公司需要建立良好的企业文化,塑造公司的形象和价值观,以吸引和留住优秀的员工。以下是小编为大家整理的成功公司的经验和案例,供大家学习和参考。
借用公司资质合作协议书
甲、乙双方以其自身的优势,双方本着互利互惠、优势互补的原则协商就项目共同合作一事达成如下协议:风险提示:应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
1、乙方以甲方的名义负责实施项目,项目由乙方负责实施,并提供相应售后服务,承担整个项目的责任和义务。
2、在施工及售后服务中,出现任何问题及施工质量问题,都由乙方自行负责,甲方不承担任何施工责任及工程纠纷。
3、本项目中标,乙方向甲方提供合同金额的______%作为管理费服务。其费用在开具收据或发票时必须结清。
4、甲方提供合同金额发票,乙方向甲方支付由此引起的全部费用,此费用在实际开具发票时一次性付清(税款合计为______元,发票金额的______%)。
5、在整个项目实施过程中而引起的甲方招待费、人员出差的差旅费等一切费用由乙方全部承担。
6、未经甲方许可的情况下,乙方不得私自对甲方的相关资质、合同等原件、影印件进行影印、挪作他用。风险提示:应约定保密及竞业禁止义务,特别是针对项目所涉及的技术、客户资源,以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
7、乙方不得向外界透漏关于甲方相关的公司机密和做有损甲方公司利益的行为。
8、此合同签订后,乙方需向甲方提供合同原件一份;施工完毕,乙方需向甲方提供验收报告原件一份。
9、乙方因此项目需要使用甲方账户转账,甲方指定账户给乙方,项目款到指定账户______个工作日内支付给乙方费用______元。
10、未尽事宜,双方应本着对用户负责、对合作方负责的精神,互谅互让、友好协商解决。
11、本协议一式______份,甲、乙双方各执______份。双方签字盖章之日起生效。
甲方:________________乙方:________________。
日期:________________日期:________________
借用公司资质合作协议书
在不断进步的时代,各种协议频频出现,签订协议可以约束双方履行责任。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是小编收集整理的借用公司资质合作协议书,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
甲方:________________
乙方:________________
甲、乙双方以其自身的优势,双方本着互利互惠、优势互补的'原则协商就项目共同合作一事达成如下协议:风险提示:应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
1、乙方以甲方的名义负责实施项目,项目由乙方负责实施,并提供相应售后服务,承担整个项目的责任和义务。
2、在施工及售后服务中,出现任何问题及施工质量问题,都由乙方自行负责,甲方不承担任何施工责任及工程纠纷。
3、本项目中标,乙方向甲方提供合同金额的______%作为管理费服务。其费用在开具收据或发票时必须结清。
4、甲方提供合同金额发票,乙方向甲方支付由此引起的全部费用,此费用在实际开具发票时一次性付清(税款合计为______元,发票金额的______%)。
5、在整个项目实施过程中而引起的甲方招待费、人员出差的差旅费等一切费用由乙方全部承担。
6、未经甲方许可的情况下,乙方不得私自对甲方的相关资质、合同等原件、影印件进行影印、挪作他用。风险提示:应约定保密及竞业禁止义务,特别是针对项目所涉及的技术、客户资源,以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
7、乙方不得向外界透漏关于甲方相关的公司机密和做有损甲方公司利益的行为。
8、此合同签订后,乙方需向甲方提供合同原件一份;施工完毕,乙方需向甲方提供验收报告原件一份。
9、乙方因此项目需要使用甲方账户转账,甲方指定账户给乙方,项目款到指定账户______个工作日内支付给乙方费用______元。
10、未尽事宜,双方应本着对用户负责、对合作方负责的精神,互谅互让、友好协商解决。
11、本协议一式______份,甲、乙双方各执______份。双方签字盖章之日起生效。
甲方:________________乙方:________________
日期:________________日期:________________
借用公司资质合作协议书
甲方:
乙方:
为促进双方的合作,经双方协商,特签订以下协议。
一、甲方同意出资购置单车价值约26万元人民币汽车二辆,并借用给乙方无偿使用。拟购置车辆的的品牌、型号和款式由乙方指定。
二、本协议项下车辆的所有权归甲方所有,与该车有关的全部机动车登记手续均办理在甲方名下,但有关车辆登记、税费缴纳、保险等手续费用由乙方承担;双方在办理完毕购车及登记手续后,应将车辆的牌号、发动机号、车辆识别代号等记载于本协议附件《车辆基本情况表》中。
