买卖的过程中，双方需要诚信互信，建立良好的商业关系。下面是一些购物和销售方面的案例分析，希望能够对大家有所帮助。
工业品买卖合同
甲方：
乙方：
甲乙双方经协商，在互惠互利的原则上达成如下协议：
1、甲方提供图纸，委托乙方按年生产甲方所需灰口铸件约材质尺寸以图纸要求为准。
2、乙方根据甲方生产计划在双方确定的期限内，为甲方提供符合图纸技术要求的各种灰口铸件，按月计划完成。
3、__/吨，并随市场原材料价格调整而变更。乙方必须向甲方提供所需的17%增值税税票。
4、铸件的加工质量须符合国家标准，经清砂(一定要清干净)处理后表面光洁，不得有毛刺、飞边、粘沙、气孔、砂眼、错边等缺陷，甲方在铸件的机加工过程中发现质量问题时，须立即停止加工，并及时通知乙方，由乙方负责处理和调换。
5、甲方所需铸件由乙方负责送达甲方公司，所产生的费用由乙方承担。由甲方负责过磅，单件重量不得超过理论重量的5%。
6、付款方式：第一批首付50%，提第二批货时甲方凭乙方发票将第一批欠款付清，再留第二批货款的50%，以此类推。
7、未尽事宜，双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工业品买卖合同
第一条 标的物名称、规格、数量、单价、金额：
第二条 质量技术要求：q235b按国家标准(gb/t3274-20xx)执行;螺旋钢管按(sy/t5037-20xx)标准执行;无缝钢管按(gb/t8163-1999)标准执行;焊管按(gb/t3091-20xx)标准执行。
第三条 标的物价格：按合同标的物锁定单价，不受市场和国家政策波动影响，甲方不得拒供货物，若甲方不能按期交货造成延误乙方使用，甲方应双倍退还乙方已付款和赔偿乙方所有经济损失。
第四条 质保书提供方式：甲方应向乙方提供每批货物的产品质保书，质保书随车到厂。 第五条 合理损耗标准及计算方法：(国标)过磅结算。
第六条 交付标的物的方式、时间、地点：甲方包运送，合同生效后甲方须在7天内交清所有合同标的物。送货地点为**************公司工地。
第七条 运输方式和费用承担：出库费、运费均由甲方承担，货物运输途中如发生事情，由甲方负责。
第八条 验收标准、方法、地点及期限：按第二条、第五条、第六条执行。
第九条 标的物质量负责的条件及期限：标的物在验收和使用过程中出现质量问题，三日内以书面形式或电话形式向对方提出异议，乙方可暂扣相应货款待处理。甲方应在7天内处理或调换及负责所有相关费用。 第十条 付款方式：合同签订后乙方一次性向甲方支付玖拾陆万元人民币作为定金。定金做为最后一批货物结算款，最后一批货物的`金额应大于定金金额。
第十一条 结算方式、时间及地点：货到付款(货到乙方指定地点经乙方验收合格后3日内付当批货款)，总货款金额以实际供货数量结算为准，实际供货量允许按总订货量的1%上下浮动。
第十二条 本合同解除的条件：
履约结束，本合同自行解除。
第十三条 违约责任：按《合同法》及相关法律法规执行，乙方无故拒绝收货、甲方因产品质量影响发货，以上情况发生其中之一的，应付对方合同总额10%的违约金。若有逾期付款或发货的则每逾期一天按交货总额的千分之三再向对方支付补偿金。
第十四条 合同争议的解决方式：本合同在履行中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的可向合同签订所在地的人民法院提起诉讼。
第十五条 本合同自合同双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：日期：
工业品买卖合同
合同编号：
出卖人： 签订地点：广元
买受人：
工程名称： 签订时间：
第二条 质量标准：国标gb-7251
第三条 出卖人对质量负责的条件及期限：非人为原因造成破坏，质保期为一年。
第四条 包装标准、包装物的供应与回收：按出厂标准包装，不回收。
第五条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：按出厂标准。
第六条 合理损耗标准及计算方法：略。
第七条 标的物所有权自到达买方现场时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于卖方所有。
第八条 交（提）货方式、地点：。
第九条 运输方式及到达站（港）和费用负担：汽运费用由出买方承担。
第十条 检验标准、方法、地点及期限：国标，质保期一年，验收合格投运之日起。 第十一条 成套设备的安装与调试：卖方协助买方调试。
第十二条 结算方式、时间及地点：货到验收合格后，一次性付清。
第十三条 担保方式（也可另立担保合同）：略。
第十四条 本合同解除的条件：当发生不可抗拒的非人为因素时，本合同可经双方协商解决。 第十五条 违约责任：双方友好协商解决。
第十六条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第一种方式解决：
