建筑工程合伙人协议书（实用15篇）

合伙协议的制定有助于规范合作行为，防范潜在的纠纷和冲突。如果你正在寻找一份合伙协议的范本，不妨参考一下以下的案例和建议。

建筑工程协议书

××装修设计公司(乙方)。

为发挥双方的优势，共谋发展，并为今后逐步向组成集团公司过渡，双方经过充分友好的协商，特订立本协议。

一、建立密切的技术合作关系，今后凡甲方承接的工程，装修设计任务均交给乙方承担。

二、乙方保证，在接到任务后，将立即组织以高级工程师为领导的精干设计队伍，在10日提出设计方案，并在方案认可后一个月内完成全部设计图纸。

三、为保证设计的质量，甲方将毫无保留地向乙方提供所需的一切建筑技术资料。

四、装修施工队伍由甲方组织，装修工程的施工由甲方组织实施。施工期间，乙方派出高级工程师监督施工，以保证工程的质量。

五、甲方按装修工程总费用的千分之×向乙方支付设计费。

六、本协议自签订之日起生效。

七、本协议书一式两份，双方各执一份。

附件：《××建筑装修工程集团公司组建意向书》一份。

法人代表：××(签字)。

乙方××装修设计公司(盖章)。

法人代表：××(签字)。

××××年×月×日。

甲方地址：××××××乙方地址：××××××。

邮政编码：××××××邮政编码：××××××。

电话兼传真：××××××电话兼传真：××××××。

银行账号：××××银行账号：××××。

联系人：×××联系人：×××。

建筑工程协议书

发包方： （以下简称甲方）

承包方： （以下简称乙方）

经双方协议，甲乙双方遵照公平、公正、互惠互利的原则。

一、承包方式：包公不爆料。

承包内容：住宅楼二次结构填充墙砌筑，构造柱、钢筋制作、过梁、预制过梁、窗台压顶，卫生间隔水带的钢筋制作、安装、末班安装、拆除及砼浇筑，墙体拉结。不包括植筋。

二、承包价格：按实际工程量以 立方计算元立方，所有砌体、填充墙及构造柱、过梁、窗台压顶、卫生间隔水带均计入立方计算。

三、甲方义务

1、为乙方提供所有材料、电源至施工现场，确保所需材料进场。

2、如有施工变更及时通知乙方，变更或增减工程量双方协商处理。

3、协调各施工进行合理安排。

四、乙方各带手头工具、铁钎、灰盆、靠尺等生活用具。

五、甲方提供搅拌机两台，斗车、拉砖车、升降机、钢筋制作机械一套、大小钉、米线、线绳、台锯一台以及住宅生活用水、电。

六、进场后及时熟悉图纸向甲方报材料计划。避免因材料进场而影响工程进度，严格按照图纸设计要求及现行规范、规程进行施工。甲方应做到提前把线放好，仔细、监检、是否按照图纸标准后，乙方才可进行砌柱安装，安装后出现返工现象，由甲方支付返工的费用。

七、坚决服从甲方管理，对甲方下达的施工任务要保质保量，按时完成每道工序完成后必须做到工完场清。

工程做法：一次砌筑到梁的下平，实顶，灰浆要饱满、整齐。

八、病者进场，进场后一切服从甲方制定的安全文明施工制度，如有施工中发生安全事故，由责任方承担一切费用。

九、质量要求

乙方应按甲方所完成工期，按时完成任务，必须严格按照图纸设计要求及现行规范进行施工。确保验收一次性合格，安装标准执行，混凝土浇筑药专人守模，如有胀模及时处理，达到甲方要求为止。

