同履行：
一、工程名称：零星工程。
二、承包内容：小区主体工程以外(包含施工图纸以外的工程。
量)的工程内容，按业主、物业及相关主管部门(消防、人防、测绘、电力、规划等)委托指派任务。
三、承包方式：包工包料，竣工后工程量按实结算。
四、工程质量：乙方须按照乙方提供的设计图纸和国家施工规范进行施工，乙方在工程施工过程中须接受甲方及物业管理人员的监督。
五、维修施工期限。
六、工程验收：按照国家验收标准进行验收，如工程出现施工。
质量不合格，乙方必须进行返工，并承包返工所发生的一切费用。在施工中由于施工的不当引起重大质量事故，甲方有权终止合同。
七、付款方式：已完成工程量的85%计取;保修任务结束且工程竣工决算审核完毕，付至工程量的100%。甲方凭乙方提供的建筑安装税务发票付款。
八、结算方式：根据《浙江省建筑土建工程预算定额》(20_年版)，土建定额没有的子目参套市政、园林等相应定额。材料价格按当期建德市建设工程造价信息进行计算，无价材料以及其它大宗材料(三材除外)双方以市场价为基础协商。
九、安全责任：施工期间若发生安全事故，由于乙方违章由其全部负责，甲方不承担任何责任和费用。
十、其它：未尽事宜另行协商，本协议一式肆份，双方各执贰份，签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
代表：
代表：
时间：年月日。
工程施工合同
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》的相关规定，xxx（以下简称甲方）将在北五十家子镇升弘养殖场建筑工程承包给xxx（以下简称乙方），经双方协商，达成如下承包协议：
一、建设物料及施工费用共239万元，核算标准如下：
1、圈舍主体建筑：圈舍总面积2000平方米，包工包料600元/平方米，合计120万元。
2、办公室及防疫室200平方米，工料及施工费20万元。饲料加工车间200平方米，工料及施工费12万元。
3、青贮池3000立方米，工料费合计45万元，干草棚300平方米，工料费6万元，沼气池200立方米，工料费16万元。
4、院墙及厂区绿化、路面硬化施工及物料费20万元。
二、施工期限。
工程建设自20xx年4月份开始，20xx年10月30日前交工验收。
三、甲方前期拨付乙方预备资金50万元，用于园区建设前期施工人员的日常生活及物料购置支出。此款项由甲方在工程结束验收交付后由甲方从乙方施工费中一并扣除。其余款项189万元甲方根据施工进度分3次支付给乙方。
四、双方权利和义务。
（一）甲方：
1、认真履行协议要求，按合同要求支付乙方施工费用。
2、为乙方提供劳动食宿场所，保证水、电设施正常使用。
3、负责维护乙方施工期间的正常生产秩序，保证乙方正常施工、
（二）乙方：
1、严格按甲方图纸，在技术人员指导下进行施工。
2、施工所用原材料应按甲方建筑要求选择，严格执行采购制度，保证原材料质量。
3、施工期间负责施工队伍的管理，保证施工安全，无责任事故。
4、按甲方规定的时间内保质保量如期交工。如延误交工期限，负责赔偿甲方相当于正常生产收入数额的违约金。
甲乙双方各执一份，协议自签订之日起执行。未尽事宜，双方协商解决。
甲方（盖章）：_________。
乙方（盖章）：_________。
代表（签字）：_________。
代表（签字）：_________。
_________年____月____日_。
________年____月____日。
工程施工合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。
（一）工程名称：
（二）工程地点：
（三）工成内容：xx层栋，建筑面积xxx平方米，其它。
（四）承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：xxx。
（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必须另签合同。
（六）承包方式：xxx。
工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。
（一）按定标规定工期为xxx天（日历天），自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。
（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收规范xxx。
（二）工程保修按建设部有关规定执行，保修期为一年，其中安装工程半年。保修期自竣工验收签字之日起计。
第五条材料设备供应。
（一）工程所需材料及设备由xxx方采购供应至xxx场地（仓库）。
（二）工程所需材料及设备xxx由方采购供应至xxxx场地（仓库）。
（三）材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。
（四）工程材料和设备差价的处理办法：