（一）提交卖方单位所在地仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第十七条 本合同自双方签订之日起生效。
第十八条 其他约定事项：本合同一式四份，双方各执两份，经双方签字盖章后即生效。
工业品买卖合同
签订地点：
签订时间：
一、标的、数量、价款及供货时间：（见附表）
三、标的物所有权自需方付清全部货款之日起转移，但需方未履行支付价款义务的，标的物属于供方所有。
四、交货方式、地点：
交货地点在需方指定地点。
五、运输方式及到达站和费用承担：
货物到达供方仓库的费用由供方承担，自供方仓库至需方指定收货地的费用由供方承担。其它费用由需方承担。
六、结算方式、时间、地点：
（1）、合同生效时，需方委托建设方向供方支付合同总价款的 作为预付款。
（2）、每批产品进场，需方确认后，委托建设方向供方支付合同总价款的80%，全部产品进场后，需方检验合格并确认后委托建设方向供方支付合同总价款的90%，余款在自工程竣工验收一周内付清。
七、本合同解除的条件：
遇不可抗力或合同履行完毕则本合同自行失效。
八、违约责任：
如一方不能履行合同导致合同失效或不可执行形成的违约责任，违约方以合同总价款的10%作为违约金，赔偿给守约方。
九、合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由三方当事人协商解决，协商不成的提交徐州市仲裁委员会仲裁。
十、本合同由三方代表签字、盖章，自预付款到帐之日起生效。
十一、其它约定事项：
1、按实际供货数量结算。每一批货物见附表一，以后增加三方签定附表二……，附表合总金额为主材结算金额。
2、需方延期付款或供方延期交货，守约方每天按合同总价款的5‰收取滞纳金。
3、本合同一式三份，具有相同的法律效力。
建设方（盖章）： 供方（盖章）： 需方（盖章）：
代表人： 代表人： 代表人：
电 话： 电 话： 电 话：
日 期： 日 期： 日 期：
钢材买卖合同房屋买卖合同书二手商品房买卖合同
工业品买卖合同
标的物名称、规格、数量、单价、金额：
质量技术要求：235b按国家标准(gb3274-20)执行;螺旋钢管按(5037-20)标准执行;无缝钢管按(gb8163-1999)标准执行;焊管按(gb3091-20)标准执行。
标的物价格：按合同标的物锁定单价，不受市场和国家政策波动影响，甲方不得拒供货物，若甲方不能按期交货造成延误乙方使用，甲方应双倍退还乙方已付款和赔偿乙方所有经济损失。
质保书提供方式：甲方应向乙方提供每批货物的产品质保书，质保书随车到厂。
合理损耗标准及计算方法：(国标)过磅结算。
交付标的物的方式、时间、地点：甲方包运送，合同生效后甲方须在7天内交清所有合同标的物。送货地点为公司工地。
运输方式和费用承担：出库费、运费均由甲方承担，货物运输途中如发生事情，由甲方负责。
验收标准、方法、地点及期限：按第二条、第五条、第六条执行。
标的物质量负责的条件及期限：标的物在验收和使用过程中出现质量问题，____日内以书面形式或电话形式向对方提出异议，乙方可暂扣相应货款待处理。甲方应在7天内处理或调换及负责所有相关费用。
付款方式：合同签订后乙方一次性向甲方支付_______万元人民币作为_______。_______做为最后一批货物结算款，最后一批货物的金额应大于_______金额。
结算方式、时间及地点：货到付款(货到乙方指定地点经乙方验收合格后____日内付当批货款)，总货款金额以实际供货数量结算为准，实际供货量允许按总订货量的_______%上下浮动。
本合同解除的条件：履约结束，本合同自行解除。
违约责任：按《合同法》及相关法律法规执行，乙方无故拒绝收货、甲方因产品质量影响发货，以上情况发生其中之一的，应付对方合同总额10%的违约金。若有逾期付款或发货的则每逾期一天按交货总额的千分之三再向对方支付补偿金。
合同争议的解决方式：本合同在履行中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的可向合同签订所在地的人民法院提起诉讼。
本合同自合同双方签字盖章后生效。
工业品买卖合同
第七条 标的物所有权自________时起转移，但买卖人未履行支付价款义务的，标的物属于____所有。
(一)提交____________________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十七条本合同子________________起生效。
出卖人________买受人________鉴(公)证意见：________
出卖人(章)：________买受人(章)________
住所：____________住所：____________
法定代表人：________法定代表人：________
委托代理人：________委托代理人：________
电话：____________电话：________________
传真：____________传真：____________
经办人：____________
