通过签订合同协议,各方能够明确自己的权益和责任,避免了潜在的纠纷和争议。如果你对合同协议的写作有困惑,不妨参考以下范文,可能会对你有所帮助。
环氧地坪合同
合同有哪些要点需要特别注意呢?下面是小编为您精心整理的环氧地坪工程承揽合同,希望大家喜欢。
环氧地坪工程承揽合同
甲方: 乙方:
根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定,为了明确双方在 合同执行中的权力、义务和经济责任,经双方充分协商,同意签订本 合同,共同遵守。
承揽名称、方式、地点
1-1 承揽项目名称: http:///
1-2 承揽项目地点:
1-3 承揽方式:包工包料 承揽标的(加工成品)编号 名称 规格 颜色 单位 数量 sp/2 环氧树脂砂浆地坪 合计 (m2) 注:数量以实际测量为准。
承揽标的(加工成品)
3-1 承揽方按提供规格工艺进行施工:
3-2 采用材料为: 环氧树脂 环氧地坪工程承揽合同
4.价款及付款方式
4-1 单价:
4-2 总价:
4-3 付款方式:
4-3-1 预付款:
1、合同签订后 日内,定作方应向承揽方支付合同 总额的 元的工程预付款;
2、承揽方进场后,正式施工前,定作方应向承揽方支 付总额的 元的工程预付款。
4-3-2 进度款:当工程完成 50%时,定作方应向承揽方支付合同总额 元的工程进度款。
4-3-3 完工款:工程完工后 天内,付清全部工程款。
4-4 结算方式: 4-4-1 一般采用转帐支票或银行汇款的形式结算,支票或汇款的收款方 必须是承揽方,定作方应写清承揽方的'开户行和帐号。
4-4-2 现经双方商定采用 方式付款。
5.素地标准及施工条件
5-2水泥结合牢固,无空鼓,不起砂,无龟裂,无水泥浮浆;
5-3 水泥素地表面含水率小于8%
5-4 施工时空气相对温度不大于70%,环境温度不低于0;
5-6 施工期内定作方不安排交叉施工;
5-7 施工过程中当事人双方应专门指定一人做现场协调和监督工作。
6.验收标准与方法
6-1 按照合同规定的质量要求、图纸作为验收标准,验收前承揽方应当 向定作方提供必需的技术资料。
6-2 承揽方应向定作方质监中心等有关单位发出验收通知单,定作方接 验收通知后应在三十天内(逢法定节假日可以顺延)验收,无故 拖延或未经验收而提前投入使用者视同验收合格。
6-3 当事人双方对承揽项目质量在验收中发生争议时,可向法定质量监 督检验机构申请检验,并向对方提供检验证明,检验所发生的费 用由异议方承担。
6-4 保修期12 个月,保修期内因承揽方施工原因出现漆面与水泥面分 层脱皮由承揽方负责返修,使用过程中人为机械损伤及其他原因 (如水泥脱落或地表未干而定作方要求赶工等)造成质量事故可 由承揽方计费维修。
7.工期 7-1 本合同总工期为 天(从开工之日算起); 7-2 本工程开工期为 7-3如遇下列情况,工程工期相当顺延,并以书面形式确定顺延期限; 环氧地坪工程承揽合同 7-3-1因甲方原因不能如期腾出施工场地者; 7-3-2 施工中因停电、停水连续影响24 小时以上,或连续间歇性停电、 停水三天以上者。
8.安全施工管理条例 8-1 承揽方应向定作方有关人员进行有关的特殊安全管理规定了解,由 于承揽方未进行有关特殊安全管理规定了解造成安全事故,仍由 承揽方承担一定责任。
8-2 承揽方有关人员进入定作方施工现场应遵守定作方有关制度 8-3 由承揽方人员因违反有关管理造成安全事故,责任由承揽方负责。
9.违约责任
9-1 承揽方交付的地坪如出现严重的质量问题,定作方同意利用的,应 当按质论价,酌情减价,不同意利用的,应由承揽方负责修整。
9-2 承揽方原因造成工期延误的,每逾期一天,按照逾期交付部分价格 0.5%偿付定作方违约金。
9-3 承揽方已完成地坪,应由承揽方负责协调保护,因定作方原因造成 地坪交付前损坏的,由定作方负责损坏赔偿,由于承揽方自身原 因造成损坏的,则由承 揽方负责。
9-4 定作方应及时将所需施工现场所提供予承揽方进场施工,不安排交 叉作业,如因特殊原因须进行交叉作业的,须与承揽方协商后进 行,否则由此造成地坪损坏或工期延误,由定作方负责损失。
9-6定作方超过合同规定日期支付款项,每逾期一天按逾期金额的0.5% 偿付承揽方违约金。
10.不可抗力 环氧地坪工程承揽合同 在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使地坪损坏的,承揽方取得合法证明后,可免除承担违约责任,但应采取积极措施,尽量 减少损失,如在合同规定以外发生的不得免除责任,在定作方迟延接 受或接受其间发生的,定作方应当承担责任并且赔偿承揽方由此造成 的损失。
11.补充条款
12.期限与其他 本合同自双方签字、盖章之日起生效,合同履行完毕即失效,本 合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事 宜,应由双方进行协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有 同等效力。
本合同正式 承揽方:
法定代表人:法定代表人:
授权代表:授权代表:
开户行:开户行:
帐号: 帐号:
地址: 地址:
电话: 电话:
日期: 日期:
环氧地坪工程承揽合同
地坪维护合同
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
经甲、乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的基础上,甲方将楼的地坪工程以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责和权利,特签定本协议,以资双方共同遵守执行。具体条款如下:
一、工程名称:__________________。
二、工程地址:__________________。
三、结构类型:__________________。
四、建筑面积:约m2(以竣工建筑面积为准)。
五、承包方式:包清工、包限额领料(主要材料)、包质量、包进度、包安全、包文明施工。
六:承包范围及工作内容:施工图纸包括的所有地坪工程。
1、地坪工作内容包括准备、结束、熟悉施工图纸、检查安全技术措施、布置操作地点、领退料具、工序交接、队组自检互检、机械加油加水、排除一般机械故障、保养机具、操作完毕后的场地清理,现场内全部水平、垂直运输,搭拆简单操作架子。
2、包括后台,筛砂、现场水泥倒运,砂浆(及细石砼)搅拌,清扫、冲洗基层、石工剔打、洒水、递灰、抹灰、找平等全部操作过程。
3、完工后应做到工完场清,剩余材料按指定地点分类堆码整齐,移交给甲方现场材料员清点验收。甲方现场材料员填写验收单据,双方签字,作为办理工程结算的凭据。如乙方不按指定地点分类堆码整齐,甲方将按照地坪面积元/m2从结算中扣除。
4、乙方领用应由甲方供应材料应严格执行领、退料制度,如乙方归还不够领料数量,将按照市场价格全额赔偿。
准的,甲方将通知乙方限期整改,如果乙方在整改后仍不能达到质量标准,甲方有权终止合同。乙方需在限期内退出施工现场,退场费用由乙方自理。乙方的已完工程量将待工程主体完成后,按合同单价的80%进行结算。
八、工期要求:乙方应根据自己所承担的工程规模情况,组织足够的人力、物力,以保证对各个单位工程的形象进度和工期要求。如果由于乙方的原因使工程不能达到工程形象进度和工期的要求,耽误了甲方从建设单位拨付工程进度款的时间,甲方将按照合同总产值的2%对乙方进行处罚。同时乙方将承担由此造成甲方名誉损失和资金贷款的利息损失。(工程形象进度时间详见附件)。
九、价格及付款方式:
1、乙方施工质量、工期达到标准并满足形象进度和要求的情况下,按照元/m2的单价进行结算。甲方负责交税金和代交综合保险。乙方不得以任何理由提出改变单价。
2、工程量按照施工图图示尺寸面积计量。
3、乙方进场后从400元/月、人(菜票和现金各200元;按登记出勤人数计)。油漆工程结束,按应支付总额的80%(扣除生活费等预付款)支付。待工程全部完工后的壹个月内,结清全部工程款。
4、乙方应将班组工人工资发放表交回甲方一份,工资发放表必须有领款人签字。
十、安全生产与文明施工:
1、乙方施工人员应严格按照国家和上海市制定的现行《建筑安装工人安全技术操作规程》及其它现行有关安全生产规定、甲方安全管理规定进行施工,如因乙方人员违反有关规定而发生安全事故,由乙方负责。
2、乙方人员进入施工现场必须按规定正确使用和佩带各种安全防护用品,必须戴安全帽和系好安全带,如发现不按规定戴安全帽和系安全带给予100元/人次罚款,违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以50---100元罚款。
3、乙方应按照文明化施工标准的要求,对自己承包区域内的材料分类、分规格型号堆码整齐。每道工序完成,必须做到工完场清,能使用的材料必须使用,不得浪费。
十一、综合治理:
1、乙方进场的操作工人必须是思想素质好、技术能力强、身体健康的18岁~45岁的男性。严禁使用童工。
2、爱护甲方提供的各种设施和设备,如有损坏,照价赔偿。
3、严禁在施工区域内包括生活区寻衅闹事,严禁打架、斗殴、赌博,如有发现,将给予500元~1000元的罚款,情节严重者,移交司法部门处理。
4、宿舍内严禁乱拉乱接电线,点大灯泡。严禁在宿舍内烧煮食物,一经发现,除没收炊具外,每次处以200元的罚款。
十二、本合同需经乙方班组主要成员签字、见证(签字表附后)。