十、付款方式

每三层施工完成后付一次性款，按已完成工程量付80%，全部完成后付到95%，剩余款项抹灰工人现场，把全部工程款一次款一次性付清。合同方可失效。

本合同一式两份，甲方双方各执一份，经双方签字后生效。未尽事宜，双方协商解决。

甲方（签章） 乙方（签章）

建筑工程协议书

甲方：_________________，男，__________岁，住__________，身份证号：_________________。

乙方：_________________，男，__________岁，住__________，身份证号：_________________。

1、自乙方受伤之日起截止本协议签订之日所实际发生的和其它应当由甲方支付的医疗费、交通费等各项费用共计__________元(大写：_________________人民币__________)，在本协议签订之前已由甲方全部付清，协议签订之后乙方不得再以任何理由向甲方主张前述期间发生的任何费用。

2、经甲乙双方协商同意，甲方再向乙方一次性支付依法应由甲方支付的全部费用(以下合并简称“一次性补助金”)，合计人民币__________元(大写：_________________)。

3、本协议签订后__________日内，甲方向乙方支付人民币__________元(大写：_________________)工地工伤赔偿协议书工地工伤赔偿协议书。

4、乙方收到一次性补助金后，应当合理分配、处理，自觉留足可能发生的后续治疗、康复、生活等费用。乙方分配、处理前述费用的方式由乙方自行决定，后果由乙方自行承担。

5、乙方承诺不再以任何形式、任何理由就与劳动有关的事宜向甲方要求其他任何费用或承担任何责任。

6、本协议为双方平等、自愿协商的结果，是双方真实意思的表示，并且公平、合理。(亲子活动安全协议书)

7、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误，甲乙双方对此协议处理结果完全满意。

8、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，协议自甲乙双方签字后即发生法律效

9、本协议为一次性终结处理协议，双方当事人应以此为断，全面切实履行合同，不得再以任何理由纠缠，并放弃再提起仲裁及民事诉讼的权力。乙方今后身体或精神出现任何问题均与甲方无关工地工伤赔偿协议书合同范本。

时间：_________________时间：_________________

见证人：_________________

建筑工程协议书

建筑工程协议书

承包方:______装修设计公司(乙方)。

为_发挥双方的优势，共谋发展，并为今后逐步向组成集团公司过渡，双方经过充分友好的协商，特订___立本协议。

一、建立密切的技术合作关系，今后凡甲方承接的工程，装修设计任务均交给乙方承担。

二、乙方保证，在接到任务后，将立即组织以高级工程师为领导的精干设计队伍，在10日提出设计方案，并在方案认可后一个月内完成全部设计图纸。

三、为_保证设计的质量，甲方将毫无保留地向乙方提供所需的一切建筑技术资料。

四、装修施工队伍由甲方组织，装修工程的施工由甲方组织实施。施工期间，乙方派出高级工程师监督施工，以保证工程的质量。

五、甲方按装修工程总费用的千分之___向乙方支付设计费。

六、本协议自签订之日起生效。

七、本协议书一式两份，双方各执一份。

附件：《______建筑装修工程集团公司组建意向书》一份。

法人代表：______(签字)。

乙方______装修设计公司(盖章)。

法人代表：______(签字)。

____________年___月___日。

银行账号：____________银行账号：____________。

联系人：_________联系人：_________。

建筑工程协议书

为提高工程质量和自身效益，加速施工进度，服从上级x建建筑集团公司各级指导的指挥部的安全施工生产。

1、x市x卓、x小镇、x建建筑集团公司10#-11#楼框架、木工单项专支摸板和拆除工程。

1、乙方进入现场施工、必须由甲方向农民工办理、人身保险、以免发生意外。

2、请所属施工人员、要严格按照公司的质量、进度、安全要求作业。否则：所遇到处罚，由责任方自负。

1、如乙方施工时；因材料不足、停电不能正常施工，误差工期，由甲方和乙方协商解决。

2、模板范围按建筑面积计算，从基础层到封楼顶开始计算，每平方为元。

1、甲方按每月的实际完成工程量给乙方付款到%每平方米。

2、框架主体封阁楼顶或拆除模板后，甲方给乙方付款到%每平方米。

3、其它主体验收通过合格后，一个月内甲方给乙方支付清帐%。

五、本《协议书》一式两份，双方各执一份。

六、本《协议书》自签订之日起，正式施工生效至账清自行失效。

七、本《协议书》未尽事宜，双方友好协商解决，协商不成，可向相关法定机关诉讼。

甲方：身份证：

乙方：身份证：

日期xx年月日

-----。

发包方：（以下简称甲方）。

承包方：（以下简称乙方）。

有限公司陵水分公司厂房及设备基础，现已做好施工前各项工作准备，经研究同意以包工包料形式发包，为便于工程顺利进行，施工中明确甲、乙双方各自的权利、义务，经协商共同定立以下合同条款，以供共同遵守执行。