三、借用期限为长期,但经双方协商一致,可随时终止本协议,并将车辆返还甲方。
四、双方确认,乙方对本协议项下的车辆仅具有使用权,不得将借用车辆转让、赠与、再行出借、改装或设置抵押担保等其他权利负担。
五、如由于乙方原因致使本协议项下车辆被有关机关或第三人采取查封、扣押等措施的,乙方应负责解除对该车辆的限制措施。由此导致车辆被强制转让或强行处置的',乙方应赔偿甲方的全部损失。
六、本协议项下车辆车辆使用过程中,乙方应依法按时办理车辆的全部保险(保险因包括强制险和车损险、三责险、盗抢险、车上人员责任险等商业保险全险)手续,定期对车辆进行维护和修理,以保证车辆符合正常的使用要求。在登记和使用过程中发生的一切费用(包括但不限于初始登记和年检费用、车辆购置附加税和车船使用税、机动车强制保险和一般商业保险费用、燃油费、修理维护费用等),全部由乙方承担。甲方协助乙方办理与前述有关的手续,并同意为乙方出具办理前述手续所需的有关证明或资料。
七、乙方应保证配备合格的驾驶人员驾驶车辆,并应按照法律规定安全驾驶。在车辆使用过程中出现的任何交通违章行为及事故所产生的处罚、财产损失和人身伤害赔偿,全部由乙方负责并承担。如因交通违章或事故导致任何第三方向甲方追究法律责任的,甲方有权向乙方追偿,乙方应保证甲方免责或向甲方承担赔偿责任。
八、本协议项下车辆如出现交通事故、被盗、意外毁损以及其他问题的,由乙方负责处理;如因交通事故或其他保险事故的发生需要向相关保险公司办理保险理赔事宜并需甲方协助的,甲方应协助乙方办理,并出具相关证明或资料。
九、本协议甲乙双方应自觉履行,出现争议双方可协商解决,协商不成,可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
十、本协议一式二份,自双方签字或盖章后生效,双方各执一份。
甲方(签章):
乙方(签章):
日期:
借用公司资质合作协议书
甲方:(以下简称甲方)。
代表人:身份证号码:
乙方:(以下简称乙方)。
代表人:身份证号码:
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。甲、乙双方以其自身的优势,双方本着互利互惠、优势互补的`原则协商就项目共同合作一事达成如下协议:
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
1、乙方以甲方的名义负责实施项目,项目由乙方负责实施,并提供相应售后服务,承担整个项目的责任和义务。
2、在施工及售后服务中,出现任何问题及施工质量问题,都由乙方自行负责,甲方不承担任何施工责任及工程纠纷。
3、本项目中标,乙方向甲方提供合同金额的______%作为管理费服务。其费用在开具收据或发票时必须结清。
4、甲方提供合同金额发票,乙方向甲方支付由此引起的全部费用,此费用在实际开具发票时一次性付清(税款合计为______元,发票金额的______%)。
5、在整个项目实施过程中而引起的甲方招待费、人员出差的差旅费等一切费用由乙方全部承担。
6、未经甲方许可的情况下,乙方不得私自对甲方的相关资质、合同等原件、影印件进行影印、挪作他用。风险提示:
应约定保密及竞业禁止义务,特别是针对项目所涉及的技术、客户资源,以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。
7、乙方不得向外界透漏关于甲方相关的公司机密和做有损甲方公司利益的行为。
8、此合同签订后,乙方需向甲方提供合同原件一份;施工完毕,乙方需向甲方提供验收报告原件一份。
9、乙方因此项目需要使用甲方账户转账,甲方指定账户给乙方,项目款到指定账户______个工作日内支付给乙方费用______元。
10、未尽事宜,双方应本着对用户负责、对合作方负责的精神,互谅互让、友好协商解决。
11、本协议一式______份,甲、乙双方各执______份。双方签字盖章之日起生效。
甲方:代表签字:
________年____月____日。
乙方:代表签字:
________年____月____日。
文档为doc格式。
借用公司资质合作协议
甲方:
乙方:
现有甲方经营的 加油站目前正处在关键时期,经双方共同协商,全面实施双方共同投资、共同合作经营的决策,本着互利合作的原则,签订本协议,以供信守。
1.1双方在合作过程中建立起来的互信、惯例与默契是商业合作战略伙伴关系的基础,提高效率与共同发展是双方本次合作的目标和根本利益。
1.2本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密。
1.3充分发挥双方优势,优势互补,提高综合竞争力,共同铸造新的市场格局。
1.4本协议为框架协议,是双方今后长期合作的指导性文件, 也是双方签订相关合同的基础。
2.1标的:经营权及所有权均为甲方的 加油站。
2.2标的现状:甲方承诺其拥有标的全部股权并对标的全部资产享有独立占有、使用、收益、支配的权利,上述权利如存有瑕疵,甲方承担责任。
3.1甲乙双方组成一个新的战略合作体,以合作标的为平台,由甲方负责经营管理,并按约定方式进行利润分配。
3.2出资:
3.2.1甲方投资40万元,于 年 月 日投资到位。
