栏杆制作安装承包合同铁艺栏杆安装合同(实用15篇)

时间:2023-12-09 06:31:39 作者:HT书生

承包合同是一种法律约束力强的文件,对于双方在项目执行过程中的责任和义务起着重要的规范作用。为了帮助大家更好地理解承包合同的内容和要求,小编整理了一些实际案例和解决方案。

大桥栏杆制作安装工程合同

根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。经甲乙双方共同协商,乙方自愿承包甲方_________________项目的大桥栏杆制作安装工程。本着平等、自愿、互惠互利的原则,结合本工程的实际情况,特订立本合同。

一、工程概况。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程范围:

4、承包方式:

5、合同总价:

二、施工质量和验收要求。

1、严格按施工图纸和相关技术规范要求施工,达到国家大桥栏杆制作安装及验收标准要求,以有关质量验收标准和本合同的规定进行验收。

2、焊接牢固,焊缝艺术、美观,达到相关技术规范要求。

3、乙方必须向甲方提供相关材料出厂合格证和质检报告等质保资料。

三、付款方式合同签订后____日内,甲方向乙方支付预付款________元;乙方施工完毕,经甲方工程部综合验收合格后______天内付______%的工程款。剩下的______%作为质保金暂留甲方(不计利息),保修期为________年,保修期满后不出现任何质量问题,甲方负责一次性付清剩下的工程款。

四、成品保护乙方施工完毕,交甲方工程部综合验收合格后,由甲方负责看管。未经验收合格期间所发生的成品损坏或被盗等均由乙方自行负责。经验收合格交甲方看管后所发生的成品损坏或被盗等均由甲方自行负责。

五、安全条款。

1、乙方应保证安全、文明施工,不得酒后施工。

2、施工过程中的一切安全均由乙方自行负责,第三方安全事故,甲方应协助乙方向第三人追责。

六、施工工期风险提示:关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。

八、保修在保修期内乙方接到甲方保修通知后24小时之内必须到场维修。若乙方不及时到场维修,甲方有权另外请人维修,其维修费用从乙方的质保金中扣除。

九、违约责任本合同履行过程中,任何一方违反本合同的约定,致使合同无法履行或者给对方造成损失,责任方均应向守约方承担损失,并支付合同价款________%的违约金。

十、附则。

1、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决,协商不成的,双方均可向合同履行地的法院起诉。

2、本合同一式_____份,双方各执_____份。

阳台栏杆制作安装合同

发包方:__________(以下简称甲方)。

承包方:__________(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国民法典》和工程的具体情况,本着公平、合理、互惠互利的原则和诚实守信的精神,为明确甲乙双方的权利、义务的经济责任,甲方将公司开发的小区中的阳台锌钢栏杆、屋面锌钢栏杆制作与安装工程承包给乙方施工,经与乙方协商一致签订如下协议。

一、订购产品名称:________________。

二、样式及颜色:________________。

三、工程地点:__________。

四、安装数量:_________________________________。

五、工期要求:_________________________________。

六、质量及技术要求:__________。

1、本合同所指栏杆系列均以内卡组合式加工而成,阳台栏杆高度为110cm,屋面栏杆高度为110cm。

2、阳台栏杆材料要求:面管为30×60面包管,厚度1.2㎜;立柱为40×40,厚度1.2㎜;横管为32×32,厚度为0.8㎜;竖管为:19×19,厚度为0.8㎜,单价______元/米(含发票)。(材料以样品为准)。

3、屋面栏杆材料要求:面管为40×80面包管,厚度1.5㎜;立柱为40×40,厚度1.5㎜;横管为32×32,厚度为0.8㎜;竖管为:19×19,厚度为0.8㎜,单价______元/米(含发票)。(材料以样品为准)。

4、表面喷涂高强度抗氧化环氧型粉末,并高温固化,具有附着力强,表面硬度高等优点,保证安装后无锈蚀现象。材料进场时必须经甲方及监理方验收合格后方能进行安装。

5、靠墙面扶手管连接采用膨胀螺丝和螺纹钢焊接安装,底脚采用膨胀螺丝或螺纹钢焊接固定并埋于挡水线内。

6、阳台栏杆中间立柱间距离不能大于1500mm。

7、施工人员进场后,甲方技术人员必须现场指导。以甲方要求为准,如施工后更改,由甲方负责,与乙方无关。

七、计算方式:本工程为包工包料,工程包含材料、加工、安装、运输及上下车等费用。

八、付款方式:

1、乙方每完成一个标段的栏杆工程量的_____%,(注:栏杆进度随总包工程进度在施工,由于货梯口部分需后期施工),甲方验收合格后在一周内支付该标段栏杆工程总工程款的_____%,整个小区所有栏杆工程竣工后由甲方和监理验收合格审核结算,30日内付至总工程款的85%,工程整体验收后付至总工程款的_____%,余下5%作为质量保证金,在一年后一次性付清。如甲方在上述付款时间内未能支付工程款,逾期七天以上的,则每天向乙方支付_____元的违约金。

九、双方责任及义务:

1、甲方协调处理乙方进场施工条件。垂直运输、施工用电、临时用房、与土建方的配合费用均由乙方与施工方自行协商解决。

2、修补墙面洞口、立柱洞口所产生的费用由乙方负责。

3、乙方必须保证材料及安装质量。保证安装稳固性,做到横竖直的要求,减少安装过程中的磕碰,并做好弥补油漆,成品保护工作由乙方负责。

4、乙方应保证安装过程中的安全问题,在进场前对人员进行安全知识教育,指挥,遵守现场的各项安全管理制度。并承担一切安全事故责任及费用。

十、保修:

1、自竣工验收之日起,所有栏杆保修期为一年,保修金为合同结算价的5%,保修期满10天内退还保修金额,不计息。

2、在保修期内,乙方应履行保修义务,因乙方原因造成的工程质量事故和质量缺陷限乙方应无偿保修,并赔偿由此引起的甲方的损失。

3、在保修期正常范围内,乙方应维修,若人为造成的损失,维修费及工时,材料费由甲方承担。

十一、违约责任和解决合同纠纷的方式,双方协商解决,或提起法律诉讼。

十二、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。自甲乙双方代表签字并盖章后生效,至工程尾款付清之日终止。以上协议,未尽事宜以双方另行协商签订的补充协议为准。

合同订立时间:__________年______月______日。

合同订立地点:__________。

甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________。

负责人(签字):__________负责人(签字):__________。

联系电话:__________联系电话:__________。

钢架制作安装承包合同

随着人们对法律的了解日益加深,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是小编为大家整理的钢架制作安装承包合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商,现就“托斯卡纳小镇”工地主入口以东围墙广告牌钢架制作、安装事宜达成如下一致协议。

1.工程内容:广告牌钢架(不含基础及预埋件)制作、安装(附施工图),广告牌面积以实际面积计算。

2.工程地点:临泉东路与桥头集路交口,详见施工图附件。

3.承包方式:乙方包工包料。

4.合同总价款确定:按广告牌实际面积,以220元/平方米计算的价款+设计变更材料调整部分。

5.工期:贰拾天。开工日期为本合同签订日期,如遇不可抗力或甲方原因停工,工期顺延。

6.施工用电及现场材料管理:甲方承担电费,协助乙方选好材料堆放场地。工程验收交付之前由乙方负责材料看管。

7.乙方按甲方确认的施工图施工,如须修改,乙方要经甲方确定,方可施工。

8.乙方负责按质按量完成合同约定的项目,如广告牌不能正常使用,经鉴定属于材料质量或乙方安装不当导致的`,由乙方负责直接损失(出现不可抗拒的自然灾害除外)。

9.工程验收:以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程质量达不到验收标准,甲方有权拒付工程款。

10.如乙方竣工后书面通知甲方进行验收,甲方在收到通知7日内未验收工程,视为验收通过。

11.保修期:以验收合格后开始计算保修期,保修期一年(不含油漆)。

12.付款方式:本合同付款采用转账方式,乙方提供银行账号。

13.付款:本合同签订之日起7日之内,乙方完成8米高广告牌安装,甲方付本合同总价(暂按图纸面积和单价220元/每平米计算,不含设计变更及材料调整)的30%。工程办理决算后一个月内甲方支付至本合同决算价的95%(扣除前期支付的30%部分),乙方应提供合同决算价对应金额的建安发票。余款5%作为质保金,至保修期满后一个月内支付。

14.因乙方原因未能按时完成本工程制作、安装,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总价的3‰作为违约金。

15.甲方未能按合同付款,每逾期一日,甲方应向乙方支付1‰。

16.乙方应保证工程质量,结构牢固,抗风力等指标达到六级抗风

标准。

17.如属甲方因中途停工,拆除等,乙方不退还甲方已支付款项,并有权就施工情况要求甲方继续支付已完部分或全部的材料费及制作费。

18.未经乙方允许,距广告牌基础5米内严禁开挖作业,因此造成的质量问题,乙方不承担任何责任。

以下是双方协商确定的补充条款,和本合同正式条款具有同样的法律效力:

1.若本工程出现劳资纠纷、工伤事故,均由乙方负全部责任并承担一切损失。

2.乙方现场施工负责人必须24小时保持联系通畅,否则,本合同有效期内每次联系不到罚款人民币贰仟元整,从工程款中扣除。

3.本合同自签订日生效,之前甲乙双方就本工程签订的所有合同同时废止。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

签字:签字:

开户行:开户行:

账号:账号:

金属配套及栏杆制作安装合同

总包方:_________(以下简称甲方)。

承包方:_________(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程合同条例》及国家有关法律、法规和政策的规定,就___________________________地块(甲区)阳台栏杆、空调栏杆、护窗栏杆、屋面栏杆、楼梯扶手等制作安装事宜,达成以下协议条款:

一、工程概况。

1、工程内容:_________________(甲区)5#、6#房的屋面栏杆、阳台栏杆、空调栏杆、护窗栏杆、走道栏杆、楼梯扶手等制作安装工程。

2、项目地点:____________________________________。

3、承包方式:本工程为包工包料、包安装。

二、产品规格型号、数量、金额等。

1、规格、型号、数量详见施工图要求,若甲方在施工中要求变更尺寸或取消部分栏杆,以书面通知乙方,乙方按甲方实际变更尺寸进行安装。

2、本合同综合单价为包干价(没有任何浮动),屋面栏杆、阳台栏杆、空调栏杆、护窗栏杆、走道栏杆、楼梯扶手含本合同等成品及安装的所有费用。

三、质量标准;乙方必须保证所供产品符合双方商定的标准进行生产和安装。

四、工期。

乙方应于合同签订后____日内货到现场并开始安装,货至工地______日内安装完毕。如有变动,甲方另行通知。

五、甲方责任。

1、甲方提供存放产品场地;。

2、甲方负责协调施工中的用电及施工过程中乙方与其他施工方的有关事宜,保证乙方顺利施工。

3、按合同约定支付工程款。

六、乙方责任。

1、乙方负责产品的生产、运输及安装。

2、乙方应按照甲方要求,负责栏杆尺寸,确保安装尺寸的准确性,若产生尺寸偏差,造成返工,所有的费用有乙方自行承担。

3、严格按图纸式样进行制作、安装,材料规格按照合同商定的进行生产安装,质量符合规范要求。

4、乙方应严格按国家相关标准、规范,安全文明施工,在工程施工过程中严格禁止无关人员进入施工现场。

5、乙方进入施工现场必须服从甲方的质量安全管理,竣工验收前必须提供满足验收条件的所有技术资料。

七、质保期。

本合同产品质保期壹年,在质保期内,如发生产品质量问题,乙方无偿维修或更换,如有人为破坏由甲方负责,质保期满后若需更换产品,则仅收成本费。

八、结算方式。

1、结算方式:按实际安装长度或平方单价计算为准。

2、付款方式:制作栏杆半成品进入现场付总造价的______%,安装完成,付本合同工程款的______%,竣工验收合格后付到工程款的_____%,余下______%作为质保金,壹年期满后无质量问题,一次性无息付清。

九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签章后生效。

甲方(签章):_________乙方(签章):_________。

联系电话:_________联系电话:_________。

开户行:_________开户行:_________。

账号:_________账号:_________。

大桥栏杆制作安装工程合同

需方:供方:

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法规,遵照平等、自愿、公平和诚实、守信的原则,双方就本工程项目的防盗安全门制作、运输、安装、调试及验收工程事项协商一致,订立本合同。

第一条工程概况。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程质量标准:符合国家、地区及行业的现行有效标准;工程质量等级为合格;防火门等级符合设计要求。

4、工程工期:以整个工程进度工期为准。

第二条合同价款。

1、防盗安全门,此单价不包含税金及验收费用。

暂定工程量套,每套元。

第三条结算、付款方式。

1、本工程防盗安全门一次进场安装及结算。

2、套防盗门工地后,甲方付款总工程量的%,安装完毕后付至全款的%,本季施工结束后除%的质保金外,其余全部付清。

3、质保期为年。

第四条工程质量要求。

1、在施工过程中应服从建设单位、监理单位、总承包单位的领导,及时更正施工和验收过程中出现的质量问题,对提出的质量缺陷、隐患无条件的予以及时返工处理,并承担相应的责任。

2、保证所有的材料、辅料、配件参照封存的样品,而且须达到现行规范、标准要求;。

第五条甲方工作。

1、图纸提供给乙方后组织乙方和监理等单位进行技术交底。

2、甲方负责协调乙方与施工单位之间的工作配合,包括指定货物短期存放场所、施工用电、用水接口等。

3、提供安装进场时间。

4、土建工作须符合图纸要求及国家有关部门的规定。

5、甲方现场代表为。

第六条乙方工作。

1、乙方在进场时提交合格证等相关证件,完工后提供全套该项工程竣工验收资料,确保该项工程验收合格。

2、遵守治安管理条例,文明施工,安全交底等工作,严格内部管理。

3、服从施工总承包单位对施工现场的管理。

4、乙方现场负责人为。

第七条安全及文明施工。

2、在工程实施过程中若乙方违反安全管理,造成安全事故,以及由此带来的经济和财产损失,全部由乙方自行解决与承担全部责任。

3、确保在本工程实施过程中不出现任何伤亡事故,如出现伤亡事故由乙方全权负责。

验收时间延误每延误一天乙方向甲方支付合同总价款5‰的违约金。

4、甲方不按合同支付工程款,乙方有权停止施工,由此造成的一切损失由甲方自行负责。

第九条纠纷解决办法甲、乙双方如发生纠纷协商解决;如协商不成,双方均可向工程所在地人民法院起诉。

第十条本合同壹式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等的法律效力。

本合同自双方签字后生效。

合同履行完后自动终止。

甲方:乙方:

大桥栏杆制作安装工程合同

在不断进步的社会中,很多场合都离不了合同,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,下面是小编帮大家整理的大桥栏杆制作安装工程合同范本,欢迎大家分享。

发包方(甲方):

地址:

承包方(乙方):

地址:

经甲乙双方共同协商,乙方自愿承包甲方_________________项目的大桥栏杆制作安装工程。本着平等、自愿、互惠互利的原则,结合本工程的实际情况,特订立本合同。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程范围:

4、承包方式:

5、合同总价:

1、严格按施工图纸和相关技术规范要求施工,达到国家大桥栏杆制作安装及验收标准要求,以有关质量验收标准和本合同的规定进行验收。

2、焊接牢固,焊缝艺术、美观,达到相关技术规范要求。

3、乙方必须向甲方提供相关材料出厂合格证和质检报告等质保资料。

合同签订后三日内,甲方向乙方支付预付款________元;乙方施工完毕,经甲方工程部综合验收合格后______天内付______%的工程款。剩下的.______%作为质保金暂留甲方(不计利息),保修期为_____年,保修期满后不出现任何质量问题,甲方负责一次性付清剩下的工程款。

乙方施工完毕,交甲方工程部综合验收合格后,由甲方负责看管。未经验收合格期间所发生的成品损坏或被盗等均由乙方自行负责。经验收合格交甲方看管后所发生的成品损坏或被盗等均由甲方自行负责。

1、乙方应保证安全、文明施工,不得酒后施工。

2、施工过程中的一切安全均由乙方自行负责,第三方安全事故,甲方应协助乙方向第三人追责。

计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日,共______日历天。乙方必须保证在合同工期内保质保量完成施工任务,不得拖延工期。

在施工过程中,乙方必须接受建设单位、监理、质检部门及甲方的安全、质量监督检查。存在质量问题,必须无条件返工,因此而给甲方造成的一切损失,必须照价赔偿。

在保修期内乙方接到甲方保修通知后24小时之内必须到场维修。若乙方不及时到场维修,甲方有权另外请人维修,其维修费用从乙方的质保金中扣除。

本合同履行过程中,任何一方违反本合同的约定,致使合同无法履行或者给对方造成损失,责任方均应向守约方承担损失,并支付合同价款________%的违约金。

1、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决,协商不成的,双方均可向合同履行地的法院起诉。

2、本合同一式_____份,双方各执_____份。

3、本合同自双方代表签字盖章后生效。

甲方:

负责人:

联系方式:

合同履行地:

签订时间:_______年_______月_______日。

乙方:

负责人:

联系方式:

合同履行地:

签订时间:_______年_______月_______日。

阳台栏杆制作安装合同

甲方(发包方):

乙方(承包方):

因工程建设需要,甲方将及附属工程的模板制作,安装分项发包给乙方,为了明确双方的权利、责任、义务,根据《中华人民共和国建筑法》及有关规定,结合本工程的实际情况,为了明确双方在施工过程中有关权利、义务和经济责任,本着平等互利的原则,经双方协商签订如下条款:

一、工程概况。

1、工程名称:

2、工程地址:

3、工程情况:全框架,剪力墙结构,以实际面积为准。

二、承包范围、方式、内容。

(一)承包范围:本工程施工图(建施、结施)及设计变更所含的全部模板制作、零平以下地梁及剪力墙基础,标准架管按施工规范的搭拆等所需模板制作安装的全面完善。

(二)承包方式:本单项工程采用大包干式,即包工、包料、包质量、包工期、包安装、包造价等,具体是:

包工:乙方自行组织足够的有操作证的技工,对本工种承包范围内的用工总承包,同时必须保证工程质量,进度要求。

包料:甲方提供模板的安装主要材料,其余耗材如(铁丝、元钉、打磨用的机具及磨片等)施工工具和生活用具等由乙方自己承担。

包质量:本工程主体为优质结构,同时在施工中必须满足建设方、监理方、施工方、甲方的相关要求,必须对梁、柱、模板的爆模移位,垂直度进行修补、打磨。

包工期:乙方满足进度要求,满足建设方、监理方、甲方要求。

包安全:乙方负责安全教育、安全检查、安全督促,如不按国家安全相关规范施工,乙方承担全部经济责任和法律责任。

(三)承包内容:

1、对该工程所使用模板的维护保养、质量由施工方和甲方现场验收。

2、对自己所做周边材料的收集、清理并堆码整齐。

3、负责开工进场到竣工撤场期间所有材料的掉运,同时在施工方指定地点进行堆码,如不按甲方要求,一切费用由乙方负责。

4、乙方不按甲方所说的规范去做,后果由乙方全部承担。

5、乙方必须设自己套房的梁、柱、断头线。

6、乙方承担元丝、元钉、墨斗、墨汁、广线等全部工具。

(四)其它约定。

1、每楼层完工后材料必须按要求堆码。

2、在楼层掉运完后不准有木工的任何杂物。

3、各楼层浇混凝土时,必须派人护模,如发现没有人护模,每一次按100元计算。

4、不准乱锯门条、木板,如被施工方发现,造成金额由乙方承担。

5、无条件配合施工现场的质量、安全的文明施工,若产生的损失由乙方全部承担。

6、模板拼缝密实,梁柱节点不允许凹凸不平现象,若发现必须立即修改,梁、柱、板、雨棚、空调板、阴角四周的水平和垂直度,只能在5内,梁柱节点(含内外墙面)不能出现流浆。

7、支模过程中造成安全网损坏必须全额赔偿,吊模位置陷入砼的由自己处理砼缺陷。

8、工地上严禁酒后上班,不准穿拖鞋,不准打架斗殴,酒后闹事及偷盗行为,按损失额加倍赔偿,情节严重送公安机关。

(五)工程单价和付款方式:

1、工程单价。

2、付款方式:采用乙方先垫支做完所有楼层,甲方阶段性的付生活费,乙方不得故意,以工资原因停工和其它原因停工和在中途离去,给甲方带来一切困难和经济损失,甲方按工程款余付给乙方工资,撤出现场和撤出合同。其作为违约金。

三、如上述不违规,甲方在全体完工后一个月内付清所有工资。

四、本合同一式叁份,甲方贰份,乙方壹份,双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。

甲方:代表:

签计地址:

签订日期:年月日

广告承包安装合同

甲乙双方根据xxx《广告管理条例》及有关规定,签订本合同,并共同遵守。

一、甲方委托乙方于年月日发布平面广告,发布媒体为《报》。具体刊登要求及费用如下:发布媒体日期规格(高×宽)cm颜色版面单价折扣版面指定费实收总计人民币:)

二、甲方应在将广告费付给乙方,付款方式:。

三、广告采用甲方提供的样稿或经甲方确认的稿件,必须符合《中华人民广共和国告法》和报社要求,未经甲方同意,乙方不得改动广告样稿。乙方有权审查广告内容和表现形式,对不符合法律、法规的广告内容和表现形式,乙方有权要求甲方作出修改,甲方作出修改前,乙方有权拒绝发布。

四、因报社原因临时或长期取消原甲乙双方确认的版面造成无法发布的;因报社广告发布价格调整,甲乙双方重新商定未果造成合同无法继续履行的;甲方确认的广告经报社审查未能通过而无法发布的;乙方不承担责任。因报社原因出现甲方确认的广告刊登版面,时间及文字等内容有误,乙方应承担责任,具体执行方式双方协商解决或以报社确认为准。

五、甲方确认样稿时需签字或盖章,传真件同样有效。乙方以甲方确认稿为发布样本。广告样稿作为本合同附件,与本合同一并保存。

八、甲方如在合同签订后因自身原因撤稿,须支付给乙方合同金额的20%作为违约金。乙方须按照甲方的刊登要求严格执行,除不可抗力因素外,乙方如果出现漏刊现象,乙方应给予赔偿或补偿。每漏刊一次,应在原定版位补偿一次或折合相应的款项退回给甲方。

九、甲方必须在规定时间内一次性支付乙方广告款,如未能在约定日期之前支付乙方广告款,乙方有权通知甲方暂时终止发布,因此造成的损失由甲方承担,同时乙方从约定之日起每日向甲方收取5‰的违约金。乙方如不按时交印,乙方须退回合同全额费用,并赔偿合同总价的5%的违约金(除不可抗拒的因素外)。

十、违约纠纷解决方式:协商解决,协商未果的可向各自所在地人民法院起诉。

十一、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,传真件或复印件签订同样具有法律效应。自双方签字盖章之日起生效。

十二、其他:

甲方(签章):乙方(签章)委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

开户银行:开户银行:帐号:

阳台栏杆制作安装合同

乙方:

甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商,根据相关法律、

一:工程概况:

1、公司招牌制作规格:见附表。乙方需对所制作的尺寸负责,若有出错由乙方负责。

2、要求:

1)按照乙方的施工规范要求施工(附施工要求图纸),店招版式按双方确定之版面大小施工(附施工图纸)。

2)乙方应先提供喷涂好颜色的玻璃板小样给甲方,经甲方认可后方能开始制作,验收时成品颜色以小样为准。

二:质量要求、技术标准:

1、质量要求和技术标准依照双方的约定或附件为准则。

2、要求制作安全、牢固、美观,玻璃板要平整,字体基本均匀,颜色符合规定。

三:工程造价及支付方式。

1、公司招牌制作费(即协议总价款):共计人民币元整。

2、支付方式:

a、合同签订时甲方预付元,大写佰陆拾元。

b、制作安装完成后,经甲方验收合格,十日内即付清剩余工程款项计元,大写贰仟捌佰肆拾元。

四:工程期限。

1、自协议签订甲方预付工程款之日起天。如遇不可抗力因素(如下雨、雪、四级以上大风)工期顺延。2、因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可由双方协商确定延期时间。

五、双方权利、义务。

a、甲方:

1、办理公司招牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。如因相关手续未完善所导致的后果由甲方负全部责任。

2、有权对乙方的制作提出合理的建议和修改意见,以使乙方的施工更符合甲方公司要求。

3、负责提供施工现场的施工场地和时间,以及相关的水电等事宜。

4、按本合同规定结算广告牌的制作、安装费用。

b、乙方:

1、自甲方通知可以现场施工起,按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕。

2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符,应及时报请甲方协商修改确定。

3、按照双方约定的售后服务提供售后支持。

六:关于验收。

乙方全部制作安装完工后四天内,甲方必须组织正式验收,甲方在完工后四天内不组织验收,乙方可视同甲方验收工程质量合格。

七、违约责任:

1、甲方未能按本合同第三条规定时间付款,每逾期一日,应以合同总金额的千分之五计算,向乙方支付违约金并将合同工期顺延。如超过合同规定付款时间30日内仍未付款,乙方可拆除甲方已安装的广告牌并做自行处理,同时追究甲方相应的法律责任。

2、乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成店招广告,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。

3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到相关规定。如未达到相关规定,乙方应承担返工及相应损失。

4,如果甲乙双方发生纠纷,有双方协商解决;协商不成时,由该工程所在地法院裁决。

八、因广告所产生的责任的承担:

九、其他。

1、本合同自双方签字盖章之日起生效,未尽事宜,由双方协商解决,并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等效力。

甲方代表人签字乙方代表人签字(盖章)(盖章)。

年月日年月日。

阳台栏杆制作安装合同

委托方:承揽方:

(以下简称甲方)(以下简称乙方)。

甲方委托乙方承担为明确双方的职责,根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,双方友好协商如下协议:

一、工程名称及材料规格:1、2、

二、工程地点:三、工期。

1、工期从日至年月工验收。

四、合同价及付款方式1、合同价为。

2、双方签订合同后,制作完成验收合格即付清全额工程款。五、承包方式及质量要求。

1、本工程由甲方以包工包料方式承包给乙方。

(1)、乙方必须严格按图施工(包括安装位置、尺寸等)进行安装。(2)、服从甲方的施工方案、进度、质量、安全生产进行指导监督检查保证按甲方要求完成。

(3)、遵守施工现场的有关规定,严格安全措施;防火防盗,杜绝事故的生成。在施工中,乙方发生的伤亡事故和由乙方原因造成的其他损失,均由乙方负责,乙方不得影响工程进度。

(4)、乙方必须采取一切必要的措施和手段,强化施工安全健康文化管理,提高安全与文明施工水平,确定严格的安全施工秩序以保证施工人员在施工中的安全和健康。

1、在施工期间,乙方必须保持施工现场的整齐,施工准备材料;设备应整齐妥善存放,废物与垃圾等不需要的设施及时从现场消除,拆解并清理。

2、竣工时乙方应及时清理装备,剩余材料,垃圾和各种施工临时设施,并保证施工程的整洁。

八、纠纷解决。

当本工程承包合同发生纠纷时,双方本着实事求是的原则协商解决。九、合同份量。

本合同一式两份,双方各持一份。

甲方代表(盖章)地址:法定代表人:委托人:电话:开户银行:账号:

乙方代表(盖章)。

地址:法定代表人:委托人:电话:开户银行:账号:

铁艺栏杆安装合同共5则

阳台防护栏杆,露台,院墙等处的防护栏杆均台照所提供的标准线为栏杆安装水平标准。

(1)产品到达施工现场后按图纸上所规定的位置及尺寸准确安装就位,确定好标高及垂直平整度。应按照甲方要求与图纸设计要求进行定位,确保达到设计要求与验收规范。

(2)预埋件安装根据图纸设计要求和施工现场的实际情况准确无误的定位,避免造成不在一条平行线上。

(3)室内栏杆内所提供的标准线抄水平定位安装,预埋间距根据楼梯踏步数量及图纸设计要求,安装定位。

(4)安装偏差必须符合国家规定和设计要求,达到验收标准。

(5)预埋件、铁艺栏杆安装必须牢固,安装偏差根据国家规定和设计要求:扶手直线度3mm,垂直度3mm,栏杆间距误差3mm,对角线误差3mm,预埋件垂直误差3mm,水平误差3mm。

(6)预埋件安装定位准确无误经验收后刷两道防锈漆,再进行铁艺栏杆安装。

(7)阳台及防护栏杆安装完成后,接部位打磨光滑,刷两道防锈漆,经验收后再做表面一致处理。

(8)室外栏杆安装运输过程中,为防止阳台栏杆的擦伤损坏,应做包装防护。

防火门进户门制作安装承包合同

甲方现将________________工程的钢筋加工、安装承包给乙方,乙方自愿承担该施工任务,为明确甲乙双方职责,特订如下条款:

一、承包性质:

实行半承包(即包工不包料),甲方提供制作钢筋骨架所有的材料。乙方自带钢筋加工制作安装所需要的一切材料及工具,包括扎丝、铁丝、电焊条、电焊机、保护层垫块等,以及承担钢筋的短距离倒运。

二、甲乙双方职责:

(一)甲方职责。

1、必须满足供应乙方根据设计图纸要求所需要各种型号的钢材。

2、提供给乙方操作场地。

3、统一领导进场工人,随时检查、督促施工质量,控制工期和原材料。

(二)乙方职责。

1、在施工中必须按照本工程设计图纸要求和建筑施工规范中钢筋骨架加工安装检验标准进行施工,不得粗作滥造。

2、自觉遵守工地各项管理制度,服从集体统一管理,听从指挥、文明施工,不准偷盗变卖工地的一切财产,违者一经查获,按损失金额的10倍处罚并从相应工程款中扣除。

4、各部位钢筋焊接加工成型后,必须找相关人员验收合格,如验收不合格或未按图纸施工的必须返工,所浪费的材料及返工费必须由乙方负责,直到合格为止。

5、严格执行生产操作规程,杜绝各类安全事故的发生,所有进场钢筋工作业人员,上班时必须戴安全帽,不准穿拖鞋,不准乱拉乱接机械所用的电线,高空作业必须栓安全带。若因乙方操作不当所造成的任何安全事故和大小伤亡事故,均由乙方自行负责。

三、合同单价及付款方式:

1、合同单价:

经双方协商,采用综合单价包干(含税)________元/t。

2、付款方式:

甲方以转账的方式支付乙方工程价款,乙方需提供发票。施工中按照已完成合格工程量的60%付款;竣工验收合格后,付到合格工程量的70%;余款三个月内付清。

四、其他:

1、本协议一式两份,甲、乙各执一份。

2、本协议未尽事宜,甲、乙双方协商解决。

3、本协议自签字之日起生效。

4、本协议工程款结清后自行失效。

甲方:乙方:

负责人:负责人:

日期:日期:

阳台栏杆制作安装合同

发包方(简称甲方):

承包方(简称乙方):

依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同》(gb-1999-0201)及山东省有关规定,双方根据分工负责、配合协作的精神,经充分协商一致,订立本协议,并严肃执行。

第一条:工程概况。

1.1工程名称:

1.2工程地点:

1.3。

1.4工程材料:

1.5承包方式:1.6工程期限:本工程自月至月日止全部完工。经双方协商,发生以下情况,经甲方确认,顺延合同工期。

1.6.1人力不可抗拒的灾害面被迫停工者;。

1.6.2甲方变更计划而影响施工者;。

1.6.3甲方未按期支付工程款影响施工者;。

1.6.4其它非乙方责任影响施工者。

1.7本协议合同造价暂定为人民币(大写):第二条工程款支付。

合同签定后付总价格的50%现金,安装完付清尾款_元。

第三条工程质量。

3.2乙方必须服从甲方质量监督人员的检查监督,发现不合格的情况后,甲方有权要求整改。

第四条安全责任。

4.2工程结束后若出现任何质量问题伤及人身安全者,由乙方全权负责。

第五条双方一般的权利和义务。

5.1发包人职责:

5.1.1按合同约定及时拨付工程进度款;。

5.1.3工程完工后及时组织验收并办理工程款结算;。

5.1.4工程中途停工、缓工或由于设计变更而造成的返工,应采取措施弥补后减少损失,同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

5.2承包人职责:

5.2.1按照甲方要求,及时组织材料进行施工或进场及安装;。

5.2.2确保工程质量,按合同规定的时间竣工和验收;。

5.2.4必须遵守甲方的安全保卫制度,做好施工现场的防火治安工作;。

5.2.5乙方应在开工前为工人购买保险,发生人身伤亡事故,自行负担。

第六条质量保修。

6.1在合同规定的保修期内乙方对属于己方责任的工程质量问题负责无偿修理;。

6.2整体工程保修期从工程竣工起二年。

第七条合同争议。

7.1争议解决方式:协商解决。

第八条其他。

8.3本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

发包人(公章):承包人(公章):

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

年月日年月日。

工程承包安装制作合同

甲乙双方经友好协商,根据工程实际情况,就锚杆制作及张拉等达成如下承包协议:

一、承包范围:锚杆的找孔位、中位架加工、锚杆制作、下锚、注浆、锚杆张拉锁定。

二、承包单价:

1.中位架加工:单价:______元/个。

2.锚杆制作:单价:______元/米。

3.下锚、注浆:单价:______元/米。

4.锚杆张拉:单价:______元/条。

5.找孔位:单价:______元/个。

工程结算以实际发生工程量为准,单价不变,未尽事宜,双方协商解决。

三、本协议一式四份,甲乙双方各执两份。

甲方代表(签名):乙方代表(签名):

制作及安装工程合同范本。

发包方(以下简称甲方):

代表人:

承包方(以下简称乙方):

负责人:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定,甲方愿将广告牌的制作安装交由乙方完成,双方就广告牌的制作、安装进行磋商,为明确各自的权利和义务,经友好协商,达成如下协议。

一、工程概况。

1、广告牌规格:

2、材质要求:

3、安装地点:

二、工程造价及支付方式。

1、广告牌制作安装费:共计人民币________________元。

2、支付方式:

(1)合同签订之日,甲方向乙方支付总价款的50%,即_________元为预付款。

(2)厂内制作完成,进入现场组装时,向乙方支付总价款的30%,即_________元为进度款。

(3)工程安装完毕,甲方向乙方支付总价款的17%,即_________元为尾款,其余款项为该合同工程质量保证金,_________年内付清。

三、工程期限。

开工日为合同签订日,工程竣工日为:_________年_________月_________日,如遇不可抗力因素(如雨、雪、四级以上大风),则工期顺延。

四、双方权利、义务。

甲方:

1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。

2、向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工。

3、负责施工现场的树木、花、草可以移动。

4、按本合同规定结算广告牌的'制作、安装费用。

乙方:

1、自甲方通知可以现场浇筑地基起_______日内按甲方提供的安装地点制作施工并安装完毕。

2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符,应及时报请甲方协商修改确定。

3、保证安全文明施工,不得酒后作业。

4、工程完工时,要通知甲方组织验收。

五、质量与验收。

1、乙方全部制作安装完工后_______日内,甲方必须组织正式验收,甲方在完工后一周_______日内不组织验收,乙方可视同甲方验收工程质量合格。验收合格,进入保修期。

2、工程质量验收以国家钢结构施工标准为依据,广告结构制作安装应当牢固,抗风力应达到8级。

六、违约责任。

1、甲方未能按本合同规定时间付款,每逾期一日,应以合同总金额的_______%计算,向乙方支付违约金,并将合同工期顺延。

2、乙方如无正当理由未能按本合同规定按时制作、安装完成广告牌,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总金额的_______%作为违约金。

3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达标,乙方应承担返工及相应损失。

4、如属甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方负责,乙方不退还预付款。并有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完部分或全部的制作费。

七、保修期限。

1、自验收合格之日起,乙方制作的工程项目整体质保_______年。

2、保修期满后,双方另签维修协议进行维修。

八、附则。

1、本合同自双方签字盖章后生效,自本合同义务履行完毕后失效。

2、本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力。

3、因履行本合同发生争议,双方协商解决,协商不成的,双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。

甲方:________________。

地址:________________。

代表人:________________。

联系方式:________________。

合同签订地:________________。

合同履行地:________________。

________年______月______日。

乙方:________________。

地址:________________。

责任人:________________。

联系方式:________________。

合同签订地:________________。

合同履行地:________________。

________年______月______日。

广告承包安装合同

通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于分包工程施工的条款。

专用条款:是承包人与分包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

发包人:指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

承包人:指在总包合同协议书中约定的,被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

分包人:指在本分包合同协议书中约定的,被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

总包工程:指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。

分包工程:指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。

工程师:指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表,其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。

项目经理:指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。

分包项目经理:指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。

总包合同:指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同,由协议书、通用条款和专用条款组成。

总包合同条款:指__和国家工商行政管理局于1999年修订印发的《建设工程施工合同文本》(建建[1999]313号)中的施工合同通用条款,以及经发包人和承包人协商一致的专用条款。

分包合同:指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同,由协议书、通用条款和专用条款组成。

工程建设标准:指与分包工程相关的工程建设标准,以及经承包人确认的,对工程建设标准进行的任何修改或增补。

图纸:指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。

报价书:指由分包人根据分包合同的规定,为完成分包工程,向承包人提出的分包合同报价。在承包人采用招标方式确定分包人时,该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。

中标通知书:指由承包人发出的确定分包人中标的通知。

开工日期:指承包人和分包人在本合同协议书中约定的,分包人开始施工的绝对或相对的日期。

竣工日期:指承包人和分包人在本合同协议书中约定的,分包人完成分包工程的绝对或相对的日期。

合同价款:指承包人与分包人在本合同协议书中约定,承包人用以支付分包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

追加合同价款:指在分包合同履行过程中发生需要增加合同款项的情况,经承包人确认后,按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。

施工场地:指由承包人提供的用于分包工程施工的场所,以及承包人在现场总平面图中具体指定的供分包人施工使用的任何其他场所。

书面形式:指分包合同、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容,所应承担的责任。

索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以休息日或节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2.合同文件及解释顺序。

(1)本合同协议书;

(2)中标通知书(如有时);

(3)分包人的投标函及报价书;

(4)除总包合同工程价款之外的总包合同文件。

(5)本合同专用条款;

(6)本合同通用条款;

(7)本合同工程建设标准图纸;

(8)合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其他书面文件。

当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时,应在不影响工程正常进行的情况下,由分包人和承包人协商解决。双方协商不成时,按本合同通用条款第28条争议的约定处理。

3.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准。

语言文字:除本合同专用条款中另有约定,本合同文件使用的语言文字应与总包合同文件使用的语言文字相同。

适用法律和行政法规:除本合同专用条款中另有约定,本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、法规相同。需要明示的法律、行政法规在专用条款内约定。

适用工程建设标准:双方在本合同专用条款内约定适用的工程建设标准的名称;本合同专用条款没有具体约定的,应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。承包人应按本合同专用条款约定的时间向分包人提供一式两份约定的工程建设标准。本合同中没有相应工程建设标准的,应由承包人按照本合同专用条款约定的时间向分包人提出施工技术要求,分包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经承包人确认后执行。

4.图纸。

承包人应按照本合同专用条款约定的日期和套数,向分包人提供图纸。分包人需要增加约定以外图纸套数的,承包人应代为复制,复制费用由分包人承担;如根据总包合同,承包人对工程图纸负有保密义务的,分包人应负责分包工程范围内图纸的保密工作,分包人的保密义务在分包合同终止后,应当继续履行。

如分包工程的图纸不能完全满足施工需要,并且承包人委托分包人进行深化施工图设计的,分包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内,在原分包工程图纸的基础上,根据国家有关工程建设标准进行深化设计,分包人的深化设计须经过承包人确认后方可进行施工。如分包人不具备相应的设计资质,应由承包人委托具有相应资质的单位进行深化设计。分包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。

承包人提供的图纸不能满足分包工程施工需要时,双方在专用条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。

5.总包合同。

分包人对总包合同的了解:承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格内容除外)供分包人查阅。当分包人要求时,承包人应向分包人提供一份总包合同(有关承包工程的价格内容除外)的副本或复印件。分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格内容除外)。

分包人对有关分包工程的责任:除本合同条款另有约定,分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任,同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。

分包人与发包人的关系:分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许,分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系,分包人不得直接致函发包人或工程师,也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系,将被视为违约,并承担违约责任。

6.指令和决定。

承包人指令:就分包工程范围内的有关工作,承包人随时可以向分包人发出指令,分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令,承包人可委托其他施工单位完成该指令事项,发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。

发包人或工程师指令:就分包工程范围内的有关工作,分包人应执行经承包人确认和转发的发包人或工程师发出的所有指令和决定。

7.项目经理。

项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。

项目经理可授权具体的管理人员行使自己的部分权利,并在认为有必要时可撤回授权,授权和撤回均应提前7天以书面形式通知分包人,委派书及撤回通知作为分包合同的附件。

承包人所发出的指令、通知,由项目经理(或其授权人)签字后,以书面形式交给分包人,分包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时,项目经理可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认。项目经理在48小时后未予书面确认的,分包人应于承包人发出口头指令后7天内提出书面确认要求,项目经理在分包人提出确认要求后7天内不予答复,应视为分包人要求已被确认。分包人认为承包人指令不合理,应在收到指令后24小时内提出书面申告,承包人在收到分包人申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知分包人。紧急情况下,项目经理可发出要求分包人立即执行的指令,分包人如有异议也应执行。如承包人发出错误的指令,并给分包人造成经济损失的,则承包人应给予分包人相应的补偿,但因分包人违反分包合同引起的损失除外。

项目经理应按分包合同的约定,及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并履行其它约定的义务,否则分包人应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知承包人,项目经理在收到通知后48小时内不予答复,应承担因延误造成的损失。

承包人如需更换项目经理,应至少提前7天以书面形式通知分包人,后任继续行使前任的职权,履行前任的义务。

8.分包项目经理。

分包项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。

分包人依据合同发出的请求和通知,以书面形式由分包项目经理签字后送交项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。

分包项目经理按项目经理批准的施工组织设计(或施工方案)和依据分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与项目经理取得联系时,分包项目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48小时内向项目经理送交报告。责任在承包人或第三人,由承包人承担由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在分包人,由分包人承担费用,不顺延工期。

分包人如需更换分包项目经理,应至少提前7天以书面形式通知承包人,并征得承包人同意,后任继续行使前任的职权,履行前任的义务。

承包人可与分包人协商,建议更换其认为不称职的分包项目经理。

9.承包人的工作。

(1)向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料,向分包人提供具备施工条件的施工场地。

(2)按本合同专用条款约定的时间,组织分包人参加发包人组织的图纸会审,向分包人进行设计图纸交底。

(3)提供本合同专用条款中约定的设备和设施,并承担因此发生的费用。

(4)随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。

(5)负责整个施工场地的管理工作,协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合,确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。

(6)承包人应做的其他工作,双方在本合同专用条款内约定。

承包人未履行前款各项义务,导致工期延误或给分包人造成损失的,承包人赔偿分包人的相应损失,顺延延误的工期。

10.分包人的工作。

分包人应按本合同专用条款约定的内容和时间,完成下列工作:

(1)分包人应按照分包合同的约定,对分包工程进行设计(分包合同有约定时)、施工、竣工和保修。分包人在审阅分包合同和(或)总包合同时,或在分包合同的施工中,如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷,应立即通知承包人。

(2)按照本合同专用条款约定的时间,完成规定的设计内容,报承包人确认后在分包工程中使用。承包人承担由此发生的费用。

(3)在本合同专用条款约定的.时间内,向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。分包人不能按承包人批准的进度计划施工时,应根据承包人的要求提交一份修订的进度计划,以保证分包工程如期竣工。

(4)分包人应在专用条款约定的时间内,向承包人提交一份详细施工组织设计,承包人应在专用条款约定的时间内批准,分包人方可执行。

(5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知承包人,承包人承担由此发生的费用,因分包人责任造成的罚款除外。

(6)分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内,合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点,以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点,分包人应提供方便。

(7)已竣工工程未交付承包人之前,分包人应负责已完分包工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,分包人自费予以修复;承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款,双方在本合同专用条款内约定。

(8)分包人应做的其他工作,双方在本合同专用条款内约定。

分包人未履行前款各项义务,造成承包人损失的,分包人赔偿承包人有关损失。

11.总包合同解除。

如在分包人没有全面履行分包合同义务之前,总包合同解除,则承包人应及时通知分包人解除分包合同,分包人接到通知后应尽快撤离现场。

因本合同第款原因终止分包合同,分包人可以得到:已完工程价款、分包人员工的遣散费、二次搬运费等补偿。如本合同第款约定的总包合同终止是因为分包人的严重违约,则只能得到已完工程价款补偿。

在本合同第款解除分包合同的情况下,分包人经承包人同意为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备,应全部移交给承包人,由承包人按本合同专用条款约定的价格支付给分包人。

12.转包与再分包。

除款规定的情况外,分包人不得将其承包的分包工程转包给他人,也不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人。如分包人将其承包的分包工程转包或再分包,将被视为违约,并承担违约责任。

分包人经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。

分包人应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜进行督促和检查,并承担相关连带责任。

13.开工与延期开工。

分包人应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。分包人不能按时开工,应当不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天,以书面形式向承包人提出延期开工的理由。承包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复分包人。承包人在接到延期开工申请后48小时内不答复,视为同意分包人要求,工期相应顺延。承包人不同意延期要求或分包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。

因承包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工,项目经理应以书面形式通知分包人,推迟开工日期。承包人赔偿分包人因延期开工造成的损失,并相应顺延工期。

14.工期延误。

因下列原因之一造成分包工程工期延误,经项目经理确认,工期相应顺延:

(5)非分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加;

(6)不可抗力的原因;

(7)本合同专用条款中约定的或项目经理同意工期顺延的其他情况。

分包人应在款约定情况发生后14天内,就延误的工期以书面形式向承包人提出报告。承包人在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。

15.暂停施工。

发包人或工程师认为确有必要暂停施工时,应以书面形式通过承包人向分包人发出暂停施工指令,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。分包人停工和复工程序以及暂停施工所发生的费用,按总包合同相应条款履行。

16.工程竣工。

分包人应按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工。

因分包人原因不能按照本合同协议书约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的,分包人承担违约责任。

提前竣工程序按总包合同相应条款履行。

17.质量检查与验收。

分包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准,质量评定标准按照总包合同相应条款履行。因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准,分包人应承担违约责任,违约金计算方法或额度在本合同专用条款内约定。

双方对工程质量的争议,按照总包合同相应的条款履行。

分包工程的检查、验收及工程试车等,按照总包合同相应的条款履行。分包人应就分包工程向承包人承担总包合同约定的承包人应承担的义务,但并不免除承包人根据总包合同应承担的总包质量管理的责任。

分包人应允许并配合承包人或工程师进入分包人施工场地检查工程质量。

18.安全施工。

分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时,分包人应提出安全防护措施,经承包人批准后实施,发生的相应费用由承包人承担。

发生安全事故,按照总包合同相应条款处理。

19.合同价款及调整。

招标工程的合同价款由承包人与分包人依据中标通知书中的中标价格在本合同协议书内约定;非招标工程的合同价款由承包人与分包人依据工程报价书在本合同协议书内约定。

(1)固定价格。双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法,在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法,应当在专用条款内约定。

(2)可调价格。合同价款可根据双方的约定而调整,双方在本合同专用条款内约定合同价款调整方法。

(3)成本加酬金。合同价款包括成本和酬金两部分,双方在本合同专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

可调价格计价方式中合同价款的调整因素包括:

(2)工程造价管理部门公布的价格调整;

(3)一周内非分包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

(4)双方约定的其他因素。

分包人应当在款情况发生后10天内,将调整原因、金额以书面形式通知承包人,承包人确认调整金额后作为追加合同价款,与工程价款同期支付。承包人收到通知后10天内不予确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整。

分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。

20.工程量的确认。

分包人应按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告,承包人接到报告后7天内自行按设计图纸计量或报经工程师计量。承包人在自行计量或由工程师计量前24小时应通知分包人,分包人为计量提供便利条件并派人参加。分包人收到通知后不参加计量,计量结果有效,作为工程价款支付的依据;承包人不按约定时间通知分包人,致使分包人未能参加计量,计量结果无效。

承包人在收到分包人报告后7天内未进行计量或因工程师的原因未计量的,从第8天起,分包人报告中开列的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据。

分包人未按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告,或其所提交的报告不符合承包人要求且未做整改的,承包人不予计量。

对分包人自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量,承包人不予计量。

21.合同价款的支付。

实行工程预付款的,双方应在本合同专用条款内约定承包人向分包人预付工程款的时间和数额,开工后按约定的时间和比例逐次扣回。

在确认计量结果后10天内,承包人应按专用条款约定的时间和方式,向分包人支付工程款(进度款)。按约定时间承包人应扣回的预付款,与工程款(进度款)同期结算。

分包合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用以及其他约定的追加合同价款,应与工程进度款同期调整支付。

承包人超过约定的支付时间不支付工程款(预付款、进度款),分包人可向承包人发出要求付款的通知。

承包人不按分包合同约定支付工程款(预付款、进度款),导致施工无法进行,分包人可停止施工,由承包人承担违约责任。

22.工程变更。

分包人应根据以下指令,以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更:

(2)除上述(1)项以外的承包人作出的变更指令。

分包人不执行从发包人或工程师处直接收到的未经承包人确认的有关分包工程变更的指令。如分包人直接收到此类变更指令,应立即通知项目经理并向项目经理提供一份该直接指令的复印件。项目经理应在24小时内提出关于对该指令的处理意见。

分包工程变更价款的确定应按照总包合同的相应条款履行。分包人应在工程变更确定后11天内向承包人提出变更分包工程价款的报告,经承包人确认后调整合同价款。

分包人在双方确定变更后11天内不向承包人提出变更分包工程价款的报告,视为该项变更不涉及合同价款的变更。

承包人在收到变更分包工程价款报告之日起17天内予以确认,无正当理由逾期未予确认时,视为该报告已被确认。

23.竣工验收。

分包工程具备竣工验收条件的,分包人应向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。双方约定由分包人提供竣工图的,应在专用条款内约定提交日期和份数。

承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起3日内通知发包人进行验收,分包人应配合承包人进行验收。根据总包合同无需由发包人验收的部分,承包人应按照总包合同约定的验收程序自行验收。发包人未能按照总包合同及时组织验收的,承包人应按照总包合同规定的发包人验收的期限及程序自行组织验收,并视为分包工程竣工验收通过。

分包工程竣工验收未能通过且属于分包人原因的,分包人负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。

分包工程竣工日期为分包人提供竣工验收报告之日。需要修复的,为提供修复后竣工报告之日。

24.竣工结算及移交。

分包工程竣工验收报告经承包人认可后14天内,分包人向承包人递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容,进行工程竣工结算。

承包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或者提出明确的修改意见。承包人确认竣工结算报告后7天内向分包人支付分包工程竣工结算价款。分包人收到竣工结算价款之日起7天内,将竣工工程交付承包人。

承包人收到分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款,从第29天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息,并承担违约责任。

25.质量保修。

在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后,分包人应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修,具体保修责任按照分包人与承包人在工程竣工验收之前签订的质量保修书执行。

26.违约。

当发生下列情况之一时,视为承包人违约:

(3)承包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。

当发生下列情况之一时,视为分包人违约:

(5)分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。

分包人违反本合同可能产生的后果:如分包人有违反分包合同的行为,分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费,在此情况下,承包人可从本应支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费,并且不排除采用其它补救方法的可能。

27.索赔。

当一方向另一方提出索赔时,要有正当的索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。

承包人未能按分包合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)分包人不能及时得到合同价款或分包人的其他经济损失,分包人可按总包合同约定的程序以书面形式向承包人索赔。

在分包工程施工过程中,如分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况,分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求。在承包人收到分包人索赔报告后21天内给予分包人明确的答复,或要求进一步补充索赔理由和证据。索赔成功后,承包人应将相应部分转交分包人。分包人应按照总包合同的规定及时向承包人提交分包工程的索赔报告,以保证承包人可以及时向发包人进行索赔。承包人在35天内未能对分包人的索赔报告给予答复,视为分包人的索赔报告已经得到批准。

承包人根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料,要求分包人协助时,分包人应就分包工程方面的情况,以书面形式向承包人发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录,以便承包人能遵守总包合同有关索赔的约定。分包人未予积极配合,使得承包人涉及到分包工程的索赔未获成功,则承包人可在按分包合同约定应支付给分包人的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分。

28.争议。

(1)双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;

(2)向有管辖权的人民法院起诉。

(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;

(2)调解要求停止施工,且为双方接受;

(3)仲裁机构要求停止施工;

(4)法院要求停止施工。

29.保障。

(1)人员的伤亡;

(2)分包工程以外的任何财产的损失或损害。

(2)由于发包人、承包人或其它分包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害,或与此相关的索赔、诉讼等。

30.保险。

承包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。发包人已经办理的保险视为承包人办理的保险。

分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。

保险事故发生时,承包人分包人均有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失。

具体投保内容和相关责任,承包人分包人在本合同专用条款内约定。

31.担保。

如分包合同要求分包人向承包人提供履约担保时,分包人应与承包人协商担保方式和担保额度,在本合同专用条款内约定。

分包人提供的履约担保,不应超过总包合同中承包人向发包人提供的履约担保的额度。

32.材料设备供应。

有关材料设备供应的数量、程序及责任均按总包合同中发包人与承包人的有关约定履行。

总包合同约定就分包工程章由发包人供应的材料设备,视为承包人供应的材料设备。

除款外的材料设备应由分包人按照本合同专用条款的约定采购,并提供产品合格证明,承包人不得指定生产厂或供应商。

33.文物。

承包人根据总包合同,应将涉及分包人施工场地以内需要保护的文物或古树名木通知分包人,分包人在施工中应认真保护,需要采取保护措施时,由承包人承担所需费用。

分包人在其施工场地内发现文物,应采取保护措施,并按照总包合同约定的时间和程序报告承包人。

34.不可抗力。

不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。

不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的,分包人应立即通知承包人,在力所能及的条件下,迅速采取措施,尽力减少损失。

分包人承担自身的人员和财产的损失。

因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的,不能免除延迟履行方的相应责任。

35.分包合同解除。

承包人和分包人协商一致,可以解除分包合同。

发生本合同通用条款款情况,停止施工超过28天,承包人仍不支付工程款(预付款、进度款),分包人有权解除合同。

如分包人再分包或转包其承包的工程,承包人有权解除合同。

有下列情形之一的,承包人分包人可以解除合同:

(1)因不可抗力导致合同无法履行;

(2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)导致合同无法履行。

分包合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行。

分包合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

36.合同生效与终止。

承包人分包人履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,分包人向承包人交付竣工的分包工程后,本合同即告终止。

分包合同的权利义务终止后,承包人分包人应遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。

37.合同份数。

本合同正本两份,具有同等效力,由承包人分包人分别保存一份。

本合同副本份数,由双方根据需要在本合同专用条款内约定。

38.补充条款。

双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商一致后,可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改,在本合同专用条款内约定。

签订地点:_________签订地点:_________。

相关范文推荐