建筑工程协议书

发包方：（以下简称甲方）。

承包方：（以下简称乙方）。

经双方协议，甲乙双方遵照公__平、公正、互惠互利的原则。

一、承包方式：包公不爆料。

承包内容：住宅楼二次结构填充墙砌筑，构造柱、钢筋制作、过梁、预制过梁、窗台压顶，卫生间隔水带的钢筋制作、安装、末班安装、拆除及砼浇筑，墙体拉结。不包括植筋。

二、承包价格：按实际工程量以___立方计算___元___立方，所有砌体、填充墙及构造柱、过梁、窗台压顶、卫生间隔水带均计入___立方计算。

三、甲方义务。

1、为_乙方提供所有材料、电源至施工现场，确保所需材料进场。

2、如有施工变更及时通知乙方，变更或增减工程量双方协商处理。

3、协调各施工进行合理安排。

四、乙方各带手头工具、铁钎、灰盆、靠尺等生活用具。

五、甲方提供搅拌机两台，斗车、拉砖车、升降机、钢筋制作机械一套、大小钉、米线、线绳、台锯一台以及住宅生活用水、电。

六、进场后及时熟悉图纸向甲方报材料计划。避免因材料进场而影响工程进度，严格按照图纸设计要求及现行规范、规程进行施工。甲方应做到提前把线放好，仔细、监检、是否按照图纸标准后，乙方才可进行砌柱安装，安装后出现返工现象，由甲方支付返工的费用。

七、坚决服从甲方管理，对甲方下达的施工任务要保质保量，按时完成每道工序完成后必须做到工完场清。

工程做法：一次砌筑到梁的下__平，实顶，灰浆要饱满、整齐。

八、病者进场，进场后一切服从甲方制定的安全文明施工制度，如有施工中发生安全事故，由责任方承担一切费用。

九、质量要求。

乙方应按甲方所完成工期，按时完成任务，必须严格按照图纸设计要求及现行规范进行施工。确保验收一次性合格，安装标准执行，混凝土浇筑药专人守模，如有胀模及时处理，达到甲方要求为止。

十、付款方式。

每三层施工完成后付一次性款，按已完成工程量付80%，全部完成后付到95%，剩余款项抹灰工人现场，把全部工程款一次款一次性付清。合同方可失效。

本合同一式两份，甲方双方各执一份，经双方签字后生效。未尽事宜，双方协商解决。

甲方（签章）乙方（签章）。

建筑工程协议书

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则，现双方就岱岳区徂徕镇宽店村秀水山庄小区建设工程转让事宜，达成如下条款，以便共同遵守。

岱岳区徂徕镇宽店村秀水山庄小区

（一）、该小区建设总土地面积41、6亩（扣除本协议第二项第五条甲方前期所建工程）。

（二）、基本状况

1、已由甲方与宽店村委签订了合作开发建设协议书，并建设一阶段；

2、甲方向村委交纳了部分土地款；

3、甲方支付了地面以上旧村住户搬迁及地面以上所有附属物补偿款，现基本清理。尚有个别住户已支付补偿款待搬迁。

4、甲方向泰安市国土资源局交纳土地罚款16万 元，占地约16亩。

5、前期已由甲方开工建设住宅楼一栋，面积4200平方米，建设别墅楼2排12套，计20____平方米，合计6144平方米，占地约5亩左右，所建工程由于种种因素制约均未竣工（注：该甲方所建工程不在转让项目之内）。

