合同协议的有效性需要依法履行，合同的变更和解除应该依据法律程序进行。在签署合同协议之前，建议阅读下面的范文，对合同有一个较为全面的了解。
工程质量保证金担保合同
1、按照中华人民共和国建设部令“第80号”《房屋建筑工程质量保险办法》及《建设工程质量管理条例》中相关内容进行保修。
2、该工程在市质量监督站、市安全监督站及许昌安全管理局监督下，施工中严格执行工程建设强制性标准，安全生产、文明施工、百年大计、质量第一。
3、保证执行上级部门有关建筑材料用证制度，严格建筑材料采购、产品合格证、复验报告手续，确保使用建筑材料的合格率达100%。
4、该工程竣工后按建设部()号规定，经建设、勘察、设计、监理、施工方验收、质量监督部门核定为合格工程。
5、建设工程验收合格用户在使用时，向用户提出交《建筑工程保修书》、《建筑工程使用说明书》，已备用户在使用过程中了解应注意事项和发现问题及时向我方反馈。
6、我公司承建的建筑产品，在保修期内和出现因施工原因所造成的工程质量方面的一切问题(除人为的和不可预见的自然灾害)，我公司保证随叫随到，及时进行处理，且在工程交付使用期后进行工程回访工作，以观察询问工程在使用期间的情况。
7、用户使用过程中如有需施工解签的技术问题和出现质量问题，可直接反馈到我公司或打电话进行咨询，我方接通之后____日内给予答复，并进行维修处理。保证达到用户满意。8切实搞好建筑产品的质量，实行建筑产品交付使用后的服务质量和水平。
联系人：建筑工程有限公司分公司。
项目经理：
退工程保证金合同
出租方：
承租方：以下简称甲方以下简称乙方。
根据《^v^合同法》及有关法律、法规，为明确双方的权利和义务关系，在互助互利的基础上，经双方友好协商，一致达成以下条款，签定本合同，共互执。
一、出租土地和厂房的位置，面积：本厂区座落于西安*安区韦曲街道办鲁家湾村，厂区有车间一层、二层，约1000多*米，库房约500*米，各种设施配套共计40余间，场地约亩，东西宽米，南北长米，员工宿舍10间，全部交由乙方使用。
二、租赁期限：租赁从20xx年地和所有附属物、建筑物交付乙方使用，至日，期满后，双方友好协商，在同等条件下优先乙方续签合同。
三、租金和租金交付方式：合同签订日，乙方交付甲方两年租金，以后每年按签订日期交付一年租金，年租金为柒万元，三年后递增6%，依此类推。
四、有关事项：土地、厂房租赁期内，从20xx年月法律责任。如因此事务造成乙方停工、停产由甲方承担相关的经济责任，并负责协调解决相关事宜，确保乙方正常生产。
五、相关责任：
1、在合同签订之日起，甲方应做到厂区水、电、路的畅通和正常使用，如遇人为的原因，造成乙方停产或不能生产，由甲方出面负责协调解决，并处理好外界事宜的干扰，确保乙方正常运作、生产。
2、乙方在合同期内必须从事合法的经营生产，按*部门要求做好厂区的安全工作，不可非法经营，无权擅自将厂区转让给第三者，如遇特殊原因，需变更经营，在不拖欠租金的情况下，乙方有权拥有使用该土地的其它经营项目权力。
六、在合同期内：如遇国家的政策的变动和当地*的`统一规划，必须服从政策的变迁，乙方所建设的附属物归乙方所有，其索赔条件按《^v^合同法条例》执行。
七、违约责任：甲方未按时交付土地和厂房给乙方使用或提前收回土地和厂房，负担偿付违约金(一年租金)，并按乙方所建设的设施等，按实际评估损失予以给乙方赔偿。乙方未按有关规定、非法经营、损害公共利益的行为，导致合同无法履行的，甲方有权终止合同。
八、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决，续加补充条款，并具同等法律效益。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，以备存档，
签订日起生效。
十、合同期内，如遇不可抗拒的因素，无法按合同条款执行的，可由当地*，人民法院仲裁。
出租方：
身份证号码：
电话：
本合同有效期：
承租方：
身份证号码：
电话：
20xx年月日至年月日。
出租方：卢_。
承租方：_市_区_磨具研磨材料有限公司_分公司。
根据《^v^》及有关规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。
第一条甲方将自有的坐落在__市__区__镇__工业区__北路18号之厂房，建筑面积600*方米、使用面积600*方米，混凝土框架结构，出租给乙方作厂房使用。
第二条租赁期限。
租赁期共五年，甲方从20__年12月1日起将出租房屋交付乙方使用，至20__年12月1日收回。
乙方有下列情形之一的，甲方可以终止合同，收回厂房：
擅自将厂房转租、分租、转让、转借的;。
利用承租厂房进行非法活动，损害公共利益的;。
拖欠租金2个月以上的。
合同期满后，如甲方仍继续出租厂房的，乙方拥有优先承租权。
租赁合同因期满而终止时，如乙方确实无法找到厂房，可与甲方协商酌情延长租赁期限。
第三条租金和租金交纳期限、税费和税费交纳方式。
本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决;协商不成时，任何一方均可向房屋租赁管理机关申请调解，调解无效时，可向市工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院**。
第四条其他约定事宜。
第五条本合同未尽事宜，甲乙双方可共同协商，签订补充协议。
本合同一式2份，甲、乙双方各一份。
出租方：(盖章)承租方：(盖章)。
法定代表人：(签名)。
签订日期：20__年11月20日
出租方(甲方)：承租方(乙方)：
根据国家有关规定，甲、乙双方在自愿、*等、互利的基础上就甲方将其合法拥有的厂房出租给乙方使用的有关事宜，双方达成协议并签定合同如下：
一、出租厂房情况。
甲方出租给乙方的厂房座落在，租赁建筑面积为*方米。
二、厂房起付日期和租赁期限
1、厂房租赁自年月日起，至年月日止。租赁期年。
2、甲、乙双方约定，该厂房月租金元，年租金元。
3、租赁期间，使用该厂房所发生的水、电、煤气、电话等通讯的费用由乙方承担。
4、租赁期满后，该厂房归还时，应当符合正常使用状态。
5、租赁期间，甲方有权督促并协助乙方做好消防、安全、卫生工作。
6、租赁期满后，甲方如继续出租该房时，乙方享有优先权;如期满后不再出租，乙方应如期搬迁，否则由此造成一切损失和后果，都由乙方承担。
7、租赁期间，如甲方提前终止合同而违约，应赔偿乙方三个月租金。租赁期间，如乙方提前退租而违约，应赔偿甲方三个月租金。
8、租赁期间，如因产权证问题而影响乙方正常经营而造成的损失，由甲方负一切责任给予赔偿。
9、本合同未尽事宜，甲、乙双方必须依法共同协商解决。
本合同一式二份，双方各执一分，合同经盖章签字后生效。
出租方(签字)：承租方(签字)：
退工程保证金合同
甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议：
第一条房屋基本情况。
甲方将坐落在_______________的房屋_____间_____*米，出租给乙方使用。
第二条房屋用途。
该房屋用途为_______________。
除双方另有约定外，乙方不得任意改变房屋用途。如不得随意另外出租给其他人。乙方如利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的。甲方可以终止合同，收回房屋。
第三条租赁期限。
租赁期限自___________年_________月______日至___________年_________月______日止。合同期满后，如甲方仍继续出租房屋，乙方在同等条件下拥有优先承租权。租赁合同因期满而终止时，如乙方确实无法找到新的房屋，可与甲方协商酌情延长租赁期限。
第四条租金。
