合同协议的有效签署对于保障市场秩序和促进经济发展至关重要。为了方便大家起草合同协议,我们整理了一些常见的合同模板,供大家参考和使用。
光伏电站合同协议书
尊敬的各位领导、各位来宾:
大家上午好!
在这个红红火火的季节——夏天来临之际,我们怀着无比喜悦的心情,在这里隆重举行“xxx有限公司20mwp分布式光伏发电项目”开工典礼。借此机会,请允许我代表xxx有限公司——向出席项目开工典礼的'各位领导、各位来宾表示热烈的欢迎!
向一直关心、支持我公司事业发展的省、市、县等有关部门的领导和社会各界朋友表示诚挚的感谢!
向对项目工作付出辛勤劳动的全体工作人员致以最亲切的慰问!
xxx有限公司20mwp分布式光伏发电项目,是大型地面光伏电站,工程总装机容量为20mwp,总投资为两亿,建设于美丽的xxx。
今天,隆重举行本项目开工典礼,标志着xxx有限公司正式落户xxx。这是一个美好的开始,同时,告诉我们接下来还需要共同努力、脚踏实地完成好这个项目。
在此,我代表xxx有限公司的全体员工郑重承诺:在本项目的建设过程中,一定高标准、严要求,以建设“资源节约型,环境友好型”工程为宗旨,大力配合相关部门的监督和指导,精心组织、精心管理、精心施工,以一流的建设质量和一流的建设效率,一步一个脚印地顺利完成好这个项目。
不管是现在还是将来,我们xxx有限公司都一定会严格按照国家能源结构和发展的战略计划,继续在新能源领域努力开展一些卓有成效的投资建设,不断发展、壮大xxx有限公司光伏发电项目的规模,迎来我公司与xx合作共赢的美好局面。
最后,祝愿——xxxxxx分布式光伏发电项目建设圆满成功!
祝各位领导、各位来宾身体健康,万事如意!
谢谢大家!
xxx有限公司总经理。
光伏合作框架协议书
乙方:________。
为促进甲方区域内光伏发电项目合理、有序、高效开发,经双方友好协商,就共同推进该项目建设的有关事项达成如下意向。
一、_______有限公司_______光伏发电项目符合产业发展规划,是优化能源结构,促进节能减排的需要。经双方同意,本着平等、互利、诚信的原则,甲方引进乙方作为优先光伏发电项目合作伙伴,并支持乙方在甲方区域内投资开发光伏发电项目,并建立长期稳固的合作关系,在合作中实现互利共赢。
二、乙方在甲方区域内光伏发电项目容量不少于20mw,项目总投资_____亿元人民币。乙方承担光伏发电项目工程建设的相关费用。乙方承诺在本协议签订后3个月内在_______注册项目公司。(具体建设规模及投资规模,根据项目备案文件确定。)。
三、甲方协助乙方落实光伏发电项目场址资源,争取______省、市、区等相关扶持政策,并提供项目申报审批方面的优质服务。
四、若本项目在实施过程中遇国家宏观政策的调整或改变,使本协议书相关条款无法实施的,则由甲乙双方协商解决。甲乙任何一方对双方相关约定均具有保密义务,不得向第三方透露。
五、本协议书是一份具有法律效力的合作文件。甲、乙双方确保本投资协议的真实性。协议书签署后,在项目的具体实施过程中,甲、乙双方应共同遵守投资协议书中对双方的约定条款。未尽事宜由双方另行协商。
六、本协议书由双方代表于__________年_____月_____日签订。签订地点:_________。
七、本协议一式_____份,双方各执_____份,经双方代表签字盖章后生效。
甲方:________(盖章)。
法定代表人/授权代表:________。
_____年_____月_____日。
乙方:________(盖章)。
法定代表人/授权代表:________。
_____年_____月_____日。
光伏协议书
乙方:新能源投资有限公司。
为充分开发利用。
区域丰富的太阳能资源,强化绿色低碳品牌,充分开发未利用荒山、荒坡地等资源,加快经济结构优化升级步伐,促进当地新能源产业经济快速发展,有限公司(以下简称甲方)利用自身在本区域的优势,引进(北京)新能源投资有限公司(以下简称乙方)建设太阳能光伏并网发电项目。甲乙双方本着互惠互利,共同发展的原则,在自愿、平等、协调一致的基础上,达成如下协议:
一、主要内容。
(一)项目投资主体:新能源投资有限公司。
(二)项目建设内容:拟建装机容量为mw的太阳能光伏并网电站,以最终适合建设的地址确定最终安装容量。
(三)项目拟建地点:(适合地面电站建设的场地)。
(四)项目占地:
(五)项目计划总投资:
亿元人民币。
(六)建设工期:个月。
二、双方责任和义务。
(一)甲方责任和义务。
1.甲方负责协助向乙方获得提供项目全部所需用地,并采用征、租结合的方式,配合乙方完善用地手续,确保用地合法,符合国家土地、林业等有关使用政策。
2.甲方成立项目协调小组,负责协助乙方办理项目有关手续。做好项目的跟踪服务,帮助协调解决项目推进和建设中的困难问题,为乙方营造一个良好的投资环境。
3.甲方协调其他土地拥有者,以有偿租赁、征租结合的方式将项目用地提供给乙方。甲方负责协助办理项目建设用地的选址意见书、土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等相关行政审批手续,甲方保障乙方项目所用土地的整体合规性。
4.甲方对乙方上报提交的项目有关文件、资料及相关商业机密予以保密。
5.甲方协助乙方将该项目列为市招商引资光伏电站项目,享受国家关于光伏产业有关扶持政策及市招商引资的有关优惠政策。
6.甲方协助乙方实现项目地通水、通电、通路。协助乙方取得项目必须的当地气象、地质、地形图等相关基础材料。
