无论是发布通知还是接收通知,都需要严守规范和程序,确保通知的有效性和权威性。通知是一种以文字形式发布信息、传达要求或通告某项事务的公开文件。通知是为了向目标人群传递特定信息,引起关注或做出某种行动。通知的开头应简明扼要地说明通知的目的和重要性。那么我们该如何撰写一份清晰、有效的通知呢?以下是小编为大家收集的通知样本,供大家参考。
工程停工整改通知书
xx楼大包队:
20_x年x月x日由xx市住房和城乡建设局组织的执法检查组,对我项目部进行安全、质量综合大检查,经检查,你队施工的5楼项目,因下列问题,必须于201x年x月x日前立即整改完毕,否则,将按有关规定进行停工处罚和经济制裁。
存在主要问题:
模板:
1、模板支撑系统没有扫地杆;。
2、楼梯踏步模板没有按留3槎支撑;。
3、模板支撑系统于外架连在一起;。
4、模板拼缝不严密。
5、楼梯踏步拆模太早。
钢筋:
1、钢筋绑扎关键部位控制不严;。
2、保护层厚度不均匀、保护层垫块太少。
混凝土:
1、标高控制失控;。
2、现浇板混凝土面、楼梯踏步不平整;。
3、漏浆严重、浪费极大。
签发人:
签收人:
xxxx建设工程集团有限公司。
第x项目部。
201x年x月xx日。
停工整改通知
xx县建设局:
7月x日,我局组织对若羌县城乡规划效能监察工作进行了专项检查,发现你县在开展城乡规划效能监察工作方面存在以下问题:
1、《城乡规划法》学习培训工作不到位,仅1人参加自治区培训;
2、城市总体规划中没有明确划定“三区四线”;
3、城市近期建设规划,住房建设规划没有按程序通过批准;
4、城市控制性详细规化编制覆盖率为44%,未达到规定要求;
5、项目立项、土地划拨出让审批的协同机制未建立,未建立并实施乡村规划许可证制度;
6、无批前批后公示,无规划网页,资料缺乏时效性;
7、无规划委员技术审查单,未开展规划动态信息监测,规划信息没有及时统计;
9、乡、镇规划管理机构还不健全,乡镇规划助理员配备不到位,没有切实发挥作用,日常管理不到位造成不按规划和无规划盲目建设现象仍然存在。
10、县执法队伍薄弱,执法机构不健全,城乡规划执法范围过大,执法人员配备不足、执法力量不够,执法交通工具、缴费严重短缺,不能及时发现和制止违法建设。
检查人员:
检查部门:
建设局
年七月十二日
停工限期整改通知回复书
****建设工程安全监督管理站:
贵单位年月日发宜宾市翠屏区建设工程安全隐患停工整改通知书【宜翠建安监停字()年第()号】,对提出的问题我方已按暂缓施工责令书要求整改完成,经建设、监理单位复查合格,现将回复上报,请与核查。
回复:(回复包括:整改内容、整改措施,整改自查是否符合要求)。
整改前照片整改后照片2.(停工通知第二条内容)。
回复:(包括:整改内容、整改措施,整改自查是否符合要。
求)。
整改前照片整改后照片3.(停工通知第三条内容)。
回复:(包括:整改内容、整改措施,整改自查是否符合要求)。
整改前照片。
整改后照片……施工单位(章)项目负责人:
日期:
年月日监理复查意见:(要求对复查情况有明确结论)项目监理机构(章)总监理工程师:
日期:
年月日建设单位意见:(要求对复查情况有明确意见)建设单位(章)项目负责人:
日期:
()年第()号】(复印件)2.其它附件。
宜宾市翠屏区建设工程安全监督管理站:
贵单位年月日发宜宾市翠屏区建设工程安全隐患限期整改通知书【宜翠建安监限字()年第()号】,对提出的问题我方已按整改通知书要求整改完成,经建设、监理单位复查合格,现将回复上报,请与核查。
回复:(包括:整改内容、整改措施,整改自查是否符合要求)。
整改前照片整改后照片2.(整改通知第二条内容)。
回复:(包括:整改内容、整改措施,整改自查是否符合要求)。
整改前照片整改后照片3.(整改通知第三条内容)。
回复:(包括:整改内容、整改措施,整改自查是否符合要求)。
整改前照片整改后照片。
……施工单位(章)项目负责人:
日期:
年月日监理复查意见:(要求对复查情况有明确结论)项目监理机构(章)总监理工程师:
日期:
年月日建设单位意见:
(要求对复查情况有明确意见)建设单位(章)项目负责人:
日期:
停工整改通知书
整改。
通知书。
一般是由于建筑违建或者工程违建等所发出的文书,那么关于停工整改通知书该怎么写?下面本站小编给大家带来停工整改通知书范文,供大家参考!
建设有限责任公司:
20xx年3月13日,你公司兴州大厦·恒福苑工程项目施工现场发生一起1人死亡的安全事故,现责令你单位立即处置事故、配合调查,并暂停工程施工。
xx市住房和城乡建设局。
年3月13日。
________________________________:
经检查,你单位施工的______________________________________________项目,违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《河北省建设工程施工安全规程》等标准规范,存在如下重大安全隐患:____________________________________________________________________________________________。
根据《建设工程安全生产管理条例》、《河北省建筑工程施工安全监督管理暂行规定》,必须立即停工整改,待整改完毕,将整改报告书报(________________________)。经检查验收合格后方可复工。
签发人:______________(公章)。
施工单位接受人:______________。
__________年________月______日。
监理单位签收人:______________。
楼大包队:
201x年x月x日由xx市住房和城乡建设局组织的执法检查组,对我项目部进行安全、质量综合大检查,经检查,你队施工的5#楼项目,因下列问题,必须于201x年x月x日前立即整改完毕,否则,将按有关规定进行停工处罚和经济制裁。
存在主要问题:
模板:
1、模板支撑系统没有扫地杆;。
2、楼梯踏步模板没有按留3槎支撑;。
3、模板支撑系统于外架连在一起;。
4、模板拼缝不严密。
5、楼梯踏步拆模太早。
钢筋:
1、钢筋绑扎关键部位控制不严;。
2、保护层厚度不均匀、保护层垫块太少。
混凝土:
1、标高控制失控;。
2、现浇板混凝土面、楼梯踏步不平整;。
3、漏浆严重、浪费极大。
签发人:
签收人:
工程停工整改通知书
经查,你(单位)在未取得乡村建设许可证、合法用地手续的情况下擅自进行违法建设房屋的行为,违反了《中华人民共和国城乡规划法》第六十四、六十五条的规定,现向你(单位)下发责令停工通知书,责令立即停止建设施工。若再违章建设,乡人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定处以相应处罚。
送达人:
接收人:
工程停工整改通知书
xx县建设局:
7月1日,我局组织对若羌县城乡规划效能监察工作进行了专项检查,发现你县在开展城乡规划效能监察工作方面存在以下问题:
1、《城乡规划法》学习培训工作不到位,仅1人参加自治区培训;。
2、城市总体规划中没有明确划定“三区四线”;。
5、项目立项、土地划拨出让审批的协同机制未建立,未建立并实施乡村规划许可证制度;。
6、无批前批后公示,无规划网页,资料缺乏时效性;。
7、无规划委员技术审查单,未开展规划动态信息监测,规划信息没有及时统计;。
9、乡、镇规划管理机构还不健全,乡镇规划助理员配备不到位,没有切实发挥作用,日常管理不到位造成不按规划和无规划盲目建设现象仍然存在。
10、县执法队伍薄弱,执法机构不健全,城乡规划执法范围过大,执法人员配备不足、执法力量不够,执法交通工具、缴费严重短缺,不能及时发现和制止违法建设。
xx建设局。
年七月十二日。
停工整改通知书
(单位名称):
你建设(承建)(工程名称),经抽查发现存在以下问题:
上述问题,违反了以下法律法规、标准规范的规定:
请你单位于年月日起,在范围内停止施工,对上述问题立即进行整改。整改完毕后,请将整改完成的相关资料于年月日前报送我站(科),并提出恢复施工申请。经我站(科)复查通过后,方可恢复施工。
通知书接收人签字:
(监督机构盖章)年月日。
停工整改通知书
通知书。
它的具体格式是怎样的?下面本站小编给大家带来停工整改通知书范文供大家参考!
建设有限责任公司:
20xx年3月13日,你公司兴州大厦·恒福苑工程项目施工现场发生一起1人死亡的安全事故,现责令你单位立即处置事故、配合调查,并暂停工程施工。
城乡建设局。
年3月13日。
________________________________:
经检查,你单位施工的______________________________________________项目,违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《河北省建设工程施工安全规程》等标准规范,存在如下重大安全隐患:____________________________________________________________________________________________。
根据《建设工程安全生产管理条例》、《河北省建筑工程施工安全监督管理暂行规定》,必须立即停工整改,待整改完毕,将整改报告书报(________________________)。经检查验收合格后方可复工。
签发人:______________(公章)。
施工单位接受人:______________。
__________年________月______日。
监理单位签收人:______________。
__________________:
你单位(人)________________________________________,违反了________________________的规定,依据______________的规定,现责令你单位(人)于___年__月___日起停业整顿;予以改正。
被处罚单位人如对以上行政处罚不服,可于60日内向___________提起行政复议,也可于___月内向人民法院提起诉讼。
__________工商行政管理局。
______年______月______日。
工程停工整改通知书
________________________________:
经检查,贵单位施工______________________________________________违反《建设工程安全生产管理条例》、《建设安全检查标准》、《河北省建设工程安全规定》等标准规范,存在以下重大安全隐患:____________________________________________________________________________________________。
根据《建设工程安全生产管理条例》和《河北省建设工程安全监督管理暂行规定》,整改完成后必须立即停止整改,并报告整改报告(________________________)。检验验收合格后方可复工。
签发人:______________(公章)
施工单位接受人:______________
__________年________月______日
监理单位签收人:______________
停工整改通知书
工程名称:
编号:()停字号。
上海水电安装工程有限公司:
经检查发现,施工现场存在下列重大安全隐患:现通知你方必须于年月日时起停止对本工程的一切施工活动,立即对上述安全隐患进行整改。整改完毕后,并将整改措施及整改结果和复工申请报建设单位现场管理人员复查,复查合格后方可恢复施工。
现场管理人员签名:
施工单位接收人签名:
发出日期:
签收日期:
停工整改通知
xx县建设局:
7月x日,我局组织对若羌县城乡规划效能监察工作进行了专项检查,发现你县在开展城乡规划效能监察工作方面存在以下问题:1、《城乡规划法》学习培训工作不到位,仅1人参加自治区培训;2、城市总体规划中没有明确划定“三区四线”;3、城市近期建设规划,住房建设规划没有按程序通过批准;4、城市控制性详细规化编制覆盖率为44%,未达到规定要求;5、项目立项、土地划拨出让审批的协同机制未建立,未建立并实施乡村规划许可证制度;6、无批前批后公示,无规划网页,资料缺乏时效性;7、无规划委员技术审查单,未开展规划动态信息监测,规划信息没有及时统计;8、规划编制经费不足,部分规划编制工作比较滞后,规划指导作用没有完全发挥,边规划边建设,建了拆,拆了建现象依然存在,造成城市居民,农村村民拆迁户损失过大,引起了一定的上访案件发生;9、乡、镇规划管理机构还不健全,乡镇规划助理员配备不到位,没有切实发挥作用,日常管理不到位造成不按规划和无规划盲目建设现象仍然存在。10、县执法队伍薄弱,执法机构不健全,城乡规划执法范围过大,执法人员配备不足、执法力量不够,执法交通工具、缴费严重短缺,不能及时发现和制止违法建设。
检查人员:
检查部门:
xx建设局。
年七月十二日。
文档为doc格式。
停工整改通知书
xx县建设局:
7月1日,我局组织对若羌县城乡规划效能监察工作进行了专项检查,发现你县在开展城乡规划效能监察工作方面存在以下问题:
1、《城乡规划法》学习培训工作不到位,仅1人参加自治区培训;。
2、城市总体规划中没有明确划定“三区四线”;。
5、项目立项、土地划拨出让审批的协同机制未建立,未建立并实施乡村规划许可证制度;。
6、无批前批后公示,无规划网页,资料缺乏时效性;。
7、无规划委员技术审查单,未开展规划动态信息监测,规划信息没有及时统计;。
9、乡、镇规划管理机构还不健全,乡镇规划助理员配备不到位,没有切实发挥作用,日常管理不到位造成不按规划和无规划盲目建设现象仍然存在。
10、县执法队伍薄弱,执法机构不健全,城乡规划执法范围过大,执法人员配备不足、执法力量不够,执法交通工具、缴费严重短缺,不能及时发现和制止违法建设。
建设局。
年七月十二日。
整改通知
致:华美汽配城号铺的业主/租户:先生/小姐。
您好!感谢阁下一直以来对我司工作的支持与配合,我司将一如既往为您提供优质的`服务。
贵单元因占道经营(将货物、杂物等堆放在铺外),上述问题违反了《业户公约》:不得在公共区域摆放或展示任何物品的相关规定。为了保证公共通道的通畅,我公司现决定限您在三日内将公共通道的物品清理干净,严禁在公共通道内摆放物品,三日后我司将根据《业户公约》的相关规定的相关条款对物品进行统一清理存放并收取保管费200元,而由此产生的一切后果由阁下负责。
多谢合作!
送达人:签收人:
嘉泰和物业服务有限公司。
致:华美汽配城号铺的业主/租户:先生/小姐。
您好!感谢阁下一直以来对我司工作的支持与配合,我司将一如既往为您提供优质的服务。贵单元因占道经营(将货物、杂物等堆放在铺外),上述问题违反了《业户公约》:不得在公共区域摆放或展示任何物品的相关规定。为了保证公共通道的通畅,我公司现决定限您在三日内将公共通道的物品清理干净,严禁在公共通道内摆放物品,三日后我司将根据《业户公约》的相关规定的相关条款对物品进行统一清理存放并收取保管费200元,而由此产生的一切后果由阁下负责。
多谢合作!
送达人:签收人:
嘉泰和物业服务有限公司。
整改通知
整改通知书(存根)
致: 华美汽配城 号铺的业主/租户:先生/小姐
您好!感谢阁下一直以来对我司工作的支持与配合,我司将一如既往为您提供优质的服务。
贵单元因占道经营(将货物、杂物等堆放在铺外),上述问题违反了《业户公约》:不得在公共区域摆放或展示任何物品的相关规定。为了保证公共通道的通畅,我公司现决定限您在三日内将公共通道的物品清理干净,严禁在公共通道内摆放物品,三日后我司将根据《业户公约》的相关规定的相关条款对物品进行统一清理存放并收取保管费200元,而由此产生的一切后果由阁下负责。
多谢合作!
送达人:签收人:
嘉泰和物业服务有限公司
年 月 日
整改通知书
致: 华美汽配城 号铺的业主/租户:先生/小姐
您好!感谢阁下一直以来对我司工作的支持与配合,我司将一如既往为您提供优质的服务。贵单元因占道经营(将货物、杂物等堆放在铺外),上述问题违反了《业户公约》:不得在公共区域摆放或展示任何物品的相关规定。为了保证公共通道的通畅,我公司现决定限您在三日内将公共通道的物品清理干净,严禁在公共通道内摆放物品,三日后我司将根据《业户公约》的相关规定的相关条款对物品进行统一清理存放并收取保管费200元,而由此产生的一切后果由阁下负责。
多谢合作!
送达人:签收人:
嘉泰和物业服务有限公司
年 月 日
整改通知
本机关于______年____月____日检查时,发现你单位存在如下问题:1、___________;2、_____________,限于______年____月____日前予以整改,并将问题改正情况由你单位(公民)主要负责人签字后交回检查单位。逾期仍达不到______相关规定的,本机关将通知上级部门进行处理。
特此通知。
地址:______人民政府办公室 联系电话:____________
送达人:____________
接收人:____________
______人民政府
______年____月____日
整改通知
风险隐患整改通知书 尊敬的马边寰岛波罗水力发电有限公司:
您好!根据《中华人民共和国保险法》(以下简称《保险法》)第五十一条规定:保险人可以按照合同约定对保险标的的安全状况进行检查,及时向投保人、被保险人提出消除不安全因素和隐患的书面建议。为协助贵司消除或降低汛期暴雨、洪水、内涝、台风等自然灾害风险,我司特委派风险管理工程师于06 月 20日对贵司进行了风险查勘。
根据本次查勘,贵处存在安全隐患或危险程度显著增加的情形,现提出以下防灾防损整改建议,请您在限定日期内进行改善,并及时将改善情况通知我司。
向投保人、被保险人提出消除不安全因素和隐患的书面建议,投保人、被保险人应该认真付诸实施。 若改善期限届满后,上述安全隐患或危险程度显著增加的情形尚未消除,我司将会依据《保险法》规定及保险合同相关约定,要求增加保险费或者解除保险合同。同时,对于保险标的危险程度显著增加的情形,由于被保险人在此次查勘之前并未依据《保险法》规定及保险合同约定及时通知我司,故在被保险人完成此次整改之前,我司对因保险标的危险程度显著增加而发生的保险事故,不承担赔偿保险金的责任。
华安财产保险股份有限公司 四川 分公司
07月04 日
年 月 日
若您对我们的建议存在疑问,请咨询我司的风险管理工程师。
工程师姓名: 联系电话:
附注:
《中华人民共和国保险法》
第五十一条 被保险人应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定,维护保险标的的安全。
保险人可以按照合同约定对保险标的的安全状况进行检查,及时向投保人、被保险人提出消除不安全因素和隐患的书面建议。
投保人、被保险人未按照约定履行其对保险标的的安全应尽责任的,保险人有权要求增加保险费或者解除合同。
保险人为维护保险标的的安全,经被保险人同意,可以采取安全预防措施。
第五十二条 在合同有效期内,保险标的的危险程度显著增加的,被保险人应当按照合同约定及时通知保险人,保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。保险人解除合同的,应当将已收取的保险费,按照合同约定扣除自保险责任开始之日起至合同解除之日止应收的部分后,退还投保人。
被保险人未履行前款规定的通知义务的,因保险标的的危险程度显著增加而发生的保险事故,保险人不承担赔偿保险金的责任。
财产保险综合险相关条款
财产综合险第二十一条 订立保险合同,保险人就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问的,投保人应当如实告知,并如实填写投保单。
投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务,足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的,保险人有权解除合同。
投保人故意不履行如实告知义务的,保险人对于合同解除前发生的保险事故,不承担赔偿责任,并不退还保险费。
投保人因重大过失未履行如实告知义务,对保险事故的发生有严重影响的,保险人对于合同解除前发生的保险事故,不承担赔偿责任,但应当退还保险费。
财产综合险第二十三条 被保险人应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的相关法律、法规及规定,加强管理,采取合理的预防措施,尽力避免或减少责任事故的发生,维护保险标的的安全。
保险人可以对被保险人遵守前款约定的情况进行检查,向投保人、被保险人提出消除不安全因素和隐患的书面建议,投保人、被保险人应该认真付诸实施。
投保人、被保险人未按照约定履行其对保险标的的安全应尽责任的,保险人有权要求增加保险费或者解除合同。
导致保险标的危险程度显著增加的、或其他足以影响保险人决定是否继续承保或是否增加保险费的保险合同重要事项变更,被保险人应及时书面通知保险人,保险人有权要求增加保险费或者解除合同。
被保险人未履行前款约定的通知义务的,因保险标的的危险程度显著增加而发生的保险事故,保险人不承担赔偿责任。
整改通知
局属各有关单位:
了各级政府和林业部门的高度重视。为了切实保护好林地资源,巩固退耕还林地成果,坚决制止非法开垦、非法征占用林地行为,按照陕西省林业厅《关于切实加强退耕还林地管理工作的紧急通知》(陕林退发?20xx?102号)精神,现就有关事项通知如下:
,进一步增强做好林地保护管理工作的紧迫感和责任感。林地资源是森林资源的核心组成部分,包括有林地、疏林地、灌木林地、未成林造林地、苗圃地和县级以上人民政府规划的宜林地,它是森林的承载体,也是生态环境建设和林业经济发展的物质基础,更是构建“生态宜君”的重要前提。局属各有关单位要统一思想,充分认识巩固生态建设成果,特别是退耕还林地成果,保护林地资源安全,不仅是持续改善生态环境、维护生态安全的重要举措,也是应对气候变化、增加森林炭汇的重要途径,更是促进地方经济可持续发展、增加农民收入的迫切需要。为此,各有关单位必须以高度的政治责任感和历史紧迫感,加强领导,精心部署,进一步夯实保护发展森林资源目标责任,强化工作措施,完善考核管理,坚持不懈地抓紧抓好林地保护管理工作,坚决遏制毁林毁地现象的扩大和蔓延。
设中的主体作用。对非法征占用林地情节恶劣的案件和各种干扰查处乱占林地的案件,要在新闻媒体上进行公开曝光。通过多种形式的宣传,不断提高各级领导和广大干部群众依法保护林地资源的自觉性,营造保护林地资源、制止毁林复垦等行为的强大声势。
退耕还林成果巩固的核心是确保退耕还林地面积不流失,尽快成林,发挥其改善生态环境和促进农民增收的功能和作用。目前出现的乱占乱征、未批先占、大面积毁坏退耕还林事件是巩固退耕还林成果过程出现的带有苗头性、倾向性的突出问题,与中央政策相背离,有的甚至触犯了党纪国法,我们要举一反三,采取切实有力措施,坚决杜绝破坏退耕还林成果事件的发生。一是组织开展专项治理活动。县退耕还林办要高度重视,制定工作方案,组织人员对20xx年以来非法征占用及毁坏退耕还林地情况开展一次全面的清理,清理工作务必于7月31日前完成,并于8月5日前将清理结果及此文件的贯彻落实情况报县林业局。对在清理过程中达不到国家验收标准的地块,要下达整改意见书,限期进行整改;对出现的退耕还林违法行为(特别是“毁林还田”现象),要及时向森林公安派出所进行书面报告,协助森林公安派出所进行立案查处,依法收回林地并作出相应的处罚,责令限期恢复造林;二是继续抓好封山禁牧工作,坚持封山禁牧不动摇。要加大宣传力度,深化封禁意识,坚持属地管理,健全管护体系,夯实管护责任,严厉打击偷牧、滥牧行为;三是加强退耕林地管理。坚持能不征占尽量不征占,对确需征占用的,要从严把关,完善审批手续,按照占补平衡的原则,在同等立地条件下实行易地造林,确保退耕还林地块面积不减少,质量不降低;要正确处理新修基本农田和退耕还林成果巩固工作的辩证关系。坚持基本农田“三不修”,即25度以上不修、植被好的地方不修、主导产业已形成的地方不修,防止造成新的水土流失,导致生态环境恶化;在自然条件较差、生态环境不稳的山区,通过沟地修建淤地坝,增加基本农田;四是建立健全管护制度,创新管护机制。进一步明确管护责任,在明确林地权属的基础上,按照“谁退耕、谁管护、谁受益”的要求,将政策补助与管护成效挂钩,加大对退耕还林合同和责任书执行情况的检查监督力度,完善责任追究办法,不断创新管护机制,确保管护成效;五是严格按照林权管理的有关规定作好退耕还林地林权证的登记发放工作,确保发放的林权证准确无误,对于核查不合格,并发放了林权证的农户,需要进行地块调整的,要及时将原发放的林权证收回注销后,才可发放新的林权证;对已颁发林权证书的退耕还林地,要协调作好土地承包经营权证上相应的地块的变更或注销登记工作,将退耕还林地依法纳入林地管理,以维护林权的稳定和退耕农户的合法权益;对依法征用、占用造成退耕还林地灭失的,要及时作好退耕户林权证的注销登记工作,确保不留纠纷和后患,确保退耕还林林权管理工作的有续开展。
。
(一)加强征占用林地制度建设。对现有林地实行总量控制和用途管制制度,严格执行占用征用林地年度定额管理制度。勘查、采矿和道路、水利、电力、通信、建筑等各项建设工程,原则上一律不得征占用退耕还林地,坚持能不征占尽量不征占,对确需征占用林地的涉及国计民生、经济发展等重大项目,应当按照“总量控制、定额管理、合理供地、节约用地”的原则,从严把关,完善征占用审批手续,尽量避免占用征用现有的乔木林地、国家重点公益林和古树、珍稀野生植物群落以及重点保护野生动物栖息地。对退耕还林地实行占补平衡制度,在同等立地条件下实施异地造林,确保退耕还林地面积不减少、质量不降低。
(二)加强征占用林地审核审批和监管。凡因易地开发、修建道路、水利、电力、通讯等各类工程需要征占用林地的,在立项规划和可行性研究前,用地单位应主动与林业主管部门衔接,工程经批准正式开工建设前,用地单位必须先向县林业主管部门提出用地申请,经县林业部门现场勘查审核同意后,用地单位依法预交森林植被恢复费,根据审批审核权限报批,经法定程序审核同意后,工程才能批准立项,并据此申办建设用地许可手续。凡征占用林地未经林业主管部门审批的,国土资源部门不能受理建设用地申请和办理建设用地审批手续。
有关部门和单位不得以招商引资和实施项目工程(特别是土地治理项目)为由,随意占用林地,改变林地用途,拒不办理征占用林地审核手续。我县行政区范围内所有的林地只能用于发展林业生产,已改变林地用途的非建设项目,要依法查处,限期恢复林地。
森林防火和林地资源管理
第一部分 森林防火常识
森林防火是指除城市的市区外,森林、林木和林地火灾的预防和扑救。
森林火灾指凡是失去人为控制的,在森林内自由蔓延和扩展,对森林、森林生态系统和人类带来一定危害和损失的森林起火。
林区起火还没有了解清楚前,统称火情。
森林火灾根据受害森林面积和伤亡人数分为四类:
1、一般森林火灾:受害森林面积在1公顷以下或者其他林地起火
的,或者死亡1人以上3人以下的,或者重伤1人以上10人以下的;
2、较大森林火灾:受害森林面积在1公顷以上100公顷以下的,
或者死亡3人以上10人以下的,或者重伤10人以上50人以下的;
4、特别重大森林火灾:受害森林面积在1000公顷以上的,或者死亡30人以上的,或者重伤100人以上的。
我国的森林防火方针是“预防为主,积极消灭”,预防是森林防火的前提和关键,消灭是被迫手段,挽救措施,只有把预防工作搞好了,才能不发生火灾或少发生火灾,一旦发生火灾就必须采取积极措施将火消灭。
的森林防火工作实行统一领导,统一组织,统一指挥。指挥部成员实行分工负责制。
森林、林木、林地的经营单位配备的兼职或者专职护林员负责巡护森林,管理野外用火,及时报告火情,协助有关机关调查森林火灾案件。
行政首长负责制的五条标准:一是组织机构落实;二是责任到人;三是森林防火基础设施建设纳入地方国民经济和社会发展规划,纳入当地林业发展总体规划;四是森林火灾预防和扑救经费纳入地方财政预算;五是一旦发生森林火灾,有关领导及时深入现场组织指挥扑救。
引起森林火灾的火源,归纳起来有两大类,即天然火和人为火,天然火主要是雷击,火山爆发、泥炭自燃等形成,我县无天然火。人为火分为生产性火源和非生产性火源。(1)生产性火源主要有烧荒、烧地埂、烧秸秆;(2)非生产性火源主要有吸烟、上坟烧纸、小孩及傻痴呆玩火,野外取暖做饭等。
根据我县20xx-2014年度火因分析,生产生性用火占41.7%,其中
主要是烧秸秆占30%,烧地埂占11.7%;非生产性用火占58.3%,其中,上坟烧纸占35%,吸烟占11.7%,儿童及傻痴呆人员失火占3.3%,放牧人员取暖占8.3%。
控制生产性火源,主要是严格执行用火制度,严禁烧秸秆、烧地埂、烧荒。公路、田埂、林缘杂草要在进入防火期前砍除,要大力推广秸秆还田、秸秆综合利用技术减少秸秆焚烧带来的火灾隐患。
控制非生产性火源,主要是采取严格的控制措施,加强宣传,防火期内禁止火种入山,对重点地段、重要时段要组织人员加强巡查,严看死守,对重点人要落实专人专控。
我省森林防火期规定在每年的10月1日至翌年的5月31日。春节至清明是防火戒严期。根据每年的火险天气,县级以上人民政府可以决定提前进入或推迟结束森林防火期。
扑救森林火灾的原则是“打早、打小、打了”。
(1)打早:一经发现火情,就要争分夺秒的将扑火队伍调集到火场,迅速投入战斗,将初发火一举扑灭。
(2)打小:扑火指挥员要有全局观念,根据火场实际情况,利用扑火有利时机,灵活运用“先控制,后消灭”的战术,先打外围火线,防止火向四周发展,力争变大火为小火,为彻底消灭创造条件。
(3)打了:扑灭火灾后,必须彻底消灭余火,留足人员看守火场。 灭火方式主要是二种:直接灭火方法(也称积极灭火方法)和间接灭火方法(也称建立防火线隔离法)。
(1)直接灭火法:指使用灭火机具直接与火交锋,直接扑打火,使火停止燃烧,常用的灭火机具有风力灭火机、灭火弹、二号扑火工具、水枪等。这种方法适用于弱度、中度地表火(人能靠近灭火)。
(2)间接灭火法:主要是建立防火隔离带,挖防火沟。适用于猛烈燃烧的地表火,树冠火,难以扑灭的地下火,开设隔离带一定要在火场背坡,开隔离带时要开设安全避险区。