1、甲方现已在建工程，由甲方继续建设完成，不在本协议约定的转让范围之内。

2、自本协议签订之日起，原甲方前期所建工程所产生的一切债权、债务全部由甲方承担。

1、甲方承诺并保证，无第三方对转让项目提出任何权利要求。

2、乙方承诺并保证，按甲方与宽店村签订的合作开发协议约定的内容履行合同。

3、乙方承诺并保证，本协议签订一个月内一次性支付甲方转让费叁佰万 元人民币。

甲方（盖章）：

日期：

乙方（盖章）：

日期：

建筑工程协议书

建筑工程一切险投保单保单号本投保单由投保人如实地、尽可能详细地填写并签章后作为向本公司投保建筑工程一切险的依据。本投保单为该工程保险单的组成部分。

工程所有人承包人工程分包人其他关系。

5.1物质损失项目投保金额每次事故免赔额。

建筑工程（包括永久和临时工程及所用材料）。

（1）工程承包价。

（2）工程所有人提供的材料或设备安装项目。

每次事故指不论一次事故或一个事件引起的一系列事故。

5.2特种危险赔偿限额。

危险种类赔偿限额（不超过保额80%）。

地震、海啸、洪水、风暴、暴雨每次事故免赔额（不低于损失的20%）。

5.3费率。

5.4总保险费。

6.2有限责任保证期：个月，自年月日起至年月日止（须与工程合同规定的保证期一致）。

如是，请列明：___________。

7.1每次事故赔偿限额。

7.2累计赔偿限额。

7.3每次事故物质损失免赔额。

7.4费率及保险费。

8.1建筑面积、高度、地下施工深度、跨度、层数、建筑结构、建筑材料。

请随同本投保单提供下列文件。

（1）工程合同。

（2）承保金额明细表。

（4）工程进度表。

（5）工程地质报告。

（6）工地概图。

投保人及被保险人兹声明所填上述内容属实，对贵公司就安装工程一切险条款及附加内容（包括责任免除部分）的说明已经了解，同意按照该条款和附加内容投保安装工程一切险。

投保人及被保险人（签章）______________。

电话______________。

地址______________。

日期___________________

以下内容由保险公司填写：

经办人及日期___________________

核保人及日期____________________

建筑工程协议书

__装修设计公司(乙方)。

为发挥双方的优势，共谋发展，并为今后逐步向组成集团公司过渡，双方经过充分友好的协商，特订立本协议。

一、建立密切的技术合作关系，今后凡甲方承接的'工程，装修设计任务均交给乙方承担。

二、乙方保证，在接到任务后，将立即组织以高级工程师为领导的精干设计队伍，在10日提出设计方案，并在方案认可后一个月内完成全部设计图纸。

三、为保证设计的质量，甲方将毫无保留地向乙方提供所需的一切建筑技术资料。

四、装修施工队伍由甲方组织，装修工程的施工由甲方组织实施。施工期间，乙方派出高级工程师监督施工，以保证工程的质量。

五、甲方按装修工程总费用的千分之_向乙方支付设计费。

六、本协议自签订之日起生效。

七、本协议书一式两份，双方各执一份。

附件：《__建筑装修工程集团公司组建意向书》一份。

法人代表：__(签字)。

乙方__装修设计公司(盖章)。

法人代表：__(签字)。

____年_月_日。

甲方地址：______乙方地址：______。

邮政编码：______邮政编码：______。

电话兼传真：______电话兼传真：______。

银行账号：____银行账号：____。

联系人：___联系人：___。

建筑工程协议书

总包方(甲方)：

分包方(乙方)：

为加强施工现场安全管理,保护职工的人身健康安全和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、及《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：

一、工程概况：

分包内容（范围）：

分包方式：

二、工期：

开工日期：

竣工日期：

三、安全生产：

1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位（法人单位）的委托书，分包与其资质相符在授权书范围内的工程的经济组织。

2、分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定以及其它有关安全生产的法律、法规、规范、标准和各项管理规定，能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。