3.2.2乙方投资40万元,于 年 月 日投资到位。
3.3利润分配:
3.3.1各方每月进行一次利润分配,分配方式为当月利润的60%,当月未分配利润的40%用于合作平台的运营。
3.3.2利润分配由乙丙丁三方按1:1的方式进行分配,甲方不参与利润分配,甲方每月按约收取合作标的约定租金作为回报。
4.1在投资资金投资到位后,各方不得因任何原因抽回出资。
4.2甲方在经营管理过程中,其他各方均有监督权。
4.3合作期间,加油站的亏损由乙丙丁三方按1:1的比例承担。
4.4如其中任何一方需要转让股份,须首先征求对方的意见,在同等条件下,相对方具有优先购买权,否则,转让无效。
5.1若因任何一方违反本协议第四条第1款之约定的,违约方无权参与利润分配,给守约方造成经济损失的,须承担损害赔偿责任。
5.2本协议任何一方不履行义务或履行义务不符合本协议约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。违反约定的一方向对方赔偿损失的范围包括但不限于违约金、律师费、调查费、审计费、鉴定费、公证费、差旅费等。
6.1本协议在履行过程中发生的争议,由各方按照本协议合作原则协商解决,协商不成的,依法向合同履行地人民法院起诉。
6.2本协议正本及协议附件一式二份,双方各执一份,各份均具有同等法律效力。自双方签署盖章之日起生效。如双方未在同一时间签署的,则以最后签署盖章的时间为协议生效日期。
甲方: 签订时间:
乙方: 签订时间:
丙方: 签订时间:
丁方: 签订时间:
借用资质协议
协议内容:
本着互惠互利、认真负责的原则,更好的保证清华园小区消防安装工程的稳定开展,经甲乙双方商定,就乙方借用资质一事达成如下协议:
1、甲乙双方独立核算,各自承担各自的责任;依据乙方同发包单位审定的最终工程结算值,甲方提留工程总造价的3%作为甲方的管理费,发包单位按进度拨付的工程款扣除3%管理费后全部交乙方使用。合同签订盖章时,应向甲方交付一万元管理费预付款,以后在发包方拨款时按比例扣除,乙方应积极协调与发包单位的结算工作,甲方只对相关资料文件盖章。
2、甲方只负责该工程资料文件盖章工作,其他一切事项均由乙方负责办理。竣工资料盖章时,乙方应交清协议商定的`全部管理费用及国家规定的相关税金,否则,甲方有权拒绝盖章。
如施工中出现管理、质量、安全等后果且损害甲方企业信誉,甲方有权单方终止合同,问题严重的追究法律责任。乙方自行承担因上述问题所产生的一切责任后果和费用,概与甲方无关。
4、甲方提供给乙方的资料,只对该工程有效,乙方无权另做他用。其它未尽事宜,双方协商解决。
5、乙方应向甲方提供该工程竣工验收资料,以便公司对该工程进行监督管理。
6、本协议一式贰份,自签字之日起生效,本协议至竣工自行失效。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。
法人代表(盖章):_________法人代表(盖章):_________。
委托代表(盖章):_________委托代表(盖章):_________。
日期:_________日期:_________
借用公司资质合作协议书
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,达成如下协议:
一、甲方将工程承包给乙方施工,甲方将乙方作为甲方的项目部进行管理,甲方只收取乙方工程总额___%的管理费。工程具体情况如下(工程名称:工程款;工期:承包内容:)。
二、管理费在业主单位拔付第一次工程时结清。扣除管理费后的工程款,甲方收到立即拔付乙方。如乙方资金紧张,甲方可以代为垫付部分材料款及工人工资,由乙方从垫付之日起按月1.5%的利率承担利息。工程完工后业主方结算付款完毕后甲方与乙方进行结算。乙方不得自行向业主收取工程款,全部工程款项由甲方收取后拔付乙方。
三、在签定本协议时,乙方已知须并了解甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容,乙方必须按甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容施工,甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同对乙方有全面的约束力。如甲方对业主方承担责任,乙方也必须对甲方承担相应的责任。甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同作为本合同的附件。
四、乙方对该项目自主经营,自负盈亏,因施工所发生的一切费用与责任全部由乙方承担,甲方概不负责。在施工过程中,乙方不得拖欠供应商材料款和工人工资。如甲方为乙方的`材料款和工人工资承担民事责任后,乙方应当偿还甲方,并承担相应的所有费用及利息,按同期银行贷款四倍利率计息。
五、乙方项目部的施行活动不得违反国家的法律。在承包期间如发生工伤事故,乙方应按照国家的有关规定处理,民事赔偿责任由乙方来承担。如甲方代为承担责任,甲方有权向乙方追偿。
六、乙方项目部有自主经营权,有权自行招聘职工,有权根据职工的工作效率、身体条件、劳动态度、执行纪律好坏等情况,决定职工工资标准,调整工作和辞退职工。
