合同协议规定了交易双方的权利、义务和责任，维护了交易的稳定和公正。以下是小编为大家整理的合同协议范文，仅供参考，希望对大家有所帮助。
热水器安装合同
购(甲)方：
供(乙)方：
签订日期：01月08日交货日期：2001月12日
一、产品质量要求。
二、售后服务。
机组免费保修18个月(注：人为，天灾，战争除外)。在保修期内如有e01、e02、e05、e15、e25等轻微故障，乙方电话指导甲方自行处理以外，如有甲方处理不到则派技术员前来维修。
三、付款方式:。
合同签订后付定金5000元给乙方，乙方确定收到定金后三天之内委托物流发货，设备送到安装调试合格后，付清剩余货款。
四、安装。
设备到达甲方施工现场后，乙方派遣技术人员亲自安装,甲方全程配合，并提供可行性技术资料。对工程提出合理化的建议积极配合甲方的工作。
附则：
1.本合同壹式贰份，每份叁页，双方各执壹份，由甲、乙双方代表签字生效。
2.合同签定后，甲、乙双方如有临时提出部分修改时间，经双方协商一致后，可以签定补充协定，作为本合同的补充合同，具有同等的法律效力。
3.合同未尽事宜，双方本着友好合作的精神协商解决。
供方单位(盖章)：购方单位(盖章)。
签约代表(签字)签约代表(签字)。
签约日期：签约日期：
地址：地址：
电话：电话：
商场热水器安装合同
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
根据《^v^合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方在协商一致的基础上，订立本合同以共同遵守。
第一条，标的物单价固定，数量为暂估量，最终结算数量以现场收料人员签收的票据作为结算依据。
第二条.质量标准。
应符合国家强制性标准。
第三条.交(提)货方式及验收。
1.甲方提前日以书面形式通知乙方备货，乙方按甲方要求时间将货物及时送达至。
2.标的物的包装、供货、运输、卸车等工作及费用由乙方负责，运输途中的毁损、灭失责任由乙方承担。
3.未经甲方同意，乙方不得私自随意在现场卸货。
4.经现场取样验收合格并填写验收单后视为甲方接收。
5.货到现场三日内如有质量问题，乙方应无条件退货，运输费用及给甲方造成的经济损失由乙方负担。
第四条.结算及付款。
第五条.违约责任。
1、如乙方因所供货物不符合合同要求导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款5%的违约金，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。
2、如乙方未按时将货物送到施工现场导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款2%的违约金，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。
3、乙方须保障甲方使用其产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，由此引起的一切法律责任和费用均由乙方承担。
4、甲乙双方特别约定本合同债权不得转让，如违反本约定，除转让行为无效外，违约方应支付另一方合同价款10%的违约金，并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。
第六条.合同解除。
2、甲方迟延付款超过日的，乙方有权解除合同;。
3、因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，解除合同从书面通知送达对方时生效，如采用邮寄方式送达，双方一致同意按本合同地址发送邮件15日后视为送达。
第七条.不可抗力。
因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担责任，任何一方都有权解除合同。所谓不可抗力，是指双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况。
第八条.争议解决方式。
本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，应依法向北京市朝阳区人民法院起诉。
第九条.其他。
1、本合同附件是本合同的组成部分，和本合同具有同等法律效力;。
4、本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
热水器安装合同
暖气热水器筒体外两端有暖气进、出水和自来水进、出水安装口，筒体内装自来水，暖气热水通过筒体内的盘管把筒体的自来水加热；内部两端有两个分水装置，它能使自来水缓慢地注入暖气热水器筒体，冷热水均匀分开，同时又把热水推出筒体，使之达到使用效果。
暖气热水器内外均使用优质食品级不锈钢材料或镀锌等工艺制作，出厂前经1.2mpa水压检验，抗腐蚀，无污染，安全可靠，经久耐用。暖气热水器型号多样，品种齐全。有立时、卧式、环式；还有筒式、箱式、组合式等，也可根据客户特殊要求定做加工。只要有集中供热或土暖均可安装。安装十分简单，将自来水管和暖气管进出口连接，就可放出与自来水同等压力，与暖气同等温度的热水。
换热器安装在暖气前两组内水温高，同时，它不会影响其他暖气片的供暖温度；如果安装在末端，水温要比进水温度低10~20℃，这样达不到使用效果。换热器要安平，两端两个上下管头的连线一定要与地面垂直。自来水必须低进高出才能出热水，安全阀要安在自来水的进水口，水流方向与安全阀指示方向一致。