十三、其它未尽事宜,由双方另行协商。
十四、本合同一式叁份,甲方贰份、乙方壹份。
十五、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。
甲方:乙方:
负责人:经办人:
项目经理:
经办人:
环氧地坪合同
甲方: 乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本地坪项目相关事项协商一致,订立本合同。
第一条 项目概况 1.1 项目名称: 1.2 项目地点:
1.3 项目面积:约计 m(结算按实际测量数据为准) 第二条 合同期限
2.1 乙方进场日期为2013年 月 日至2013年 月 日交付验收,合同期限总日历天数 天。
2.2 如遇到下列情况,合同期限天数应予自动顺延:
2.2.2 甲方应提供的电源、水源等设施未能接通,影响乙方正常工作;
2.2.7 其它影响合同条款执行的情况出现。
第三条 合同价款
2
备注:此价格不包含任何税金税票,如需开票另加6%税金。
作相应调整。
第四条 双方配合
4.1 甲方指定 为本项目驻现场代表,乙方指定 为本项目驻现场代表,代表
双方在遇到各种问题时协调解决。
以保证项目如期进行。
料),混凝土已做过耐磨和其他养护处理的,甲方应做出书面通知,若做过水性养护处理的基础,会有产生与硬化剂反应的可能性。否则由此出现的一切问题乙方不承担责任,因甲方提供的新做或现有混凝土基面存在严重的质量问题足以影响乙方施工质量时,双方应在经过实地踏勘后另行补充签订《基面处理备忘录》,于完工后立即按照实测面积结算。
进行的需要。
业及运输的需要,约束其它非本项目服务人员进入现场踩踏地坪或影响作业。 4.6 甲方应负责办理施工许可证及其它作业所需证件、批件或临时申请批准手续。
乙方应指定专人监护。
作业区域;养护期后方可搬入重物,如需提前,应在确认不破坏地坪的前提下穿软质软底拖鞋并做好地坪铺垫保护工作。
4.9 地面使用过程中,地面发生硬伤情况时,维修费用由甲方自行承担。 4.10原有施工缝、伸缩缝等不做处理。
4.11乙方做好作业组织管理,维持现场整洁、道路畅通,项目完成后清理现场。
4.12如因现场作业条件变化或因其它原因需调整工艺或合同期限,乙方应书面通知甲方。 4.13乙方应按照双方规定的验收标准及期限完成项目并合格交验。
4.14在项目完成后规定的保修期内,由于乙方原因造成的质量问题,乙方于接到通知后应提供无条件保修。
4.15乙方有义务将地坪的`养护及注意事项提供给甲方。
4.16 如双方未能履行以上义务,导致给对方造成损失的,责任方应赔偿对方的有关损失及误工费。
第五条 项目验收
5.1 在项目完成后三个工作日内,甲方须组织相关人员验收并确认实际作业数量;如遇特殊情况甲方需推迟验收的,应书面通知乙方,经乙方同意后,延迟最多不超过十五天。甲方应作好此期间的现场保护工作。
5.3 本项目做为单项专业项目只做单项验收,与甲方的其它项目无关,不得与整体工程或其它项目做捆绑验收及结算。
6.1 以项目完成之日起计算,乙方提供保修期限为 十二 个月整。 6.2 保修范围:由于环氧地坪漆本身材料质量问题造成的不达标情况。
6.3 保修期内,凡符合保修范围的,乙方提供免费维修;不符合保修范围的,乙方维修收取工本费。
6.4 保修期后,乙方提供优质跟踪服务,维修收取工本费。
第七条 付款方式
7.1 合同签订生效后,甲方应支付合同总造价的 —— %备料款。
7.2 乙方材料、人员进场后当日内,甲方再支付合同总造价的备料款 60 %。 7.3 施工进度过半时,甲方再支付合同总造价的 20 %。 7.4 施工完毕,按实际结算面积总价结清余款。 7.5 甲方将采取现金方式向乙方支付款项。
第八条 违约与争议
8.1 如甲乙双方中的一方单方面解除合同或部分解除合同,应负违约责任,按照违约额的30%支付对方违约金。
8.2 如乙方无故拖延项目的交验期限,每拖延一天按照合同额的3‰支付甲方违约金。 8.3 如甲方不按照合同规定的进度支付合同款,乙方有权停止施工,所造成的误工损失由甲方承担(按照进驻现场人数计算,每人每天叁佰元标准),甲方每拖延一天按照应支付款额的3‰支付乙方滞纳金,同时合同期限相应顺延。
8.4 甲方不按照合同规定的期限按时付款、验收或支付款项时,应向乙方支付违约金、滞纳金。
8.5 因履行本合同发生的争议,由双方协商解决,协商不成可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第九条 合同生效与终止
9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
9.2 双方办理验收结算后,本合同即告终止(保修条款除外)。 第十条 附则
10.1 未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》、等相关法律规章执行,或双方协商解决。 10.2 本合同壹式贰份,由甲、乙双方各持壹份,均具有同等法律效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章): 地址: 地址: 法定代表人/委托代理人(签字): 法定代表人/委托代理人(签字):
环氧树脂地坪合同
甲方:四川xxxx纳米科技有限公司
乙方:成都瑞志交通工程技术有限公司
第一条 工程名称:环氧树脂自流平
第二条 工程地址:成都市金堂县淮口镇成阿工业集中发展区xxxx9号。
第三条 工程详细:乙方为甲方共计4200平方米生产车间完成环氧树脂自流平施工。
第四条 施工方法:
1、以强力打磨机清除地坪表面杂质,扫除地坪的突出物和表面之浮浆粉尘。
2、底涂涂布:表面清理干净后,使用滚筒涂布环氧树脂底涂一道。
3、修 补:使用环氧树脂中涂填加耐磨粉先修补破损处。
4、中 涂:环氧中涂加石英砂混合均匀后整体批涂一道。
5、研磨中涂:中涂固化后整体细致打磨一遍。
6、批 涂:面涂环氧树脂加耐磨粉,使用镘刀批涂一道。
7、面涂涂布:面涂环氧树脂,使用镘刀批涂一道。
8、总涂层高度:不能低于3mm.
第五条 施工注意事项:
1、现场必须待地干透,不得有水气、油渍,若地面场地不具备条件,乙方施工时需告知甲方将来会有可能出现的品质问题。
2、平整度及泻水坡度要求由甲方土建单位完成后交乙方施作。
3、不能夜间施工。
4、施工区域不得交叉施工并由甲方派人管制。
5、环氧树脂面涂完工后,甲方应派人员管制48小时,才可开放使用, 7日后重型机械方可进入。
6、材料设备放置地点由甲方提供,场地须干燥防潮湿水气。
第六条 付款方式:
一、合同签订生效后,乙方待甲方通知进场作业,每平方米单价48元,总计施工面积为:4200平方米,总价:201600.00元,优惠后合同款项为:200000.00元(大写:贰拾万元整)。
二、乙方在甲方处购进同等价值的高纯硅微粉共计200000.00元(大写:贰拾万元整),货款采用相互抵消的方式支付;乙方为甲方按合同条款完成施工,甲方按乙方要求的进度供应合格高纯硅微粉,直至货款相互抵消完毕为止。
第七条 甲乙双方的责任:
一、甲方承担责任:
1.提供安全可靠的施工用料存放室内地点。
2. 提供水源、电源,保障室内满足施工温度
3. 及时进行竣工验收。
二、乙方承担责任:
1.乙方负责材料按期进场,保证施工。
2. 负责按工艺要求施工。
3. 严格遵守甲方现场规章。
4. 保障按工期完工。
第八条 施工期:合同签定生效后,待甲方通知乙方人员、设备及材料进场之日算起,施工工期不超过30天。
第九条 竣工验收;
1、 外观光滑平整、无大颗粒、杂质等不良现象。
2、 无脱层、起鼓等不良现象。
3、 无塌陷、细孔等缺陷。
第十一条 其它约定事项:
1、质量保证:保修1年。
2、合同一式二份,双方各持一份。
4、其它未尽事宜:协商解决。
甲方:四川xxxx纳米科技有限公司
签字(盖章):
日期:
乙方:成都瑞志交通工程技术有限公司
签字(盖章):
地坪维护合同
甲方:
乙方:
由于今年雨水较多,庙和渠村狼要先至塔崖畔场峁的公里的村庄道路损毁严重,为了方便村民出行,甲方将该路段的维修事务承包给乙方,为明确双方的权利和义务,双方特签订以下条款,遵守并执行。
庙和渠村狼要先至塔崖畔场峁村庄道路,约公里。
1、清理完所有塌方;。
2、水毁路段填铺垫平,并用沙石硬化;。
3、路面沙石厚度不低于10cm,路面宽度不小于4米;。
4,完善路边排水设施,确保来年雨季不被水冲毁。
工期从______年_______月_______日至______年_______月_______日。
工程由乙方包工包料,工程总造价____元。
维修工程完工后,由甲乙双方组织有关人员对维修工程进行验收。
维修工程由乙方垫资施工,工程经验收后甲方一次性给乙方付清工程款。
1、乙方必须按合同要求采用沙石土铺垫路面并压密压实,如不按要求施工,甲方有权拒绝验收,拒付工程款。
2、甲方有责任配合乙方协调施工过程中出现的矛盾。
3、维修工程验收合格后,甲方必须在30天内一次性付清工程款,如拖延一天追回500元。
4、如遇不可抗拒的自然灾害造成维修公路再次大面积损毁,双方可重新商议维修合同条款。
5、如乙方在维修过程中,出现任何事故,一切由乙方自行承担,甲方不负任何责任。
甲方负责人:
乙方承包人:
______年_______月_______日。
地坪维护合同
甲方:
乙方:
根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商订立本合同。
