合同协议的内容应该具体清晰，避免模糊和歧义，以免给双方造成不必要的风险和损失。小编搜集了一些常见的合同协议案例，供大家参考和借鉴。
维修水渠施工安全合同
出租方（甲方）：
承租方（乙方）：
根据《^v^合同法》之规定，甲乙双方本着平等、互利、共同发展的原则，就乙方租用甲方挖掘机事宜，经双方友好协商，达成如下协议：
1、挖掘机名称：__________________。
2、挖掘机型号：__________________。
3、挖掘机数量：__________________。
4、挖掘机用途：该挖掘机仅限于在__________________使用，用__________________施工。
1、乙方向甲方租用挖掘机的租赁期限共________月，自20xx年xx月xx日起将________（租赁财产）交付乙方使用，至20xx年xx月xx日收回。
2、租赁期满，乙方将设备完好交给甲方办理退场手续，若乙方继续使用，应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。
1、挖掘机租赁每台每月租金按人民币（大写）________计算，（含司机工资及机械维修费用）乙方不得以下雨不开工等理由抵付租金计付款。
2、本合同签字盖章时，乙方应先付足首期租金________元，乙方方能使用所租挖掘机，租赁挖掘机的所有权属甲方，乙方只拥有使用权、管理权。
3、合同签订一个月后，即20xx年xx月xx日，乙方必须向甲方付足下月租金，以后依次顺延，直到租赁期满。
1、挖掘机的进场费由乙方负担，退场费由甲方负担，乙方应在挖掘机退场前七天通知甲方（如果挖掘机实际租赁不足一个月进退场费全由乙方承担）。
2、挖掘机在租赁期间所需的各种油料由乙方负担。
3、挖掘机在租赁期间内由乙方使用，乙方应协助甲方机手做好挖掘机的`日常维修、保养，使设备保持良好状态，维修费用在______元以下的由乙方负担，维修费用在______元以上的由甲方负担，所付费用以甲方机手签字为准，由甲方负担的部分从甲方收取挖掘机租赁费中扣除。（易损件如叶片、链条、铰笼等费用由乙方承担）。
4、在工作过程中，乙方若不能对挖掘机故障进行排除，应及时通知甲方进行维修，设备因故障造成每月停工三天以上的部分乙方应扣除甲方相应天数乘以8小时的租赁费。
5、挖掘机租赁过程中的安装、保管、使用所发生的一切费用，税款均由乙方承担。
1、租赁期间，设备在工地停放安全由乙方负责。
2、在设备使用期间，乙方必须以设备、司机“安全第一”为原则，出现周围环境恶劣或者不利于施工条件，甲方司机有权拒绝作业，乙方不得强迫驾驶员作非安全性施工，否则所造成的一切损失由乙方负责。
3、设备租赁期间，由于乙方债权债务、人事纠纷滋事影响甲方设备不能正常使用及正常退场或被迫终止合同，由乙方负责协调解决。
1、乙方延迟支付挖掘机进场费或者延迟预付挖掘机租费时，甲方挖掘机将延迟进场功停机。
2、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。
3、乙方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措施：
（1）要求乙方及时付清租费和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失。
（2）终止本合同，收回租赁设备，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。
如发生合同纠纷，甲、乙双方应协商，协商不成，任何一方可向人民法院提起总的诉讼。
1、该挖掘机每月使用时间累计不能越过________小时，如有超时则按每小时________元交付额外费用给甲方。
2、该挖掘机甲方配备壹名机手，机手工资由甲方负责，食宿由乙方负责。
3、月租金在甲方设备做满壹个月时，乙方需按时足额交付给甲方，如有违约则按违约处理执行。
4、如甲方挖掘机在乙方工地施工作业不足________个月，退场费用由乙方承担，超过________个月，退场费用由甲方承担。
1、如合同期满乙方在征得甲方同意后可续签合同，一切按本协议条款进行。
2、本合同款尽事宜按《合同法》有关规定协商补充，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均享有同等法律效力。
甲方：
乙方：
维修水渠施工安全合同
发包人（全称）：（以下简称甲方）。
承包人（全称）：（以下简称乙方）。
甲乙双方根据《^v^建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，将宁乡经济开发区怡宁新村商住楼及水平安置房的维修承包给乙方并达成如下几点：
一、维修工程内容及要求。
1、乙方接到甲方或小区物业公司的维修联系单后，在条件容许的情况下，1天之内组织人员或设备进行维修，维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收，并形成验收文件用于结算。
2、对已入住的客户维修，要求维修完毕后客户签字认定。
3、承包人不在约定期限内派人维修的，发包人可以委托他人修理。
4、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
二、工程质量保修范围和内容。
承包人按相关规定对已维修工程进行保修，在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担已维修工程质量保修责任，按^v^《房屋建筑工程质量保修办法》执行并约定已维修工程（同一位置）的质量保修期如下：
１、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为５年；
３、装修工程为２年；
４、电气管线、给排水管道、设备安装工程为２年；
５、供热与供冷系统为２个采暖期、供冷期；
６、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为２年；
７、其它项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程验收合格之日起计算。
三、甲乙双方的权利与义务。
（一）甲方的权利与义务。
1、由甲方工程师共同配合乙方施工，行使合同约定的职权，向乙方发出指令及其签证，确保工程的顺利进行。
2、现场确定施工范围核实工程量。
3、组织相关单位进行验收，评定质量标准。
4、按合同约定的期限支付工程款。
5、负责各部门的关系协调。
（二）乙方的权利与义务。
1、提供相关的施工方案。
2、按建筑规范进行施工管理，严格按已定方案及施工操作规范施工，确保工程质量。
3、抓好安全生产，严防事故发生，因安全事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。
4每日完工后必须保证环境整洁、干净。
四、维修计价及费用支付。
维修按每处单独计价，费用由甲方会同物业参考市场行情进行共同定价，每月汇总后进行结算，预留5%作为质保金，验收合格一个月复查合格后支付。
五、维修费用。
