施工合同中的条款可以明确各方的责权利,避免纠纷的发生。以下是小编为大家收集的施工合同范文,供大家参考和借鉴。
水暖施工合同
甲方:身份证号码:电话:
乙方:____________身份证号码:_____________________电话:
根据«中华人民共和国合同法»«中华人民共和国建筑法»«建设工程质量管理条例»及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签定本合同。
一工程名称:______________________________。
二工程地点:______________________________。
三承包方式:
四承包方工程内容:
1、施工蓝图中所涵盖的全部水暖工作业内容。
2、施工图审查报告中的水暖工作业回执内容。
3、施工图纸会审记录的水暖工作业全部内容。
4、施工规范及国家地方主管部门颁布的强制性条文所包含的水暖工作业全部内容。
5、场内水平运输、垂直运输、堆码放平,水暖材料卸车。
五工程量按实际建筑面积计算,_______元∕平方米。
六工期要求:乙方应根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成,如乙方逾期完成,每天罚款________元。如提前完成给予同等款项奖励。
七质量验收与计价方式:甲方对乙方的工作质量按如下方式进行验收与定价:甲方根据现行国家标准对乙方的施工质量进行实测、实量验收,必须达到质监部门、开发公司、监理及甲方认定的标准,如达不到应整改或返工重做,整改与返工的工料费均由乙方自负。
八乙方质量的基本要求是:
1、严格安照设计要求、图集规范施工。
2、乙方在完成每一施工部位或工序后,必须经清理完毕并自检互检合格后,才可报甲方核验,未经自检合格甲方可拒绝验收。
3、乙方对现场所有的施工成品负有保护的义务,如有损坏,均由乙方自费修复至原状。按照«建设工程质量管理条例»的规定,乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。
4、乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期整改,甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣,且屡催无效而无法履行合同,甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。
九付款方式:
1、施工阶段:,向乙方支付完成工程量应得工费的_______%。
2、乙方剩留的工程余款,水暖工程完工后_______天内,由甲方向乙方全部付清。
十限额用料:
乙方必须严格按照施工工序制作安装,损耗量控制在定额测定的损耗内,严禁长料短用,大料小用,未经施工员的书面指令同意擅自肢解水暖材料,由乙方向甲方赔偿所肢解材料三倍以上价格的材料款。
十一甲方的责任和义务:
1、向乙方提供施工图、施工操作的工作面。
2、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
3、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查和验收。
4、按合同规定,向乙方支付具备付款条件的承包工费。
十二乙方的责任和义务:
1、本合同签定后应及时与所属成员签定用工合同和安全责任书。
2、严格遵守项目部的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。
3、必须坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后启用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。
4、服从甲方现场管理人员的监督检查,接受整改意见,限时完成整改,确保施工质量。
5、负责保护各类预埋管线、预留孔洞的完好和位置准确,不得任意堵塞或移动。
6、做好施工人员现场的工后清理,每天打扫宿舍内外环境,保持现场整洁文明和生活干净卫生。
7、乙方负责本班组人员施工现场和生活区的安全管理,如发生安全事故由乙方自行承担。
十三违约责任:
1、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的。
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的;。
3、乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;。
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;。
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的;。
6、乙方承包人常擅离工作岗位,或乙方施工人员严重影响甲方后续工序的。
7、对乙方的违约行为,甲方有权对乙方进行罚款、要求赔偿损失、终止合同并不支付剩余工程款等处罚。
十四本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。模板工程结束,款项结清时自行终止。
甲方:
负责人:
乙方:
负责人:
水暖施工合同
甲方:代表(以下简称甲方)。
乙方:代表(以下简称乙方)。
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程承包范围工程范围与内容:
施工图内所有的水电暖及弱电安装工程(施工图重大改变后工程量另行计算)。
1、室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;。
2、室内照明灯具及开关预埋及安装;。
3、从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装;。
4、防雷接地安装;。
5、弱电预埋及设备安装。
四、工程承包方式:
依据河南省(20xx)国家定额下浮7%预以结算,以实际工程量为依据。材料价格按施工时的河南省三门峡市价格信息为依据(建委定额站材料价格信息),材料购买后需甲方认可方可施工。
五、工期要求:
乙方必须在年月日前竣工。甲方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。
六、质量标准工程质量:
按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工程必须达到质量评定合格等级。
七、工程造价、付款方式及价款:
工程造价:预计元。
付款方式:前期五层完工后付五层总造价的60%,以后每施工完五层后付五层总造价的100%,最后施工完成,调试完毕验收合格付款至工程款结算价的97%,余3%作为保修金,按国家有关规定退还。
八、双方责任:
甲方责任。
1、按时甲方提供的给排水、电气及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内。
2、甲方指定现场负责,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证。
3、甲方提供施工用水、电源连接点及施工现场材料保管场所。
4、甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担。
5、按工程进度和合同约定,及时支付乙方的工程款。甲方不能按合同支付乙方工程款造成的工期贻误及由此造成的所有损失由甲方负责。
乙方责任。
1、土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程。
2、应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准。
3、施工现场水、电材料上下车及现场转运。
4、乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
5、现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。
6、在没有交付甲方前必须保护设备设施,做好成品保护。
7、乙方食宿自理。
8、乙方提前7天提出一般材料计划,由甲方审核购买,外购设备需提前报计划。
九、违约责任:
1、甲方违约责任:如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完成工程量。
2、乙方违约责任:
(1)如乙方违约,造成甲方损失由乙方负责赔偿。
(2)如乙方在生产工程中,人员不够,工期延误,由乙方负责。
(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误向乙方收取违约金。在结算时扣除。
(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担。
(5)乙方必须做到工完场清,否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。
(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派。
(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作,进行工程质量与施工安全技术交底,认真完成甲方下达的各项指标任务。
十、安全文明施工:
1、乙方在施工作业中要文明施工,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责。
2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。
3、乙方在施工作业中必须安全保护好甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料,甲方有权对乙方做出罚款。
4、乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生。如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关,乙方工作自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。
5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。
十一、其它管理制度:
乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以100——1000元的罚金,并依法追究其法律责任。
