在商业活动中,合同协议是一种重要的法律工具,它规定了各方的权利义务和违约责任。以下是一些常见的合同协议模板,供您参考和使用。大家可以根据实际情况进行修改和适应。
污泥检测合同
发包人(以下简称甲方):。
承包人(以下简称乙方):。
甲方因______项目基础开挖而产生的建筑渣土需要运输,甲方将该项渣土运输承包给乙方。为了确保工程的顺利进行,明确双方职责,现经甲、乙双方协商,订立如下条款:
一、工程地址:昆明市大板桥鑫源公司二期f1-1标1-3工区。
二、工程量的核定及单价:合同由双方代表根据甲方提供有关施工图纸,交换现场标高,经测算,暂定土方量m3,运输完毕后按实际运输单据结算。土方运输按车计算(每车每趟不少于m3),每车单价为元/车(大写:)。
三、工期:乙方必须按照甲方的施工进度计划,安排土方运输车辆,每日运输车辆不少于20辆,以保证甲方的施工进度。
四、付款方式:
1、在合同签署生效后,乙方根据甲方的要求安排车辆进场作业,甲方每完成一次进度结算将支付乙方相应运输费用的60%,乙方向甲方提供相应运输费用的税务发票。剩余运输费用在工程完工后办理结算。
2、工程完工,甲方和乙方根据现场发放的渣土票核定工程量,按有关约定办理结算,结算时乙方提供相应运输费用的税务发票。
五、甲方工作范围及承担责任:
1、及时向场内损坏的临时道路进行修复。
2、现场配备专业管理人员指导乙方施工并协调工地工作。
3、工程进度将出现较大幅度凋整时,应及时通知乙方。
4、负责解决本工区内的有关事宜。
六、乙方工作范围及承担的责任:
1、乙方需向甲方提供运输车辆及人员的相关有效证件。
2、车辆在运输过程中发生的安全生产事故,责任及费用由乙方承担。
3、因乙方人为原因,对施工中的建筑物、可视设施造成的损失由乙方赔偿。
4、因车辆在运输过程中出现的超车、超速而影响现场文明和车辆运输安全等问题所发生的一切纠纷,均由乙方和有关部门联系协调,自行解决,并承担因纠纷产生的所有相关费用。
5、乙方必须配合甲方现场施工人员的安排,
6、乙方所有的施工车辆及人员由乙方自行安排。
七、其它约定:
1、甲乙双方必须对当天的运输票据进行核对。
2、当天运输票据必须在两天内进行核对。
八、本合同一式二份,合同由双方代表签字盖章后生效,本协议合同如有未尽事宜,双方按有关规定协商解决。
甲方(签章):乙方(签章):
开户银行:开户银行:
银行账号:银行账号:
电话:电话:
签约日期:
检测合同
乙方:________________________。
根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲方委托乙方对____________人工挖孔桩进行抽芯检测,经协商一致,签订本合同。
一、甲方委托乙方对________________人工挖孔桩进行抽芯检测,检验内容为桩身质量情况、混凝土抗压强度、桩底沉渣和桩端持力层是否满足设计要求。
二、包干单价:混凝土抽芯检测为_______________元/米,岩石层抽芯检测为______________元/米,完工后,按甲方最终确认的实际完成工程量进行结算。
三、乙方必须按国家有关文件、标准和规定进行操作和检验,对其检验质量负责,并在现场检测结束后_______________日内提交检测正式报告一式_______________份。
四、提交检测正式报告后_______________天内,甲方一次性支付完工程款。
五、甲方的责任:
1.严格按照国家建设部技术规范、标准、要求进行施工;
2.为乙方现场鉴定提供条件,便于乙方顺利开展工作;
3.按合同规定支付技术鉴定费。
六、乙方的责任:
1.乙方应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程测试,按本合同规定的时间提交正式的鉴定报告,并对鉴定报告内容的真实性和准确性负责。
2.因检测结果无效造成重大经济损失或工程事故时,乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的检测费外,并应根据损失程度向发包人支付赔偿金,该赔偿金为实际损失的_____%。
3.在施工期间乙方必须教育好工人,搞好防火安全、文明施工及卫生工作。在施工期间做好安全措施,一切施工安全及人员安全责任由乙方负责。
4.在现场工作的乙方人员,应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其对有关资料的保密义务。
七、技术情报和资料的保密:
乙方有责任对承担该工程相关资料的'保密义务。如乙方不切实履行保密义务,须赔偿甲方因此所受一切损失(本条款不因合同变更、解除、终止而失效)。
八、违约责任:
1.由于乙方原因造成鉴定结果无效,不能满足技术要求时,其返工鉴定费由乙方承担。
2.由于乙方原因未按照合同规定时间(日期)提交检验报告,每逾期一日,应减收鉴定费的_______________%。逾期超过_______________日,甲方有权解除合同,并有权要求乙方支付本合同总价款_______________%的赔偿金。
九、争议解决办法:
在本合同执行的过程中发生争议时,双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的,双方同意按以下第_______________种方式解决:
1.向武汉仲裁委员会提请仲裁;
2.依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、其他。
本合同自双方签字盖章之日起生效,一式_______________份,双方各执_______________份,具同等法律效力,有未详事宜,双方协商解决。
甲方:________________乙方:________________。
甲方代表:____________乙方代表:____________。
签约日期:___________年__________月__________日
河道污泥检测合同
甲方:
乙方:
一、项目名称村河道围堰清淤工程。
二、工程期限_____年____月____日至_____年____月____日。
三、工程范围(以实际测量为准,详见设计图纸)。
四、工程造价通过竞争性招投标,确定以具体工程量根据实际测量为准;政策性处理费用另行计算。
五、工程要求。
(4)、河道两岸须做好绿化工作;。
(5)、塘底如建筑垃圾等过大,须动用挖机设备清理;。
六、验收方式。
(2)、整段河道清淤全部完工后,由县水利局等部门开展验收工作,验收资料需齐备。
七、付款方式工程竣工后经镇、村有关单位验收,通过县级单位验收合格后,付清工程款。
九、未尽事宜,由双方协商解决。
十、此协议一式两份,经双方签字盖章后生效,甲方乙方各执一份。
甲方(代表):乙方(代表):
盖章:盖章:
________年____月____日:
检测合同
根据《中华人民共和国合同法》有关内容,经双方协商,工程试验检测由乙方承接,双方本着公平、自愿原则签订如下协议:
一、检测范围:主体检测。
二、检测费用:
三、付款方式:首付50%尾款取报告时全部付清。
四、甲方责任与义务:
1、按本合同规定,按期支付检测费用;
2、为乙方提供必要的技术资料,按照规范、标准要求取样。
五、乙方责任与义务:
1、及时为甲方出具准确的检验结果报告,有疑问及时通知甲方;报告提供时间要满足甲方要求,并至现场配合甲方取样工作。
2、享有本合同商定的检测工作报酬。
六、违约责任:
如一方不按约定执行由违约方承担责任及损失。
本合同自双方签订之日起生效,至双方完成合同约定的事项后终止。
八、其它规定:
(一)合同未尽事宜,依据《中华人民共和国合同法》等有关法律的`规定双方协商解决,就本合同达成的合同补充协议或合同变更书与本合同具有同等效力。
(二)本合同一式二份,委托方执一份,检测方执一份。开户行_________。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
检测合同
甲方:____________(以下简称甲方)乙方:____________(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方经友好协商,本着自愿与需要的原则,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,达成如下协议,并由双方共同烙守。合同项目内容:
为便于乙方对所属汽车修理工作进行规范管理,进一步降低修理费用,加强汽车保养,甲、乙双方经过平等协商,同意甲方承担乙方所属汽车的维修工作。修车前须由乙方负责人开据修车通知单,甲方竣工后要在维修项目明细上注明修理工时费、零配件价格等科目,并向司机做详细介绍,由该车司机确认签字,经乙方负责人审核后,作为双方结算时的主要凭证。
二、付费方式:
1、乙方每季度结算一次本期(不少于伍仟元)发生的维修费用。(如款额较大,可适当提前进行结算)。
2、乙方经审核确认修理费用后由甲方开据发票,乙方依据发票在15日内付款。
三、甲乙双方责任与义务:
1、甲方的责任与义务:
(1)甲方不得使用假冒伪劣配件维修汽车,因甲方提供的配件原因造成维修质量问题的,甲方承担赔偿责任。
(2)甲方自接收待修汽车至完工交付乙方前,除因维修或检验外,不得动用在修汽车。甲方违反上述约定的,照价赔偿油料等直接损失,造成汽车损坏或报废的,负责修理并赔偿损失。
(3)甲方自接收待修汽车后,应用最短时间完工,不得因故拖延。
(4)甲方应根据乙方维修通知单上所列项目进行维修,无乙方开据的维修通知单的车辆,甲方不得进行维修。甲方维修了无乙方通知单的车辆或通知单未注明的维修项目的,乙方将拒绝付该维修款。(如遇特殊情况,未开具维修通知单的或临时增加维修项目的,乙方负责人在与甲方联系确认后,甲方可进行维修,随后补办维修通知单。)。
(5)甲方应提供优质的服务,对乙方的维修问题要详细介绍、合理建议、精致维修,并提供24小时救援服务。
2、乙方的责任与义务:
(1)乙方向甲方交付维修车辆时,须出据维修通知单,作为甲方接收维修汽车的依据。(有特殊情况时,甲乙双方负责人应联系进行确认)。
(2)乙方向甲方交付维修车辆时,应自行取走车内可移动贵重物品及相关证件。
(3)乙方无故逾期支付维修费用或无故延期接车的.,甲方有权行使留臵权并向甲方所在地人民法院起诉。
(4)乙方负责人在签字挂帐时应向甲方负责人出示相关证件确认并提供税号、开户行帐号、乙方委托书等作为汽车委托维修凭证。
四、违约责任:
在合同期内,甲乙双方必须严格履行本合同,除遇有特殊情况,经双方协商一致不能履行合同的有关内容外,任何一方单方违反合同给对方造成经济损失的,应根据其后果和责任大小,给对方赔偿经济损失。赔偿金额按有关规定或实际情况确定。
五、其他。
1、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字盖章后,方可生效;
2、本合同的任何修改变更可补充,须采书面形式,经甲乙双方协商签字盖章后方可生效。并作为合同的附件,是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
地址:____________。
电话:____________。
税号:____________。
开户行:____________。
账号:____________。
乙方:____________(盖章)。
法人代表(或委托人)签字:____________。
地址:____________。
电话:____________。
税号:____________。
开户行:____________。
账号:____________。
检测合同
甲方:
乙方:北京安亿通消防安全技术有限公司。
为了更好地贯彻落实【公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》】,防止和减少火灾的发生,保障公民人身安全和社会财产安全,遵循“预防为主、防消结合”的消防工作方针,应进行有效地消防检测工作。
根据北京市消防局的有关规定,依据《北京市电气防火检测技术规范》及建筑消防设施相关的国家规范和标准,甲、乙双方经友好协商,就甲方申报检测项目中国建筑材料研究院办公楼大厦消防、电气消防安全检测达成如下合同条款:
一、检测范围及内容。
(一)检测范围:
1.检测面积:2。
2.检测部位:
2.电气防火检测内容:配电柜、配电箱、开关、插座、照明灯具、线路敷设。
(三)检测时间:2011年09月23日。
二、双方责任及义务。
1.甲方责任及义务:
(3)甲方安排相关技术人员配合乙方人员进行检测。
2.乙方责任及义务:
(1)检测过程中乙方遵守甲方的`各项相关规定;
(2)对检测过程中所发现的问题,检测完成后对甲方进行交底;
(3)乙方于检测完成后的个工作日内向甲方出具检测报告。
三、检测费用及付款方式:
根据北京市物价局【京价(收)字[2001]419号】文“关于电气防火检测收费标准转正式收费标准的函”。
1.检测费用:
(2)消防设施检测费用:参照电检收费标准,应收费用为元;
(3)两项合计实收(人民币大写):21600.00。
2、付款方式。
甲方在收到乙方送达的检测报告后,一次性付清全部检测费用。
四、违约责任:
五、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。
六、本合同执行中发生争执时,双方应通过协商或调解方式解决,协商或调解不能解决时,可以向甲方所在地人民法院起诉。
七、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起立即生效。本合同一式贰份,甲、乙双方各持壹份,具有同等法律效力。
