合同协议应当明确约定各方的权利和义务,以避免后续的纠纷和争议。在撰写合同协议时,可以参考以下范文的格式和表达方式,以便于更好地完成合同的起草工作。
幼儿园合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲方和乙方权利与义务关系,就乙方向甲方出租车辆,作为新化县石冲口镇红星幼儿园学生接送的专用车辆,本着自愿、公平、互利的原则,经双方_________协商一致,订立本合同,以资共同遵守。
甲方责任:
1、甲方按照双方约定的付款方式,准时支付合同期限内所有租车费用给乙方。
2、甲方应指定适当位置提供给租赁车辆临时停放,方便上落。
3、任何时候不能要求乙方从事违反《交通法》及国家相关法律法规的行为。
4、甲方因特殊原因更改或增加接送时间段或班次,需提前一个工作日书面或电话知会乙方,取得乙方同意之后,方能调动车辆。
5、甲方不因租赁车辆而需承担乙方履行本合同义务过程中产生的任何交通安全责任。
乙方责任:
1、保证本专线运行方式的合法性和合理性,相关政策方面由乙方承担解释责任。
2、保证租赁车辆证件齐全,车况良好,适于营运。同时,根据双方确定的运行方案,保证租赁车辆的安全准点,如无特殊原因,不得迟到、早退,如迟到、早退,甲方有权扣除本月租车费用人民币50元/次。
3、乙方不得在甲方用车期间无故停开,否则,停车一次甲方有权扣除本月租车费用人民币100元(不可抗力的因素除外)。
5、乙方负责租赁车辆的季检、年审、轮胎、维修、燃料、税金、运管费、管理费、保险等一切费用。
6、文明、安全运行、保持车辆的干净整洁:要求参与运行的司机着装整洁规范,运行期间应耐心、态度和蔼,礼貌待客,如甲方家长投诉,经调查属实,每发生一次投诉,扣除本月租车费用人民币50元整,属于司机态度恶劣,造成吵架打架等情节严重的,一切后果由乙方自行承担。
7、在合同履行过程中,乙方负责车辆行驶安全及相关责任,包括乘车安全。如有任何意外或事故发生,造成车辆事故,乙方负完全责任,造成乘车人员人身伤害、财产损失由甲、乙双方共同承担。
8、乙方车辆在运行期间如发生故障或事故,需即时调动其他车辆运行,以确保学生的上课时间。
1、接送线路:_________。
2、接送时间:星期六、日、法定节假日,如需接送双方再行协商,由甲方制定接送计划。
3、如由于交通部门临时规定或不可抗力因素造成路线的改变,经双方协商确认后,方可按变更后的路线运行。
4、因出现车辆维修、年审、接受定期检查或经甲方认可的合理因素所造成需要暂停运行时,乙方必须及时用同等规格的车辆来代替,确定每天车辆的正常运行为前提。否则甲方有权不支付当天该租用车辆的租车费用,并由乙方承担所造成甲方的经济损失。
1、租赁车辆租金标准为人民币:__________________元/月;
2、结算周期从每月1日至每月最后一日止,按月计算,甲方在每月10日之前必须付清前月用车费用。如甲方无故逾期付款,每逾期一天,甲方按应付款金额的千分之五向乙方支付违约金。若甲方无故超过1个月(30日)未付清相关款项,乙方有权终止合同,并要求甲方赔偿相关损失。
从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止,合同期满后,在同等条件下,甲方拥有续约优先权,并可根据实际需要进行调整和增减,乙方应给予支持。
1、乙方接送线路、时间趟次、司机服务态度等不符合约定,经查属实,甲方须通知乙方,并给予10天期限改正,仍然未能改正的,甲方有权终止合同,并有权不支付相关租车费用。
2、乙方在正常情况下延误1小时以上发车,扣除该辆车当天费用,若没有合理的原因逾期超过两天不出车,甲方有权终止合同,乙方应支付月租车金额三倍的违约金。
1、如双方有任何一方在合同有效期内单方面无故解除本合同,必须提前15天通知对方,并赔偿合同两个月(以30天为准)的租赁费用总金额给对方。
2、如由于政府和交通部门明文禁止使用租赁车辆接送顾客或因不可抗因素造成本合同不能履行时,取得有关证明之后,双方友好终止本合同,互不追究责任。
3、甲方如在合同期间有需要暂时调动租赁车辆用作其它用途,必先提前一个工作日书面或电话知照乙方,经乙方同意后方能调动车辆。
4、相关负责人:_________。
甲方联系人:_________。
乙方联系人:_________。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字盖章日起生效。
本合同条款如与国家及地方法律、交通法规等不符时,以相关法律规定为准。
本合同如有未尽事宜,经双方友好协商签订的补充条款及协议,与合同具有同等法律效力。
如双方协商无法解决可向乙方所在地的人民法院提起诉讼解决。
甲方:
乙方:
幼儿园装修合同_幼儿园装修合同样本
幼儿园装修为了迎合小朋友,会设置了各种各样的游戏道具,墙面上五颜六色,幼儿园。
装修合同。
是怎样的呢?以下是在本站小编为大家整理的幼儿园装修合同范文,感谢您的欣赏。
甲方(发包方):
乙方(承包方):
工程项目:未央明园幼儿园室内装修依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合幼儿园室内装饰装修工程特点,甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行室内装修。为保证工程顺利竣工,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条:工程概况。
1.工程地址:西安市未央区开元南路明园小区。