十二、未尽事宜,由甲方和乙方共同协商。
1、本合同经双方签字盖章后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,均具有同等法律效力。
甲方:乙方:
身份证号码:身份证号码:
联系电话:联系电话:
日期:年月日日期:年月日
水暖施工合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就孙吉镇和谐小区工程项目的水、暖、电安装工程,经协商达成一致,订立本合同。
1、工程名称:;
2、工程地点:;
3、建筑面积:约平方米(以运城市测绘部门测绘的房屋面积为准)
4、水暖电安装工程承包内容:水、暖、电安装工程含照明电线、线管敷设、插座(含线)等电位连接、避雷设施、上、下水管、地暖、水表表箱及磁卡电表,不包含热能计量表、地暖垫层。
5、承包方式:包工包料。
1、合同价款:每平方米单价;
2、此单价不含税、配合费和管理费,乙方收款时只需要给甲方开收据即可。
3、因涉及变更和签证等原因导致本合同造价增减部分按下列方式执行:
(1)合同中有相同或相似价格,参照该价格执行;
(2)无参照价格的,双方协商确定。
1、根据甲方的进度计划要求安排施工,并确保工程工期。本工程自20xx年月日至年月日。
2、施工期间,如因地震、停电以及不可抗力因素等双方认可的特殊情况造成的误工,工期依次顺延。
3、如因甲方原因造成的误工,甲方要求承担乙方的经济损失。
4、质量要求:合格,按国家相关规范验收,所使用的管、线等材料符合国标。如甲方指定某品牌产品造成乙方预算增加,差价部分甲方给予增加。
甲方责任:
1、提供图纸、技术交底;
2、确保施工用水、电、水电费用由甲方承担;
3、负责施工技术,质量进度检验和验收事宜;
4、提供建设工地宿舍的全部材料及相关费用,乙方负责施工;
5、做好工地安装与土建的协调工作。
乙方负责:
2、乙方不得将工程转包或分包给他人;
3、所有管线必须敷设到建筑物70公分外;
4、搞好文明施工,听从监理及甲方管理,做到工完干净;
5、配合甲方做好质量检验、验收、收集资料工作。
1、以每幢楼为单位正负0,封顶后付实际完成工程量的80%;
2、主体完工后封顶付工程量的80%;
3、地暖安装完成后,付实际完成工程量的80%;
4、电线安装完成后,付至总决算的90%;
5、正式交工验收经甲方质监站监理验收合格后付至总决算价的98%;余总款2%作为质保金,工程交工一年后无质量问题一次性付清。
乙方在施工过程中,要注意自身的安全、严格做好安全防范措施,如因自身问题造成的安全事故,乙方责任自负,甲方不承担任何经济责任。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代表人(签字):代表人(签字):
联系电话:联系电话:
年月日年月日
水暖施工合同
发包方:
承包方:
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。
1、工程名称:彬县体育中心综合训练馆水暖电安装工程。
2、工程地点:咸阳市彬县。
3、工程内容及承包范围:
1)人工:
a)照明系统:管路预留、预埋、穿线,灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统:管路及套管预留、预埋,电缆桥架安装,线缆敷设,配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控):管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。
d)防雷接地系统:施工图纸要求的全部施工内容。
e)火灾自动报警系统:管路(含穿墙套管)的预留、预埋,等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。
乙方完成但不仅限于以上工作,所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。
1、人工:
a)给排水、消防用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,给排水系统、雨水管道、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
b)室内供暖:采暖系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,空调冷凝水管道的预留、预埋,该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
c)消防喷淋系统:该系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。
第二条:工期。
合同签订之日起,按甲方要求,保证不耽误总体工期。
第三条:工程质量等级:优良。
第四条:承包方式、合同价款及结算方式。
1、承包方式:包工不包料。
采用甲方与乙方协商按元/m2进行结算。
2、结算方式:包工不包料,安装工程管理及资料整编、工决算、保修。
第五条:甲方代表。
1、甲方驻施工现场代表姓名:
第六条:乙方代表。
1、乙方驻施工现场代表姓名:
第七条:甲方工作。
1、委派工作人员为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜,组织对工程竣工验收,如需变更图纸或变更已施工的工程,甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工,负责与其他配套施工单位协调。
2、甲方负责提供水源、电源,保证施工需要。
3、甲方提供与其他工程相关资料,组织与其他施工队协商。
第八条:乙方工作。
1、向甲方代表提供进度表计划,并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。
2、按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。
3、负责安装过程中的质量,技术,变更及施工进度、安全管理工作,负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。
4、施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责,并负责保护甲方的一切设备、设施损坏,乙方负责赔偿。
5、施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。
6、乙方在竣工前十日向甲方提供完整的竣工资料肆套。
第九条:进度计划。
1、在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的进度表。
2、乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。
第十条:工期。
1、乙方应严格按照甲乙双方认定的工期进行施工。
2、因不可抗力及甲乙双方以外的原因,导致工程停建,施工合同不能继续履行,可解除合同。
第十一条:施工中经检验质量不合格,乙方按甲方代表,质检部门的要求进行返工、修改,并承担费用。
第十二条:安装完毕,并调试合格。
第十三条:合同价款及支付。
1、合同价款:元/m2。
第十四条:工程款支付。
1、经双方研究,本合同签订后,乙方人员进场后,甲方按月进度付款,次月15日前支付上月进度款的70%。
2、工程竣工付至进度款的80%。
3、水暖电安装工程完工验收合格后,甲方付乙方工程结算款的97%。
4、水电费以建设单位出具的水、电费收费。
第十五条:违约责任。
1、甲方未能履行合同,出现以下情形之一,其经济损失由甲方承担,工期顺延。
(1)因图纸变更未能及时送达乙方;
(1)不能按期或按照甲方要求完成施工任务;
(2)工程质量不符合质量要求,需要返工/返修或重做;
(3)其他违反现场操作规定的事故发生。
第十六条:合同生效与终止。
本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后,除保修款仍生效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。甲乙双方另外签订维修合同。
第十七条:本合同未尽事宜,双方协商解决。
第十八条:本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
发包方(甲方):
代表人:
电话:
时间:
承包方(乙方):
代表人:
电话:
时间:
水暖施工合同
甲方:_____代表(以下简称甲方)。
乙方:_____代表(以下简称乙方)。
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程承包范围工程范围与内容:
施工图内所有的水电暖及弱电安装工程(施工图重大改变后工程量另行计算)。
1、室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;。
2、室内照明灯具及开关预埋及安装;。
3、从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装;。
4、防雷接地安装;。
5、弱电预埋及设备安装。
四、工程承包方式:
依据河南省(_____)国家定额下浮7%预以结算,以实际工程量为依据。材料价格按施工时的河南省三门峡市价格信息为依据(建委定额站材料价格信息),材料购买后需甲方认可方可施工。
五、工期要求:
乙方必须在_____年_____月_____日前竣工。甲方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。
六、质量标准工程质量:
按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工程必须达到质量评定合格等级。
七、工程造价、付款方式及价款:
工程造价:预计元。
付款方式:前期五层完工后付五层总造价的60%,以后每施工完五层后付五层总造价的100%,最后施工完成,调试完毕验收合格付款至工程款结算价的97%,余3%作为保修金,按国家有关规定退还。
八、双方责任:
甲方责任。
1、按时甲方提供的给排水、电气及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内。
2、甲方指定现场负责,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证。
3、甲方提供施工用水、电源连接点及施工现场材料保管场所。