________年____月____日
账号：____________账号：____________
邮政编码：________邮政编码：________
工业品买卖合同
(注：空格如不够用，可以另接)
标的物的所有权自______时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于______所有。
合同争议的解决方式：本合同在履行过程当中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：
(一)提交__________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
本合同自________________起生效。
出卖人 出卖人(章) 住所： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真 开户银行： 账号： 邮政编码：
买受人 买受人(章) 住所： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真 开户银行： 账号： 邮政编码：
工业品买卖合同
规格型号：_______
生产厂家：_______
计量单位：_______
数量：_______
单价：_______
金额：_______
交（提）货时间及数量：_______
合计：_______
总计人民币金额：_______（大写）
第七条标的物所有权自________时起转移，但买卖人未履行支付价款义务的，标的物属于____所有。
协商或调解不成的，按下列地—种方式解决；
（一）提交____________________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第十七条本合同子________________起生效。
出卖人________买受人________鉴（公）证意见：________
出卖人（章）：________买受人（章）________
住所：____________住所：____________
法定代表人：________法定代表人：________
委托代理人：________委托代理人：________
电话：____________电话：________________
传真：____________传真：____________
经办人：____________
________年____月____日
账号：____________账号：____________
邮政编码：________邮政编码：________
工业品买卖合同
根据我国《民法典》的有关规定，出卖方与买受方根据工业产品买卖合同的要求，本着互利的原则，经双方协商一致，签订本合同。
第一条标的物、数量、价款：
第二条质量标准：产品质量符合相关国家标准要求指标值。
第三条出卖方对质量负责的条件及期限：标的物未达到本合同规定的质量条款（第二条）标准要求，由出卖方承担（更换合格品或退货），负责期限：________。
第四条包装标准、包装物的供应与回收：________
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：________ 。
第六条合理损耗标准及计算方法：________，由出卖方承担。
第七条标的物所有权：自交货时起转移，但买受方未履行支付价款义务时，标的物属于出卖方所有。
第八条交（提）货时间、方式、地点：交货时间为合同生效后天起，于天内交货完毕；方式：买受方自提或由出卖方代办运输，交货地点：
第九条运输方式及到达站（港）和费用负担：运输方式：；到达地：；费用负担：
第十条检验标准、方法、地点及期限：买受方在收货地点按本合同规定的质量条款（第二条）检验，或指定具备相应资质的检验机构提供相关检验依据；质量异议提出时间为标的物到达后十五天内；期间无异议等同为验收合格。
第十一条安装与调试：出卖人提供相关《产品使用说明书》，如需出卖方技术人员赴现场配合指导，所产生的费用由买受方承担。
第十二条结算方式、时间及地点：款到发货。
第十三条担保方式（也可另立担保合同）：无。
第十四条本合同解除的条件：待货款两清后，本合同自动解除。
第十五条违约责任：按合同法有关条例，出卖方不能按期供货，每天按货款的0。5%扣罚违约金，迟一天扣罚一天；买受方未能按时支付合同约定的款项每天按货款的0。5%扣罚违约金，迟一天扣罚一天。
（一）种方式解决：（双方当事人只能选一种）
（一）提交仲裁委员会仲裁；
（二）依法向当地人民法院提起诉讼。
第十七条本合同自：出卖方收到买受方预付款起生效，至合同所有约定完毕之日终止。
第十八条不可抗力：遇严重自然灾害、战争等不可抗力事件，由双方协商延期或终止合同。
第十九条其他约定事项：双方签字盖章确认的传真件、合同附件、技术规范、工程图纸等文件为本合同组成部分，具同等法律效应。
甲方：____________