一、工程名称:车间室内砼地坪工程。
二、工程地点:四川省射洪县万众电缆厂区内。
三、承包方式:劳务计量承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包范围:
1、地坪工作内容包括准备、结束、熟悉施工图纸、检查安全技术措施、布置操作地点、领退料具、工序交接、队组自检互检、机械加油加水、排除一般机械故障、保养机具、操作完毕后的场地清理,现场内全部水平、垂直运输,搭拆简单操作架子。
2、包括后台筛砂、现场水泥倒运,砂浆(及细石砼)搅拌,清扫、冲洗基层、石工剔打、洒水、递灰、抹灰、找平等全部操作过程。
3、完工后应做到工完场清,剩余材料按指定地点分类堆码整齐,移交给甲方现场材料员清点验收。甲方现场材料员填写验收单据,双方签字,作为办理工程结算的凭据。如乙方不按指定地点分类堆码整齐,甲方将按照地坪面积元/m2从结算中扣除。
4、乙方领用应由甲方供应材料应严格执行领、退料制度,如乙方归还不够领料数量,将按照市场价格全额赔偿。
五、施工费计算办法:
本工程综合包干单价按50元/立方米(含基层清理,砂砾石垫层摊铺整平,模板制作及安装,成品砼浇筑及养护等用工和安全文明施工)计算。(其中含安全文明施工奖励2元/立方米)。
六、计量方式:以现场施工完毕并验收合格工程量为准。
七、付款方式:
工程施工完毕,经建设方和甲方验收合格后,于日内一次性付清所有工程款。
八、工期要求:本地坪工程乙方应在甲方施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成,并通过甲方与监理阶段性的质量检验和甲方、监理、质检部门的成品验收,如乙方逾期完成,每延误一天罚款500元。
九、甲方的责任和义务:
1、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。
2、为乙方提供具有施工条件的`工作面。
3、按合同规定,向乙方支付具有付款条件的承包工费。
十、乙方的责任和义务:
1、严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程、文明施工和综合治理规定。
2、负责乙方及所属成员的差旅费、生活费。
3、每天做好施工现场的工后清里,打扫宿舍内外环境,确保施工现场文明整洁和生活区干净卫生。
十一、违约责任。
(一)有下列情况之一,均属乙方违约:
1、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度;。
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的;。
3、乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;。
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;。
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费、扰乱甲方正常工作秩序的;。
6、乙方承包人经常擅离工作岗位,或乙方施工人员严重不足影响工程进度的。对乙方的违约行为,甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、终止合同等处罚。
十二、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份、,报甲方公司一份,双方签字后生效。至工程结束、款项结清时自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
地坪施工合同
十一、甲方责任:
11.1、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见,甲方应在收到书面通知的2天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用由甲方承担,并调整合同造价。
11.2、监督检查工程质量、进度,负责设计图纸变更,工程期间的质量验收及其它事宜。
11.3、如工程中途停建或设计变更以及设计错误,甲方应采取措施弥补或减少损失,赔偿乙方所造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等损失。
11.4、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。
11.5、在竣工验收后的保修期内,因使用不当引起的工程质量问题,其返修费用由甲方负责。
十二、乙方责任:
12.1、负责包工、包料、按施工规范及文明施工条例完成本施工项目的一切事项。
12.2、负责本班组人员在施工作业过程违章施工操作规程所造成的一切责任事故。
12.3、负责甲方提供的机械设备的完好性。
12.4、负责将甲方提供施工用具回收。
12.5、负责施工用一切辅助材料及工具。(甲方提供除外)。
十三、违约责任及争议解决办法:
13.1、甲、乙双方未能按合同条款履约,同时也未按照合同规定进行处理,由此引起的争议,应由双方协商解决。协商不成,可提交当地有管辖权的仲裁机构进行仲裁或由双方同意指定的人民法院提请诉讼。
13.2、甲、乙双方任何一方未能履行合同条款或在执行合同条款中擅自违约,另一方有权追究其违约责任;同时,违约方必须承担由此引的一切经济损失,并按合同总金额10%月累计赔偿给对方。
十四、本合同一式贰份经双方代表签字后成立。
14.1、保质期:至竣工之日起算起个月。
14.2、本协议在执行中遇到问题,可通过协商解决,并可以补充协议的方式作为本合同的附件,经双方签字后与本合同具有同等效力。
14.3、如甲、乙双方达成不属于本合同约定的其他工程合作项目,必须另外签订合同。
甲方(签章):乙方(签章):
签约代表:签约代表:
联系电话:联系电话:
签约日期:年月日签约日期:年月日
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》及共他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况:
工程名称:
工程地点:
预计工程量:
第二条:承包范围。
甲方要求和图纸内的施工内容。主要工作内容包括:混凝土施工(轻工)、耐磨地面的施工。
第三条:承包方式。
本合同采用混凝土包清工、耐磨地面包工包料、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。
第四条:双方责任和义务。
一、甲方责任和义务。
1、负责提供图纸并进行技术交底,质量交底,安全文明施工交底,负责提供水准测量控制点。
2、提供施工场地及施工道路,将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。
3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后,甲方将进行安全文明施工及法制教育,搞好安全生产管理。
4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工等工作。对乙方达不到要求时,随时提出限期整改,督促检查乙方整改。
二、乙方责任和义务。
1、乙方除混凝土搅拌机和配料机,一切机械及工具由乙方配备。
2、乙方必须服从甲方监督,按照甲方的统一部署进行施工,服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排。
3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员,必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。
4、施工安全防护工作由乙方负责解决,甲方提供必要材料。
第五条:合同价款及付款方式。
1、混凝土施工(包轻工)价格:(不含税)。
2、耐磨地坪价格(包工包料):(此价格开具普通建筑装饰发票)。
3、付款方式。
1.进场款:乙方材料、人员、设备进入施工场地后,甲方既向乙方支付合同总价的%,计人民币:。
2.进度款:乙方完成总工程量面积的%时,甲方支付给乙方合同总价的%,,计人民币:。
3.决算款:乙方完成全部工程量后甲方在工作日内对工程进行验收,验收合格后甲方支付给乙方合同总价的%,计人民币:。
4.保质金:乙方预留耐磨地坪工程款的%,计人民币(大写):作为工程质保金,一年期满后无质量问题,甲方在7个工作日内支付还乙方。(质保金为耐磨地坪质量保证金,混凝土施工无质保金。)。
第六条:工期。
1、乙方应遵从甲方的总体施工计划和工期要求。施工组织设计和工程进度计划一经甲方同意,应严格执行。
2、乙方完成全部工程量后,乙方通知甲方后,甲方应在7个工作日内进行验收。逾期不验收或未经验收甲方提前使用,无论何种原因乙方均视为验收合格。
3、工程一经验收通过,乙方必须在一周内撤离现场,包括所有施工人员、机具设备等,做到工完场清。
第七条:安全施工和文明施工。
1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按银川市有关部门规定做好安全教育、安全防护(包括为所属人员自备个人防护用品)等工作。本合同后附安全协议,作为本合同补充协议。
2、乙方必须保证安全、文明施工.