4、甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担。
5、按工程进度和合同约定,及时支付乙方的工程款。甲方不能按合同支付乙方工程款造成的工期贻误及由此造成的所有损失由甲方负责。
乙方责任。
1、土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程。
2、应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准。
3、施工现场水、电材料上下车及现场转运。
4、乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
5、现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。
6、在没有交付甲方前必须保护设备设施,做好成品保护。
7、乙方食宿自理。
8、乙方提前7天提出一般材料计划,由甲方审核购买,外购设备需提前报计划。
九、违约责任:
1、甲方违约责任:如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完成工程量。
2、乙方违约责任:
(1)如乙方违约,造成甲方损失由乙方负责赔偿。
(2)如乙方在生产工程中,人员不够,工期延误,由乙方负责。
(3)双方约定的`工期不论任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误向乙方收取违约金。在结算时扣除。
(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担。
(5)乙方必须做到工完场清,否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。
(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派。
(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作,进行工程质量与施工安全技术交底,认真完成甲方下达的各项指标任务。
十、安全文明施工:
1、乙方在施工作业中要文明施工,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责。
2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。
3、乙方在施工作业中必须安全保护好甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料,甲方有权对乙方做出罚款。
4、乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生。如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关,乙方工作自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。
5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。
十一、其它管理制度:
乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以100——1000元的罚金,并依法追究其法律责任。
十二、未尽事宜,由甲方和乙方共同协商。
1、本合同经双方签字盖章后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,均具有同等法律效力。
甲方:_____乙方:_____。
身份证号码:_____身份证号码:_____。
联系电话:_____联系电话:_____。
日期:_____日期:_____
水暖施工合同
甲方:_____代表(以下简称甲方)
乙方:_____代表(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程承包范围工程范围与内容:
施工图内所有的水电暖及弱电安装工程(施工图重大改变后工程量另行计算)。
1、室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;
2、室内照明灯具及开关预埋及安装;
3、从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装;
4、防雷接地安装;
5、弱电预埋及设备安装。
四、工程承包方式:
依据河南省(_____)国家定额下浮7%预以结算,以实际工程量为依据。材料价格按施工时的河南省三门峡市价格信息为依据(建委定额站材料价格信息),材料购买后需甲方认可方可施工。
五、工期要求:
乙方必须在_____ 年_____ 月_____ 日前竣工。甲方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。
六、质量标准工程质量:
按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工程必须达到质量评定合格等级。
七、工程造价、付款方式及价款:
工程造价:预计 元
付款方式:前期五层完工后付五层总造价的60%,以后每施工完五层后付五层总造价的100%,最后施工完成,调试完毕验收合格付款至工程款结算价的97%,余3%作为保修金,按国家有关规定退还。
八、双方责任:
甲方责任
1、按时甲方提供的给排水、电气及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内。
2、甲方指定现场负责,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证。
3、甲方提供施工用水、电源连接点及施工现场材料保管场所。
4、甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担。
5、按工程进度和合同约定,及时支付乙方的工程款。甲方不能按合同支付乙方工程款造成的工期贻误及由此造成的所有损失由甲方负责。
乙方责任
1、土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程。
2、应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准。
3、施工现场水、电材料上下车及现场转运。
4、乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
5、现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。
6、在没有交付甲方前必须保护设备设施,做好成品保护。
7、乙方食宿自理。
8、乙方提前7天提出一般材料计划,由甲方审核购买,外购设备需提前报计划。
九、违约责任:
1、甲方违约责任:如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完成工程量。
2、乙方违约责任:
(1)如乙方违约,造成甲方损失由乙方负责赔偿。
(2)如乙方在生产工程中,人员不够,工期延误,由乙方负责。
(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误向乙方收取违约金。在结算时扣除。
(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担。
(5)乙方必须做到工完场清,否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。
(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派。
(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作,进行工程质量与施工安全技术交底,认真完成甲方下达的各项指标任务。
十、安全文明施工:
1、乙方在施工作业中要文明施工,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责。
2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。
3、乙方在施工作业中必须安全保护好甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料,甲方有权对乙方做出罚款。
4、乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生。如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关,乙方工作自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。
5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。
十一、其它管理制度:
乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以100——1000元的罚金,并依法追究其法律责任。
十二、未尽事宜,由甲方和乙方共同协商
1、本合同经双方签字盖章后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,均具有同等法律效力。
甲方:_____ 乙方:_____
身份证号码: _____身份证号码:_____
联系电话:_____ 联系电话:_____
日期:_____ 日期:_____
水暖施工合同
乙方:_____
本着互相信任的原则,就甲方的水暖工程达成以下协议:
一、装修施工的.地点:
二、材料供应约实:
1、甲方提供材料,乙方必须至少提前三天向甲方提供下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
2、甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。乙方如发现甲方提供的材料由质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方的表示使用时,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
三、乙方施工内容:
1、水暖工程图纸和变更图纸中的排水(不含消防、电气)。