委托方式:包工包料。
2.室内装修面积约1200平方米。(详见该房屋施工图和结构图等资料)。
3.工程开工日期:20xx年5月20日;工程竣工日期:20xx年8月10日
第二条:工程价款。
程决算表》参考后核定。(材料价格参照20xx年西安市同期装修。
工程造价信息及市场价格)。
第三条:质量要求。
1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可;工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。
2.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签补充合同;凡由乙方采购的材料、设备,产品质量由乙方自负;施工质量也由乙方负责。
第四条:材料供应。
1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装修工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,就按挪用材料的双倍价格价款补偿给甲方。
2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
3.材料由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责。
4.工程完工后,乙方须向甲方提供所有装修材料的质检报告书和使用主材料的相关票据。
第五条:付款方式。
1.20xx年5月20日水电工进场,甲方支付乙方30%工程预付款;木工进场,甲方支付乙方30%工程款;工程完工,甲方支付乙方35%工程款;尾款5%作为装修质量保证金,一年后,此装修工程若无质量问题,甲方将此保证金退还乙方。
2.本工程未付工程款均不支付利息;工程施工中如有项目增减或需要变动,双方签订补充合同,并由乙方负责通知施工工地负责人。增减项目的价款,最后一起结清。
第六条:工程工期。
工程竣工日期:20xx年8月10日。乙方确保所有水工、电工、瓦工、木工和漆工等所做主体工程项目必须在20xx年8月8日前完成。收尾工程相关人员必须在20xx年8月9日前全部撤离施工现场;如果因乙方原因而延迟完工,每延迟一日乙方须向甲方支付违约金人民币5000元。
第七条:工程验收。
隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,甲乙双方组织质检部门进行竣工验收。验收合格后,双方办理移交手续。(若甲方对装修的质量有异议,由双方另行签订补充协议友好解决。)。
第八条:其他事项。
1.甲方责任:必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图。
2.乙方责任:
1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;经办业务员必需有法人代表的委托证书;指派一名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保证质量,按期完成施工任务。
2)负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。
3)严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举报查实后均按违约论处;在装修施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工验收合格之日算起,根据乙方使用材料所提供的质保期为准。
第九条:违约责任和争议解决。
合同生效后,任何一方凡是未能履行本合同约定之款项的,均视为违约,违约方须支付另一方人民币伍万元作为违约金。在合同履行期间,擅自解除合同方,应支付人民币伍万元作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以向本合同签约地人民法院提起诉讼。
第十条:合同的变更、终止和合同生效。
合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,并支付人民币伍万元违约金给对方,同时办理终止合同手续。
本合同和合同附件双方签字后生效;补充合同与本合同具有同等的法律效力;本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。
甲方(签章):乙方(签章):
甲方授权代表:乙方授权代表:
日期:日期:
甲方:
乙方:
甲乙双方本着平等互利的原则,经双方协商,就彩虹双语幼儿园装修事宜签订本合同,供共同遵守。
一丶工程内容:
甲方下属彩虹双语幼儿园装饰工程。
二丶方式:
经甲乙双方协商,工程总(造价)额184万元(大写壹佰捌拾肆万元整)。由乙方以包公包料的形式承包完成以下工程。
1.彩虹双语幼儿园三层内装饰工程。
2.外墙涂料粉刷,及外墙顶部边沿波浪造型。
3.楼顶框架式玻璃雨篷的制作安装。
4.楼梯间塑胶地板的铺设及部分室内复合木地板的铺设。
5.部分门窗的购置及安装。
三丶付款方式:
1.在施工过程中根据完成的项目和质量情况进行分批付款。
2.工程完工后付到总额的85%(170万大写万壹佰柒拾万元整)。
3.20xx年1月26日,付清尾款14万(大写壹拾肆万元整)。
四丶乙方承诺:
1.在乙方负责完成的工程项目中,如遇有影响到消防验收的相关工作等问题,乙方必须按现场的实际情况进行处理解决。