3、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工,材料堆放整齐,及时清运乙方施工产生的建筑垃圾,做到工完场清,保持现场的整洁。乙方达不到甲方的文明工地标准要求时,甲方有权令其整改,并将对其处以相应罚款。
第八条:质量要求。
1、混凝土浇筑时确保平整度,确保模板平整和混凝土捣震和压实。
2、耐磨地坪符合耐磨材料的主要技术指标和表层材料不脱层、不起沙。
3、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令,严格按施工组织设计和施工方案进行施工,并建立安保体系,健全质量日常检查制度,做好自检记录。
第九条:违约责任。
本合同履行过程中出现的违约行为由责任方付全部责任,并承担由此引起的一切费用。
1.若因乙方人员调配不当造成的返工或工期延误,由乙方承担责任。
2.甲方未按合同要求在协定时间内未向乙方支付工程款乙方有权停工,所产生的一切费用(人员误工费)由甲方负责。
第十条:保修服务。
施工完成后12个月内,由于乙方施工所引起的工程质量问题由乙方提供免费修补;若人为和不可抗因素或第三方引起的质量问题,不属于本公司保修范围,本公司愿意提供服务,费用另议;保修期满后,乙方保证继续提供修补服务,费用另议。其它未尽事宜,双方协商解决签订补充协议,具有同等法律效力。
本合同经双方签字后生效。共一式两份,双方各执壹份。工程竣工结算后自行废止。
甲方代表:乙方代表:
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
地坪施工合同
委托方(甲方):
联系地址:
邮 编:
联系电话联系传真:
施工方:
联系地址:
邮 编:
联系电话:
联系传真:
合同签定地:
合同签定时间:
根据《中华人民共和国合同法》的原则,结合本工程具体情况,本着自愿、平等的原则,经双方协商一致,签定本合同。
第一条 工程概况工程名称:
工程地点:
施工内容:
预计工程量:
m2 工期:
年 月 日至 年 月 日项目内容与技术质量要求项目内容 1、甲方委托乙方加工成型 混凝土地地坪耐磨层,实际工作量按实计算。
2、乙方负责范围:
自混凝土浇筑方将混凝土浇筑振实,去除泌水且确认水平达到标高后开始至硬化剂表面加工完成,并涂刷养护剂(或盖薄膜)为止(不包括混凝土地台收缩缝切割。
技术质量要求符合所有耐磨材料的主要技术指标耐磨材料颜色 用量 kg/m2 耐磨层厚度:
约 mm 地面平整,表层材料不脱层,不起砂第三条 合同价款与付款方式一、本合同采用包工包料方式,耐磨地坪单价为rmb 元/m2,面积约为 平方米,合同总价为人民币 元。
实际合同总价根据甲方代表签证的实际工作量乘以合同单价计算。
二、付款方式与期限 1、预付款:
甲方按合同总价的 50 %,计人民币 元,在本合同签定后 日内支付给乙方; 2、进度款:
工程量完成70%后,甲方在 日内向乙方支付工程进度款,即付到合同总价的 80 %,计人民币 元。
3、验收款:
付到合同总价的 95 %,甲方在工程完工验收合格后 7 日内支付给乙方。
4、合同余款 5 %作为工程质量保证金, 日内全部付清。
第四条 甲方代表及甲方负责甲方代表甲方委派 先生为甲方代表,按合同约定,全权负责甲方工作的实施。
甲方责任在确定的地坪砼施工日期前 天向乙方发出书面进场通知。
正式施工前,组织由业主、监理、甲方双方共同参加的耐磨材料性能说明及技术要求交底工作,并提供有关的.地坪施工平面图等书面资料。
负责要求混凝土浇筑方在浇筑时满足以下条件:
混凝土地坪浇筑按序进行;使用水平仪随时检测平整度,确保模板平整度和混凝土捣振压实并去除泌水后的平整度;耐磨材料施工完成交货后的地台保护(设置醒目标);每天的混凝土和易性良好,标号不低于c25;甲方负责对完工后的混凝土地面进行保护和3天以后的浇水养护。
负责就乙方前一日完成部分验收并在乙方提交的施工日报表上签字,以便及时了解工程情况的双向交流,施工日报表作为整体验收之基准。
向乙方提供材料、工具堆放库和夜间施工照明。
向乙方免费提供临时住宿场所和搭伙条件。
乙方代表与乙方责任乙方代表乙方委派 先生为乙方代表,按照合同约定,全面负责乙方工作的实施。
乙方责任向甲乙提供技术服务方案,经甲方代表批准后,作为工程技术资料参考:
乙方在收到甲方书面进场通知并在地坪混泥土实际施工日期前 天进场,每日向甲方代表提交施工日报表并请甲方代表验收签字。
乙方应遵守材料供应商的有关材料技术要求,严格遵守操作规程,保证施工质量。
工程验收一、分部验收;根据施工段落由乙方代表提请甲方代表在分部工程完工后3日内进行验收并予以签证;竣工验收;全部耐磨地坪工程完工后,乙方通知甲方,甲方在7日内进行验收;逾期不验收或未经验收甲方提前使用的,则视为验收合格。
保修服务施工完毕后12个月内,由于乙方施工所收起的工程质量问题由乙方提供免费修补服务;保修期满后,乙方保证继续提供修补服务,费用另议。
违约责任本合同履行过程中出现的违约行为由责任方负全部责任,并承担由此引起的一切费用。
1、若因乙方人员调配不当或未按照甲方要求配合施工等造成的返工或工期延误,由乙方承担责任; 2、如因施工条件不具备或甲方未按合同按时付款,乙方有权停止施工,由此造成的损失由甲方负责。
3、施工时,乙方应充分考虑和落实有关施工安全措施,因忽视而造成的损害,由乙方承担责任。
由于总包方安全措施不当而引起的伤害事故由责任方承担全部的赔偿责任。
其他条款一、本合同未尽事宜由双方协商解决。
协商不成的,可向对方所在地人民法院提起诉讼。
二、本合同一式二份,合同双方各执一份。
三、本合同自双方签字之日起生效,结清全部款项后自然终止。
委托方(盖章) 施工方(盖章)法 定 代 表:
法 定 代 表:
经 办 人:
经 办 人:
日 期:
日 期:
开 户 行:
开 户 行:
帐 号:
帐 号:
地坪施工合同
1.1甲方指定为本工程项目负责人,负责本合同的履行,并指定email:ketch5728@为联系方式。
1.2合同签订后,甲方须向乙方提供施工图纸。在开工前三天,甲方须完成接通水电的工作,施工所用水费、电费由甲方承担,并保障乙方正常的施工条件。
1.3施工期间,不得安排交叉施工;如因以上原因而引起的质量问题及影响工期的责任,均由甲方承担,并赔偿乙方相应误工费。
1.4乙方材料进场时,甲方应提供一间便于管理的房间,供乙方存放材料及工具;且对乙方过程提供必要的协助与方便。
1.5因甲方工程进度款没有按期支付而造成的工程延期由甲方负责。
1.6甲方应保障乙方在工程地点的正常生产经营秩序如造成的工程延期或乙方损失由甲方负责。
2、乙方责任。
2.1乙方指定为本工程项目负责人,负责本合同的履行,并指定email:为联系方式。
2.3乙方按照双方协商的工艺施工,并保证选料合格;。
2.4乙方在施工过程中应遵守甲方的厂纪厂规;施工配合:
3.3混凝土强度不低于c25,且尽可能小的水灰比;。
3.6对泌水严重部位,应用橡胶管去泌水;。
3.7卸模最好等耐磨面层完成第二天进行,第三天由建筑方切伸缩缝;。
3.8在乙方施工期内,不安排交叉施工,并应负责对乙已施工好的地坪进行保护与养护。
第四条违约责任。
1.本工程保修期个月,其间由于乙方施工原因造成质量事故者,由乙方负责返修;由于甲方人为机械损伤或其它原因,如地面有油污而造成的质量问题,由甲方负责。
2.因甲方原因拖延工期给乙方造成费用增加或其它损失(如人工费),由甲方承担。
3.乙方施工完工天内,甲方应及时组织验收,逾期未验收或未经验收而提前投入使用者,视作通过验收。
4.当工程预付款或工程进度款未按期支付时,乙方有权停止施工。
第五条质量保证。
5.1以项目完成之日起计算,乙方提供保修期限为个月整。
5.2保修期内,凡符合保修范围的,乙方提供免费维修;不符合保修范围的,乙方维修收取工本费。
5.3保修期后,乙方提供优质跟踪服务,承诺的使用年限内,维修收取工本费。
5.4以下情形导致的质量问题,不在保修范围内,甲方不能借此影响对乙方的付款:
5.4.2甲方要求乙方赶工或施工时现场有其它交叉施工,影响工程质量;。
第六条工程款支付与结算(若是建筑方无法评估信用,企业应先支付95%工程款。)。
6.1合同签字生效,甲方在三个工作日内向乙方支付。
6.2乙方工程施工到总量时,甲方向乙方支付到合同总额的,共计6.3乙方工程完工后甲方应在三天内组织验收决算,逾期未验收或未经验收而提前使用者,视作通过验收。从验收之日起一个星期内甲方向乙方支付到工程总额的97%,余下3%作为质量保证金,在验收之日起一年内,工程没有产生非人为因素造成的质量问题后支付结清。
6.4汇款以电汇到乙方指定账户到账金额为准,如现金支付以甲方付款证明和乙方收据为准。
6.5若出现工期延误的情况,则按每月实际施工量结算。
第七条合同生效与终止。
8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。鉴章传真件具同等法律效力。
8.2双方办理验收结算后,本合同即告终止(保修条款除外)。
第九条附则。
9.1未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》,等相关法律规定执行,或双方协商解决。
9.2本合同壹式贰份,由甲乙双方各持壹份,均具有同等法律效力。
甲方(盖章)::乙方(盖章):
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
本合同依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,结合合同有关规定,为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任,经双方协商一致,同意签订本合同并全面履行。
第一条工程概况。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、涂装颜色:
四、工程面积:
五、施工类型:环氧平涂地坪。
六、承包方式:包工包料包验收。
七、合同单价:元/m2。