2、承包造价:根据建筑面积实际工程量计算包工造价。小写:_____元。
四、付款方式:
1、工程进度款:按进度款的批付90%,工人到现场开工时,应先预支生活费用。
2、工程完工后,付全额的95%保证金后,工程施工完毕满6个月付清。
五、双方责任:
1、甲方负责提供乙方施工人员住宿,指定生产加工区域。
2、本协议一式二份,双方各执一份。本协议自签订之日起生效,付清全部工程款项后自行失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
水暖施工合同
根据中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签定本合同。
一 工程名称:______________________________
二 工程地点:______________________________
三 承包方式:
四 承包方工程内容:
1、施工蓝图中所涵盖的全部水暖工作业内容。
2、施工图审查报告中的水暖工作业回执内容。
3、施工图纸会审记录的水暖工作业全部内容。
4、施工规范及国家地方主管部门颁布的强制性条文所包含的水暖工作业全部内容。
5、场内水平运输、垂直运输、堆码放平,水暖材料卸车。
五 工程量按实际建筑面积计算,_______元∕平方米。
六 工期要求:乙方应根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成,如乙方逾期完成,每天罚款_____ ___元。如提前完成给予同等款项奖励。
七 质量验收与计价方式:甲方对乙方的工作质量按如下方式进行验收与定价:甲方根据现行国家标准对乙方的施工质量进行实测、实量验收,必须达到质监部门、开发公司、监理及甲方认定的标准,如达不到应整改或返工重做,整改与返工的工料费均由乙方自负。
八 乙方质量的基本要求是:
1、严格安照设计要求、图集规范施工。
2、乙方在完成每一施工部位或工序后,必须经清理完毕并自检互检合格后,才可报甲方核验,未经自检合格甲方可拒绝验收。
3、乙方对现场所有的施工成品负有保护的义务,如有损坏,均由乙方自费修复至原状。 按照建设工程质量管理条例的规定,乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。
4、乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期整改,甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣,且屡催无效而无法履行合同,甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的损失。
九 付款方式:
1、施工阶段:_____,向乙方支付完成工程量应得工费的_______%。
2、乙方剩留的工程余款,水暖工程完工后_______天内,由甲方向乙方全部付清。
十 限额用料:
乙方必须严格按照施工工序制作安装,损耗量控制在定额测定的损耗内,严禁长料短用,大料小用,未经施工员的书面指令同意擅自肢解水暖材料,由乙方向甲方赔偿所肢解材料三倍以上 价格的材料款。
十一 甲方的责任和义务:
1、向乙方提供施工图、施工操作的工作面。
2、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
3、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查和验收。
4、按合同规定,向乙方支付具备付款条件的承包工费。
十二 乙方的责任和义务:
1、本合同签定后应及时与所属成员签定用工合同和安全责任书。
2、严格遵守项目部的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。
3、必须坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后启用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。
4、服从甲方现场管理人员的监督检查,接受整改意见,限时完成整改,确保施工质量。
5、负责保护各类预埋管线、预留孔洞的完好和位置准确,不得任意堵塞或移动。
6、做好施工人员现场的工后清理,每天打扫宿舍内外环境,保持现场整洁文明和生活干净卫生。
7、乙方负责本班组人员施工现场和生活区的安全管理,如发生安全事故由乙方自行承担。
十三 违约责任:
1、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的。
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的;
3、乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的;
6、乙方承包人常擅离工作岗位,或乙方施工人员严重影响甲方后续工序的。
7、对乙方的违约行为,甲方有权对乙方进行罚款、要求赔偿损失、终止合同并不支付剩余工程款等处罚。
十四 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。模板工程结束,款项结清时自行终止。
甲方:_____
负责人:_____
乙方:_____
负责人:_____
_____年 _____月_____ 日
水暖施工合同
甲方:
乙方:
本着互相信任的原则,就甲方的水暖工程达成以下协议:
一、装修施工的地点:
二、材料供应约实:
1、甲方提供材料,乙方必须至少提前三天向甲方提供下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
2、甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。乙方如发现甲方提供的材料由质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方的表示使用时,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
1、水暖工程图纸和变更图纸中的排水(不含消防、电气)。
2、承包造价:根据建筑面积实际工程量计算包工造价。小写:元。
四、付款方式:
1、工程进度款:按进度款的批付90%,工人到现场开工时,应先预支生活费用。
2、工程完工后,付全额的95%保证金后,工程施工完毕满6个月付清。
五、双方责任:
1、甲方负责提供乙方施工人员住宿,指定生产加工区域。
2、本协议一式二份,双方各执一份。本协议自签订之日起生效,付清全部工程款项后自行失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
水暖施工合同
承包方:
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。
第一部分 工程概况
1、工程名称:彬县体育中心综合训练馆水暖电安装工程
2、工程地点:咸阳市彬县
3、工程内容及承包范围:
(一)、电气工程(强、弱电):
1)、人工:
a)照明系统:管路预留、预埋、穿线,灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统:管路及套管预留、预埋,电缆桥架安装,线缆敷设,配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控):管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。
d)防雷接地系统:施工图纸要求的全部施工内容。
e)火灾自动报警系统:管路(含穿墙套管)的预留、预埋,等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。
乙方完成但不仅限于以上工作,所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。
(二)、水暖工程:
1、人工:
a)给排水、消防用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,给排水系统、雨水管道、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
b)室内供暖:采暖系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,空调冷凝水管道的预留、预埋,该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
c)消防喷淋系统:该系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。
第二条:工期
合同签订之日起,按甲方要求,保证不耽误总体工期。
第三条:工程质量等级:优良。
第四条:承包方式、合同价款及结算方式
1、承包方式:包工不包料
采用甲方与乙方协商按 元/m2进行结算。
第五条:甲方代表
1、甲方驻施工现场代表姓名:
第六条:乙方代表
1、乙方驻施工现场代表姓名:
第七条:甲方工作
1、委派工作人员为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜,组织对工程竣工验收,如需变更图纸或变更已施工的工程,甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工,负责与其他配套施工单位协调。
2、甲方负责提供水源、电源,保证施工需要。
3、甲方提供与其他工程相关资料,组织与其他施工队协商。
第八条:乙方工作
1、向甲方代表提供进度表计划,并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。
2、按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。
3、负责安装过程中的质量,技术,变更及施工进度、安全管理工作,负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。
4、施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责,并负责保护甲方的一切设备、设施损坏,乙方负责赔偿。
5、施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。
6、乙方在竣工前十日向甲方提供完整的竣工资料肆套。
第三部分 进度计划和工期
第九条:进度计划
1、在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的进度表。
2、乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。
第十条:工期
1、乙方应严格按照甲乙双方认定的工期进行施工。
2、因不可抗力及甲乙双方以外的原因,导致工程停建,施工合同不能继续履行,可解除合同。
第四部分质量与验收
第十一条:施工中经检验质量不合格,乙方按甲方代表,质检部门的要求进行返工、修改,并承担费用。
第十二条:安装完毕,并调试合格。
第五部分合同价款与支付
第十三条:合同价款及支付
1、合同价款: 元/m2。
第十四条:工程款支付
1、经双方研究,本合同签订后,乙方人员进场后,甲方按月进度付款,次月15日前支付上月进度款的 70 %。
2、工程竣工付至进度款的80%。
3、水暖电安装工程完工验收合格后,甲方付乙方工程结算款的97%。
4· 、水电费以建设单位出具的水、电费收费。
第十五条:违约责任
1、甲方未能履行合同,出现以下情形之一,其经济损失由甲方承担,工期顺延。
(1)因图纸变更未能及时送达乙方;
(1) 不能按期或按照甲方要求完成施工任务;
(2) 工程质量不符合质量要求,需要返工/返修或重做;
(3) 其他违反现场操作规定的事故发生。
第十六条:合同生效与终止
本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后,除保修款仍生效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。甲乙双方另外签订维修合同。
第十七条:本合同未尽事宜,双方协商解决。
第十八条:本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
发包方(甲方): 承包方(乙方):
代表人: 代表人:
电话:电话:
时间: 时间:
水暖施工合同
承包方:____________
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。
第一部分工程概况
1、工程名称:______________
2、工程地点:______________
3、工程内容及承包范围:
(一)、电气工程(强、弱电):
1)、人工:
a)照明系统:管路预留、预埋、穿线,灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统:管路及套管预留、预埋,电缆桥架安装,线缆敷设,配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控):管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。
d)防雷接地系统:施工图纸要求的全部施工内容。
e)火灾自动报警系统:管路(含穿墙套管)的预留、预埋,等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。
乙方完成但不仅限于以上工作,所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。
(二)、水暖工程:
1、人工:
a)给排水、消防用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,给排水系统、雨水管道、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
b)室内供暖:采暖系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋,空调冷凝水管道的预留、预埋,该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
c)消防喷淋系统:该系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。
第二条:工期
合同签订之日起,按甲方要求,保证不耽误总体工期。
第三条:工程质量等级:优良。
第四条:承包方式、合同价款及结算方式
1、承包方式:包工不包料
采用甲方与乙方协商按_________元/m2进行结算。
2、结算方式:包工不包料,安装工程管理及资料整编、工决算、保修。
第二部分双方一般责任
第五条:甲方代表
1、甲方驻施工现场代表姓名:
第六条:乙方代表
1、乙方驻施工现场代表姓名:
第七条:甲方工作
1、委派工作人员为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜,组织对工程竣工验收,如需变更图纸或变更已施工的'工程,甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工,负责与其他配套施工单位协调。
2、甲方负责提供水源、电源,保证施工需要。
3、甲方提供与其他工程相关资料,组织与其他施工队协商。
第八条:乙方工作
1、向甲方代表提供进度表计划,并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。
2、按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。
3、负责安装过程中的质量,技术,变更及施工进度、安全管理工作,负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。
4、施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责,并负责保护甲方的一切设备、设施损坏,乙方负责赔偿。
5、施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。
6、乙方在竣工前十日向甲方提供完整的竣工资料肆套。
第三部分进度计划和工期
第九条:进度计划
1、在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的进度表。
2、乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。
第十条:工期
1、乙方应严格按照甲乙双方认定的工期进行施工。
2、因不可抗力及甲乙双方以外的原因,导致工程停建,施工合同不能继续履行,可解除合同。
第四部分质量与验收
第十一条:施工中经检验质量不合格,乙方按甲方代表,质检部门的要求进行返工、修改,并承担费用。
第十二条:安装完毕,并调试合格。
第五部分合同价款与支付
第十三条:合同价款及支付
1、合同价款:元/m2。
第十四条:工程款支付
1、经双方研究,本合同签订后,乙方人员进场后,甲方按月进度付款,次月15日前支付上月进度款的70%。
2、工程竣工付至进度款的80%。
3、水暖电安装工程完工验收合格后,甲方付乙方工程结算款的97%。
4·、水电费以建设单位出具的水、电费收费。
第十五条:违约责任
1、甲方未能履行合同,出现以下情形之一,其经济损失由甲方承担,工期顺延。
(1)因图纸变更未能及时送达乙方;
(1)不能按期或按照甲方要求完成施工任务;
(2)工程质量不符合质量要求,需要返工/返修或重做;
(3)其他违反现场操作规定的事故发生。
第十六条:合同生效与终止
本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后,除保修款仍生效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。甲乙双方另外签订维修合同。
第十七条:本合同未尽事宜,双方协商解决。
第十八条:本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
发包方(甲方):承包方(乙方):
代表人:代表人:
电话:电话:
时间:时间:
管道施工合同
发包方:(甲方)。
承包方:(乙方)。
依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则,结合本工程具体情况,双方签订以下合同,以便双方遵守执行。
第一条:工程概况。
1.1工程名称:瑞明蓝湾城市污水管道改道工程。
1.2工程地点:瑞明蓝湾小区内。
1.3工程内容:管道土方,管道垫层,雨污管道连接安装工程,土方回填,余土清运,检查井建安等工程。
1.4承包范围:全部。
1.5开工日期:20xx年11月日1.6竣工日期:20xx年12月日
1.7工程质量及工程标准:
工程由小区南端至通衢路大桥污水管道组成,工程长度约计260米,管径1500㎜。管道实际长度、管径型号和检查井以实际发生并经过现场验收签证为准。
1.8合同价款:检查井;(元∕个)管道安装;(元∕米)支护;(元∕米)约计()万元人民币。
第二条:图纸及附件。
2.1提供日期:开工前;提供套数:两套。
2.2图纸特殊保密要求和费用:无。
第三条:甲乙方驻地代表。
3.1甲方驻工地代表:陈忠赢。
3.2乙方驻工地代表:
第四条:甲方工作。
4.1负责工程占地迁占、协调料场占地。
4.2负责施工用水的水源、施工用电的电源。
4.3提供地下管线资料、水准点与坐标控制点。
4.5组织图纸会审和技术交底;依据国家现行市政工程施工技术规范,制定施工监理程序和施工管理办法。
4.6组织定期检验和工程验收。
4.7按合同规定拨付工程款。
4.8组织有关单位进行工程的竣工验收。
第五条:乙方工作。
5.1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。
5.2服从甲方和监理的合理安排,并接受检查检验,不得转包。
5.3负责校验水准点、坐标控制点,测量原地面纵横断高程。
5.4保护地下管线。
5.5负责施工现场交通和噪音控制。
5.6负责成品路面和施工管线的保护。
5.7负责现场材料、物资设备等安全保卫。
5.8保持施工场地文明、卫生。
5.9负责施工人员的人身安全和施工质量安全。
5.10负责工程施工期间保证体验中心的正常通行和施工现场的道路通畅。
第六条质量与验收。
6.1质量等级:合格。
6.2质量管理:现场监理跟踪管理,甲方代表监督检查,组织工程竣工验收。
6.3验收标准:执行《污水管道工程施工及验收规范》。
6.4验收方式:分为隐蔽工程验收、中间验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序等必须无条件修复或返工。
6.5质量监督:本工程接受禹城市建筑工程质量监督站监督和质量裁定。
第七条工程款支付。
7.1土方开槽完毕支付工程总造价的15%。
7.2竣工验收支付工程总造价的35%.
7,3本小区开盘后15日内付清余款。
第八条:工程量核实。
8.1乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。
8.2甲方在竣工后二十天内核定实际完成的工程量。并履行完付款程序。
第九条:材料和设备供应。
9.1钢筋混凝土管由甲方供应。
9.2其余材料和设备由乙方自备。
9.3全部材料和设备必须有合格证明和材料检验报告,达到合格要求。
第十条:设计变更。
10.1未经甲方同意乙方不得变更设计施工,确需进行变更时应有原设计单位出据变更图纸或变更单。
10.2甲方变更设计应提前5天通知乙方。
第十一条:竣工结算。
11.1结算方式:乙方负责竣工结算并提报结算报告。工程量按双方核实认可的实际完成工程量为准。
第十二条:违约责任。
12.1乙方必须按期保质完成任务。除不可抗力的自然因素和甲方同意外,工期不得顺延。逾期一天乙方需向甲方支付1000元违约金。
12.2甲方要按合同规定按时付款,延时付款要加倍承担欠款利息。
第十三条:缺陷责任和保修。
13.1保修内容、范围:全部承包工程。并承担保修费用。
13.2保修期限:按国家规定执行。
13.3缺陷责任期:一年。
第十四条:争议解决方式。
14.1仲裁或到甲方所在地的人民法院起诉。
第十五条:合同份数。
16.1本合同一式四份,甲方执二份,乙方执二份。
第十七条:合同生效终止时间。
17.1本合同双方签字生效。
17.2本合同付清价款、保修期满后终止。
发包方(章)承包方(章)。
管道施工合同
委托单位:
根据《民法典》、《给水排水管道工程施工与验收规范》(gb50268-)和《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(c3-90)等文件,甲乙双方在依法、自愿、公平和诚实守信的基础上经双方友好协商一致同意签订本合同。
1、甲方委托乙方对建设于污水排水主管道进行维修施工服务。
2、费用承包方式:
1、本合同签署后____日内乙方进场施工,施工期限为天(另有约定的除外)。
2、维修工程完工验收合格之日起,
合同签署后,甲乙双方签字确认后,正式履行本合同。甲方因排污不畅或影响业主安全要求乙方先行施工时乙方应当进场施工。
1.乙方负责指派专业人员进行管道施工作业进场时需向甲方出示具备从事管道施工作业的许可证和现场专业人员本人的《特种设备作业人员证》,并提供复印件供甲方备案。
2.施工前乙方应当书面告知甲方施工计划,以便甲方监督、配合施工。便于甲方向维修区域业主发出施工通告施工现场应当充分设置围挡和树立醒目警示标识,施工前做好2号楼底商的出行防护,做好地层降水工作,做好防塌方的措施,对异地堆积的回填土进行覆盖乙方施工过程中因乙方采取的安全防范措施不当出现重大事故或人员伤害时,乙方承担全部责任。
1、污水管道施工应按《给水排水管道工程施工与验收规范(gb50268-)、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(c3-90)的相关规定,对污水管道进行施工及验收,确保施工管道符合上述标准。
1、本合同工程款:b元,总价款(大写):元(小写)元进场前先由甲方垫资支付工程款的20%(53935.8元)给乙方,乙方需按照本合同约定期限进场并完成施工。
2、乙方需拿出工程款的5%即:13483.95元作为维修保证金交付甲方,维保期届满后如未出现质量问题或未发生不履行维修保证义务的情况,即予退还。
(一)、权利。
2、有权要求乙方按期完工,乙方的施工工艺达不到合同约定标准或要求时,甲方有权拒绝在验收记录上签字。
3、对存在安全隐患的作业甲方有权要求乙方暂停施工,采取相应措施并经甲方认可后再行施工。
4.甲方对乙方使用的工程材料有权查验。
(二)、义务。
1、提供现场咨询,在乙方需要时提供该作业面的图纸及有关技术资料,供乙方查阅。
3、配备安全管理人员负责现场监督检查。
4、协助乙方处理涉及到业主的事务。
(一)、权利。
1、有权要求甲方提供施工相应的作业面及相关资料。
2、对甲方提出的超出合同约定的要求可以否定。
3、要求甲方提供水、电、排污接入点。
(二)、义务。
1、应当具备相关部门核发的生产许可证及企业资质。
2、乙方施工中应认真遵守国家及____市对施工安全的有关规定、技术要求及操作规程。
5、乙方应当妥善保管借用的施工图纸及相关资料,施工完毕后制作竣工资料在完工验收时交给甲方乙方不得以任何形式分包、转包。
4、因施工管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的,由乙方自行承担全部责任。
5、本合同未尽事宜,须经双方协商,并签署书面文件方为有效。,
1、本合同自双方签字盖章后即生效。
2、任何一方严重违约导致合同无法继续履行的,另一方可以解除合同,并向违约方追偿相关损失。
3、污水管道维修工程验收合格后进入维保期,维保期满后本合同即告终止。
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解,协商、调解不成的,按照下列方式解决:
依法向人民法院人民法院起诉。
2、双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式,并经双方签字确认,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
3、乙方提供的招投标文件,施工方案是本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
地址:
地址:
单位负责人:
单位负责人:
电话:
______年____月____日。
电话:
______年____月____日。
管道施工合同
甲方:
乙方:
本着平等互利的原则,按国家《劳动法》《经济合同法》等相关的法律法规,经甲乙双方共同协商,协议如下:
一、工程承包内容:空调、暖气管道预埋施工。
二、工程地点:济南欧亚大观商都工程部。
三、安全:在施工过程中,一切安全事故由乙方自行负责。
四、工程技术要求:乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司(甲方)的技术要求施工,安全施工交底,进行组织施工。
五、乙方应认真按照标准规范和要求施工,工程质量达不到约定的标准部分,经甲方发现,应要求乙方重新施工,因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担重新施工费用,工期不予顺延。
六、工程量的计算:以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时,经公司确认后调整合同价格,签订补充协议。
七、价格:本工程量为综合包干价人民币元。
八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。
九、文明施工:符合市容市貌,文明施工要求标准,违反相关规定,后果由乙方自行负责。
十、工期:天。
十一、付款方式:项目工程全部完成并验收合格后,一次性支付全部工程款。
十二、结账方式:乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。
十三、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执两份,甲乙双方签字即生效,付清工程款后自动失效。(以票据为准)。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
管道施工合同
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定,结合本工程实际,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,经友好协商,就本工程施工事宜协商一致,达成如下协议。
第一条工程概况及承包范围。
1、工程名称:行政中心幼儿园10kv配电工程电力线管非开挖110pe线管顶管工程。
2、工程地点:行政三路。
3、承包范围:本次110pe电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容。
4、承包方式:包工包料交钥匙工程。
第二条工期。
1、本工程工期总天数为:5天。即从20__年9月13日20__年9月17日。
第三条甲方应承担的工作与责任。