3、分包方必须学习、掌握、并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。

4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。

5、分包方必须执行“三级”安全教育制度，项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。

6、分包方必须执行安全检查整改制度和安全技术交底制度。

7、分包方必须接受总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。

8、分包方必须执行安全防护设施、设备验收和检查制度。

9、分包方自带的施工机械设备，必须符合国家标准规定，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效。

10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品，并能正确佩戴和使用。

11、分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度”，如分包方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护好事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照，不准破坏事故现场。分包方必须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的`调查和现场勘察，不得提供伪证。

12、分包方必须承担因分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。

13、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。

14、分包方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，分包方必须做好事故的善后处理工作，当总包方对事故发生负有一定管理责任时，总包方应积极协助分包方作好善后处理工作。

15、总包方对分包方提出的隐患和问题，分包方应在三日内按照“三定”原则进行整改，如不按期整改或拖延不改，甚至在此期间发生了安全事故，一切经济损失和责任由分包方承担。

16、总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为，对不服从管理的有权令其停止作业。

17、总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育和安全交底情况。

18、分包方所使用的务工人员必须是经当地建委注册、备案、各种证件齐全、审查合格的人员。作业人员作业前必须经过三级安全教育、考核合格的合法务工人员。分包方不准私招乱雇和使用残疾、呆傻、未成年人员进入现场进行作业。如违反所发生的一切后果由分包方全部承担。

19、分包方进场后要及时的与总包方签定安全生产协议书、消防协议书、临时用电协议书、环保协议书，并出具分包方企业资质证书、营业执照、安全生产许可证、职工花名册以及其他有关手续报总包方备案。

20、分包方人员只允许在分包工程施工范围内进行作业，不准超出承包范围，分包方人员在现场、上下结构行走时不走指定安全通道或楼梯，违反现场安全管理规定，私拆乱改各种安全防护设施，随意动用触摸各种电器、机械设备，误闯、误入不安全区域和危险部位，造成自己人员或其他人员伤亡的，分包方应承担一切责任，总包方不承担任何责任。

21、分包方承担的分项、分部工程范围内的安全防护设施、电器设备、机械设备、用电设备等未达到安全要求或防护不到位、存在缺陷等原因所造成的对自己人员或其他人员伤害的，一切经济损失和造成事故的后果以及全部责任由分包方负责承担。

四、违约：

1、达不到约定条件的，总包方一经发现，可要求分包方立即进行整改和补充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完善，直到符合约定条件。

2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任和经济支出。

五、争议：

当总包、分包方发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。

六、本协议书在双方签字盖章后立即生效。

七、本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

总包方：（盖章）分包方：（盖章）。

负责人：负责人：

年月日年月日。

建筑工程协议书

甲方：（以下简称甲方）。

乙方：（以下简称乙方）。

为深入推进施工工地现场消防安全工作，坚决杜绝施工现场消防安全事故的发生，确保“智能动态称重系统研发生产基地项目”安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的消防安全职责，提高项目施工消防安全管理的整体水平，杜绝重大伤亡事故的发生。结合工地现场的实际情况，制定本协议书。开工前乙方必须与甲方签订建设工程消防安全协议书，以明确职责，作为消防安全管理的指导与检查执行依据。

1、乙方必须成立消防安全工作管理组织机构，制定消防安全工作管理制度，并将组织机构及制度上报工地现场消防安全指挥部。

2、乙方要组建义务消防队，制定义务消防队管理制度，义务消防队队员应进行集中培训，掌握各类火灾的基本灭火剂救援知识，每月至少组织一次培训及灭火和救援演练。同时要实行全天24小时轮班巡查制度，并建立巡查记录，对于发现的隐患及时消除。

3、乙方应当落实消防安全责任制，制定消防安全操作规程及灭火和应急疏散预案，对施工人员进行消防安全培训，组织有针对性的灭火和疏散演练，其中人员居住场所每月至少组织一次灭火和疏散演练。