商场热水器安装合同
甲方：__________（出租方）。
乙方：__________（承租方）。
为了加强酒店的消防安全管理，明确甲、乙双方在消防工作中的权利义务，根据《^v^消防法》、《云南省消防管理条例》、《西双版纳州__年消防工作目标责任状》、《西双版纳州__年旅___业安全生产责任状》及有关规定，特制定本消防安全责任书，双方共同遵守：
一、甲方责任：
2、甲方的保安部和相关部门有权经常对乙方场所进行消防检查。发现有违章违规现象和行为以及有火灾隐患的，甲方有权责令乙方进行整改和停业整顿。因此而产生的一切损失和费用，由乙方自行承担。
二、乙方责任：
2、乙方必须确保承包区域内所有消防设备设施和器材的完好，严禁私自动用、挪用消防设施（附件：出租区域消防器材清单）。
5、乙方必须保持消防疏散通道的畅通。严禁在走道、楼梯等出口部位堆放杂物；
7、乙方不得私自改变消防设施设备的用途，造成灭火器等消防设施设备的遗失、损坏，按照原价赔偿。
三、违约责任。
2、凡因乙方未履行本责任书规定的内容，乙方违反消防法规，给甲方造成损失的，由乙方负责经济赔偿，并承担相应的法律责任。
四、消防安全责任区：ktv、桑拿、商场经营区域、附楼一楼至二楼通道。
五、其它未尽事宜，由双方协商解决。
六、本责任书一式三份，甲方、乙方和当地消防监督部门各执一份。
备注：
1、乙方每日凌晨2时以前，必须关闭或调小ktv音乐声音，以免影响酒店客人正常休息。
2、乙方要严格控制内部人员在承租区域内活动，严禁到酒店其它区域，影响酒店正常经营。
甲方：__________（章）乙方：__________（章）。
甲方代表签字：__________乙方代表签字：__________。
____年____月____日____年____月____日。
商场热水器安装合同
一、甲方同意将自己房屋出租给乙方，房屋地址上海市区路弄号室。
二、出租房型：__________室__________厅__________卫__________平方米。房屋设施：电话、淋浴、空调、彩电、洗衣机、微波沪、家具。其它另付清单。
三、、租赁期为__________年__________月。从__________年__________月__________日起至年月日止租满，甲方有权收回房屋，乙庁有优先续租杖。如要续租，在租期满前一个月向甲方提出。
四、、月租金为万仟佰拾元角，在租赁期，租金不变，乙方第一次付__________个月房租和__________个月的保证金。保证金为__________元。以后按__________个月支付，由甲方提前__________天向乙方收取。保证金在租期满后退房时退还。不计利息。
五、其它费用；
（1）在租赁期内，电费、煤气费、水费、电话费、有线电视费，由乙方承担。
（2）物业管理费由。
六、甲方责任：
1、在租赁期内，若设备自然损坏由甲方负责修理，若设备人为损坏由乙方修理。
2、甲方在乙方入住前应检查和维修房屋，能让乙方正常入住。
3、租赁期内甲方不得无故收回房屋，如甲方中途收回房屋，甲方要赔偿乙方一个月的房租作为违约金。
4、甲方不得干预乙方的居住自由，协助提供生活便利。
七、乙方责任：
1、乙方应按规定交付房租和名项费用，不得拖欠房租费，拖欠日期不得超过七天，否则按违约金处理，甲方有权收回房屋，并对乙方留下的财物，不作保管，丢失与甲方无关。
2、租赁期内乙方不得中途退房，如中途退房，乙方要赔偿甲方一个月的房租作为违约金。
3、乙方在租赁期內不得从事非法活动。否则后果自负，因乙方使用不当而造成的水、电、煤等安全问题由乙方全部承担，与甲方和中介方无关。
八、乙方在租赁期内不得转租给他人使用，需要转租必须通知甲方，在征得甲方同意后方可转租。
九、租赁期内甲乙双方如对本合同发生争议，应首先友好协商解决，协商不成通知中介协助调解，但中介方不承担任后的经济与法律责任。
十、本合同签字立即生效，壹式叁份，叁方各壹份，每份具有同等法律效力。
补充条款：
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
商场热水器安装合同
(二)诉讼请求：
1.判令被告立即返还房屋押金租金______元;。
2.判令被告支付违约金______元整;。
3.判令被告承担诉讼费用。
(三)事实与理由：
原被告双方于____年____月____日签订了《商铺租赁合同》，约定被告将位于______的商铺出租给原告用于经营汽车维修，现因被告的商铺没有竣工验收备案登记，导致原告无法办理营业执照，就无法正常的开张营业，最终导致双方的租赁合同无法正常履行，合同签订十余天后原告方才了解到这种情况，就反复和被告协商解除合同事宜，被告一直以此商铺还没有重新出租出去为由，拒绝退还原告的租金和押金。按照双方的《商铺租赁合同》约定被告已经构成根本违约，致使合同目的不能实现的，应承担违约责任。被告的行为某重违反了双方的协议约定，损害了原告的合法权益，为了维护原告的合法利益不受侵害，起诉至贵院，恳请贵院能依法维护原告的合法权益，维护法律的权威性和某肃性。
___人民法院。
起诉人：_________________。
___年___月___日。
热水器安装合同
市场上热泵热水器种类很多，主要有太阳能助推型、水源和空气源三种系列。太阳能助推式热泵是热泵与太阳能技术结合使用的一种热泵技术。水源热泵是利用一定温度的水源（20℃以上）作为热源以制冷剂为媒介，将水源中的热量吸收后经压缩机压缩制热，通过热交换器与冷水交换热量以达到取暖和制取热水的目的。水源热泵必须有一定温度和流量的源。空气源热泵以水源热泵类似方法从空气获得热量来加热水。三种热泵中，空气源热泵受到的条件限制最小，发展空间最大。