2.在甲方使用和运行过程中,发现或遇有工程质量等问题,乙方应即时加以解决。
3.乙方对所做的幼儿园装修工程的安全质量负完全责任。
4.指定账户;。
5.乙方协助甲方完成消防验收。
五丶如出现本合同未尽事宜或者需要修改事项,由双方友好协商确定。
六丶合同生效:
1.本合同一经双方盖章,签字后生效。
2.本合同一式四份,甲乙双方各执两份。
签字签字。
甲方(盖章)乙方(盖章)。
日期日期
共
2
页,当前第。
1
页
1
2
幼儿园采购合同_幼儿园采购合同
甲方:。
甲方代表人:
乙方:
乙方代表人:
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律的规定,经双方协商,签订本合同,共同信守,严格履行。甲、乙双方在平等、自愿、合作、互助、互利的原则的原则下,经充分协商,甲乙双方特签订如下协议:
一、甲方定点向乙方购买学校幼儿所需的食品。
二、乙方提供的食品必须符合国家及地方政府相关法律法规标准,安全技术标准,具有相关部门的质检报告,货品包装完整,标识清楚,不得掺假。甲方有权向乙方索要当日的登记报告。乙方向甲方所售食品保证质量达标,并在该食品规定的条件和期限内不发生食品质量变异;否则,赔偿乙方的全部损失,并承担相应的法律责任。
三、若出现因乙方供应的食品引起的中毒事件,所有后果(受害者的经济赔偿、相关部门罚款和法律责任)全部又乙方负责承担,并且甲方有权从货款中扣除相应金额作为甲方的损失补偿。
四、乙方必须遵守甲方食品卫生管理制度,为甲方提供优质的服务。确保幼儿的身体健康,每次所购食品的安全卫生、保质保量,坚决杜绝“三无”产品和未经检验、腐烂变质的食品进入幼儿园。
五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,两份具有同等效力。
六、本合同期为一年,自甲乙双方签字之日起开始生效。
本合同一经签字,既具有法律约束力,双方必须全面履行合同规定的义务,不得单方任意变更或解除,若遇不可抗力,不能履行合同时,应及时通知对方,以书面形式变更或解除合同。
甲方代表人签字:单位公章:
乙方代表人签字:
乙方公章:
甲方:
乙方:
为了确保幼儿园师生身体健康,保证幼儿食堂面粉购买质量,减少中间环节,节约资金,把幼儿伙食办好,经考察决定乙方为我园糕点定点采购单位,根据《中华人和国合同法》、《中华人和国食品安全法》等文件,甲乙双方本着平等自愿和诚实信用的原则,经相互协商,签订本合同并遵守以下条款。
1、甲方向乙方采购幼儿园食堂幼儿糕点名称,品牌:,单价:。
2、供货方式为乙方送货上门,每批糕点采购时,甲方提前1天通知乙方,乙方须按期按质按量供应。
3、乙方所供糕点须取得有关生产许可证、营业执照、税务登记证、商标注册证等各类证件,同时要提供该糕点的检验报告单,并承诺向甲方供应的糕点不过期、不变质、不变味、无杂质、无毒无害,符合国家食品卫生有关规定。否则,由此产生的经济损失由乙方负责承担,并负相应的法律责任。
4、结算方式。
结算方式为月结,即一月结算一次。乙方于当月供货期满后一个星期内开出正式发票,到甲方报帐结算。
5、违约责任:
(1)供应商送交的货物必须是定量包装,要求称量必须与包装袋上标明的重量一致,甲方验收时抽样5%过秤,如发现有不足秤的(偏差3‰视为正常误差),则当批货物按抽样平均重量计算,如累计出现三次不足秤的,按该批货不足额的2倍扣除。
(2)乙方未能按期按质按量送交糕点或所送糕点不符合合同规定的,甲方有权拒收。
(3)由于乙方所供糕点的质量问题导致甲方所在幼儿园幼儿发生食物中毒事件时,除赔偿甲方损失外,并追究相应法律责任。
6、不可抗力事件处理。
任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时,应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失;在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后,允许延期履行或修订合同,并视情况免于承担部分或全部的违约责任。
7、其它。
(1)合同所有附件均为合同的有效组成部分,与合同具有同等法律效力。
(2)合同履行期间,所有经甲乙双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)均为本合同的有效组成部分,其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。
(3)除甲方事先书面同意外,乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。
(4)本合同一式两份,甲乙双方各执一份。具有同等法律效力,从甲乙双方签订之日起生效。
甲方:乙方:
授权代表(签字、盖章):授权代表(签字、盖章):
联系电话:联系电话:
共
2
页,当前第。
2
页
1
2
幼儿园员工合同
甲方:盖章:
乙方:身份证号:
为更好地发展学前教育,让幼儿接受优质教育,甲乙双方经友好协商,就幼儿园管理事宜达成以下协议:
第一条:甲方愿意将自己位于田老家附属幼儿园委托给乙方管理,建筑面积为平方米。
第二条:附属物与设施设备的归属。
幼儿园现有的附属设施、设备(附清单)。附属设施、设备所有权归甲方所有。合同期满后乙方应全部完整的交与甲方,如有破损由乙方承担维修及费用。
第三条:安全问题的责任和义务。