七、在施工和结算过程中,甲方给乙方项目部协助的便利,并提供相关手续。由乙方项目部负责向业主方开具工程款发票,如乙方项目部要求甲方方开具工程款发票,乙方项目部应向甲方另行交纳相应的税费。
八、承包期间,乙方项目部实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方项目部必须自觉维护发包方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程通过业主验收,安全施工,文明施工和按期完工,如发生偷工减料以次充好或发生其他质安事故或逾期交工,一切经济损失以及建设方对上述问题追究发包方的一切责任均由乙方项目部承担,需追究刑事责任的,也由乙方项目部承担责任。
九、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行全方位的管理和指导,乙方项目部必须无条件接受发包方的管理。对发现有违反质量和安全操作规程施工的或发现有质量和安全隐患的,甲方有权责令停工整顿。对不服从管理多次违规不改的视为蓄意损害发包方企业信誉,甲方有权无条件更换施工队伍,乙方项目部不得有异议。
十、乙方具有下列情形之一的,甲方有权解除合同。
1、乙方不服从甲方管理的;
2、工程逾期的;
3、工程质量不达标的;
4、拖欠农民工工资的;
5、工程管理混乱,有安全隐患的;
十一、乙方应对所施工程进行保修,保修期按甲方与业主的合同规确定,乙方工程逾期交工,每逾期一天,承担逾期违约金____元。
十二、因履行本协议发生的争议,双方尽量友好协商解决;如协商不成,由东昌府区人民法院处理。
十三、本协议自双方当事人签字或盖章后生效,本协议如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本协议具有同等效力。
本协议正本一式四份,甲方与乙方各执两份。
甲方:____公司。
乙方:_________(签名)。
工程公司借用资质协议书
甲方:(以下简称甲方)
代表人:
身份证号码:
乙方:(以下简称乙方)
代表人:
身份证号码:
甲、乙双方以其自身的优势,双方本着互利互惠、优势互补的原则协商就项目共同合作一事达成如下协议:
1、乙方以甲方的名义负责实施项目,项目由乙方负责实施,并提供相应售后服务,承担整个项目的责任和义务。
2、在施工及售后服务中,出现任何问题及施工质量问题,都由乙方自行负责,甲方不承担任何施工责任及工程纠纷。
3、本项目中标,乙方向甲方提供合同金额的______%作为管理费服务。其费用在开具收据或发票时必须结清。
4、甲方提供合同金额发票,乙方向甲方支付由此引起的全部费用,此费用在实际开具发票时一次性付清(税款合计为______元,发票金额的______%)。
5、在整个项目实施过程中而引起的甲方招待费、人员出差的差旅费等一切费用由乙方全部承担。
6、未经甲方许可的情况下,乙方不得私自对甲方的相关资质、合同等原件、影印件进行影印、挪作他用。
7、乙方不得向外界透漏关于甲方相关的公司机密和做有损甲方公司利益的行为。
8、此合同签订后,乙方需向甲方提供合同原件一份;施工完毕,乙方需向甲方提供验收报告原件一份。
9、乙方因此项目需要使用甲方账户转账,甲方指定账户给乙方,项目款到指定账户______个工作日内支付给乙方费用______元。
10、未尽事宜,双方应本着对用户负责、对合作方负责的精神,互谅互让、友好协商解决。
11、本协议一式______份,甲、乙双方各执______份。双方签字盖章之日起生效。
甲方:
代表签字:
______年______月______日
乙方:
代表签字:
______年______月______日
借用公司名义的协议
因工作需要,借用方_________________________(甲方)需借用南京梧桐微电子科技有限公司(乙方)产品____________,价值_____________,经甲乙双方协商同意,签订本借用合同。
本合同借用期限自____________起至________止。合同期满即终止借用合同。甲方若需要该器件则汇款给乙方视同购买,反之则期满及时退回。
(一)借用期间甲方可根据需要,试用该器件
(二)甲方必须保证器件不被损坏
(一)借用期满有权要求及时退回
(二)乙方确保发出器件的`性能状态完好
本合同执行过程中如发生争议,双方应及时友好协商解决。经协商不能达成一致时,合同任何一方可向南京仲裁委员会申请仲裁。
公司车辆借用协议书
甲方:
乙方:
为了鼓励乙方的工作积极性,根据《中华人民共和国合同法》有关规定,经友好协商,双方就配车奖励事项签订如下协议,共同遵守。
一.甲方确认乙方符合甲方规定的销售人员配车奖励政策,将以下车辆提供给乙方无偿使用,期限3年(自车辆实际交付之日起计):车辆商标/型号,生产厂商,车辆牌照号码,车架号。
二.乙方愿意在享受购车贷款时与甲方签订期限不少于3年的劳动合同,并接受甲方对其工作绩效的考核评估及管理。
三、就车辆使用/奖励/转让等事项,双方同意按照下述条款执行:
2.车辆无偿使用期满后,乙方若未能符合上一条款要求的`,则双方同意按照车辆的市场评估价格转让并过户给乙方车辆借用协议书车辆借用协议书。