热泵热水器工作流程是压缩机将回流的低压冷媒压缩后，变成高温高压的气体排出，高温高压的冷媒气体流经缠绕在水箱外面的铜管，热量经铜管传导到水箱内，冷却下来的冷媒在压力的持续作用下变成液态，经膨胀阀后进入蒸发器，由于蒸发器的压力骤然降低，因此液态的冷媒在此迅速蒸发变成气态，并吸收大量的热量。同时，在风扇的作用下，大量的空气流过蒸发器外表面，空气中的能量被蒸发器吸收，空气温度迅速降低，变成冷气释放。随后吸收了一定能量的冷媒回流到压缩机，进入下一个循环。
热水器安装合同
暖气热水器是用暖气的热量把自来水转换成热水。供暖期间，暖气热水器中储存的水与暖气水温度相同。暖气热水器容积越大，存储的热水越多。当你用完一桶热水，无需管理，暖气热水器自动补充凉水；经过十多分钟又可放出热水，因热水比重轻，短时间转换的热水都集中在筒体上方；但热水量的多少是根据用户的供暖温度和用户停用后时间的长短决定的；供暖温度越高，停用时间越长，筒内储存的热水温度越高，直至达到暖气温度，保证您所需要的热水，省心省时。
商场热水器安装合同
根据《^v^民法典》及相关法律的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就下列房屋的租赁事宜，达成如下协议：
第一条房屋基本情况。
1、甲方房屋（以下简称该房屋）位于_______________________________________；建筑面积__________平米。
2、该房屋现有装修及设施、设备情况详见合同附件。
该附件作为甲方按照合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满交还该房屋时的验收依据。
第二条房屋用途。
该房屋用途为__________，租住人数_________人。
除双方另有约定外，乙方不得任意改变房屋用途及租住人数。
第三条租赁期限。
租赁期限自________年____月____日至________年____月____日止。
租赁期满，甲方有权收回出租房，乙方应如期交还。乙方如要求续租，必须在租赁期满______个月之前通知甲方，经甲方同意后，续签租赁合同。
第四条租金及支付方式。
该房屋每月租金为____________元（人民币大写），房屋租金支付方式为___________付，在每个支付周期开始前____日内支付。
第五条押金。
甲、乙双方自本合同签订之日起，由乙方支付甲方押金__________元（人民币大写）________________________，租赁期满，房屋经甲方验收合格后全额退还给乙方。
第六条交付房屋期限。
甲方应于本合同生效之日起____日内，将该房屋交付给乙方。
第七条关于房屋租赁期间的有关费用。
1、在房屋租赁期间，以下费用由甲方支付：_____________；
2、乙方应当按时交纳以下费用：煤气、水、电___________。
第八条房屋的修缮与使用。
1、在租赁期内，正常的房屋大修理费用由甲方承担；日常的房屋维修费用由乙承担。
2、乙方应当合理使用其所承租的房屋及附属设施。因乙方管理使用不善造成房屋及其相连设备的损失和维修费用，由乙方承担责任并赔偿损失。
3、租赁期间，防火安全，综合治理及安全、保卫等工作，乙方应执行当地有关部门规定并承担全部责任和服从甲方监督检查。
第九条房屋交付及收回的验收。
1、验收时双方应当共同参与，如对装修、器物等硬件设施、设备有异议应当场提出。
2、乙方应于房屋租赁期满后，将承租房屋及附属设施、设备交还甲方。
3、乙方交还房屋时不得留存物品或影响房屋的正常使用，对未经同意留存的物品，甲方有权处置。
第十条合同的变更与解除。
1、经双方协商一致，可以解除合同。
2、如一方支付对方相当于_______个月房屋租金的，也可以解除合同。但由乙方主张的，不退还押金。
第十一条违约责任。
租赁期间，乙方有下列行为之一的，甲方有权终止合同：
（1）未经甲方书面同意，将房屋分租、转租、转借给他人使用的。
（2）未经甲方书面同意，改动房屋结构或损坏房屋的。
（3）改变本合同规定的租赁用途、租住人数或利用该房屋进行违法活动的。
（4）拖欠房租超过____日。
（5）未按时交纳本合同。
第七条应缴纳费用超过_____________元或____日的。因上述原因终止合同的，乙方交纳的押金不予退还，如给甲方造成损失的，还应当承担相应的赔偿责任。
第十二条免责条件。
1、因不可抗力原因导致该房屋毁损和造成损失的，双方互不承担责任。
2、不可抗力系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
3、因上述原因二终止合同的，租金按照实际使用时间计算，不足整月的按_______天数计算，多退少补。
第十三条补充协议。
本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。
第十四条争议解决。
本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方均可向有管辖权的人民起诉。
第十五条其他。
当前的水、电等表状况：
（1）水表现为：____________度；
（2）电表现为：____________度；
（3）煤气表现为：__________度。
第十六条本合同自甲、乙双方签字之日起生效，一式_______份，甲、乙双方各执_______份，具有同等效力。