甲乙双方议定年租金__________元，计人民币(大写)____________________，交纳方式为预付。由乙方在__________年___月___日前交纳给甲方。先付后用。以后支付房租应在每年租期期满前_____天内支付下一年度租期的租金。
第五条付款方式。
乙方按年支付租金给甲方，租金为现金交付甲方为准。
第六条交付房屋期限。
甲方应于本合同生效之日起_______日内，将该房屋交付给乙方。
第七条房屋“押金”
乙方自本合同签订之日起，甲方收乙方押金_______元，乙方退房时，结清水、电等费用，交还钥匙后，由甲方退还乙方押金。
第八条违约责任。
租赁双方如一方未履行本合同约定的条款，违约方须赔偿给对方违约金，违约金为年租金的_____%，为_______元。
第九条身份证明。
乙方须向甲方提供相关身份证复印件保存留底，以配合当地村委会或*局人员核实及调查，退房时归还。
第十条租房有关。
乙方必须遵守当地暂住区域内的各项规章制度。按时交纳水、电、宽带等费用。乙方的民事纠纷均自行负责。
(一)甲方为乙方提供物品如下：
(1)水表(2)电表(3)天然气表(二)当前的水、电、天然气等表状况：
(1)水表表盘数据现为：;(2)电表表盘数据现为：度;(3)天然气表表盘数据现为：。
第十一条维修养护责任。
正常的房屋大修理费用由甲方承担;日常的房屋维修费用由乙方承担。因乙方管理使用不善造成房屋及其相连设备的损失和维修费用，由乙方承担责任并赔偿损失。
第十二条免责条款。
房屋如因不可抗拒的原因导致损毁或造成乙方损失的，甲乙双方互不承担责任。
因市政建设需要拆除或改造已租赁的房屋，使甲乙双方造成损失，互不承担责任。
因上述原因而终止合同的，租金按实际使用时间计算，多退少补。
第十三条争议解决的方式。
本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决;协商不成时，任何一方均可向当地村委会申请调解，调解无效时，可向人民法院**。
第十四条其他约定事宜。
第十五条本合同未尽事宜，甲乙双方可共同协商。
本合同一式_____份，甲乙方各执_____份。从签字之日起生效，到期自动作废。
建设工程履约保证金合同
本履约保证金合同由双方于_______年_______月_______日在市订立。
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额。
乙方应当按照中标合同总金额的_______%，金额：_______人民币作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。
保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。
第六条乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条争议的解决。
本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决;协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条生效条件。
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条其他本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。
甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。
时间：_____________________。
建设工程履约保证金合同
__________政府采购中心：
_________________我公司是贵中心组织的_____________项目(项目编号：_________________勉政采mzc[20__________]_____号)的中标公司，领取中标通知书时按招标文件约定向贵中心交纳了履约保证金，金额为人民币(大写)_________________，现已经履约完毕，无违约和质量问题，特向中心申请退还履约保证金。
申请单位(盖章)：_________________。
采购单位意见(盖章)：_________________。
采购中心意见：_________________。
附：_________________。
联系人：______________联系电话：_______。
________年_____月_____日。
工程保证金合同
甲方：
法定代表人：
住所地：
乙方：
法定代表人：
住所地：
甲乙双方此前共同参与了合作开发________市________街以北地块的项目，并参与签订了相关的合同文本。为保障乙方的权利，双方经过协商，达成本合同：
一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付____万元人民币的保证金，用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。
否则，一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的，甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时，则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。
三、余下保证金的归还期限为：
四、因本合同发生争议的，双方协商解决，不成时，交由乙方住所地人民法院裁判；
五、本合同经双方签章后生效，合同一式二份，每方各执一份。
甲方：
乙方：
____年____月____日
保证金合同工程施工
根据《_________》的有关规定，甲乙双方共同签订如下协议：
一、乙方自愿按规定数额预交保证金(含投标保证金和履约保证金)，作为参加甲方组织的网上投标的信誉保证，无特殊原因有效期内不予退还。
二、乙方预交保证金后，有效期内参加甲方组织的网上政府采购投标时，不再另交投标保证金，中标后不再另交履约保证金(公开招标或邀请招标的招标文件另有规定的除外)。
三、甲方提供采购公告信息的网上查询、网上报价、网上撤标、网上下载标书、网上自助发布企业、商品及价格信息等功能。
四、乙方对用户名及登录密码、标书下载密码的保密负有全部责任，因密码被盗用引起的纠纷甲方概不负责。
五、乙方如发生《_________》或者国家法律、法规所禁止的行为，甲方将按有关规定进行相应处罚。
六、供应商应交付的保证金数额暂定为人民币_________元整，甲方有权根据有关情况作相应调整。
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
八、本协议有效期自签订之日起至乙方退出网上采购或被取消会员资格时止。有效期满，预交的保证金无息退还。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程保证金合同
1、甲方因没有达到原合同有关“__________杯”工程质量约定，自愿放弃________________元保证金。
2、乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。
3、甲方承诺今后不再就___________元“__________杯”质量保证金一事向乙方提出任何请求(包括法律诉讼)。
4、本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。
甲方：_________________乙方：_________________
________年____月____日
工程保证金合同
甲方：
乙方（施工）：
甲乙双方就工程施工保证金事宜，为明确双方的责任及权利，经双方协商签订如下协议：