1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。
2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。
第四条乙方应承担的工作与责任。
1、乙方在本合同生效后,应派技术人员到现场做好开工前的准备工作,施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找,收集管线资料,借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。
2、乙方应在施工场地做初步地质调查,查清地层结构,地质成份,地下水埋深。目前,钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工,要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工,必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。
3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源,现场缺水,施工前备好水。
4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续,若因此造成的责任由乙方全部负责承担。
5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全,做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故,均由乙方自行负责。
6、严格遵守电力部门的有关规定,不准私自开启,操作电力门的电气设备,如有违反,造成一切责任及损失由乙方自己承担。
7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收,做好记录。
8、乙方保证工程质量,严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工,按期完成工程内容。
9、乙方应文明施工,做到工完、料净、场地清,费用已包含在工程总价中。
第五条工程价款及支付。
1、本工程包干价,单价为元/米,按水平方向直线长度结算。
2、本工程施工完毕,验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。
第六条工程质量验收。
1、验收方式:乙方应向甲方提供本工程验收报告,材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道,对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物,通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求,乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。
2、验收时间:甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收,逾期不组织竣工验收,则视为本工程质量全部合格。
第七条违约责任。
如一方擅自终止或解除本合同,或不按合同全面履行自己的义务,应依法承担违约责任,并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。
第八条争议的解决方式。
如因履行本合同发生争议,甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第九条本合同未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议,与本合同具有同等法律效力。
第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
第十一条本合同共一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
授权代表人:授权代表人:
电话:电话:
签章日期:年月日签章日期:年月日
管道施工合同
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,在平等自愿的基础上,甲乙双方就安装暖气管道达成协议如下:
一、工程概况及承包方式
二、工程期限
三、工程价款及结算方式
此工程实行包工包料施工的方式,双方协定总价为:_________元整(人民币大写:_________元)。合同签订时支付现金_________元,材料进场时支付现金_________元,安装结算时支付出保证金外剩余的工程款_________元。本工程经甲方验收合格后无任何问题,一次性支付保证金。
四、地点
乙方工程材料进场时,由甲方指定货物的位置地点,工程材料的安全由乙方负责。
五、产品的安装调试验收
1、乙方负责暖气管的安装、调试。
2、安装的标准按照国家规范和行业要求,乙方竣工后通知甲方验收,乙方负责提供产品,合格证书,材料合格证。
六、乙方责任
2、由于材料及安装不合格的要求,造成的责任及损失由乙方负责。
七、甲方责任
甲方应为乙方入场施工创造条件,提供水电接入口。
八、产品质量责任及售后服务条款
自验收之日起,工程无偿保修期年
锅炉保:_________年
暖气片保:_________年
暖气管道保:_________年
九、争执
本合同发生的争执,由双方友好协商解决,协商不能解决的任何一方可向所在地的人民法院提起诉讼。
十、附则
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。
_________年_________月_________日
_________年_________月_________日
管道施工合同
发包方:(甲方)。
承包方:(乙方)。
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则,结合本工程具体情况,双方签订以下合同,共同遵守执行。
第一条:工程概况。
1、工程名称:浚县浚州大道道路工程。
2、工程地点:浚县浚州大道西延段。
3、工程内容:雨水、污水、管渠工程。
4、承包范围:清包工。
5、工程质量及工程标准:
工程质量为合格工程,标准按照地方检验执行标准。
6、合同价款:(见后附价格表)。
第二条:甲方工作。
1、提供图纸、技术指导及技术交底。
2、负责工程施工统一协调工作。
3、负责组织技术、安全、质量定期检验和工程验收。
4、组织有关单位进行工程的竣工验收。
5、提供施工中所用的施工材料、机械、场地作业面。
第三条:乙方工作。
1、严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。
2、服从甲方和监理的合理安排,并接受检查检验,不得转包。
3、负责现场施工技术测量控制。
4、负责施工现场施工的小型机具及施工人员的劳保用品。
5、负责成品管(渠)和施工管线的保护。
6、负责现场材料、物资设备等安全保卫。
7、保持施工场地文明、卫生。
8、负责施工人员的人身安全和施工质量安全。
第四条质量与验收。
1、质量等级:合格。
2、质量管理:现场监理跟踪管理,甲方代表监督检查,组织工程竣工验收。
3、验收标准:
执行《给排水管道工程施工及验收规范》gb50268—97标准。
4、验收方式:分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等乙方必须无条件修复或返工。
5、质量监督:本工程接受业主和质量监督站监督和质量裁定。
第五条工程款支付。
1、工程款支付按工程施工进度的80%拨付给乙方。
2、工程完工后,除扣除乙方5%质量保证金,其余款项在一个月内结清。甲方待竣工验收合格后5%质量保证金在一周内支付给乙方。
第六条:工程量核实。
1、乙方在工程进行过程中,每周提报一次工程量,双方核实。
2、乙方在施工完工后十天内汇总提报实际完成的工程量。
3、甲方在施工完工后二十天内核定实际完成的工程量。
第七条:违约责任。
1、乙方必须按期保质完成任务。除不可抗力的自然因素和甲方同意外,工期不得刻意拖延。
2、甲方要按合同约定履行责任。
第八条:缺陷责任和保修。