八、总造价(暂定):(说明:本工程实际造价按实际施工面积结算。)。
第二条工程期限。
本工程合同总工期为天,实际开工日期由甲方提前三天通知乙方;
一、1、甲方责任合同签定时,甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划;开工前,保证接通电源到施工场地,并且承担水、电费用;开工前,保证涂装区域干燥、无积水或尘土杂质;施工期间不安排交叉施工;施工现场需相关工程人员进行协调、安排;甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区,并做好现场的封闭管理工作,禁止无关人员的进出影响施工质量,如未能达到上述要求,后果由甲方负责。
3、工程完工三个工作日内组织相关单位程验收,逾期未验收视为合格。
二、乙方责任:
2、因乙方管理不善(如盗窃、损坏等)造成对甲方的经济损失,由乙方全部负担。做好未验收完工工程的维护和相应的成品保护工作;切实做好保修工作。
第四条工程款项结算及支付。
一、合同签订后甲方即付给乙方总工程款的%;。
二、施工进度工程款按周工程量计算,甲方支付乙方周工程款的%(预付款等比例扣除);。
三、工程竣工验收合格一周内,乙方编制结算文件至甲方,甲方在五个工作日之内审核完毕并支付至结算款的。
四、为保证资金安全,付款方式原则上采用甲方按乙方指定银行帐户汇款。若需采用现金或支票结款时,经双方议定后,可由乙方经办人员持乙方财务签章的“收款委托书”到甲方办理,乙方经办人不能提供“收款委托书”时,甲方应拒绝受理,否则,甲方将承担由此引起的一切责任。
第五条违约责任。
一、本工程以竣工验收合格后,由于乙方材料或施工工艺的原因造成质量事故,乙方接到甲方通知的约定时间内应无条件保修;如由于甲方使用不当或其它原因所造成的质量事故,乙方应给予返修,返修费用由甲方负责。
二、双方自签定合约之日起,任何一方不得擅自解除合约,其中一方违约应向另一方赔偿,赔偿额按国家合同法规定执行。
第六条竣工验收及验收标准。
一、工程完工后,甲方按设计图纸和国家相关的施工规范作为验收标准,验收合格后,双方填写环氧地坪工程验收单(附件一),签字生效。
二、验收主要依据:按照本合同的施工工艺程序进行验收。
第七条解决合同纠纷的方式:甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷,双方可通过协商或协调解决;协商或协调不成的,可向乙方所在地仲裁机关申请或向人民法院起诉。
第八条本合同自签定之日生效,到工程保修期满及结算清所有工程款之日自然失效。
第九条本合同一式肆份,双方各执贰份。
第十条本合同未尽之事宜,双方应以诚恳的原则协商解决。
甲方单位名称(章):日期:
乙方单位名称(章):日期:
地坪施工合同
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
本合同依照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》,结合合同有关规定,为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任,经双方协商一致,同意签订本合同并全面履行。
第一条工程概况。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、涂装颜色:
四、工程面积:
五、施工类型:环氧平涂地坪。
六、承包方式:包工包料包验收。
七、合同单价:__________________元/平方米。
八、总造价(暂定):__________________(说明:本工程实际造价按实际施工面积结算。
第二条工程期限。
第三条双方责任。
1、甲方责任合同签定时,甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划;开工前,保证接通电源到施工场地,并且承担水、电费用;开工前,保证涂装区域干燥、无积水或尘土杂质;施工期间不安排交叉施工;施工现场需相关工程人员进行协调、安排;甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区,并做好现场的封闭管理工作,禁止无关人员的进出影响施工质量,如未能达到上述要求,后果由甲方负责。
2、协助未验收的完工工程,未验收前不得使用,否则视为验收合格。
按商定的付款条款支付乙方工程款项;。
3、工程完工三个工作日内组织相关单位程验收,逾期未验收视为合格。
二、乙方责任:
1、按照施工设计图纸工艺施工,并保证施工材料合格;保证涂装工程质量:涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛出;必须做到文明、安全施工,严格遵守甲方的规章制度,并接受甲方工程监理的监督和正确的指导;因乙方管理不善(如盗窃、损坏等)造成对甲方的经济损失,由乙方全部负担。
做好未验收完工工程的维护和相应的成品保护工作;切实做好保修工作。
第四条工程款项结算及支付。
一、合同签订后甲方即付给乙方总工程款的__________________%;。
三、工程竣工验收合格一周内,乙方编制结算文件至甲方,甲方在五个工作日之内审核完毕并支付至结算款的。
四、为保证资金安全,付款方式原则上采用甲方按乙方指定银行帐户汇款。
若需采用现金或支票结款时,经双方议定后,可由乙方经办人员持乙方财务签章的“收款委托书”到甲方办理,乙方经办人不能提供“收款委托书”时,甲方应拒绝受理,否则,甲方将承担由此引起的一切责任。
第五条违约责任。
一、本工程以竣工验收合格后,由于乙方材料或施工工艺的原因造成质量事故,乙方接到甲方通知的约定时间内应无条件保修;如由于甲方使用不当或其它原因所造成的质量事故,乙方应给予返修,返修费用由甲方负责。
二、双方自签定合约之日起,任何一方不得擅自解除合约,其中一方违约应向另一方赔偿,赔偿额按国家民法典规定执行。
第六条竣工验收及验收标准。
一、工程完工后,甲方按设计图纸和国家相关的施工规范作为验收标准,验收合格后,双方填写环氧地坪工程验收单(附件一),签字生效。
二、验收主要依据:按照本合同的施工工艺程序进行验收。
第七条解决合同纠纷的方式:甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷,双方可通过协商或协调解决;协商或协调不成的,可向乙方所在地仲裁机关申请或向人民法院起诉。
第八条本合同自签定之日生效,到工程保修期满及结算清所有工程款之日自然失效。
第九条本合同一式肆份,双方各执贰份。
第十条本合同未尽之事宜,双方应以诚恳的原则协商解决。
甲方单位名称(章)乙方单位名称(章):。
地址:地址:
电话:电话:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
日期:日期:
环氧地坪合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规经甲、乙双方友好协商,结合本工程的实际情况和使用单位的实际要求,为更快、更好地按时、按质完成本工程,经双方同意协议,签订本合同:
第一条:工程内容和承包范围。
1.工程名称:
2.施工地址:
4.工期:天,20xx年月日至20xx年月日。
第二条:工程造价及承包方式。
2.承包方式:包人工、包材料、包工具、包工期。
第三条:工程质量、检查和验收。
1.乙方必须按照甲方确认的施工工艺施工,厚度,图案,颜色及尺寸按甲方要求,否则造成的损失由乙方承担。
2.完工后整个地面光亮洁净、颜色均一,五年内不变色。
3.环氧地坪的平整度是随着原地面顺平,不空壳、无明显色差、不发白、不龟裂,无划伤和齿痕、表面平整,并符合项目方案标准。
第四条:保修期及维修。
1.产品交付使用后,保修期限为一年(自然磨损和人为因素除外),期间因施工品质的原因而出现起壳、剥落,乙方无偿进行维护、修补。
2.如乙方施工完成后,因甲方使用不当造成的损坏,如需乙方负责维修,乙方需收取材料费和人工费。
第五条:其它。
1.乙方材料进入甲方施工现场,必须按甲方指定地点存放。涂料中含有大量的溶剂,并多为易燃液体,严禁堆放在施工现场,施工时应根据需要领取,并设专人保管。施工现场严禁动用明火和吸烟,并设置co2灭火器、砂土、石棉布等消防工具,照明采用防爆灯。施工场地必须设置排通风装置,使空气中有害气体的含量少于允许含量的极限,施工人员要载好防护装备(工作服、风镜、防毒口罩或防毒面具,手套等),面部和手部可涂防护油膏,以防急性和慢性中毒。
2.乙方进入甲方公司内施工,乙方必须遵守甲方公司的各项规章制度。
4.由于不可抗拒的自然灾害所造成的经济损失,应由甲、乙双方协商解决;。
9.保证施工场地清洁,安装完毕后及时清场,遗留的各种垃圾由乙方及时清除,并承担费用。
10.乙方按确定工期时间完成施工任务,每延迟一天罚款500.00元。
11.凡与本合同有关而引起的一切争议,双方应首先通过友好的协商的方式解决,如经协商仍不能达成协议时,任何一方均可以向合同签订地人民法院提起诉讼。合同一式叁份,甲、乙双方代表签名并加盖单位公章或合同章后生效,在甲方支付完全部工程款、乙方工程保养期满后,合同方才失效。每份具有同等法律效应。未尽事宜协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
地坪维护合同
甲乙双方本着平等自愿,共同受益的原则,经过友好协商,根据《xxx合同法》及有关规定,就乙方向甲方提供机房防静电地板维修事宜,在互惠互利的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。
1、维修服务对象为甲方位于____的电信机房内____平方米防静电地板。
2、维修内容为:检查、更新。
3、乙方应根据防静电地板检修规范严格检修地板,对于老化的地板应予以更换,以确保机房内的机器设备安全。
1、本合同维修期限为____天,具体维修时间为每日____时至____时。
2、自本合同签订之次日起,乙方在上述规定的时间内,自行携带维修仪器和设备到____的电信机房进行维修服务。