1、就_____________________项目，乙方作为施工单位，_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方，甲方不得挪作他用。
3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格，经甲方通知后，如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复；实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。
4、工程出现工程进度问题。因乙方造成工期延误，就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。乙方不得对原工程设计进行变更，若擅自变更设计导致的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。每延误一天罚款1000元，超过30天的将没收全部履约保证金。（除不可抗力的'因素外）。
5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施，并对他们的安全负责，不得违反施工。因乙方导致的安全事故，由乙方自己承担相应的责任及费用。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。不得随意招用零散工，在建设施工时违规，为降低成本，互相挤压劳务费，拖欠工人工资。
7、返还保证金。擅自违规转包者将扣除全部保证金；擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣；在查验或验收不合格，且在通知期限内违规办理，其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。在约定内完成工程并验收合格，在约定结算后一次性返还保证金。本协议一式两份，甲、乙方各持一份。经双方签字盖章后生效。
甲方（签章）：乙方（签章）：
签订地点：签订日期：
建设工程履约保证金合同
甲方：
乙方：
为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本合同。
第一条。
鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条。
保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额。
乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币元作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条赔偿。
保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条。
保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由甲方通知银行直接将履约保证金划回乙方账户。
第六条。
乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条争议的解决。
本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决;协商无法解决时，双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条生效条件。
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条其他。
本合同一式贰拾份，具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份，乙方执玖份。
甲方：乙方：
法定代表人或授权代理人：
法定代表人或授权代理人：
退工程保证金合同
甲方：
乙方：
甲乙双方就销售“怡福源”牌家用空气净化器事宜，经协商签订本合同，内容如下：
一、货物及规格：
产品名称：家用空气净化器。
产品型号：yfy-k1型。
额定电压：22v。
额定频率：5z。
额定功率：43w。
机壳材质：abs。
外型尺寸：33*18*55。
净化面积：5*米左右。
数量：4台。
单价：498元/台。
二、交货期、交货地点及方式：
自合同签定后日内，将空气净化器送至乙方公司，由方承担运费。
三、验收标准：
依据本合同所列的产品规格型号，进行验收。
四、合同价格及结算方式：
合同总价人民币(大写：人民币圆整)。合同签订后，乙方向甲方预付合同总额的3%为预付款，货到乙方指定安装地点后，乙方向甲方支付合同总额的5%;按装调试合格后，货款结清。
五、合同违约处理：
合同签定后，甲方要严格按照合同规定生产此设备，未经乙方书面同意，甲方不得更改设备配置。
合同签定后，乙方应严格按照合同规定安装设备并付给甲方货款，如无故违反本合同规定，不给甲方付款，乙方应向甲方赔偿合同总款1%的违约金。
六、售后服务：
甲方负责产品免费维护一年，一年内产品发生的非人为损坏甲方负责免费更换，一年后如仍需甲方维护，甲方收取相应的耗材成本。
七、此合同自2年月日起至2年月日至。
八、本合同一式两份，中文书写，一经签署，具有法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
出租人：______(以下简称甲方)签订地点：_________。
承租人：______(以下简称乙方)签订时间：__年__月__日。
第一条租赁物。
名称：_________________________。
数量及相关配套设施：__________________。
质量状况：_______________________。
第二条租赁期限_____年_____个月_____日，自_____年_____月_____日至_____年______月______日。(提示：租赁期限不得超过二十年。超过二十年的，超过部分无效)。
第三条租赁物的用途或性质：_____________。
租赁物的使用方法：______________________。
第四条租金、租金支付期限及方式。
租金(大写)：_____________________。
租金支付期限：_____________________。
租金支付方式：_____________________。
第五条租赁物交付的时间、地点、方式及验收：______________。
第六条租赁物的维修。
出租人维修范围、时间及费用承担：____________。
承租人维修范围及费用承担：_______________________。
第八条租赁物的改善或增设他物。
出租人(是/否)允许承租人对租赁物进行改善或增设他物。改善或增设他物不得因此损坏租赁物。
第九条出租人(是/否)允许承租人转租租赁物。
第十条违约责任：___________________。
第十一条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第___种方式解决：
(一)提交________仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向人民法院**。
第十二条租赁期届满，双方有意续订的，可在租赁期满前____日续订租赁合同。
第十三条租赁期满租赁物的返还时间为：__________。
第十四条其他约定事项：_________。
第十五条本合同未作规定的，按照《^v^合同法》的规定执行。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
出租方（甲方）：身份证号码：
承租方（乙方）：身份证号码：
甲，乙双方通过友好协商，就档口租赁事宜达成协议如下：
一、租赁地址：；
二、室内附属设施：.