日期：____________
乙方：____________
日期：____________
工业品买卖合同
第一条标的、数量、价款及交（提）时间。
标的名称。
牌号商标。
规格型号。
生产厂家。
计量单位。
数量。
单价。
金额。
交（提）货时间及数量。
合计。
合计金额(大写)____________________。
（注：空格如不够用，可以另接）。
第六条合理损耗计算方法：__________________________。
第七条标的物的所有权自______时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于______所有。
第八条交（提）货方式、地点：____________。
第九条运输方式和到达站（港）及费用负担：______________。
第十条检验标准、方法、地点及期限：________________。
第十一条成套设备的安装与调试：__________________。
第十二条结算方式、时间及地点：____________。
第十三条担保方式（也可另立担保合同）：__________________。
第十四条本合同解除的'条件：____________。
第十五条违约责任：______________。
第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：
（一）提交__________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第十七条本合同自________________起生效。
第十八条其他约定事项：______________。
出卖人。
出卖人（章）。
住所：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真。
开户银行：
账号：
邮政编码：
买受人。
买受人（章）。
住所：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真。
开户银行：
账号：
邮政编码：
鉴（公）证意见：
鉴（公）证机关（章）。
经办人：
工业品买卖合同
买受人：_____________。
签订地点：_____________。
第一条标的、数量、价款及交（提）货时间。
标的:。
名称:。
牌号:。
商标:。
规格:。
型号:。
生产:。
厂家:。
计量:。
单位:。
数量:。
单价:。
金额:。
交（提）货时间及数量:。
合计:。
合计人民币金额（大写）：
（注：空格如不够用，可以另接）。
第七条标的物所有权自_____________时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于_____________所有。
（一）提交_________________________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第十七条本合同自_________________________起生效。
出卖人。
出卖人（章）：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：
买受人。
买受人（章）：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：
鉴（公）证意见：
鉴（公）证机关（章）。
经办人：
监制部门：
印制单位：
工业品买卖合同
甲方：_________；(以下简称“甲方”)。
地址：
乙方：_________；(以下简称“乙方”)。
地址：
双方本着友好、平等、互利、自愿、诚实、信用的原则，就甲方委托乙方购买二手机械等事宜，达成如下合同条款：
一、委托内容。
第一条、乙方从甲方处购买________压路机壹台，总价_______元整。
甲方收到乙方定金_________元整后甲方负责调试整修费用由乙方承担，剩余货款_______元整付清后方可提车，如违约乙方所交定金不予退回。
第二条、此车属二手车，无三包服务，甲方可提供技术咨询。
第四条、乙方付清全部购车款后才具有该设备的所有权。若有异议，甲乙双方应先协商，协商不成由甲方所在地人民法院调解。
二、违约责任。
1.合同签订后如甲方终止合同，则定金不再退还，归乙方所有。
2.甲方不能按时支付合同费用或不能按合同规定期限履行其义务，导致的工期延误，其责任由甲方承担。
3.除不可抗力原因外，若乙方因自身原因导致违约，退还总制作费的千分之一。
4.因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的，任一方均可以解除本合同。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或迟延履行本合同的，应将事件情况以书面形式通知另一方并向另一方提交相应的证明。
5.双方当事人对本合同的订立、解释、履行、效力等发生争议的，应友好协商解决；