7.甲方承诺协助办理投资项目的前期手续,积极协助乙方进行融资和申报政策补贴。
(二)乙方责任和义务。
1.乙方负责筹措该项目建设所需的建设资金,负责所有与项目有关的工程类工作,包括项目前期工作。
2.乙方要按属地管理和属地纳税的原则,将该项目工商注册登记和纳税申报在本地市工商局和本地市国税局、地税局。3.在甲方的协调下,乙方负责向省发改委申报项目前期有关手续,直至完成项目核准及电网接入手续。
4.在甲方的配合下,乙方负责将该项目向国家发改委申请国家太阳能地面发电站电价优惠政策,以期最终获得国家优惠电价补贴。5.乙方必须依法依规建设和生产经营,按要求认真填报投资报表和项目生产经营情况。
6.乙方设立项目公司时,同意甲方作为该光伏项目的投资方参股项目公司,股权比例不得高于30%。
7.乙方承诺在该项目具备开工建设条件后,按照国家和行业规定通过招投标方式,同等条件下选用乙方举荐的施工建设单位。
三、双方约定。
1.由于自然灾害(包括火灾,水灾,地震,风暴,飓风或其他自然灾害),战争,侵略,外国战斗人员,恐怖分子的行为,军事或其他侵占的行为,政治没收,国有化,政府的制裁或禁运等不可抗力因素,致使本协议有关条款不能履行,双方协商后,自动终止本协议。2.协议签订后,双方成立联合工作领导小组,开展前期工作。3.双方如有争议,应协商解决,协商不成提交被告方所在地人民法院诉讼解决。
四、其他事项。
1、本协议书一式肆陆份,双方各执贰叁份。
2、本协议为框架协议,具体事宜另行签订合同,本协议自甲、乙双方签字并盖章后生效。
甲方:
签字代表:
签约地点:乙方:签字代表:
签约时间:2013年月日。
光伏合作框架协议书
甲方:乙方:甲乙双方本着平等互利、优势互补的原则,就结成长期、全面的ee战略伙伴关系,实现资源共享、共同发展,并为以后在其他项目上的合作建立一个坚实的基础,经友好协商达成以下共识:
(一)权利与义务。
1.甲乙双方皆承认对方为自己的战略合作伙伴,并在彼此互联网站的显著位置标识合作方的旗帜徽标链接或文字链接。
2.甲乙双方授权合作方在其互联网站上转载对方网站上的相关信息,该信息将由双方协商同意后方可引用(具体合作项目另签协议)。
3.甲乙双方在彼此互联网站中转载引用合作方的信息时须注明该信息由(合作方网站)提供字样,并建立链接。
4.甲乙双方必须尊重合作方网站信息的版权及所有权,未经合作方同意,另一方不得采编其站点上的任何信息,且不得在其网站以外媒体发布来自合作对方站点的信息,否则构成侵权。被侵害方有权单方面终止合作并视情节选择要求对方承担损害赔偿的方式。
(二)相互宣传。
1.甲乙双方应在彼此站点追踪报道合作方的市场推广计划及相关营销活动。
2.甲乙双方都认可的适当时间内,双方在彼此站点上开设专栏,撰写并宣传与合作对方商业行为有关的话题(具体合作项目另签协议)。
3.甲乙双方在有关ee专题的研讨会和金融、金融等行业的各种展览会上,互相帮助、共同宣传,共同推进双方的品牌。
4.双方还可就其它深度合作方式进行进一步探讨。
(三)其他。
1.甲乙双方的合作方式没有排他性,双方在合作的同时,都可以和其他相应的合作伙伴进行合作。
2.本协议有效期为________年,自________年____月____日起到________年____月____日为本协议商定合作方案的执行期限。
3.甲乙任何一方如提前终止协议,需提前一个月通知另一方;如一方擅自终止协议,另一方将保留对违约方追究违约责任的权利。
4.本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
5.本协议为合作框架协议,合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体,作为甲乙双方合作的法律文件。
6.本协议期满时,双方应优先考虑与对方续约合作。
村乙方:_________房地产开发有限公司鉴于:(依据《市。
区人民政府关于加快城中村改造工作的意见》政发【2】号)的文件精神,市。
村的城中村改造所涉及的相关事宜订立如下协议:
一、合作项目简况。
1、项目名称:市。
区
村城中村改造房地产开发项目(以下简称为本项目);。
2、项目范围:村集体土地及宅基地约_____亩;。
3、项目进展现状:该项目尚未列入。
市
4、本项目预算投资总额:_______元人民币。
二、合作方式及步骤。
1、步骤。
区城中村改造办公室。甲方上报的改造方案应确定乙方为本项目的改造主体。本项目改造方案中涉及的数据计算、分析测算、规划指标等涉及项目开发的技术章节均由乙方主导编制,其他章节由甲方主导编制。
2、步骤。
二:市城改办批复通过本项目的改造方案后,甲方与乙方按照双方在改造方案中确定的基本条件(即本协议第三条所述的基本补偿原则及基本开发原则)签署本项目的全部法定文件(包括但不限于相。关合同协议、会议纪要、证明文件等)。
3、步骤。
三:双方按照本项目步骤二形成的法定文件及政府法律、法规、政策合作实施本项目的拆迁、安置、开发、建设及销售等各项工作。
三、双方确定的本项目合作的基本原则。
1、双方确定本项目的基本补偿原则如下:
(1)村民安置标准为:以甲方登记在册的农业户籍人口为准,每人安置______平方米住宅房屋及____平方米商用房屋(其中___平方米。系为解决养老医疗保险所增加的面积)。
(2)对有建筑物的土地按补偿后零地价收回。
(3)对地面无建筑物的土地,乙方按每亩_____元的标准向甲方支付土地补偿款(该价款已包含对地上附着物的补偿)。
(4)本项目给甲方村民的安置楼结构为:框架结构高层;建设工期为_____个月。若甲方村民会议确定的改造方案或政府部门审批的改造方案超出以上基本补偿原则时,乙方有权选择继续或终止(包括不再与甲方签署或解除已经与甲方签署的所有协议、会议纪要及相关文件)与甲方的合作项目。前述情况发生时,若乙方选择终止与甲方的合作项目时,甲方向乙方补偿其为合作项目前期所投入的全部资金。
2、双方确定本项目的基本开发原则如下:
(1)本项目可用于房地产开发的土地不少于____亩;。
(2)本项目可用于房地产开发的容积率不低于______;。
(3)本项目可用于房地产开发所建可销售房屋面积不少于____平方米。若甲方村民会议确定的本项目改造方案或政府部门审批的改造方案低于以上基本开发原则时,乙方有权选择继续或终止(包括不再与甲方签署或解除已经与甲方签署的所有协议、会议纪要及相关文件)与甲方的合作项目。前述情况发生时,若乙方选择终止与甲方的合作项目时,甲方向乙方补偿其为合作项目前期所投入的全部资金。
3、双方确定本项目的诚信合作原则如下:
(1)本条第1款和第2款所确定的原则,系甲乙双方诚信合作的基础,双方均应尽最大努力保证以上两款原则的切实落实。
(2)发生以下情况时,视为一方违反了本款约定的诚信合作原则,应当向另一方支付违约金:
2-1、政府部门最终作出的具体行政文件符合本条第1款和第2款确定的原则时,甲方无论以任何理由解除与乙方的合作关系时,均须按本项目预算投资总额的百分之二十向乙方支付违约金。
2-2、政府部门最终作出的具体行政文件符合本条第1款和第2款确定的原则时,乙方无论以任何理由解除与甲方的合作关系时,均须按本项目预算投资总额的百分之二十向甲方支付违约金。
四、甲方责任。
1、为保证本项目的顺利进行,甲方应当认真做好村民的思想工作,力争创造一个和谐、建设施工环境,排除一切可能导致本项目顺利开发的干扰。
2、协调好地方政府各部门及周边邻里之间的关系。
3、提供本项目开发建设过程中所需的水、电、通信线路,因此发生的费用由乙方承担。
4、为本项目办理所需的各类行政审批手续,必要时应按乙方要求出具相应的书面委托。
5、严格执行政府主管部门及政府文件对甲方所确定的应尽义务;因甲方违反前述规定义务时由甲方自行承担全部相应责任,与乙方无关。
6、本着精诚合作、诚信履约的原则,协同乙方解决本项目双方在合作过程中发生的其他可预见或不可预见的问题。
五、乙方责任。
1、乙方必须保证村民按照改造方案妥善安置,保证在约定的工期内建成安置房屋。
2、确保本项目的安置的顺利进行,做到拆迁补偿及工程资金及时到位,拆迁补偿工作完结后方可开工。
3、保质、保量、按期完成本项目的开发建设。
4、协调好建设主管部门的关系,负责协助甲方办理本项目施工中所需的建设相关手续。
5、本项目所有工程建设中的材料砂石、土方工和及小区绿化由甲方村委会集体统一安排,按施工期间的市场价执行。
6、负责本项目建设工程的勘探设计、全面组织施工招标工作及确定招标方案,公开招标选定施工单位。
7、严格管理本项目的销售工作,本项目的销售收入在本项目开发完成前只能用于项目的建设及开发用途,不得抽逃、挪用。
8、严格执行政府主管部门及政府文件对乙方所确定的应尽义务;因乙方违反前述规定义务时由甲方自行承担全部相应责任,与甲方无关。
9、本着精诚合作、诚信履约的原则,协同甲方解决本项目双方在合作过程中发生的其他可预见或不可预见的问题。
六、协议的持续性和有效性甲方村委会领导班子的更换,不影响本协议的执行效力。
七、协议的框架性和完整性本协议系甲乙双方就合作项目所订立的框架性协议,为保证合作项目的顺利完成,甲乙双方在本协议订立后还需根据合作项目的进展情况签署一系列具体合同、协议、会议纪要或其他形式的文件(以下简称为)具体文书,但具体文书的原则性内容均不应与本协议发生冲突(除,甲乙双方特别约定时除外)具体文书均系本协议不可分割的组成部分。
八、违约责任。
1、一方违反本协议的约定导致另一方因此遭受经济损失时,违约方全额赔偿守约方的经济损失并按该损失额的百分之二十向守约方支付违约金。
市
区
村城中村的改造条件成就时,书面签订补充合同恢复本协议的继续履行。
九、标题说明本协议标题仅为方便阅读不构成本协议的组成部分亦不作为本协议的解释之用。
十、争议的解决因本协议发生的全部争议,双方协商解决,协商不成时,交。
仲裁委员会仲裁。十。
一、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式四份,双方各执二份。【本页无正文】甲方(盖章)乙方(盖章)住所地:住所地:法定代表人:法定代表人:授权委托人:授权委托人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:编码:编码:合同订立时间:________年____月____日合同订立地点:
返
光伏电站合同协议书
尊敬的各位领导、各位来宾、同志们、朋友们:
今天,我们在这里举行xxx发电集团xxx光伏电站开工仪式。这个项目的开工,不仅是xxx开发区招商引资工作取得的又一硕果,也是开发区加快新能源产业开发,加快开发区建设的又一重大举措。在这喜庆的时刻,我代表开发区党工委、管委会对发电集团xxx光伏电站开工建设表示热烈的祝贺,对莅临开工仪式的各位来宾表示热烈欢迎,向参加项目设计、施工的全体建设者致以亲切的问候和衷心的感谢。
也借此机会,向关心和支持开发区建设的社会各界人士表示衷心的感谢!
光伏合作框架协议书
一、____________有限公司____________光伏发电项目符合产业发展规划,是优化能源结构,促进节能减排的需要。经双方同意,本着平等、诚信的`原则,甲方引进乙方作为优先光伏发电项目合作伙伴,并支持乙方在甲方区域内投资开发光伏发电项目,并建立长期稳固的合作关系,在合作中实现__利共赢。
二、乙方在甲方区域内光伏发电项目容量不少于______________,项目总投资_____亿元人民币。乙方承担光伏发电项目工程建设的相关费用。乙方承诺在本协议签订后3个月内在__注册项目公司。(具体建设规模及投资规模,根据项目备案文件确定。)。
三、甲方协助乙方落实光伏发电项目场址资源,争取____________省、市、区等相关扶持政策,并提供项目申报审批方面的优质服务。
四、若本项目在实施过程中遇国家宏观政策的调整或改变,使本协议书相关条款无法实施的,则由甲乙双方协商解决。甲乙任何一方对双方相关约定均具有保密义务,不得向第三方透露。
五、本协议书是一份具有法律效力的合作文件。甲、乙双方确保本投资协议的真实性。协议书签署后,在项目的具体实施过程中,甲、乙双方应共同遵守投资协议书中对双方的约定条款。未尽事宜由双方另行协商。
六、本协议书由双方代表于______年____月____日签订。签订地点:________________。
七、本协议一式_____份,双方各执_____份,经双方代表签字盖章后生效。
甲方:_____________乙方:_____________。
日期:_____________日期:_____________
文档为doc格式。
光伏合作框架协议书
甲、乙双方在平等、互利的基础上就建设工程事务服务咨询事宜,达成如下协议:
一、代理咨询服务项目及服务范围:甲方提供真实、合法有效的一切证件(原件),乙方负责资料报批所需建造师、施工员、质量员、安全员、机械员、材料员和资料员的培训及交费。乙方负责资料整理及装订,在整理过程中的一切复印、装订及交通费用均有乙方负责。如甲方提供的资料不符合申报要求,经乙方提示,甲方拒不更改的,出现申报材料返回重新整理的装订费由甲方负责。凡因甲方提供虚假的证件及资料造成乙方连带责任由甲方承担一切法律责任及经济损失。
二、收费标准:该服务代理项目服务代理费壹拾叁万元,合同签订后一次性付清合同额。该款分两次付清,合同签订后甲方付捌万元整,待资质批准后、报省安全生产许可证批复前再付剩余伍万元整。
三、时限要求:
甲方提供完整的原件并和乙方签订代理协议后,乙方需在一百二十日内完成以上所有证件,如甲方资料不齐全造成时间推迟则协议工作天数顺延。如乙方给甲方代理未被批准,则乙方退回收取甲方费用。
四、违约责任:
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,甲乙双方签字盖章后生效。双方任何一方违约则违约方赔付另一方本协议代理服务费的50%为违约金。如甲方提供虚假资料造成该宗服务项目中断,则视为甲乙双方协议终止,则乙方终止前收取的服务费概不退还。其它未尽事宜双方再另行商议。
甲方:_____________乙方:_____________。
日期:_____________日期:_____________
安装光伏发电合同
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项
直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务
1、甲方负责提供真实的`资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。
三、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%(即人民币万元,大写:_______万元)。
2、居间报酬结算方式:_________________
居间报酬总金额为人民币万元,在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后,建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的__________%)到账后,次日将报酬总额中的万(大写:_________________元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内,甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款,甲方可以转帐或现金的方式支付。
3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人。
五、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。
3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同,居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。
六、合同终止
1、本合同签字生效后,如果至_______年________月______日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如居间成功,本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
七、争议解决方式
如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
八、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同含正本一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写,具真实性及法律效力。
合同签订地:_________________
乙方指定账户户名:_________________
乙方指定账户账号及开户行:_________________
光伏发电安装合同
发包方(甲方):
承包方(乙方)。
按照《中华人民共和国合同法》,结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商达成如下协议:
1.1工程名称:**********。
1.2工程地点:**********。
1.3承包内容:支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等,不含太阳能发电板调试工作。
1.4承包方式:
包工不包料(含装卸费)。
1.5工期:
开工日期:年月日
实际施工天数:天。
1.6工程质量:合格。
1.7合同价款(人民币大写):
安装费按太阳能光伏发电板元/w计算,材料装卸费按元计算。
2.1甲方工作。
2.1.1甲方派技术人员现场指导安装,并向乙方进行现场交底。
2.1.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的`使用和保护。
2.1.3指派为甲方驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.2乙方工作。
2.2.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。
2.2.2指派为乙方驻工地代表,负责履行合同,组织施工,按期保质保量完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
2.2.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。
2.2.4施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意,乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线,由此发生的损失或造成的事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
3.1根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦,安装费用为元(不含装卸及搬运费)。
3.2安装工程完成后,安装费及材料装卸费用7日内一次付清。
3.3本工程无保修金,不含税。
4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的损失。
4.2乙方应妥善保护甲方提供的设备,如造成损失,应照价赔偿。
4.3本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。
本合同一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
光伏安装合同_光伏安装合同模板
光伏发电系统安装地点确定之后,其发电量主要受到光伏组件安装倾角和节距的影响。光伏安装。
合同。
怎么写呢?以下是本站小编为大家整理的光伏安装合同范文,欢迎参考阅读。
发包方(甲方):
承包方(乙方)。
按照《中华人民共和国合同法》,结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商达成如下协议:
1、工程概况。
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3承包内容:支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等,不含太阳能发电板调试工作。
1.4承包方式:
包工不包料(含装卸费)。
1.5工期:
开工日期:年月日
实际施工天数:天。
1.6工程质量:合格。
1.7合同价款(人民币大写):
安装费按太阳能光伏发电板元/w计算,材料装卸费按元计算。
2、双方工作。
2.1甲方工作。
2.1.1甲方派技术人员现场指导安装,并向乙方进行现场交底。
2.1.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
2.1.3指派为甲方驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.2乙方工作。
2.2.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。
2.2.2指派为乙方驻工地代表,负责履行合同,组织施工,按期保质保量完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
2.2.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。
2.2.4施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意,乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线,由此发生的损失或造成的事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
3、工程价款及结算。
3.1根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦,安装费用为元(不含装卸及搬运费)。
3.2安装工程完成后,安装费及材料装卸费用7日内一次付清。
3.3本工程无保修金,不含税。
4、违约责任。
4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的损失。
4.2乙方应妥善保护甲方提供的设备,如造成损失,应照价赔偿。
4.3本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。
5、附则。
本合同一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建设单位(以下简称甲方):
施工单位(以下简称乙方):
经双方协商,甲方将黄淮学院大学生创新创业园光伏发电项目能源系统安装工程按《200kwh循环能源系统技术规范书》及设计图纸等的要求,承包给乙方安装、调试。根据中华人民共和国《合同法》要求,为了确保工程质量和工期,明确双方责任、权利和经济关系,经双方协商,签定本合同,双方共同履行。
第一条:工程范围和内容。
工程范围和内容(包括但不限于此):
1.光伏项目能源系统工程的安装及相关实验。
2.与光伏发电系统的对接及相关实验。
3.与黄淮学院大学生创新创业园照明系统的对接及相关实验。
4.所有电气设备的卸货,搬运,安装及试验。
5.能源系统工程安装材料的采购,制作及安装。甲方提供:安装场地及办公场所。除合同中规定以外,其他工程辅材均由乙方自行负责采购,采购费用已包括在工程报价中,不在另外核算。
第二条:建设工期。
本工程自年月日开工,至年月日完工。
达到验收条件,乙方完工并达到甲方验收要求后,将工程相关施工资料和竣工资料移交给甲方。
第三条:工程承包方式。
设备、材料、辅材由乙方采购并负责安装完成。
第四条:工程质量。
达到供电部门的验收供电标准和行业验收标准,乙方根据《200kwh循环能源系统技术规范书》进行工程施工,甲方依照有关施工规程和验收规范,设计要求进行总体验收。工程中所用的材料、设备均必须符合设计规定、国家规范要求的合格产品。
共
2
页,当前第。
1
页
1
2
安装光伏发电合同
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定,甲、乙双方本着自愿原则,经过充分协商,在平等互利的基础上,就乙方租赁甲方厂房屋顶安装太阳能光伏电站相关事宜达成如下协议:
一、厂房屋顶基本情况
甲方将其拥有位于的厂房屋顶租赁给乙方用于安装太阳能电站,厂房屋总面积平方米(厂房屋顶实际面积以丈量为准)。
二、厂房屋顶租期限
1、厂房屋顶租赁期限自20xx年4月12日起,至20xx年4月12日止,租赁期30年。
2、租赁期间,屋顶使用权归乙方所有。租赁期满,甲方有权收回所有屋顶,乙方应如期归还,乙方如需要继续承租,应于租赁期满前三个月提出书面要求,经甲方同意后重新签订租赁合同。
三、租金及相关费用支付方式
1、乙方以电费优惠作为使用甲方屋顶租金。甲、乙双方约定,乙方租赁甲方厂房屋顶安装光伏电站,电站并网发电后,乙方承诺,对甲方实施电价优惠,甲方购买乙方太阳能电站电力每千瓦时电费比电力公司当时的电价优惠15%。具体电费支付方式,甲、乙双方另行协议约定。
2、租赁期间,乙方使用该厂房屋顶发生的所有水、电及维护费用由乙方承担。
四、厂房使用要求及维护责任
1、租赁期间,乙方应合理使用并爱护该厂房及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用,导致厂房屋顶及其附属设施损坏或发生故障的,由乙方负责维修。
2、租赁期间,乙方需装修或增设附属设施和设备的,应事先征得甲方的同意,按规定须向有关部门审批的,则还应由甲方报请有关部门批准后,方可执行。
五、厂房转租和归还
1、乙方在租赁期间,如将厂房屋顶转租给第三方,须事先征得甲方的书面同意,擅自中途转租、转让,甲方有权利终止本租赁协议。
2、租赁期满后,该厂房屋顶归还时,应当符合正常使用状态。
六、租赁期间其他有关约定
1、租赁期间,甲、乙双方都应遵守国家的法律法规,不得利用厂房租赁进行非法活动。
2、租赁期间,甲方有权督促并协助乙方做好消防、安全、卫生工作。
3、租赁期间,厂房因不可抗拒的原因和市政动迁造成本合同无法履行,双方互不承担责任。
4、租赁期间,乙方可根据自己的经营特点进行装修,但原则上不得破坏原房结构,装修费用由乙方自负,租赁期满后如乙方不再承担,甲方也不作任何补偿。
5、租赁期间,乙方应及时支付房租及其他应支付的一切费用,如拖欠不付满一个月,甲方有权增收5%滞纳金,并有权终止租赁协议。
6、租赁期满后,甲方如继续出租该房时,乙方享有优先权;如期满后不再出租,乙方应如期搬迁,否则由此造成一切损失和后果,都由乙方承担。
七、其他条款
1、租赁期间,如甲方提前终止合同而违约,甲方应一次性赔偿乙方20万元。租赁期间,如乙方提前退租而违约,乙方应一次性赔偿甲方20万元。
2、租赁期间,如因产权证问题而影响乙方正常经营而造成的损失,由甲方负一切责任给予赔偿。
3、甲方协助乙方办理项目的相关材料及手续,其费用由乙方承担。
4、租赁合同签订后,如企业名称变更,可由甲乙双方盖章签字确认,原租赁合同条款不变,继续执行到合同期满。
合同的变更和解除
1、本合同一经签订,即具有法律约束力,任何单位和个人不得随意变更和解除。
2、在合同履行期间,甲、乙双方不能因机构变更、人事变动或其他原因而无故终止合同。如因不可抗拒力致使难以履行合同时,本合同可以变更或删除。
3、本合同期满,乙方在同等条件下享有优先承租权,如果乙方由此需要,甲方应当优先与乙方续签合同。
八、发生争议,甲乙双方本着互谅互让原则协商解决,协商不成的,可向当地人民法院提起诉讼。
九、本合同未尽事宜,可由甲乙双方约定后作为补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份。
甲方:________________乙方:________________
日期:________________日期:________________
光伏安装合同
发包方(甲方):
承包方(乙方)。
按照《中华人民共和国合同法》,结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商达成如下协议:
1、工程概况。
1.1工程名称:xxxxxxxxxx。
1.2工程地点:xxxxxxxxxx。
1.3承包内容:支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等,不含太阳能发电板调试工作。
1.4承包方式:
包工不包料(含装卸费)。
1.5工期:
开工日期:______年______月______日
实际施工天数:天。
1.6工程质量:合格。
1.7合同价款(人民币大写):
安装费按太阳能光伏发电板______元/w计算,材料装卸费按______元计算。
2、双方工作。
2.1甲方工作。
2.1.1甲方派技术人员现场指导安装,并向乙方进行现场交底。
2.1.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
2.1.3指派______为甲方驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.2乙方工作。
2.2.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。
解决由乙方负责的.各项事宜。
2.2.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。
2.2.4施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意,乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线,由此发生的损失或造成的事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
3、工程价款及结算。
3.1根据甲方提供的施工图纸功率为______万瓦,安装费用为______元(不含装卸及搬运费)。
3.2安装工程完成后,安装费及材料装卸费用7日内一次付清。
3.3本工程无保修金,不含税。
4、违约责任。
4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的损失。
4.2乙方应妥善保护甲方提供的设备,如造成损失,应照价赔偿。
4.3本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。
5、附则。
本合同一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。
发包人:
承包人代表:
地址:
电话:
______年______月______日。
承包人:
发包人代表:
地址:
电话:
______年______月______日。
光伏电站合同协议书
1.镇江市扬中市:扬中市政府设立1000万元光伏应用产业投资基金,对在扬中注册的光伏发电建设企业在本市新建光伏发电项目,且使用本地光伏产品价值量占设备投资总额的80%(含)以上、50%(含)以上,除按政策享受国家0.42元/千瓦时补贴外,根据项目建成后的实际发电效果,在当年额度内再由市财政分别给予0.15元/千瓦时、0.1元/千瓦时补贴,补贴年限暂定为~(享受国家、省专项补贴的项目不得重复补贴)。
居民屋面项目补贴0.3元/千瓦时,补贴年限6年。
对已建成的光伏屋顶发电项目,按新建项目标准的50%补贴。
2.镇江市句容市:在句容注册的光伏发电建设企业在本市新建光伏发电项目,且使用本地光伏产品价值量占设备投资总额的40%(含)以上,再由市财政给予0.1元/千瓦时补贴,补贴年限为-20(享受国家、省专项补贴的项目不得重复补贴)。
备注:对屋顶出租亦有补贴。
句容市政府针对分布式户用光伏投资进行了大力度的补贴,补贴额度为0.3元/度,期限为5年。
积极鼓励企业厂房屋顶出租,对屋顶出租的企业按实际使用面积给予一次性20元/平方米的补助,补贴年限为20-年。
苏州市。
项目建成后按实际发电效果,除享受国家和省有关补贴外,在给予项目应用单位或个人0.1元/千瓦时补贴。
对提供屋顶资源投资建设或出租屋顶资源参与建设分布式光伏电站的单位给予政策扶持。
南通市。
对市区年内竣工并网的装机容量不小于1兆瓦的分布式光伏发电项目,采用南通地区企业生产的光伏组件等关键设备(本地配套率大于70%)的,按0.5元/瓦对项目实施主体给予一次性补助,单个企业年度补助总额不超过1000万元;本地配套率100%的企业,补助总额不作限制。
盐城市。
市区范围内的示范项目自并网发电之日起两年内,在国家、省有关补贴的基础上,按其实际发电量给予0.1元/千瓦时的市级补贴,单个项目年度发电补贴最高不超过30万元。
光伏发电安装合同
甲方(站长):
乙方(员工):
为全面落实光伏电站各项生产目标,更好的完成各项指标任务,结合光伏电站生产实际,制定本协议书。
1光伏发电组件分包明细
乙方分包如下编号光伏发电组件:
2分包责任人职责
2.1分包责任人对分包光伏发电组件的运行状况负有安全及监督职责。
2.2分包光伏发电组件平均可利用率和光伏发电组件故障时间作为分包责任人月度绩效考核的重要指标。