三、租用期限及其约定：
档口租金：每月元人民币；
租用期内，乙方有下列情形之一的甲方可终止合同，收回档口使用权，乙方需承担全部责任，并赔偿甲方损失：
（1）乙方擅自将档口转租，转让或转借的；
（2）乙方利用承租档口进行非法活动损害公共利益的；
（3）乙方无故拖欠档口租金达天；
（4）连续3个月不付所有费用的。四、双方责任及义务：
无论在任何情况下，乙方都不能将押金转换为档口租金；
乙方入住该物业应保持周围环境整洁做好防火防盗工作，如发生事故乙方应负全部责任；
乙方不得擅自改变室内结构，并爱惜使用室内设施，若人为损坏的将给予甲方相应赔偿；如发生自然损坏，应及时通知甲方，并配合甲方及时给予修复。
五、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协商不成按有关现行法规办理或提交有关仲裁机关进行仲裁。本协议一式三份，甲，乙双方各执一份，签字后即行生效。
六：其它说明。
1、入住时的电表度数：；水表度数：
出租方：承租方：
保证金合同
甲方：
乙方：
一、经甲乙双方协商，自愿共同遵守常州市《政府采购诚信保证金管理暂行办法》（以下简称暂行办法），并签订诚信保证金合同。
二、甲方设立诚信保证金账户，乙方自愿从本单位账户缴纳诚信保证金壹万元至甲方指定账户。
三、甲方负责诚信保证金的审查、登记、签订合同、发放《诚信保证金证书》及按规定使用、处理、退还等日常管理工作。
四、乙方按《暂行规定》要求，带给办理诚信保证金的相关资料，并保证所带给资料的真实有效。
五、乙方缴纳诚信保证金，与甲方签订合同并取得《诚信保证金证书》后，在有效期内，参加甲方组织相关项目的政府采购活动，享受《暂行规定》规定的相关待遇。若采购项目要求的投标保证金大于诚信保证金时须由乙方按规定补足。中标后诚信保证金自动转为履约保证金，若采购项目要求的履约保证金大于诚信保证金时须由乙方按规定补足。违反《暂行规定》相关规定，愿意理解相关部门的处理。
六、乙方账户信息发生变更后须及时通知甲方备案。
七、诚信保证金期限一年，自______年______月______日至______年______月______日，不计利息。
八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，本合同自双方盖章签订后生效，至期满时终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
负责人（签字）：法定代表人（签字）：
订立日期：______年____月____日
保证金合同
甲方（担保人）
乙方（借款人）
住址：
电话：
丙方（反担保人）
住址：
电话：
甲方根据乙方的申请，同意为乙方向（以下简称贷款行）提供担保，甲、乙、丙三方依照国家法律法规的规定，经协商一致，订立本合同。
第一条甲方担保的范围、期限、方式
1、乙方向贷款行借款本金元，借款期限 个月。甲方愿就上述借款，为乙方向贷款行提供担保，具体担保范围以甲方与贷款行签订的《保证合同》为准。
2、甲方的保证期间为《借款合同》中约定的主债务（各）履行期届满之日起两年。
3、甲方提供的担保方式为连带保证担保。
第二条反担保的方式、范围、期间
1、丙方向甲方提供反担保，承担连带保证责任。
2、丙方保证反担保的范围为：甲方为乙方代偿的全部款项；上述代偿款自付款之日起的利息；乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金；实现追偿权的费用（诉讼费、律师费等）
3、丙方保证期间为自甲方代偿之日起两年。
4、乙方（或第三人）以有权处分的向甲方提供抵押反担保，并由甲方与乙方（或第三人）签订《抵押反担保合同》。
第三条甲方的追偿权
1、乙方如不能按《借款合同》约定还本付息，甲方在履行了保证义务代乙方清偿债务后，有权向乙方、丙方追偿。
2、在乙方借款期限内，如乙方出现本合同第四条第三款情形之一，甲方认为这些情形可能影响借款按期归还，则无论借款是否到期，甲方均有权要求乙方无条件提前归还银行未到期借款本息；甲方也可视具体情况提前代偿未到期借款本息，在代偿后，向乙方、丙方追偿。
3、追偿权的范围包括：甲方为乙方代偿的全部款项；上述代偿款自付款之日起的利息；乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金；实现追偿权的费用（诉讼费、律师费等）
第四条乙方的义务
1、乙方应在《借款合同》签订后三日内将《借款合同》原件送交一份给甲方留存。乙方应按《借款合同》约定的方式、时间、款项履行还款义务，并提供还款单据给甲方。
2、在本合同有效期内，乙方自愿接受甲方有关财务、生产经营、贷款使用情况的检查，甲方有权查询乙方在贷款行的所有借款和还款情况。
（6）在经营中出现违法行为。
4、乙方应向甲方支付担保费，支付标准为甲方为乙方担保贷款本金的2‰（月），并在甲方与贷款行签订《保证合同》之前一次缴清。
5、乙方应向甲方预交违约保证金 元，乙方若按《借款合同》的约定归还银行借款，则该保证金予以退还；反之，不予退还，甲方有权从该保证金中结算追偿费用/代偿款/违约金/赔偿金等。
6、乙方如不能按《借款合同》约定还本付息，造成甲方不能解除担保责任，从借款到期之日起，甲方按原担保费收费标准加收逾期担保费。
7、如出现甲方代偿情况，乙方应支付甲方代偿金额10%的违约金，若因此给甲方造成损失且违约金不足以赔偿的，乙方应支付相应的赔偿金。
第五条其他约定事项
第六条甲、乙、丙各方在履行本合同中发生争议，由各方协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。
第七条本合同由各方签章后生效，不因《借款合同》、《保证合同》的无效而无效。
第八条本合同一式份，甲、乙、丙各方各执一份。
甲方（公章） 乙方（公章） 丙方（公章）
法定代表人： 法定代表人： 法定代表人：
授权委托人：
年 月 日
保证金合同
甲方：
乙方：
经甲、乙双方友好协商，双方就授权保证金事宜，达成如下协议：
一、乙方经甲方考察、评估并确认符合销售甲方货物条件后，甲方向乙方提供网络代理商授权证书，同时乙方向甲方交纳授权保证金（人民币）贰仟元，作为信守约定和维护市场秩序的一种经济保证形式。
二、甲方收取授权保证金后，给乙方开具市场保证金收据，作为交、退款凭据，此收据由乙方妥善保管。
三、授权保证金不计息，双方合作授权证书终止后，按第六条规定，甲方凭授权保证金收据向乙方退还全部或部分授权保证金。