3、乙方在本合同签订后应提交维修人员名单____份,甲方凭维修名单核查放行乙方的维修人员进入机房。
4、在维修期间,乙方严格必须遵守本合同规定的维修时间。晚上____时前,乙方必须恢复机房原状及退出机房,以便甲方员工第2日能正常工作。
1、双方议定,本合同维修服务款为人民币____万元。
2、甲方于合同签订当日,向乙方预付全部维修款的____%,余款于合同期满维修完毕验收后____日内付清。
3、双方议定,对于更换的地板另行付费。每更换一块地板甲方需向乙方支付材料费____元,此费用在合同期满后与剩余的____%维修款一并结算支付。
1、甲方违约责任。
(1)甲方无故中途终止合同,应向乙方赔偿总维修款____%的违约金;
(3)甲方如不按约定指定维修地点,或对此向乙方提供错误信息,乙方不承担迟延维修的责任,且乙方因此遭受的实际损失应由甲方负责赔偿。
2、乙方的违约责任。
(2)乙方在规定的时间内未完成维修,且在甲方的宽限期内仍然不能完成维修的,甲方有权向乙方索赔各项损失。
1、甲乙双方取得了一切必要的授权和批准,签署并履行本合同。
2、双方保证本合同的签署和将要采取的置换行为不违反任何中国现行法律、法规的规定,不损害其他任何第三方的合法权益,并不与任何依据法律或合同一方所应承担的义务和责任相冲突。
3、双方保证履行本合同其他条款下规定的义务。
1、任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起____日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起____日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
2、遭受不可抗力的—方应采取一切必要措施减少损失,能继续履行的,在事件消除后立即恢复本合同的履行。不能履行的,经双方协商一致后,可以终止本合同。
3、本条所称“不可抗力”是指不能预见、不能克服、不能避免的客观事件,包括但不限于自然灾害,如:洪水、地震、火灾、风暴、瘟疫流行等,客观事件包括战争、民众骚乱、罢工等。
1、本合同附件包括但不限于:
(1)双方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更合同;
(2)双方的营业执照复印件及各种法律文件。
2、任何一方违反本合同附件的有关规定,应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。
1、本合同适用xxx有关法律,受xxx法律管辖。
2、本合同执行期间,如遇不可抗力致使合同无法履行的,双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
3、本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。双方约定,凡因本合同发生的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第____种方式解决:
(1)将争议提交____仲裁委员会仲裁;
(2)依法向____人民法院提起诉讼。
1、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
2、本合同—式____份,具有相同法律效力。各方当事人各执____份,其他用于履行相关法律手续。
环氧地坪施工合同_环氧地坪施工合同
业主单位(甲方):
承揽单位(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》以及上海市有关规定,本着互惠、互利的原则,结合本工程的具体情况,双方经友好协商,签订本合同,共同遵守:
第一条:承揽工程概况。
1、承揽工程名称:
2、工程地址:
3、承揽方式:包工包料。
第二条:工程承揽内容。
1、加工成品的名称(标的):无震动止滑坡道。
2、加工成品的颜色:绿色、黄色。
3、工程面积:
4、工程施工工艺:镘涂等。
第三条:工程工期。
本工程的工期定为___天,即年___月___日进场开工,年月日完工。施工后地坪养护期为三天。施工工期原则上以合同为准,因自然原因(如天下雨造成地坪潮湿等情况)乙方无法施工,甲方应适当延长施工期限。
第四条:工程验收及保修条件。
1、乙方按照第二条内容的工艺施工及验收,涂层表面应无裂纹、无分层、无底色泛出、不透底、不起泡。
2、工程竣工三天后应内进行验收(法定节假日顺延),否则视同验收合格;在验收之前,未征乙方同意使用者,视同验收合格。
3、本工程保修期为壹年,在保修期内,因乙方施工原因而造成的质量问题,由乙方负责返修,因甲方人为机械操作及其它原因(如地表未干而要求乙方赶工)造成的任何后果由甲方负责。
第六条:结算方式及期限。
1、进场款:按合同总价30%;计:元在乙方材料进场当日支付。
2、进度款:按合同总价60%;计:元在施工至50%时支付。
3、尾款:按合同总价100%;计:元在工程竣工七日内一次结清。
第七条:甲方提供地坪施工条件。
1、水泥素地符合国家有关标准;混凝土强度不应小于c25,表面应该压光;无裂纹、空鼓、脱皮、麻面、直砂等缺陷;表面层厚度大于3cm,水泥砂浆表面层的水泥砂浆配比不小于1:2.
2、素地基本平整,2米标尺内,误差不应大于3mm,整体粉光并养护28天。
3、水泥素地表面含水率小于10%(10%-30%可采用其它材料施工)。
4、施工时空气相对温度不大于80%,环境湿度不低于0℃.
5、施工前甲方应向乙方提供施工图纸,完成通水、通电工作,水电旨由甲方负担。
6、施工期内甲方不允许安排交叉施工。
7、提供乙方施工所需物安全堆放场所。
第八条:施工代表。
甲方指派同志作为本工程驻工地现场代表,乙方指派同志作为本工地现场代表,共同负责现场施工事项。
第九条:违约责任。
1、本合同签订后,双方必须全部履行合同规定义务,任何一方擅自解除,按工程总造价的10%向对方支付偿金。
2、乙方施工完毕,甲方应负责保护;由于甲方原因造成损坏的,由甲方自行负责。
3、甲方应及时交所需施工场所提供予乙方进场施工,不按排交叉作业。如因特殊原因进行交叉作业的,须与乙方协商后进行,否则由此造成地坪损坏,由甲方负责损失。
4、甲方应按时支付合同规定价款,如因甲方不能及时付款,乙方有权停工或中止合同,因此造成延误损失由甲方承担,并偿付乙方已消耗材料费、人工费及施工过程中相关费用等由于合同中止给乙方赞成的损失。
5、甲方超过合同规定日期支付款项,每逾期一天的按逾期金额的1%偿付违约金。
第十条:合同效力。
本合同自签订之日起生效,至工程竣工、验收和结清工程款之日自然失效。
第十一条:未尽事宜。
本合同未尽事宜由甲方双方友好协商解决。
本合同壹式贰份,双方各执壹份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
单位:单位:
负责代表:负责代表:
电话:电话:。
日期:______年___月___日日期:______年___月___日
环氧地坪漆合同
环氧地坪漆的合同不会写?没关系。下面小编整理了一篇关于环氧地坪漆的合同范本,供大家参考,希望可以帮到大家。
定做方:
承揽方:
根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定,为了明确双方在合同执行中的权利义务和经济责任,经双方充分协商,同意签定本合同,共同遵守。
1、承揽名称,地点,方式
1-1承揽项目名称:
1-2承揽项目地点: 1-3承揽方式:包工包料
2、承揽标(加工成品)
2-1环氧树脂面积平方米
2-2塑胶地板
注:具体面积以实际面积为准。
3、加工成品的质量要求
3-1承揽方提供规格工艺进行施工;
3-2施工工艺:详见附表。
4-1地坪漆单价/m2;
4-2塑胶地板单价元/m2
4-2工人、材料、机械、进场后定做方向承揽方支付合同总额的即 元的预付款,施工完毕后定做方向承揽方支付合同总额的 20% 即 元的尾款。
5、素地标准及施工条件
5-1素地基地平整,2m标尺,落差不应大于2mm;
5-2水泥结合牢固,无空鼓,不起砂,无龟裂,无水泥浮浆;
5-3水泥素地表面含水率达到8%;
5-4施工时空气相对温度不大于70%,环境温度低于0度;
5-6施工期内定做方不安排交叉施工;
5-7施工过程中当事人双方应专门指定一人做现场协调和监督工作。
6、验收标准与方法
6-1按合同规定的质量要求,图纸作为验收标准,验收前承揽方应向定做方提供必需的技术资料。
6-2承揽方应向定做方发出验收通知单,定做方接到验收通知后应在三天内(逢法定节假日可以顺延)进行验收,无故拖延或未经验收而提前投入使用者,视同验收合格。
6-3当事人双方对承揽项目质量在验收中发生争议时,可向法定质量监督机构申请检验,并向对方提供检验证明,检验所发生的费用则过错方承担。
6-4保修期为层脱皮由承揽方返修,使用过程中为机械损伤及其他原因(如水泥脱未干面定做方要求真赶工等)造成质量事帮可由承揽方计费维修。
7、工期
7-1本工期总工期为;
7-3-1因气候或其他意外,地面出现受潮者;
7-3-2因定作方原因不能如期腾出施工场地者;
7-3-4定作方未近合同规定支付 付款,工程进度面影响施工进度者。
8、安全施工管理条例
8-1承揽方有关人员进入定作方施工现场应该遵守定作方有关制度。
8-2由承揽方人因违反有关管理造成安全事故,责任由承揽方负担。
9、违约责任
9-1双方应严格遵守本合同有关条款,承揽方的完工质量达不到本合同第3条双方约定的质量要求,由承揽方再负责反修并保达到合同约定的质量要求,一切费用由承揽方负责承担。
9-2承揽方应按合同约定如期完工,若没有发生本合同第7条3款的情形, 违约金。
9-3承揽方完成地坪,应由定作方负责协调保护,因定作方原因造成地坪前损坏的,由定作方负责制损坏赔偿,由于承揽方自身原因造成损坏的由由承揽方负责。
9-4定作方应及时将所需施工场所提供与承揽方进行施工,不安排交叉作业。
如因特殊原因须进行交叉作业的,须与承揽方协商后进行,否则由此造成地坪损坏或工期延误的,由定作方负责损失。