（五）施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方需按材料设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。
（一）甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户：
帐号：
（二）根据中国人民建设银行有关规定，甲方在合同生效后天内，按以下规定额度向乙方预付备料款：
1．建筑工程按当年计划工作量35%；
2．安装工程（包括设备安装，水电安装）按当年计划工作量（扣除设备价值）的40%；
（三）工程款支付方式：
1．工程进度达到50%以前（保括50%），按每月完成工程量付（收）进度款；当工程进度累计超过50%时，每次按当月完成工程工作量的xx%付（收）款。
工程施工合同
合同编号：
签约地点：
签约时间：
甲方：
乙方：
甲乙双方在平等自愿的基础上，依照《合同法》《建筑法》及其它有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经过友好协商，就甲方委托乙方对装修工程，达成如下协议：
第一条：装修工程概况。
甲乙双方经协商决定，位于由乙方负责施工。
第二条：合同承包范围。
项目：包括装修工程(不含软装饰工程部分，不含外立面部分)，室内地面铺设，隔墙，局部电路改造等。具体见附件《装修项目一览表》，《装修项目预算单》和施工图纸。
第三条：施工工期。
开工日期：年月日(以甲方款到为开工期)，竣工日期：年月日，总工期为天.具根据甲方设计调整到位时间，装修时间进行适当调整。
第四条：装修工程内容及金额。
本合同工程造价为(人民币)元;。
金额大写：元。装修工程内容和金额详见附件《装修工程预算书》。
工程总造价按实际发生工程量计算，工程单价按以上单价为准。
第五条：付款方式。
1、合同签订甲方应支付乙方总工程款的30%，即：
2、工程进度1/3(工期或工程量过1/3)支付乙方总工程款的30%;即：
3、工程进度2/3(工期或工程量2/3)支付乙方总工程款的30%;即：
第六条：装修工程验收。
按照《建筑装修标准规范》进行验收。
第七条：装修工程质保。
装修工程保质期限为一年，以装修工程验收合格之日起计算，保质期内工程范围内非人为损坏、不可抗力因素损坏。由乙方负责无偿维修。在质保期内装饰出现故障的，乙方应在接到甲方通知后3日内抵达甲方现场处理问题。
第八条：其它。
1、本合同自双方法定代表人或授权代表人签字并盖章后生效。
2、本合同一式份，乙方执份，本合同设有附件《装修项目一览表》和施工图纸，具有同等法律效力。
3、其它未尽事宜双方可另行协商。
甲方：
地址：
签字(盖章)：
乙方：______。
地址：______。
签字(盖章)：
工程施工合同
经双方协商，甲方同意将新阳路292号面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》及国家法律的有关规定，为明确双方的有关责任、权利和义务，特签订以下协议条款，双方共同遵守。
一、工程名称：新阳路292号面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程。
二、工程地点：新阳路292号面粉厂。
三、工程承包范围和内容：
1、按甲方安排的爆破范围及拆除顺序。
2、爆破拆除内容包括：布孔装药、起爆网路敷设、警戒起爆、爆后检查、进行砼块大于50厘米以及钢筋砼未炸脱落部分的破碎。
3、办理全部爆破工程审批手续。
4、做好安全防护栏的搭设，并满足验收要求。
四、工程量：按实际方量。
五、结算方式：按实际方量，以单方人民币1120xx0元包干，结算时扣除税金后支付给乙方。
七、施工要求：确保安全快速施工，爆破后钢筋与混凝土块基本分离，满足甲方、监理及业主的要求。
八、双方责任：
(一)甲方责任。
1、协助乙方办理有关爆破报批手续和协调施工现场内的施工单位业主的关系;。
2、负责为乙方提供施工用房两间，作为乙方施工材料、施工人员休息和爆破时汇集点;。
3、负责提供施工有关的图纸;。
6、负责提供乙方施工用电。
(二)乙方责任。
3、在甲方气割钢筋时，乙方派安全员全程监护;。
7、满足业主、监理、甲方要求，因爆破、防护等原因，业主、监理及主管部门对甲方的处罚由乙方承担，并有权暂缓支付工程款。
九、本合同双方代表签字盖章后生效，如发生争议由甲乙双方协商解决，协调不成由人民法院解决。
十、本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，双方签字盖章后生效，工程款结清后自动失效。
甲方：法定代表人(或委托代理人)签字：日期：年月日
乙方：法定代表人(或委托代理人)签字：日期：年月日
工程施工合同
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。
承包范围：
三、合同工期：
