随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是我给大家整理的合同范本,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家能够有所帮助。
2023年钢管栏杆标准图集 花岗岩栏杆采购合同优选大全篇一
代表人:
乙方(供方):
代表人:
第一条石材规格
以上板材合计:
规格板总面积_____平方米,
第二条石材质量以甲方封样样板为准,厚度误差小于_____mm,对角误差小于___mm,无疵点。
第三条甲乙双方商定
规格板材每平米单价_______元人民币。
合计总价款_______元人民币。
第四条付款方式:签订合同当天甲方向乙方支付______元做订金,结算时订金抵作材料款,乙方按照甲方要求规定的时间将石材运至工地现场,经甲方现场员检验合格即支付所到材料款。
第五条交货时间:乙方的石材加工总时间为天即到日之前必须分批次全部运至工地现场。首批石材运到工地现场时间为日之前,第二批到场时间_____日之前。
第六条违约责任:甲方必须在石材到场检验合格当日支付所到石材款,如因甲方未及时付清石材款而导致加工周期延误由甲方负责,乙方必须按照合同规定的质量和数量按照规定的时间将石材运至工地现场,如因乙方的原因导致工地施工延误,乙方须双倍返还甲方所交订金作为赔偿。
第七条运输方式:乙方负责石材包装及联系运送车辆,石材运至工地现场甲方负责卸车并支付车辆运费,甲乙双方商定石材运送单价____元/吨,如有变动乙方须提前电话联系甲方商定此事。
(1)申请仲裁机构仲裁;
(2)向人民法院起诉。
第九条本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十条本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商。
第十一条本合同共一式____份,由甲、乙双方各执正本____份。
甲方:(盖章)
代表人:
____年__月__日
乙方:(盖章)
代表人:
____年__月__日
2023年钢管栏杆标准图集 花岗岩栏杆采购合同优选大全篇二
施工单位(乙方):
一、锦屏镇长新村椿树峁梯田项目道路工程
1 道路工程名称:椿树峁梯田道路工程
2 工程地点:位于锦屏镇长新村椿树峁
3 承包范围:长新村椿树峁梯田工程点上山路
4 合同价款:合同总价万元
大写:
5 合同工期:
工程总期天。
开工日期为:年月
竣工日期为: 20xx 年 月 日。
6 工程内容
道路全长711米,宽4米,总方量为2718.8立方米
二、工程质量
乙方要严格按照工程施工技术规范进行施工,加强施工质量控制,强化工程施工现场管理,主动接受甲方管理人员的监督,确保工程质量通过甲方验收。
三、付款方法
工程完工后采用报账制,验收后付款。
四、安全责任
1施工单位应按建设单位工程施工现场管理规定及建设单位统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;建设单位对施工单位任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。
2施工单位在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由施工单位自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
五、双方责任
1、甲方:派驻工地代表及委托监理单位对工程进度、工程质量进行监督检查。
2、乙方:
(1)加强安全生产教育,严格安全生产施工规范。
(2)严格按照要求施工,确保工程质量,按合同定时间竣工交工。
六、合同未尽事宜,甲乙双方共同协商解决。
七、本合同一式两份,双方各执一份。
建设单位(甲方):(公章) 施工单位(乙方):(公章)
2023年钢管栏杆标准图集 花岗岩栏杆采购合同优选大全篇三
购货方(全称): (以下简称甲方)
供货方(全称): (以下简称乙方)
注:本合同金额均含税价格,本合同只固定单价,产品数量以现场实际发生量计算、石材以平米结算。
第二条 产品的质量要求(产品技术标准要求)及检验
1、乙方保证所提供产品的技术质量及规格符合国家标准及行业标准以及甲方对产品质量的的要求,在甲方对产品验收时,乙方应出具包括产品合格证书。
2、产品在抵达目的地后,由乙方配合施工队向甲方报验,经相关人员对产品的数量、 品种、型号、规格、颜色、外观质量进行及时检验,检验无异议的,甲乙双方代表签署验收证明文件,若发现任何质量问题,双方签署备忘录,乙方应在约定的时间范围内实现替换货。
