技术合同的变更和解除需要双方协商一致,并遵守相关法律法规。小编特别为大家准备了一些常见问题的技术合同样本,希望能帮到大家。
项目工程技术服务合同
为使_____建筑安装工程的构想科学,设计和施工经济、合理,建设速度快,误差小,经甲乙双方充分协商,特订立本合同。
第一条甲方义务。
甲方应于_____年_____月_____日以前将规划局红线图、上级部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。
第二条乙方义务。
乙方根据甲方要求,对_____建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究,最后编制出设计任务书及匡算表,于_____年_____月_____日以前交付甲方。
第三条咨询费。
甲方根据国家主管部门规定的工程设计收费标准,承付乙方咨询费_____元。自本合同签订之日起_____日内,甲方先付给乙方_____元,待乙方将设计任务书及匡算表交付甲方后_____日内,再付给乙方_____元。
第四条差旅费。
为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费,由甲方负担。
第五条甲方的违约责任。
1.甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料,乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。
2.甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费,迟延一天,按迟延交付款额_____‰罚款。
3.甲方如果中途中断咨询请求,乙方咨询工作已经过半的,应付给乙方全部咨询费;咨询工作尚未过半,按总咨询费的_____%收费。
第六条乙方的违约责任。
1.乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及匡算表,迟延一天,按总咨询费金额____‰罚款。
2.乙方如中途中断咨询,应按总咨询费向甲方交付罚款。
3.乙方所提供的技术咨询服务,因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的,应负责赔偿。如果由此引起重大事故,造成严重后果的,还应追究其主要负责人的行政责任或刑事责任。
第七条保密责任。
任何一方对因建设工程技术咨询而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第八条陈述和保证。
1.甲方向乙方陈述和保证如下:
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;。
(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
2.乙方向甲方陈述和保证如下:
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;。
(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
第九条合同终止。
1.甲方或乙方如要提前终止本合同,应提前_____天正式书面并电话通知对方,双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。
2.合同终止后,合同双方仍应承担原合同内所规定之双方应履行而尚未执行完毕的义务与责任。
第十条补充与变更。
1.本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。
2.除法律本身有明确规定外,后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本合同进行修改或补充,但应采取书面形式。
第十一条不可抗力。
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起_____日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起_____日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十二条争议的解决。
1.本合同书适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果双方通过友好协商不能解决争议,则可通过下列第_____种方式解决:
(2)依法向____人民法院提起诉讼。
第十三条权利的保留。
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十四条通知。
1.本合同要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
2.前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_____日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十五条生效条件。
本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
第十六条其他。
本合同—式_____份,具有相同法律效力。各方当事人各执_____份,其他用于履行相关法律手续。
项目技术服务合同
甲方:
乙方:北京——国际科技有限公司。
第1条项目名称。
第2条甲方责任。
按《技术服务项目定制单》(见附件)提供乙方所需的实验材料;与乙方协商确定实验方案;按照约定向乙方支付经费。
第3条乙方责任。
按照约定在项目完成后向甲方提供产生的数据和生物材料。
第4条项目收费。
本次技术服务总费用为元(人民币元整)。具体收费项目及付款方式见附件《技术服务项目定制单》。乙方财务信息:开户银行:帐号:
第5条质量保证。
乙方承诺所提供的实验数据和产品是真实和可靠的。技术服务完毕后,甲方如对乙方提供的实验数据或产品质量存有异议,请在收到实验结果后10天内向乙方提出。在上述规定的期限内,乙方将积极配合甲方对原始实验数据的复核;如果超过上述规定期限,乙方将不对原始数据的复核承担责任和义务,但仍然会与客户沟通,并解答相关问题。
乙方收到项目所需所有材料和预付款后开始技术服务并承诺在双方约定的时间内完成实验(详见附件《技术服务项目定制单》)。如因客观原因使实验不能顺利进行(如甲方提供)。
第7条保密责任。
乙方对甲方项目数据及生物材料负有保密责任;甲方对乙方采用技术路线、收费标准负有保密责任。
第8条违约责任和争议的解决办法。
本合同在执行过程中,双方应严格遵守,如发生争议,应本着友好协商的原则解决。协商无效,则由法律部门裁决。
双方签字确认的以下附件内容与本合同具有同等效力。附件:技术服务项目定制单。
甲方:
乙方:北京——国际科技有限公司。
(单位盖章或负责人签名)(单位盖章)。
项目开发技术服务合同
乙方:__________
鉴于甲、乙双方于__________年__________月__________日签订《技术服务合同》,经友好协商,就提前终止技术服务合同,达成以下一致意见:
一、甲乙双方于本协议签订之日终止__________年__________月__________日签订的《技术服务合同》,互不承担违约责任。
二、本协议签订之日起解除双方合同关系,上述合同中约定的技术服务保密条款对甲乙双方依旧具有法律效力,若一方违约,违约方应当对守约方承担违约责任。
三、甲方已支付乙方技术服务报酬人民币__________元(__________万元),须再支付乙方人民币__________元(__________万元),支付方式为,上述款项全部支付完毕,甲方对乙方即不再负有支付义务。
本协议书一式贰份,甲乙双方各执壹份,经甲、乙双方签章后生效。
乙方:__________
签订日期:__________
签订地点:__________
项目工程技术服务合同
受托方(乙方):_____________________________。
签订日期_________________________________
签订地点_________________________________。
说明。
1当事人使用本合同书写时无需约定填写的条款,应在该条款处注明“无”的字样。
2对检测单位出具的《检测报告》若有异议,请在15日内向检测单位以书面形式提出。
3本合同未尽事项,可由当事人附另行约定并作为本合同的组成部分。
委托方(甲方):_________________。
住所地:_________________。
法定代表人:_________________。
项目联系人:_________________。
通讯地址:_________________。
受托方(乙方):
住所地:_________________。
法定代表人:_________________。
项目联系人:_________________。
通讯地址:_________________。
甲方委托乙方对_________________工程进行__________。
_________检测技术服务。根据《中华人民共和国合同法》及。
达成如下协议,由双方共同遵守。
第一条:工程概况。
第三条:检测费用及支付方式。
1.本合同依据《河北省建设厅关于转发省物价局调整〈河北省工程质量材料检验收费标准〉的通知》(冀建建[20xx]106号)文件和河北省物价局《关于调整工程质量、材料检验收费标准的通知》(冀价经费字[20xx]第6号)标准执行结算。
2.检测技术服务费总额为:_______________________________元(大写)______________________________________。
见证取样检测技术服务费总额为:_________________________元(大写)______________________________________或按实际结算。
3.检测技术服务费由甲方________________(一次或分期)支付乙方。
第四条:甲方向乙方提供的有关资料文件。
第五条:检测期限。
本工程检测期限自_______年____月____日开始,______年____月_____日结束。该工程如遇到不可抗力自然灾害或甲方原因影响正常工作时检测报告交付日期顺延。
第六条:甲方责任。
1.甲方需在规定的时间内向乙方提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责。
2.甲方应办理现场检测工作的各项准备工作。
3.甲方应向乙方现场检测人员提供必要的工作条件。
4.在有毒、有害环境中作业时,甲方应按有关规定提供相应的防护措施。
5.甲方对乙方提交的报告书,未经乙方的同意,不得复制或用于本合同外的项目。
6.本合同中有关条款规定和补充协议中甲方应付的责任。
第七条:乙方责任。
1.乙方应按相关规定完成约定的检测工作,按时向甲方交付报告,并对其质量负责。
2.乙方应在合同签订前对有必要解释或说明的项目条款向甲方告知。
3.乙方应在检测前提前告知甲方应做的准备和布置工作。
4.乙方不得向第三方扩散、转让甲方提供的技术资料和文件。
5.根据检测分析结果负责提供正式的检测技术报告一式三份(如甲。
方需增加报告份数要事先说明,超出份数加收报告复制成本费)。
6.本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负责的责任。
第八条:违约责任。
1.由于甲方原因造成的损失,由甲方承担法律责任和经济责任。由于乙方原因造成的损失,由乙方承担法律责任和经济责任。
2.在履行合同期间,一方要求终止或解除合同时,应向另一方支付违约金。
3.甲方不按时支付检测技术服务费,乙方有权不提交检测报告。
第九条:本合同未尽事宜经甲、乙双方协商一致,签定补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第十一条:本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决。协商不成时案以下()种方式解决。
一、提交()仲裁委员会仲裁。
二、依法向()人民法院起诉。
第十二条:本合同自甲乙双方签字盖章后生效;甲乙双方履行完合同规定的义务后本合同终止。
第十三条:本合同一式____份,甲方____份,乙方____份。
项目技术服务合同
甲方:
乙方:北京——国际科技有限公司
第1条项目名称
第2条甲方责任
按《技术服务项目定制单》(见附件)提供乙方所需的实验材料;与乙方协商确定实验方案;按照约定向乙方支付经费。
第3条乙方责任
按照约定在项目完成后向甲方提供产生的数据和生物材料。
第4条项目收费
本次技术服务总费用为元(人民币元整)。具体收费项目及付款方式见附件《技术服务项目定制单》。乙方财务信息:开户银行:帐号:
第5条质量保证
乙方承诺所提供的实验数据和产品是真实和可靠的。技术服务完毕后,甲方如对乙方提供的实验数据或产品质量存有异议,请在收到实验结果后10天内向乙方提出。在上述规定的期限内,乙方将积极配合甲方对原始实验数据的复核;如果超过上述规定期限,乙方将不对原始数据的复核承担责任和义务,但仍然会与客户沟通,并解答相关问题。
第6条服务周期
乙方收到项目所需所有材料和预付款后开始技术服务并承诺在双方约定的时间内完成实验(详见附件《技术服务项目定制单》)。如因客观原因使实验不能顺利进行(如甲方提供)
第7条保密责任
乙方对甲方项目数据及生物材料负有保密责任;甲方对乙方采用技术路线、收费标准负有保密责任。
第8条违约责任和争议的解决办法
本合同在执行过程中,双方应严格遵守,如发生争议,应本着友好协商的原则解决。协商无效,则由法律部门裁决。
双方签字确认的以下附件内容与本合同具有同等效力。附件:技术服务项目定制单
甲方:
乙方:北京——国际科技有限公司
(单位盖章或负责人签名) (单位盖章)
年月日
年月日
项目工程技术服务合同
(公章)。
(甲方)。
服务方:(公章)。
(乙方)。
中介方:(公章)。
合同登记机关:(公章)。
签订日期:年月日
合同。
有效期限:年月日至年月日。
一、服务的内容、方式和要求:
二、委托方应提供的工作条件和协作事项:
三、履行合同的期限、地点和方式:
四、验收标准和方法:
五、报酬及支付方式:
六、违约责任:
七、争议的解决办法:
本合同一式__份。其中委托方__份,服务方__份,中介方__份,鉴证单位__份,公证单位__份,承接方所在地技术市场管理机构2份(其中1份报__技术市场管理办公室)。
委托方:
服务方:
中介方:
时间:
项目工程技术服务合同
_________________(以下简称委托人)与______________(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:
1、项目名称:____________________。
2、项目类别:____________________。
3、咨询服务内容:____________________。
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分:
1、建设工程造价咨询合同标准条件;。
2、建设工程造价咨询合同专用条件;。
3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
六、本合同的建设工程造价咨询业务自_____年_____月_____日开始实施,至_____年_____月_____日终结。
七、本合同一式_____份,具有同等法律效力,双方各执_____份。
(以下无正文)。
(本页为签字页)。
委托人(法人公章)。
住所地:_______________。
法人代表:_______________。
授权代表:_______________。
电话:____________________。
开户行:____________________。
账号:____________________。
税号:____________________。
日期:_____年_____月_____日
住所地:____________________。
咨询人(法人公章)。
法人代表:____________________。
授权代表:____________________。
电话:____________________。
开户行:____________________。
账号:____________________。
税号:____________________。
日期:年月日
词语定义、适用语言和法律、法规。
第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。
1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方,以及其合法继承人。
2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方,以及其合法继承人。
3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。
4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
第二条建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。
第三条建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。
咨询人的义务。
第四条向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。
第五条咨询人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。
1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作;。
2、“附加服务”是指在“正常服务”以外,经双方书面协议确定的附加服务;。
3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”,但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定,咨询人应增加的额外工作量。
第六条在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
委托人的义务。
第七条委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调,为咨询人工作提供外部条件。
第八条委托人应当在约定的时间内,免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。
第九条委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。
第十条委托人应当授权胜任本咨询业务的代表,负责与咨询人联系。
咨询人的权利。
第十一条委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内,授予咨询人以下权利:
1、咨询人在咨询过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。
2、咨询人在咨询过程中,有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。
3、咨询人在咨询过程中,有到工程现场勘察的权利。
委托人的权利。
第十二条委托人有下列权利:
1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。
2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换咨询专业人员,直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。
咨询人的责任。
第十三条咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。
第十四条咨询人责任期内,应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务,因咨询人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。
第十五条咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,咨询人应承担责任。
第十六条咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。
委托人的责任。
第十七条委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给咨询人造成的损失。
第十八条委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。
合同生效,变更与终止。
第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第二十条由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。
第二十一条当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。
第二十二条咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务,由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和酬金。
第二十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。
咨询业务的酬金。
第二十四条正常的建设工程造价咨询业务,附加工作和额外工作的酬金,按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。
第二十五条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。
第二十六条如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知,但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。
第二十七条支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
其他。
第二十八条因建设工程造价咨询业务的需要,咨询人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。
第二十九条咨询人如需外聘专家协助,在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。
第三十条未经对方的书面同意,各方均不得转让合同约定的权利和义务。
第三十一条除委托人书面同意外,咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。
咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。
合同争议的解决。
第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院提起诉讼。
第一条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定:
第二条建设工程造价咨询业务范围:
“建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务:
(a类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;。
(b类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;。
(c类)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;。
(d类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;。
(e类)编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。
第三条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间:
第四条 委托人应在日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。
第五条 咨询人在其责任期内如果失职,同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。
赔偿金=直接经济损失×_______%(扣除税金)。
第六条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付咨询人的正常服务酬金:
委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付咨询人的正常服务酬金:____________________________。
第七条 双方同意用人民币支付酬金,按汇率计付。
第八条 建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议,委托人与咨询人应及时协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,按下列第_______种方式解决:
a.依法向所在地人民法院起诉。
b.提交______________仲裁委员会仲裁;。
附加协议条款:略。
国内项目技术服务合同
项目名称:。
委托方(甲方):。
开发方(乙方):。
根据《^v^合同法》及有关法律、法规,双方本着互惠互利、共同发展的原则,经友好协商,为使双方在合作中的权利和义务得到清晰的阐述和有效的保护,特此签订本软件开发协议书,具体条款如下:
1.甲方委托乙方根据甲方的资产管理和竞租信息管理的业务,开发基于大型数据库sqlserver2000的应用软件。
2.乙方负责完成软件系统的开发.安装和调试。
4.乙方负责培训甲方有关人员,培训工作内容包括:系统软件的使用操作和日常维护。
1.乙方开发的应满足甲方的日常业务工作需要,达到经甲乙双方签字认可的系统软件功能说明书上所述的功能要求(软件功能说明书见附页)。
2.能提供灵活的综合查询工具,方便生成各种报表。
3.能够进行远程管理和维护。
整个系统的建设在3个月内完成,甲乙双方应密切配合,甲方应派专人负责这项目的协调工作,进度安排如下:。
1.从合同签订之日起,10天内,甲乙双方相互配合,在目前乙方的基础上,完成甲方的关于资产信息竞租管理的需求调查,并完成资产信息竞租管理部分的软件功能说明书的定稿。
2.在20天内,乙方上门安装调试软件,先完成资产租赁信息管理这部分的调试运行工作。
3.在30天内,资产租赁信息管理部分的能正常运行和培训工作。
4.在40天内,在资产租赁信息的基础上,进行竞租管理部分的调试。
5.在60天内,资产竞租信息管理部分的正常运行和培训工作。
6.整个系统完成,可以正常运行。
1.经甲乙双友好协商,合同项目软件开发以及后期维护费用为人民币(大写):伍佰零伍万元整。
2.乙方到甲方进行安装或维护的住宿费和伙食费由甲方负责支付。
3.付款结算方式:。
(1)合同签订后7个工作日内,甲方应向乙方支付合同项目金额的定金,即人民币(大写):伍万元整。
(2)软件项目验收合格后7个工作日内,甲方应向乙方支付剩余的合同项目尾款,即人民币(大写):贰佰肆拾万元整。
(3)转账入乙方指定账户。
账户名称:
账户号:
开户支行:
4.如要系统有修改,价格另行协商。
1.验收组织:甲乙双方共同验收组织验收.
2.验收项目:(1)安装验收(2)系统验收。
3.验收方式:
(1)安装验收:采用测试验收方式,在乙方按照甲方的要求完成系统的修改及安装调试工作,并通过试运行后,双方通过书面签字确认验收。
(2)系统运行:系统运行正常,功能达到双方认可的的要求。
(3)双方通过书面签字确认验收。
4.验收标准:双方签字认可的。
本软件的版权为乙方所有,不经乙方同意,甲方不得泄露给第三方使用,以及进行解密或其它非法操作,否则乙方将追究甲方的法律责任。
1.逾期交货或逾期付款的,每超过1天按合同金额的千分之一对违约方进行收违约金。
2.如有特殊情况,双方协商后书面确认解决。
1、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,附页必须双方签字或加盖公章确认。
2、本协议书未尽事宜,由双方协商解决或另订协议。
3、本协议书经双方加盖公章及负责人签字后方能生效,具有法律效力。
甲方:乙方:
代表:代表:
专项技术服务项目合同
委托方:_______________________________(以下简称甲方)。
法定代表人:____________________________。
项目联系人:____________________________。
通讯地址:______________________________。
联系方式:______________________________。
受托方:________________________________(以下简称乙方)。
法定代表人:____________________________。
项目联系人:____________________________。
通讯地址:______________________________。
联系方式:______________________________。
签订地点:_____________________________。
风险告知:提前了解合作对象基本情况(个人则需记录其身份证号码、地址、电话);审查合作方的签约资格;商业信誉和履约能力,可以使用国家企业信用信息公示系统查询企业信息。
本合同甲方委托乙方就__________项目(“项目”)进行__________的专项技术服务,并支付相应的技术服务报酬。
双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国民法典》的规定,达成如下合同,并由双方共同恪守。
3技术服务的方式:______________。
第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作:
1技术服务地点:______________。
4技术服务质量要求:__________。
5技术服务质量期限要求:___________。
第三条为保证乙方有效进行技术服务工作,甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项:
1提供技术资料:__________。
2提供工作条件:__________。
3其他配合协作事项:__________。
4甲方提供上述技术资料、工作条件和配合协作事项的时间及方式:__________。
第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为:
1技术服务费总额:人民币大写__________元,小写__________元。
该等费用已包括乙方履行本合同的全部报酬和所需的全部费用。
除另有约定外,甲方无需就本合同项下委托事项向乙方支付上述费用之外的任何其他费用。
2甲方凭乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票支付技术服务费,并按以下第__________种方式向乙方付款:
(1)一次性支付。
乙方完成技术服务工作并经甲方验收合格后__________个工作日内,甲方向乙方支付技术服务费。
风险告知:委托合同中采用银行转账方式来支付委托金,可直接在合同中指明具体银行账号。
如果采用现金支付方式,应尤其注意保管好有效的收款凭证。
(2)分期支付。
甲方分期向乙方支付技术服务费:__________。
3乙方银行账户信息如下:
开户行:__________。
银行地址:__________。
户名:__________。
账号:__________。
4若根据本合同约定乙方应当支付违约金和/或承担赔偿责任,则甲方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。
第五条保密条款。
1乙方对甲方所提供的所有资料以及在本合同签订、履行过程中所接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息(统称“保密资料”)负有保密义务。
未经甲方书面许可,乙方不得向任何第三方披露,不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。
乙方有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。
乙方可仅为本合同目的向其内部有知悉保密资料必要的雇员披露保密资料,但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。
2乙方仅得为履行本合同之目的对保密资料进行复制。
乙方不得以任何方式(如软硬盘、图纸、彩样、照片、菲林、光盘等)留存保密资料。
乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方,并销毁所有复制件。
乙方应当妥善保管保密资料,并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任,因此造成甲方损失的,乙方应负责赔偿。
3当出现下述情况时,本条对保密资料的限制不适用。
当保密资料:
(1)并非乙方的过错而已经进入公有领域的。
(2)已通过该方的有关记录证明是由乙方独立开发的。
(3)由乙方从没有违反对甲方的保密义务的人合法取得的。
(4)法律要求乙方披露的,但乙方应在合理的时间提前通知甲方,使其得以采取其认为必要的保护措施。
4如乙方违反本合同关于保密的约定,乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。
5本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后__________年内持续有效。
第六条本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。
但有下列情形之一的,一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的书面请求,另一方应当在收到书面请求后__________个工作日内予以答复;逾期未予答复的,视为同意:______________________。
第七条未经甲方事先书面同意,乙方不得将本合同项目部分或全部服务工作转由第三人承担。
第八条双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收:
1乙方完成技术服务工作的形式:__________。
2技术服务工作成果的验收标准:__________。
3技术服务工作成果的验收方法:__________。
4验收的时间和地点:__________。
第九条侵权处理。
1乙方应当保证,其依本合同为甲方提供技术服务过程中和/或其为甲方提供的服务成果不侵犯任何第三人的合法权益。
如果有人提出法律或行政程序(合称“侵权指控”),声称甲方侵犯了其知识产权等合法权益的,乙方应当负责解决,并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用,包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、合理的律师费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。
2如果在侵权指控的审理过程中有关机关禁止甲方继续使用技术服务成果的部分或全部,乙方应当采取以下措施之一:
(1)使甲方重新免费获得使用上述技术服务成果的权利,或。
(2)免费更换或改造上述技术服务成果,使甲方不受上述禁令限制继续使用技术服务成果。
(3)其它使甲方对技术服务成果拥有合法使用权,或其它弥补甲方受损利益、实现合同目的的合理方式。
乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方因此遭受的损失进行赔偿的义务。
第十条项目服务成果的权利归属。
1双方确定,乙方所完成的服务成果的所有权利,包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权,归甲方所有。
2双方确定,甲方利用乙方的服务成果所完成的新的技术成果的所有权利,包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权,归甲方所有。
第十一条双方确定,乙方在向甲方提供服务过程中,根据甲方要求,为甲方指定的人员提供技术指导和培训。
1技术指导和培训内容:__________。
2地点和方式:__________。
3费用及支付方式:__________。
第十二条违约责任。
1双方确定,任何一方未履行或未完全履行本合同项下的义务,均构成违约。
违约方应赔偿因违约给对方造成的一切损失。
2乙方未能按本合同约定按期提供技术服务的,每逾期__________日,乙方应当按照技术服务费总额的__________%向甲方支付违约金。
如违约金数额累计达到技术服务费总额的__________%时,甲方有权终止本合同,乙方仍应支付上述违约金、退还甲方已支付款项并按照同期中国人民银行贷款利率计付利息,同时赔偿甲方的相应损失。
3乙方提供技术服务不符合本合同要求的,乙方应当按照甲方要求更正和修改,并承担由此产生的全部费用。
同时,甲方有权终止本合同,乙方应当退还甲方已支付款项并按照同期中国人民银行贷款利率计付利息,并赔偿甲方的相应损失。
风险告知:技术服务合同的委托人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,影响工作进度和质量,不接受或者逾期接受工作成果的,支付的报酬不得追回,未支付的报酬应当支付。
技术服务合同的受托人未按照合同约定完成服务工作的,应当承担免收报酬等违约责任。
第十三条双方确定,在本合同有效期内,甲方指定__________为甲方项目联系人,乙方指定__________为乙方项目联系人。
一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。
未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。
第十四条双方确定,出现下列情形之一,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,可以解除本合同:
1发生不可抗力。
风险告知:委托人或者受托人可以随时解除委托合同。
因解除合同给对方造成损失的,除不可归责于该当事人的事由以外,应当赔偿损失。
所谓不可抗力,是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
2在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明将不履行主要债务;。
3当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理的期限内仍未履行;。
4当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;。
5法律规定的其他情形。
第十五条法律适用和争议解决。
1本合同适用中华人民共和国法律。
2所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。
如果双方不能通过友好协商解决争议,则任何一方均可采取下述第__________种争议解决方式:
(1)将该争议提交__________仲裁委员会,按照申请仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。
仲裁在__________进行。
仲裁语言为中文。
仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
仲裁费用由败诉方承担。
(2)向__________方所在地有管辖权的人民法院起诉。
3仲裁或诉讼进行过程中,双方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。
风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。
在约定管辖时注意,约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖,两者只能选择其一。
第十六条双方确定,本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语,其定义和解释如下:
1“不可抗力”:地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它本合同各方不能预见,并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。
2__________。
第十七条与履行本合同有关的下列技术文件,经双方以__________方式确认后,为本合同的组成部分:
1技术背景资料:__________。
2可行性论证报告:__________。
3技术评价报告:__________。
4技术标准和规范:__________。
5原始设计和工艺文件:__________。
6其他:__________。
第十八条双方约定本合同其他相关事项为:
1任何一方未经另一方同意,不得向任何第三方透露本合同的签订及其内容。
甲方向其关联公司透露的,不在此限。
2任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项将由双方另行友好协商解决。
对本合同做出的任何修改和补充应为书面形式,由双方签字盖章后成为本合同不可分割的部分。
本合同与其补充合同或补充协议冲突时,以补充合同或补充协议为准。
3未得到对方的书面许可,一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写,任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。
4本合同的任何内容不应被视为或解释为双方之间具有合资、合伙、代理关系。
5本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议。
6甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址,以书面信函形式或双方确认的传真或类似的通讯方式进行。
采用信函形式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达如使用传真或类似的通讯方式,通知日期即为通讯发出日期,如使用挂号信件或特快专递,通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。
第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式__________份,甲方执__________份,乙方执__________份,具有同等法律效力。
第二十条附件为本合同不可分割的部分。
若附件与合同正文有任何不一致,以合同正文为准。
本合同附件为:_________。
项目工程技术服务合同
工程名称:
甲方(签字盖章):
乙方(签字盖章):贵州省湘黔工程造价咨询有限公司。
日期:
甲方(签字盖章):
乙方(签字盖章):贵州省湘黔工程造价咨询有限公司。
经甲乙双方充分协商,甲方愿意委托乙方审核(编审)甲方建设的工程项目的工程造价,现就有关事项达成如下协议;委托工作的具体范围内容土建工程、装饰装璜工程、水电消防安装工程、钢结构工程、园林绿化工程、附属零星工程的预算及结算。地点:
一、甲方权利和义务;。
1、在工程结束内所提供工程咨询(审核)所需真实、全面的相关资料(其中图纸一式2份)。
2、负责与有关方面的联系和协调。
3、为乙方提供现场工作的基本工作条件。
5、配合进行现场勘察;。
6、及时支付乙方咨询费用;。
二、乙方权利和义务1、根据甲方提供的有效资料和现场勘察的情况,遵循实事求是、客观公正的原则,开展工程造价咨询服务,以维护双方的合法权益。
2、对所出具的咨询结论真实性负责,且其准确率应保证在正常允许范围内.3、保守机密,不得擅自与有利害关系的人员接触或透露有关情况。
4、不得遗失甲方认为必须返还的资料。
5、在约定的时间内完成任务,按合同规定收取咨询服务费。在甲方资料提供义务履行的前提下,按时在约定工作日内完成工作,出具报告书。
三、收费标准及支付方式:
1、收费标准:甲方在乙方正式提供咨询服务结论时,依据省物价局有关工程造价咨询服务收费标准,按总工程(包含附属工程及零星工程)总造价的_______‰用现金或转帐形式付清咨询服务费,并在合同签订生效之时预付定金_____________,结算时多退少补。
2、支付方式:根据约定进度的总造价,甲方按照每次预算支付百分之七十(70%)给乙方,剩余百分之三十(30%)在结算审计完成后五个工作日内支付给乙方。但审计时间不能超出约定工期一个月,如果甲方原因造成超期,甲方无条件支付乙方所有费用)。附:假如单笔预算价钱不到一百万,可以累积到一百万再付费用。
3、期限:按照施工合同,经甲乙双方协商,乙方为甲方提供本工程全过程的技术服务。附:假如因甲方中途停工,乙方有权力要求为之前所做工程结算.甲方应无条件配合.
4.由乙方技术方面在施工合同外争取的费用(及技术变更),根据甲乙双方约定,乙方按照出预算外利润的30%提取费用,甲方在变更资料有关单位签字生效后,甲方需按比例支付乙方的费用。
5、为本项目发生的专家评审费、考察费及工程所需的应酬费由甲方负担。
四、委托方的协作事项。
1、在协议书生效后3天内,委托方向咨询方如实提供下列资料和工作条件:施工图纸、电脑两台、保证我方人员住宿、生活及水电、安全帽等。
2、技术情报和资料的保密:乙方对甲方的技术情报和资料具有保密义务;甲方有不能挖取乙方的技术人员的义务。
3、争议的解决方法:
在协议发行过程中发生争议,双方应当协商解决,也可以请求仲裁机构进行调解。双方不愿协商、调解或协商、调解不成的,采用以下第种方式解决。
(1)申请仲裁委员会仲裁;。
(2)按司法程序解决。
五、违约责任:因违约所造成的一切损失由违约方负责,且赔偿金额不少于咨询服务费的______%。
六、其他:
1、本协议书自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效;至乙方完成全部服务,甲方付清服务费终结。
2、本协议书一式四份,具有同等法律效力,各执两份。
3、其他未尽事宜由双方协商补充。
委托方:(章)咨询方:(章)。
法定代表人:法定代表人:贵州湘黔工程造价咨询有限公司。
委托代表人:委托代表人:
地址:地址:贵阳金阳红街b1栋3楼3-4号联系电话:联系电话:
年月日年月日。
项目工程技术服务合同
本合同由_______________(以下称甲方)和_______________(以下称乙方)签定。
一、合同宗旨。
为了发展旅游事业,经双方协商同意,甲方向乙方购买2条滑索。乙方按下述条款向甲方提供本合同所规定的规范和性能的滑索设备和相关服务。
二、技术规格。
滑索条数:__________条。
滑索水平长度:__________米。
滑索上下站高差米:__________米。
三、供货范围。
乙方将按如下范围向甲方提供设备及相关服务。
1、全新未经使用过的设备(见设备清单)。
2.设备的运输。
3.设备的土建基础设计。
4.滑索设备的安装、调试。
5.免费对甲方人员进行理论指导及现场培训。
四、交货及工程进展。
1.乙方在合同生效后15天内完成滑索的设计,15天内向甲方提供土建施工图纸。
2.乙方在合同生效后2个月内向甲方提供滑索的全套设备。
3.乙方在合同生效后2.5个月内完成滑索的全套设备安装调试,并交付甲方使用。
五、价格。
合同总额为__________万元人民币(__________元人民币)。
六、付款方式。
1.甲方在合同生效后向乙方支付__________万元人民币的合同款(大写:__________元人民币)。
2.甲方在设备发货前,向乙方支付__________万元人民币的合同款(大写:__________元人民币)。
3.甲方在乙方设备调试完成并交付使用后,向乙方支付__________万元人民币的合同款(大写:__________元人民币)。
七、甲方责任。
1.甲方负责地形测量,在合同生效后5天内向乙方提供地形、地质资料及测量结果。
2.甲方在合同生效1.5个月内完成滑索的土建工程施工(含预埋地脚螺栓)并具备在安装条件。
3.甲方免费提供合同正常进度内的设备保管场地,负责所到设备卸货和保管工作。
4.甲方负责乙方到现场的工程技术人员的食宿。
5.甲方按期向乙方支付合同规定款项,如延误时间则工期顺延并承担违约金。
6.甲方负责组织、申请检测验收工作并承担费用。
八.乙方责任。
1.乙方对滑索设备及安装调试的工程质量负责。
2.乙方向甲方提供设备合格证。
3.乙方负责向甲方提供有关滑索的技术资料(使用维护说明书)。
4.乙方无偿承担必要的技术理论和安全规定的讲解、指导,并现场对甲方人员进行操作培训。
5.乙方负责支付其雇员在执行本合同期内因乙方责任的患病、受伤、保险及所发生的费用。
6.乙方协助甲方的检测验收工作,并提供应由乙方提供的验收文件。
九.甲方违约责任。
1.甲方中途无故退货,应向乙方偿付退货货款,并支付该部分货款的5%的违约金。
2.甲方逾期付款,按逾期部分款额按每日5‰支付乙方违约金。
十.乙方违约责任。
1.乙方中途无故终止合同,应向甲方偿付已付货款,并支付该部分货。
款的5%的违约金。
2.由于乙方的原因不能按期交付使用,应向甲方进行赔偿,逾期按合同总额每日5‰支付乙方违约金并在双方重新确定之日内交付使用。
十一.不可抗拒。
如果出现不可抗拒的原因影响合同的执行,双方本着友好协商的精神解决。
十二.合同仲裁。
如发生纠纷,甲、乙双方应及时协商解决,协商不成时,可以向项目所在地合同签定地人民法院起诉,费用由败诉方支付。
十三、其他。
1.本合同一式四份,双方各执两份。
2.本合同未尽事宜,双方本着协商的精神解决。
甲方:_____________________。
乙方:_____________________。
法人代表(签字):_________。
法人代表(签字):_________。
附件。
设备清单。
1.钢丝绳__________根。
2.上下站钢结构架__________套。
3.缓冲垫__________件。
4.滑轮架__________件。
5.吊带__________件。
6.对讲机__________只。
7.缓冲装置__________件。
项目工程技术服务合同
甲方(签字盖章):
乙方(签字盖章):
经甲乙双方充分协商,甲方愿意委托乙方审核(编审)甲方建设的工程项。
一、甲方权利和义务;。
1、在工程结束内所提供工程咨询(审核)所需真实、全面的相关资料(其中。
2、负责与有关方面的联系和协调。
3、为乙方提供现场工作的基本工作条件。
4、在乙方正常、合法工作的前提下,甲方任何人不得以任何方式,影响乙。
5、配合进行现场勘察;。
6、及时支付乙方咨询费用;。
二、乙方权利和义务。
1、根据甲方提供的有效资料和现场勘察的情况,遵循实事求是、客观公正的原则,开展工程造价咨询服务,以维护双方的合法权益。
2、对所出具的咨询结论真实性负责,且其准确率应保证在正常允许范围内.
3、保守机密,不得擅自与有利害关系的人员接触或透露有关情况。
4、不得遗失甲方认为必须返还的资料。
5、在约定的时间内完成任务,按合同规定收取咨询服务费。在甲方资料提供义务履行的前提下,按时在约定工作日内完成工作,出具报告书。
三、收费标准及支付方式:
1、收费标准:甲方在乙方正式提供咨询服务结论时,依据省物价局有关工程造价咨询服务收费标准,按总工程(包含附属工程及零星工程)总造价的_______‰用现金或转帐形式付清咨询服务费,并在合同签订生效之时预付定金_____________,结算时多退少补。
成后五个工作日内支付给乙方。但审计时间不能超出约定工期一个月,如果甲方原因造成超期,甲方无条件支付乙方所有费用)。附:假如单笔预算价钱不到一百万,可以累积到一百万再付费用。
3、期限:按照施工合同,经甲乙双方协商,乙方为甲方提供本工程全过程的技术服务。附:假如因甲方中途停工,乙方有权力要求为之前所做工程结算.甲方应无条件配合.
4.由乙方技术方面在施工合同外争取的费用(及技术变更),根据甲乙双方约定,乙方按照出预算外利润的30%提取费用,甲方在变更资料有关单位签字生效后,甲方需按比例支付乙方的费用。
5、为本项目发生的专家评审费、考察费及工程所需的应酬费由甲方负担。
四、委托方的协作事项。
1、在协议书生效后3天内,委托方向咨询方如实提供下列资料和工作条件:施工图纸、电脑两台、保证我方人员住宿、生活及水电、安全帽等。
2、技术情报和资料的保密:乙方对甲方的技术情报和资料具有保密义务;甲方有不能挖取乙方的技术人员的义务。
3、争议的解决方法:
(1)申请仲裁委员会仲裁;。
(2)按司法程序解决。
五、违约责任:因违约所造成的一切损失由违约方负责,且赔偿金额不少于咨询服务费的______%。
六、其他:
1、本协议书自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效;至乙方完成全部服务,甲方付清服务费终结。
2、本协议书一式四份,具有同等法律效力,各执两份。
3、其他未尽事宜由双方协商补充。
专项技术服务项目合同
甲方:
乙方:
甲方根据本企业经营发展的需要,委托乙方进行技术服务,双方经过友好协商,就服务项目内容签订本协议,具体条款如下:
一、甲方对乙方的具体委托项目:
二、协议有效期限:
本协议约定的服务期间自。
四、甲乙双方的权利和义务:
1、甲方的权利和义务:
五、违约责任:
六、由乙方根据实际情况负责赔偿。
七、本协议自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲双方约定的其他内容:乙双方各存一份。
法定代表人:法定代表人:
地址:地址:
电话:电话:
甲方(公章):乙方(公章):
本协议签订日期:年月日
项目工程技术服务合同
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国技术合同法》的规定,合同双方就欧姆龙(广州)汽车电子有限公司订本合同。
一、服务内容、方式和要求:
1、甲方同意委托乙方完成欧姆龙(广州)汽车电子有限公司下面的办工区信息点布线工程,并向乙方购买该工程所需的布线产品。
2、乙方同意承接欧姆龙(广州)汽车电子有限公司下面的办工区布线工程,并向甲方提供完成布线工程所需的产品和服务。
3、甲方同意按合同中规定的付款方式,向乙方交付本工程的产品购置费,工程费及技术服务费共计人民币人民币15868元。设备名称、数量、单价及其它费用在上面《布线设备清单中》确定。
4、甲乙双方同意按验收标准进行工程及产品的验收,同意履行各自的义务及责任,并遵守合同的其它条款。
5、乙方在工程完成后,应依据保修和服务条款继续履行其它。
二、工作条件和协作事项:
(一)甲方义务。
1、按约向乙方支付布线设备及工程费用。
2、向乙方提供符合施工标准的工作场地和必要的工作便利。
3、按设备要求的使用和保管规定,小心使用和妥善保管乙方提供的设备。
(二)乙方义务。
1、按约向甲方交付有关产品,并按进度进行工程施工。
2、按约向甲方提供必要的技术资料和工程服务。
3、承担合同中规定的保修和服务义务。
4、承担合同中布线工程的调试和测试。
(三)维护和服务。
1、工程结束后,乙方将派工程师协助用户对全系统的性能进行测试,确定合格后,提供综合布线12个月的免费维护。
2、为了方便用户的管理,乙方将向用户提供整套布线管理方案(包括布线详图、配线管理图表等有关资料)。
3、不按设备规定的使用程序和环境使用设备而造成损坏的设备或人为破坏的设备乙方不负责保修,但仍提供有偿的维修服务。
4、由于自然灾害等不可抗力造成设备的损坏乙方不负责保修。但乙方有义务提供有偿服务,帮助甲方恢复系统的正常运行。
三、履行期限、地点和方式。
1、乙方和甲方签定合同3天内交付全部甲方订购的产品。
2、甲方在收到产品即日点收,并签署点收清单给予乙方。
3、甲乙双方约定为10个工作日内完成.
4、在工程完工后2个工作日内由甲方组织工程验收,并出具书面工程验收报告,如不符合标准的须翻工。
5、乙方交付的货品必须以合适的材料包装,以保证方便运输及货品不易损。
6、货品交付的地点在广州科学城甲方指定地点,产品包装费、运费由乙承担。
四、验收标准和方式。
(一)产品验收标准。
1、本布线系统完成后,由甲乙双方组织验收。
2、乙方交付所有产品必须符合合同所述的数量、质量。
3、双绞线的衰减、串扰等测试数据符合国际eia/tia568标准要求。
(二)验收方式。
1、由双方技术人员共同对产品及工程质量进行测试,若未能发现功能和技术指标与产品说明或合同中规定的工程指标不符之处则认为通过验收。
2、若对技术标准和验收结果存在争议由双方共同组织有关同行专家进评审。
3、超过验收时间后若甲方未能进行验收,又没有以书面形式通知乙方未能验收的合理原因,可视为已通过验收。
五、报酬及其支付方式。
1本项目总费用共计人民币15868.00(壹万伍仟捌佰陆拾捌元整),在布线工程完毕工验收合格后两个工作内一次支付完毕。2工程量如发生增减变化,需预先通知甲方确定后,按成交单价结算调整。
六、违约金或者损失赔偿额的计算方法。
1、产品的规格、质量不符合合同规定或工程不符合验收标准,甲方同意利用的,按货人论价,不能利用的,甲方有权决定或退或换,乙方保退、保换。
2、由于乙方原因,不能按时供货或工程不能按期通过验收,乙方向甲方支付工程费的5%罚金。
3、由于甲方原因,使工程日期推后,工程进度顺延。
4、由于甲方原因,付款时间延迟,若乙方提出要求,可无条件终止本合同,并由甲方承担因此引起的损失。工程终止时,甲方未付款的产品由乙方取回,定金不予退还,双方的工程责任和义务同时解除。
5、由甲方单方面提出终止合同需向乙方付清已进行的工程费用和交换的货款,没有交付货品的订金不予退回。另向乙支付合同总额5%的罚金。
6、因一方或双方遇不可抗力不能继续履行合同者,在结清已发生费用后,解除合同。
七、争议折解决办法。
在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决,也可以请求各自一级主管进行调解。当事人不愿协商、调解解决或协商、调解不成的,可申请广东省技术市场仲裁委员会仲裁,也可向就近地方法院提出诉讼。
八、其它。
1、《布线设备清单》作为合同附件,与合同具有同等效力。
2、合同中未尽事项,双方友好协商解决。
3、本合同工式两份,甲乙双方各执一份。
项目工程技术服务合同
项目名称:
委托方(甲方):
受托方(乙方):
签订时间:
签订地点:
项目进行配套的规划修编的专项技术服务,并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协调,在真实,充分地表达自原的基础上,根据《中华人民共和国合同法》,达成如下,并由双方同恪守。
第一条甲方委托乙方进行技术服务的如下:
1.证,收集近两年的现状环境变化资料,结合相关的总体规划,控制性规划,修建性详细规划资料,现状保留建筑资料,完成县城修建性详细规划的修编工作,给县政府的城镇规划发展提供依据。
2.技术服务的内容:3.技术服务的方式:
第二条乙方应按以下要求完成技术服务工作:
第三条为保证乙方有效进行技术服务工作,甲方应当向乙方提供下列工作条件和谐作事项:
1.提供技术资料:
(1)柯坪县县城总体规划设计;。
(2)柯坪县县城控制详细规划设计图;。
(3)柯坪县县城新增建设项目的图纸及相关外观图片资料;。
(4)柯坪县县城修建性详细规划设计图;。
(5)委托任务书。
2.提供工作条件:
(1)为收集调研资料的人员提供住处;。
(2)为收集资料的人员提供现场调研必要的协助;。
3.其他:
4方式在项目执行期间具体由甲乙双方商议确定。
第四条甲方向乙方支付服务报酬及支付方式为:
技术服务费由甲方方。
具体支付方式和时间如下:
(2)成功完成交付甲方的同时给清除余款,即支付万元();。
第五条 乙方开户银行名称,地址和账号为:
开户银行:地址:账号:
第六条双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收:
1.乙方完成技术服务工作的形式:内容。
2.关国家规范标准为依据。
3.技术服务工作成果的验收方法:地验收。
第七套双方确定:
1.在本合同有效期内,甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的成果,归甲(甲、双)方所有。
2.在本合同有效期内,乙方利用甲方提供的技术资料和工作成条件所完成的新的成果,归甲(甲、双)方所有。
第八套双方确定,按以下约定承担各自的违约责任:
1返工工作量所发现的费用,具体数量另行商议(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
2方违反本合同第条约定,当经费,乙方将停止后续工作;若延迟支付,则支付相应的滞纳违约金。(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
3方违反本合同第条约定,应当缺少的设计内容。(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
4方违反本合同第条约定,应当违约金(支付违约金或损失赔偿额的计算方法)。
第九条双方确定,在本合同有效期内,甲方指定为甲方项目联系人,乙方指定为乙方项目联系人,项目联系人承担以下责任:
一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方,未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。
第十条双方确定,出现下列情形,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,可以解除本合同:
第十一条双方因履行本合同而发行的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的,确定按以下第1种方式处理:
1.提交仲载委员会仲载;。
2.依法向人民法院起诉。
第十二条与履行本合同有关的下列资料文件,经双方以项目负责任共同商议后,并已书面形式认可方式确定后,为本合同的组成部分:
1.技术背景资料:。
2.现状建筑图纸:。
3.现状建筑图片:4.验收标准:。
5.原始委托任务书:。
6.其他:
第十三条双方约定本合同其他相关事项为:未尽事宜,经双方协商一致签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第十四条本合同一式四份,具有同等法律效力。
第十五条本合同经双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章)。
法定代表∕委托代理人:(签名)。
乙方:新疆大学(盖章)。
法定代表/委托代理人(签名)年月日。
企业项目技术服务合同
服务方(以下称乙方):___________________________。
甲乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依据中华人民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用、互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同恪守:
第一条项目名称。
___________________________。
第二条服务内容、方式和要求。
1、服务内容:___________________________。
乙方协助甲方___________________________安装,开放并培训___________________________。
2、方式:___________________。
提供信息化服务平台,开通指定数量与功能,安装服务商。
第三条报酬及其支付方式。
1、本项目报酬(服务费或培训费):___________________________。
合计为:___________________________。
累计费用:___________________________。
服务方完成专业技术工作,解决技术问题需要的经费,由_____________方负担。
2、支付方式为如下。
合同生效后____________个工作日_日内向乙方支付报酬总额___________%。
第四条声明及保证。
甲方:
1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。
本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方:
1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。
本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第六条甲方的主要义务。
1、在合同生效后__日内向乙方提供下列技术资料、数据、材料、样品:________。
3、按约向乙方支付报酬。
开户银行:__________________________。
开户帐号:__________________________。
4、协助乙方完成下列配合事项:
协助乙方进行推广、培训;承担乙方安装、培训所需差旅费用。
第七条乙方的主要义务。
1、在______年____月____日前完成技术服务工作;。
2、应对甲方交给的技术资料、样品等妥善保管;在合同履行过程中,如发现继续工作对材料、样品或设备等有损坏危险时,应中止工作,并及时通知委托方;工作完成后应归还上述技术资料、样品,不得擅自存留复制品。
第八条保密条款。
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。
未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。
但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。
保密期限为______年。
一方违反上述保密义务的',应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第九条技术成果收益归属。
在履行本合同中,乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件完成的新的技术成果,属于乙方所有。
(注:当事人还可以有其他不同的约定)。
第十条甲方的违约责任。
1、甲方未按照合同约定提供有关技术资料、数据、样品和工作条件,影响工作质量和进度的,应当如数支付报酬。
逾期二个月不提供约定的物质技术条件,乙方有权解除合同,甲方应当支付数额为报酬总额______%的违约金。
2、甲方迟延支付报酬,应当支付数额为报酬总额_____%的违约金,逾期二个月不支付报酬或者违约金的,应当交还工作成果,补交报酬,支付数额为报酬总额_____%的违约金。
3、甲方迟延接受工作成果的,应支付数额为报酬总额______%的违约金和保管费。
逾期二个月不领取工作成果的,乙方有权变卖、处理工作成果,从获得的收益中扣除报酬、违约金和保管费后,剩余部分返还甲方,所获得的收益不足抵偿报酬、违约金和保管费的,有权请求甲方赔偿损失。
第十一条乙方的违约责任。
1、擅自不履行合同,应当免收报酬并支付数额为报酬总额______%的违约金。
2、未按约定的期限完成工作的,应支付数额为报酬总额______%的违约金。
3、未按质按量完成工作的,应当负责返工改进或如数补。
如果给甲方造成损失的,应赔偿损失;。
5、在工作期间,发现委托方提供的物品有受损的危险,未按约定期限通知委托方,应对由此造成的损失承担责任。
6、违反合同约定、擅自将有关技术资料、数据、样品或工作成果引用,发表或提供给第三人,应支付数额为报酬总额____%的违约金。
7、对甲方交付的样品,材料及技术资料保管不善,造成灭失、短少、变质、污染或者损坏的,应赔偿损失。
第十二条验收标准和方法。
1、验收时间:______年____月____日。
2、验收地点:_______________。
3、验收标准:本合同约定的各项技术指标;。
4、验收方法:由甲方组织有关同行业专业技术人员验收,写出验收报告;。
5、验收费用由_甲_方负担。
第十三条保证期为___年。
在保证期内发现服务质量缺陷的,乙方应当负责返工或者采取补救措施。
但因甲方使用、保管不当引起的问题除外。
第十四条不可抗力。
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在___天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十五条通知。
1、根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用__当面送交__传递。
以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下:_________。
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起__日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十六条争议的处理。
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
1、提交_________仲裁委员会仲裁;。
2、双方协商解决。
第十七条解释。
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。
第十八条合同效力。
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。
有效期为____年,自__年___月_____日至__年____月___日。
本合同正本一式___份,双方各执____份,具有同等法律效力;合同副本_____份,送______留存一份。
委托方(盖章):_________服务方(盖章):_________。