自本合同生效之日起,田老家附属幼儿园的一切安全问题如:意外伤害事故,火灾事故,食物中毒,被盗事件,传染病毒,交通安全事故,药品事故,远射安全,外来暴力事件,踩踏事件等,与甲方无关。
第四条:相关证照的办理和续展及权债务的承担,合同生效之日,园内所需办理的其他一切许可证及相关手续由乙方办理。
第五条:已入托幼儿的服务。
乙方应保证达到甲方向已入托所有儿童的一切服务承若。不得擅自改变。
原有员工由乙方自由安排去留,甲方不负责该项责任。
第七条:不可抗力。
因自然灾害,如地震、暴风雨。拆迁等不可抗因素导致的经营受。
第八条:本协议期限为2年,在协议存续期的2年之间,甲方不得以各种理由多向乙方收取任何费用。
第九条:教体局和王明口镇中心学校将定期对幼儿园教学进行检查指导,每学期对该园的保教质量进行考核评估,该园必须配合王明口镇中心校和学校的工作。
第十条:本合同自双方签字之日起生效。本合同生效之后,甲乙双方应认真履行合同,在委托期内,任何一方不得擅自解除合同。若任何一方擅自解除合同,都必须承担违约责任。
第十一条:在委托期内,任何一方若擅自解除合同,必须赔给对方违约金数目为委托费的百分之五十。
未尽事宜双方应本着互谅互让,诚实信用的原则进行友好协商,并签订书面的协议。补充协议与本协议有同等法律效力。
第十五条:本协议一式两份,甲乙各持一份,自双方签字之日起生效。起效日期:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
幼儿园合同
甲方:
乙方:
甲乙双方本着真诚合作、平等互利的原则,经协商一致,依照《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规以及本协议条款,订立本合同。
一、幼儿园名称:___________________。
二、幼儿园地址:___________________。
三、合作年限:
合作年限_____年,自________年____月____日起开始合作至有关国家政策调整要求停转办学或转制,除非届满之前出现合作人一致决定解散为止。
一、合作出资:
________出资________人民币,土地________平方米,建筑面积为________平方米的场地使用权、办学许可证以及包括办学条件(设施设备投入等)作为幼儿园的经营场所,____方占幼儿园的股权比例为______。
二、_____方负责该幼儿园一切日常管理工作,负责该园学生的安全和队伍建设、校园文化建设、保育教育、科研、师资培训、后勤工作等。认真履行职责,圆满完成相关工作任务。_____方占幼儿园的股权比例为______。
一、幼儿园教职工工资在幼儿园收费中支出,以生养园,不够支出部分由_______方自行承担。
二、幼儿园利润分配按照股份比例进行。
一、幼儿园按照通行的会计方法或法律规定的会计方法进行记录、核算、存档。
二、每学期的会计报表及账册应置于幼儿园财务部供股东查阅,股东有权了解幼儿园财务状况并提出意见及建议。
一、股东会是幼儿园最高的权力机构,主要行使以下权利职责:
1、有权了解幼儿园状况,并提出合理化意见和决策。
2、对幼儿园合并、分立、变更、解散和清算等事项做出决议。
3、审批幼儿园的财务预算、决策、利润、分配和弥补方案。
4、从园长至全体员工均执行合同聘任制,由__________方全面管理。
二、股东会成员、园长的报酬和费用补偿。
1、园长月薪_____元,财务_____元。
2、正常加班每工作日_____元,一般加班不给补贴。
3、外出开会学习必须事先上报批准方可有效实报。
一、在合作期限内不得退回投资额,另一方同意的除外。
二、挪用、借贷幼儿园资金等其它盈利活动,利用职务从收支中提取回扣,虚报支出,少报投入,贪污、侵占幼儿园资金等行为。
三、在本幼儿园同一地区内,不得自营或与他人合办同档次的幼儿园。
1、本协议约定办园期限已满。
2、投资人退出或死亡。
3、因国家政府变化不让办园或其它不可抗拒的因素。
4、经甲乙双方一致同意。
二、幼儿园解散后,依国家有关法律、法规对幼儿园进行清算。
一、双方合作期间,单方提出解除合作关系,应向对方赔偿违约金_____元。
二、单方违反本协议的任意一条,处违约金______元,并赔偿由此造成的损失。
三、双方因履行本协议发生争议经协商无果,可以向_______人民法院起诉。
一、经双方协商,可以修改本协议或对未尽事宜进行补充,修改内容为本协议相冲突的,以补充、修改后的内容为准,幼儿园章程有规定,按章程规定执行。
二、本协议一式_____份,双方各_____份,具有同等法律效力。
三、本协议双方签名后生效。
四、以上协议双方已认真审阅,并经双方一致认可通过。
甲方:
乙方:
幼儿园合同
合伙人:_____________________(以下简称甲方)。
地址:________________________。
身份证号:____________________。
联系方式:____________________。
合伙人:_____________________(以下简称乙方)。
地址:________________________。
身份证号:____________________。
联系方式:____________________。
甲乙双方本着真诚合作、平等互利的原则,经协商一致,依照《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规以及本协议条款,订立本合同。
一、幼儿园名称:___________________。
二、幼儿园地址:___________________。
三、合作年限:
合作年限_____年,自________年____月____日起开始合作至有关国家政策调整要求停转办学或转制,除非届满之前出现合作人一致决定解散为止。
一、合作出资:
________出资________人民币,土地________平方米,建筑面积为________平方米的场地使用权、办学许可证以及包括办学条件(设施设备投入等)作为幼儿园的经营场所,____方占幼儿园的股权比例为______。
二、_____方负责该幼儿园一切日常管理工作,负责该园学生的安全和队伍建设、校园文化建设、保育教育、科研、师资培训、后勤工作等。认真履行职责,圆满完成相关工作任务。_____方占幼儿园的.股权比例为______。
一、幼儿园教职工工资在幼儿园收费中支出,以生养园,不够支出部分由_______方自行承担。
二、幼儿园利润分配按照股份比例进行。
一、幼儿园按照通行的会计方法或法律规定的会计方法进行记录、核算、存档。
二、每学期的会计报表及账册应置于幼儿园财务部供股东查阅,股东有权了解幼儿园财务状况并提出意见及建议。
一、股东会是幼儿园最高的权力机构,主要行使以下权利职责:
1、有权了解幼儿园状况,并提出合理化意见和决策。
2、对幼儿园合并、分立、变更、解散和清算等事项做出决议。
3、审批幼儿园的财务预算、决策、利润、分配和弥补方案。
4、从园长至全体员工均执行合同聘任制,由__________方全面管理。
二、股东会成员、园长的报酬和费用补偿。
1、园长月薪_____元,财务_____元。
2、正常加班每工作日_____元,一般加班不给补贴。
3、外出开会学习必须事先上报批准方可有效实报。
一、在合作期限内不得退回投资额,另一方同意的除外。
二、挪用、借贷幼儿园资金等其它盈利活动,利用职务从收支中提取回扣,虚报支出,少报投入,贪污、侵占幼儿园资金等行为。
三、在本幼儿园同一地区内,不得自营或与他人合办同档次的幼儿园。
1、本协议约定办园期限已满。
2、投资人退出或死亡。
3、因国家政府变化不让办园或其它不可抗拒的因素。
4、经甲乙双方一致同意。
二、幼儿园解散后,依国家有关法律、法规对幼儿园进行清算。
一、双方合作期间,单方提出解除合作关系,应向对方赔偿违约金_____元。
二、单方违反本协议的任意一条,处违约金______元,并赔偿由此造成的损失。
三、双方因履行本协议发生争议经协商无果,可以向_______人民法院起诉。
一、经双方协商,可以修改本协议或对未尽事宜进行补充,修改内容为本协议相冲突的,以补充、修改后的内容为准,幼儿园章程有规定,按章程规定执行。
二、本协议一式_____份,双方各_____份,具有同等法律效力。
三、本协议双方签名后生效。
四、以上协议双方已认真审阅,并经双方一致认可通过。
合伙人甲:________________。
合伙人乙:________________。
_______年_____月_____日。
_______年_____月_____日。
幼儿园采购合同
甲方:(购货方)
乙方:(供货方)
为了确保幼儿园每日所购食品的安全卫生、保质保量,按照《食品卫生法》、《食品管理制度》、《餐饮行业索证制度》等规定,甲乙双方特签订如下协议:
一、甲方向乙方购买_________,乙方应以平价按期如数出售给甲方。
二、乙方向甲方所出售的_________,必须符合国家及地方政府相关法律法规标准,具有相关部门的质检报告,货品包装完整,标识清楚,不得掺假。
三、乙方不得向甲方出售过期、变质和不合格食品,如因此造成食品中毒等安全事故,将依法追究乙方法律责任。
四、乙方必须遵守甲方食堂食品卫生管理制度,为甲方提供优质的服务。
五、乙方需向甲方提供合法有效地相关证件的复印件以备甲方存档:食品卫生许可证、生产许可证、健康体检、卫生培训合格证等。
六、本合同期为伍个月,从_________起至_________止,自_________起开始生效。
经双方同意后签字: 甲方
乙方
签订时间:
幼儿园劳动合同
原告徐**,男。
被告上海市**幼儿园。
法定代表人赖**,职务院长。
委托代理人陆**,女,系被告员工。
原告徐**为与被告上海市**幼儿园劳动合同纠纷一案,于xx年1月11日向本院提起诉讼,本院在诉前调解不成后于xx年1月28日依法受理,并决定适用简易程序、由审判员史清独任审理,于受理当日进行了公开开庭审理,原告徐**和被告委托代理人陆**到庭参加了诉讼,本案现已审理终结。
原告徐**诉称,其通过12333劳动保障公共招聘网报名至被告处应聘门卫岗位,xx年2月5日接到了至被告处面试的通知,并被告知如面试合格将当场签订有效期为三年的劳动合同,其即按要求至被告处面试。面试时,被告向其介绍了相关情况,并要求其填写了入园员工登记通知,又指点其填满了几份盖有被告公章的有效期为三年的合同书上之填充空格,其签完名后准备拿起合同仔细看,被告却将合同收了起来,并以还要审批为由拿走了合同。当日,被告向其收取了一份求职证明,立即安排其上岗。xx年3月9日,被告安排包含其在内的全体员工进行体检,其询问合同之事,被告回复“快了”,并向其收取了身份证复印件。xx年4月,其发现被告将其列入劳务工、临时工范围,即再次询问合同的事,并明确提出其要求签订劳动合同,但被告未给予答复。xx年5月18日,被告在电话中要求其开具一份已有其他用人单位为其缴纳了社会保险费的证明,其回复“不能”。次月14日,被告告知其要签订劳动合同,先要将劳务合同了断,给点补偿金;次日,其至被告处上班,被告负责人要求其写一份了断补偿确认书,并要求其根据口述的内容书写,其在同意先了断三年期劳务合同、再补签劳动合同的情况下,书写了确认书并予以签名,但是直至6月底其仍未收到被告发出的补签劳动合同的通知,故其申请了仲裁。据此,其提出如下诉请:1、依法补签xx年2月5日起有效期为三年的劳动合同;2、要求被告支付xx年3月5日至xx年2月4日拒签劳动合同的双倍工资10,680元(注:实际上只计算至xx年1月31日);3、补足xx年6月至xx年1月的应发工资7,224元(其中6月工资差额为960-456=504元,此后每月以960元计);4、要求被告为其补缴xx年2月至劳动关系结束之日止的社会保险费、公积金。
被告上海市**幼儿园辩称,原告受上海**有限公司(以下简称**公司)的派遣至其处工作,故其与原告之间不存在劳动关系,也不存在xx年6月15日原告根据其口述书写了确认书的事实,更不存在其承诺另行与原告签订三年期劳动合同的事实;既然确认书是由原告自行书写的,且原告已领取了确认书所涉补偿款,原告所有诉请即无事实依据,因此其不同意原告所有诉请。
经审理查明,被告的机构类型为事业法人;案外人**公司系一家经营范围为商务、劳动保障咨询、劳务服务、会务服务的有限责任公司。xx年1月1日,被告与**公司签订了劳务派遣协议书,约定由**公司派遣劳务人员至被告处从事劳务工作等。
xx年2月5日,**公司作为甲方、被告作为用工单位、原告作为乙方签订了一份《劳务工协议书》,主要内容是:1、协议为固定期限劳务协议,有效期自xx年2月5日起至20xx年2月4日,其中前6个月为试用期;2、**公司根据工作需要,聘用原告的工作岗位为后勤门卫;3、原告的月工资为1,000元等。原告在签名下方书写了“本人收到劳务工协议书正本一份”。《劳务工协议书》中用工单位一栏、乙方身份信息一栏、协议有效期一栏、劳动报酬一栏、工作岗位一栏等内容均由原告手写而成。
xx年6月15日,原告书写了一份确认书,主要内容是:“本人徐**,工作关系至xx年6月14日终止,所产生的经济补偿条款与用工、用人单位工作合同协商一致。本人在工作合同期启止(注:原文)日一切经济补偿一次性了断,相关劳动中产生一切纠纷随之结束。当事人徐**表示认可并于xx年6月15日到用工单位领取经济补偿式仟元,此经济补偿确认书经用人单位、用工单位同意即生效(经济补偿金由用人单位支付)。此协商一致条文经当事人本人签字确认。”此后,被告作为用工单位、永乾公司作为用人单位在确认书上加盖了公章,以示确认。当日,原告领取了一次性工作合同了断补偿金2,000元。
xx年12月31日,原告向上海市徐汇区劳动争议仲裁委员会申请仲裁,提出了本案所涉请求事项。仲裁委于xx年1月7日做出不予受理决定,理由是被告系事业单位,原、被告未签订书面劳动合同,故原告的请求事项不属于该会处理范围,原告不服向本院提起了诉讼。
上述事实,有双方的一致陈述和被告提供的劳务派遣协议。
书、**公司营业执照、劳务工协议书、确认书、付款凭单等证据在卷资证。
本院认为,原告要求被告为其补缴住房公积金之诉请,不属于人民法院受理的劳动争议案件处理范围,故本院不做处理。原告提出要求与被告补签劳动合同,由于劳动合同的内容需由劳动合同当事人协商确定,人民法院作为公权力机构对劳动合同的具体内容无法予以确定,因此补签劳动合同之诉请也不属于劳动争议的处理范围,本院对此亦不予处理。
当事人对自己的主张负有举证义务。诉讼中,原告未能提供证据证明其于庭审中主张的一系列事实能够成立,相反被告所提供的证据可以证明原告收到了《劳务工协议书》正本,且该协议书相关手写部分均系原告亲笔书写所成,原告理应知晓协议书的甲方是永乾公司,而被告只是其用工单位,原告要求被告为其补缴xx年2月起的社会保险费,难获本院的支持。
现有事实表明原告亲笔书写了确认书,认可其与**公司签订的《劳务工协议书》于xx年6月14日解除,其又未提供相应的证据证明被告承诺在其与**公司解除《劳务工协议书》后,将与其补签三年期限的劳动合同,因此原告于本案中提出的其余诉讼请求均无事实依据,本院难以支持。
综上所述,依照《中华人民共和国劳动法》第七十八条之规定,本院判决如下:
三、驳回原告徐**要求被告上海市**幼儿园为其补缴xx年2月至劳动关系结束之日止的社会保险费之诉讼请求。
案件受理费5元,免予收取。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数递交副本,上诉于上海市第一中级人民法院。
审判员史清。
书记员连文静。
幼儿园劳务合同
学校是教育人才的主阵地,教师的稳定是保证学校各项工作稳步发展的前提,是提高教学质量.创建名牌学校的关键。为了依法维护双方权益,经双方商议,特订立此合同书,具体事宜如下:
一、聘方(甲方):____________________幼儿园,
三、聘请待遇:
1.每月_________元,包括假期和节假日。
2.奖金:按学校教师考评方案兑现.
四、其它事宜:
1.乙方要服从学校(甲方)的安排,严格遵守学校的各项规章制度,忠实饯行《教师法》、《教育法》等法律法规,为人师表、率先垂范。因乙方有工作失职,不能胜任,不服从学校安排,与同事、不能和学生和睦相处,教学质量低下等不利于学校工作的现象,学校有权中途解聘并酌情扣除其未发款项,特殊严重者要依法追究相关法律责任.
2.押金:乙方一个月工资。
3.乙方在聘期内未经学校允许(或解聘)不得随意辞职外流、学习、离岗等,否则扣除其押金及所有未发款项,同时因此给学校造成严重损失者要依法追究相关法律责任。
4.在合同未到期时,乙方意欲辞职的话要提前一个月申请。
5.乙方在聘期被学校解聘或经学校允许主动辞职,合同自解聘之日起无效.