协商不成的，则可向人民法院提起诉讼。
6.本合同签订后，经双方当事人协商一致，可以对本合同有关条款进行变更或者补充但应当以书面形式确认。上述文件一经签署，即具有法律效力并成为本合同的有效组成部分。
甲方：_________乙方：_________。
签字日期：_________签字日期：_________
联系人：_________联系人：_________。
联系电话：_________联系电话：_________。
工业买卖合同
卖方(甲方)：
买方(乙方)：
第一条标的物名称、规格、数量、单价、金额：
第二条质量技术要求：q235b按国家标准(gb/t3274-20__)执行;螺旋钢管按(sy/t5037-20__)标准执行;无缝钢管按(gb/t8163-1999)标准执行;焊管按(gb/t3091-20__)标准执行。
第三条标的物价格：按合同标的物锁定单价，不受市场和国家政策波动影响，甲方不得拒供货物，若甲方不能按期交货造成延误乙方使用，甲方应双倍退还乙方已付款和赔偿乙方所有经济损失。
第四条质保书提供方式：甲方应向乙方提供每批货物的产品质保书，质保书随车到厂。
第五条合理损耗标准及计算方法：(国标)过磅结算。
第六条交付标的物的方式、时间、地点：甲方包运送，合同生效后甲方须在7天内交清所有合同标的物。送货地点为______________公司工地。
第七条运输方式和费用承担：出库费、运费均由甲方承担，货物运输途中如发生事情，由甲方负责。
第八条验收标准、方法、地点及期限：按第二条、第五条、第六条执行。
第九条标的物质量负责的条件及期限：标的物在验收和使用过程中出现质量问题，三日内以书面形式或电话形式向对方提出异议，乙方可暂扣相应货款待处理。甲方应在7天内处理或调换及负责所有相关费用。第十条付款方式：合同签订后乙方一次性向甲方支付玖拾陆万元人民币作为定金。定金做为最后一批货物结算款，最后一批货物的金额应大于定金金额。
第十一条结算方式、时间及地点：货到付款(货到乙方指定地点经乙方验收合格后3日内付当批货款)，总货款金额以实际供货数量结算为准，实际供货量允许按总订货量的1%上下浮动。
第十二条本合同解除的条件：
履约结束，本合同自行解除。
第十三条违约责任：按《合同法》及相关法律法规执行，乙方无故拒绝收货、甲方因产品质量影响发货，以上情况发生其中之一的，应付对方合同总额10%的违约金。若有逾期付款或发货的则每逾期一天按交货总额的千分之三再向对方支付补偿金。
第十四条合同争议的解决方式：本合同在履行中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的可向合同签订所在地的人民法院提起诉讼。
第十五条本合同自合同双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
文档为doc格式。
工业品买卖合同
签订地点：
需方： 签订时间：20xx年-9月22日
一、产品名称、商标、型号、厂
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：供方保证产品为厂家原装合格产品。
三、交（提）货地点、方式：客户指定地点。
四、运输方式及到达站港和费用负担：铁路运输或汽车运输，费用由供方负担。
五、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：按国家有关规定包装，包装物不回收。
六、验收标准：按照产品出厂标准，需方如对货物有异议，应在收到货物一周内向供方提出异议。
七、随机备品、配件工具数量及供应方法：见技术协议及装箱单。
八、结算方式及期限：t/t。
九、付款方式：预付30%，发货前付70%验收后付清余款
十、尾款付清前此货物的所有权归陕西戴弗机械设备有限公司。
十一、解决合同纠纷采用方式：双方友好协商，如协商不成由西安市仲裁委员会仲裁。
十二、其它约定事项：技术协议为合同不可分割的部分，同本合同具有相同的法律效力。
十三、本合同一式三份，供方一份，需方两份。
工业买卖合同
合同编号：
出卖人：
买受人：
签订地点：
一、产品名称、商标、型号、规格、数量及金额。
签订时间：年月日。
二、质量标准：
三、出卖人对质量负责的条件及期限：
四、包装标准、包装物的供应与回收：
五、随机必备品、配件、工具数量及供应方法：
六、合理损耗标准及计算方法：——。
七、标的物所有权自：全款付清时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。
八、交(提)货方式、地点：工厂内。卸货地址：
九、运输方式及到达站(港)和费用负担：汽车运输，委托代办。运费元由买受人承担，已含在合同总价款中。
十、检验标准、方法、地点及期限：按《发货明细》验收。
十一、成套设备的安装与调试：详见《质量保证书》。
十三、担保方式(也可另立担保合同)：——。
十四、本合同生效的条件：本合同自双方签订之日起生效。