2.3分包责任人对分包光伏发电组件及相关设备应时时监督,对范围内故障机组做到及时处理。
2.4分包责任人是其分包光伏发电组件的日常巡视、维护、检修及其他专项工作的主要工作负责人和相关工作的验收责任人。
3双方责权
3.1甲方依法履行光伏电站安全生产管理职责,维护所有者权益,并按《光伏电站绩效考核实施细则》对乙方进行考核,根据考核结果对乙方进行激励。
3.2乙方应遵守国家法律、法规,认真贯彻执行光伏电站安全生产的各项规章制度和文件精神,不从事任何损害企业利益的活动,并接受甲方的监督考核。
4附则
4.1本协议书一式三份,一份由光伏电站存放于乙方人事档案,一份由光伏电站档案室保存,一份交乙方保存。
4.2本协议书经甲、乙双方签字后生效。
甲方签字:
乙方签字:
(光伏电站站长) (光伏电站员工)
时间:
时间:
光伏安装合同
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括:场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注:本项目屋面防水由发包方施工)。
2、电气安装部分包括:太阳能支架及组件安装,电缆敷设、接线,逆变器、配电柜安装,防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期。
开工日期:_________
并网日期:_________
竣工日期:_________
四、合同价格和付款方式。
本合同为固定总价合同(含税),不做工程决算。合同总价格为人民币(大写):_________元(小写金额_________元)。
合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用,包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%,本合同的质保期为年,在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
五、施工质量和质量检查。
1、工程质量。
(1)、承包方应对施工工程质量全面负责,施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
(2)、发包方确定为不合格的工程,承包方必须返工重来,费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误,承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查:
六、解决争议的'办法起诉讼。
(1)调解要求停止施工,且为双方接受。
(2)法院要求停止施工。
七、违约。
1、甲、乙双方约定,违约应承担以下经济责任:
(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务,使合同无法履行的,应承担违约的责任,违约金按实际损失向承包方支付。
(2)承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求,或发生其它使合同无法履行的行为,承包方应承担违约责任,违约金按实际损失金额向发包方支付,且23发包方无故恶意拖欠工程款的,付的工程款不予退还。
九、合同的生效及终止。
1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
十、合同份数。
本合同正本一式肆份,发包方执贰份,承包方执贰份,具有同等效力。
甲方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
安装光伏发电合同
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,甲乙双方友好协商,同意签订本合同,以共同遵守执行。
第一条:工程概况
1、工程名称:________________
2、工程地点:________________
3、工程价款:本工程为光伏发电安装施工(含支架安装、组件安装、电气安装),甲方按每瓦0.2元(不含税),承包给乙方施工,共计400kw,工程款总计:_______元(人民币大写_______元)。
4、工程款支付和结算:合同签订工人进场后,支付5000元生活费,施工完成后支付到总工程款的100%。
5、施工完成7天内,甲方组织相关人员验收,超出7天,视为验收合格。
第二条:施工工期
1、工程期限:有效工期7天,在履约过程中,如因变更设计,不可抗拒(台风、连续暴雨(雪)天、停电)的因素,经业主确认后延长工期。
2、因甲方原因(物料不到位等)造成的工期延误,施工工期相应顺延,同时,甲方需支付乙方误工费用。
第三条:工程质量及适用的标准、规范
1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员,保证工程的施工质量和工程进度。
2、乙方需按设计图纸施工,在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。
3、乙方必须按建筑规范施工,接受甲方监督检查,确保工程质量,如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。
第四条:甲方责任
1、负责向乙方提供一份总包合同(合同价款等机密部分可以遮盖)。
2、负责施工现场杂物、障碍物的清除,保证乙方正常施工。负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。
3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料,做好技术交底工作,协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。
4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系,确保工程得以顺利进行。
5、对乙方施工的工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督,对不规范的施工操作有权下令停工整顿,及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。
第五条:乙方责任
1、负责组织施工人员进场施工,保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员安全问题,由乙方全权负责。
2、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本。
3、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工,教育现场施工人员遵守施工管理的有关规定,做到安全施工、文明施工。
4、乙方需配备过硬的管理人员、电工和技术管理人员常驻现场,确保正常施工。
第六条:其他事项
本合同未进事宜,双方可根据具体情况进行协商,双方进行有关会议决定的纪要或补充协议是本合同的组成部分。
甲方和乙方因本合同发生的争议,应友好协商解决,协商不成的,向当地人民法院起诉。
本合同正本两份,双方各执一份。本合同自签字之日起生效。
负责人:________________负责人:________________
光伏安装合同
建设单位(以下简称甲方):
施工单位(以下简称乙方):