四、乙方若因主观原因造成经营不善，需要提前终止双方合作并退还授权保证金的（不违反第六条规定），可向甲方提出书面申请退还授权保证金。
五、乙方向甲方提货金额累计达到（人民币）贰万（以协议书签订日算起），在不违反第六条规定前提下，可向甲方提出书面申请退还全额授权保证金。
六、如果出现下列情况之一，甲方将有权扣罚乙方交纳的全部或部分市场保证金：
七、本协议作为授权证书的附件，连合同一起执行并具同等法律效力。
八、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
负责人：负责人：
日期：日期：
保证金合同
甲方：
乙方：
甲方与乙方就市xx医院门诊楼工程保证金纠纷一事，现经双方友好协商，自愿达成如下协议：
1．甲方因没有达到原合同有关“xx杯”工程质量约定，自愿放弃xxxxxx万元保证金。
2．乙方一次性退回甲方叁拾万元的工程工期保证金。
3．甲方承诺今后不再就伍拾万元“xx杯”质量保证金一事向乙方提出任何请求（包括法律诉讼）。
4．本协议一式二份，甲、乙双方各持一份。
甲方：乙方：
年月日年月日。
保证金合同
劳动部《关于印发〈关于贯彻执行中华人民共和国劳动法若干问题的意见〉的通知》(劳部发[1995]309号)
用人单位在与劳动者订立劳动合同时，不得以任何形式向劳动者收取定金、保证金(物)或抵押金(物)。对违反以上规定的，应按照劳动部、公安部、全国总工会《关于加强外商投资企业和私营企业劳动管理切实保障职工合法权益的通知》(劳部发[1994]118号)和劳动部办公厅《对“关于国有企业和集体所有制企业能否参照执行劳部发[1994]118号文件中的有关规定请示”的复函》(劳办发[1994]256号)的规定，由公安部门和劳动行政部门责令用人单位立即退还给劳动者本人。
附一：劳动部、公安部、全国总工会《关于加强外商投资企业和私营企业劳动管理切实保障职工合法权益的通知》(劳部发[1994]118号)
企业不得向职工收取货币、实物等作为“入厂押金”，也不得扣留或者抵押职工的居民身份证、暂住证和其他证明个人身份的证件。对擅自扣留、抵押职工居民身份证等证件和收取抵押金(品)的，公安部门、劳动监察机构应责令企业立即退还职工本人。
附二：劳动部办公厅《对“关于国有企业和集体所有制企业能否参照执行劳部发
[1994]118号文件中有关规定的请示”的复函》(劳办发[1994]256号)
当前，一些企业在与职工建立劳动关系时擅自向职工收取货币、实物等作为“入厂押金”或者“风险金”，这一做法违反国家关于劳动关系当事人平等、自愿和协商一致建立劳动关系的规定，侵害了职工的合法权益，必须予以制止。劳动部、公安部、全国总工会曾于今年三月联合发出了《关于加强外商投资企业和私营企业劳动管理切实保障职工合法权益的通知》(劳部发〔1994]118号)，对制止企业收取抵押金(品)的问题做了明确规定。同样，国有企业和集体所有制企业也不得向职工收取货币、实物等作为“入厂押金”或“风险金”。对擅自收取抵押金(品)的，劳动行政部门应责令企业立即退还给职工本人。
用人单位与劳动者签订劳动合同，不得收取或约定各种形式的抵押金;经济合同、承包合同不得代替劳动合同。
劳动部办公厅、国家经贸委办公厅《对〈关于用人单位要求在职职工缴纳抵押性钱款或股金的做法应否制止的请示〉的复函》(劳办发[1995]150号)
至于一些用人单位与职工建立劳动关系后，根据本单位经营管理实际需要，按照职工本人自愿原则向职工收取“风险抵押金”及要求职工全员入股等企业生产经营管理行为，不属上述规定调整范围。但是，用人单位不能以解除劳动关系等为由强制职工缴纳风险抵押金及要求职工入股(实行内部经营承包的企业经营管理人员、实行公司制企业的董事会成员除外)。否则，由此引发的劳动争议，按照《中华人民共和国企业劳动争议处理条例》规定处理。
用人单位在招收、录用职工时，不得以任何名义收取他们的集资、风险基金、抵押金、保证金、报名、培训、体检等任何费用。
保证金合同
承租人（乙方）_________________。
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，三方就编号为__________的《北京市市场场地租赁合同》（简称《租赁合同》）中保证金的具体事宜经协商达成补充协议如下：
保证金由甲、乙双方共同委托的第三方（北京市市场协会）管理，并计取银行同期活期存款利息。
自本合同签订之日起______日内，乙方（是/否）应支付《租赁合同》约定租金总额______%计_____元的保证金，作为履行合同和提供商品服务质量的担保。
第三条乙方保证金按下列第种方式支付：
1.由甲方转交第三方的，甲方应向乙方开具收据并出具第三方的收款凭据。
2.乙方直接支付第三方的，乙方应向甲方出具第三方的收款凭据。
第四条乙方保证金应用于以下第种情况：
1.《租赁合同》终止后因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的，甲方应从乙方的保证金及利息中扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任，保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的，甲方有权向乙方追偿。
2.《租赁合同》履行期间因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的，甲方有权从乙方的保证金及利息中扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任，保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的，甲方有权向乙方追偿。
3.乙方因自身原因未经甲方同意擅自解除合同的，乙方的保证金及利息不予返还。
4.《租赁合同》终止后乙方拖欠税费或行政管理机关罚没款的，甲方有权使用乙方保证金及利息进行支付。
第五条在租赁期限内甲方按照本合同第四条第二款的约定使用乙方保证金及利息的，必须提前日书面通知乙方。在《租赁合同》终止后甲方按照约定使用乙方保证金及利息的，应保存好相关凭证。
第六条乙方保证金的补足。
在租赁期限内使用乙方保证金的，乙方应在使用后______日内将保证金补足，补足方式同本合同第三条的约定。
第七条乙方保证金的返还。
《租赁合同》终止后______日内，如甲方确认乙方无本合同第四条约定之情况的，保证金及利息应全额返还乙方。
第八条乙方逾期日未支付保证金或补足保证金的，甲方有权解除《租赁合同》。
第九条甲方保证金支付方式。