维修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、违约责任。
甲乙双方务必严格履行合同的所有条款，不得违约，否则，
另一方有权利追求其违约责任，并处以工程总价款的10%作为违约赔偿。
下列情况为违约：
1、不按规定的方案和质量标准施工，造成质量低劣。
2、不能在规定的期限内完成工程任务。
3、现场管理混乱，受到有关职能部门的批评处罚。
七、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙双方签字或盖章生效，本项工程全面竣工验收合格并结清工程款帐目后自行终止。
发包人（公章）：承包人（签字）：
法定代表人（签字）：身份证号码：
委托代理人（签字）：
年月日年月日。
学校水电维修安全合同
*方：（发包方）。
乙方：（承包方）。
本着互相信任的原则，就*方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况。
3．本项工程预计费用。
元**。
第二条材料供应的约定。
1．*方提供的材料。
乙方必须至少提前三天向*方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要。
材料的数量。*方应按时提供乙方需要的材料。
维修水渠施工安全合同
甲方(发包单位)：
乙方(承包单位)：
甲方同意将工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称(工程地点)：工程价款36元整。元整。清淤及加固;文星水电站引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板23元/米。
二、承包方式：
1、包工包料;。
2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月月工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：
1、总工程价款(金额大写元整;。
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：
甲方：(公章)法人代表：
乙方：(公章)法人代表：
(甲方)：(以下简称甲方)(乙方)：(以下简称乙方)。
根据《^v^合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。
一、工程概况。
1、工程名称：上营变电站引水工程。
2、工程地点：上营村。
3、工程主要内容：15米dn4给水管道安装。
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限。
工程期限8天，预定2xx年4月2日至2xx年4月1日止。
三、工程承包价及其它。
总承包价8元，工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任。
(一)甲方责任。
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;。
2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。
(二)乙方责任。
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求。
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。
2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。
六、付款方式。
开户行：禄丰农行营业室。
账号：398143724。
七、工期延误。
若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按5元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期。
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求。
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。
十、不可抗拒的自然灾害认定标准。
不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任。
本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。
若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。
双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、合同份数。
本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，
十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
委托代表：委托代表：
发包人：
承包人：
依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：xx市xx级水电站技改工程。
工程地点：xx市xx镇村。
工程内容：水电站厂房技术改造土建工程。
二、工程承包范围。
厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。
三、合同工期。
开工日期：二xx年十二月三日
第一台机组混凝土结构定于二xx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二xx年二月二十三日动工，二xx年四月二十三日浇筑完工。二xx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。
合同工期总日历天数为159天。
四、质量标准：合格，争创优良。
五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。
七、本合同《专用条款》。
1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。
2、执行省、市建筑法规的相关规定。
八、发包人工作。
1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场5之内。施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。
九、承包人工作。
1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
十、材料。
所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十一、质量和验收。
1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十二、安全施工。
承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按*有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十三、合同价款及支付。
1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴1元。
3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十四、工程预付款。
合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十五、进度工程款支付。
每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付9%进度款给承包人。
十六、完工结算。
完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。
十七、质量保修金。
完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。
十八、违约、索赔、争议。
按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。
十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。
二十、未尽事宜，双方另行协商。
二十一、本合同一式4份，双方各执2份。
发包人：承包人：
住所：
代表：
电话：
签订日期：
维修水渠施工安全合同
周作人在《故乡的野菜》中提过，每一个我经历过的城市都是我的故乡。在母亲的潜移默化中，我下意识地认了这个不大的村子为故乡。但说实话，我不像母亲那样亲近这座村庄。尽管它也在我记忆里留下过许多个漫天星斗的愉快夏日。幼年时随母亲回乡探亲，村子里的人对我似乎从来都不友善。然而，这次暑期乡村调查时，我却收获了一场的盛情相待。此时我给了他们带来渺远的希望而彼时我让他们看到生活的差距。
其实，希望与绝望之间隔着的不过是虚妄。这虚妄就像眼前干涸的水渠。十一、二岁的城市少年曾在这条水渠边和不熟悉的伙伴钓虾、捉泥鳅。它是我这次回去时最荒凉的景象。这是通达的水泥路和漂亮的楼房无法缓解的冲击。荒芜感甚至延伸到了人们的想法。他们去市场买菜招待我，一部分原因是想把我这个不常回去的自己人当做稀客款待，另一方面家里已经没有种田了，屋后那片土地荒置有段日子了。
姨妈家的楼房很气派，就像他们刚熬出头的日子。六十出头的两个老人特别精神，爱笑，但是粗重的农活让他们胖不出城里人的丰腴。倒是抱着孩子的表姐已经有了城里人的跋扈，和给自己孩子买来奶粉的亲戚不依不饶，要求换个牌子，亲戚又莫名其妙又好笑表姐穷讲究。聊着聊着中途内急，表姐打趣我，“不用再担心掉进深坑里了吧！”
盛夏高温，外出打工的村民放了高温假，待在家里享受天伦之乐。他们的好心情也感染着我。聊起来，说得多都是村里的变化。村头有新婚的夫妇在办酒席，他们的小洋楼上用瓷砖拼写着“happyeveryday！”同行的表嫂泼辣地拍我一下，说，“人家可是娶的大学生，羡慕死你哥了！”一个村子里没有真正的`秘密。这是乡村的可爱之处。往返的公交上，我常一边整理着调查信息，一边感叹这乡土社会根深蒂固的传统。他们的叙述中总是夹杂别人家的“秘史”。外婆从前在村里当老师时，就深恶痛绝村民的好打听和包传播。幸好，他们对我这个外人还算客气。
坐表哥的摩托车一个村子一个村子地数楼房，竟也数出了当初躺在竹床上数星星的心情。表哥感慨现在村里的天已经没多少星星了，河里的鱼也少了。我说怪不得今年表哥没有往我家送野生黑鱼。表哥不好意思地挠挠头，说：“老婆生了孩子要补身子，顾不上。”他这般憨厚的样子在村子已属罕见。表哥家今年借钱盖了楼房，因为儿子、妻子、老子、面子。这个排序是表哥刻意告诉我的。他说这里边有他的人生观。村里许多男人、女人被躁动的经济情形拉扯成了农民工，他们种田、务工，最终还是体现在那一幢楼房里、一片土地上。村子里最年轻的一拨人选择了背井离乡、远嫁他乡，他们更向往城市。无奈的是，有些时髦的年轻人甚至瞧不起农村人。这种身份认同的背弃，着实让人看到城乡二元体制中人们在追求物质的道路上，被逐渐砍掉道德感的行道树。
调查结束的那天，恰逢表姐孩子周岁在村里摆酒席。其实也就是搭个棚子，请个村里在大酒店干过的厨子，热热闹闹地请村里人和亲戚们吃上一顿。我和母亲欣然前往，她一再嘱咐我不要乱说话。确实，即便时至今日我也不太了解村里的风俗。母亲风尘仆仆地赶到时，碰到发红鸡蛋。据说红鸡蛋得先给孩子值得尊敬的长辈吃，然后再分发给亲朋好友。母亲为人亲和、乐于助人，每次这种仪式里都有她的身影。和母亲回家的路上，她让我说说这次调查的收获。我告诉她，“我可能会更理解你帮助同村人的热情，因为你有着这村子从前的气质。但也可能更不理解你，因为其他人变得面目全非。”
表哥把我和母亲送到公交车站时，从车的后备箱拿出自己种的葡萄、酿的葡萄酒，直往我们怀里塞。母亲推辞不过只得接受。坐上车，母亲冲我笑笑说，这次应该拿得比较心安理得了。她以为我的调查可以给村里带来一些实质上的改变。这种信任让我十分惭愧。这种信任背后有着村民对改变的渴求。
维修厂区漏雨安全合同
甲方：(简称为甲方)。
乙方：(简称为乙方)。
为进一步加强外来安装施工人员的安全管理，杜绝施工单位因安全管理不严而引发的各类安全事故，保证甲乙双方的财产不受损失和员工的人身安全不受侵害，经双方协商，特签订安全合同如下：
一、乙方基本情况：
2、施工作业的区域：搅拌车间、半成品库房、粉剂车间、原材。
料库房。
3、参与施工人数：_____-_____人。
4、施工期限：_____月_____日至_____日。
5、负责人：
6、安全员：
7、联系电话：
二、甲方责任：
1、乙方人员进入甲方施工区域前，甲方要对乙方主要管理售货员。
进行安全培训教育。
2、甲方的项目管理人员，有权监督检查乙方的安全作业情况，对乙方人员的违章违纪现象，应提出批语指正。
3、乙方未按规定施工，造成乙方人员伤害，影响甲方企业形象时，甲方有权根据情况对乙方进行处罚。
三、乙方责任：
1、乙方在施工作业前对所属员工应进行安全教育培训，确保按照甲方规定的安全要求施工作业。
2、因乙方原因造成乙方损失，由乙方自负，给甲方造成财产损失和人员伤害，乙方要负全部责任，并全额赔偿甲方。
四、未尽事宜，双方协商解决。
五、本合同签字生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：乙方：
经办人：经办人：
年月日年月日。
维修水渠施工安全合同
出租方(甲方)：
承租方(乙方)：
第一条总则。
根据《^v^民法典》等法律法规，本着自愿、平等、诚实信用的原则，双方就汽车租赁事宜，协商一致，签订本合同。
第二条租赁物。
本合同中所称的租赁标的物为：一台五十铃双排小货车及司机。
一台推土机及司机(以下简称租赁物)。
第三条租赁期限。
1.租赁期限自___________年_______月_______日至___________年_______月_______日。租赁期不得超过租赁物的使用期限，超过部分无效。
2.租赁期满乙方需要续租的，应当在期满前_______日内通知甲方，经协商一致后，双方办理续租手续。
3.若甲方在租赁期间转让租赁物的，甲方需提前_______日通知乙方，在同等条件下乙方享有优先购买权。租赁物转让后本合同对新的所有人具有同等的约束力。
第四条租金及支付期限。
1.乙方每季度支付甲方租金_______元整。
费用合计：元。
2.支付方式：乙方租金按季度支付一次。
3.支付时间：乙方每季度第一个月_______日前向甲方支付上季度的租金。
4.甲方应按支付时间出具租赁费税务发票，甲方延迟出具发票时，支付时间顺延。
第五条双方责任。
1、拥有租赁车辆的所有权。
2、在下述任何一种情况发生时，出租方有权随时随地收回所租车辆，由此而引起的经济损失由承租方承担。
(1)承租方利用所租车辆从事违法犯罪活动;。
(2)未经出租方许可连续拖欠应付费用超过个工作日;。
(3)承租方提供虚假情况有可能对出租方带来损失的;。
(4)从事其它有损车辆所有者合法权益的活动。
3、提供车辆应设备齐全、车辆状况良好，相关证件齐全有效。
4、出租方提供的^v^五十铃双排小货车^v^司机必须持有合格有效的《北京市机动车驾驶证》，且实际驾龄年以上;出租方提供的^v^推土机^v^司机必须持有合格有效的《北京市特种作业操作证》，且从事该工种年以上。
5、出租方承担租用期间车辆的保险、车辆维修以及维护保养、车辆燃油等一切费用。
6、出租方负责交通安全的一切责任，承担租用期间的一切风险、交通事故及其它意外事故所造成的车辆损失和人员伤害的一切费用。
7、出租方承担租用期间车辆违章的一切责任。
8、出租方承担租用期间所提供的司机的人身伤亡责任以及劳动保护和劳动报酬等费用。
9、出租方负责对所提供的司机适时进行交通法规、安全行车和安全作业的教育培训，不断提高司机的安全行车意识和安全作业意识。
10、出租方所提供的司机必须遵守承租方的各项规章制度，服从承租方的用车调派以及现场管理和指挥。
11、出租方不得将所提供的机动车交与承租方的人员以及非出租方所确认的人员驾驶或操作，由此而引起的一切损失由出租方承担。
12、出租方提供的车辆携带各类物品进出厂时，必须主动向门卫出示运输货物的有效证件，经确认后方可出厂。
1、拥有所租赁车辆的使用权。
2、按期如数交纳所租机动车的使用费。
3、出租方所提供的机动车不能满足承租方的正常使用时，承租方有权要求出租方及时更换同等档次的机动车辆。
4、出租方提供的司机不服从承租方的调派、管理时，承租方有权要求出租方调换司机，因调换司机造成的损失由出租方承担。
5、租赁期间承租方不得指使所租机动车从事违法活动，由此而引起的各种损失由承租方承担。
第六条租赁物的交付。
1.本合同签订后_______日内，甲方按乙方的要求和指定地点共同办理车辆的租赁登记手续并移交相关的一切运营证照，共同签署^v^租赁物交接确认书^v^。
2.租赁物交接时，甲方应当向乙方说明当时知道或应当知道的租赁物质量瑕疵，并在^v^租赁物交接确认书^v^上标明。
3.租赁期满后，由甲乙双方共同约定交接地点，并办理相关手续进行租赁物交接，签署^v^租赁物收回确认书^v^。甲方对租赁物的毁损有异议的，应当在双方签署^v^租赁物收回确认书^v^之日起_______日内提出，否则视为租赁物完整无非正常损害。
第七条违约责任。
1.在租赁期内，由于甲方的原因造成租赁物不能正常使用的，甲方应当赔偿乙方因此而造成的全部损失。
2.在租赁期间内，由于乙方使用不当造成租赁物毁损或灭失的，由乙方负责赔偿甲方因此而造成的损失。
3.甲方在租赁期内没有法定事由任意解除合同的，除应返还乙方剩余租金外，还应当赔偿乙方因此而造成的损失。
4.乙方延期支付租金的，每延期一日，乙方应向甲方支付应付月租金总额的作为违约金。
5.甲方延迟交付租赁物或相关证照手续的，甲方应向乙方支付应付租金总额的作为违约金。
6.如甲方怠于履行双方约定的应由甲方交纳的各种保险、交通管理、危险品安全管理等费用的义务，影响乙方正常使用租赁物的，除甲方按规定履行上述义务外，甲方应向乙方支付应付租金总额的作为违约金。
第八条不可抗力。
1.由于法定不可抗力因素，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行时，应立即以书面形式通知对方，并应在十日内提供不可抗力详情及合同不能履行、部分不能履行或者需要延期履行理由的有效证明文件，此项证明文件应由不可抗力发生地区的公证机关出具，按其对履行合同的影响程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任或者延期履行合同。
2.受不可抗力影响的签约一方或双方有义务采取措施，将因不可抗力造成的损失降低到最低程度。
第九条合同的变更与解除。
1.经甲乙双方协商一致，可以变更或解除本合同。
2.如因租赁物质量瑕疵造成乙方重大人身、财产损失或无法满足乙方正常使用需要的,乙方有权单方面解除合同。
3.如甲方怠于履行双方约定的应由甲方交纳的各种保险、交通管理、危险品安全管理等费用的义务，影响乙方正常使用超过_______日的，乙方有权单方面解除合同。
4.非因乙方原因，租赁物连续或累计无法正常使用超过_______日的，乙方有权单方面解除合同。
5.甲方延迟交付租赁物或相关证照手续超过_______日的，乙方有权单方面解除合同。
6.乙方延期支付租金超过_______日,甲方有权单方面解除合同。
7.任何一方单方解除本合同的，应当以书面通知另一方。
第十条争议的解决。
1.双方在合同履行中发生争议，应当协商解决，协商无法达成一致的，采取以下方式解决：
2.双方均可以诉至乙方所在地法院依诉讼解决。
第十一条通知。
甲方联系人：____________电话：____________。
乙方联系人：____________电话：____________。
第十二条合同的生效及其他。
1.本合同自合同签订之日起生效。
2.本合同未尽事宜由双方协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有相同的法律效力，是本合同不可分割的组成部分。
3.本合同共页，一式______份，甲方执______份，乙方执______份。
维修水渠施工安全合同
由于今年雨水较多，镇内南环路保民到共合段2公里道路损毁严重，为了方便交通，保持通车顺畅，甲方将该路段的维修事务承包给乙方，为明确双方的权利和义务，双方特签订以下条款，遵守并执行。
一、维修路段：
保民到共合段南环路约2公里。
二、维修标准：
1、清理完所有路边塌方;。
2、路面刮平上土压实，并且水毁路段要用砂石填铺垫平;。
3、整个路面铺设沙石，厚度不低于10cm，路面宽度不小于4米;。
4，完善路边排水沟，确保沟内水流通畅。
三、维修时限：
工期从20__年8月20日至9月20日。
四、工程造价：
工程由乙方包工包料，工程总造价206000元。
五、验收：
维修工程完工后，由甲乙双方组织有关人员对维修工程进行验收。
六、付款方式：
维修工程由乙方垫资施工，工程经验收后甲方一次性给乙方付清工程款。
七、权利和责任。
1、乙方必须按合同要求采用沙石土铺垫路面并压密压实，如不按要求施工，甲方有权拒绝验收，拒付工程款。
2、甲方有责任配合乙方协调施工过程中出现的矛盾。
3、维修工程验收合格后，甲方必须在当年内一次性付清工程款。
4、如乙方在维修过程中，出现任何事故，一切由乙方自行承担，甲方不负任何责任。
八、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份。
甲方：_________。
20__年_月_日。
维修水渠施工安全合同
电话：____________________________。
承租方(乙方)：____________________________。
电话：____________________________。
一、根据《^v^民法典》和^v^有关规章，为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，签订汽车租赁合同，设定下列条款，共同遵守。
第一条租车标的及期限。
乙方因需要向甲方租赁________________型号车辆________辆,车辆厂牌号为________________，车牌号为________________。租赁期限自______年______月______日______时起到______年______月______日______时，租期共______(天/月)。
第二条租金、押金标准及交付期限。
1、乙方在提取车辆的同时须向甲方交纳租金______元人民币。如乙方需延长合同期限，提前24小时通知甲方，并征得甲方同意方可继续使用，延时租金按_____元/天计算。
2、乙方在提取甲方车辆时需要交付押金________元。还车时甲方退还_______元给乙方，如果租赁期内乙方未发生交通违规、事故、意外、车辆无损坏，在合同结束后15天内，甲方经过咨询交管部门后确定无交通违规、事故、意外将退还剩余押金给乙方。
3、甲方在本合同正式签订后即安排车辆，并以交车之日起计收租赁租金及租赁时间。
第三条甲方的权利、义务。
1、甲方为乙方提供证照齐全有效，技术状况良好的车辆。
2、甲方负责向保险公司对租赁车辆投保财产险和第三者责任险等费用。
3、乙方违约，甲方有权收回租赁车辆。
4、对因非甲方原因造成的损失，甲方不负连带责任。
5、协助乙方处理发生的交通事故和及时按规定办理索赔手续。
6、甲方有按时收取租金的权利、有权以乙方的押金和其它抵押物抵缴租金和车辆损坏缺件，保险理赔不足部分的赔偿，押金仍抵压不足的，有继续索赔的权利。
第四条乙方的权利、义务。
1、租赁期间车辆的使用权归甲方。
2、乙方在租赁期间应严格遵守国家各项法律法规，并承担由于违章、肇事、违法等行为所产生的全部责任及经济损失。
3、车辆在租赁期间内正常使用时应处于良好状态保持车容整洁。需要保养和临时他用时，应通知甲方并征得同意后方可。
4、乙方认真检查并掌握租赁车辆的各种性能和操作方法，点清车辆附件，验收签字后驶离。凡因乙方操作不当，保管不善造成车辆遗失或造成附件损坏，乙方应向甲方赔偿。
5、乙方利用租赁车辆从事非法活动，转租所导致的后果，均由乙方负责，同时甲方有权解除合同。
第五条租赁期满时的处理、续租。
维修水渠施工安全合同
根据《^v^合同法》等法律规定的有关规定，双方在平等自愿的基础上经充分协商就汽车租赁事宜达成如下协议，供双方共同格守：
出租方：
承租方：
出租方所提供的车型为，车牌号为辆的车况以发车的双方签字确认的《租赁车辆交接单》为准。
出租方自年月日起，将所租车辆交付给承租方使用，按照每天租金(大写)，租金按天支付。
1、不承担租赁车辆在租赁期间内所发生交通事故或其他事故造成的一切后果，包括有关部门的罚款等。
2、不承担租赁车辆于租赁期间引发的第三者责任。
3、依照法律、法规的规定出租方应有的权利。
4、向承租方提供性能良好，证件齐全有效的车辆。
5、如车辆属于非承租方使用不当所产生的无法投入正常行驶时，出租方可向承租方提供临时替换车辆。
6、免费提供租赁车辆保养以及合理使用过程中出现的故障维修服务。
7、协助承租方处理发生的交通事故和及时按规定办理索赔手续。因交通事故产生的维修费用由承租方垫出的保险索赔后金额全数归还承租方。
1、租赁期间拥有所租车辆的使用权。
2、租赁期间应严格遵守国家各项法律法规，并承担由于违章、肇事、违法等行为所产生的全部责任及经济损失。
3、不得把所租车辆转借给任何第三者使用，不得用租赁车辆进行盈利性经营，以及参加竞赛、测试、实验、教练等活动。
4、承租方在租赁期间应对水箱水位、制动液、冷却液负有每日检查的责任，在车辆正常使用中出现故障或异常，承租方应立即通知出租方或将车辆开至出租方指定维修厂，承租方不得自行折卸、更换愿车设备及零件;因非正常使用造成的事故责任及损失费用均由承租方承担。
5、承租方在车辆租用期间，汽油、润滑油、路桥费、停车费自行负责。
6、承租方按期如数交纳租金。
以承租方接收车辆开始，以承租方归还车辆给出租方为止。
1、出租方为租赁车辆办理了车辆车辆全险。承租方可自愿购买其他险种，费用由承租方自理。
2、车辆在租赁期间内如发生保险事故，承租方应立即通知出租方，出租方届时应协助承租方向保险公司报案，承租方必须协助出租方办理此事故的相关事宜，并支付因此产生的一切费用。如属于保险赔付范围的费用有保险公司承担;属于保险责任免赔或其他原因导致保险公司拒赔的损失由承租方承担。
本合同自出租方、承租方签字(盖章)后生效。本合同一式两份，由出租方、承租方各执一份，具有同等法律效力。
有关合同的一切争议，由双方经协商解决。
出租方：
承租方：
承租方代表：
合同签订日期：
维修水渠施工安全合同
甲方：乙方：
地址：地址：
联系人：联系人：
根据《^v^合同法》、《食品安全法》等有关法律、法规规定，遵循平等和诚信原则，经甲、乙双方协商，乙方自愿租赁甲方冻藏库库位用于储藏食品、农副产品。特签订本协议，具体内容如下：
1库房温度。
库房保持-2°c至0°c之间，在大批量进、出库货物过程中，库内温度的波动不超过（+、-）2°c.
2储存货物相关信息类别：*********。
3租赁期限。
以货物入库时起计，货物出库时终止。
4租赁价格。
保管费。
保管费用：xx元/件/月，不足一月按整月计算，以上费用含所有的保管费用（不含装卸费），含税（普通发票）。
出库装卸堆垛费：
产品进、出库每日（含非法定假日的周六、周日）8：00——18：00甲方给予统一装卸堆垛，装卸堆垛费（含出库和入库的装卸搬运费用）按照xx元/吨计价；若在8：00——18：00时段之外和国家法定节假日期间装卸堆垛，另加xx元/吨（即入库加班加xx/元吨，出库加班加xx/元吨）以上费用含税（普通发票）
6费用结算方式及日期
结算方式及开户行及账号：
现金存入或转账：以每月库存出/入库单的实际数量为依据。开户名：xxxxxxx公司开户行：开户账号：
结算方式及日期：
保管费和装卸堆垛费（搬运）以月为单位进行核算缴费。
若甲方逾期不缴纳，乙方每日按应缴纳费总金额的1%收取滞纳金。
7双方权利及责任。
乙方的权利及责任。
乙方对乙方冻库内的设施、设备进行维护，使冷冻设备正常运转，保证库内温度达到相关规定标准或双方书面约定标准，并力求保持库房温度、湿度的稳定。由于乙方设备、设施原因造成乙方损失，乙方负责全部责任。
为保证甲方储存产品质量，高温库房保持-2°c至0°c之间，在大批量进、出库货物过程中，库内温度的波动不超过（+、-）2°c.
乙方管理人员将不定期对甲方租赁库房内的`食品、农副产品进行抽检，如发现质量异常，乙方有权要求甲方立即对食品、农副产品进行处理，若甲方不予及时处理，造成的损失由甲方自行负责。
在储放货物期间，甲方货物因乙方保管不善造成的任何损失（包括货物遗失），乙方将按货物实价进行赔偿。
如因乙方安全事故给甲方造成的任何损失，乙方应承担全部责任及一切经济赔偿。
乙方按甲方指定人员的书面或电子邮件指令进行出入库工作，否则甲方不承认相关出入库操作，由此产生的经济损失由乙方承担。
当有出、入库时，乙方库管次日给甲方发送《出入库台账明细表》。
乙方随时配合甲方的查帐和库存盘点工作，并每月底出具当月《出入库台账明细表》给甲方指定人员。
乙方必须保证甲方在8：00——18：00时段内的出入库要求，影响甲方经营乙方承担一切后果。
甲方的权利及责任。
甲方在本协议签订时应向乙方提交工商、税务证照（原件）及相关身份证明（原件）供乙方验证，并将上述证件作为本协议的附件。
甲方要求进库的产品按国家要求向乙方提交具有检验、检疫资格单位出具的检验、检疫报告及产品合格证（复印件）；进口食品应提交报关手续及有关进出口食品检证，检验、检疫报告（复印件），待乙方质检人员确认后方可办理入库手续。
甲方承诺不会将以下食品、农副产品带入库房：
三无产品、假冒伪劣产品等违反国家相关法律、法规的食品、农副产品。患有传染病禽畜的肉类食品、农副产品。
腐败、有异味、不符合卫生要求的食品、农副产品。
用盐腌或盐水浸泡，没有严格密封的食品、农副产品，流汁、流水的食品、农副产品。
含酸、碱、盐的腐蚀性食品、农副产品。
甲方保证食品、农副产品进库后，食品、农副产品冷藏时间不超过国家有关规定期限，如有违反，造成的食品、农副产品损失由甲方自行负责，由此原因造成冷库设备、设施受到损害，乙方有权要求甲方赔偿。
甲方使用冷库期间需遵行乙方有关冷藏设备管理规定，否则造成的任何质量问题甲方自行负责。
甲方不得擅自在非加工区加工食品、农副产品。
甲方不得动用冻库内所有生产设施、设备。
甲方不得在冻库内发生任何偷盗行为。
8协议的解除及变更。
经甲、乙双方协商一致，均可以提前解除本协议。
甲、乙双方任何一方提前终止协议，须提前一个月以书面形式通知对方，经双方协商并核算清楚所有账目，结清所有款项方可解约。
9违约责任。
以上各条，希望双方共同遵守，否则违约方赔偿守约方经济损失。
10其他。
双方可以以书面协议的方式对本协议进行修改和补充。经过协议双方签字的有关协议的修改协议和补充协议是本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。
如因发生地震、战争等不可抗力致使本协议不能继续履行，本协议自动解除，甲、乙双方的权利和义务自行终止，同时乙方存放的食品、农副产品之损失甲方不予赔偿。
本协议履行过程中，甲、乙双方若发生争议，应协商解决，协商不成可向人民法院诉讼裁决。
本合同一式两份、双方各持一份共同遵守，具有同等法律效力。
本合同双方签字、盖章之日生效。
甲方签字（盖章）乙方签字（盖章）。
日期：年月日日期：年月日
维修合同
甲方：（以下简称甲方）。
乙方：（以下简称乙方）。
因教师公转房的下水道年久失修，造成阻塞，污水横流，给教师生活造成了十分严重的影响，为还教师一个良好的生活环境，甲、乙双方就维修此下水道工程达成协议如下：
一、工程地点：教师公转房的下水道。
二、工程量：重新铺设下水道长35m，包括盖板40m以及排水沟。乙方包工包料。
三、工程时间：20xx年10月15日至20xx年11月20日止。
四、付款方式：工程结束后，经验收合格凭票付款，金额为万仟元整（元），一次性付清。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方共同签字后生效。
甲方：（盖章）。
乙方：（签字）。
维修合同
甲方（委托维修及配件需求方）：
签订地点：
乙方（维修及配件供货方）：
签订时间：
第一条甲方自愿委托乙方对甲方提供的电机及相关设备进行维修、提供相关配件。
第二条乙方方保证其具有维修电机及相关设备的资格证照，有权从事维修电机及相关设备。
第三条电机及相关设备维修修理项目、数量、金额。
第四条更换配件：
1、配件更换可能会影响电机的功能、性能，乙方要在与甲方协商认同后进行。
2、乙方提供更换配件必须保证为与设备同品牌原装配件，如有特殊情况乙方需在与甲方协商认同后更换与原配件应用功能与技术指标相近的部件。
3、更换配件的费用由甲方承担，乙方有义务提供部件的报价，供甲方参考确认，报价中的部件价格不得高于电机及相关设备的生产商在西安市授权的维修（服务）中心提供的部件价格。甲方可以在经乙方书面确认的第三家（设备供应商或直接代理商）处购买部件。
4、乙方未经甲方同意不应自行雇佣未经甲方书面同意的第三方更换或拆卸配件。
5、更换配件时，未经甲方同意私自更换非原装品牌/或假冒伪劣的部件产品，乙方退还甲方所付的部件费用，并免费更换原品牌部件，如果造成电机损坏，乙方要按市场价格进行赔偿。
第五条交付。
1、甲方将需维修的电机及相关设备告知乙方，乙方协同甲方确认后自行取走。
2、维修项目完工后，乙方有义务告知甲方确认维修项目和更换配件明细。交付时间：维修项目完工后3日内。交付方式：乙方将维修完工的电机及相关设备移交给甲方。交付地点：陕西化建设备制造公司院内。
第六条验收。
1、双方约定由甲方和乙方共同来进行维修的验收工作。
2、修缮修理项目检验标准依据国家相关标准执行。
第七条保管义务。
第八条本次合同维修费用合计总金额；整（元）。
第九条包装标准、包装物的供应与回收：无。
第十条保修。
电机修复后，在正常的使用环境下，对于该电机的同一故障，乙方提供3个月的保修。但下列情况不属保修范围：
1、他人擅自拆装或操作失误造成的损坏；
2、使用假冒或伪劣消耗材料造成的故障和损伤；
3、因天灾、人灾等不可抗力的因素引起的损坏；
4、因未经乙方人同意或雇佣第三方修理而引起的损坏。
第十一条结算方式、时间：质量、服务无纠纷，一次性付清。
第十二条担保方式（也可另立担保合同）：无。
第十三条条违约责任：由违约方承担。
第十四条合同争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向合同签约地人民法院起诉。
第十五条本合同一式四份，甲方两份，乙方两份。自双方签字盖章之日起生效。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
维修合同
甲方：
乙方：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋修缮，订立本协议，以共同恪守。
交通运输局路政管理站办公室。
七间平房。
1、交通运输局路政管理站队办公室自建队以来，房屋多年未进行修缮，每临雨季各房间均有不同程度的漏水情况，因工作需要需对我队七间平房进行房屋修补工作。七个房间(七间办公室)屋顶修补。
2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。
甲方按乙方要求必须保证维修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，以及施工期间工人午餐供应;施工期间发生任何安全问题，由乙方负责与甲方无关。
施工质量要符合安全要求，维修质量不得低于同一施工类型的维修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。
工程材料(工程材料明细表附后)由甲方提供，工程材料共计：元;甲方支付乙方维修人工费：施工人员人，每人每天元，共施工天，共元。材料费、人工费共计：元。
为确保工程质量，甲方暂扣3000.00元押金，年月日至年月日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费。
甲方签字(盖章)：
乙方签字(盖章)：
维修合同
甲方：（以下简称甲方）。
乙方：（以下简称乙方）。
为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据国家和地方有关法规规定，明确双方的安全生产责任，确保在设备拆装维修过程中人员和设备的安全，甲乙双方本着遵循合法、公平公正、协商一致、诚实信用的原则，订立本协议，共同遵守履行。
1、协议项目：
2、施工地址：
协议期限经甲乙双方约定，采取下列第种形式：
1、固定期限：自年月日至年月日止。
2、以完成一定工作任务为限，自年月日至工作任务完成为止。
1、甲、乙双方必须认真贯彻国家、地方所制定的安全法律法规，严格执行有关劳动保护和佩戴标准。
2、根据作业内容特点，甲、乙双方应对设备状况、作业内容、安全现场等做好沟通，明确整体的作业内容。
3、作业期间，乙方必须严格执行和遵守甲方的安全生产规定，接受甲方的督促、检查和指导。并应严格按照甲方要求，做好作业安全警示、现场布置、操作程序等。对于查出的安全隐患，乙方必须根据甲方要求进行整改，如甲方未按安全生产规定安排，乙方有权不听从指挥。
4、作业过程中所涉及的吊装设备、电气设备、工具、人员等，由乙方与甲方进行沟通协调，并由甲方提供相应的资源支持。
5、乙方在作业过程中，应做好作业现场地下管线及高空线路的保护，并做好周全的防火措施。
6、安装完毕后，由甲方进行验收并试运行，设备能够正常生产视为作业完成。
1、乙方必须对作业区域、操作设备、电气设备、工具用具等认真检查，发现隐患，立即协调甲方进行沟通整改，一经作业，即表示乙方确认作业场所、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。
2、在作业过程中，乙方必须确保作业人员人身安全，工作过程中必须严格按照安全操作规程进行操作。由于违章操作、使用不当等各种因素造成的安全事故，均有乙方负责，甲方不承担任何责任。
3、在作业过程中，乙方必须做好设备拆卸部件的防护工作，因操作不当造成部件的损坏、丢失等，均有乙方负责，甲方不承担任何责任。
本设备拆装、维修款项，按照进行结算，结算费用以现金的形式，在甲方验收合格后一次性支付给乙方。
1、如在履行本协议过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决，不能协商解决的，任何一方可向当地法院起诉。
2、本协议规定的各项条款，如遇有同国家、日照市的有关法规不符，按国家和日照市的有关规定执行。
其他未尽事宜，可另行约定。
本协议经双方签字盖章后生效，一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各持一份。
甲方（盖章）乙方（盖章）。
年月日年月日。
维修合同
xxxxxx公司（以下简称“甲方”）与xxxxxx（以下简称“乙方”）在平等自愿的基础上，经过双方友好协商，就xx年xx-月至月份甲方在开发区大坪山港区所辖区域所有设备的维修等事宜达成如下协议，要求双方共同遵守：
1、协议范围：
甲方所辖所有设备。
2、工作内容：
甲方所辖所有设备的日常点检、维护保养、调试、操作、突发故障维修、仪表调校、设备改造等工作。
甲方所辖区域内建筑物、护油堤、管架、栈桥、通廊、护栏、工作场地、路面、草坪等附属设施的维护工作。
3、补充说明：甲方若在合同期内增加设备，仍属本合同范围。
1、保证所辖设备完好率95℅。
2、保证所辖区域内附属设施完好率100℅。
1、甲方负责乙方工作安排和考勤，负责乙方人员的绩效考核，并根据考核结果支付劳务费。
2、甲方有义务对乙方工作人员进行必要的入库作业安全教育。
3、甲方承担委托设备的备品备件、损坏件等物资采购的费用。
4、甲方承担委托设备在维修协议期内的各种改造费用。