4、乙方应按照国家标准、行业标准配置消防设施，器材，设置消防安全标志，并定期组织检查、维修、确保完好有效。

5、甲方每月对工地现场的消防设施组织至少一次全面检查，确保完好有效同时留存完整的检查记录。

6、乙方应确保现场安全疏散通道、出口、消防车通道的畅通。

7、乙方在节假日期间，应加大宣传力度和巡查力度，确保现场的消防安全。

8、如乙方有发现问题拒不整改的情况，每发现一次，罚款五万元，该罚款从应付乙方的`工程款中扣除，造成人员，财产损失的，责任全部由乙方承担。

甲方：乙方：

身份证号：

日期：日期：

建筑工程协议书

丙方（中介方）：____________。

甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国民法典》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，就甲方将房屋建筑工程总承包转给乙方达成如下协议，望共同遵守：

一、承包方式。

1、甲方将位于工程项目全部一次性转给乙方，由乙方自行建设独立管理，独立建账，独立核算。

2、乙方执行甲方与业主方签定的合同，如需更改，在转包成功前甲方应积极配合乙方与业主方协商修订。

二、转让相关费用及付款方式。

1、甲方向业主方所交保证金______万元（______元），由乙方承担。签定合同后乙方即向甲方以定金方式支付______万元整（______元），十个工作日内再交______万元（______元）。该保证金在乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑后由业主方一次性退还乙方。如业主方以其他理由拖欠此保证金，由甲方先垫付此保证金给乙方；因质量问题引起的拖欠，甲方概不负责。

2、甲方前期投资建设的板房和其它费用，由甲方和乙方清理单据，乙方另行计价给甲方。

3、乙方进场后____月内交管理费（税后）______万元整（______元）给甲方。

4、甲方在业主方承包的单价按04定额上浮5%，甲方转包给乙方按04定额上浮3%，其中2%仍归甲方所有，乙方在业主方支付进度款中按比例付给甲方。

5、甲方原挂靠兴____市天寿建筑公司，管理费为总承包费的______%，转包成功后由乙方继续履行此义务。

三、税费和保险费工程已全部转给乙方，应由乙方按国家规定交纳各种税费和各种保险费，甲方不负任何费用。

四、工程进度及竣工款。

1、乙方完成地下室二层、地面主体结构四层梁、板、砼、浇、筑15个工作日内甲方按实际工程进度款的60%付给乙方，时间为次月____日前。

2、工程完工后甲方支付乙方该项目工程总造价的______%进度款。可转帐或现金支付，甲方不得以承兑汇票到银行其它的票据支付工程进度款，时间______个工作日内。

3、每次拔进度款，付帐后____日内乙方开据相应的金额发票给甲方。

4、工程竣工验收后的30天内办理完工程结算，____日内甲方支付乙方工程达到结算的总价的97%，保留3%为保修金，保修金期满____月内全部退还给乙方。

五、成立支公司。

1、甲方在政策允许的情况下，应在六枝成立______公司。

2、成立支公司的目的是便于管理和交纳各种税费。

六、违约责任。

1、甲乙双方签定合同时乙方交给甲方的______万元（______）定金，乙方违约甲方不退还；如甲方违约，双倍赔偿乙方。

2、乙方进场后如乙方资金不到位，造成工期拖延，甲方有权清退出场，并按工程的`破方结算。

3、乙方建设工程投资到位，且按时保质量完成工程量，而甲方不按第四条第1、2款按时支付乙方工程进度款，造成乙方的一切经济损失应由甲方赔偿乙方。

七、其他。

1、本协议不完善的事宜，甲乙双方另外补充条款，完成合同的真实性、更加便于合作。

2、信息费按甲乙双方支付。

3、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决；如协商不成，双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者向甲方所在地法院提起诉讼解决。