甲方在市场内收取租户保证金的，应采取市场整体一次性支付的方式支付对应保证金，数额为市场当年租金总额的________%（2-5%），以作为履行合同的担保。
甲方保证金应于每年_____月_____日前向第三方支付，甲方保证金使用后，应于_____日内补足。新设立的市场应于开业后三个月内向第三方支付保证金。
第十条甲方保证金应用于以下情况：
1.甲方因自身原因擅自解除合同的，应支付给乙方与乙方交纳的保证金及利息等额的保证金。
2.________________________。
第十一条第三方的权利义务。
1.妥善保管甲、乙双方支付的保证金，保证金应存入指定银行的指定帐户、不得转存、隐匿。
2.确认保证金按照本合同约定的事由支取，不得挪作他用。
3.收取保证金应开具合法、规范的收款凭据。
第十二条争议解决方式。
本合同项下发生的争议，三方协商解决或申请有关部门调解解决，协商或调解解决不成的，按下列第______种方式解决（只能选择一种）。
1.提交北京仲裁委员会仲裁；
2.依法向__________________人民法院起诉。
第十三条其他约定事项________________________。
第十五条本合同自三方签字盖章之日起生效。
甲方：（章）_____________乙方：（章）_____________。
营业执照号码：___________营业执照号码：___________。
市场登记证号码：_________身份证号码：_____________。
法定代表人：_____________法定代表人：_____________。
委托代理人：_____________委托代理人：_____________。
第三方（章）___________。
住所：___________________。
法定代表人：_____________。
委托代理人：_____________。
电话：___________________。
指定银行：_______________。
指定帐号：_______________。
签订时间：_______________。
签订地点：_______________。
保证金合同
住所地：
乙方：___xx房地产开发有限公司。
住所地：xx市___路。
甲乙双方此前共同参与了合作开发xx市xx街以北地块的项目，并参与签订了相关的合同文本。为保障乙方的权利，双方经过协商，达成本合同：
一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付___x万元人民币的保证金，用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。
否则，一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的，甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时，则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。
三、余下保证金的归还期限为：
四、因本合同发生争议的，双方协商解决，不成时，交由乙方住所地人民法院裁判;。
五、本合同经双方签章后生效，合同一式二份，每方各执一份。
乙方：___xx房地产开发有限公司。
20xx年xx月xx日。
保证金合同
住所地：
乙方：___房地产开发有限公司。
住所地：市___路。
甲乙双方此前共同参与了合作开发 市街以北地块的项目，并参与签订了相关的合同文本。为保障乙方的权利，双方经过协商，达成本合同：
一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付___万元人民币的保证金，用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。
否则，一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的，甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时，则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。
三、余下保证金的归还期限为：
四、因本合同发生争议的，双方协商解决，不成时，交由乙方住所地人民法院裁判;。
五、本合同经双方签章后生效，合同一式二份，每方各执一份。
甲方：市___房地产开发有限公司。
乙方：___房地产开发有限公司。
保证金合同
甲方:...
乙方:...
根据《中华人民共和国合同法》、《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》(建市[]92号)及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就涪城区城郊乡牌坊社区二组“水产市场”开发(“绵城规设[]204号”规划用地，项目名称待定)工程施工关于保证金的缴纳、管理、使用、退还等有关权利义务协商一致，共同达成如下协议，并签订本书面合同。
1、保证金总额450万元，该保证金是乙方以xx社区二组“...”开发工程施工总承包单位的身份缴纳。
2、该450万元保证金的性质为“进场施工保证金”，也就是“中标保证金”，乙方缴纳450万元保证金，即视为乙方已中标该工程施工。工程开工后，该“进场施工保证金”自动转为施工“履约保证金”。
二保证金的用途、缴纳期限及缴纳形式:。
1、该保证金专款专用于该项目建设前期的拆迁补偿、施工许可手续办理等工作。
2、签订本工程《建设工程施工合同》及本“保证金合同”后，乙方开始向甲方缴纳保证金，该保证金之中的300万元用于“水产市场”拆迁安置，150万元用于办理施工许可等手续。
3、该“水产市场”开始拆迁时乙方缴纳200万，拆迁完毕缴纳100万;办理施工许可及其它许可的过程中付150万。
三双方权利与义务。
1、甲方权利与义务。
(1)按约定时限及金额收取保证金并专款专用。
(2)做好工程规划许可工作，完成勘察、设计等一系列施工的前期准备工作;督促乙方做好该工程进场施工前的人员、技术、设备、材料等准备工作。
(3)按照《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》。
(建市[2014]92号)及私营房地产开发的行业规则做好工程发包工作。(4)甲方在签订本合同并缴纳第一笔保证金次日起3个月内办理完全部工程施工手续，确保乙方进场施工。