1、不迎火头接近火场,要从火尾、火翼接近火场,扑打火头时应从火头的两翼接近火场。
2、不从山上向山下,翻越山脊接近火场,要从山下或绕过山去接近火场。
3、不在上山火的上方和山沟、山脊线开设隔离带,要在山的背坡开设隔离带。
4、开设隔离带时要确定或开设安全避险区,明确撤离路线。
5、开设隔离带后,必要时可以有计划、有组织的沿隔离带内侧边缘点放迎面火,加宽隔离带的宽度。
6、火场附近有河流、小溪、公路时,在统一组织下也可以此为依托点放迎面火灭火,但要防止跑火。
7、休息时, 应在被扑灭的火线边缘休息,严禁在沟谷休息。
8、严禁动员老、幼、病、残、孕人员上山扑火。
9、扑火指挥员要将扑火人员安全放在首位,严防人员伤亡事故发生。
(一)县级以上地方人民政府及其森林防火指挥机构、县级以上人民政府林业主管部门或者其他有关部门及其工作人员,有下列行为之一的,由其上级行政机关或者监察机关责令改正;情节严重的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
(1)未按照有关规定编制森林火灾应急预案的;
(2)发现森林火灾隐患未及时下达森林火灾隐患整改通知书的;
(3)对不符合森林防火要求的野外用火或者实弹演习、爆破等活动予以批准的;
(4)瞒报、谎报或者故意拖延报告森林火灾的;
(5)未及时采取森林火灾扑救措施的;
(6)不依法履行职责的其他行为。
(二)森林、林木、林地的经营单位或者个人未履行森林防火责任的,由县级以上地方人民政府林业主管部门责令改正,对个人处500元以上5000元以下罚款,对单位处1万元以上5万元以下罚款。
(三)森林防火区内的有关单位或者个人拒绝接受森林防火检查或者接到森林火灾隐患整改通知书逾期不消除火灾隐患的,由县级以上地方人民政府林业主管部门责令改正,给予警告,对个人并处200元以上20xx元以下罚款,对单位并处5000元以上1万元以下罚款。
(四)有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府林业主管部门责令改正,给予警告,对个人并处200元以上20xx元以下罚款,对单位并处20xx元以上5000元以下罚款:
(1)森林防火期内,森林、林木、林地的经营单位未设臵森林防火警示宣传标志的;
(2)森林防火期内,进入森林防火区的机动车辆未安装森林防火装臵的;
(3)森林高火险期内,未经批准擅自进入森林高火险区活动的。
(五)造成森林火灾,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,除依照上述规定追究法律责任外,县级以上地方人民政府林业主管部门可以责令责任人补种树木。
整改通知
在你与我项目部签订水电施工合同后,一直以来不能严格履行合同约定,项目部多次电话要求无果,你施工队仍出现以下问题得不到改善:
1、现场负责人请假后不能到岗。
2、履约保证金一直不交付到位。
3、施工人员数量不足,严重影响工程进度,导致7#21#楼一直不能进行砼浇筑,影响工期4天。9#14#15#楼线管安装不及时,导致不能进行钢筋绑扎、合模板,影响工期1天。
鉴于你施工队出现的上述问题,项目部决定:
1、给予你施工队20xx元罚款。
2、现场负责人6月28日前必须到岗,不得随意更换。
3、履约保证金6月28日前必须支付到账。
4、立即增加施工人员,延长工作时间,合理安排加班,保证项目部工期,6月27日必须完成7#21#楼避雷接地焊接,同时保证其它线管安装不影响工期。
以上要求你施工队如在规定时间内不能整改完毕,视为你施工队无能力履行合同,项目部将削减你施工队工程量,没有开始施工的单体建筑将安排其他队伍进场施工,同时向你施工队进行工期索赔并延期支付你施工队的工程款。
特此通知
林州市建筑工程有限公司
河南辉县开元国际大酒店项目部
20xx年6月27日