十五、违约责任：如买受人未能按本合同约定付款，买受人需补齐逾期的款项及产生的逾期利息(利率按同期银行按揭贷款利率执行)，并从延期第一日(含)起，每延期一日，买受人向出卖人另行支付逾期总额的0.5‰作为违约金，最高不超过10%。逾期一个月以上时，出卖人有权收回该设备，并按合同总价的20%收取一次性折旧损失，并按市场行情向买受人收取设备使用期间的租赁费用。
十六、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;如协商不成，依法向合同签订地人民法院起诉。
十七、其它约定事项：
1、出卖人对以下因素造成的损失不承担责任：
(2)出卖人或出卖人指定的维修人员在对所供货物进行正常维护保养或维修时，买受人没有给予充分配合而造成的后果。
2、买受人应妥善操作保养设备，不得将维修时间和质量问题做为延付或拒付货款理由。
本合同一式贰份，供需双方各执壹份。
出卖人(章)：买受人(章)：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
鉴(公)证机关(章)。
账号：账号：
经办人：
邮政编码：邮政编码：
年月日年月日。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
工业买卖合同
合同编号：______________________________。
签定地点：_______________________________。
签订时间：______________________________。
第一条。
标的、数量、价款及交(提)货时间标的名称。
牌号商标。
规格型号。
生产厂家。
计量单位。
数量。
单价。
金额。
交(提)货时间及数量合计。
合计人民币金额(大写)。
(注：空格如不够用，可以另接)。
第二条质量标准。
第三条出卖人对质量负责的条件及期限：
第四条包装标准、包装物的供应与回收：
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：
第六条合理损耗标准及计算方法：
第七条标的物所有权自时起转移，但买卖人未履行支付价款义务的，标的物属于所有。
第八条交(提)货方式、地点：
第九条运输方式及到达站(港)和费用负担：
第十条检验标准、方法、地点及期限：
第十一条成套设备的安装与调试：
第十二条结算方式、时间及地点：
第十三条担保方式(也可另立担保合同)：
第十四条本合同解除的`条件：
第十五条违约责任：
(一)提交——仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向人民法院起诉。
第十七条本合同子——起生效。
第十八条其他约定事项：
出卖人：_____买受人：_____。
鉴(公)证意见：_____。
出卖人(章)：_____买受人(章)：_____。
住所：_____住所：_____。
法定代表人：_____法定代表人：_____。
委托代理人：_____委托代理人：_____。
电话：_____电话：_____。
传真：_____传真：_____。
开户银行：__________开户银行：_____。
鉴(公)证机关(章)。
经办人：_____。
_____年_____月_____日。
账号：_____账号：_____。
邮政编码：_____邮政编码：_____。
工业买卖合同
出卖人（甲方）:。
买受人（乙方）:。
第一条标地、数量、价款及交货时间：
物资名称。
型号。
数量。
单位。
含税单价：（元）。
金额：（元）。
厂家备注。
合计人民币金额：（大写）。
第二条质量标准：甲方交付货品执行相关产品的国家标准和行业标准，同时满足最终用户的技术要求。
第三条甲方对质量负责的条件及期限：产品质量实行三包，质保期自最终验收合格之日起________年。期间发生的的所有质量问题由甲方负全部责任。
第四条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：详见装箱单，附合格证，使用说明等相关资料。
第五条标的物所有权自交付时转移。
第六条交（提）货时间、方式、地点：本合同自签订之日起，甲方按最终用户要求地点交付货品。
第七条运输方式及到达站（港）和费用负担：甲方按照最终用户要求运输，并承担一切费用。
第八条检验标准、方法、地点及期限：由最终用户指定的使用单位在交货地点按第二条规定的标准进行验收，确认是否验收合格，质保期内提出异议。
第九条结算方式、时间及地点：合同签订后____日内将预付10%货款，货到检验合格后付清总货款的90%，余款10%留作质保金，质保期满付清。
第十条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，可提交____市仲裁委员会仲裁。
第十一条本合同一式两份，双方各执一份；自双方签字盖章之日起生效。
出卖人（甲方）。
出卖人（章）：
住所：
法定代表人：
委托代表人：
开户银行：
账号：
邮政编码：
买受人（乙方）。
买受人（章）：
住所：
法定代表人：
委托代表人：
开户银行：
账号：
邮政编码。
日期：
工业品买卖合同
出卖人（甲方）:
买受人（乙方）:
第一条 标地、数量、价款及交货时间：
物资名称
型号
数量
单位
含税单价： （元）
金额： （元）
厂家备注
合计人民币金额： （大写）
第二条质量标准：甲方交付货品执行相关产品的国家标准和行业标准，同时满足最终用户的技术要求。
第三条甲方对质量负责的条件及期限：产品质量实行三包，质保期自最终验收合格之日起________年。期间发生的的所有质量问题由甲方负全部责任。
第四条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：详见装箱单，附合格证，使用说明等相关资料。
第五条标的物所有权自交付时转移。
第六条交（提）货时间、方式、地点：本合同自签订之日起，甲方按最终用户要求地点交付货品。
第七条运输方式及到达站（港）和费用负担：甲方按照最终用户要求运输，并承担一切费用。
第八条检验标准、方法、地点及期限：由最终用户指定的使用单位在交货地点按第二条规定的标准进行验收，确认是否验收合格，质保期内提出异议。
第九条结算方式、时间及地点：合同签订后____日内将预付10%货款，货到检验合格后付清总货款的90%，余款10%留作质保金，质保期满付清。
第十条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，可提交____市仲裁委员会仲裁。
第十一条本合同一式两份，双方各执一份；自双方签字盖章之日起生效。
出卖人（甲方）
出卖人（章）：
住所：
法定代表人：
委托代表人：
开户银行：
账号：
邮政编码：
买受人（乙方）
买受人（章）：
住所：
法定代表人：
委托代表人：
开户银行：
账号：
邮政编码
日期：
工业买卖合同
甲方：
签订日期：
乙方：
签订地址：
一、 产品名称、型号：
保质期半年，配件符合原机配件。
二、 交(提)货地点、时间及费用承担：汽运至鄂尔多斯热电厂，一周内交货，费用由供货方承担。
三、 验收标准、方法及提出异议期限：需方接收货物后及时验收，并在15日内提出质量异议，否则，视为通过验收。
四、 结算方式及期限：货到验收合格后，一次性付清全款。
五、 违约责任：按《合同法》有关条例执行。
六、 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争执，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。
七、 本合同自双方签字、盖章之日起生效。
甲方：
乙方：
日期：
工业买卖合同
工业是指采集原料，并把它们加工成成产品的工作和过程。那么工业。
又是怎样的呢?以下是本站小编整理的工业买卖合同，欢迎参考阅读。
第一条。
第二条。
第三条。
第四条。
第五条。
第六条。
质量标准：按国家标准制作出卖人对质量负责的条件及期限：
包装标准、包装物的供应与回收：不回收随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：合格证、使用。
说明书。
合同损耗标准及计算方法：无标的物所有权自货款付清时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。
第七条交(提)货方式、地点用户指定地点。
第八条运输方式及到达站(港)和费用负担：汽运、费用由出卖人承担。
第九条检验标准、方法、地点及期限：标准验收。
第十条成套设备的安装与调试：无。
第十一条结算方式、时间及地点：
第十二条担保方式(也可另立担保合同)：无。
(一)提交仲裁委员会会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。
第十六条本合同自起生效。
甲方：乙方：日期：
买受人：合同编号：签订地点：买受人办公室。
出卖人：签订时间：20xx年月日。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就买受人购买出卖人电线电缆事宜协商一致，订立本合同条款如下。
第一条电线电缆的规格型号、数量、单价、价款：交(提)货时间：签定本合同后，出卖人随时具备向买受人交货条件和能力，出卖人根据买受人电话通知的供货时间和供货数量，二天内向买受人交货。
共
2
页，当前第。
1
页
1
2
工业买卖合同
第一条标的物名称、规格、数量、单价、金额：
第二条质量技术要求：q235b按国家标准(gb/t3274执行;螺旋钢管按(sy/t5037标准执行;无缝钢管按(gb/t8163-)标准执行;焊管按(gb/t3091标准执行。
第三条标的物价格：按合同标的物锁定单价，不受市场和国家政策波动影响，甲方不得拒供货物，若甲方不能按期交货造成延误乙方使用，甲方应双倍退还乙方已付款和赔偿乙方所有经济损失。
第四条质保书提供方式：甲方应向乙方提供每批货物的产品质保书，质保书随车到厂。第五条合理损耗标准及计算方法：(国标)过磅结算。