6.甲方在工作每满月三日前发放上月工资及奖金。
7。乙方聘期已满,甲方将乙方押金、工资、奖金一律全发。
8.本合同自______年_____月____日起生效,一式两份,甲乙双方各执壹份。
甲方:乙方:
日期:日期:
幼儿园合同
出让方:
(甲方)身份证号:
(乙方)身份证号:
受让方:(丙方)。
出让方与受让方就上海松江区金红幼儿园(以下简称“幼儿园”)转让达成以下协议:
1、出让价格:上海xx区xx幼儿园甲方持有60%的股权,乙方持有40%的股权,丙方拟出资人民币280万元收购甲乙双方所有股权,其中甲方168万,乙方112万,转让金已包括房租的剩余部分、装修装饰及教学活动设备、出让方所提供的幼儿园固定资产及其他物品所列清单(见本协议附件)等。出让方不得再向受让方索取任何其他费用。
2、幼儿园的转让费的支付:转让费分三期支付,支付至甲乙双方共同指定的账号(详见附件),甲乙双方自行按比例分配。双方签订协议后支付第一期付款:签订转让协议3个工作日内收购方支付给出让方20%的收购对价款作为本协议的定金,金额为56万元(大写:伍拾陆万元整);如受让方违约不履行合同则定金不予退还,如转让方不履行合同则双倍返还。教育局批准完成股权(法人)变更,三日内再支付75%的收购对价款给出让方,金额为210万元(大写:贰佰壹拾万元整)甲乙双方根据本协议由丙方完成所有接管和法律文书的变更手续后10日内支付剩余5%,金额为14万元(大写:壹拾肆万元整);办理幼儿园变更所发生的费用由出让方全部承担,出让方承担的部分可以从转让款中直接扣除。
3、幼儿园的财务核算:双方同意以20xx年1月15日为基准日对幼儿园进行审计,核算标的幼儿园的资产及负债情况。
4、幼儿园债务处理:甲方乙方保证在基准日前所欠税费及债务由甲乙双方连带负责清偿,丙方和幼儿园不承担。如因基准日前事由发生的欠缴税费、任何纠纷均由甲乙双方负责解决并连带承担相关赔偿及发生的费用,在解决之前丙方有权暂扣相应的付款。如甲乙方未积极承担欠缴税费及因基准日前事由发生的纠纷,则由丙方或幼儿园代为处理,有关的赔偿包括但不限于代缴税费、赔偿、公证及律师费等支出由丙方支付给甲乙方的股权款中代为支付,或向甲乙双方追偿。
5、幼儿园的校舍及财产:目前幼儿园的校舍系上海xx区xx幼儿园向产权人上海x公司租赁,租期为20xx年,起租时间为20xx年6月1日,租金已经交付至20xx年2月1日。租赁协议作为本协议附件。幼儿园的教学活动设施无甲乙双方的私人财产,如有视为甲乙双方已经赠送给幼儿园。
6、幼儿园的员工及入园儿童:幼儿园原有员工原则上由丙方继续留用(个别员工可以甲乙方安置处理)。出让方及受让方应妥善处理好因经营权变更所带来的对入托儿童相应问题,如所产生的问题发生在本协议生效前,出让方应连带承担由此产生的相关费用。入园儿童在册人数见幼儿园20xx年12月份班级收费登记名册(详见附件)。
7、幼儿园接管及交接手续:甲乙丙三方约定,在受让方支付定金后,受让方即可派驻财务人员对幼儿园资产进行清理,20xx年1月1日,受让方即向幼儿园派遣管理人员,逐渐接管幼儿园并负责人事财务的监控,以保证幼儿园顺利过渡,出让方应全力配合,否则受让方有权暂缓支付出让金。
8、禁止同业竞争:自本协议签署日起,出让方不得作为出资人在上海市xx区从事幼儿园业态的业务。否则出让方须向收购方支付违约金50万元,并立即停止违约行为。
9、费用承担:办理变更所发生的税费有约定从约定,无约定根据法律规定确定,无法确定双方各半承担。
10、特别约定:如幼儿园的变更手续在20xx年6月6日前,因出让方的原因仍未按照教育局要求提交变更材料,则受让方有权要求解除合同并要求出让方连带承担定金责任。标的幼儿园需要经教育局按程序批准,如教育局不批准,则本协议终止,双方在三日内相互返还财产及文件互不承担违约责任。三方可以根据教育局的要求,另行签订转让协议,该协议仅作为变更手续使用,如与本协议发生冲突以本协议为准。
11、本协议如产生争议双方协商解决,协商不成向受让方所在地法院起诉。
12、本协议一式三份,各方各持一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
幼儿园聘任合同
一、聘方(甲方):
法人代表(负责人):
应聘方(乙方):
住址:
身份证号码:
联系电话:
二、聘用期限:自年月日至年月日(一年)。
三、聘请待遇:
1、每月__________元,假期不付,临近放假不足一个月的按日工资计算。
2、奖金:按园教师考评方案兑现。
四、其它事宜:
1、甲方根据本幼儿园工作需要,安排乙方从事_________工作。乙方严格遵守幼儿园的各项规章制度,按时、按质、按量完成其本职工作,忠实饯行《教师法》、《教育法》等法律法规,为人师表、率先垂范。因乙方有工作失职,不能胜任,不服从学校安排,与同事、不能和学生和睦相处,教学质量低下等不利于幼儿园工作的现象,学校有权中途解聘并酌情扣除其未发款项,特殊严重者要依法追究相关法律责任。乙方在工作期间首先树立“安全第一”的思想意识,如因失职、失误造成幼儿在园发生不安全事故,甲方承担经济损失的30%,乙方承担70%。