9-5定作方应按时支付合同定价款,如因定作方不能及时付款,承揽方有权停工或解除合同,因此造成延误损失由定作方承担,并偿付承揽方已消耗的`材料费、人工费、及施工过程中相关费用等于合同中止给承揽方造成的损失。
9-6 偿付承揽方违约金。
9-7承揽方应具有相应的资质。
选用符合国家质量标准的材料,若承揽方违反此约定,则应向定作方,承担其过错行为而给定作方造成的损失。
9-8如果定作方无正当理由私自中止本合同,须赔偿承揽方总合同金额的60%的款项,作为对承揽方的材料损失补偿费。
10、不可抗力
在合同规定的履行期内,由于不可抗力致使地坪损坏的,承揽方取得合法证明后,可免除承担违约责任,但因采取积极措施,尽量减少损失,如在合同规定以外发生的不得免除责任。
在定作方迟延接收期间发生的,定作方应当承担并且赔偿承揽方由此造成的损失。
11、纠纷的处理
发生纠纷时,双方应协商解决,协商不成时,双方均可向定作方或承揽方所在人民法院提起诉讼。
12、期限与其他
本合同自双方签字、盖章之日起生效,(承揽方必加盖法人名章方为有效)合同履行完毕即有效,本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,应由双方进行协商,作也补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份,双方各执一份。
定 作 方: 承 揽 方:
法定代表人: 法定代表人:
授权代表: 授权代表:
开户行: 开户行:
帐 号: 帐 号:
电 话: 电 话: 日 期: 日 期:
地坪施工合同
甲方:电话:
乙方:电话:
根据《中华人民共和国合同法》的原则和有关规定,经友好协商,甲方委托乙方,负责环氧地坪的供应和施工,达成如下协议:
本工程质量经双方研究达到:乙方所铺设材料不脱层、不起砂、颜色均匀、基本平整,但由于混凝土地台的原因导致地面的裂缝及其它质量问题,与乙方无关,建议混凝土标号不低于c25,地面要平整,有光度,若在室外施工,甲方要做好防护措施,若在防护措施不完善的.室内施工,即雨天可能遭受雨水侵袭时,也必须停止施工,若甲方执意要求施工出现的质量问题与乙方无关。
施工开始日期,甲方必须通知乙方。
开工日期天。
甲方应在工程施工完成后3天内对乙方铺设的地面进行验收,如三日内未能对工程进行验收,或者在没有验收情况下,使用乙方铺设的地坪(包括第三方使用)均被视作材料铺设已验收合格。甲方应当根据本合同规定进行付款。
合同签订后,甲方应支付乙方合同的,计人民币___元,
1、本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份,同具有法律效力。一方违约,赔付对方一切损失。合同双方因本合同的内容解释或行等方面发生争议,应当首先协商解决,协商不成,可以向当地法院提出诉讼。
2、本合同自签字或盖章即日起生效至全部款项付清后为止。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
_________年____月____日。
环氧地坪施工合同_环氧地坪施工合同
甲方:
乙方:
经甲乙双方共同协商,根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、结合本工程的具体情况,签定本合同。
第一条工程概况。
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3工程内容:
第二条工程承包范围。
3.1开工日期:20xx年月日。
3.2竣工日期:20xx年月日。
3.3如遇到下列情况,合同期限天数应予自动顺延:
3.3.1甲方在合同规定进场前一天,未能将待施工区域场地交给乙方,或有非本项目服务人员及物品进入或存放于待施工区域。
3.3.2甲方应提供的电源、水源等设施未能接通,影响乙方正常工作。
3.4.5天气影响、一些突发事件以及其它影响合同的条款的情况出现。
3.4.6甲方未按合同进度付款。
第四条合同价款。
4.2结算时根据实际施工面积和数量进行核算。
4.3如果经甲乙双方协商同意,在施工中增加了新项目或工艺发生变更,合同单价应作相应调整。
第五条施工技术标准。
乙方提供的工程材料符合国家工业地坪行业环保标准。
第六条双方配合。
6.1甲方指定为本项目驻现场代表,乙方指定为本项目现场代表,代表双方在遇到各种问题时协调解决。
6.2甲方应使现场具备作业条件,必须在乙方进场前一天对作业区域进行空出,洁净处理,以保证项目如期进行。
6.3甲方应提供标准新作混凝土基面,质量应符合国家标准或乙方要求(详见乙方技术方案及资料),否则出现一切问题乙方不承担责任。
6.4甲方免费提供安排现成220v用电连接点及照明设备,供应量必须保证项目正常进行的需要。除工程用电外,不得将电用于其他用途,否则按用量计费。
6.5甲方应协调处理现场,保证场地无其他项目交叉以及主要通道的畅通,以满足本项目作业及运输的需要,约束其他非本项目服务人员进入现场踩踏地坪或影响工作。
6.6甲方应负责办理施工许可证及其它作业所需证件,批准或临时申请批准手续。
6.7甲方保证在作业过程中及保养期内现场无漏水,渗水问题,乙方应指定专人监护。
6.8在乙方完成作业后四十八小时的初步养护期,甲方有义务协助乙方保护现场,禁止其他人员进入作业区域;养护期后方可搬入重物,如需提前,应在确认不破坏地坪的前提下穿软质软底拖鞋并做好地坪铺垫保护工作。
6.9乙方编制施工组织设计和施工方案,项目总进度计划,进场计划,作业进度和作业量,并送交甲方代表签收,甲方签约代表或现场代表签收后视同确认。
6.10乙方遵守地方政府和有关部门对施工现场交通、施工噪音、施工现场环境卫生和场外污染等管理规定。
6.11乙方做好作业组织管理,维持现场整洁,道路畅通,项目完成后清理现场。
6.12如因现场作业条件变化或因其他原因需调整工艺或合同期限,乙方应书面通知甲方。
6.13在项目完成后规定的保修期内,由于乙方原因造成的质量问题,乙方接到通知后无条件保修。
6.14乙方有义务将地坪的养护及注意事项提供给甲方。
第七条项目验收。
7.1在项目完成后的三个工作日内,甲方需组织相关人员验收并确认实际作业面积;如遇特殊情况,甲方需推迟验收的,应书面通知乙方,经己方同意后,延迟最多不超过15天,甲方应做好此期间的现场保护工作。
7.2如甲方认定某区域有质量问题需要维修的,必须书面通知乙方协商解决。
7.3本项目作为单项专业项目,只做单项验收,与甲方其他项目无关,不得与整体工程或其他项目做捆绑验收及结算。
第八条质量保证。
8.1以项目完成之日起计算,乙方提供保修期限为。
8.2保修期内,凡符合保修范围的,乙方提供免费维修;不符合保修范围的,乙方维修收取成本费。
8.3保修期后,乙方提供优质跟踪服务,维修收取成本费。
8.4以下情形导致的质量问题,不在保修范围内,甲方不能借此影响对乙方的付款:
8.4.1在上一道工序未完全达到要求时,甲方要求乙方赶工或现场交叉施工而影响质量。
8.4.2甲方要求乙方赶工或施工时现场有其它交叉施工,影响工程质量。
第九条工程款支付。
9.1合同签字生效,乙方施工人员及材料进厂之日,甲方向乙方支付合同总款。
9.2乙方地坪清理,施工底中层完成之日,甲方应向乙方支付合同总额的%。
9.3乙方施工面层之日,甲方应向乙方支付合同总额的的工程款。
9.4项目完成之日,甲方应向乙方支付合同总额的的工程款。
第十条合同生效与终止。
11.1本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2双方办理验收结算后,本合同即告终止(保修条款除外)。
第十一条附则。
12.1未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》,等相关法律规定执行,或双方协商解决。
12.2本合同壹式贰份,由甲乙双方各持壹份,均具有同等法律效力。
12.3乙方提供的施工技术方案作为本合同的附件。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
环氧地坪施工合同_环氧地坪施工合同
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
本合同依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,结合合同有关规定,为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利和经济责任,经双方协商一致,同意签订本合同并全面履行。
第一条工程概况。
一、工程名称:环氧树脂耐磨地坪。
二、工程地址:湖北省孝感市孝南经济开发区福广路20号c1栋。
三、涂装颜色:以现场色板为准。
四、工程面积:
五、施工类型:总包。
六、承包方式:包工包料包验收。
七、合同单价:元/m2。
八、总造价:(说明:本工程实际造价按实际施工面积结算。)。
九、环氧地坪施工过程控制及验收规范;(附表一)。
十、通道及分界线;根据实际现场画分。
第二条工程期限。
本工程合同总工期为天,实际开工日期由甲方提前一天通知乙方;
第三条双方责任。
一、甲方责任。
1、合同签订时,甲方应向乙方提供施工图纸或向乙方明确涂装现场规划;。
2、开工前,保证接通电源到施工场地,并且承担水、电费用;。
3、开工前,保证涂装区域干燥、无积水或杂质;。
4、施工期间不安排交叉施工;。
5、施工现场需相关工程人员进行协调、安排;。
6、甲方应提供乙方材料、设备及工具的保管区,并做好现场的封闭管理工作,禁止无关人员的进出影响施工质量,如未能达到上述要求,后果由甲方负责。
7、未验收前不得使用,否则视为验收合格。
8、按商定的付款条款支付乙方工程款项。
二、乙方责任:
2、保证涂装工程质量:涂装表面颜色均匀一致、无裂缝、无分层、无底色泛出;。
4、因乙方管理不善(如盗窃、损坏等)造成对甲方的经济损失,由乙方全部负担。甲方有权对乙方进行处罚。
5、做好未验收完工工程的维护和相应的成品保护工作;。
6、切实做好保修工作。
第四条工程款项结算及支付。