3.若乙方未满服务期限因个人原因辞职或因业绩原因/违纪等原因被辞退,甲方同意按按上款所述办法将车辆计价转让并过户给乙方。
4.乙方同意车辆转让款可以从购货保证金/销售提成奖励/费用及工资中扣除。
5.若因甲方经营不佳而被收购重组、破产解散等原因导致乙方中途离职,则乙方应将车辆退还给甲方,乙方无需支付车款。
6.因不可抗力(如严重自然灾害/意外事故/突发性疾病等)而导致任何一方不能全部或部分履行合同,可以视不同情形免除部分或全部责任,可不视为违约.但当事人(或其家属)须及时将情况通报给对方,以最大程度减少对方损失。
7.作为乙方的经济担保人,丙方同意在本协议履行中承担乙方的连带责任。
四、本合同未尽事项由双方友好协商解决;协商不成,可向萧山区人民法院提起诉讼。
五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(盖章)后生效。
甲方:
乙方:
日期:
借用公司名义的协议
甲方:
工商注册号:
地址:
法定代表人:
乙方:
居民身份证号码:
户籍地址:
常住地址:
经甲、乙双方协商同意,乙方借甲方名义与“”签定《》(以下简称该合同),为确立双方的权利义务,双方协商一致,签订协议如下:
第一.以甲方与签定的该合同,其实际承销方、法律责任风险承担者均为乙方。
第二.甲乙双方认可,基于与某有限公司签定的该合同上记载的为名义上的合同方;基于甲乙双方的`合同真实意思认定高海生为该合同的实际履行方和责任承担方。
第三.该合同涉及的税务发票由甲方代乙方开具,但是乙方必须向甲方支付开票总金额%的费用。该合同项下的化工废品货款由甲方代收后再转付乙方,乙方收款时需向甲方出具收条为凭。
第四.为了降低甲方法律风险,乙方在实际履行该合同时,必须诚实、尽责,并且将合同履行过程中正在和可能发生的纠纷在三日内及时告知乙方。
第五.乙方在实际履行该合同过程中及承担合同附随义务期间所产生的一切不利后果,包括但不限于产品质量纠纷、工伤劳资纠纷、工商税务安监管理纠纷、其他合同纠纷等,涵盖民事责任、行政责任、刑事责任等所有责任,均由乙方全部承担。
第六.若乙方没有按规定和约定承担起自己作为该合同实际履行者和责任承担者的法律责任义务,给甲方造成的各项损失(包括但不限于诉讼费、鉴定费、律师服务费等)全部由乙方承担。甲方在对外承担了乙方应负责任之后,有权向乙方进行全额追偿。
第七.在本协议履行过程中,如甲方违反本协议约定,甲方自愿向乙方支付诚信金人民币元。
第八.甲乙双方营业执照、公司股东注册登记信息、法定代表人身份证复印件、甲乙双方签名及印章模本,作为本协议附件。
第九.本协议自双方签字盖章后生效。本协议一式贰份,甲乙双方双方各执一份,具有同等的法律效力。
甲方:
乙方:
年月日
公司车辆借用协议书
甲方:
乙方:
一、经甲乙双方协商一致,甲方将一辆牌照为川的车辆借给乙方使用,借车时间自20xx年xx月xx日时分至20xx年xx月xx日时分止,乙方可指定驾驶员(该驾驶员应持有有效的驾驶证)驾驶该车辆,油费自理。
二、甲方向乙方提供的车辆状况良好,各种证件标志及一切保险公司为该车开办的保险齐全。
三、乙方在使用车辆期间,应遵守国家的有关法律法规,要安全行车,因违法、违规、违章所造成的民事或法律责任,一律自行负责并承担所造成的一切经济损失。
四、乙方不得使用借用车辆从事一切违法犯罪活动,不得将借用车辆转让、典当、抵押或改装,不得将该车交给无证人员驾驶,否则,所产生的一切经济损失和法律责任全部由乙方承担。
五、在使用该借用车辆期间,发生了交通事故应及时向发生事故所在地的'公安交通管理部门报案,以及所属保险公司报案,在24小时内通知甲方协商解决,乙方并要承担交管部门裁定的责任及保险公司赔付后不足部分及其它费用,如保险公司不受理此案,则由乙方全部负责,同时承担该车辆修理费及修理期间的经济损失,并承担与本案相关所产生的费用。
六、乙方在借用车辆期间,应妥善保管车辆及一切证件,如有丢失,乙方应赔偿该车现有的价值,和其它损失以及证件的补办。
七、违约责任,甲乙双方未按以上规定履行责任,应承担双方收到的一切经济损失。
八、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决,如不能达成共识,应按国家有关规定解决处理,或向人民法院提起诉讼。
九、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,本协议双方签字后生效,甲乙双方都具有同等的法律效益。
甲方:
乙方:
日期:
公司车辆借用协议书
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国侵权责任法》等法律、法规,甲、乙双方在自愿、平等、诚信的基础上,经充分协商,订立机动车借用协议。
一、甲方自愿将车辆类型__________,型号__________,颜色__________,发动机号__________________,车架号_________,原车牌照号_________,行驶证号___________的机动车于20xx年11月4日借用给乙方借用一天。
二、由乙方承担当天的.油费、过桥费等一切借用该车辆所产生的费用。