3、本合同附甲乙双方确认图纸,乙方依据图纸需派技术员及设备进驻现场进行放线、加工安装,以确保工程的顺利开展。如甲方提供图纸发生变更,甲方应及时发图纸变更单通知乙方,由于未能及时通知,所造成工程损失,乙方应写签证单经甲方确认后工程做结算时付合理补偿。
第三条 产品的交货方式、运输方式、交货日期、交货地点
1、交货方式:乙方负责运输并卸货至甲方指定地点。
2、运输方式:由乙方负责运输并承担相应费用。
3、交货日期:甲方根据工程需要,分批进货,乙方在接到甲方通知书后3天内到货。
第四条 工程概况、承包范围、合同工期
工程名称:江北产业集中区天门山公园工程 工程地点:江北产业集中区
工程内容:包人工费、机械费、石材(按甲方要求花岗岩;水泥、砂、电由甲方提供)。 合同工期:以甲方通知的开工日期计起 个日历天完成。
第五条 验收标准、方法
石材到场或在施工安装过程中及竣工验收经工程部、材料部、监理部、造价部按合同第二条标准及样品验收,验收合格由乙方提供有效验收单经甲方代表签字确认。产品如验收不合格,乙方必须于 5天内无条件退换、补足,因退换造成交货期延误的,按逾期交货处罚;产品验收交付前灭失、毁损风险由乙方承担。
第六条 合同暂定铺装面积与进度款付款方式
1、本合同采取分批交货、安装,分批转账付款的方式。
2、合同暂定铺装总面积40000(实际面积按实计量)。
3、工程进度款。工程进度款按如下方式支付:
(1)本合同签后 24 小时内,乙方须向甲方支付50万人民币履约保证金。
(2)铺装面积完成10000且经验收合格后结算一次工程款,乙方须向甲方提供有效税务发票,甲方在7日内支付本次工程款的70%,余款待工程结束后40日内一次性结清,以此类推。(其验收标准参照上述第五条)。
第七条 产品的质量保证和售后服务
1、乙方保证按本合同提供的产品是优质的,无损的且应符合本合同规定的技术规格和质量、性能要求。
2、在安装、使用方无误的前提下,自保修期内发生的所有故障均适用本合同保修条款。
3、自工程验收合格之日起,乙方对所供货物提供一年质量保证。如出现以上问题均属于质量保修内容。
4、在质量保修期内,不因该产品的所有权变更而变更保修责任。
5、在保修期内,因乙方提供的产品的质量问题而引起的财产及相关损失,则乙方应承担相应的法律责任及相关损失。
第八条 甲、乙双方的权利和义务
1、在施工过程中,乙方自负一切安全责任。
2、乙方应按合同施工工期竣工,如不能按时竣工,每拖延一天罚金1000元;如乙方按合同施工工期提前竣工,甲方应给予乙方每天500元的奖励。
4、乙方逾期供货,每逾期一天应向甲方支付逾期货款的违约金,违约金不足以赔偿甲方误工损失的,以实际损失赔偿,逾期交货超过10天,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
5、因甲方原因,乙方不能依据合同供货的,责任由甲方承担。乙方必须根据甲方的要求保质、保量进行供货,否则,甲方有权单方面终止合同的执行。
6、如在试验段施工过程中其质量不能满足工程质量要求的,甲方有权解除合同。
7、乙方对于工程期间影响甲方的突发事件,应提前通知甲方,并与甲方达成共识。
8、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关部门的证明后,允许延期履行,部分履行或不履行合同,如不可抗力时间超过3个月时,甲乙双方均可终止本合同。
9、不论甲方所购产品所有权是否发生转移,乙方未按合同规定在质保期内按时按质提供保修服务的,甲方将视情况扣除乙方部分或全部质保金。
第九条 解决合同纠纷的方式
在执行本合同过程中发生争议,甲乙双方应协商解决。协商不成时,任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。
第十条 其他
1、本合同未尽事宜,甲乙双方可以补充协议方式予以规定,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同的附件均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
3、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
4、本合同一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,具有同等法律效力。
2023年钢管栏杆标准图集 花岗岩栏杆采购合同优选大全篇四
乙方(卖方):
法定代表人:
风险提示:标的物信息
买卖合同中应根据标的物的类型,在合同中将其特定化。防止因产品约定不清,而产生纠纷。
数量、价款要明确,包括数额的计量单位,大多数事项应由双方协定,同时需要标出标的物的单价、总价,币种、支付方式及程序等,各项须明确填写,不得含糊。
一、材料名称、数量、价格
材料名称:_______柴油;
数量:________升;
价格:单价_____元/升。
二、卸货地点及要求
风险提示:履行期限、地点和方式
履行期限、地点和方式要明确,履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担,而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题;履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施,产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。
如:有的合同对履行期限作出模糊约定,如“一个月内履行完毕”,但从何时起算一个月没有约定,这就容易使双方产生歧义,都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化,约定在“某年某月某日前履行完毕”则就避免了歧义的产生。
在甲方提前一日通知乙方送油后,乙方必须按甲方要求的数量将柴油在甲方指定的时间内运送至甲方指定的地点,确保甲方机械的正常运转。
三、质量要求、技术标准:以国家标准所规定的要求为准。
四、验收标准
每次送油时,甲、乙双方指定专人对柴油的质量和数量进行验收。如质量不合格,甲方有权退货并终止合同,由此所造成的相应损失由乙方全部承担;当月由于乙方单次计量仪器有误,导致加油量不足时,甲方有权要求乙方将本次加油不足部分补齐;如一个月内累计发现三次计量仪器有误且给甲方造成损失时,按照当月三次计量缺少的比例,在月度累计结算时,甲方将以3倍的补偿扣除乙方结算货款并终止合同。
五、付款方式
风险提示:价款支付
在实务中,有的买卖合同只是简单地约定合同款项的金额,对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。
另外,需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的具体期限及条件,尽量要简单、明确易实施,避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任,有效督促或威慑合同付款方。
六、其他责任事项
风险提示: 违约责任
违约责任要条款化,在出现违约情形时,能有效执行,避免纠纷。很多合同对违约责任没作约定或约定太过含糊,不具可操作性。比如有的合同约定“违反合同约定,支付违约金10万元”,这个约定就太过笼统,实务中很难操作。
具体应明确,违反合同的哪条约定,应承担何种违约责任,如:质量不符、数量不符、未按时足额付款、未及时交货等等,不同违约情况应制定相应的违约责任,另外,违约金的数额要具体化、数字化,以便于向违约方主张。
在柴油运输过程中,所发生的丢失、消防、运输安全等一切事故由乙方承担,甲方对此不承担连带责任。
七、本合同所订一切条款,甲、乙双方不得擅自变更或修改,如一方单独变更、修改本合同,由修改合同方赔偿对方由此引起的一切损失。如甲、乙双方有任何一方违约,守约方可单方面解除合同。
八、本合同未尽事宜由甲、乙双方共同协商并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
风险提示:争议解决方式
合同双方一旦发生争议,协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式,则需要当事人双方约定,如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会,否则就会因约定不明而致约定条款无效。
当然双方也可以约定管辖的法院,而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一,而不能随意选择,否则该条款无效。
九、本合同在执行过程中如发生争议或纠纷,由甲、乙双方另行协商解决,如无法协商解决可向合同签订地人民法院起诉。
十、本合同一式_____份。甲方_____份,乙方____份,自双方签字盖章之日起生效。
风险提示:证据保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件,交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料,一旦发生纠纷,这些证据都将有可能成为有力的事实证据。
甲方:
_____年____月____日
签订地点:
乙方:
法定代表人:
_____年____月____日
2023年钢管栏杆标准图集 花岗岩栏杆采购合同优选大全篇五
乙方:
甲方经认真考察、研究、决定将空调板、护栏、阳台栏杆制作安装工程承包给乙方施工。按照《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规遵循平等、公平和诚信的原则,双方经友好协商,就有关事项达成协议。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:承包方式:包工、包料、包安装、质量、包安全。
本工程栏杆按照每米单价一次性包干。楼梯栏杆158元/米。
3、栏杆图样按照甲方提供的样图为标准,如有特殊工艺要求变更费用另计,增加平方按照单价计算。
4、决算方式:按实计算
5、工程总价:
6、材料报验由乙方负责,甲方和监理公司和验收由乙方负责。
二、合同工期及进度要求;
1、计划开工日期:
2、计划竣工日期:
3、工期要求:乙方应根据甲方要求,配合总包方进度。框架部分内完成。钢化玻璃安装待通知。由于乙方责任未按期完成延误一天,乙方按工程总造价的千分之三支付违约金(不可抗力因素除外),不影响甲方拆除外架。
三、质量标准
1、乙方制作的产品质量严格执行国家相关标准,对于标准和规范上未明确说明的,可以经甲方、监理方确定的文件和图案为施工标准。并按照小区前期做的样板作为验收依据,乙方所制作的产品应包做包交,主材规格型号和壁厚严格按图纸要求或甲方的要求采购。
2、选材标准:
(1)钢材:规格采用甲方提供的图纸说明,确保设计钢管壁厚,使用国家标准钢材,玻璃采用6+6双钢夹胶片,夹胶玻璃。
(2)油漆:采用凌湖牌“红丹防锈漆,一遍红丹漆,两遍普通面漆,按甲方要求。
四、质量责任
1、在施工过程中随时按受甲方、监理方的质量、安全检查。服从总包单位指挥,对三方安全、质量隐患应无条件服从整改。
2、每道工序完成后,须经建议方、监理方验收合格后方可进行下道工序施工、要有隐蔽工程验收记录。
3、在施工过程中,栏板采用焊接连接方式,部分余料连接使用。
五、安全责任:
1、乙方在施工过程中加强安全教育及安全管理。施工过程中发生的一切安全事故由乙方负责。
2、乙方在施工前必须向甲方、监理方提供施工安全技术交底书。
3、乙方进入工的的人员必须遵守甲方监理,总包单位的现行各种规章制度。
六、合同款及付款方式
1、付款方式“栏杆框架安装完,经甲方监理验收确认后,付合同总价的50%,玻璃安装完成外架拆除,付到工程总造价的80%,竣工验收后付至95%,余款5%作为工程质量的保修金,等甲方决算后一次性支付。
2、本工程合同的总价不包含施工配合以及水电费。
七、售后服务
保值期1年,属于质量问题由乙方负责维修(人为因素除外)
八、违约及合同纠纷
协商解决,协商不成的按《xxx合同法》中规定通过诉讼解决。
九、其他约定事项:
乙方的.投标报价文件及提供甲方的相关资料是该合同的组成部分,在施工过程中必须及时提供。
本合同双方签字生效,如有一方违约将承担另一方的损失。备注:
甲方:乙方:
单位名称(盖章):单位名称(盖章):
委托代表人:委托代表人:
2023年钢管栏杆标准图集 花岗岩栏杆采购合同优选大全篇六
乙方:
经甲乙双方友好协商,本着互惠、互利的原则订立如下合同。
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间:
甲方向乙方提供 “牌”碳钢内衬不锈钢复合管材、管件,详细数量、以实际到货为准。附报价表共2页,结算价格以报价单折结算,本合同总金额约人民币 万元。
本报价不含税,自签字本合同后乙方预付款汇入甲方指定账户后一星期内,甲方送货到乙方施工现场。
二、质量要求、技术标准:
所供产品质量能达到国家相关行业标准,产品能满足乙方施工要求。
三、交货地点、方式、运输费用负担:
交货地点为乙方施工现场,汽车运输费用由甲方承担,乙方负责卸货。
四、验收标准:
国家标准验收,所供产品与样品一致。
五、结算方式及期限:
自签定本合同预付款为定金,余款在甲方送货至乙方施工现场,清点数量后,二天内付清全额余款。
六、双方违约责任:
乙方预付款定金打入甲方指定账户后,甲方必须在7日内送货至乙方施工现场,逾期甲方按总货款的千分之五滞纳金付给乙方,如因乙方原因拖欠货款,乙方每日付给甲方总货款千分之五的滞纳金。
七、双方如有违约,依照《经济合同法》裁决或双方友好协商解决,其它事项双方另行协商。
八、本合同一式二份,双方各执一份,自签订之日起生效,双方需各自履行合同。
乙方:
单位名称(章):
单位名称(章):
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
年 月 日
年月 日
2023年钢管栏杆标准图集 花岗岩栏杆采购合同优选大全篇七
承包方(简称乙方): 身份证号码:
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、概况
1、施工地点:镇(乡)(村) 组
2、住房结构: 平方米。
3、在修建过程中,甲方承担供水、供电、浸砖、平屋、整地及清洁卫生,注意家俱如有丢失,照价赔偿。乙方负责带圈梁模板,一切材料不得超过25米,脚子超过50公分另算工资。
4、生活:甲方负责。
5、承包方式:(只包人工费)。
6、工程价款的支付:但要按时支付工程款。
7、按图施工,墙体偏差不得超过2公分。装饰达到农村翻沙要求,砌砖、翻沙、屋内一概不贴砖,外砖前方贴砖。另三方水提提沙,贴砖另算工资,木工制模钉房盖(不包括水电门窗)。
8、修建楼房包工不包料,只包人工费,每平方米际平方计算,滴水为界,房屋以施工面积计算。水波瓦以瓦平方计算。
9、付款方式:开工付元,二层盖板付元,外墙完后付
10、本合同签定后由甲方付乙方定金元;以保证确立为准。
11、施工设备、工具由乙方自行提供,甲方提供施工材料,甲方对材料的质量负责,并应保证工程施工的顺利进行。
二、甲、乙双方责任
甲方提供标准的施工图同时。必须按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工;隐蔽工程必须得到甲方认可(签字),方可进行下一道工序;确保施工安全,承担处理施工中发生的一切伤亡费用。
三、违约责任
由于甲方原因导致中途停工,甲方应补偿乙方因停工、误工所造成的损失,每停工或误工一天,甲方付乙方每人120元/天;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的5%支付违约金。
四、纠纷处理方式:
甲方不愿意通过协商、调解解决或调解解决不成时,可以向人民法法院提起诉讼,但费用由甲方承担。
五、合同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款2%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合解除。
六、其它约事事项:
乙方在修建过程中,如有不对之处,甲方及时提出,乙方及时纠正,否则后果自负。
本合同一式 份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部份。
甲方(签章): 住址: 电话:
乙方(签章): 住址: 电话:
签订日期: 年 月 日
2023年钢管栏杆标准图集 花岗岩栏杆采购合同优选大全篇八
签订时间: ____ 年___月___日
第一条 标的物名称、规格、数量、单价、金额:
品名
规 格
材 质
产地
数量
(吨)
单价
(元/吨)
金 额/元
备 注
钢管一批
合计人民币金额(大写):
第二条 质量技术要求:q235b按国家标准(gb/t3274-20xx)执行;螺旋钢管按(sy/t5037-20xx)标准执行;无缝钢管按(gb/t8163-1999)标准执行;焊管按(gb/t3091-20xx)标准执行。
第三条 标的物价格:按合同标的物锁定单价,不受市场和国家政策波动影响,甲方不得拒供货物,若甲方不能按期交货造成延误乙方使用,甲方应双倍退还乙方已付款和赔偿乙方所有经济损失。
第四条 质保书提供方式:甲方应向乙方提供每批货物的产品质保书,质保书随车到厂。
第五条 合理损耗标准及计算方法:(国标)过磅结算。
第六条 交付标的物的方式、时间、地点:甲方包运送,合同生效后甲方须在7天内交清所有合同标的物。送货地点为______________公司工地。
第七条 运输方式和费用承担:出库费、运费均由甲方承担,货物运输途中如发生事情,由甲方负责。
第八条 验收标准、方法、地点及期限:按第二条、第五条、第六条执行。
第九条 标的物质量负责的条件及期限:标的物在验收和使用过程中出现质量问题,三日内以书面形式或电话形式向对方提出异议,乙方可暂扣相应货款待处理。甲方应在7天内处理或调换及负责所有相关费用。
第十条 付款方式:合同签订后乙方一次性向甲方支付玖拾陆万元人民币作为定金。定金做为最后一批货物结算款,最后一批货物的金额应大于定金金额。
第十一条 结算方式、时间及地点
:货到付款(货到乙方指定地点经乙方验收合格后3日内付当批货款),总货款金额以实际供货数量结算为准,实际供货量允许按总订货量的1%上下浮动。
第十二条 本合同解除的条件:履约结束,本合同自行解除。
第十三条 违约责任:按《合同法》及相关法律法规执行,乙方无故拒绝收货、甲方因产品质量影响发货,以上情况发生其中之一的,应付对方合同总额10%的违约金。若有逾期付款或发货的则每逾期一天按交货总额的千分之三再向对方支付补偿金。
第十四条 合同争议的解决方式:本合同在履行中发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成的可向合同签订所在地的人民法院提起诉讼。
第十五条 本合同自合同双方签字盖章后生效。
第十六条 本合同一式两份,双方各执一份。合同传真件与原件具有同等法律效力。
卖方(章):
买方(章):
地址:
地址:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:
帐号:
帐号:
邮政编码:
邮政编码:
2023年钢管栏杆标准图集 花岗岩栏杆采购合同优选大全篇九
发包人: (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方共同协商,甲方同意将湖语城二期脚手架工程发包给乙方施工,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,以资共同遵守执行。
一、 工程概况
1、工程名称:木雅广场工程。
2、建筑面积:平方米。
3、结构层次:框架剪力墙结构,1号楼:26/3,2号楼:5/3,3号楼:28/3。
4、工程地址:雅江县解放街。
二、承包的内容及范围
1、乙方承包范围:
1)所有内、外墙脚手架搭设与拆除、安全防护设施、安全通道以及所有临边洞口的防护搭设与拆除等(包括但不限于外墙脚手架的搭设与拆除;脚手架挑排的预埋、搭设、拆除等;各种安全防护棚的搭设与拆除;临边洞口防护搭设与拆除;楼梯的扶手搭设;电梯井内脚手架、隔离、防护门的安装与拆除;人货电梯及井架口防护、平台、围护的搭设与拆除、脚手架踏脚板、脚手架的软硬隔离等)。
2023年钢管栏杆标准图集 花岗岩栏杆采购合同优选大全篇十
买方(甲方)
卖方(乙方):
第二条产品质量标准
乙方所供产品严格按照甲方设计的图纸要求制作,与双方封样样品基本一致。
第三条产品的包装标准及保修期限
乙方按照产品的正常属性进行包装,确保货物的正常运输,不至于损坏,产品保修期限按照国家相关规定执行,若因甲方人为原因造成石材的损坏,乙方提供有偿服务。
第四条交货时间、方式地点及运费承担
乙方自甲方预付款到账,图纸签字确认,指定用料之日起10个工作日交第一批货,随后陆续供货.货到甲方工地,运费乙方承担。工地卸车由甲方承担。
第五条验收标准、方法及提出异议期限乙方保证按照提供给甲方的样板选料加工,保证板材的与样板的颜色基本一致。
第六条货物的损坏与灭失
货物在交付甲方验收以前的损坏与灭失,由乙方负责,验收后的损坏与灭失由甲方负责。
第七条结算方式、时间及地点
合同签订后,甲方先付75000元(人民币柒万伍仟元整)预付款,预付款到达乙方帐户后乙方安排加工.石材加工完毕后,甲方付清该批货款,乙方安排发货,预付款在每批供货时等比例扣减。
第八条双方责任
(一)乙方责任
1、乙方保证按照提供给甲方样板选料加工;
2、乙方保证所供石材与所供样品颜色基本一致。
(二)甲方责任
1、甲方保证乙方在正常履约的情况下,按合同约定支付货款;
2、若因不可抗力致乙方延期履约,甲方无权要求其承担违约责任;
3、按照产品的使用性能正确使用所购买产品,若因使用不当造成的损失,由甲方自己承担。
第九条合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十条合同解除
合同生效后,除法定或约定事由任何一方不得解除合同。如需解除合同,双方应以书面形式确认。
第十一条合同文本
本合同文本一式两份,甲方执一份,乙方执一份。
第十二条纠纷解决方式
因执行本合同发生争议的,由当事人双方协商解决。协商不成,任何一方可以依法向乙方所在仲裁委员会提起仲裁。
第十三条其他
本合同未尽事宜,双方协商后用书面形式进行补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________