一、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付乙方工程款的90%。
二、质保期满后一周内将剩余工程款10%付清。
三、为保证资金安全,付款方式原则上采用甲方按乙方指定银行账户汇款。违约责任。
一、本工程保修期为24个月(以竣工验收合格之日起计算),在保修期内,由于乙方材料或施工工艺的原因造成质量事故,乙方接到甲方通知的约定时间内无条件保修。
二、如甲方使用不当或其它原因所造成的质量事故,乙方应给予返修,返修费用甲方负担。双方自签订合约之日起,任何一方不得擅自解除合约,其中一方违约应向另一方赔偿,赔偿额按国家合同法规定执行。
第六条竣工验收及验收标准。
一、工程完工后,甲方按设计图纸和国家相关的施工规范作为验收标准,验收合格双方填写环氧地坪工程验收单(附件二),签字生效。
第七条解决合同纠纷的方式:
甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷,双方可通过协商或协调解决;协商或协调不成的,可向孝南人民法院起诉。
第八条本合同自签订之日生效,到工程保修期满及结算清所有工程款之日自然失效。
第九条本合同一式两份,双方各执一份。
第十条本合同未尽之事宜,双方应以诚恳的原则协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
地坪施工合同
委托方(甲方):
联系地址:
邮编:
联系电话联系传真:
施工方:
联系地址:
邮编:
联系电话:
联系传真:
合同签定地:
合同签定时间:
根据《中华人民共和国合同法》的原则,结合本工程具体情况,本着自愿、平等的原则,经双方协商一致,签定本合同。
第一条工程概况工程名称:
工程地点:
预计工程量:
m2工期:
年月日至年月日项目内容与技术质量要求项目内容1、甲方委托乙方加工成型混凝土地地坪耐磨层,实际工作量按实计算。
2、乙方负责范围:
自混凝土浇筑方将混凝土浇筑振实,去除泌水且确认水平达到标高后开始至硬化剂表面加工完成,并涂刷养护剂(或盖薄膜)为止(不包括混凝土地台收缩缝切割。
技术质量要求符合所有耐磨材料的主要技术指标耐磨材料颜色用量kg/m2耐磨层厚度:
约mm地面平整,表层材料不脱层,不起砂第三条合同价款与付款方式一、本合同采用包工包料方式,耐磨地坪单价为rmb元/m2,面积约为平方米,合同总价为人民币元。
实际合同总价根据甲方代表签证的实际工作量乘以合同单价计算。
二、付款方式与期限1、预付款:
甲方按合同总价的50%,计人民币元,在本合同签定后日内支付给乙方;2、进度款:
工程量完成70%后,甲方在日内向乙方支付工程进度款,即付到合同总价的80%,计人民币元。
3、验收款:
付到合同总价的95%,甲方在工程完工验收合格后7日内支付给乙方。
4、合同余款5%作为工程质量保证金,日内全部付清。
第四条甲方代表及甲方负责甲方代表甲方委派先生为甲方代表,按合同约定,全权负责甲方工作的实施。
甲方责任在确定的地坪砼施工日期前天向乙方发出书面进场通知。
正式施工前,组织由业主、监理、甲方双方共同参加的耐磨材料性能说明及技术要求交底工作,并提供有关的地坪施工平面图等书面资料。
负责要求混凝土浇筑方在浇筑时满足以下条件:
混凝土地坪浇筑按序进行;使用水平仪随时检测平整度,确保模板平整度和混凝土捣振压实并去除泌水后的平整度;耐磨材料施工完成交货后的地台保护(设置醒目标);每天的混凝土和易性良好,标号不低于c25;甲方负责对完工后的混凝土地面进行保护和3天以后的浇水养护。
负责就乙方前一日完成部分验收并在乙方提交的施工日报表上签字,以便及时了解工程情况的双向交流,施工日报表作为整体验收之基准。
向乙方提供材料、工具堆放库和夜间施工照明。
向乙方免费提供临时住宿场所和搭伙条件。
乙方代表与乙方责任乙方代表乙方委派先生为乙方代表,按照合同约定,全面负责乙方工作的'实施。
乙方责任向甲乙提供技术服务方案,经甲方代表批准后,作为工程技术资料参考:
乙方在收到甲方书面进场通知并在地坪混泥土实际施工日期前天进场,每日向甲方代表提交施工日报表并请甲方代表验收签字。
乙方应遵守材料供应商的有关材料技术要求,严格遵守操作规程,保证施工质量。
工程验收一、分部验收;根据施工段落由乙方代表提请甲方代表在分部工程完工后3日内进行验收并予以签证;竣工验收;全部耐磨地坪工程完工后,乙方通知甲方,甲方在7日内进行验收;逾期不验收或未经验收甲方提前使用的,则视为验收合格。
保修服务施工完毕后12个月内,由于乙方施工所收起的工程质量问题由乙方提供免费修补服务;保修期满后,乙方保证继续提供修补服务,费用另议。
违约责任本合同履行过程中出现的违约行为由责任方负全部责任,并承担由此引起的一切费用。
1、若因乙方人员调配不当或未按照甲方要求配合施工等造成的返工或工期延误,由乙方承担责任;2、如因施工条件不具备或甲方未按合同按时付款,乙方有权停止施工,由此造成的损失由甲方负责。
3、施工时,乙方应充分考虑和落实有关施工安全措施,因忽视而造成的损害,由乙方承担责任。
由于总包方安全措施不当而引起的伤害事故由责任方承担全部的赔偿责任。
其他条款一、本合同未尽事宜由双方协商解决。
协商不成的,可向对方所在地人民法院提起诉讼。
二、本合同一式二份,合同双方各执一份。
三、本合同自双方签字之日起生效,结清全部款项后自然终止。
委托方(盖章)施工方(盖章)法定代表:
法定代表:
经办人:
经办人:
日期:
日期:
开户行:
开户行:
帐号:
帐号:
地坪漆施工合同
地坪漆施工合同范本怎么写?以下是小编给你分享的地坪漆施工合同范本范本,供你阅读参考。
甲方: 电话:
乙方: 电话:
根据《中华人民共和国合同法》的原则和有关规定,经友好协商,甲方委托乙方,负责环氧树脂地坪的供应和施工,达成如下协议:
第一条:施工面积和合同价格:面积: ,单价为 元/平方,(决算面积按实际面积计算),总价:
第二条:材料:
第三条:工程质量标准
本工程质量经双方研究达到:乙方所铺设材料不脱层、不起砂、颜色均匀、基本平整,但由于混凝土地台的'原因导致地面的裂缝及其它质量问题,与乙方无关,建议混凝土标号不低于c25,地面要平整,有光度,若在室外施工,甲方要做好防护措施,若在防护措施不完善的室内施工,即雨天可能遭受雨水侵袭时,也必须停止施工,若甲方执意要求施工出现的质量问题与乙方无关。
第四条:施工与验收
施工开始日期,甲方必须通知乙方。
开工日期 ,总工程期 天。
甲方应在工程施工完成后3天内对乙方铺设的地面进行验收,如三日内未能对工程进行验收,或者在没有验收情况下,使用乙方铺设的地坪(包括第三方使用)均被视作材料铺设已验收合格。甲方应当根据本合同规定进行付款。
第五条:付款方式
合同签订后,甲方应支付乙方合同的 %,计人民币 元,
第六条:终则
1、 本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份,同具有法律效力。一方违约,赔付对方一切损失。合同双方因本合同的内容解释或行等方面发生争议,应当首先协商解决,协商不成,可以向当地法院提出诉讼。
2、 本合同自签字或盖章即日起生效至全部款项付清后为止。
甲方: 乙方:
签订地点: 日期:
地坪施工合同
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就上伊村二产标准厂房建设工程的楼面水磨石分项工程施工合同事宜协商一致,订立本合同。
上伊二产标准厂房建设工程。
1、内容:甲方现将上伊村二产标准厂房工程水磨石楼面分项工程发包给乙方施工。
2、承包方式:采取包工包料。
3、一层地面矿渣回填,回填工程量为6222立方,单价为60元/立方(含机械费,压路机两次),现金支付,不含税金,合计金额为373320元,大写:叁拾柒万叁仟叁佰贰拾元整。具体工程量附后。
开工日期:_____年_____月_____日
竣工日期:_____年_____月_____日
合同总日历天数90天。
水磨石楼面分项工程按建筑施工实际面积计算(包括梯步、踢脚线施工),施工单价为35元/m(水磨石单价为:27元/m,其中含打磨、抛光上蜡;另加楼地面打毛、充底、清理等单价为:8元/m2)。以上单价不含税收发票,现金支付,水磨楼地面结算总价下浮8000元。
1、水磨石摊好后未进行磨面的按照合同价款的70%进行支付;。
2、待实际磨成的成品面工程完工后,经甲方验收合格,支付合同价款的25%;。
3、余下5%的.工程款作为质量保修金,竣工一年内付清。
4、工程变更,包括工程设计变更,单价按以上单价计算,工程量按实际变更增加或减少工程量计算。
2、普通水磨石粒为三号石英,应用坚硬可磨的石英;。
3、水磨层厚度应大于15mm;。
4、水泥:水泥标号为500号硅酸盐水泥(品牌为);。
5、拌合料的体积比1:3(水泥、白色石英料)。
1、甲方与乙方及时进行技术交流,如有变动,甲方必须事先通知乙方做好调整;。
2、甲方应积极配合乙方进行施工操作,对乙方提出的具体问题进行协助解决;。
1、乙方必须严格按照甲方的要求(在施工中,每一道工序必须通知甲方验收认可)进行施工,若因此造成的损失将由乙方承担;乙方如没有通知甲方,擅自施工,甲方有权将该项不计入结算。如遇实际操作等原因需调整的,必须经甲方同意。
2、乙方必须严格按照施工操作规范、质量验收规范进行作业,乙方自行负责场内外的一切安全责任,无论在施工现场内、外发生的一切安全事故均由乙方自行负责,与甲方无关。
3、该工程施工过程中经检查部分不合格的须返工而造成的经济损失乙方全部负责,乙方返工造成工期拖延的,由乙方全部负责。
1、本合同一式陆份,甲方四份,乙方贰份,本合同自双方签订之日起生效。
2、本合同一经签订后,甲、乙双方不得违约,若有违约,违约方将赔偿守约方的全部损失。
3、未尽事宜,甲、乙双方可协商解决或另行补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
4、如在履行过程中,甲、乙双方产生争议应通过协商解决,协商不成,甲、乙双方均有权向当地法院起诉。
甲方:乙方:
负责人:负责人:
身份证号码:身份证号码:
联系电话:联系电话: