通过分析范文范本,我们可以发现一些通用的写作技巧和方法,从而更好地应用到自己的写作中。小编为大家筛选了一些优秀的范文范本,希望能够激发大家的写作热情和创造力。
资质真实承诺书精选_
资质对。
项目进行投标,在资质使用过程中或以贵公司名义中标,我公司对该项目的技术、质量、安全、法律及资金风险等纠纷承担完全责任。
承诺单位:(盖章)。
法定代表人(签章):
经办人:
****年**月**日。
'.
资质借用承诺书
xx-x有限公司:
本人项目工程,所签订的劳务合同在合同有效期内所发生的一切民工工资纠纷、质量、安全事故等与xx-x公司无关,并作如下承诺:
一、本工程严格执行国家、当地政府部门的法律、法规及甲方单位规章制度。执行国家相关质量、安全管理制度及规定,按甲方合同要求严格执行。
%向贵公司上缴管理费;税金(开票当日即结清税费) ;保证金 ;自负盈亏等其他事宜一律与贵公司无关。
三、本工程款项必须通过我公司银行帐户转账,款到后 个工作日内(扣除管理费)将此款转到 所指定的银行卡上。户名: 、开户行: 、账号: 。
四、在施工过程中,贵公司有权对该工程进行安全管理教育。但施工过程中所发生的安全事故,一切责任均由我本人承担,与贵公司无关。
五、本工程出现民工工资纠纷,贵公司有权监督、督促。如民工通过法律途径解决,发生一切后果由我方承担,与贵公司无关。 以上条款本人严格遵守,所发生的一切事故、法律责任概由本人负责。并承诺如果不按此执行,贵公司有权解除该项目合同,所产生的费用由我本人承担,与贵公司无关。
特此承诺
承诺人:
身份证号码(复印件附后):
年 月 日
xx-xxx-xxx-x公司: 鉴于:我自行与(发包单位)联系承包施工 (工程项目名称)。但由于我个人不能与发包单位订立施工合同,特向贵公司借用营业执照和资质施工,并以贵公司名义与发包单位订立施工合同,贵公司对施工合同不承担任何责任,一切责任由我承担。
为明确相关事项,特作承诺如下:
1、由我履行施工合同中规定由贵公司履行的所有义务,由我承担依法由贵公司承担及施工合同规定由贵公司应承担的所有责任。贵公司不承担任何义务和责任。
2、因该施工合同产生的包括但不限于安全责任、工程质量、农民工工资及工程进度等一切事项均由我处理和承担。
3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁,贵公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁,并有我承担全部责任或连带责任。如因我借用资质导致法院判决或者仲裁机构裁决贵公司承担清偿或者赔偿责任的,一切经济责任均由我本人承担,与贵公司无关。公司已经向第三方支付的一切款项,均作为本人向贵公司的'借款,贵公司有权立即要求本人清偿。
4、我自愿向贵公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺,保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给贵公司的管理费和给贵公司造成的损失费用。
5、如需要贵公司开据收款发票,开票时,我应向贵公司缴纳票面金额 %的管理费。
6、如我不需要贵公司开据收款发票,贵公司有权按施工合同价款的 %提取管理费,并从保证金中自行扣除。
7、贵公司如因借照(资质)经营受到处罚,所有经济损失视为我的债务,由我偿还、承担,可以从保证金中自行扣除。
8、本人承诺对外购买材料、租赁机械、模板、脚手、结算工人工资、欠款等均已个人名义,如果以公司名义对外发生任何经济往来、签订合同、出具条据等的一切法律责任由本人承担,同时向公司承担等额的违约金。
9、为了保证本人诚信履行上述承诺,本人请求担保人 向贵公司提供担保,如果本人不履行上述债务,则由担保人向贵公司承担连带清偿责任。
承诺人(签字、按手印):
担保人(签字、按手印):
年 月 日
xx-xx公司:
鉴于:我 自行与(发包单位)联系了承包施工(工程项目名称),但由于我个人不能与(发包单位)订立施工合同,你公司同意我以你公司名义与(发包单位)订立施工合同,即我借用你公司执照和资质施工,你公司对施工合同不承担任何责任,一切责任由我承担。
特承诺如下:
1、由我履行施工合同中规定由你公司履行的所有义务,由我承担依法及施工合同规定由你公司应承担的所有责任。你公司不承担任何义务和责任。
2、因该施工合同产生的一切事项均由我处理和承担。
3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁,你公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁,并有我承担全部责任或连带责任。施工合同仲裁条款对我有效。
4、我自愿向你公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺,保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给你公司的管理费和给你公司造成的损失费用。
5、如需要你公司开开据收款发票,开票时,我应向你公司缴纳票面金额 %的管理费。
6、如我不需要你公司开据收款发票,你公司有权按施工合同价款的 %提取管理费,并从保证金中自行扣除。
7、你公司如因借照(资质)经营受到处罚,所有经济损失视为我的债务,由我偿还、承担,可以从保证金中自行扣除。
8、因该工程使用你公司的公章及相关工程专用章,相关文件必须给你公司保留正文原件一份,否则你公司有权拒绝用章。
承诺人: (签字、按手印)
年 月 日 承诺人身份证复印件:
资质挂靠承诺书
甲方:
乙方:
资质挂靠协议书根据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》的《中华人民共和国海关法》及其他有关法律、法规、国家发展和改革委员会,按照要求,完成党和乙方等级证书注册和登记定位建造师,双方友好协商、互惠互利的原则,得出了如下的协议:
1的情况下,乙方同意建造师作为一级派对,派对雇佣在注册成为水平聚会,乙方不得建立教师的职位与甲方没有工作,不得损害甲方的名义签署的利益;乙方密封材料识别有关工程建设的法律责任应当等文件,由甲方承担。甲方保证乙方水平的年检注册证书以及建造师,确保及时、有效教育作为乙方继续,及时。乙方如因甲方原因使建造师证书资质挂靠协议书,发生损失或撤销idl主要,乙方赔偿相关损失,其相关损失计算方法如下:证书、注册证遗失:甲方支付乙方的1万元;:甲方应撤销其《登记证》、支付乙方100000元。因为如果乙方本身造成的,甲方不负责的后果。
2、一级建造师、注册证书和职业资格证书,甲方乙方密封,以使项目保持竣工文件使用的资格后,乙方应及时通知乙方,海豹,乙方同意后方可使用。
甲方负责乙方完成水平,建立并提供)初次申请登记所有权时,登记必需的相关信息并证明,以便确保乙方的初始注册成功后建造水平分割。
4甲方和乙方应配合企业资格检查和升级进程提供需要乙方的相关证书和材料。
5、雇佣水平分工实行不但是建设的责任。乙方在代理协议的效力,甲方整整一年3万元人民币根据三万元)支付乙方的基本工资、支付日期从200年的时间里,以现金存入银行,每年定期支付(日期为每年的1月1日)。如果甲方良好的利润或其他原因的基本工资应该增加到乙方、友好协商。
六、甲方需要乙方在建筑工程现场指导,资质挂靠协议书甲方应提前通知乙方,所发生的交通、通信由甲方承担。
7,有效期之内的代理协议,乙方的注册费用(包括更新),继续教育、实践nianjianfei费用,由甲方承担。年检所需资料及证明材料办理性能由甲方,乙方为相关合作。
8,有效期之内的代理协议,甲方在工程建设所有相关的工程发生的施工质量及工程施工安全事故责任,所造成的经济损失是由甲方承担。
9日,有效期之内的代理协议,双方不得擅自单方面终止协议,如这么早终止协议,而造成损失负责。如果双方在协议的一方,应转变时期需要相互的支持和谅解协议的原则:党在前一个月需要提前通知另一方,另一方的工作安排。但在下列情况下,乙方有权提前解除协议:
(1)甲方不能按期支付工资;
(二)乙方初始注册不成功;
(三)甲方违约行为。
资质挂靠协议书
十、本协议有效期内,三年来,试探性的日期从200至200柜台上。协议终止后,当事人没有提出异议,该协议可以延长注册期间,持续时间(叁年)。如果任何、友好协商终止本协议,但主张解除通知另一方应提前一个月。
11日,协议,甲方给乙方终止变更登记手续,并不得为方便无故的。
12日,协议未尽事宜,处理由双方友好协商。
13日,准备和执行本协议的各执一份,具有同等效力,签字生效。
甲方:(标记)乙方:(签名)
法定代表人(签名)
电话:联系电话:资质挂靠协议书
200个约会200的
甲方:_________________________
乙方:________________________
为配合甲方开展经营活动,乙方将园林中级职称资质挂靠到甲方,经双方友好协商,同意达成以下协议:
乙方的毕业证书、职称证书需注册到甲方,甲方在从事绿化活动期间负责每年支付乙方资质挂靠费用计人民币 元整,自本协议签订之日起计。如果甲方停止园林绿化经营活动,须提前一个月通知乙方。
二、 乙方应积极配合甲方开展工作,根据甲方需要,随时提供相关资料,甲方负责办理注册手续并承担相关总费用,非乙方原因造成注册时间延误,甲方仍须支付相关费用。
应及时归还乙方保存。协议期间,乙方不得将毕业证书、职称证书(两证)提供给苏州地区其它园林企业使用,否则甲方有权终止执行协议。
如果甲方需要乙方参加继续教育、安全生产等。培训费用(含学习费、食宿费、交通费)全部由甲方负责。
甲方需要乙方参加工程项目投标(招标方要求到场或须答辩),甲方须按天支付人民币贰百元津贴给乙方(不包括食宿费、交通费)。
协议期间,非乙方原因,甲方在工程项目施工中所发生一切有关工程施工质量和工程施工安全方面的事故责任以及由此造成的经济损失,均由甲方承担。
协议期间,甲乙双方不得擅自单方解除协议,如因此造成损失,由擅自解除协议一方负责。如果甲乙双方在协议期内需要变动协议,应本着相互支持与理解的原则:一方需要在前一个月事先告知另一方,以便另一方做好工作安排。但在下列情况下,乙方有权提前解除协议:
(1) 甲方不能按期支付挂靠费用;
(2) 甲方有其它违约和违反国家法律、法规的行为。
八、 双方签订协议后,甲方支付 年挂靠费用(汇到乙方账户)。乙方开户银行 账号: 今后每年 月底前甲方负责结清乙方全年挂靠费用,不延误。
九、 本协议未尽事宜,双方可协商解决。本协议一式两份,双方各执一份,自双方签字、盖章之日起生效。
致 公司:
根据 与贵公司签订的建设工程施工合同内容,该 工程项目仅名义上归贵公司承建,实际上归我本人承包、开发、经营、管理。为明确你公司与我本人的权利义务关系,特作出如下承诺和保证:
一、 工程项目实际上由我承建、开发、经营,为此,该项目的资金、经营、管理、盈亏均由我本人独自负责。若由于该项目引起你公司经济损失,你公司享有对我本人的追偿权,包括但不限于你公司的垫付款、诉讼费、保全费、差旅费、住宿费、司法鉴定费、律师费等合理开支。
二、 本承诺书所指项目若因质量、安全事故或对第三人造成财产、人身损害引起你公司赔偿,我本人保证该赔偿费用依法享有对我本人的追偿权。
三、 若因本项目引起未支付民工工资、工程款、材料款等造成你公司代为垫付损失,你公司可以向我本人追偿付款和其他实现债权的费用。
四、 若因该项目引起政府或政府有关部门行政处罚你公司,我同意对你公司承担全部行政处罚责任,包括其他合理性开支。
五、 若因该项目引发的所有经济纠纷与法律责任,均由我本人承担,与你公司无关。
特此承诺。
承诺人:
手机号码:
身份证号码:
年 月 日
甲方:
营业执照:
注册地址: 邮政编码:
法定代表人: 职务:
乙方:
身份证号:
此合同本着公平、公正的原则,经双方协商而订立。
第一条 合同目的
经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。
第二条 甲方的`基本权利和义务
权利:(1)甲方每年向乙方收取人民币×万元整,作为管理服务费。
(2)乙方利用甲方名义所开发票,则乙方需向甲方缴纳面值金额的百分之×。
(3)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议,本年度管理服务费不予归还。
义务:(1)甲方在本协议生效之后,只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。
(2)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。
第三条 乙方的基本权利和义务
权利:(1)乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现,若有问题可以随时向甲方提出意见。
(2)享受甲方所提供的施工所需资质及经营许可。
(3)充分利用建业的资质,完全自主的开展相关产品经营业务。
(4)经营上实行内部独立核算,自负盈亏。
(5)一切正常利润归乙方所有,不受干涉。
义务:(1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。
(2)负责解决经营事件,相关经营条件及施工设备自主负责解决。
(3)认真负责进行施工项目的质量和安全,对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。
(4)维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。
(5)按时足额向甲方缴纳管理服务费。
(6)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的项目,乙方需自己提供相关手续证件。
第四条 乙方实施的工程项目,其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。
第五条 乙方在经营活动中,若出现安全事故等重大意外,均有乙方独立承担,甲方不承担一切责任, 特此提出免责声明。
第六条 乙方应当在合同签订时付清管理服务费。
本合同以签订日期为生效日,有效期一年,一式三份,甲、乙双方各一份,相关主管单位一份。
甲方签字: 乙方签字:
甲方盖章: 乙方盖章:
年 月 日 年 月 日
资质借用承诺书
xxx有限公司:
本人项目工程,所签订的劳务合同在合同有效期内所发生的一切民工工资纠纷、质量、安全事故等与xxx公司无关,并作如下承诺:
一、本工程严格执行国家、当地政府部门的法律、法规及甲方单位规章制度。执行国家相关质量、安全管理制度及规定,按甲方合同要求严格执行。
二、向贵公司上缴管理费;税金(开票当日即结清税费);保证金;自负盈亏等其他事宜一律与贵公司无关。
三、本工程款项必须通过我公司银行帐户转账,款到后个工作日内(扣除管理费)将此款转到所指定的银行卡上。户名:;开户行:。
四、在施工过程中,贵公司有权对该工程进行安全管理教育。但施工过程中所发生的安全事故,一切责任均由我本人承担,与贵公司无关。
五、本工程出现民工工资纠纷,贵公司有权监督、督促。如民工通过法律途径解决,发生一切后果由我方承担,与贵公司无关。以上条款本人严格遵守,所发生的一切事故、法律责任概由本人负责。并承诺如果不按此执行,贵公司有权解除该项目合同,所产生的费用由我本人承担,与贵公司无关。
特此承诺
承诺人:
身份证号码(复印件附后):
年月日
借用资质承诺书
xxx有限公司:
本人项目工程,所签订的劳务合同在合同有效期内所发生的一切民工工资纠纷、质量、安全事故等与xxx公司无关,并作如下承诺:
一、本工程严格执行国家、当地政府部门的法律、法规及甲方单位规章制度。执行国家相关质量、安全管理制度及规定,按甲方合同要求严格执行。
%向贵公司上缴管理费;税金(开票当日即结清税费) ;保证金;自负盈亏等其他事宜一律与贵公司无关。
三、本工程款项必须通过我公司银行帐户转账,款到后个工作日内(扣除管理费)将此款转到所指定的银行卡上。户名:、开户行:、账号: 。
四、在施工过程中,贵公司有权对该工程进行安全管理教育。但施工过程中所发生的安全事故,一切责任均由我本人承担,与贵公司无关。
五、本工程出现民工工资纠纷,贵公司有权监督、督促。如民工通过法律途径解决,发生一切后果由我方承担,与贵公司无关。 以上条款本人严格遵守,所发生的一切事故、法律责任概由本人负责。并承诺如果不按此执行,贵公司有权解除该项目合同,所产生的费用由我本人承担,与贵公司无关。
特此承诺
承诺人:
身份证号码(复印件附后):
年 月 日
资质借用承诺书
甲方:
乙方:
协议内容:
本着互惠互利、认真负责的原则,更好的保证清华园小区消防安装工程的稳定开展,经甲乙双方商定,就乙方借用资质一事达成如下协议:
1、甲乙双方独立核算,各自承担各自的责任;依据乙方同发包单位审定的最终工程结算值,甲方提留工程总造价的3 %作为甲方的管理费,发包单位按进度拨付的工程款扣除3 %管理费后全部交乙方使用。合同签订盖章时,应向甲方交付一万元管理费预付款,以后在发包方拨款时按比例扣除,乙方应积极协调与发包单位的结算工作,甲方只对相关资料文件盖章。
2、甲方只负责该工程资料文件盖章工作,其他一切事项均由乙方负责办理。竣工资料盖章时,乙方应交清协议商定的全部管理费用及国家规定的相关税金,否则,甲方有权拒绝盖章。
3、乙方在施工过程中,应严格按照与发包方签订的合同内容执行,确保施工管理、质量管理、安全管理措施到位,如施工中出现管理、质量、安全等后果且损害甲方企业信誉,甲方有权单方终止合同,问题严重的追究法律责任。乙方自行承担因上述问题所产生的一切责任后果和费用,概与甲方无关。
4、甲方提供给乙方的资料,只对该工程有效,乙方无权另做他用。其它未尽事宜,双方协商解决。
5、乙方应向甲方提供该工程竣工验收资料,以便公司对该工程进行监督管理。
6、本协议一式贰份,自签字之日起生效,本协议至竣工自行失效。
甲方: 乙方:
(盖章) (盖章)
法人代表: 法人代表:
(盖章) (盖章)
委托代表: 委托代表:
(盖章) (盖章)
日期: 日期:
资质借用承诺书
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,达成如下协议:
一、甲方将工程承包给乙方施工,甲方将乙方作为甲方的项目部进行管理,甲方只收取乙方工程总额%的管理费。工程具体情况如下(工程名称:工程款;工期:承包内容:)
二、管理费在业主单位拔付第一次工程时结清。扣除管理费后的工程款,甲方收到立即拔付乙方。如乙方资金紧张,甲方可以代为垫付部分材料款及工人工资,由乙方从垫付之日起按月1。5%的利率承担利息。工程完工后业主方结算付款完毕后甲方与乙方进行结算。乙方不得自行向业主收取工程款,全部工程款项由甲方收取后拔付乙方。
三、在签定本协议时,乙方已知须并了解甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容,乙方必须按甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容施工,甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同对乙方有全面的约束力。如甲方对业主方承担责任,乙方也必须对甲方承担相应的责任。甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同作为本合同的附件。
四、乙方对该项目自主经营,自负盈亏,因施工所发生的一切费用与责任全部由乙方承担,甲方概不负责。在施工过程中,乙方不得拖欠供应商材料款和工人工资。如甲方为乙方的材料款和工人工资承担民事责任后,乙方应当偿还甲方,并承担相应的所有费用及利息,按同期银行贷款四倍利率计息。
五、乙方项目部的施行活动不得违反国家的法律。在承包期间如发生工伤事故,乙方应按照国家的有关规定处理,民事赔偿责任由乙方来承担。如甲方代为承担责任,甲方有权向乙方追偿。
六、乙方项目部有自主经营权,有权自行招聘职工,有权根据职工的工作效率、身体条件、劳动态度、执行纪律好坏等情况,决定职工工资标准,调整工作和辞退职工。
七、在施工和结算过程中,甲方给乙方项目部协助的便利,并提供相关手续。由乙方项目部负责向业主方开具工程款发票,如乙方项目部要求甲方方开具工程款发票,乙方项目部应向甲方另行交纳相应的税费。
八、承包期间,乙方项目部实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方项目部必须自觉维护发包方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程通过业主验收,安全施工,文明施工和按期完工,如发生偷工减料以次充好或发生其他质安事故或逾期交工,一切经济损失以及建设方对上述问题追究发包方的一切责任均由乙方项目部承担,需追究刑事责任的,也由乙方项目部承担责任。
九、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行全方位的管理和指导,乙方项目部必须无条件接受发包方的管理。对发现有违反质量和安全操作规程施工的或发现有质量和安全隐患的,甲方有权责令停工整顿。对不服从管理多次违规不改的视为蓄意损害发包方企业信誉,甲方有权无条件更换施工队伍,乙方项目部不得有异议。
十、乙方具有下列情形之一的,甲方有权解除合同。
1、乙方不服从甲方管理的;
2、工程逾期的;
3、工程质量不达标的;
4、拖欠农民工工资的;
5、工程管理混乱,有安全隐患的`;
十一、乙方应对所施工程进行保修,保修期按甲方与业主的合同规确定,乙方工程逾期交工,每逾期一天,承担逾期违约金元。
十二、因履行本协议发生的争议,双方尽量友好协商解决;如协商不成,由东昌府区人民法院处理。
十三、本协议自双方当事人签字或盖章后生效,本协议如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本协议具有同等效力。
本协议正本一式四份,甲方与乙方各执两份。
甲方:xx公司
乙方:(签名)
年 月 日
资质借用承诺书
鉴于:我自行与(发包单位)联系了承包施工(工程项目名称),但由于我个人不能与(发包单位)订立施工合同,你公司同意我以你公司名义与(发包单位)订立施工合同,即我借用你公司执照和资质施工,你公司对施工合同不承担任何责任,一切责任由我承担。
特承诺如下:
1、由我履行施工合同中规定由你公司履行的所有义务,由我承担依法及施工合同规定由你公司应承担的所有责任。你公司不承担任何义务和责任。
2、因该施工合同产生的一切事项均由我处理和承担。
3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁,你公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁,并有我承担全部责任或连带责任。施工合同仲裁条款对我有效。
4、我自愿向你公司缴纳诚信保证金元。如我违反本承诺,保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给你公司的管理费和给你公司造成的损失费用。
5、如需要你公司开开据收款发票,开票时,我应向你公司缴纳票面金额%的管理费。
6、如我不需要你公司开据收款发票,你公司有权按施工合同价款的%提取管理费,并从保证金中自行扣除。
7、你公司如因借照(资质)经营受到处罚,所有经济损失视为我的债务,由我偿还、承担,可以从保证金中自行扣除。
8、因该工程使用你公司的公章及相关工程专用章,相关文件必须给你公司保留正文原件一份,否则你公司有权拒绝用章。
承诺人:(签字、按手印)
年 月 日
承诺人身份证复印件:
借资质承诺书
xx-xx公司:
鉴于:我 自行与(发包单位)联系了承包施工(工程项目名称),但由于我个人不能与(发包单位)订立施工合同,你公司同意我以你公司名义与(发包单位)订立施工合同,即我借用你公司执照和资质施工,你公司对施工合同不承担任何责任,一切责任由我承担。
特承诺如下:
1、由我履行施工合同中规定由你公司履行的所有义务,由我承担依法及施工合同规定由你公司应承担的所有责任。你公司不承担任何义务和责任。
2、因该施工合同产生的一切事项均由我处理和承担。
3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁,你公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁,并有我承担全部责任或连带责任。施工合同仲裁条款对我有效。
4、我自愿向你公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺,保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给你公司的管理费和给你公司造成的损失费用。
5、如需要你公司开开据收款发票,开票时,我应向你公司缴纳票面金额 %的管理费。
6、如我不需要你公司开据收款发票,你公司有权按施工合同价款的 %提取管理费,并从保证金中自行扣除。
7、你公司如因借照(资质)经营受到处罚,所有经济损失视为我的债务,由我偿还、承担,可以从保证金中自行扣除。
8、因该工程使用你公司的公章及相关工程专用章,相关文件必须给你公司保留正文原件一份,否则你公司有权拒绝用章。
承诺人: (签字、按手印)
年 月 日 承诺人身份证复印件:
原阳县扶贫开发办公室 :
我单位在此郑重承诺:不出借公司资质,若我方有违反此承诺,业主有权根据有关规定取消我公司中标资格。
特此承诺
承诺人(盖章):
法定代表人或委托代理人(盖章):
2015年4月25日
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则,经充分协商就****工程项目达成如下协议:
1、乙方负责工程的联系工作,甲方授权乙方人员以甲方名义进行投标等相关事宜,由此产生的费用由乙方自行承担。该工程中标后至开工前的所需办理的中标服务费等手续费用均有乙方承担。
3.3%的税收。工程施工质量由甲方负责,必须通过招标方验收合格。
3、工程所需的物品由乙方向甲方订购,工程中标合同签订后5天内,乙方向甲方支付总货款的30%为预付款,乙方在甲方把该工程所需物品(物品规格、型号及质量标准等按招标文件的要求)全部运到施工现场并开始施工之日起5日内再向甲方支付总货款的30%为进度款,余款40%在工程完工验收合格后10天内一次性付清。
4、甲方应当在收到该****工程项目的工程款后两个工作日内扣除其应得的相关费用后把余款转付给乙方指定的个人账户。(甲方在该项目中应得的费用为: )。
5、因甲方不能按招标文件要求按时完工(因乙方材料款不能及时到位造成除外)、质量不合格等损失由甲方承担责任。
6、在该工程项目验收合格后两年内,甲方负责免费保修。
7、违约责任,任何一方违约,违约方需向守约方支付合同标的额3%的违约金。
8、本合同在履行过程中若发生争议应有双方友好协商解决,协商不成任何一方均可向乙方所在地法院提起诉讼。
9、本协议一式三份,甲方执一份,乙方执两份,均具同等效力;本协议自甲、乙双方签字或盖章生效之日起生效。
甲方: 乙方:
第1 / 1页
甲方:吉安顺达物业服务有限公司
乙方:吉安鸿祥物业服务有限公司
经甲乙双方友好协商,就遂川龙泉名小区合作事宜达成如下协议: 一:因乙方还未取得物业公司经营资质证书,现在挂靠在甲方名下以甲方的名义与遂川龙泉名苑小区业主委员会签订物业服务合同.乙方向甲方一次性支付挂靠管理费人民币伍万元整,挂靠时间为10年,即挂靠费用为每年伍仟元整.签订物业服务合同后乙方先向甲方支付伍仟元整,余款在2015年2月17日前付清.
2:在签订的物业服务合同期内,甲方不参与遂川龙泉名苑小区的物业管理服务工作,任何法律纠纷及法律后果甲方不予承担,如果乙方有问题需要甲方配合处理时,甲方应全力配合,但是所产生的一切费用由乙方承担.
3:甲方应确保资质有效,并积极配合乙方对业主追缴物业费,如借用甲方的名义起诉申请强制执行等.
此协议书一式两份,甲乙双方各持一份,加盖公章立即生效. 甲方: 乙方: 代表人: 代表人:
第1 / 1页
资质使用承诺书
乙方:
甲方系*****,先后继承并重新核定了原“******公司”的4项资质,具体为:****工程施工总承包一级、*****专业承包一级、****工程专业承包一级、********专业承包一级资质。
为充分利用好甲方*****、******两项专业承包一级资质,提高“两项资质”的利用效率,现乙方就使用甲方两项一级资质所做承诺如下:
一、乙方主体须为*****集团或集团公司内部子公司、分公司;
三、乙方向甲方借用资质前,乙方必须按照工程项目合同总价或投标总价的 %向甲方缴纳风险保证金;该风险保证金用途为本承诺书第5、6、7、8、9、11、12、13、14、15条违约赔偿的先行垫付,不足部分由乙方另行补足;如无上述违约情形,该保证金在承包承揽项目竣工验收后3年内返还,并不计利息。
四、乙方工程竣工后,其工程业绩由甲方继承;
五、乙方需维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。
六、乙方不得以甲方的名义对外进行担保或从事与经营无关的活动;
证、开户证明等加盖公章资质证件复印件,必要时提供以上证书原件;
十四、由乙方施工的工程,其工程的保修由乙方自行负责,直至工程合同责任免除为止;
十五、如因乙方原因导致甲方诉累,本承诺书作为免责证据有效使用,诉讼期间的各种费用(包括不限于,律师费、起诉费、上诉费、公告费、交通费、执行费等)由乙方承担,甲方先行垫付的,乙方应于偿还。
十六、以上承诺,乙方仔细阅读后签字盖章生效。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
地址: 地址:
电话/传真: 电话/传真:
开户行、账号:
致:随县农业局:
我单位在此郑重承诺:不出借公司资质,若我方有违反此承诺,业主有权根据有关规定取消我公司中标资格。
特此承诺
承诺人(盖章):
法定代表人或委托代理人(盖章):
2012年2月29日
xx-xxx-xxx-x公司: 鉴于:我自行与 (发包单位)联系承包施工 (工程项目名称)。但由于我个人不能与发包单位订立施工合同,特向贵公司借用营业执照和资质施工,并以贵公司名义与发包单位订立施工合同,贵公司对施工合同不承担任何责任,一切责任由我承担。
为明确相关事项,特作承诺如下:
1、由我履行施工合同中规定由贵公司履行的所有义务,由我承担依法由贵公司承担及施工合同规定由贵公司应承担的所有责任。贵公司不承担任何义务和责任。
2、因该施工合同产生的包括但不限于安全责任、工程质量、农民工工资及工程进度等一切事项均由我处理和承担。
3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁,贵公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁,并有我承担全部责任或连带责任。如因我借用资质导致法院判决或者仲裁机构裁决贵公司承担清偿或者赔偿责任的,一切经济责任均由我本人承担,与贵公司无关。公司已经向第三方支付的一切款项,均作为本人向贵公司的借款,贵公司有权立即要求本人清偿。
4、我自愿向贵公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺,保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给贵公司的管理费和给贵公司造成的损失费用。
5、如需要贵公司开据收款发票,开票时,我应向贵公司缴纳票面金额 %的管理费。
6、如我不需要贵公司开据收款发票,贵公司有权按施工合同价款的 %提取管理费,并从保证金中自行扣除。
7、贵公司如因借照(资质)经营受到处罚,所有经济损失视为我的债务,由我偿还、承担,可以从保证金中自行扣除。
8、本人承诺对外购买材料、租赁机械、模板、脚手、结算工人工资、欠款等均已个人名义,如果以公司名义对外发生任何经济往来、签订合同、出具条据等的一切法律责任由本人承担,同时向公司承担等额的违约金。
9、为了保证本人诚信履行上述承诺,本人请求担保人 向贵公司提供担保,如果本人不履行上述债务,则由担保人向贵公司承担连带清偿责任。
承诺人(签字、按手印):
担保人(签字、按手印):
年 月 日
xx-x有限公司:
本人项目工程,所签订的劳务合同在合同有效期内所发生的一切民工工资纠纷、质量、安全事故等与xx-x公司无关,并作如下承诺:
一、本工程严格执行国家、当地政府部门的法律、法规及甲方单位规章制度。执行国家相关质量、安全管理制度及规定,按甲方合同要求严格执行。
%向贵公司上缴管理费;税金(开票当日即结清税费) ;保证金 ;自负盈亏等其他事宜一律与贵公司无关。
三、本工程款项必须通过我公司银行帐户转账,款到后 个工作日内(扣除管理费)将此款转到 所指定的银行卡上。户名: 、开户行: 、账号: 。
四、在施工过程中,贵公司有权对该工程进行安全管理教育。但施工过程中所发生的安全事故,一切责任均由我本人承担,与贵公司无关。
五、本工程出现民工工资纠纷,贵公司有权监督、督促。如民工通过法律途径解决,发生一切后果由我方承担,与贵公司无关。 以上条款本人严格遵守,所发生的一切事故、法律责任概由本人负责。并承诺如果不按此执行,贵公司有权解除该项目合同,所产生的费用由我本人承担,与贵公司无关。
特此承诺
承诺人:
身份证号码(复印件附后):
年 月 日
xx-xx公司:
鉴于:我 自行与(发包单位)联系了承包施工(工程项目名称),但由于我个人不能与(发包单位)订立施工合同,你公司同意我以你公司名义与(发包单位)订立施工合同,即我借用你公司执照和资质施工,你公司对施工合同不承担任何责任,一切责任由我承担。
特承诺如下:
1、由我履行施工合同中规定由你公司履行的所有义务,由我承担依法及施工合同规定由你公司应承担的所有责任。你公司不承担任何义务和责任。
2、因该施工合同产生的一切事项均由我处理和承担。
3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁,你公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁,并有我承担全部责任或连带责任。施工合同仲裁条款对我有效。
4、我自愿向你公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺,保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给你公司的管理费和给你公司造成的损失费用。
5、如需要你公司开开据收款发票,开票时,我应向你公司缴纳票面金额 %的管理费。
6、如我不需要你公司开据收款发票,你公司有权按施工合同价款的 %提取管理费,并从保证金中自行扣除。
7、你公司如因借照(资质)经营受到处罚,所有经济损失视为我的债务,由我偿还、承担,可以从保证金中自行扣除。
8、因该工程使用你公司的公章及相关工程专用章,相关文件必须给你公司保留正文原件一份,否则你公司有权拒绝用章。
承诺人: (签字、按手印)
年 月 日 承诺人身份证复印件:
借用资质承诺书
本人项目工程,所签订的劳务合同在合同有效期内所发生的一切民工工资纠纷、质量、安全事故等与xxx公司无关,并作如下承诺:
一、本工程严格执行国家、当地政府部门的法律、法规及甲方单位规章制度。执行国家相关质量、安全管理制度及规定,按甲方合同要求严格执行。
二、向贵公司上缴管理费;税金(开票当日即结清税费);保证金;自负盈亏等其他事宜一律与贵公司无关。
三、本工程款项必须通过我公司银行帐户转账,款到后个工作日内(扣除管理费)将此款转到所指定的银行卡上。户名:;开户行:。
四、在施工过程中,贵公司有权对该工程进行安全管理教育。但施工过程中所发生的安全事故,一切责任均由我本人承担,与贵公司无关。
五、本工程出现民工工资纠纷,贵公司有权监督、督促。如民工通过法律途径解决,发生一切后果由我方承担,与贵公司无关。以上条款本人严格遵守,所发生的一切事故、法律责任概由本人负责。并承诺如果不按此执行,贵公司有权解除该项目合同,所产生的费用由我本人承担,与贵公司无关。
特此承诺
xxx
20xx年xx月xx日
真实承诺书
贵州乾宝通汇融资担保股份有限公司:
承诺人 ,因经营中资金紧缺,特向贵公司申请担保贷款用于 。 承诺人郑重承诺如下:
1、 此次担保贷款款项确为承诺人用于自身经营,是承诺人真
实意愿的表示,无冒名贷款,转借贷款,挪用贷款等行为。若发生上述冒名贷款,转借贷款,挪用贷款等行为,贵公司有权终止与承诺人的担保合作业务。
2、 对提供给贵公司的全部资料做出承诺,即保证提供资
料真实、客观,无伪造、编造、变造、篡改和隐瞒等虚假内容。
如有上述行为发生,承诺人愿承担一切经济责任和法律责任。
承诺人(签章):
年 月 日
真实性承诺书
宜昌市猇亭区食品药品监督管理局:
本单位申请《餐饮服务许可证》,对于食品药品监管部门告知的内容已清楚,全面了解,将认真履行被告知的义务,接受该部门的监督管理,并郑重作出如下承诺:
1、本单位在申请《餐饮服务许可证》中提供的资料都是真实、有效的,如有虚假将承担由此产生的一切法律责任。
2、在从事餐饮服务活动中,自觉遵守《中华人民共和国食品安全法》及相关法律,法规中对餐饮服务活动的要求。
3、建立健全法定代表人(负责人)食品安全责任制,建立健全自身卫生机构,实施食品安全管理员制度,实行从业人员体检,培训合格上岗制度。
4、取得《餐饮服务许可证》后根据准核的内容从事相关餐饮经营活动,不擅自改变餐饮经营方式和范围,不擅自改动餐饮经营场所布局,不擅自改变餐饮经营场所的用途。
5、申请人不属于被限定情形的说明资料:
申请人(或申请单位负责人)签章。
承诺日期:年月日
真实承诺书
致xxx国有资产经营控股(集团)有限责任公司(招标人)。
为确保工程招标工作顺利进行,我公司在此承诺:
(1)我公司具有独立订立合同的能力;
(2)我公司未处于被责令停业.、投标资格被取消或者财产被接管.冻结和破产状态;
(4)我公司所报注册建造师无在建工程。
(5)我公司资格预审申请书中的重要内容没有失实或者弄虚作假;
(6)我公司没有违反法律、法规行为,依法被取消投标资格且期限未满的。
(8)我公司符合法律.法规规定的其他条件。
若经招标人(或招标代理人)核实,发现所报内容失实或有任何弄虚作假行为,我公司愿意放弃此次投标,若因此给此次招标工作带来不良影响,我公司将自愿承担所有责任。
投标人(盖章)。
投标人法定代表人(签字或盖章)。
日期20xx年1月11日
真实承诺书
承诺人:
法人代表人:张新明。
承诺人对报送中阳县国土资源局的度矿产资源开发利用年检资料作出承诺。即保证送审资料真实、客观、无伪造、编造、变造、篡改和隐瞒等虚假内容,否则,后果由承诺人自行承担。
资料清单。
时间:xxxx年xx月xx日。
真实承诺书
分(支)行:
本人于 年 月 日在贵行申请一笔贷款,贷款金额 万元,期限为 月,贷款合同号为 ,贷款用途为购房/购车,购房地址为: /购车型号 。本人承诺如下:
1、本人家庭成员(包括配偶、未成年子女)名下住房实际拥有套数为套,本人保证上述情况属实,一旦贵行查实本人诚信保证不实的,本人同意贵行将本人行为列为不良记录(仅适用购房)。
2、购房/购车交易真实,购房/购车合同均为本人亲笔签署,本人完全知悉前述合同所产生的法律后果。贷款发放后本人不以交易不实为由拒绝还款或向贵行提出其它任何抗辩,本人将无条件全额赔偿因交易不实给贵行带来的一切损失。
3、贷款所购房产/汽车为本人家庭自用,贷款发放后本人不以贷款资金非本人使用或贷款资金所购房产/汽车非本人家庭使用为由拒绝还款或向贵行提出任何抗辩,本人将无条件全额赔偿因贷款资金非本人使用或贷款资金所购房产/汽车非本人家庭使用给贵行带来的一切损失。
4、本人提供给贵行的所有申请资料,包括但不限于身份证、户口本、结婚证、收入证明、首付款证明、通讯方式、交易合同(购房/购车合同)等均为真实有效,本人将无条件全额赔偿因贷款申请资料不实给贵行带来的一切损失。
特此承诺
承诺人(贷款申请人):
身份证号码:
签署日期:
真实承诺书
作如下保证:
一、严格按照《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《餐饮服务食品安全操作规范》等相关法律法规及学校食品卫生管理规定从事食品生产加工和经营。
二、健全组织机构,配置专管人员,学校校长是学校食堂食品卫生安全的第一责任人。制订切实可行的群体性食物中毒突发事件的应急处置预案,保证在事故发生时,能够科学、有序的处置;并将食堂食品安全工作纳入学校日常管理。
三、饮食原料及货物购进,必须按《食品安全法》有关规定,严把质量关,落实索证索票制度,按要求详细登记食品进货台账。采购的大宗食品必须是通过正当渠道进购并经国家有关部门鉴定检验认证的产品。严禁使用散装食用油。肉类必须经过检疫。进购发票如实填写销售人详细居住地址、姓名。禁止进购无商标、无出厂日期、无厂名的假冒伪劣产品。
四、食堂的贮藏室内禁止贮放有毒有害物品。各操作间必须有相应的消毒、防腐、防尘、防蝇、防鼠、污水排放、垃圾存放等设施,严防食品污染。
五、禁止非食堂工作人员进入操作间和库房。学校食堂应有食监部门核发的《餐饮服务许可证》,所有从业人员要持有效健康证,新招从业人员必须经过体检,取得《健康证》后方可上岗。
六、食堂的设备和用具,符合国家卫生管理相关的卫生要求和安全要求。餐具消毒由专人负责,餐具每餐后都必须进行严格的洗刷和消毒。
七、保证所出售的食品安全。完善食品留样制,不采购过期、霉烂、变质或不新鲜的食物和三无产品原料;四季豆类、野生菌类、出芽马铃薯、青西红柿等蔬菜坚决不进入食堂;不出售凉菜和剩菜剩饭,不加工或使用感官状异常的食品和原料。禁止向师生出售腐变过期食品及国家明令禁止的带毒带污染的食品。
八、加强对食堂工作人员的管理。定期组织食堂工作人员学习有关制度和规定及食品加工常识,并留有记录。建立学校食堂食品安全管理档案。
九、接受和配合上级教育行政部门或食品监督部门对本单位的食品安全进行检查监督,如实提供有关情况,并对提出的整改意见认真落实。
十、发生学生食物中毒事件,要立即上报并保护好现场,不得隐瞒。凡违反国家政策法规的,由行政执法部门依法处理。凡造成后果的,由国家司法机关追究责任人所有民事及刑事责任。
本承诺书一式二份,一份留食监部门存档,一份张贴餐厅醒目处。
单位(签章):
年 月 日
新的一年到来了,作为一名中共预备党员,在将来的日子里,
我会充分履行一名正式党员的应尽职责,在学习,生活和工作中时时刻刻严格要求自己,在团队中起到模范带头作用。