第六条交付标的物的方式、时间、地点：甲方包运送，合同生效后甲方须在7天内交清所有合同标的物。送货地点为______________公司工地。
第七条运输方式和费用承担：出库费、运费均由甲方承担，货物运输途中如发生事情，由甲方负责。
第八条验收标准、方法、地点及期限：按第二条、第五条、第六条执行。
第九条标的物质量负责的条件及期限：标的物在验收和使用过程中出现质量问题，三日内以书面形式或电话形式向对方提出异议，乙方可暂扣相应货款待处理。甲方应在7天内处理或调换及负责所有相关费用。第十条付款方式：合同签订后乙方一次性向甲方支付玖拾陆万元人民币作为定金。定金做为最后一批货物结算款，最后一批货物的金额应大于定金金额。
第十一条结算方式、时间及地点：货到付款(货到乙方指定地点经乙方验收合格后3日内付当批货款)，总货款金额以实际供货数量结算为准，实际供货量允许按总订货量的1%上下浮动。
第十二条本合同解除的条件：
履约结束，本合同自行解除。
第十三条违约责任：按《合同法》及相关法律法规执行，乙方无故拒绝收货、甲方因产品质量影响发货，以上情况发生其中之一的，应付对方合同总额10%的违约金。若有逾期付款或发货的则每逾期一天按交货总额的千分之三再向对方支付补偿金。
第十四条合同争议的解决方式：本合同在履行中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的可向合同签订所在地的人民法院提起诉讼。
第十五条本合同自合同双方签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
日期：
工业买卖合同
第二条质量标准：出卖人按国家及有关部门标准生产，出卖人卖给买受人的电线电缆，必须达到国家及有关部门的现行质量、技术、规范、要求等标准。
第三条出卖人对质量负责的条件及期限：因出卖人产品质量达不到国家及有关部门标准，造成买受人、施工单位、商品房买受人的损失，由出卖人按其经济损失的二倍向买受人或第三方赔偿损失，并由出卖人承担一切责任。出卖人产品的质量使用寿命按国家及有关部门规定执行。出卖人对产品的维保期限为二年，自住宅楼竣工验收、交付使用之日起计算。
第四条包装标准、包装的供应及回收：出卖人按标准包装，对包装物由出卖人回收。
第五条随即的必备品、配件、工具数量及供应办法：合格证及其他相关证照、证件。
第六条合理损耗标准及电线电缆数量的计算方法：不计损耗。依据现场实际测量的电线电缆数量为准;具体电线的数量计算办法：每批次电线电缆到买受人现场后，由买受人、出卖人、施工单位、监理单位共同随意抽样测量，依据抽样测量的每盘电线最小数值为标准，计算本批次电线数量。
第八条运输方式及到达站(港)和费用负担：出卖人负责运输至买受人，并负担其运输费和装卸费。
第九条检验标准、方法、地点及期限：每批货(每栋楼使用的电线电缆)到买受人“德苑福邸”施工现场后，由买受人、出卖人、监理单位、施工单位现场随意抽(取)样，送交有关部门进行检、化、试(测)验，如检、化、试(测)验不合格，出卖人按本合同总价款的100%向买受人赔偿损失，出卖人退回不合格电线电缆，并承担其检、化、试(测)验费用。
第十条成套设备的安装与调试。无。第十一条结算方式、时间及地点：每批(以每栋楼为一批货)电线电缆送到买受人工地，经有关部门检、化、试(测)验合格，付每批电线电缆价款的100%。
第十二条担保方式(也可另立担保合同)：无。第十三条本合同解除的条件：出卖人、买受人双方履行完毕权利和责任及义务后，本合同自动解除。
第十四条违约责任：按本合同总价款的30%,由违约方向守约方支付违约金，并按本合同有关条款约定承担责任和赔偿。
第十五条合同争议的解决方式：本合同签定后，甲、乙双方自觉遵照执行，如有违约，双方协商解决，当协商不成时，向阳信县人民法院提起诉讼。
第十六条本合同自双方盖章并签字之日起生效。
第十七条其他约定事项：
甲方：乙方：日期：
第二条质量标准：
第三条出卖方对质量负责的条件及期限：第四条包装标准、包装物的供应及收回：
第五条随即的必备品、配件、工具数量及供应办法：第六条合理耗损标准及计算方法：
第七条标的物的所有权自时起转移，但买受人为履行支付价款义务的，标的物属于所有。
第八条交(提)货方式和地点：
第九条运输方式及到达站(港)和费用负担：第十条检验标准、方法、地点及期限：第十一条成套设备的安装和调试：第十二条结算方式、时间及地点：
第十三条担保方式(也可另立担保合同)：第十四条本合同解除的条件：第十五条违约责任：
第十六条合同争议的解决方式：因本合同引起的或与本合同有关的争议，由双方协商解决：也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：(下列三种方式只能选择一种，未作选择的视为一致同意第1种方式)1、提交荆门仲裁委员会仲裁。
2、提交仲裁委员会仲裁。3、依法向人民法院起诉。
第十七条本合同自起生效。
第十八条其他约定事项：
甲方：乙方：日期：
共
2
页，当前第。
2
页
1
2