2、乙方的权利义务。
(1)按约定的时限及金额向甲方缴纳保证金。
(2)按照本合同及该工程的《建设工程施工合同》的“专用合同条款“的第二大项“个性约定”的相关资料监管保证金及项目资金的管理和使用。
(3)按照建设工程招投标程序及私营房地产开发的行业规则准备相关文件，配合甲方办理《施工许可证》。
(4)做好工程进场施工的人员、技术、设备、材料等准备工作。四保证金管理与使用。
1签订本合同后10个工作日内，甲方与乙方根据双方签订《建设工程施工合同》的“专用合同条款”的第二大项“个性约定”的有关约定，在银行开设资金“共管账户”
账户名称:。
帐号:。
预留印鉴:财务章甲方委托人章乙方委托人章。
支取方式:(支取前银行电话核实)。
2、乙方带给的保证金转入此共管账户，乙方务必在资金使用支取工作上给予及时配合，确保资金使用效率。
1、甲方以该工程项目的“国有土地使用权”向乙方进行担保。
2、该工程“施工合同”和“保证金合同”先公证，再到国土部门进行第一顺位担保备案登记，(土地使用证交乙方收存，退换保证金时退还证件)。
六违约职责。
2、甲方在3个月内(签订本合同并缴纳第一次保证金之次日起计算)，未能完成工程施工前期的拆迁安置及各种手续办理工作，致使乙方不能按时进场施工，则该保证金自转入共管账户之日起，甲方按2%/月的标准于每月30日前向乙方支付前期资金利息，利息支付至乙方进场施工之日止。3、若乙方收到第一轮保证金后5个月尚未到达乙方能进场施工的条件，则甲方向乙方退还保证金，在按资金在甲方留存时间每月2%给付资金利息，再按保证金总额的15%向乙方支付违约金，否则，乙方有权透过处置担保的土地使用权来收回保证金.
七个性约定:。
1、无论双方签订的《建设工程施工合同》是否有效，该《保证金合同》所有条款都具有独立的法律效力。
2、若发生争议，双方协商解决，协商不成，在合同履行地所属法院诉讼处理。
八其它:。
1、本合同一式四分，甲乙双方各一份，公证机关一份，国土登记部门一份，自双方盖章及法人代表或委托代理人签字生效。
甲方:(公章乙方:(公章。
法定代表人或法定代表人或。
其委托代理人:(签字)其委托代理人:(签字)组织机构代码:组织机构代码:...委托代理人:委托代理人:...
电话:电话:...
年月日年月日。
保证金合同
鉴于乙方与丙方就_________小区______号、_______号住宅楼建设项目于_____年____月_____日签订编号为____________的《建设工程施工合同》以下简称主合同），甲方理解丙方的委托，同意以保证的方式为丙方向乙方带给工程履约担保，甲、乙、丙三方经协商一致订立本合同。
第一条定义
本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方带给履约保证，保证丙方按照主合同的约定完成工程的竣工验收。
第二条保证范围及方式
甲方为丙方带给保证的范围是主合同项下的工程总价的____%，数额最高不超过____元（大写），币种为_______。
甲方在发生以下担保情形时承担担保职责：丙方未按照主合同的约定完成工程的竣工验收。
甲方在上述保证范围内承担连带保证职责
第三条承担保证职责形式
保证职责可选用以下方式（以选取项为准，在选项前的括号内填“y”表示选取项，填“n”表示非选取项）：
（n）1．由甲方带给资金及技术援助，使其能继续履行主合同义务。
（n）2．由甲方直接接管该工程或另觅经乙方同意的有资质的其他承包商，以便继续履行合同。
（y）3．甲方对乙方的损失进行赔偿，但赔偿金额不超过本合同第二条所示保证范围约定的金额，即不超过壹佰万元。
第四条保证期间
自本合同生效之日起至主合同约定的丙方承建工程竣工验收合格之日后___日，即至_____年_____月____日止。
第五条各方的权利义务
1．乙方务必全面履行主合同义务，若乙方发生违反主合同义务的情形，致使丙方不能全面履行主合同，则甲方不再承担本合同项下的保证职责。
2．乙方务必全面履行主合同，乙丙双方应及时向甲方通报主合同的履行状况，并用心配合甲方进行定期或随时检查和监督。
3．乙方同意丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证职责。
4．乙方与丙方协议变更主合同的，需征得甲方同意，否则甲方不再承担保证职责。
5．乙方在向甲方提出索赔前应当书面通知丙方，说明其违约状况并要求其予以纠正。
6．依照法律规定或合同的约定或乙方与丙方的另行约定免除丙方部分或全部义务的，甲方亦免除相应的保证职责。
7．因政府的政策或命令，导致丙方不能履行主合同义务，甲方不再承担保证职责。
8．甲方在承担担保职责后，享有追偿权。
第六条承担担保职责的程序
1．乙方向甲方提出索赔请求，务必提交索赔通知书，同时带给项目总监理工程师及其监理单位出具的丙主违约确认书。如果乙方索赔的理由是因建筑工程质量问题，乙方还需同时带给建筑工程质量检测部门出具的检测报告。
2．甲方在收到乙方的索赔请求后_____个工作日内，按照本合同的约定承担保证职责。
第七条合同的生效、变更和解除
1．本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章后生效。
2．本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲、乙、丙三方协商一致并订立书面协议。
第八条争议的解决
本合同发生争议或纠纷时，甲、乙、丙三方当事人能够透过协商解决，协商不成的，透过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为____________法院（也能够选取透过仲裁程序解决）。
第九条甲、乙、丙三方约定的其他条款：
第十条附则
本合同正本一式叁份，甲乙丙三方各执壹份。
法定代表人：____________法定代表人:_____________
（或授权代理人）（或授权代理人）
_______年_____月____日______年_____月___日
丙方：__________________
法定代表人：____________
（或授权代理人）
______年______月____日
保证金合同
《劳动合同法》第九条规定：“用人单位招用劳动者，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物，不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。”