我会更加努力的充实自己,更加严格的要求自己。
为此我作出如下承诺:
一、刻苦学习,认真钻研。
认真学习实践科学发展观,自觉坚定理想信念,认真学习科学文化知识和专业知识。
上个学期,我将英语六级分数进一步提高,这个学期我计划努力学习,备战考研,为今后找工作打下坚实的基础。
二、带头争先,勇创佳绩。
作为一个共产党员,我们尤其要具备强烈的事业心和责任感,埋头苦干、开拓创新、无私奉献,在本职岗位上做出显著成绩,时刻保持良好的精神状态,积极配合党支部开展的各项工作,努力寻找解决问题的新思路,新方法,创造新经验。
在这新的学期里,我要同护理学院学生会全体学生干部积极开展各项学生工作,做到在全院乃至全校的领头羊。
三、服务群众,模范带头。
为同学解决实际困难,自觉维护同学们的正当权益,密切联系群众,全心全意为同学服务,力当生活榜样,发挥桥梁纽带作用,热爱和关心集体,顾全大局,带动同学共同建设好集体,增强集体的凝聚力。
既要与同学搞好关系,又要帮助同学解决在学习、生活和心理上的问题,与同学共勉,共同进步。
另外,还应当注意和同学们保持良好的关系,通过平时生活中的点点滴滴,融洽与同学的感情。
此外,我们应注意观察,及时发现同学在生活中存在的问题,并想办法帮助解决。
四、遵纪守法,维护校园安全。
遵守党的纪律,模范遵守国家法律法规。
首先作为一个学生,我们应该积极地遵守校规校纪,积极地维护校园稳定。
其次作为一个国家公民自觉遵守法规法纪是我们最基本的义务,尤其作为一名预备党员,我们更应该发挥党员的先进性,起到模范带头作用。
做到不无故旷课,不作弊,不在外留宿,共同创造一个和谐文明的大学校园。
五、弘扬正气,树立新风。
倡导社会主义新风尚,敢于同社会不良风气、违纪违法行为作斗争。
以校园各类文化活动为载体,充分发挥学生会、大学生社团联合会及班级骨干作用,积极开展校园活动,弘扬校园文化,创建积极健康的校园文化氛围。
首先,我们需要有蓬勃的朝气、奋发的精神。
因为我们的党具有强大的生命力,始终走在时代的前列,党员应该充满信心,满怀豪情,以饱满的精神面貌去面对学习、工作与生活的种种挑战。
再次,我们需要努力学习,注重自身修养,不断提高思想境界。
知识就是力量,只有通过不断学习,才能变无知为有知,只有不断学习,才能在政治上保持清醒的.头脑,才能在思想上保持高尚的境界。
我们学生党员多数都是学生干部,因此我们更要培养自己的学习能力,在兼得鱼和熊掌的同时,以出色的成绩圆满地完成各项工作。
最后,我们还需身先士卒,处处起表率作用,外树形象,内强素质。
严格要求自己,注意文明形象,从小事做起,从自身做起。
尊师敬长,言语文明,举止得体。
坚决杜绝一切违纪现象。
无论任何时候,无论遇到任何困难,都要挺身而出,迎难而上。
一名党员,是不能时刻将“不”挂在嘴边的,对于组织的要求,我们不能总是考虑自身的困难,而是应该考虑如何去克服这些困难。
在挫折中,提升自我。
承诺人:xxx
20xx年x月x日
为了认真贯彻执行《食品安全法》,确保广大人民群众消费安全,避免食品质量安全事故的发生,我作为食品安全的第一责任人,特郑重承诺如下:
一、本人保证申请办理《食品流通许可证》所提供的全部材料真实有效,如有虚假愿承担一切法律责任。
二、严格按照《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》和其他法律法规的要求,从事食品经营活动,遵守法律法规所规定的责任和义务,主动接受社会监督,对社会和公众负责,做到遵纪守法,诚实守信,规范经营,优质服务。
三、保证经营的食品符合《食品安全法》第二十七条规定的要求。
四、保证进货时认真查验食品质量,食品包装上的标识符合下列要求:
(一)有食品质量检验合格证明;
(二)有中文标明的食品名称、生产厂厂名和厂址;
(三)有清晰地标明食品的生产日期和保质期;
(五)需要事先让消费者知晓的,要在外包装上标明。
五、保证不经营《食品安全法》第二十八条规定不得经营的食品。
六、保证建立食品进货查验制度。如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及其联系方式、进货时间等内容。做到记录及时、全面、准确、规范。保证保存期限不少于二年。
七、保证建立食品召回制度。在经营中发现食品存在安全隐患,可能对人体健康和生命安全造成损害的,及时向政府有关职能部门报告,配合调查处理,并立即停止销售,告知消费者停止使用,主动召回产品。
八、建立完善的售后服务体系,高度重视消费者的意见,积极妥善处理消费者的投诉和建议,最大限度地满足消费者的要求,树立诚实信用的企业形象。
九、保证本《食品质量安全责任承诺书》张贴于本经营场所醒目位置向社会公示。
十、严格执行国家食品安全的法律法规,认真履行义务,我将信守以上承诺。
十一、本承诺书一式三份,本人、所辖工商所及许可机关各一份。
防城港市工商行政管理局港口分局
承诺人: (签章) 工商所(盖章)
管段负责人:
年 月 日 年 月 日
企业承诺书,资质承诺书,承诺书
我_________公司(以下简称我公司)根据_______号文件批复的开发建设______项目,我公司根据贵司摆帐款要求,我开户银行______银行______支行同意按出具资金锁定函的方式为我公司接款______万元人民币。我司同意显示与支付______%服务费。
我司保证所提供的企业执照、相关项目批复文件及银行官员所有身份证明、任职文件是真实、有效、合法,是可查询、可验证的,是合法的经营者。我公司保证甲乙双方签约后两日内准时进银行操作,并且开户银行开出的银行资金锁定函是银行行为,真实有效、依法合规。
双方签订协议后企业方即可向资方支付______万元前期服务费。贵方到企业所在地后安排人员自行选定银行开立个人账户打入壹千万人民币(以进账单为主),我方即时支付______万元服务费,然后按照双方签订的协议在约定的时间内进银行开始操作。
如因我公司和我接款银行原因不能继续操作时,我公司将承担一切经济责任并放弃一切追索要求和诉讼权利。
特此承诺。
承诺单位(盖章):
法定代表人或经办人(签字):
_____年_____月_____日。
范文二。