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数天。
四、质量标准。
五、合同价款：
金额（大写）：元（人民币）。
六、发包人向承包人承诺按协议约定的期限和方式支付协议价款及其他应当支付款项。
七、协议生效。
协议订立时间：年月日。
协议订立地点：
本协议双方约定生效，本协议生效后承包方和发包人各持一份。
发包人：（公章）承包人：（公章）。
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
年月日年月日。
施工工程合同
身份证号：______________________________(详见附件一)。
依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，结合本市装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的店面装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
1.1工程地点：______________________________。
1.4工程内容及做法(见附件二)。
1.5工程承包采取方式：乙方包工包料。甲方指定主材，部分附料(见附件五)。
1.6工程开工日期：年月日;竣工日期年月日(按约定验收标准验收合格的日期为竣工日期)，最晚不得晚于年月日。
1.7合同价款：______________________________。
本合同工程造价为(人民币)金额大写：万仟佰拾元整。
第二条甲方工作。
2.1开工三日前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。
2.2无偿提供施工期间的水源、电源。
2.3负责办理房屋物业部门开工手续和应由业主支付的有关费用。
2.4遵守物业管理部门的各项规章制度。
2.5负责协调现场施工队与邻里之间的关系。
2.6不得有下列行为：
(1)禁止随意改动房屋主体和承重结构。
(2)禁止在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。
(3)禁止破坏厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。
2.7参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。
2.8施工期间甲方认为乙方施工人员因工艺水平、工作态度、品格等原因，不能胜任本项装饰工作时，有权更换施工人员。
第三条乙方工作。
3.1施工方须自觉按合同约定进料，对该工地材料质量、施工质量把关;甲方指定的材料，施工方应检验后方可使用(施工方不能以业主提供材料质量问题推托施工质量问题)。
3.2施工方须在下列关键工序完成后提前48小时通知甲方进行验收，验收合格后方可进行下一道工序施工：a、材料进场b、隐蔽工程c、水路、电路改造d、防水工程及蔽水实验e、细木工衬底工程f、面板、木线、实木收口g、底漆、面漆h、墙、顶面基础处理i、吊顶工程龙骨面板j、各部位板块铺贴k、工程中期验收l、工程总体竣工验收;以上分项工程未经监理验收，施工单位擅自进行下一道工序施工，由此造成工料损失的由施工方负责。
3.3特殊工种如电工、水暖工须持相关上岗证书并经查验后方可上岗施工。
3.4施工过程中，乙方应当遵守施工安全操作规程，负责施工现场的安全管理，采取必要的安全防护和消防措施，保证人员安全，避免甲方房屋(店面)和其他财产的损失。乙方在施工中不得侵占公共空间，不得损害公共部位的设施。施工期间乙方工程施工人员所发生的所有安全事故、民事、刑事责任由乙方全部承担。
3.5乙方施工人员应认真施工，不得在店面内吸烟、饮酒、吐痰，同时保持店面内的清洁和卫生。如由于施工人员过失，造成甲方设施、设备、店面已施工完成的部位的损坏以及其他任何损失，均由乙方负责赔偿，并承担全部责任。同时乙方在施工中应加强成品保护，特别是对玻璃制品、已完成最后工序的油漆工程等应采取必要的保护措施，费用由乙方承担。如因乙方成品保护不当引起的损坏，应由乙方负责修补，恢复原状。如确实无法恢复必须原价赔偿或从工程款扣除。
3.6墙面顶面涂料的兑水率要严格控制在说明书允许的范围内，如果乙方在施工过程中擅自增加兑水率，甲方有权要求乙方铲除原墙面并重新购买同样型号的涂料重刷，有关一切费用均由乙方负责，工期不予顺延。
3.7在进行设施、设备安装时，应经过甲方确认安装位置和安装方式后方可进行。如未经甲方确认，在安装后发生不符合甲方要求的问题时，乙方应无条件进行整改，并承担由此而带来的损失。
3.8在乙方进行电路施工时，应合理布线，经过相同位置的线路应采用同一管材或护套线包裹，施工长度按单条管线计算，不分别计算。电路改造的方案均须经甲方签字认可，否则甲方有权要求乙方按照甲方的意愿重新修改，由此引发的一切费用由乙方承担。
3.9工期为20天，如因乙方原因造成工期延误，每延期一天罚款100元。