________年____月____日________年____月____日。
太阳能热水器安装合同
需方： (以下简称甲方)
供方： (以下简称乙方)
甲、乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。质量标准及乙方质量的要求达到乙方企业标准中规定的质量,技术要求且不低于国家标准行业标准。
1、乙方于月(甲方应保证具备施工条件)。
2、甲方在签定合同后即付总价金额的____________%作为定金,乙方安装完毕经甲方验收合格后交付总价金额的____________ %(自送货日起，因甲方原因不能安装完毕的，10天内应付清全部货款)。乙方安装完毕后，通知甲方，当天进行验收，如三天内不进行验收，则视工程验收合格，后期改动则应付相关费用。
乙方保证所出售之标的具有约定及法律规定之品质，并同意太阳能主机免费包修期为 3年(主机包括：太阳能热水器)，配件为期 1年(配件包括：辅助加热器)，终生维护(包修期外如出现故障，乙方适当收取人工、材料费)。在包修期内，设备出现质量问题由乙方负责免费维修或更换，乙方在收到甲方通知后，应在24小时内给予维修(具体保修内容见保修卡)
乙方未能按合同交货，延迟交货超过 15天(因天气原因、甲方原因除外)，要承担总货款3%的赔偿金。甲方未能按期付款，自安装完毕日起，按所欠款项每日罚款1%.在甲方未付清货款前,合同中所有设备的所有权归乙方所有.若甲方未能按上述支付款项,逾期未付款项达15天时，乙方有权中止甲方对该设备的使用，并有权随时取回作为合同标的的设备,甲方已付款项不退。
如出现下列情况，甲方可解除合同。乙方所提供的设备无法达到合同所约定的质量与性能，或乙方无法在故障出现后修好因设备本身出现的.质量问题，甲方可退货或解除合同。
1、 甲方需把电源、冷、热水源接至设备处，设备如需另做基础由甲方负责解决。项目现场已安装设备由甲方负责保护，保护期间如发生损坏、丢失，由甲方负责。设备安装途中或已完毕，甲方更改安装位置，需另行支付人工费、材料费，具体按现场商谈(最低按____元起)。
2、 乙方施工期间自行做好安全防护措施，如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、财产损失的，由乙方承担一切赔偿责任。
甲乙双方因本合同发生纷争时，当事人应协商解决，协商不成发生诉讼时，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2、本合同自双方签定之日起生效，合同如有变更，经双协商后制成合同附件，双方代理人签字或盖公章后有效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
商场热水器安装合同
甲乙双方本着诚实信用，互利互惠的原则，根据《合同法》法律，法规的规定，就乙方租赁甲方房屋相关事宜达成本合同，以兹共同遵守：
第一条：租赁房屋坐落地址及商铺面积。
商铺坐落地址：________________________.商铺面积约______平方米。
第二条：租赁用途：商铺使用。
第三条：租赁期限。
1、租期五年：______年_____月_____日至______年_____月_____日。
2、续租：本合同约定租赁期满后，如果甲方同意乙方可以继续承租本合同项下房屋，续约期内的租金，由双方根据当时的市场价格协商确定，在同等条件下乙方有优先权，续约期内双方的权利义务除双方另有约定外均适用本合同相应规定。
第四条：租金和支付方式及租金交纳期限：
1、租赁金额：每年___________元。
2、付款方式：上交款。甲乙双方自签订本合同之日，乙方一次性向甲方支付全年的房租，第二年至第五年的房租要提前一个月交。
3、乙方必须按照约定向甲方交纳租金。到期不交视同违约，违约金壹拾万元整。
第五条：房屋的附属设施及费用的`承担。
1、承租区域内设施的使用乙方向甲方或第三物业管理者支付水、电费、房产、土地使用税及其他产生的直接费用。收费标准按北京相关标准的执行。
2、使用该房屋进行商业活动产生的其他各项费用均由乙方缴纳，(其中包括乙方自己申请安装电话、宽带、有线电视等设备的费用)。
3、租赁期间，由乙方导致租赁房屋的质量或房屋内外部设施损毁，包括房内外防水、门窗、水电等，维修费由乙方负责。
第六条：租赁期间房屋修缮。
1、出租方房屋交给承租方后，承租方在使用期间的装修及修缮有承租方自行负责。如承租方不再使用出租的房屋后，承租方不得破坏已装修固定的设施及房屋构架。
2、承租方装修过程中需改变房屋原貌或改变主要结构时得向甲方申请，得到甲方及有关部门领导同意后方可施工，施工单位要有资质的单位，并向有关部门备案，施工期间和施工后出现任何事情与甲方无关。如未经同意私自施工，甲方有权提前终止合同，并赔偿损失。造成后果由双方协商或移交法律部门追究法律责任。
第七条：甲方权利和义务。
1、有权按本合同规定向乙方收取租金及其他各项费用或逾期违约金。
2、监督乙方正确使用房屋、并保证房屋内外各类设施在乙方进场时能正常使用。
3、甲方不承担乙方的经营风险及责任。
4、在乙方有以下行为时：擅自将房屋整修转租、转让或转借;利用承租房进行违规及违章经营和非法活动时，损害公共利益或甲方利益时;拖欠租金的行为。甲方有权提前终止合同，并提出赔偿。乙方租赁期间内可以部分面积招租或招商，甲方不得以任何理由干涉。
5、与乙方另签订消防安全协议书此合同附件，监督乙方安全使用房屋，针对发现乙方的安全有权要求限期整改。
6、在乙方办理工商、税务等手续时，甲方应为乙方提供房屋的相关证明文件。
7、在乙方没有违反使用水、电时，甲方应保证商铺正常用水用电。
第八条：乙方权利和义务。
1、按照房屋的使用用途，使用租赁房屋开展正常经营活动，不受甲方干涉，但乙方不得擅自改造用途。
2、确保消防安全，如果因乙方使用房屋或经乙方装修房屋出现并造成人身财产损害时，均由乙方承担全部赔偿责任。
3、按照交纳房屋租金及其他费用。
4、不擅自拆改房屋构造，不在租赁房屋内从事违法活动。
5、甲乙双方在经营过程中如因对方原因造成双方无法正常经营，所带来的一切损失由责任方承担。并负责损失的赔偿。
第九条：违约责任和合同终止的赔偿措施。
1、若租赁房屋因不可抗力的自然灾害导致损毁和造成承租人的任何损失或无法使用房屋时，双方互不承担责任，合同终止。
2、若甲乙双方在没有违反本合同的情况下提前解除合同或租给他人，视为单方违约、应赔偿对方一切经济损失。并有壹拾万元的违约金。
第十条：争议的解决办法。
本合同在履行中如发生其他争议，双方应友好协商解决，协商不成时，任何一方均可以向人民法院起诉。
第十一条：本合同如有未尽事宜，按《合同法》的有关规定，经甲、乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十二条：本合同至双方签字盖章后生效，本合同_____页，一式两份，甲乙双方各执一份，均有同等法律效力。
法定代表人(签字)_________法定代表人(签字)_________。
热水器安装工程合同
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《民法典》和《建筑法》及相关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务，保护双方合法权益，结合本工程的具体情况，双方协商一致，达成如下协议：
一、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程规模：
4、承包方式：
5、工程内容：
6、工程总价：
二、工程量本工程按照实际施工面积计算工程量。
三、付款方式。
3、乙方全部工程完工，甲方再支付乙方人民币____________元工程款；
5、余款______%作为工程质量保证金，如工程无质量问题，甲方在________年后无息付清。
四、工程期限风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
1、开工日期：________年____月____日；竣工日期：________年____月____日；工期天数：____日历天（包括法定节假日、交叉施工和配合施工等待时间）
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
五、材料设备。
1、本工程的所有材料均由乙方负责供应，乙方应根据甲方以确认的材料及合同文件、采购计划等规定进行采购。
2、对于乙方使用的材料，甲方有权在施工过程中予以调整，在材料进场前的调整其损失由乙方负责，若材料进场后调整所产生的损失由甲方负责。甲方调整时，对于使用的材料以甲方确认的为准、任何调整均以书面通知乙方。
3、乙方在签订材料供货合同前，无偿向甲方提供样品并注明型号、规格、产地、计量单价等内容及材料质保书、产品合格证书、环保认证书，该类材料样品将被封存，以作规范及竣工结算标准。未经甲方书面同意，不得再作任何更改。甲方对任何样品的封存、认可，并不会解除乙方对材料的质量保证责任。
4、材料的运输、装卸、保管保护。本工程施工用材料由乙方负责运至仓储场地卸车并保管保护，运输、装卸、保管保护等费用，均由乙方承担，如施工现场有仓储场地，甲方可提供，没有仓储场地或不足的，由乙方自行解决，且不得要求延长工期或增加费用。双方明确，凡运入甲方施工现场的材料设施设备，其所有权均转让甲方所有，施工完毕后，对于剩余的部分，经甲方同意后，乙方可自行运出。
六、质量要求、竣工验收与保修风险提示：工程质量未符合标准的归责。
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
1、本工程适用于中华人民共和国现行施工验收规范及本合同中有关规定，工程质量必须同时达到行业标准、国家标准及本合同质量要求，前述标准不一致的，以高者为准。在施工过程中，甲方有权决定增减施工项目，乙方应按照调整后的图纸施工。增减项目的部分工程结算，按本合同约定进行结算。
2、如双方对工程质量有异议，可申请工程检验，检验费暂由申请方垫付；待检验结果确定后，如工程质量合格，所需检测费用有甲方承担，如工程质量不合格，检测费用由乙方承担，乙方并应当在甲方指定期限内修复完毕，达到合同约定标准，如需进行二次检测，所需费用均由乙方承担。
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
4、工程保修期为________年。保修期内确因乙方责任造成质量问题，乙方应负责在甲方指定的期限内无偿修复。凡属保修范围内经乙方保修的项目或部位，其保修期为该应修项目或部位修复完好并通过甲方或业主验收之日另行起算。
七、甲方的其他责任。
1、协助乙方办理装修有关手续（包括消防、水、电、暖气、煤气、改动结构等）。
2、甲方负责提供施工用水源、电源接驳位置，但到具体作业区的二次接线及计量表由乙方自费接驳、安装，施工水、电费由乙方自行承担。
3、按时支付工程款，不得拖延。
八、乙方的其他责任。
1、组织富有经验的施工队伍，严格按照甲方确认的设计图纸及国家装饰、装修的有关规定，进行施工。