第八十四条第一款规定：“用人单位违反本法规定，扣押劳动者居民身份证等证件的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并依照有关法律规定给予处罚。”
第八十四条第二款规定：“用人单位违反本法规定，以担保或者其他名义向劳动者收取财物的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并以每人500元以上20xx元以下的标准处以罚款;给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。”
在实践中，有些企业以防偷、防跑、防犯规等等为由在与劳动者签订劳动合同时，收取“押金”、 “保证金”等，如果没有押金，就扣下试用期期间的工资做抵押。其实，这种做法是违反法律的，一旦劳动者向劳动部门投诉，企业是得不偿失。新《劳动合同法》对此做了明确规定，并规定了用人单位违法的处罚措施。 因此，新法实施后，企业在招工时收取押金、扣押证件的，不仅面临行政处罚，还将面临民事赔偿。
本案中，小李可与单位进行沟通协商，要求用人单位及时支付暂扣的工资;协商不成，小李可向劳动监察部门投诉或提起劳动仲裁。
劳动合同是用人单位和劳动者之间关于确立、变更、终止和解除劳动权利、义务的协议，是维护劳动合同双方当事人合法权益的法律保障和依据。签订劳动合同是稳定劳动关系、减少劳动纠纷的前提和关键。如果处理不当，就会给以后的劳动用工埋下隐患。本文将通过分析劳动合同签订时的四大法律风险，以期为企业依法签订劳动合同、消除隐患提供建议，从而为建立稳定的劳动关系，避免劳动纠纷打下基础。
不按照法定形式和时间签订劳动合同的法律风险
《劳动合同法》第10条规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同，由此可见，劳动合同的法定形式是书面劳动合同。
表”等招用记录;(4)考勤记录;(5)其他劳动者的证言等。其中，(1)、(3)、(4)项的有关凭证的举证责任在用人单位。而且这一通知还规定了用人单位终止事实劳动关系的，也需要支付经济补偿金。因此，即使没有签订劳动合同，企业也很难因此免除相应的责任。根据《劳动合同法》的规定，只要存在劳动关系，企业就要为劳动者办理相关手续，依法缴纳社会保险费，而劳动关系自用工之日起建立。没有劳动合同，劳动者只要向有关部门举报，经查实后，企业仍然要补缴社会保险费，且相关责任人还要接受处罚。
另外，如果不签订劳动合同，企业还面临着补偿金风险。根据法律规定，没有签订劳动合同时，用人单位无论何时将其辞退，都需要支付经济补偿金。而如果签订了劳动合同，企业就可以在劳动合同中约定试用期以及严重违纪、给企业造成重大损害等解除条款，及时辞退不符合用工条件的员工而无需支付经济补偿金。
《劳动合同法》第10条规定，已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工之前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。此外，对于《劳动合同法》实施之前就已经存在事实劳动关系，没有签订书面劳动合同的，《劳动合同法》第97条第二款规定，应在新法实施之日起1个月内与劳动者签订书面劳动合同。
需要特别提醒企业的是，《劳动合同法》实施后，用人单位不按照法定形式在法定时间内与劳动者签订书面劳动合同的，不仅不能规避法律风险，还会增加法律风险。具体而言，企业不在规定时间内签订劳动合同将会面临以下法律风险：
定了更为严格的制约措施。《劳动合同法》第82条规定，用人单位自用工之日起超过个1月但不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。
第二，自身利益无法得到保护的风险。劳动合同维护的是劳资双方的利益，也是对双方的法律约束。不签订劳动合同，可能对企业更加不利。因为没有劳动合同，劳动者可以不受约束，随时可以走人，这将导致企业内部人员的高流动性，这种流动对企业制度管理、形成企业文化都是致命的，对企业成长与发展更是不利。有些情况下用人单位尤其需要用劳动合同保护自己的利益：一是涉及商业秘密或竟业限制的劳动者，企业通过劳动合同(包括专项协议)的相关条款对其进行约束比较有效，另一种是用人单位出资培训劳动者的，也只有在合同中约定服务期或者签订专项的培训协议，才可以预防和控制劳动者提前离职，防止给企业带来损失。
第三，导致无固定期限劳动合同条件成立的风险。《劳动合同法》第14条第三款规定，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。
一旦劳动者向劳动部门投诉企业签订合同时收取押金、保证金，企业将得不偿失。《劳动合同法》第84条第一款规定：“用人单位违反本法规定，扣押劳动者身份证等证件的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并依照有关法律规定给予处罚。”第二款规定：“用人单位违反本法规定，以担保或者其他名义向劳动者收取财物的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并以每人五百元以上两千元以下的标准处以罚款;给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。”
由此可见，企业在与劳动者签订劳动合同时，绝不可以收取押金、扣押证件，否则不但会面临行政罚款、赔偿劳动者损失等法律风险，还将严重损害企业形象和社会声誉。
签订一份明确完整、合法合理的劳动合同对于劳动者和企业来说都很重要。如果劳动合同不合法合理，其导致的风险就是劳动合同的效力风险，即劳动合同无效或者可以被撤销。因此，劳动合同签订中的风险防范首先要防范其效力风险。
《劳动合同法》第26条规定，下列劳动合同无效或者部分无效：以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;用人单位免除自己的责任、排除劳动者的权利的;违反法律法规强制性规定的。劳动合同无效的其他情形。具体来说，导致劳动合同无效的原因主要表现为以下几个方面：
第一，主体不适格。企业在签订劳动合同时，一定要审查员工是否有相应的劳动权利能力和行为能力。比如，一般情况下员工订立劳动合同必须年满16岁;从事繁重体力劳动或有毒有害工种的，必须年满18岁;招用从事爆破性和煤矿井下瓦斯检验人员，年龄不得低于20岁。如果签订劳动合同时员工不具备相应的签约资格，就会导致劳动合同的无效。