4.0工程施工之前需要办理相关部门(如：城管)的手续由乙方办理，费用也由乙方负责。
第四条材料供应。
4.1乙方所购材料及辅材必须经甲方认可。数量清单：各种板材、龙骨、水电材料、水泥、胶类、腻子粉等必须与工程报价中材质品牌约定相符，并从正规渠道购进。在材料进场时，乙方必须通知甲方进行核实。乙方必须向甲方出示材料的购买凭证(发票或者购物票据)交由甲方验证。甲方有权向厂商或者经销商核实材料的真实性，如果发现乙方提供的材料属假冒伪劣产品或不符合国家、地方、相关部委标准、规定的产品，乙方必须及时更换为合同中约定的产品或其他甲方认可的同等价位的合格产品，并按照合同约定材料市场价的双倍价格对甲方进行赔偿;如果乙方能提出法律上认可的证据充分证明是由于供应商的责任，甲方可以根据具体情况，酌情处理。
4.2甲方指定的材料和设备均应用于本工程，未经甲方同意，乙方无权擅自更换甲方指定的材料，如果发现问题应及时向甲方提出，由甲方采取更换、补齐等补救措施。
4.5乙方必须将装修过程中产生的垃圾及时收集，运送堆放在物业部门指定的场所。
4.7本合同甲方指定材料清单(见附件三)中以外的材料和工器具均由乙方提供，相关费用已包含在合同总价内。
第五条工程验收和保修。
工程质量验收按照国家标准并以业主的验收结果为最终验收结果。
5.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收：
(1)材料验收;。
(2)隐蔽工程验收;。
(3)竣工验收。
5.2工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后5日内组织验收。验收合格后，提交水电改造图，双方办理移交手续。
5.3工程洽商记录：在整个过程中经双方签字确认的变更内容，必要的应附图。
5.4双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。
第六条工程款支付方式。
6.1工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后5日内组织验收。并从验收合格后的第二日起30日内结算。
6.2工程验收合格后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核，以工程实际发生数量为标准结算。
6.3装修质保金以总额的8%作为装修质保金，竣工之日起一年内若无施工质量问题，甲方将质保金退还乙方。若有质量问题则通知乙方进行维修，费用全部由乙方负责;若乙方不来维修则甲方用此质保金进行维修。
6.4甲乙双方须按照小区物业管理部门的规定，分别交纳应交的押金和各种费用;同时，乙方负责交纳办理施工人员出入证的相关费用。由于乙方的工作失误而导致的罚款由乙方承担。有关设计方案、备案的审批手续，由乙方负责办理，如因乙方没有及时办理相关手续而造成的工期延误和其他费用，由乙方承担。
6.5工程中非业主意愿增加项目或属施工队失误或有意漏项的不增加工程款，业主需增加项目的价格参照合同单项报价执行。
6.6本合同报价范围：装修项目内容以附件为准。面积未经双方核定，仅作为参考，不增加任何费用，直至工程结束，多退少不补。
第七条附则。
7.1本合同经甲、乙双方签字后生效。
7.2本合同签订后工程不得转包。
7.3因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应本着公平原则协商解决。
7.4本合同履行完毕后自动终止。
甲方(签字)：乙方(签字)：
施工工程合同
甲方：_________________(以下简称甲方)。
乙方：_________________(以下简称乙方)。
为青荣城际铁路建设，确保材料和设备顺利进场，甲方将s212国道至姜家泊村的施工便道交由乙方施工，经双方协商决定，签订协议如下：
施工范围：_________________s212国道至姜家泊村，总长_____km。
1、路基拓宽。采用借土将原有路基拓宽(含清表、土方开挖、运输、压实、整平等费用)，拓宽后的路基顶宽不得小于_____m(水塘处为_____m)。
2、砂石路面铺设(厚_____cm)，宽度为_____m。
3、边沟开挖。
4、树穴的处理。
1、拓宽填土方数量约为_____m，单价按_____元/m。
2、砂石路面为_____m，单价按_____元/m。
3、其他作业内容不计。
总工期为15天，自___年___月___日至___年___月___日完成。
1、应严格按照路基施工工艺控制施工，确保便道的施工质量。
2、在施工中必须无条件接受甲方委派的现场施工人员的质量监督和管理。
3、边沟满足排水要求。
4、施工完工后由甲方组织验收。
工程完工并经验收合格后，参照中交二航局青荣城际铁路指挥部第一项目部的结算和支付方式进行。
未尽事宜以双方另行协商意见为准。本协议一式六份，甲方五份，乙方一份。本合同自签订日起生效。
___年___月___日___年___月___日。
工程施工合同