经双方协商,甲方将黄淮学院大学生创新创业园光伏发电项目能源系统安装工程按《200kwh循环能源系统技术规范书》及设计图纸等的要求,承包给乙方安装、调试。根据中华人民共和国《合同法》要求,为了确保工程质量和工期,明确双方责任、权利和经济关系,经双方协商,签定本合同,双方共同履行。
第一条:工程范围和内容
工程范围和内容(包括但不限于此):
1、光伏项目能源系统工程的安装及相关实验。
2、与光伏发电系统的对接及相关实验。
3、与黄淮学院大学生创新创业园照明系统的对接及相关实验。
4、所有电气设备的卸货,搬运,安装及试验。
5、能源系统工程安装材料的采购,制作及安装。甲方提供:安装场地及办公场所。除合同中规定以外,其他工程辅材均由乙方自行负责采购,采购费用已包括在工程报价中,不在另外核算。
第二条:建设工期
本工程自年月日开工,至年月日完工
达到验收条件,乙方完工并达到甲方验收要求后,将工程相关施工资料和竣工资料移交给甲方。
第三条:工程承包方式
设备、材料、辅材由乙方采购并负责安装完成。
第四条:工程质量
达到供电部门的验收供电标准和行业验收标准,乙方根据《200kwh循环能源系统技术规范书》进行工程施工,甲方依照有关施工规程和验收规范,设计要求进行总体验收。工程中所用的材料、设备均必须符合设计规定、国家规范要求的合格产品。
第五条:合同价格
第六条、付款方式
本合同签订之日起五个工作日内甲方将工程款付至乙方账户。
第七条:技术资料交付时间
工程竣工验收合格后,由乙方向甲方交付施工安装调试记录及竣工报告,并办理新建工程移交手续。
第八条:竣工验收
工程竣工后,乙方向甲方提出竣工通知书,会同甲方进行竣工验收。甲、乙双方按《200kwh循环能源系统技术规范书》为依据。
第九条:其他甲方派同志为本工程代表,负责督促工期,检查工程质量,合同的全面履行。并负责联系解决工程施工过程中所遇到的问题,乙方同志负责本工程全部施工任务并做为乙方工地代表。
第十二条:其它补充条款
1、工程实施期间的人身安全和财产损失由乙方全权负责,甲方有权监督执行。
2、工程实施期间由于甲方原因现场条件不具备,导致安装和调试推迟,甲方应书面通知乙方延迟原因和安装,乙方应根据甲方的书面通知要求调整工程进度表。乙方不承担由此造成的安装、测试、验收延迟的一切责任。
3、办理工程验收手续过程中发生的车费、差费及招待费由乙方自理。
第十三条:本合同经双方签字盖章后生效,全部工程竣工验收合格,全部款项结清后失效。若中途任何一方违约而造成损失,由违约方负责赔偿违约金,即总合同款的%。
第十四条:本合同三份,甲方持两份;乙方持一份。
第十五条:本合同未尽事宜,按双方协商另行补充协议。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
20xx年xx月xx日
光伏电站合同协议书
补贴内容摘要:
在2012年至2015年期间新投产的非国家财政补贴光伏发电项目,实行地面、屋顶、建筑一体化,每千瓦时上网电价分别确定为2012年1.3元、2013年1.25元、2014年1.2元和2015年1.15元。
总结:江苏省省级没有度电补贴,只有上网电价补贴,2016年该政策已失效。
苏州市。
政策文件:苏府[2015]64号苏州市关于促进苏州光伏产业持续健康发展的若干意见。
补贴内容摘要:
2014~2016年期间建成并网投运的分布式光伏项目按实际发电效果,除享受国家和省有关补贴外,再给予项目应用单位或个人0.1元/千瓦时补贴,暂定补贴期限为三年。
总结:苏州市度电补贴0.1元/千瓦时,补贴3年。
另外,用于购买太阳能电池板(组件)、控制器、蓄电池和逆变器等设备投资的银行贷款实行一次性贴息补助。
无锡市。
补贴内容摘要:
对居民屋顶使用本地产品的分布式发电项目,可按照2元/瓦的标准给予补贴。
对在我区新建的光伏发电项目,光伏产品本地化率超过50%以上的光伏发电项目,除享受国家、省、市相应补贴政策以外,可按总装机容量享受区级补贴,一次性补贴20万元/兆瓦,补贴比例按光伏产品本地化率计算。
对以我区光伏企业为主体,对外投资的国内光伏电站或epc总包,且使用我区光伏产品超过50%的项目,项目建成,经由当地电网企业出具同意入网意见后,可按5万元/兆瓦的标准给予扶持,单个项目奖励上限为200万元。
对采用合同能源管理模式实施光伏电站的项目,择优对实施合同能源管理用能项目的.单位和项目投资机构,分别一次性给予每个项目不超过20万元和100万元的奖励和项目扶持。
总结:无锡市的光伏补贴种类很多,但是没有度电补贴,最大的亮点无锡市是对光伏制造、epc企业的支持,采用合同能源管理模式实施光伏电站项目的,一次性给予项目奖励。
扬中市。
政策文件:扬中市关于加快分布式光伏发电示范应用的实施意见。
补贴内容摘要:
对在扬中注册的光伏发电建设企业在本市新建光伏发电项目,且使用本地光伏产品价值量占设备投资总额的80%(含)以上、50%(含)以上,除按政策享受国家0.42元/千瓦时补贴外,根据项目建成后的实际发电效果,在当年额度内再由市财政分别给予0.15元/千瓦时、0.1元/千瓦时补贴,补贴年限暂定为2015~2017年(享受国家、省专项补贴的项目不得重复补贴)。
居民屋面项目补贴0.3元/千瓦时,补贴年限6年。
对已建成的光伏屋顶发电项目,按新建项目标准的50%补贴。
总结:扬中市对企业的补贴按比例给予0.15-0.1元/千瓦时的补贴,补贴3年;对于居民个人的补贴标准和时间比企业都要好,补贴0.3元/千瓦时,补6年。
对于在政策出台之前已建成的家庭屋顶光伏项目则按0.15元/千瓦时进行补贴。
南通市。
补贴内容摘要:
对市区年内竣工并网的装机容量不小于1兆瓦的分布式光伏发电项目,采用南通地区企业生产的光伏组件等关键设备(本地配套率大于70%)的,按0.5元/瓦对项目实施主体给予一次性补助,单个企业年度补助总额不超过1000万元;本地配套率100%的企业,补助总额不作限制。
对采购南通地区光伏原辅材料和生产设备的市区光伏制造企业,按年度采购额的5%给予奖励,单个企业本地采购项目年度补助总额不超过200万元。
总结:南通市的政策只在2014年有效,没有度电补贴,但有初装补贴,还有采购奖励,所有补助措施都偏向支持本地光伏产业的发展。
镇江市。
政策文件:镇政办发〔2014〕179号镇江市关于全市“金屋顶”企业计划的实施意见。
补贴内容摘要:
具有独立法人资格,注册资金1000万元以上在镇江境内注册的企业,利用我市工业厂房屋顶新建的分布式光伏发电项目,报批手续完备,单个项目装机容量不低于0.5兆瓦(mwp),已列入市重点跟踪推进分布式光伏发电项目计划,且使用由我市企业生产的光伏产品价值量占投资总额比例超过60%的,除按政策享受国家0.42元/千瓦时补贴外,自发电之日起按其实际发电量,按财政体制由地方政府再给予0.1元/千瓦时的补贴,补贴年限暂定为3年。
总结:镇江市度电补贴0.1元/千瓦时,补3年,但是前提条件有点多,大家慢慢数。
句容市。
政策文件:句政发〔2015〕66号句容市关于推进分布式光伏发电项目建设的实施意见。
补贴内容摘要:
除按政策享受国家0.42元/千瓦时补贴外,在句容注册的光伏发电建设企业在本市新建光伏发电项目,且使用本地光伏产品价值量占设备投资总额的40%(含)以上,再由市财政给予0.1元/千瓦时补贴,补贴年限为2015年-2017年(享受国家、省专项补贴的项目不得重复补贴)。
居民屋面项目补贴0.3元/千瓦时,补贴年限暂定为5年。
积极鼓励企业厂房屋顶出租,对屋顶出租的企业按实际使用面积给予一次性20元/平方米的补助,补贴年限为2015年-2017年。
总结:句容市对企业补贴0.1元/千瓦时,居民补贴0.3元/千瓦时,另外,对出租厂房屋顶的企业给予20元/平方米的补助。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。