合同协议是一种约定双方权益和责任的法律文件，它可以确保双方在合作过程中的权益得到保障。在合同协议的范例中，可以学习到一些常用的合同语言和条款表达方式。
电力设备采购合同
采购方（以下简称“甲方”）：
地址：
电话：
供货方（以下简称“乙方”）：
地址：
电话：
依据民法典及相关法律规定，经双方协商同意，签订以下合同条款，以便共同遵守。
一、合同标的。
1、设备名称：
2、规格：
3、数量：
4、价格：
二、质量标准或要求。
符合国家最新质量标准，符合甲方工程质量要求。
三、供货时间。
______年______月______日至______年______月______日。乙方接到甲方每次购货通知后______日内将当期货物运到甲方指定的处。购货通知以书面为准（包括特快专递、传真、挂号信）。
四、交货的时间与地点。
（1）交货时间：_________年_________月__________日前。
（2）交货地点：约定于______________。
五、运输方式。
______方代办托运。运费由______方负责。装货费用由______方负责，卸货费用由______方负责。运输途中发生事故损失由______方负责。
六、产品包装和计价。
包装规格需达到保证产品质量标准，运输过程中如发生产品受自然条件等原因腐蚀，由______方承担损失。
七、验收。
自货物运到购方之日起______日内为计量数量和检测质量时间，如数量短缺或质量达不到本合同规定，购方需在本条约定的检测时间后______日内通知供方。逾期不通知的，即视为数量无缺、质量合格（产品有质量保证期或低于国家强制性标准的除外）。每次交货后甲方需同乙方共同签订接受单据，一式______份，双方各执______份，作为结算依据之一。
八、结算依据。
供方必须根据购方验收合格的合同内的数量和发票为结算依据。即在乙方提供接收单据同时，需提供当期结算款发票。
九、结算方式。
每次货物验收合格后______日内付清当期款项。延期付款按欠款额的同期银行存款利率计算利息。或采用______方式付款。
十、合同变更或解除。
变更或解除合同必须经双方协商，以书面为依据。任何一方因为不可抗力而不能履行合同，经协商后，合同履行期限可以顺延，也可以变更或解除。
十一、延期交货或短缺供货的责任。
供方未能按合同约定时间交货的，每延期______日，按延期部分货款总值的______%赔偿购方损失。短缺交货数量的，按短缺货物款项总值的______%赔偿购方损失。因延期交货或短缺交货数量造成购方损失大于上述赔偿款额时，由购方提出书面计算依据，由供方补偿。
十二、本合同不适用留置权，物资交付即为所有权转移。
十三、供货证件包括以下。
1、产地证明书。
2、质量证明书。
3、化验单。
4、材质单。
十四、双方发生争议或违约，可协商解决，协商不成通过法律程序解决。诉讼至被告所在地法院。
十五、本合同自双方签字、盖章之日起生效。
十六、本合同一式______份，购方执______份，供方执______份。
甲方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日。
乙方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日。
电力设备安装合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》及其他有关法律、法规和规章，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程电力线路及设备安装工程施工承包事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、施工现场条件：以目前现场实际情况为准。
二、工程承包方式。
采取包工不包料的承包方式。乙方施工所需的工具、用具由乙方负责，吊车甲方负责。所有材料归甲方自己购买，如果因甲方材料原因耽误工期及验收，则由甲方自己负责。
三、工程承包内部。
包括甲方向乙方提供的设计施工图所规定的所有施工内容及新变压器的安装、调试、验收合格，旧变压器的检修、维护及安装、调试，维修也为乙方负责，配件归甲方自购。
四、合同工期。
本合同约定本工程总工期为天。从年月。
日起至年月日止。
五、工程价款。
本工程实行固定单价包干，总价款为人民币万元整，在本合同执行期间，合同单价不因政策、市场价格、人工费变动而设整。（不含税）。
六、质量标准。
工程质量按国家相关标准及设计施工图和所规定的标准验收评定，必须达到合格标准。
七、工程款支付。
本合资工程款自工程验收合格后一次性支付**%，留**%作质量保证金，壹年后无质量问题支付。土建完工后，乙方设备进场可预支付伙食费**万元。
八、合同各方义务。
1、甲方义务。
1.1负责提供吊车。
1.2土建工程由乙方负责指导，甲方负责施工；
1.3按合同及时支付工程款；
1.4土建部分的施工安全；
1.5负责工农矛盾处理及材料看守。
1.6甲方己取得相关电力部门的批准；
1.7甲方厂内变压器的定位由甲方负责。
2、乙方义务。
2.1乙方在施工的工具、用具均由乙方自行负责；
2.2乙方必须具有承包本工程的资质；
2.4在乙方施工范围内所有大小安全事故均由乙方负责；
2.5乙方必须为所有施工人员参加工伤保险；
2.6食宿由乙方负责；
2.7乙方负责自己一方系统调试、竣工验收、材料进退场装卸及堆码、施工现场清理等。
九、违约责任。
任何一方违反本合同任何条款，必须赔偿对方损失并支付合同总价款***%的违约金。
十、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
十一、本协议甲、乙双方盖章生效。甲方：乙方：
电力设备租赁合同
合同号：
出租人：(以下简称甲方)承租人：(以下简称乙方)履行地点：
根据《合同法》及有关法律规定，为明确双方权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就供电设备租赁事宜协商一致，订立本合同。
第一条设备名称、型号、规格及数量。
甲方提供设备应符合乙方图纸使用和主管部门的验收要求并合格完备。第二条租赁期限。
设备租赁期限为两年，即自_年4月1日至3月31日。第三条租金及支付。
1.租金及计算：两个租赁年度共计支付租金万元(包干价)，不到两年按两年计，超期后按元/月支付。
2.租金支付：租赁费用分两次支付。付款前出租方应先开具当期租赁发票交承租方办理手续。
3.2月20日为本次设备的到场时间。设备到达工地后，因出租方原因若不能通电使用的期间不计费。
4.设备进退场费：进出场运输由出租方负责办理。设备的拆除由出租方负责。
第四条工程项目、工作内容和施工地点。
1.工程项目：
2.工作内容：
3.施工地点：
第五条租赁方式及所有权。
1.租赁方式：设备由承租方配备操作人员，出租方负责设备的维护保养工作。
2.租赁设备的所有权：合同所列租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备只享有租赁期间的使用权。
3.未经出租方同意，承租方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由承租方承担。
第六条出租方配合设备的验收、安装、调试。使用由承租方自行负责。
第七条租赁机械的毁损和灭失。
1.承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁设备的毁损(正常损耗不在此内)和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。
2.在租赁设备发生毁损和灭失时，承租方应立即通知出租方，出租方有权选择下。
列方式之一，由承租方负责处理并承担其一切费用。
(1)将租赁设备复原或修理至完全能正常使用的状态。
(2)更换与租赁设备同等型号，性能的部件或配件使其能正常使用。
(3)当租赁设备毁损或灭失至无法修理的程度时，双方协商由承租方赔偿于出租方，赔偿费用不高于投标时的报价。
第八条双方义务和责任。
(一)出租方的义务和责任。
1.密切配合承租方的施工用电。
2.负责配备设备维保人员，确保设备状态完好。如因设备自身故障造成单次连续。
停电超过24h以上，按8000元/月扣除一个月租赁费。
(二)承租方的义务和责任。
负责工作期间设备的保护及看守。
第九条合同变更。
1.在租赁期间，出租方如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式书面通知承租。
方，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。
2.在租赁期间，承租方未经出租方同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。
第十条违约责任。
1.未经双方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。
2.承租方如不按期支付租费时，出租方有权采取下列措施：
(1)要求承租方及时付清租费和其他费用，并要求承租方赔偿出租方的损失。
(2)终止本合同，收回租赁设备，并要求承租方赔偿出租方的一切损失。
第十一条声明及保证。
(一)出租方：
1.出租方为依法设立并合法存续的单位，有权签署并有能力履行本合同。
2.出租方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对出租方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.出租方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是出租方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
承租方：
1.承租方为依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.承租方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承租方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.承租方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是承租方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十二条不可抗力。
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、**、政府行为等。
书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十三条争议的处理。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第(1)种方式解决：
1.提交乌市开发区仲裁委员会仲裁;。
2.依法向人民法院起诉。
第十五条其他约定事项：
出租方设备因故障停机，应在4小时内恢复使用，如果超过4小时但不足一个日历。
日的情况在一个月中累加超过三次，扣除半个月租金，如果一个月中因故障停机天数累加超过5个工作日，双方解除租赁合同。
第十六条合同效力。
未尽事宜，双方另行协商解决，本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字盖章后生效。
电力设备购销合同
甲方(工程发包方)：
乙方(工程承包方)：
甲方工程由乙方承包施工。为明确双方安全责任，防止乙方施工人员发生事故，经双方协商签订协议如下：
一、甲方的安全责任：
l、涉及输、变、配电设备上的工作，应派专人进行检查、督促，及时协调和解决施工中出现的问题。
2、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。
3、在电力生产区域内作业有可能造成生产设备停电、停运事故的，应要求乙方单位事先制订工作的“三措”(即:组织措施、技术措施、安全措施)，并审查和监督实施。
4、对乙方单位负责签发的工作票进行会签。
5、对起重、油漆、土建等非电力类施工单位以及非电力系统的电力类施工单位承包运行变电所和线路大修、改造、扩建等工程中的分项目，必须指派工作负责人，并由该工作负责人组织开工会和收工会，向工作班成员交待安全注意事项，施工时严格实施监护。
6、应给乙方施工人员办理配有本人照片的“胸卡”证，并在上岗时佩戴。
7、不得安排乙方单位人员从事与其承包工程无关的工作。
8、工程竣工后，应组织验收，对工程的安全、质量情况作出综合评价。
二、乙方的安全责任：
1、组织施工人员学习《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》以及甲方颁发的有关安全生产规程制度，派出的施工人员必须是经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员，涉及进入甲方生产、办公场地的施工项目，乙方施工人员应佩戴甲方核发的胸卡。乙方不得派未经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员进入施工现场工作。
2、复杂或危险性较大的工程，应制订施工“三措”。经甲方审查合格后贯彻实施。
3、工程开工前必须对全体施工人员进行安全、技术交底，使全体施工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措”，并对现场施工安全负责。
4、施工中必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》和甲方单位对安全、文明施工的有关规定和要求。进入电力生产区域内施工，必须按规定严格执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作，开工前应得到值班人员的同意。
5、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。
6、必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具;不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员;对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。
7、必须接受甲方的安全监督、管理和指导，企业负责人(安全施工第一责任人)对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改，否则，甲方有权责令乙方停止施工，由此造成的一切损失由乙方承担;若发生人身事故和不安全情况，乙方必须立即报告甲方单位负责人。
8、乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业的甲方其它生产、办公场所，不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接近高压设备的情况时，必须停止施工并主动与甲方联系，待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。
9、本工程不得再行转包。
三、施工期间甲方指派同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定;乙方指派同志负责本工程的安全工作。甲、乙双方应经常联系、相互协助，共同预防事故发生。
四、施工时乙方必须严格执行《电业安全工作规程》及各项施工安全措施。凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故，由乙方承担责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并自行负责处理。
五、涉及须明确的本工程业务事项(工作范围、作业区域、工作票签发等)，可另外附页。
六、其它需要约定的事项：
七、本协议工程承包合同的附件，经甲、乙双方签章后与合同文本同期生效。本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。
甲方代表盖章：乙方代表盖章：
甲方单位盖章：乙方单位盖章：
日期：日期：
电力设备采购合同
供方：(以下简称甲方)。
需方：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就供方向需方供货事宜达成一致，特签订本合同，共同遵守执行。
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量。
二、违约责任：
1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1‰支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。
3、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。。
三、合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向法院提起诉讼。
四、本合同自签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
电力设备安装合同
承包合发包方：
承包方：
合同编号：同。
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
甲方依据《中华人民共和国电力法》及国务院《电力供应与使用条例》。
有关规定，为了维护供用电双方合法权益，提高供用电双方在电力供应和。
使用中人身、设备、财产的安全、可靠性。特委托乙方对甲方专用供用电。
设备（设施）进行年检检查、预防性试验工作。
甲乙双方按照中华人民共和国《合同法》及相关法律、法规、技术规。
程规定，为明确双方职责，确保甲方年检预试工作安全、优质完成。本着。
平等、自愿、协商一致的原则，达成以下条款，供双方遵照执行。
一、年检预试工作地点：
二、年检预试工作范围：从甲方与供电企业电气设备（设施）维护分。
界点受电侧起至甲方集中配电屏（箱）出线开关电源侧止。（具体项目详见。
预算书）。
三、年检预试工作主要内容（详见预算书）：
1、2、四、年检预试工作时间：
1、年检预试约定时间：
年月日至年月日。
2、年检预试实施时间由甲乙双方协商确定。
五、年检预试工作双方责任：
（一）甲方责任。
1、如实提供年检预试设备（设施）技术资料、图纸，年检预试前一年。
内运行记录，缺陷及处理记录。
2、及时按年检预试工作要求提供工作场地，增设必要的安全设施，加。
强安全保卫工作，防止非工作人员进入工作场地。
3、做好甲方内部停送电安全警示及其他生产、工作安排。
4、甲方在乙方进场工作前必须对自备电源、应急电源及附属设备、安。
全围栏、警示标志进行检查，保证正常安全运行。自备电源的停、送电必。
须经甲乙双方同意后由甲方负责操作。
5、甲方应指定现场工作负责人，随时检查乙方工作进度、质量、安全，并负责现场协调、监护。
6、如因以上原因修改工作内容和造成安全、质量事故，延长工期等，产生的一切责任由甲方承担。
（二）乙方责任。
1、乙方保证按双方认可的工作内容及工作时间足额按时完成工作。
行年检预试工作。
3、乙方应按甲方现场安全，保卫制度和电力建设安全工作规程组织工。
作，严防一切人身、设备事故发生。
4、乙方在检查、预试过程中未经甲方认可不得随意变更甲方电气设备。
（设施）原有运行方式、接线方式、计量装置；不得随意更换电气设备元。
件、部件。
5、乙方在工作完毕后应向甲方提供正式年检预试报告一式三份，由甲。
方检查、验收合格后，经双方签字盖章由乙方代甲方送供电企业审核。甲。
方、乙方、供电企业各存一份。
6、因以上原因造成修改工作内容，延长工作时间及发生一切人身、设。
备安全质量事故等，责任由乙方承担。
六、年检预试费用及付款方式：
1、本次年检预试费用总额为：（大写：）。
2、甲方在乙方进场工作前预付费用元（大。
写），余款元（大写）在全部付清。
七、其他。
1、工作完毕、验收合格后，由甲方负责运行维护管理。
2、年检预试中涉及到设备、主材、零部件更换，所发生的人工、材料、设备费用由乙方提供清单，经甲方签字认可后由甲方另行结算并支付乙方。
八、本合同未尽事宜，可经双方协商另行签订补充协议。
九、本合同经双方签字盖章后生效，工作验收后，费用结清后失效。
十、本合同一式份，甲乙双方各执份。
附：年检预试工作预算书。
甲方（公章）：乙方（公章）：
法定代表（或负责人）：法定代表（或负责人）：
委托代理人（或经办人）：委托代理人（或经办人）：
联系电话：联系电话：
开户银行：
户名：账号：
电力设备采购合同
甲方：
乙方：
商南豪迪生物化工有限公司在商南县魏家台乡耀岭村进行贺家沟钒矿的筹建工程期，至今基建工程均已完工，设备安装基本到位。现由甲方委托乙方在商南豪迪生物化工有限公司厂区内的各个生产环节设定的重要地方安装电子监控设备，经双方友好协商一致，达成如下具体协议：
一.乙方施工期限：自20xx年6月5日起至20xx年7月15日止，工期40天，乙方必须在约定工期内保证质量地完成商南豪迪生物化工有限公司厂区内的所有电力安装和管线联接工作。
二.预计总工程费用为260万元，协议签订之日起预付30%工程款项，工程进度过半时付款50%，5%(计13万元)作为质保金部分在甲方预留，剩余15%在工程全面竣工后，根据安装工程决算报告付清尾欠款。
三.乙方在施工过程中必须服从商南豪迪生物化工有限公司管理人员的监督，不得损坏甲方的设备和其它设施。
四.乙方在安装过程中必须加强安全意识，杜绝不安全的事故发生。如因违章操作或不服从商南豪迪生物化工有限公司相关人员的管理，出现事故的一切责任自负。
五.在安装过程中如乙方发现甲方所提供的设备或部件存在质量问题，有义务向商南豪迪生物化工有限公司提出，由甲方与商南豪迪生物化工有限公司协商处理。
六.在协议执行过程中如双方发生争议，应本着平等互利的原则进行协商。协商不一致的可申请仲裁委或向人民法院起诉。
七.本协议一式肆份，双方各执贰份。
八.本协议自盖章签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
电力设备租赁合同
合同号：
出租人：(以下简称甲方)承租人：(以下简称乙方)履行地点：
根据《合同法》及有关法律规定，为明确双方权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就供电设备租赁事宜协商一致，订立本合同。
第一条设备名称、型号、规格及数量。
甲方提供设备应符合乙方图纸使用和主管部门的验收要求并合格完备。第二条租赁期限。
1.租金及计算：两个租赁年度共计支付租金万元(包干价)，不到两年按两年计，超期后按元/月支付。
2.租金支付：租赁费用分两次支付。付款前出租方应先开具当期租赁发票交承租方办理手续。
3.20xx年2月20日为本次设备的到场时间。设备到达工地后，因出租方原因若不能通电使用的期间不计费。
4.设备进退场费：进出场运输由出租方负责办理。设备的拆除由出租方负责。
第四条工程项目、工作内容和施工地点。
1.工程项目：
2.工作内容：
3.施工地点：
第五条租赁方式及所有权。
1.租赁方式：设备由承租方配备操作人员，出租方负责设备的维护保养工作。
2.租赁设备的所有权：合同所列租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备只享有租赁期间的使用权。
3.未经出租方同意，承租方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由承租方承担。
第六条出租方配合设备的验收、安装、调试。使用由承租方自行负责。
第七条租赁机械的毁损和灭失。
1.承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁设备的毁损(正常损耗不在此内)和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。
2.在租赁设备发生毁损和灭失时，承租方应立即通知出租方，出租方有权选择下。
列方式之一，由承租方负责处理并承担其一切费用。
(1)将租赁设备复原或修理至完全能正常使用的状态。
(2)更换与租赁设备同等型号，性能的部件或配件使其能正常使用。
(3)当租赁设备毁损或灭失至无法修理的程度时，双方协商由承租方赔偿于出租方，赔偿费用不高于投标时的报价。
第八条双方义务和责任。
(一)出租方的义务和责任。
1.密切配合承租方的施工用电。
2.负责配备设备维保人员，确保设备状态完好。如因设备自身故障造成单次连续。
停电超过24h以上，按8000元/月扣除一个月租赁费。
(二)承租方的义务和责任。
负责工作期间设备的保护及看守。
第九条合同变更。
1.在租赁期间，出租方如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式书面通知承租。
方，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。
2.在租赁期间，承租方未经出租方同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。
第十条违约责任。
1.未经双方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。
2.承租方如不按期支付租费时，出租方有权采取下列措施：
(1)要求承租方及时付清租费和其他费用，并要求承租方赔偿出租方的损失。
(2)终止本合同，收回租赁设备，并要求承租方赔偿出租方的一切损失。
第十一条声明及保证。
(一)出租方：
1.出租方为依法设立并合法存续的单位，有权签署并有能力履行本合同。
2.出租方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对出租方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.出租方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是出租方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
承租方：
1.承租方为依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.承租方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承租方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.承租方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是承租方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十二条不可抗力。
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十三条争议的处理。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第(1)种方式解决：
1.提交乌市开发区仲裁委员会仲裁;。
2.依法向人民法院起诉。
第十五条其他约定事项：
出租方设备因故障停机，应在4小时内恢复使用，如果超过4小时但不足一个日历。
日的情况在一个月中累加超过三次，扣除半个月租金，如果一个月中因故障停机天数累加超过5个工作日，双方解除租赁合同。
第十六条合同效力。
未尽事宜，双方另行协商解决，本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字盖章后生效。
电力设备采购合同
甲方：(委托方以下简称甲方)。
乙方：(供货方以下简称乙方)。
现有甲方一台630kva变压器及其相关的设备委托给乙方采购，为明确双方责任和义务特订立以下合同：
1、采购的主要设备：甲方的630kva变压器，高压计量柜，高压进出线柜，低压配电柜，高压柱上开关以及配套高、低压电线、电缆，10kv避雷器、10kv跌落保险等。
3、乙方必须保证所采购设备的质量，出现任何质量问题由乙方承担，与甲方没有任何关系。
4、甲、乙双方在合同价格约定时，包括发票费用，乙方必须提供普通增值税发票给甲方。
5、乙方必须保证所提供的所有产品质量，设备送电后按照规定给甲方提供一年的免费维修服务。
6、本协议签订后即具法定约束力，甲、乙双方必须共同遵守。
甲方：
乙方：
维护合同
邮编：_____________。
联系人：_____________。
联系电话：_____________。
乙方：_____________。
邮编：_____________。
联系人：_____________。
联系电话：_____________。
甲方向乙方购买车辆移动电视设备并由乙方负责安装维护，为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律法规的规定，甲乙双方就有关事宜经友好协商达成以下协议以共同遵守：
第一条安装移动电视设备的车辆基本情况：
1.车主(单位或个人)：_____________。
2.车牌号：_____________。
3.车型：_____________。
第二条移动电视设备规格及报价。
1、设备规格、参数及报价见附件一，由甲方确认后的《设备报价清单》。
该套设备报价为：人民币元。
2、上述报价包括设备价格、运输交通、安装、售后服务(含设备之外的各种辅助性附件费用)及各种税费等。
3、设备安装前，乙方经过甲方认可后可以根据工程实际需要调整设备的规格和数量。
若相应调整的设备与甲方确认的设备规格型号相同，则按照报价清单相应调整，若相应调整的设备与甲方确认的设备规格型号不同，则设备的单价由甲乙双方另行协商。
第三条付款方式和条件。
移动电视设备安装完成，经过验收合格后___个工作日，甲方按照双方认可的工程结算清单价格向乙方支付总价款的___%，余款待保修期满后付清。
第四条设备安装、调试与验收。
1、乙方负责设备的安装、调试。
有关设备运输装卸、安装调试、技术服务、人员培训及售后服务产生的费用由乙方负责。
2、由甲方指定安装日期，在特殊情况下，甲方可要求乙方提供上门安装服务。
在安装之前，乙方免费提供在甲方指定地点进行对指定小车的安装前勘查，对已勘查车辆提出可行性安装方案供甲方审核确认。
3、安装完毕，由乙方安装检验人员检验验收，调试合格之后，再通知甲方调试验收，验收合格通过即表示安装调试结束。
4、乙方对安装过程、安装质量负责。
如因安装时不慎造成安装车辆实际损害时，乙方应当承担因此而造成的车主及甲方经济损失赔偿责任。
5.双方确认该部(批)车辆安装日期：年月日;验收日期：年月日
第五条质量技术保证及履约合证。
1.乙方提供的设备必须是全新(包括零部件)的设备。
乙方保证所提供的设备为原厂产品和已经经过测试实践，并保证其在正常操作环境下的长期服务质量和稳定性能。
2.如乙方提供的设备质量有瑕疵，乙方应及时给予更换。
因乙方提供的设备质量问题而使车主或甲方受到经济损失，由乙方承担相关损失的赔偿责任。
3.乙方保证有权利及能力签署本协议，并保证在履行本协议所约定的各项权利与义务时不存在任何法律上的障碍。
未经甲方书面确认，乙方不得将本合同项下的权利与义务转让给任何第三人履行。
第六条售后服务。
1、乙方对所提供的设备及安装服务质量实行三包，免费保修期自设备安装验收合格之日起一年。
2、保修期内，如设备出现故障，乙方在接到甲方通知后，需在6个小时内到达现场勘查情况。
如因产品质量问题，乙方应无条件承担维修或更换的一切费用;如因使用不当造成产品故障，乙方给予积极排除故障，如需更换零部件，相关费用由甲方(或车主)承担。
3、保修期满后，乙方必须继续承担设备的维护和保养工作，如需更换零部件，乙方承诺只收取成本价。
第七条仲裁。
1、对于在执行本协议时发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成，双方同意提交深圳仲裁委员会仲裁。
2、设备的质量问题发生争议，由国家和市政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结果是终局的，对甲乙双方均有约束力。
3、甲乙双方因履行本协议部分条款发生争议，不得影响本协议其它条款的履行。
第八条本协议经甲乙双方授权代表签字并加盖公章后生效。
第九条本协议一式四份，甲乙双方各执两份，具同等法律效力。
第十条本协议于___年___月___日签订。
甲方：_______________。
授权代表签字：
签字日期：___年___月___日
乙方：_____________。
授权代表签字：_____________。
签字日期：___年___月___日
维护合同
出租方(甲方):。
承租方(乙方):。
甲、乙双方以协商，根据《民法典》及相关法律规定，订立本合同：
一、甲方同意将以下电脑及配件出租给乙方：
电脑型号：_________电脑数量(台)：________出租期限：自____年___月___日起为期两个月。
三、甲方提供电脑硬件，免费维修、更换零配件。若机器有故障，甲方在一个工作日内上门维修、更换配件，如在一个工作日内不能排除故障，则由甲方负责更换一台同型号电脑。
四、乙方不得将电脑转租给他人，如需转租必须征得甲方同意。
五、电脑出租期间，若由于人为破坏、意外事故或自行维修造成电脑丢失或损坏，由乙方赔偿费用，本型号电脑市场价格为每台人民币捌百元。
六、乙方预付电脑押金。每台为人民币四百元，总计押金人民币八千元整，合同到期后乙方缴付租金人民币六千元整，甲方验收电脑后退还甲方全部押金。
七、本合同经双方签字有效，若一方有违约行为，应由违约方按机器价值的25%赔偿给对方。
八、未尽事宜，经双方协商，签订补充条例。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
电力设备采购合同
出卖人：(乙方)合同编号：
买受人：(甲方)签订地点：
甲乙双方本着公平自愿友好协商的原则，甲方将工业园10kv中心控制室设备委托乙方加工定做，双方洽商后达成以下协议：
一、质量标准：
质量符合国家相关标准，甲方要求及乙方投标书中承诺的质量标准。
二、出卖人对质量负责的条件及期限：
正常使用条件下，质保期为1年。
三、交(提)货地点和费用负担：
费用由出卖方负担，运输中出现的安全问题由乙方自行负责。
四、验收：
买方在验收及使用过程中，如发现产品的品种、规格型号、质量不符合规定的，有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向卖方提出书面质量异议。如经检验异议属实，则甲方可以退货，并可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
五、付款及结算方式、时间及地点：
合同签订后，甲方付合同款的20%作为预付款，出卖人将货送到买受人。
指定现场后办理完出入库手续，买受人支付出卖人总价款的`50，安装验收合格后，买受方付至合同同总价款的95，余款5作为质保金，待保修期(两年)满后买受方支付出卖人。
六、本合同解除的条件：货、款两清。
七、违约责任：
1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1%支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。
3、其他应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其他法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
八、合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向法院提起诉讼。
甲方：(委托方以下简称甲方)。
乙方：(供货方以下简称乙方)。
现有甲方一台630kva变压器及其相关的设备委托给乙方采购，为明确双方责任和义务特订立以下合同：
1、采购的主要设备：甲方的630kva变压器，高压计量柜，高压进出线柜，低压配电柜，高压柱上开关以及配套高、低压电线、电缆，10kv避雷器、10kv跌落保险等。
3、乙方必须保证所采购设备的质量，出现任何质量问题由乙方承担，与甲方没有任何关系。
4、甲、乙双方在合同价格约定时，包括发票费用，乙方必须提供普通增值税发票给甲方。
5、乙方必须保证所提供的所有产品质量，设备送电后按照规定给甲方提供一年的免费维修服务。
6、本协议签订后即具法定约束力，甲、乙双方必须共同遵守。
甲方：
供方：合同编号：需方：签订地点：
根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就供方向需方供货事宜达成一致，特签订本合同，共同遵守执行。
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量。
八、违约责任：
1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1‰支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。
3、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。。
八、合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向法院提起诉讼。
九、本合同自签字盖章之日起生效。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)。
法人代表：法人代表：
时间：时间：
电力设备采购合同
出卖人：（乙方）合同编号：
买受人：（甲方）签订地点：
甲乙双方本着公平自愿友好协商的原则，甲方将工业园10kv中心控制室设备委托乙方加工定做，双方洽商后达成以下协议：
质量符合国家相关标准，甲方要求及乙方投标书中承诺的质量标准。
正常使用条件下，质保期为1年。
费用由出卖方负担，运输中出现的安全问题由乙方自行负责。
买方在验收及使用过程中，如发现产品的品种、规格型号、质量不符合规定的，有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向卖方提出书面质量异议。如经检验异议属实，则甲方可以退货，并可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
合同签订后，甲方付合同款的20%作为预付款，出卖人将货送到买受人。
指定现场后办理完出入库手续，买受人支付出卖人总价款的50，安装验收合格后，买受方付至合同同总价款的95，余款5作为质保金，待保修期（两年）满后买受方支付出卖人。
1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1%支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。
3、其他应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其他法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向法院提起诉讼。
甲方：
乙方：
电力设备采购合同
承包合发包方：
承包方：
合同编号：同。
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
甲方依据《中华人民共和国电力法》及国务院《电力供应与使用条例》。
有关规定，为了维护供用电双方合法权益，提高供用电双方在电力供应和。
使用中人身、设备、财产的安全、可靠性。特委托乙方对甲方专用供用电。
设备（设施）进行年检检查、预防性试验工作。
甲乙双方按照中华人民共和国《合同法》及相关法律、法规、技术规。
程规定，为明确双方职责，确保甲方年检预试工作安全、优质完成。本着。
平等、自愿、协商一致的原则，达成以下条款，供双方遵照执行。
一、年检预试工作地点：
二、年检预试工作范围：从甲方与供电企业电气设备（设施）维护分。
界点受电侧起至甲方集中配电屏（箱）出线开关电源侧止。（具体项目详见。
预算书）。
三、年检预试工作主要内容（详见预算书）：
1、2、四、年检预试工作时间：
1、年检预试约定时间：
年月日至年月日。
2、年检预试实施时间由甲乙双方协商确定。
五、年检预试工作双方责任：
（一）甲方责任。
1、如实提供年检预试设备（设施）技术资料、图纸，年检预试前一年。
内运行记录，缺陷及处理记录。
2、及时按年检预试工作要求提供工作场地，增设必要的安全设施，加。
强安全保卫工作，防止非工作人员进入工作场地。
3、做好甲方内部停送电安全警示及其他生产、工作安排。
4、甲方在乙方进场工作前必须对自备电源、应急电源及附属设备、安。
全围栏、警示标志进行检查，保证正常安全运行。自备电源的停、送电必。
须经甲乙双方同意后由甲方负责操作。
5、甲方应指定现场工作负责人，随时检查乙方工作进度、质量、安全，并负责现场协调、监护。
6、如因以上原因修改工作内容和造成安全、质量事故，延长工期等，产生的一切责任由甲方承担。
（二）乙方责任。
1、乙方保证按双方认可的工作内容及工作时间足额按时完成工作。
行年检预试工作。
3、乙方应按甲方现场安全，保卫制度和电力建设安全工作规程组织工。
作，严防一切人身、设备事故发生。
4、乙方在检查、预试过程中未经甲方认可不得随意变更甲方电气设备。
（设施）原有运行方式、接线方式、计量装置；不得随意更换电气设备元。
件、部件。
5、乙方在工作完毕后应向甲方提供正式年检预试报告一式三份，由甲。
方检查、验收合格后，经双方签字盖章由乙方代甲方送供电企业审核。甲。
方、乙方、供电企业各存一份。
6、因以上原因造成修改工作内容，延长工作时间及发生一切人身、设。
备安全质量事故等，责任由乙方承担。
六、年检预试费用及付款方式：
1、本次年检预试费用总额为：（大写：）。
2、甲方在乙方进场工作前预付费用元（大。
写），余款元（大写）在全部付清。
七、其他。
1、工作完毕、验收合格后，由甲方负责运行维护管理。
2、年检预试中涉及到设备、主材、零部件更换，所发生的人工、材料、设备费用由乙方提供清单，经甲方签字认可后由甲方另行结算并支付乙方。
八、本合同未尽事宜，可经双方协商另行签订补充协议。
九、本合同经双方签字盖章后生效，工作验收后，费用结清后失效。
十、本合同一式份，甲乙双方各执份。
附：年检预试工作预算书。
甲方（公章）：乙方（公章）：
法定代表（或负责人）：法定代表（或负责人）：
委托代理人（或经办人）：委托代理人（或经办人）：
联系电话：联系电话：
开户银行：
户名：账号：
电力设备采购合同
出卖人：（乙方）合同编号：
买受人：（甲方）签订地点：
甲乙双方本着公平自愿友好协商的原则，甲方将工业园10kv中心控制室设备委托乙方加工定做，双方洽商后达成以下协议：
一、质量标准：
质量符合国家相关标准，甲方要求及乙方投标书中承诺的质量标准。
二、出卖人对质量负责的条件及期限：
正常使用条件下，质保期为1年。
三、交（提）货地点和费用负担：
费用由出卖方负担，运输中出现的安全问题由乙方自行负责。
四、验收：
买方在验收及使用过程中，如发现产品的品种、规格型号、质量不符合规定的，有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向卖方提出书面质量异议。如经检验异议属实，则甲方可以退货，并可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
五、付款及结算方式、时间及地点：
合同签订后，甲方付合同款的20%作为预付款，出卖人将货送到买受人。
指定现场后办理完出入库手续，买受人支付出卖人总价款的50，安装验收合格后，买受方付至合同同总价款的95，余款5作为质保金，待保修期（两年）满后买受方支付出卖人。
六、本合同解除的条件：货、款两清。
七、违约责任：
1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的.1%支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。
3、其他应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其他法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
八、合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向法院提起诉讼。
九、本合同自签字盖章之日起生效。
甲方：
乙方：
电力设备安装施工承包合同
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就（工程）劳务施工承包事宜协商一致，达成如下协议：
第一条：工程概况。
工程名称：大通百货商住楼。
工程地点：大通县人民路与建国路十字交叉处。
工程规模：建筑面积约37031m2左右。
第二条：工程承包劳务范围：本工程图纸设计内的所有生活给水、消防给水、强电、弱电、消防电工程的前期预留洞口及以后室内管道安装、布管、室外管网、洁具安装、（商场部分洁具）调试、废、雨、污排水、室外路灯及预留洞的封堵等。地暖部分只做系统主管道及分支阀门并负责试压、清洗等工作。供电工程，所有图纸范围内的预留、布管、穿线、接线、灯具、面板安装、所有配电箱、柜体的预留、安装、配盘以及所有设备的接线配合调试（部分由厂家提供的设备配合厂家调试）等。弱电（网线、电话、电视、对讲、消防）工程，所有图纸范围内的预留、配管、所有管路的疏通（扫管）及穿线、接头、安装、配箱、调试及所有工作需要的开槽、补洞、补槽等。
第三条：工程工期。
1、计划开工日期：与土建同步并满足总工期要求
2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条：工程质量标准。
所有承包工程范围内的工程质量必须达到一次性合格100%，建筑单位工程优良率达到90%以上。
第五条：组成合同文件及解释顺序。
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1、本合司：
2、本合同附件：
3、招投标文件：
4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范：
注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条：甲方责任和义务。
l、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、监管、检查和验收。
2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技。
术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
6、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
7、甲方提供乙方库房一套（作为施工班组办公及库房用）。其它工人宿舍乙方自行。
解决甲方不提供工人住宿。
8、甲方只提供大型机械用具如咬边、套丝机等其它小型机具均由乙方自行解决。
第七条：乙方责任和义务。
1、遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方个企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关持技术要求及施工组织设计精心组织施。
工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根。
据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足。
够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期延误损失及各种罚。
款。
3、应按承诺的管理人员、劳动保护用品、保质保量到位。技术工人必须按国家规定。
证，持证率达到100%。
4、服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度技。
术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员有效证件、持证上岗情况。
5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作因。
乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
6、按甲方通一规划堆放材料、机具；妥善保管合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其它设施。
7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务。
工人员工资（劳务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当。
地相关行政部门的处罚及责任后果。
所有一切相关赔偿及责任均由乙方承包人自行承担。
用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10、甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影。
响正常施工，不得聚从闹事，做好对甲方的谅解。双方协商解决，尽早支付。
第八条：环境保护、安全生产和文明施工。
1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公。
司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相。
关工作实施情况，使用体系有效运行；
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加。
强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故。
隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不。
力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。发生安全事故，乙方应按有关规。
定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管。
理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护。
甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采取一。
切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众。
和第三方财产造成损害和妨碍。
第九条：材料、设备供应管理。
1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供；
应按领用的价格赔偿（消耗材料正常使用除外）。
3、乙方浪费甲方材料，按成本的10倍处罚。
第十条：承包方式、价格及包含的内容。
1、承包方式及单价。
给排水、雨污排、电气安装、弱电工程、消防工程及暖通系统管道与安装按建筑面积。
行采购以及预留所需线盒、开关盒等物体的密封胶带及一些零星易损材料和一些小型机。
具、用具比如：套丝机、电焊机、电锤、电钻、切割机、喷灯、管钳、兆欧表、万用表、接地摇表、液压钳、水钻、等）。
2、承包价格所包含的内容：
承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费；小型机具费用；各。
类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括用转。
材料的领用、装卸、看护（不守大门）、保管、退库；劳动保护用品费用（手套）等。
3、本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
第十一条：结算办法及付款方式。
1、每月由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费。
2、甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款。
方、监理共同确定并消缺合格后支付完毕。
第十二条：施工验收。
1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及。
时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步。
验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙应。
负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由。
此导致甲方相关损失。
外协商）。
第十三条：工程保修。
1、保修范围、期限：
按国家统一规范执行。
2、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方不。
按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员维修，其费用由乙方承担。
第十四条：保险。
1、乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并以施工场地内自人。
员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
第十五条：争议。
2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护。
好已完工作成果；
2、1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
2、2调解要求停止合同工作，且为双方接受；
2、3法院要求停止合同工作。
第十六条：合同履约保证金儿违约责任。
1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金10000元.（大写：壹万元整）（以收据为准，工程完工后退还）。
2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条。
件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农。
忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额；若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成的后果。
3、若任何一方违反本合同约定的内容，视为违约。违约一方向对方支付（或赔偿）。
5万元的违约金。
4、本工程完工后，乙方按双方签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规。
定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金（不计利息）。
第十八条：不可抗力。
1、不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合民没有相应。
标准时，执行国家或地方政府规定。
2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅。
速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。因不可抗力事件延误的工作时间。
相就顺延。
3、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
第十九条：合同解除。
1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建。
或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。
2、因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完成工程或剩余材料设。
备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
第二十条：合同终止。
双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付本合同承包工程。
作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。（给。
排水、强弱电、为一年保修期，暖通为两个采暖期）。
第二十一条：合同份数。
本合同一式叁份；甲方2份；乙方1份。
第二十二条：合同生效。
本合同双方约定自双方签字之日起生效。
（以下无下文）。
甲方：乙方：
合同签订时间：年月日。
合同签订地点：年月日。
电力设备采购合同
供方：
需方：
根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就供方向需方供货事宜达成一致，特签订本合同，共同遵守执行。
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量。
二、违约责任：
1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1‰支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的'一切损失由乙方承担。
2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。
3、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
三、合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向法院提起诉讼。
四、本合同自签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）。
法人代表：法人代表：
时间：时间：
电力设备采购合同
乙方：（供货方以下简称乙方）。
现有甲方一台630kva变压器及其相关的设备委托给乙方采购，为明确双方责任和义务特订立以下合同：
1、采购的主要设备：甲方的'630kva变压器，高压计量柜，高压进出线柜，低压配电柜，高压柱上开关以及配套高、低压电线、电缆，10kv避雷器、10kv跌落保险等。
3、乙方必须保证所采购设备的质量，出现任何质量问题由乙方承担，与甲方没有任何关系。
4、甲、乙双方在合同价格约定时，包括发票费用，乙方必须提供普通增值税发票给甲方。
5、乙方必须保证所提供的所有产品质量，设备送电后按照规定给甲方提供一年的免费维修服务。
6、本协议签订后即具法定约束力，甲、乙双方必须共同遵守。
甲方：
乙方：
时间：
电力设备采购合同
甲方：(委托方以下简称甲方)。
乙方：(供货方以下简称乙方)。
现有甲方一台630kva变压器及其相关的设备委托给乙方采购，为明确双方责任和义务特订立以下合同：
1、采购的主要设备：甲方的630kva变压器，高压计量柜，高压进出线柜，低压配电柜，高压柱上开关以及配套高、低压电线、电缆，10kv避雷器、10kv跌落保险等。
3、乙方必须保证所采购设备的质量，出现任何质量问题由乙方承担，与甲方没有任何关系。
4、甲、乙双方在合同价格约定时，包括发票费用，乙方必须提供普通增值税发票给甲方。
5、乙方必须保证所提供的所有产品质量，设备送电后按照规定给甲方提供一年的免费维修服务。
6、本协议签订后即具法定约束力，甲、乙双方必须共同遵守。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
电力设备采购合同
甲方：（委托方以下简称甲方）。
乙方：（供货方以下简称乙方）。
现有甲方一台630kva变压器及其相关的设备委托给乙方采购，为明确双方责任和义务特订立以下合同：
1、采购的主要设备：甲方的630kva变压器，高压计量柜，高压进出线柜，低压配电柜，高压柱上开关以及配套高、低压电线、电缆，10kv避雷器、10kv跌落保险等。
3、乙方必须保证所采购设备的质量，出现任何质量问题由乙方承担，与甲方没有任何关系。
4、甲、乙双方在合同价格约定时，包括发票费用，乙方必须提供普通增值税发票给甲方。
5、乙方必须保证所提供的所有产品质量，设备送电后按照规定给甲方提供一年的免费维修服务。
6、本协议签订后即具法定约束力，甲、乙双方必须共同遵守。
甲方：
乙方：