三、乙方借用中所发生的一切交通违章、罚款、事故等责任和费用全部由乙方承担。
四、乙方在借用中造成甲方车辆破损,乙方应负责修复和赔偿。
五、乙方借用完毕,应于20xx年11月5日将该车辆归还与甲方,否则,应当承担违约责任。
六、乙方应当保证其具备驾驶借用车辆资格和依法使用所借车辆。
七、甲方对乙方借用该车辆不收取任何费用。
八、甲、乙方双方不履行上述合同条款,应视为违约,违约方应支付另一方违约金,计人民币10000.00元,大写一万元。
九、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,均具有法律效力。
甲方:
乙方:
日期:
借用公司名义的协议
一、经甲乙双方协商一致,甲方将一辆牌照为川的车辆借给乙方使用,借车时间自_________________年_________________月_________________日_________________时_________________分至_________________年_________________月_________________日_________________时_________________分止,乙方可指定驾驶员(该驾驶员应持有有效的驾驶证)驾驶该车辆,油费自理。
二、甲方向乙方提供的车辆状况良好,各种证件标志及一切保险公司为该车开办的保险齐全。
三、乙方在使用车辆期间,应遵守国家的有关法律法规,要安全行车,因违法、违规、违章所造成的民事或法律责任,一律自行负责并承担所造成的.一切经济损失。
四、乙方不得使用借用车辆从事一切违法犯罪活动,不得将借用车辆转让、典当、抵押或改装,不得将该车交给无证人员驾驶,否则,所产生的一切经济损失和法律责任全部由乙方承担。
五、在使用该借用车辆期间,发生了交通事故应及时向发生事故所在地的公安交通管理部门报案,以及所属保险公司报案,在24小时内通知甲方协商解决,乙方并要承担交管部门裁定的责任及保险公司赔付后不足部分及其它费用,如保险公司不受理此案,则由乙方全部负责,同时承担该车辆修理费及修理期间的经济损失,并承担与本案相关所产生的费用。
六、乙方在借用车辆期间,应妥善保管车辆及一切证件,如有丢失,乙方应赔偿该车现有的价值,和其它损失以及证件的补办。
七、违约责任,甲乙双方未按以上规定履行责任,应承担双方收到的一切经济损失。
八、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决,如不能达成共识,应按国家有关规定解决处理,或向人民法院提起诉讼。
九、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,本协议双方签字后生效,甲乙双方都具有同等的法律效益。
借用公司车辆协议书
市财政局:
根据《淮南市行政事业单位国有资产管理办法》市政府(第65号令)、《淮南市市直行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》(淮财资(2009)333号)和《淮南市市直机关公务用车购置操作规程》(淮财资[2009]268号)精神,我单位申请暂借已上交车辆,用于办理汽车号牌过户等手续,借车时间从年月日——年月日止,如到期不按时归还,同意按新购车辆价款的30%扣减我单位经费预算,由你局按资产处置管理办法上缴市金库。同时按有关规定自愿接受纪检监察等有关部门的处理。
经办人:
联系电话:
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
借用公司资质承诺书
xx-xx公司:
鉴于:我 自行与(发包单位)联系了承包施工(工程项目名称),但由于我个人不能与(发包单位)订立施工合同,你公司同意我以你公司名义与(发包单位)订立施工合同,即我借用你公司执照和资质施工,你公司对施工合同不承担任何责任,一切责任由我承担。
特承诺如下:
1、由我履行施工合同中规定由你公司履行的所有义务,由我承担依法及施工合同规定由你公司应承担的所有责任。你公司不承担任何义务和责任。
2、因该施工合同产生的一切事项均由我处理和承担。
3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁,你公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁,并有我承担全部责任或连带责任。施工合同仲裁条款对我有效。
4、我自愿向你公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺,保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给你公司的管理费和给你公司造成的损失费用。
5、如需要你公司开开据收款发票,开票时,我应向你公司缴纳票面金额 %的管理费。
6、如我不需要你公司开据收款发票,你公司有权按施工合同价款的 %提取管理费,并从保证金中自行扣除。
7、你公司如因借照(资质)经营受到处罚,所有经济损失视为我的债务,由我偿还、承担,可以从保证金中自行扣除。