4、本协议甲乙双方各执一份，中介人一份。三方签字生效。

甲方代表（签字）：____________。

乙方代表（签字）：____________。

丙方（签字）：________年____月____日。

建筑工程协议书

工程名称：**铅矿职工住宅小区1组团房屋建设工程。

管理单位（甲方）：中铁八局**铅矿项目部。

施工单位（乙方）：四川畅阳建筑工程有限公司（柏继学施工队）。

签订地点：中铁八局**铅矿项目部办公室。

签订时间：

协议名称：**铅矿职工住宅小区1组团房屋建设工程安全协议。

管理单位（甲方）：中铁八局**铅矿项目部。

施工单位（乙方）：四川畅阳建筑工程有限公司（柏继学施工队）。

按照公司《安全生产环境管理控制措施》安全管理的规定，结合本工程具体情况，为确保施工过程中的安全，双方达成如下协议。

1.工程概况。

1.3主要工程内容：**铅矿职工住宅小区1组团工程及临时设施、安全文明施工、施工材料及物资上下车、施工机械的操作与维护等。

1.4计划开工日期：20xx年08月27日

1.5计划竣工日期：工程完工施工人员全部退场

2.施工单位（乙方）的责任和义务。

2.1施工安全责任地段（范围）：、整个施工工地；、各种施工物资及材料制作、堆放场地；、施工围墙外的人行道；施工单位（乙方）保证在这一地段（范围）内进行施工作业，并对施工安全全面负责。

2.2建立、健全施工安全保证体系，实行安全逐级负责制，本工程项目施工安全负责人,全面负责本工程的施工安全，工程项目现场安全负责人,常驻施工现场，负责现场施工中的安全管理。

2.3结合本工程性质和特点，保证安全的安全防范内容为现场施工人员、机械设备设施安全使用状况、周边车辆及行人安全。主要安全防范措施是执行《安全生产法》，建立安全保障体系，设专职安全员，落实安全生产责任制，严格执行安全措施，安全操作规程，对施工人员进行安全教育培训。施工现场搭设双排脚手架、围栏等进行施工隔离防护，材料进出堆放、垃圾清运，保护环境，四口五临边防护，工地消防保卫等工作，做到安全文明施工。

2.4向管理单位（甲方）提供相关的施工计划安排、方案、现场施工组织机构、现场施工管理人员等资料，以利管理单位（甲方）掌握工程施工情况，全过程监督施工安全。

2.5切实做好对通讯、电气、给排水等设施设备的防护，如因施工防护不当造成通讯电气、给排水管网等既有设备的损坏，须及时恢复到原设备状态；造成通讯电气、给排水管网等既有设备的损坏，须立即通知设备管理单位，配合设备管理单位进行修复，并承担全部修复费用，由于施工防护不当损坏设备而影响正常生产（工作）、生活或造成事故，负全部责任。

2.6坚持文明施工，加强施工周边环境，行人、车辆安全的防护及施工机具、材料的管理，如因施工管理、防护不力和机具、材料工程废弃物放置、管理不当影响正常生产（工作）、生活或造成事故，负全部责任。

2.7加强对施工作业人员的人生安全保护和管理，如因管理不善，保护措施执行不力造成人生安全事故，负全部责任。

2.8因工程施工，需拆除、迁移通讯电气、给排水管网设备，按规定与设备管理单位办理相关手续。

2.9主动接受管理单位对施工安全的监督和检查，并对检查出现的安全问题按要求限期整改。

2.10其他责任和义务：1、乙方应积极配合管理方切实做好自身安全防护措施及现场安全防护工作，避免责任事故发生。

2、乙方违章指挥、违章作业所造成的人员、设备、车辆等安全事故将负全部法律责任。

3、乙方发生安全责任事故后乙方负责人应及时组织安排进行救护处理，不得找借口推诿延误，事故所发生的一切费用将由乙方承担。

2.11乙方应加强对施工人员的管理，严格遵守《云南省社会治安综合治理条例》的有关规定，施工期间工地上不得留宿与工程无关的人员。施工人员必须手续齐全，所雇佣的工人必须持有身份证和暂住证，并报一份完整的名单到甲方，再由甲方报辖区派出所备案，以便加强管理。

2.12施工方应做好施工现场的防火、防盗、防爆和治安综合治理工作。建立健全各项管理制度，工地上应按甲方规定悬挂、配置消防器材，严禁各类事故的发生，如发生上述事故，一切责任均由施工单位承担，甲方不负任何责任。