建设单位（甲方）施工单位（乙方）。
根据《消防法》有关规定，甲方将关岭县招待所消防安装工程承包给乙方施工安装，经甲乙双方协商达成如下协议：
（二、三、四、五层室内简易喷淋安装，火灾自动报警安装及灭火器、标志灯、应急灯配置。）。
包工包料，包工价：人民币陆万元整（60000。00元）由甲方提供施工电源，并负责二相电连接到自动报警主机旁边。
合同签订后甲方需付给乙方人民币伍仟元订金，余款伍万伍仟元经消防部门验收合格后一次性付清尾款给乙方，如果消防部门验收说不合格就不付钱。
20xx年8月，20xx年xx月xx日。
由违约方赔偿对方一切经济损失。
甲方负责提供安全施工环境，施工过程中造成的安全事故由乙方负责。
甲方代表人签字：乙方代表人签字：
xx年xx月xx日。
工程施工合同
3、按获得承包任务的途径分：计划分配、投标竞争、委托（协商）承包、指令承包。
4、按合同类型和计价方法分：固定总价合同、单价合同、成本加酬金合同。
1、建设全过程承包。
承包方对工程全面负责，发包方仅需提出工程要求和工期。适用于各种大中型建设项目，要求施工企业实力雄厚、技术先进、经验丰富。
优点：充分利用技术经验、节约投资，缩短工期，保证质量。
２、阶段承包。
n包工包料：承包工程施工所用的全部人工和材料。是一种很普遍的施工承包方式，多由获得等级证书的施工企业采用。
n包工部分包料：承包方只负责提供施工的全部人工及部分材料，其余部分由建设单位负责。
n包工不包料：广泛应用于各类工程施工中，指承包人仅提供劳务而不承担提供任何材料的义务，在园林工程中尤其适用于临时民工承包。
３、专项承包。
指某一建设阶段的某一专门项目，由于专业性强，技术要求高，如地质勘察、古建结构、假山修筑、雕刻工艺、音控光控设计等需要由专业施工单位承包。
４、招标费用包干。
通过招投标而取得的承包方式，这是国际上通用的获得承包任务的主要方式。分为：招标费用包干、实际建设费用包干、施工图预算包干等。
５、委托包干。
也称为协商承包，即不需要经过投标竞争，而由业主与承包商协商，签订委托其承包某项工程的合同。多用于资信好的习惯性客户。这在园林工程建设中也较为常用。
６、分承包。
指承包者不直接与建设单位发生了关系，而是从总承包单位分包某一分享工程（如土方工程、混凝土工程等）或某项专业工程（如假山工程、喷泉工程等），并对总承包商负责的承包方式。这在园林建设工程中也经常用到。
概念：工程施工承包合同是工程建设单位（发包方）和施工单位（承包方）根据国家基本建设的有关规定，为完成特定的工程项目而明确相互间权利和义务关系的协议。施工单位承诺按时、按质、按量为建设单位施工；建设单位则按规定提供技术文件，组织竣工验收并支付工程款。合同一经签订，即具有法律约束力。
１、原则。
（１）合法原则：订立合同严格执行《建设施工合同（示范文本）》，通过《合同法》与《建筑法》规范双方的权利与义务关系。
（２）平等自愿、协商一致的原则。
主体双方均依法享有自愿订立施工合同的权利。
（３）公平、诚实信用的原则。
合同签订中，要诚实信用，当事人应实事求是向对方介绍自己订立合同的条件、要求和履约能力；要充分考虑对方的合法利益和实际困难，以善意的方式设定合同的权利和义务。
（４）过错责任原则。
合同中除了规定的权利义务，还要必须明确违约责任，必要时，还要注明仲裁条款。
施工工程合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商特定立本合同。
二、承包方式：包工。
三、承包范围：
1.5米)，满足室外回填土方的需要而提前拆除以及后期砌体、装饰施工的外脚手架二次搭设及拆除。
2)架空层及主体结构层面外脚手架搭设、拆除，含所有安全围网、兜网挂设、及时清整。所有工字钢安拆、加固工字钢的钢筋环、钢丝绳及外架加固的钢管、铁件的预埋、悬挑工字钢上的硬铺(木板、竹跳板)拆除。
3)钢筋施工棚、现场安全广告牌、施工通道、看房通道、拌合机、发电机房、塔吊平台等临时及永久性设施的搭设及拆除。
4)坑基一次或多次(应施工现场需要)围护、上下深基坑用的踏步，首层至第一道悬挑工字钢外围的防护搭拆及楼梯间、电梯井、风井、阳台等所有临边防护的搭设及拆除。
5)卸料平台按施工需要及时搭设、转移及定位加固的铁环、钢绳的预埋、拆除。
6)电梯井、风井每三层一道硬质防护的铺设，电梯门口防坠铁门的挂设(铁门由项目部提供)并及时检查清理。
7)施工现场钢管、扣件材料及时清理，按指定地点堆放整齐，服从现场调配，所有外立面的钢管必须预先做好油漆，剪刀撑钢管做好黄黑相间的花杆油漆(材料由甲方提供，是否刷油漆由工程项目部决定)。
1.5米，每跳。
1.8米，外排中间排栏腰，内排和墙的距离不大于30公分，不小于25公分。脚手架搭设、工字钢加固铁环的预埋、工字钢的安放、钢丝绳预埋、脚手架搭拆等工作事先应提供切实可行的施工方案，并与项目管理人员协商通过后方可施工，施工过程中乙方必须无条件接受甲方安管人监督，发现问题及时整改，如因脚手架搭设质量问题而影响施工进度，每延迟一天工期处罚乙方1000元，如因此引起的安全事故一切损失由乙方负责。