8、因该工程使用你公司的公章及相关工程专用章,相关文件必须给你公司保留正文原件一份,否则你公司有权拒绝用章。
承诺人: (签字、按手印)
年 月 日 承诺人身份证复印件:
xx-x有限公司:
本人项目工程,所签订的劳务合同在合同有效期内所发生的一切民工工资纠纷、质量、安全事故等与xx-x公司无关,并作如下承诺:
一、本工程严格执行国家、当地政府部门的法律、法规及甲方单位规章制度。执行国家相关质量、安全管理制度及规定,按甲方合同要求严格执行。
%向贵公司上缴管理费;税金(开票当日即结清税费) ;保证金 ;自负盈亏等其他事宜一律与贵公司无关。
三、本工程款项必须通过我公司银行帐户转账,款到后 个工作日内(扣除管理费)将此款转到 所指定的银行卡上。户名: 、开户行: 、账号: 。
四、在施工过程中,贵公司有权对该工程进行安全管理教育。但施工过程中所发生的安全事故,一切责任均由我本人承担,与贵公司无关。
五、本工程出现民工工资纠纷,贵公司有权监督、督促。如民工通过法律途径解决,发生一切后果由我方承担,与贵公司无关。 以上条款本人严格遵守,所发生的一切事故、法律责任概由本人负责。并承诺如果不按此执行,贵公司有权解除该项目合同,所产生的费用由我本人承担,与贵公司无关。
特此承诺
承诺人:
身份证号码(复印件附后):
年 月 日
xx-xxx-xxx-x公司:
鉴于:我自行与 (发包单位)联系承包施工 (工程项目名称)。但由于我个人不能与发包单位订立施工合同,特向贵公司借用营业执照和资质施工,并以贵公司名义与发包单位订立施工合同,贵公司对施工合同不承担任何责任,一切责任由我承担。
为明确相关事项,特作承诺如下:
1、由我履行施工合同中规定由贵公司履行的所有义务,由我承担依法由贵公司承担及施工合同规定由贵公司应承担的所有责任。贵公司不承担任何义务和责任。
2、因该施工合同产生的包括但不限于安全责任、工程质量、农民工工资及工程进度等一切事项均由我处理和承担。
3、如因该施工合同引发诉讼和仲裁,贵公司可申请将我列为第三人参加诉讼或仲裁,并有我承担全部责任或连带责任。如因我借用资质导致法院判决或者仲裁机构裁决贵公司承担清偿或者赔偿责任的,一切经济责任均由我本人承担,与贵公司无关。公司已经向第三方支付的一切款项,均作为本人向贵公司的借款,贵公司有权立即要求本人清偿。
4、我自愿向贵公司缴纳诚信保证金 元。如我违反本承诺,保证金不予退还。该保证金可用于抵偿应交给贵公司的管理费和给贵公司造成的损失费用。
5、如需要贵公司开据收款发票,开票时,我应向贵公司缴纳票面金额 %的管理费。
6、如我不需要贵公司开据收款发票,贵公司有权按施工合同价款的 %提取管理费,并从保证金中自行扣除。
7、贵公司如因借照(资质)经营受到处罚,所有经济损失视为我的债务,由我偿还、承担,可以从保证金中自行扣除。
8、本人承诺对外购买材料、租赁机械、模板、脚手、结算工人工资、欠款等均已个人名义,如果以公司名义对外发生任何经济往来、签订合同、出具条据等的一切法律责任由本人承担,同时向公司承担等额的违约金。
9、为了保证本人诚信履行上述承诺,本人请求担保人 向贵公司提供担保,如果本人不履行上述债务,则由担保人向贵公司承担连带清偿责任。
承诺人(签字、按手印):
担保人(签字、按手印):
年 月 日
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着平等、自愿、公平的原则,经充分协商就****工程项目达成如下协议:
1、乙方负责工程的联系工作,甲方授权乙方人员以甲方名义进行投标等相关事宜,由此产生的费用由乙方自行承担。该工程中标后至开工前的所需办理的中标服务费等手续费用均有乙方承担。
3.3%的税收。工程施工质量由甲方负责,必须通过招标方验收合格。
3、工程所需的物品由乙方向甲方订购,工程中标合同签订后5天内,乙方向甲方支付总货款的30%为预付款,乙方在甲方把该工程所需物品(物品规格、型号及质量标准等按招标文件的要求)全部运到施工现场并开始施工之日起5日内再向甲方支付总货款的30%为进度款,余款40%在工程完工验收合格后10天内一次性付清。
4、甲方应当在收到该****工程项目的工程款后两个工作日内扣除其应得的相关费用后把余款转付给乙方指定的个人账户。(甲方在该项目中应得的费用为: )。
5、因甲方不能按招标文件要求按时完工(因乙方材料款不能及时到位造成除外)、质量不合格等损失由甲方承担责任。
6、在该工程项目验收合格后两年内,甲方负责免费保修。
7、违约责任,任何一方违约,违约方需向守约方支付合同标的额3%的违约金。
8、本合同在履行过程中若发生争议应有双方友好协商解决,协商不成任何一方均可向乙方所在地法院提起诉讼。
9、本协议一式三份,甲方执一份,乙方执两份,均具同等效力;本协议自甲、乙双方签字或盖章生效之日起生效。
甲方: 乙方:
第1 / 1页
甲方: 昆山诠智盛电子有限公司 (以下简称甲方)
乙方: 北京三明灯光环境艺术有限公司 (以下简称乙方)
甲乙双方以其自身的优势,双方本着互利互惠、优势互补的原则协商就 山西省行政村街道亮化工程(设备及安装) 项目共同合作一事达成如下协议:
1. 甲方计划以乙方的名义参与 山西省行政村街道亮化工程(设备及安装)项目竞标,若中标,项目由甲方负责实施,并提供相应售后服务,承担整个项目合同的责任和义务。
2. 在施工及售后服务中,出现任何问题及施工质量问题,都由甲方自行负责,乙方不承担任何施工责任及工程纠纷。
3. 双方同意事项:
a) 由甲方在2015年6月26日前向乙方指定账户支付20,000.00元劳务费,如未能及时支付,则本协议自动失效。
b) 乙方不提供此项目的合同金额发票及此项目资金转账事宜。
4. 未经乙方许可的情况下,甲方不得私自对乙方的相关资质、合同等原件、影印件进行影印、挪作他用;甲方不得向外界透漏关于乙方相关的公司机密和做有损乙方公司利益的行为。
5. 其他未尽事宜,双方应本着对用户负责、对合作方负责的精神,互谅互让、友好协商解决。
6. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。双方签字盖章之日起生效。
甲方:昆山诠智盛电子有限公司 乙方:北京三明灯光环境艺术有限公司 代表签字: 代表签字:
日期: 日期:
第1 / 1页
公司车辆借用协议书
甲方:
乙方:
为促进双方的合作,经双方协商,特签订以下协议。
一、甲方同意出资购置单车价值约26万元人民币汽车二辆,并借用给乙方无偿使用。拟购置车辆的的品牌、型号和款式由乙方指定。
二、本协议项下车辆的所有权归甲方所有,与该车有关的全部机动车登记手续均办理在甲方名下,但有关车辆登记、税费缴纳、保险等手续费用由乙方承担;双方在办理完毕购车及登记手续后,应将车辆的牌号、发动机号、车辆识别代号等记载于本协议附件《车辆基本情况表》中。
三、借用期限为长期,但经双方协商一致,可随时终止本协议,并将车辆返还甲方。
四、双方确认,乙方对本协议项下的车辆仅具有使用权,不得将借用车辆转让、赠与、再行出借、改装或设置抵押担保等其他权利负担。
五、如由于乙方原因致使本协议项下车辆被有关机关或第三人采取查封、扣押等措施的,乙方应负责解除对该车辆的限制措施。由此导致车辆被强制转让或强行处置的,乙方应赔偿甲方的全部损失。
六、本协议项下车辆车辆使用过程中,乙方应依法按时办理车辆的全部保险(保险因包括强制险和车损险、三责险、盗抢险、车上人员责任险等商业保险全险)手续,定期对车辆进行维护和修理,以保证车辆符合正常的使用要求。在登记和使用过程中发生的一切费用(包括但不限于初始登记和年检费用、车辆购置附加税和车船使用税、机动车强制保险和一般商业保险费用、燃油费、修理维护费用等),全部由乙方承担。甲方协助乙方办理与前述有关的手续,并同意为乙方出具办理前述手续所需的有关证明或资料。
七、乙方应保证配备合格的驾驶人员驾驶车辆,并应按照法律规定安全驾驶。在车辆使用过程中出现的任何交通违章行为及事故所产生的'处罚、财产损失和人身伤害赔偿,全部由乙方负责并承担。如因交通违章或事故导致任何第三方向甲方追究法律责任的,甲方有权向乙方追偿,乙方应保证甲方免责或向甲方承担赔偿责任。
八、本协议项下车辆如出现交通事故、被盗、意外毁损以及其他问题的,由乙方负责处理;如因交通事故或其他保险事故的发生需要向相关保险公司办理保险理赔事宜并需甲方协助的,甲方应协助乙方办理,并出具相关证明或资料。
九、本协议甲乙双方应自觉履行,出现争议双方可协商解决,协商不成,可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
十、本协议一式二份,自双方签字或盖章后生效,双方各执一份。
甲方:
乙方:
日期:
借用公司车辆协议书
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,双方在平等协商的基础上达成如下协议:
一、甲乙双方基于客观真实的情况做出以下约定:
乙方愿意甲方借用自己的名义买车,甲方保证不损害乙方的利益。
二、关于所购车辆权属约定如下:
1、20xx年7月27日,甲方以乙方名义购买:______________________,乙方同意甲方以自己的名义购买以上车辆。
2、甲方以乙方名义购买的车辆的所有权归甲方。
三、关于车辆付款预定如下:
略
四、关于车辆的使用约定:
1、甲方对车辆享有全权占有、永久使用、受益及处分的权益。
2、乙方不得做影响甲方使用车辆的行为,涉及必须乙方出面签名等事项必须给予配合。
3、乙方及其亲属不得对该车辆主张任何权益,更不得作为遗产发生继承关系。
4、乙方负责将本协议购车事宜告知相关利害关系人。
5、乙方不得在任何情况下对该车辆进行侵占、破坏、出卖、出租、抵押及赠与等行为,乙方以上行为均为无效,造成损失的应当承担相应责任。
五、甲乙双方权利与义务:
1、甲方应该合理合法使用车辆,并负责给车辆上保险且自行负担所有费用,甲方保证按照《道路交通法》使用和驾驶车辆,如出交通事故或者其他事故,所造成的一切经济损失及承担的所有责任由甲方个人承担,与乙方无关。
2、当甲方摇号成功后,可以过户之时,乙方应该及时无条件的协助甲方办理车辆过户手续。
六、违约责任:
如任何一方违反以上约定,视为违约,违约一方必须赔偿另一方所有的直接损失与间接损失。
七、其他约定:
1、本协议一式两份,双方各执一份。
2、本协议自双方签字之日生效。
甲方:乙方:
年月日年月日。