2.13施工队应加强施工现场的管理工作，严禁闲杂人员和小孩进入施工现场，由此引发的一切责任事故均由施工单位负全部责任。

3管理单位的责任和义务。

3.1对本工程施工中涉及人员、设备、车辆安全的施工进行全过程监督。

3.2因施工造成通讯、电气、给排水管网。

设备损坏，应及时组织抢修，尽力减少损失和影响。

3.3积极、主动做好安全监督、检查和配合工作，尽力为工程施工提供条件。

3.4管理方（甲方）在乙方施工期间有权对乙方施工中所造成的安全质量隐患及违章行为进行教育及处罚，视情节危害大小给予100元-5000元不等的罚款。

4.发生事故时须逐级上报，不得隐瞒。

5.协议生效与终止。

5.1本协议双方签章并报项目部主管负责人批准或核备后生效，工程完工且有关费用清算完毕后即告失效。

6.本协议未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

7.此协议作为分包合同附件，一式两份，甲、乙双方各执一份。

管理单位：甲方中铁八局**铅矿项目部。

代表签字：

项目部安质部经办人：

施工单位：乙方四川畅阳建筑工程限公司（柏继学施工队）。

代表签字：

如何加强建筑工程施工工序质量控制建筑工程论文。

浅析建筑工程中高压喷射注浆施工技术建筑工程论文。

建筑工程协议书

甲方：

身份证号：

住址：

电话：

乙方：

身份证号：

住址：

电话：

丙方：

身份证号：

住址：

电话：

丁方：

身份证号：

住址：

电话：

甲、乙、丙、丁_____方经过友好协商，在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包__________工程，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。

在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。

包工包料的方式合伙承包__________工程，对外以_________公司的名义出现。

合伙期限为____个月，自_____年_____月_____日起，至_____年_____月_____日止。

各方均以现金方式出资，各出__________，计人民币__________元（__________元）作为本工程项目安全保证信誉押金和本工程前期启动资金，后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。

1、盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各种成本（工程中介费，建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费，以及各方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润按出资比例分配，均占__________。

2、债务承担：本着风险共担的原则，如成本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚，按各方合伙人由合伙盈利偿还，合伙盈利不足清偿时，以押金承担责任各占__________。

1、甲方权限是：

（1）刘外开展业务，订立合同，负责工程的全面工作；

（2）对合作事业进行管理；

（3）对各项开支进行签字；

（4）支付合伙债务；分配合伙盈利。

2、乙方的权利：

（1）全面工程施工进展的管理；

（2）听取负责人开展业务情况的报告；

（3）检查合伙帐册及经营情况；

（4）共同决定合作重大事项。

3、丙、丁方的权利：

（1）各种材料的进出购销；

（2）听取负责人开展业务情况的报告；

（3）检查合伙帐册及经营情况；

（4）共同决定合作重大事项。

1、未经三方同意，禁止任何一方以合作名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。

2、禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。

3、禁止再加入其它合伙。

4、禁止合伙不利时退伙。

5、如合作双方违反上述各条，应按合伙实际损失_____倍赔偿。

1、合作因以下事由之一得终止：

（1）合伙期届满；

（2）各方同意终止合伙关系；

（3）合作事业完成或不能完成；

（4）合作事业违反法律被撤销；

（5）法院根据有关当事人请求判决解散。

2、合作终止后的事项：

（1）即行推举清算人，并邀请中间人（或公证员）参与清算；

（2）清算后的盈余，则按按比例分配剩余财产；

（3）清算后如有亏损，不论合作人出资多少，先以合作共同财产偿还，合伙财产不足清偿部分，由前期资金承担。

第九条纠份的解决。

合作人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸当地人民法院。

甲方签字：

签订日期：__________年________月______日

乙方签字：

签订日期：__________年________月______日

丙方签字：

签订日期：__________年________月______日

丁方签字：

签订日期：__________年________月______日