2、押金:乙方一个月工资80%。
3、乙方在聘期内未经幼儿园允许(或解聘)不得随意辞职外流、学习、离岗等,否则扣除其押金及所有未发款项,同时因此给幼儿园造成严重损失者要依法追究相关法律责任。
4、乙方在本园外(如往返路途中)所发生的一切事故,甲方不付任何责任,由乙方自行承担。
5、乙方在聘期被本园解聘或经本园允许主动辞职,次协议自解聘之日起无效。
6、甲方在工作每月10日前发放上月工资及奖金。
7、乙方聘期已满位续聘并交清各种财物,甲方将乙方押金、工资、奖金一律照发,否则酌情处理。
8、本协议自________年____月________日起生效,一式两份,甲乙双方各执壹份。
甲方:(签字或盖章)
乙方:(签字或盖章)
合同签定日期:年月日
幼儿园劳务合同
聘方(甲方)。
被聘方(乙方)姓名:
一、聘用期限:自________年________月________日至________年________月________日。
二、聘请待遇:_________________。
1.每月_____________元,包括假期和节假日。
2.奖金:按学校教师考评方案兑现。
三、其它事宜:
1.乙方要服从学校(甲方)的安排,严格遵守学校的各项规章制度,忠实饯行《教师法》、《教育法》等法律法规,为人师表、率先垂范。因乙方有工作失职,不能胜任,不服从学校安排,与同事、不能和学生和睦相处,教学质量低下等不利于学校工作的现象,学校有权中途解聘并酌情扣除其未发款项,特殊严重者要依法追究相关法律责任。
2.押金:乙方一个月工资。
3.乙方在聘期内未经学校允许(或解聘)不得随意辞职外流、学习、离岗等,否则扣除其押金及所有未发款项,同时因此给学校造成严重损失者要依法追究相关法律责任。
4.在合同未到期时,乙方意欲辞职的话要提前一个月申请。
5.乙方在聘期被学校解聘或经学校允许主动辞职,合同自解聘之日起无效。
6.甲方在工作每满月三日前发放上月工资及奖金。
7.乙方聘期已满,甲方将乙方押金、工资、奖金一律全发。
8.本合同自________年________月________日起生效,一式两份,甲乙双方各执壹份。
甲方:_________________乙方:_________________。
日期:_________________日期:_________________
幼儿园采购合同
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,共同达成以下协议:
3、甲方根据乙方供应质量决定第二年是否与乙方优先签订合同;
5、甲方对乙方提供的生猪肉每天进行质量和数量检查验收;
6、如出现由乙方提供猪肉引起的责任事故,乙方应负完全责任;
7、本合同一式两份,双方各执一份,自签订之日起生效。
甲方(签章):_________乙方(签章):_________
签订地点:_________签订地点:_________
_________年____月____日_________年____月____日
幼儿园聘任合同
乙方( 应聘方):___________身份证号码:
为了依法维护双方权益,明确义务,根据现行法律法规和有关政策规定, 本着平等自 愿、协商一致的原则,经甲乙双方商议,特订立此合同,以便共同遵守。
一、聘用合同期限:本合同为有固定期限的聘用合同,合同期
毕,经双方协商,可续签合同,否则,合同终止。
二、甲方的权利和义务
1.为乙方提供卫生保健工作室,分配卫生保健的有关任务。
2、 监督检查乙方工作情况。
3、为乙方履行职务提供一定的工作条件。
三、 乙方的权利和义务
1、协助园长做好幼儿保健、卫生、保育员等工作,组织实施有关 卫生保健方面的法规、规章和制度,并监督执行。
2、负责保管幼儿健康档案、教师及相关员工的健康档案。
3、做好学期卫生保健工作的计划,幼儿入园及定期体格检查。定期进行身高体重测量,视力测查,并做好记录。
4、密切与当地保健机构的联系,参加相关会议,及时传达会议精神,做好计划免疫和疾病防治等工作。
5、负责指导调配幼儿膳食,检查食品、饮水和环境卫生,组织相关部门共同制定膳食计划,不断提高伙食质量。
6、负责传染病的预防及控制工作,做好各项卫生保健的记录和统计。
7、妥善管理医疗器械、消毒用具和药品,并做好各项记录。
8、每天定时或不定时的在班级巡查,对患病幼儿及时发现、及时处理,防患于未然,如有忽视贻误病情,扣发当月奖金。
9、向全园工作人员和家长宣传幼儿卫生保健等常识。
四、合同期间,不允许乙方学期中途辞职。如要离园,须提前一个月说明,否则扣发当月工资。 本合同依法订立,即具有法律约束力,双方必须履行。
本协议自________年___月___日起生效,一式两份,甲乙双方各执1份,本合同代签、涂改无效。
甲方:________(盖章)乙方(签字)__________
年 月 日
甲方法人:(签字)________
年月日