五、工期要求：乙方必须服从甲方管理，严格按甲方与工程部安排的形象进度施工，结合现场实际情况及工期节奏，积极提供材料计划，精心安排施工，如达不到工期要求而影响其它班组施工延迟一天处罚乙方1000元。
六、安全文明施工:。
1)乙方施工班组长必须常驻工地，如有事离开必须与项目部现场负责人协商并派专人负责。
2)乙方现场施工人员必须戴xx帽，未戴xx帽按100元人次处罚(从乙方结算款中扣除)，施工人员高空作业时系好安全带(安全带由乙方提供)。
3)严禁酒后作业，严禁高空抛物，发现一次，扣除乙方200元工程款，如违章操作发生一切安全事故由乙方负全责，如发生意外安全事故，在3万元以内由乙方负责。
5.00元套，钢管15元米处罚(从乙方工程款中扣除)。如因乙方安全文明现场不达标而引起上级主管部门的罚款，一切损失由乙方负担。
5)如乙方不能按时完成现场清理工作，甲方有权另行安排人员清理，并扣除乙方双倍费用。
6)乙方必须对所有施工人员进行技术交底和岗前培训并每月向施工人员进行安全文明施工教育，确保安全万无一失。
七、承包价格：主体结构，脚手架搭拆按建筑面积14.5元平方米结算(4楼首道工字钢以下按12.5元平方米结算除外);地下室、附楼按建筑面积7元平方米结算。
八、付款方式：按形象进度付款具体如下(按施工方的拨款方式付款)程量60%的进度款。
九、本合同一式两份，双方签字生效，工程完工、工程款支付完毕后自动失效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：________。
_________年____月____日。
________年____月____日。
工程施工合同
为了明确发包方与承包方的责任，分工协作，互相配合，共同完成施工任务。根据中华人民共和国合同法，结合本工程的实际情况，经双方协商一致，签订本合同。
发包方(以下简称甲方)：____________________。
承包方(以下简称乙方)：____________________。
第一条：工程名称：________________________。
第二条：工程地点：________________________。
第三条：承包方式：________________________。
第四条：工程内容：________________________。
第五条：工程造价：________________________。
第六条：合同日期：本工程自____年___月___日至____年___月___日止，完成全部工程，共计___日历天。
第七条：付款办法：依照施工进度付款。
1、工程完工后支付至总造价的80%即_____元。
3、5%两年质保后无息返还即____元。
第八条：工程质量与交工验收：
1、按照进行验收，乙方必需达到合格标准。
2、乙方必需按照室内装饰标准与操作规程进行施工。
3、每道工序完工后，由乙方提供验收报告，甲方组织质检人员，按照国家颁发的相关规范进行验收。发现问题，及时整改。
第九条：乙方工作与责任：
1、听从甲方指导。
2、乙方不能不通过甲方批准以任何形式把工程转包给他人。
3、遵守甲方在施工现场颁布的规章制度与作息时间及奖罚措施。
4、所需材料必需在五天前用书面形式报给甲方，由甲方购买，否则造成停工由乙方负责。
5、做好材料的搬运和现场清洁工作，承包费已包括搬运费和现场清洁费，如乙方拒绝搬运材料和清洁现场，甲方有权请搬运工和清洁工进行乙方应该干的工作，所花费用，从乙方承包费中扣除。
6、及时向甲方提供隐蔽工程验收通知，竣工验收通知。
7、严格按设计图纸进行施工，确保工程质量。如工程质量不符合规定，负责无偿修理或返工，其工料费由乙方负担，未能按时交工或由于修理返工造成逾期者，按违约责任处理。
8、进出工地车费，由乙方自行负担。
9、工具由乙方负责，具体界定为：用在装饰体上的材料由甲方负担，没有用在装饰体上的低值易耗品，由乙方负担，比如：砂布、钻头、砂轮片、刀片、电焊条等。
10、发现不合格的材料，不准使用，一旦用在装饰体上，造成质量问题，工料费由乙方负担。
11、乙方工地负责人必须在工地现场，不经甲方允许不准离开施工现场，擅自离开者，每天扣乙方承包费元。
12、工人偷盗材料，按进价的5倍处罚，数额较大交公安机关处理。
13、甲方给乙方的承包费里面，包含人身安全保险费，乙方必须给自己的工作购买额人身安全保险。
第十条：甲方工作与责任：
1、指导乙方工作。
2、给乙方讲解设计方案，工程程序。
3、对工程进度、工程质量进行监督检查，组织签收隐蔽工程，解决应由甲方解决的问题。
4、协助乙方办理在施工现场抽需要的手续。
5、开工前，接通施工现场的水源、电源。提供施工工人的住宿场所。
6、工程中途由于甲方要求，改变乙方已做好的工程项目，而造成的返工，工料费用收由甲方负担。
第十一条：违约责任：
1、乙方没有按时交工，甲方根据建设单位对甲方的处罚数量，以同等数量处罚乙方。同时由乙方承担甲方在此期间管理费用。