2、乙方应当在本合同签订同时向甲方提交相应的施工组织设计及进度计划表，经甲方审核后执行，但甲方的审核并不视为对该施工组织设计、进度计划表承担责任。
3、乙方负责已完成工程的成品保护，直至乙方将竣工验收合格的工程交付甲方时止，承担成品保护所需全部费用。
4、未经甲方书面确认不得将工程转包或转让、分包给任何第三方，否则，甲方有权解除合同。
5、隐蔽工程在隐蔽前，必须报经甲方代表检查验收，否则不得施工，甲方并有权要求重新检查验收，因此而造成的损失由乙方承担，工期不予延长。
九、违约责任。
1、工程未按期开工或竣工或未按进度计划中的各阶段工期履行或逾期履行其他义务的，每逾期____日，乙方应当承担________元的违约金。
2、乙方施工工程未按本合同规定履行并经甲方提出仍不能改正时，甲方有权解除本合同，乙方并应当承担本合同总价款________%的违约金，由此引起的经济损失（包括给甲方造成的损失），由乙方承担。
3、乙方在售后服务期间未履行应负的责任与义务，乙方应当向甲方承担本合同总价款________%的违约金。
4、甲方逾期付款的，每逾期____日，应当承担应付款额按同期银行存款利率计算的违约金。
一、附则。
1、本合同自双方代表签字后生效。
2、本合同一式________份，甲、乙方各________份，具有同等法律效力。
太阳能热水器安装合同
无论是平板集热器还是祖空管集热器都是通过有效采光面积而获得太阳的能量，因此在同样大的集热器外轮廊面积条件下，其有效采光面积越大，则获得的太阳能越多，反之则越少。有效热水量太阳能热水器的有效热水量是指太阳能系统天天能获得多少有效热水，要求热水能放出来使用，称之为有效热水，放不出来的热水是无效的，平板系统和真空管体统的有效热水量也有很大差别的，平系统板有效热水量大于真空管系统。
平板太阳能热水器工作在室外，经受日晒、风吹、雨淋等，运行环境较为恶劣。如能在使用时稍加注意，巧妙的安排、利用上水时间和上水量，会有效增加热水器的使用效率，并会起到事半功倍的效果。如果能加以适当维护，还可以有效延长热水器的使用寿命。热水器安装固定好了之后，非专业人员不要轻易挪动、卸装，以免损坏关键元件。热水器周围不应放杂物，以消除撞击真空管的隐患。定期检查排气孔，保障畅通，以免胀坏或抽瘪水箱。
太阳能热水器安装合同
有三个地方可装，客厅、卫生间、厨房最理想是客厅这样你的电加热线、上水线、信号线等等要考虑跟着走这是电路。
2、水路：最好是直达卫生间，卫生间里只要有冷水就可以了，水工都会，
资料。
3、记住，要将卫生间的热水分到厨房、阳台或其他卫生间。
如果是老房子：
主要要考虑的是如何将太阳能的热水管与卫生间的热水管连起来就可以了，主要考虑的是美观，不要太露;如果没有热水管的话，那么就引到冷水那里就可以了，水工都会;微电脑控制仪则以方便为原则，没办法考虑方便、美观。
商场扶梯买卖安装合同书
1.甲方责任：
（2）乙方应当在合同签订时提供书面形式的安装具体要求，甲方应当据此全面履行合同，需要乙方施工的部位，甲方应组织相关工种完成该作业面。
（3）及时协助乙方做好有关资料保存。
（4）督促乙方做好安全管理，文明施工。
（5）向乙方提供堆场、道路、垂直运输设备等现场设施。
（6）甲方应为乙方提供产品及施工工具的存放地，布置临时设施的场地和临时用水水源、临时用电电源。
（7）按时付款。
（8）及时验收货物。
2.乙方责任：
（2）全面履行合同，按要求交付符合合同要求的产品，并转移产品所有权；组织施工，严格履行质量、安全、文明施工、工期的合同要求，确保正常施工，并对一切现场作业和施工方法的稳妥性、安全性及工程质量负全责。
（3）服从甲方、监理、总包方的指挥和管理，服从现场有关部门和职能人员的监督管理。
（4）负责一切施工测量、放线、绳盒、钢架等及提供甲方足够之测量器材作查核之用。
（5）负责施工机具、设备和人员调配、施工竣工图纸，乙方保证进场的机具能满足施工和甲方、总包管理的需要，人员调配投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量必须满足施工和甲方、总包管理的要求。
（6）全力配合有关部门对施工现场的检查和监督管理等。遵守政府有关部门对施工场地交通、市容和施工噪音的管理规定，并承担因此发生的费用和因违反上述规定而受到的罚款。
（7）工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。
（8）加强现场安全保卫工作，防火防盗，确保工程建设顺利进行。自行解决现场施工用棚架、工棚等临时设施，绝对不允许在施工现场住宿。文明施工维护现场清洁，严禁在施工现场随地大小便。
（9）乙方应当保证其施工作业人员均具有相应岗位要求的资质证书或上岗证书，乙方应当给其所有工作人员进行安全施工有关教育，不得违背安全操作规程进行作业和工作，乙方应为其在本工程处的所有工作人员购买社保、类似保险，未购买保险者不得进行工作或作业，否则由此所产生的民事法律责任、行政法律责任、刑事法律责任均由乙方承担。乙方应当为其设备或财产购买足额保险，否则发生毁损时，责任由乙方自负。
（10）因乙方原因造成的工程质量事故或者工程质量缺陷，乙方必须无条件按甲方和双方合同的要求返工至合格，并承担其费用，乙方违约的应当承担违约责任。乙方拒绝返工或者维修等要求的，甲方可终止合同并要求乙方承担10.5条的违约责任。
（11）安装完成后交付甲方验收合格之前，乙方负责已完工工程及设备材料的成品保护工作。