1、保修内容、范围:全部承包工程。并承担保修费用。
2、保修期限:从施工完工到工程竣工验收合格后一周。
第九条:争议解决方式。
1、仲裁或到甲方所在地的人民法院起诉。
第十条:合同份数。
1、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
第十一条:合同生效终止时间。
1、本合同双方签字生效,合同付清价款、保修期满后终止。
发包方(签字):承包方(签字):
电话:电话:
水暖施工合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就孙吉镇和谐小区工程项目的水、暖、电安装工程,经协商达成一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:;。
2、工程地点:;。
3、建筑面积:约平方米(以运城市测绘部门测绘的房屋面积为准)。
4、水暖电安装工程承包内容:水、暖、电安装工程含照明电线、线管敷设、插座(含线)等电位连接、避雷设施、上、下水管、地暖、水表表箱及磁卡电表,不包含热能计量表、地暖垫层。
5、承包方式:包工包料。
二、工程价款:
1、合同价款:每平方米单价;。
2、此单价不含税、配合费和管理费,乙方收款时只需要给甲方开收据即可。
3、因涉及变更和签证等原因导致本合同造价增减部分按下列方式执行:
(1)合同中有相同或相似价格,参照该价格执行;。
(2)无参照价格的.,双方协商确定。
三、施工工期:
1、根据甲方的进度计划要求安排施工,并确保工程工期。本工程自____年__月__日至____年__月__日。
2、施工期间,如因地震、停电以及不可抗力因素等双方认可的特殊情况造成的误工,工期依次顺延。
3、如因甲方原因造成的误工,甲方要求承担乙方的经济损失。
4、质量要求:合格,按国家相关规范验收,所使用的管、线等材料符合国标。如甲方指定某品牌产品造成乙方预算增加,差价部分甲方给予增加。
四、双方责任:
甲方责任:
1、提供图纸、技术交底;。
2、确保施工用水、电、水电费用由甲方承担;。
3、负责施工技术,质量进度检验和验收事宜;。
4、提供建设工地宿舍的全部材料及相关费用,乙方负责施工;。
5、做好工地安装与土建的协调工作。
乙方负责:
2、乙方不得将工程转包或分包给他人;。
3、所有管线必须敷设到建筑物70公分外;。
4、搞好文明施工,听从监理及甲方管理,做到工完干净;。
5、配合甲方做好质量检验、验收、收集资料工作。
五、付款方式:
1、以每幢楼为单位正负0,封顶后付实际完成工程量的80%;。
2、主体完工后封顶付工程量的80%;。
3、地暖安装完成后,付实际完成工程量的80%;。
4、电线安装完成后,付至总决算的90%;。
5、正式交工验收经甲方质监站监理验收合格后付至总决算价的98%;余总款2%作为质保金,工程交工一年后无质量问题一次性付清。
六、安全:
乙方在施工过程中,要注意自身的安全、严格做好安全防范措施,如因自身问题造成的安全事故,乙方责任自负,甲方不承担任何经济责任。
七、未尽事宜双方协商解决,协商不成,甲、乙双方均可起诉至盐湖区人民法院。
八、此合同一式四份,甲、乙双方各执两份。
九、本合同双方签字盖章后生效,待甲乙双方约定完成后自动终止。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代表人(签字):代表人(签字):
联系电话:联系电话:
年月日年月日。
水暖施工合同
根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签定本合同。
一工程名称:______________________________。
二工程地点:______________________________。
三承包方式:
四承包方工程内容:
1、施工蓝图中所涵盖的全部水暖工作业内容。
2、施工图审查报告中的水暖工作业回执内容。
3、施工图纸会审记录的水暖工作业全部内容。
4、施工规范及国家地方主管部门颁布的强制性条文所包含的水暖工作业全部内容。
5、场内水平运输、垂直运输、堆码放平,水暖材料卸车。
五工程量按实际建筑面积计算,_______元∕平方米。
六工期要求:乙方应根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成,如乙方逾期完成,每天罚款________元。如提前完成给予同等款项奖励。
七质量验收与计价方式:甲方对乙方的工作质量按如下方式进行验收与定价:甲方根据现行国家标准对乙方的施工质量进行实测、实量验收,必须达到质监部门、开发公司、监理及甲方认定的标准,如达不到应整改或返工重做,整改与返工的工料费均由乙方自负。
八乙方质量的基本要求是:
1、严格安照设计要求、图集规范施工。
2、乙方在完成每一施工部位或工序后,必须经清理完毕并自检互检合格后,才可报甲方核验,未经自检合格甲方可拒绝验收。
3、乙方对现场所有的施工成品负有保护的义务,如有损坏,均由乙方自费修复至原状。按照建设工程质量管理条例的规定,乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。
4、乙方必须遵照甲方技术、质量交底精心组织施工。出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期整改,甲方有权对乙方照章罚款。因乙方施工质量低劣,且屡催无效而无法履行合同,甲方有权终止合同。并由乙方承担由此而造成的`损失。
九付款方式:
1、施工阶段:_____,向乙方支付完成工程量应得工费的_______%。
2、乙方剩留的工程余款,水暖工程完工后_______天内,由甲方向乙方全部付清。
十限额用料:
乙方必须严格按照施工工序制作安装,损耗量控制在定额测定的损耗内,严禁长料短用,大料小用,未经施工员的书面指令同意擅自肢解水暖材料,由乙方向甲方赔偿所肢解材料三倍以上价格的材料款。
十一甲方的责任和义务:
1、向乙方提供施工图、施工操作的工作面。
2、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
3、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查和验收。
4、按合同规定,向乙方支付具备付款条件的承包工费。
十二乙方的责任和义务:
1、本合同签定后应及时与所属成员签定用工合同和安全责任书。
2、严格遵守项目部的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。
3、必须坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后启用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。
4、服从甲方现场管理人员的监督检查,接受整改意见,限时完成整改,确保施工质量。
5、负责保护各类预埋管线、预留孔洞的完好和位置准确,不得任意堵塞或移动。
6、做好施工人员现场的工后清理,每天打扫宿舍内外环境,保持现场整洁文明和生活干净卫生。
7、乙方负责本班组人员施工现场和生活区的安全管理,如发生安全事故由乙方自行承担。
十三违约责任:
1、乙方屡次不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的。
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的;。
3、乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;。
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;。
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的;。
6、乙方承包人常擅离工作岗位,或乙方施工人员严重影响甲方后续工序的。
7、对乙方的违约行为,甲方有权对乙方进行罚款、要求赔偿损失、终止合同并不支付剩余工程款等处罚。
十四本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。模板工程结束,款项结清时自行终止。
甲方:_____。
负责人:_____。
乙方:_____。
负责人:_____。
_____年_____月_____日。