2、乙方没有达工程质量标准，甲方根据建设单位对乙方的处罚数量，以同等数量处罚乙方。
3、乙方浪费材料，甲方按购买价加运费和材料人员工资，扣除乙方承包费。
4、甲方按时、按进度支付工程承包费。(工程款)。
第十二条：
1、本合同所承包的工程由乙方负责施工。并由负责工程价款的预收，中间结算及工程决算。
2、施工中非正常停电和遇到人力不可抗力拒的自然灾害，工期顺延。
第十三条：合同期限。
本合同双方签字之日起执行，到工程竣工结算，支付工程款完毕，双方结算一切手续后失效。
第十四：合同份数：本合同壹式两份，甲方一份，乙方一份。
发包单位：(甲方)__________承包单位(乙方)：_________。
____年___月___日____年___月___日。
工程施工合同
企业在对外开展各类业务活动的基本载体就是合同，有位法学家曾经说过：“财富的一半是合同”，这形象地说明了合同在企业中的重要性。工程施工合同作为一种典型合同，具有它自身的特殊性和复杂性，标的物特殊、履行周期长，条款内容多、涉及面广，如何对其进行有效管理是摆在我们面前的课题。
整的、自成系统的管理方式。
1.对合同认识及重视不够。
现阶段，各施工企业基本上都是按合同管理的要求认真进行合同的标前及标后的评审，对合同的履约进行检查，力求通过严格的组织程序、严密的合同评审，把自己能否按期履约、业主的能力及不稳定状态消灭在萌芽状态。但在工程施工时如何有效地把合同贯彻执行下去，有的单位执行的不够。另外，有些企业领导对合同管理的重要性认识不够，没有建立完善的合同管理机构。企业领导对合同风险缺乏防范意识，没有认识到合同管理是企业管理不可或缺的重要组成部分。因此在机构设置、人员配备和经费等方面支持不够。
2.合同执行力度不够。
合同作为维系双方当事人的纽带，任何一方均须按合同办事。但由于双方均没有按合同办事，且又不进行及时、必要的经济技术签证，造成双方均违约。工期不能按期交工，工程款不能按时拨付，致使合同管理流于形式。
3.招标监督机构和合同管理机构缺乏权威性。
中标结果的。合同管理机构不仅应有监督职能、仲裁职能，而且对不合理的条款应有纠正职能。
4.合同管理制度不健全，权责不分明。
有些企业没有规定严谨统一的合同管理制度。由于缺乏统一的依据，各部门权责不分明，意见很难统一，造成权力大家争、责任大家推的局面。这是企业管理之大忌，最终将给企业带来重大的隐患。
5.合同管理人员素质不高。
一部分企业合同管理人员思想品德不过硬，文化水平不高，业务不精通，没有受过正规的法律教育，缺乏系统的法律知识，无法对合同涉及的各项法律问题作出正确判断，无法对合同进行有效的管理。
1.建立合同实施的保证体系。
（1）建立合同管理体系，配备高素质的人才。
（2）加强法制宣传教育力度，培养全面合同管理理念。大力贯彻全面合同管理观念。
（3）组织项目小组成员和各工程小组负责人学习合同文件和合同分析文件，对合同的主要内容做出解释和说明，使大家对合同概况、主要精神、合同总目标有较为深刻的理解，树立全局观念，避免施工中的违法行为。
（4）将合同事件责任分解落实到人，并做出问题的说明完不成责任的影响和法律后果。
（1）对合同文件和各种工程文件资料进行分析整理，或通过对施工现场的直接了解得到反应工程实施状况的信息。
（2）分析工程实施状况与合同、合同分析文件等的差异和差异程度。如未完成合同责任、工期拖延、成本超支、质量不合要求等。
（3）分析工程中存在的问题，评价合同履行情况，提出分析报告。
3.根据合同分析结果，实施有效的合同监督。
（1）现场中对各工程小组、项目小组或分包单位工作的监督，给它们以合同方面的帮助，如落实计划、提供工作保证、协调他们之间的关系，对出现的问题进行合同方面的解释。
（2）对建设单位及监理单位进行合同监督，协调与他们的关系，如督促他们完成合同职责，检查对方合同责任情况，追究其违约责任，进行合同索赔与反索赔，处理合同纠纷。
（3）参与各种检查验收，并提出相应的报告。
（4）对各种来往信件、请示、签字指令、会议纪要、索赔文件、合同变更文件等做合同方面的审查和控制，并记录在案，及时预防行为的法律后果，弥补自己工作中的漏洞，而且有利于寻找对方工作中的漏洞，及时提出索赔要求。
（5）经常性地解释合同，对工程中出现的特殊问题进行合同扩展分析。
（6）收集、整理、保存各种工程资料。
（1）谨慎订立合同、减少瑕疵合同以减少违约的发生。
（2）业主、承包商在合作中存在目标分歧的情形下，应借助各种制度安排来协调合作中的目标分歧以实现合作的潜在利益：包括工程监理制度，质量保修制，质量事故处罚制度等。
（3）要让监理发挥良好作用，抑制承包商的风险。
（4）加快信用制度建立，提高故意违约成本。
（5）可重新定位工程合同主体的关系。
使合同管理贯穿于从投标到工程竣工的全过程，既有利于合同目标的实现，又使技术和经济相结合，产生良好的经济效益。参考文献：
[1]崔宝霞,黄焦伟.浅谈建设工程施工合同管理[j].包钢科。
技,20xx(s1).