（12）安装完成后，乙方应向甲方递交完善的竣工资料和结算书（一式四份），甲方收到后30天内完成工程结算。在结算时甲方再次检查乙方所提交的结算资料，如乙方提交的结算资料尚有不完善的地方，乙方须积极配合办理及完善相关资料并提交给甲方，否则，延期结算责任由乙方承担。
（13）保证第三人不向甲方主张权利，包括但不限于保证产品非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的知识产权等。
商场扶梯买卖安装合同书
卖方：
买方：
根据《民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上，经友好协商，就窗帘买卖及安装达成如下一致条款，以资共同信守。
一、增加项目总价：
合同增加项目为坐垫60张;窗帘6个;台裙1张总价为人民币大写元整。注：该单价、总价，如未作特别说明，均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。
二、付款日期及结算方式
安装完工之日即结算增加工程款人民币大写元整，以下两种方式由甲方自愿选择：当面交付现金;通过银行转帐。
三、交货方式、期限。
1.乙方自行送货安装。
2.交货工期为10日。
四、违约责任。
违约责任。
1.乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。
2.乙方未按合同规定期限交售，每逾期1天，应向甲方偿付迟交部分总价值____%的违约金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗帘坐垫台布应赔偿乙方的运输费用，并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。
4.甲方逾期付款，每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。
五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。
六、本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。
七、本合同于____年__月__日签订，合同一式二份，双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。
八、其他约定。
本合同的未尽事宜，双方另定补充协议，将成为本合同的一部分，具有同等的法律效应。
补充条款。
甲方：乙方：
传真：传真：
电话：电话：
热水器安装工程合同
甲方：
乙方：
根据中华人民共和国合同法和有关规定，经双方协商一致签订本合同：
一、工程项目。
(1)工程名称：
(2)工程地点：
(3)工程范围和内容：
(4)工程造价：全部工程预算造价人民币____元。
(5)工程期限：
全部工程自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工。
(6)施工前各项准备工作，根据双方协定及施工方案图，分别负责按时完成。
(7)施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延工期由双方及时协商签订协议。
a不可抗拒的灾害，被迫停工。
b因甲方变更计划或变更施工图。
(8)工程所需的图纸有甲方负责提供。
(9)工程所需的设备、附属品有乙方负责提供。
二、工程款结算。
全部工程造价的结算方式，按下列规定办理。
1以审查的施工图预算加增减变更预算进行结算。
2工程款拨付与结算办法，按双方协商的现行规定办理。
三、施工与设计变更。
1、乙方根据甲方的质量标准施工，达到合格。
2、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。施工中甲方如发现设计有错误或不合理的地方，应以书面形式通知乙方，双方协商解决。
四、竣工验收、结算与保修。
1、竣工工程验收合格，从验收之日起5日内向甲方移交完工报告并由甲方验收施工情况。如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应有甲方承担。
2、在进行竣工工程验收中如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方协定的期限内完成，经验收合格后，再行移交。
3、竣工工程验收，乙方在进行竣工验收前向甲方提供以下文件：
(1)工程完工报告。
(2)设备清单。
(3)工程分布图纸。
网络设备在三个月之内出现故障，乙方提供新品替换，如因更新换代同一型号的产品时用相同的功能的产品换新。出货一年之内，公司将免费保修，或用相同功能的产品换修。保换范围仅限产品主机，包装及外置电源、电源线、各种连接线、软件产品、技术资料等附件不在保换范围内，但附件若在购机后初次使用时有问题，可无偿保换。产品因意外因素或人为行为而损坏的，不属于产品保修范围之内。
五、违约责任和仲裁。
(1)由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，有乙方承担责任，负责解决未尽工程。
(2)双方不得借故拖欠各种应付款项。
(3)履行合同如有任何纠纷时，双方当事人应及时协商解决，协商不成任何一方均可向签订地的人民法院起诉。
六、合同份数及有效期。
本合同一式两份，有甲已双方各执一份。
本合同自签订之日起生效。
甲方盖章：乙方盖章：
经办人：经办人：
电话：电话：
地址：地址：
签定时间：年月日签定时间：年月日。
商场安装空调责任合同
甲方：
乙方：