5、甲方负责所辖设备中的车辆、油罐、压力容器、安全阀门、计量仪表等年检费用。
6、甲方负责承建维修作业、备件存放的必备厂房。
7、甲方负责备品备件的采购及库存管理，并保证购品的出库及时性、可用性。
8、甲方有权审批乙方提出的检修计划、物资采购计划及乙方提出的大、中维修和设备改造方案。
9、甲方有权根据设备使用情况随时检查乙方的设备点检、维修、保养记录；组织包括乙方在内的设备联合检查，并对乙方工作提出监督、忠告、表彰、处理。
10、甲方有权随时检查乙方工作人员的资质证件，制止任何违章作业行为及方案执行。
11、甲方有权责令乙方对所辖设备设施的突发故障进行即时检修，并对乙方人员可能出现的违章或失职行为作出处罚。
12、甲方有权视情节轻重处罚或辞退乙方不称职的员工，乙方不得无故拒绝。
13、甲方承担由于必备物资采购不及时导致影响生产所带来的相关责任。
14、甲方有义务及时支付本协议规定的费用。
1、乙方有责任教育自己员工认真遵守国家法律法规和甲方的各项规章制度。如乙方员工在合同期内因违反国家法律法规和甲方的规章制度给甲方造成任何经济损失，将由乙方进行赔偿。
2、乙方提供的维修人员应具备良好的的职业道德。
3、乙方提供的维修人员应具备与委托设备相付的维修技能。
4、乙方提供的维修人员，如电工、电气焊工、仪表工等特殊工种，应具有国家相关部门颁发的、有效的证件；并做到持证上岗。
5、乙方有义务根据设备的实际使用情况，对相关的设备管理提出修改建议，协助甲方主管人员进一步完善其设备管理制度。
6、乙方有权参与并协助甲方制定大中维修和工艺设备改造计划及方案，但必须在得到甲方批准后方可执行。
7、乙方负责提供维修人员的维修工具；包括电焊、气割、切割、钻床等基本维修设施。
8、对甲方提供给乙方使用的维修工具，如乙方人员在使用过程中出现损坏丢失，将由乙方负责进行赔偿。
9、乙方须承担因所派人员工作失误（技能欠缺、维修迟缓或误操作所引起事故扩大）对甲方造成的经济损失。
11、为保证设备及人身安全，乙方有权拒绝安装使用甲方采购的不合格备件。
12、乙方维修人员必须按要求填写设备运行和维修保养记录；认真执行甲方的设备管理制度。
13、乙方有义务参加甲方组织的设备联合检查，并对存在的问题进行及时处理。
14、乙方负责提供所属维修人员劳动保护用具的发放。
15、乙方提供所属维修人员资质证件年审费用，安全教育培训工作。
16、乙方提供所属维修人员食住、交通和通讯工具的配备。
17、乙方须向甲方提供所派维修人员详细个人信息资料。
18、从合同生效日起，乙方须按照甲方要求及时提供完成协议工作所需全部的人员，以完成协议中的各项工作，保证甲方设备24小时正常运转。
19、乙方所有工作不得分包其他单位和个人，一经发现，甲方有权终止合同。
20、乙方有权要求甲方及时支付协议中的规定的费用。
21、乙方为甲方进行现场巡检、维修和进入现场工作中所有的安全事宜包括伤亡事故均由乙方自负，甲方不承担任何责任，同时由于乙方采取的安全措施不当，给甲方造成经济损失，应由乙方负责赔偿。
22、乙方如维修中使用外委劳务，应自行办理各种劳务使用手续。
23乙方应设专职安全员，加强人员安全教育，监督检查维修过程中的各项安全事宜。进入车间和现场应保证不携带任何火种和易燃易爆物品，对于焊接动火必须办理动火票、设监火人并配备必要的灭火器，戴安全帽，登高系全带，穿静电鞋，作业平台必须要有安全扶手，并配制必要的安全网，以确保维修工作的安全。
1、本合同总价xx万元/年，费用包括乙方工作涉及到的劳务费、管理费、工具费、老保费、所有税费、各种保险、安全费用、技能和职业资格证审验费用、利润、食宿费、通勤费、服装费、加班费、饮用水、办公费、车辆费、耗材费及合同明示或涉及到的所有风险、责任、义务等费用。
2、本合同签订后乙方须向甲方提交人民币xx万元的履约保证金或履约银行保函（无条件不可撤销银行保函），履约保证期限为合同期满后1个月。
甲方每月20日（国家法定日顺延）以支票形式支付乙方上月劳务费。费用xx万元人民币。具体支付手续按照双方财务规定执行。
1、甲乙双方必须认真履行本协议下的权利和义务，否则，构成违约，由违约方承担违约责任，即向对方赔偿因违约行为所造成一切直接的和间接的及不可预见的损失。如双方均有过失，将按过失程度分别承担责任。
2、如由甲方支付不及时，从逾期之日起，按欠付金额的万分之五向乙方支付滞纳金。如乙方不能及时进行设备检查和维修保养，甲方将从费用中扣罚所采用的措施费用。
3、如因违约等事宜发生争议，双方协商解决。
本协议一式4份，双方各执2份。自协议签订之日起生效。如有未尽事宜，甲乙双方另行协商后，作出补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方：乙方：xx-。
代表签字：代表签字：
（盖章）（盖章）。
日期：xx年月日
日期：xx年月日
维修合同
建设单位：
施工单位：
甲方有星子堰水渠维修工程一处，经讨论承包给乙方进行施工，为了明确责任，按时、按质、按量完成施工任务，经双方共同协商，签订如下合同条款，供双方共同遵守执行。
一、工程名称：星子堰水渠维修工程。
二、工程价格：工程总造价二万元。含浆砌石、底板硬化和水泥砂浆批挡。
三、承包形式：包工包料。
四、双方职责及义务：
1、甲方职责及义务：负责测量放线，技术指导；按工程施工进度付款。
2、乙方职责及义务：严格按甲方技术要求进行施工，并根据甲方的要求，按时完成各项工程任务。
五、质量要求：必须达到镇水管站的设计标准。
六、开工至竣工时间：20xx年10月10日至12月10日。
七、工程结算及付款：经验收合格后，甲方在1个月内一次性付清工程款。
八、本工程合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方：元林村村民委员会。
乙方：
签订日期：20xx年9月20日