作者简介：
孙洋（1990－），男，湖北荆门人，现就读于中南大学土木工程学院，主要从事土木工程方面研究。
刘汉云（1990－），男，湖南邵阳人，现就读于中南大学土木工程学院，主要从事土木工程方面研究。
工程施工合同
合同编号：
发包方（甲方）：签订地点：
承包方（乙方）：
甲乙双方根据我国《合同法》及相关法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装饰（修）合同，具体条款如下：
承包范围：
承包方式：
承包内容：
3、开工日期：工期：
4、工程质量标准：
5、工程造价：(人民币大写)。
（人民币小写）。
6、施工单位须在水电管理部门指导下安装水电表，按实用数缴纳水电费，如无法安装水电表，则按规定将从工程款中扣除水电费。
7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。
8、付款方式：合同经双方签字盖章后生效。工程全部完工、验收合格，经工程审计，并经业主负责人签字，支付至审计后决算价的%。尾款%做质保金。质保金支付程序，在质保期内，由用户通知施工单位所需维修事项，若施工单位尽心尽责的服务，用户满意，则一年后，无任何质量问题，经用户单位及有关职能部门签字，支付施工单位尾款。若施工单位不能及时响应及处理维修事项，用户有权另找工程队维修，经费从尾款中支付。
9、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。
10、结算按执行。
11、违约责任。
4）、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的.%为违约金；
12、合同争议的解决方式。
双方发生争议协商解决不成时，按下列第___种方式解决：
1)、向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；
2)、向合同签订地人民法院起诉。
13、其他具体规定。
14、附则。
1）、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式六份，甲方五份、乙方一份。本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。
2）、本合同签订后工程不得转包。
3）、本合同若有附件，则附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方乙方。
单位名称：单位名称：
（加盖合同专用章）。
单位地址：单位地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
联系电话：联系电话：
帐号：
税号：
邮编：邮编：
传真号码：传真号码：
开户银行：开户银行：
户名：户名：
账号：账号：
签约日期（即合同生效日期）：年月日
工程施工合同
(甲方)建设需要，经同意委托由_____建设有限公司(乙方)负责施工，双方除遵守国务院颁发的建筑安装工程承包合同条例外，并结合本工程具体情况，特订本施工合同，共同遵守执行。
按规定实行包工包料。
1.合同签订后工程款一次性结清，同时乙方开具工程款发票给甲方。
2.乙方开户银行：工商银行_____蠡园开发区支行账号：11030233。
工所需材料由乙方组织供应。
乙方应按照图纸为依据组织施工，如果实际需要变更，甲方必须办妥相关工程变更手续，并作为增加工程量依据重新计算工程造价。
1.依照施工图纸，施工说明，国家颁发的建筑安装工程施工验收规范及有关补充规定办理。
2.如果设计不当造成返工的损失由相关方负担，如果操作不善造成质量事故而发生的返工损失由乙方负担。
3.工程竣工后在使用一年内乙方应负责回访，如果施工不善乙方应负责修补或返工。
乙方在竣工前应做好自检，竣工后10天内甲乙双方协商并通知有关部门组织验收。
甲乙双方协同对职工加强安全生产教育，如乙方出现安全事故有乙方负全责。
甲方指定_____为工程负责人。
乙方指定_____为工程负责人。
双方密切配合负责处理好施工中日常事务工作。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程施工合同
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款：
3、承包范围和内容：
（1）发包人责任：
a、负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。
b、做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水。
c、甲方应按时支付乙方工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付合同总额的0、05%为违约金。
（2）承包人责任：
a、严格按图施工，工程质量就符合设计方案图材料标准甲、乙双方验收，确保工程质量、
b、做好现场文明施工、安全生产。
c、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
d、在施工过程中，原因由承包方造成的事故由承包人负责。
e、服从甲方统一安排指挥。
f、由乙方原因造成工期拖延每天支付合同总额的_______%违约金。
1、本合同工期总日历天数天。以合同签订正式开工之日起开始计算。如遇以下情况，工期相应顺延：
a、发包方要求更改已确认的设计方案影响工程进度；
b、一周内非承包方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工；甲方材料未及时进场。
c、发包方原因造成影响下一道工序施工；
d、未按合同规定支付工程款而影响施工工期；
f、发包方代表同意工期顺延的其它情况。
1、承包方必须严格按照施工方案图施工，接受发包方代表监督。
2、承包方在施工中若发生质量问题，就及时报告发包方代表，协同解决。
本合同签订生效后，施工人员进入现场，甲方支付乙方合同总额：30%计人民币作为进场费；余款随工程完工后结清。
1、经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。
2、甲方生产工艺需要变更设计的，必须作出设计修改通知书，乙方方可实施并组织施工，因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价，必须另行协商。
乙方在施工期间，若发生任何事故与甲方无关。施工期间甲方必须协助配合乙方工作。任何一方违反本合同规定，双方协商解决，如协商不成时，可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。
1、本合同双方签字确认后即生效，工程竣工验收符合要求，付清工程款后终止，保修责任仍然保留。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
2、合同履行过程中，双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件，具有与合同同等的约束力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程施工合同
甲方：
乙方：
应甲方要求，在原甲方与乙方20xx年11月14日签订《德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同》的基础上，现根据甲方要求，作相应增项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：
一、工程范围：20xx年12月3日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制作与安装。
二、工期要求：20xx年12月3日至20xx年12月15日。
三、新增工程量：
详见附表：《德保休闲餐厅广告牌后期增加项目一览表》。
四、质量要求：按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。
五、付款方式：按原合同执行。
六、其它：施工合同补充协议1、本协议其它内容仍按原合同执行。
2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。
3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)。
法定代表人：法定代表人：
签约日期：年月日