为了加强建筑施工安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针，确实做到安全生产，人人有责，特签定本安全责任书。
一、乙方必须确保所有进场施工的人员，年满十八周岁且身体健康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生一切后果均乙方自负，甲方不承担任何责任。
二、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律，遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工规定》，熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。
三、乙方及其各班组要建立安全施工领导小组，设立专职安全员与甲方保持联系，并定期对其职工进行安全教育，经常进行安全施工检查（特别是班前教育检查），且和职工个人要签定安全责任书，不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。
四、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施，不得滥用或不用；保证进入施工现场带好安全帽，严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班；特殊工种操作人员持证上岗，严禁使用无证、不懂机电、设备操作技术的人员。若有违反，全部责任均由乙方承担。
五、乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内，否则造成的一切后果由乙方个人自负。
六、乙方在施工期内各班组及个人要增强安全意识，做好自身安全保护，出现大小事故均由乙方负责，甲方概不负责。（注：本条适用于由乙方自身各种原因引起的安全事故）。
七、在施工期间，由于乙方内部管理不严而误伤他人，由乙方承担全部责任。
八、在施工期间，乙方人员与其他承包队发生打架行为，各承包队责任自负，并且甲方将按〈〈工地文明施工规定〉〉严加处罚。
九、乙方施工人员外出发生走失或任何不安全事件，责任由乙方自负，甲方概不负责。
十、乙方人员或家属不得在施工现场和生活区内摆摊设点，开食堂，卖副食。以防止食物中毒和发生意外事故。
十一、本责任书一式四份，甲乙双方各二份做为工程承包合同附件。
若有新增内容条款，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
十二、本合同自双方签字之日起生效，承包施工结束，并经验收结算、帐款付清后自行失效。
甲方：
乙方：
签定日期：
幼儿园热水器安装合同
根据《^v^民法典》及其它有关法律法规规定，经双方协商一致，签立本合同。
1、甲方应提供引种证明和动物卫生监督部门出具的动物检疫合格证。
2、种龟标准：健康无病，无残次，符合相关行业标准。
3、种龟存活率：乙方严格按照甲方培养标准下，____月内死亡率不得高于________。
种龟品种：____。
月龄：________。
数量：________。
单价：________。
对总金额（大写：_______）（小写：________）。
乙方预付定金________元（大写）余款提货时一次性结清。
1、交货地点：
2、交货时间：
________年____月____日。
3、交货方式：乙方自提，运费亦由乙方自己承担。
验收在交货前进行，由甲乙双方共同负责。
1、应乙方要求，甲方给予提供技术培训、并负责引种后的技术指导；
3、应乙方要求，甲方协助乙方购买养龟用具、药品等。
供需方谁违约，谁承担违约责任，可由仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。
本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。
甲方：________乙方：________。
地址：________地址：________。
法人代表（签名）：________法人代表（签名）：________。
太阳能热水器安装合同
普通的是真空管直接把热量转到水，平板是用铜管其他的间接把热量转化给水。普通的热效率高点，平板的很多都是分体双回路的要加循环泵的。平板的水质还有使用和寿命都比普通好。
平板太阳能热水器吸热过程，太阳辐射透过玻璃盖板，被集热板吸收后沿肋片和管壁传递到吸热管内的导热介质，吸热管内的导热介质吸热后温度升高，比重减小而上升，形成一个向上的动力，构成一个热虹吸系统。随着导热介质的不断上移并储存在储水箱上部，同时通过下循环管不断补充温度较低的介质，如此循环往复，最终整箱水都升高至一定的温度。
平板太阳能循环管路，集热器内管路系统的阻力主要来自沿程阻力。当介质温升高后，由于运动粘度减小，沿程阻力变小，局部阻力的影响变大。在一定范围内，当主管管径不变时，加大支管管径，不仅沿程阻力迅速减小，而且局部阻力也将跟着减小，一般地，支管的水力半径应在10mm以上。当主管管径达到一定值以后，增加主管管径对减小系统阻力意义不大。平板太阳能热水器顶水式用程，家用太阳能热水器和平板分体太阳能的用水方式分为落水式和顶水式。普通太阳能热水器是落水使用方式不受自来水供水影响，其缺点是使用过程中水温先低后高，掌握不好的话容易造成突然缺水的尴尬。平板分体太阳能是顶水方式则是水温先高后低，容易掌握，使用者容易适应，但是要求自来水保持供水能力，在自来水有保证的情况下，推荐使用顶水方式。