甲方:
电话:
地址:
盖章(签字)。
委托检测合同
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方附证书和营业执照)。
为了顺利完成公司所承接的宁宿徐高速公路盱眙收费站拓宽扩建工程项目土建工程tj1标段工程项目,提高公司的管理水平,明确双方的责任,公司与项目检测单位本着平等、自愿、公平与诚信的原则,签订如下责任协议:
一、工程名称:宁宿徐高速公路盱眙收费站拓宽扩建工程项目土建工程tj1标段。
二、工程地点:盱眙收费站。
三、工程期限:20xx年12月9至2120xx年6月10。
四、协议职责范围:道路所有需检测项目及原材料检测。
五、施工内容:路基灰土层、水泥稳定碎石基层、沥青面层、钢筋混凝土面层、钢筋混凝土箱涵、路侧护栏、隔离栅、道路交通标志、路面标线、管道工程、照明通道设置基础。
六、质量标准:设计要求。
七、甲乙双方的责任和义务。
1、甲方的责任和义务。
(1):甲方自愿委托乙方作为甲方的自检自控委托实验室,有义务提供需委托乙方检测的项目和频率及企业的抽样计划等必要的材料,以保证合同的顺利签署。
(2):一般情况下,甲方负责样品的扦取工作,如要委托乙方代为扦样,甲方应提前向乙方提出申请,并缴纳一定的费用。
(3):甲方有义务提供给乙方数量充足,密封完好,符合检测要求的样品。
(4):甲方有义务批批填写检测业务委托联系单,并在委托单上对检测项目,样品状态、名称、标识等作出说明。
(5):甲方有义务按照乙方的收费标准批批缴纳检测费用。
(6):甲方有义务及时领取检测报告。
2、乙方的责任和义务。
(1):乙方自愿作为甲方的自检自控委托检验实验室,有义务配备有资质的检测人员和相应的检测设备,依据相应的检测标准和程序开展委托检测业务。
(2):乙方严格按照要求开展各项工作,保证测试数据的公正性、科学性、准确性、可追溯性。
(3):乙方检测时使用的设备必须在检定合格有效期内,环境符合标准检测要求。
(4):乙方仅对来样负责。乙方必须按照甲方委托书要求内容进行测试,出具检验报告,报告内容必须真实、准确,保证与所测试的原始数据一致。
(5):乙方对甲方提供的相关检测信息准确无误后,应在对外承若的周期内出具准确可靠的检测报告。如有特殊情况不能在周期内出具报告,应及时告知甲方。
(6):乙方负责对甲方的样品进行留样,以保证测试结果的复验追溯,样品保存期为一个月。
(7):乙方未经甲方允许,不得将对方有关信息向第三方披露。
八、费用结算。
1、检测费用:检测中心对外统一收费标准执行。
2、付款方式:按收费标准批批结算。
九、违约责任及赔偿。
如果在合同有效期内,甲乙双方未能履行本合同之规定,应按照《合同法》和《民法通则》的规定承担一定的违约责任。
九、本协议一式二份,甲方一份,乙方一份,须签字盖章方可生效,施工过程中其他未尽事项,双方另行协商解决。本协议有效期到施工结束。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
委托检测合同
甲方:
乙方:
甲方委托乙方对其建设防城港市北港永久安置住宅区进行外窗三性及玻璃节能检测,根据《中华人民共和国合同法》的规定,特签订本协议如下,甲乙双方必须严格执行。
一、 检测依据
6、设计要求。
二、 检测内容、数量及相关费用、支付方式
1、 检测费用按桂建质检协字[20xx]第003号文规定的收费标准下浮5%后执行。
2、 检测费金额为:
3、 检测费用的支付:本合同签订后一周内甲方先支付检测费的60%,余款提交检测报告后一周内支付。
三、 甲方责任
1、 负责提供检测所需的试样、设计图纸及计算书等技术资料。
2、 按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。
四、 乙方责任
1、 按国家现行有关规范、规程、标准进行检测,按时提供真实、客观的检测报告。
2、 在甲方送样且满足相应项目的检测条件后
3、 乙方对检测报告本身的真实性、合法性负责,如因乙方检测报告的结论错误给甲方造成损失的,由乙方承担相应的赔偿责任。
五、 本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,具有同等效力。
六、 本合同自双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:
法人代表/或委托代理人:法人代表/或委托代理人:
月 日
委托检测合同
合同编号:
工程名称:
委托方:
服务方:
签订日期: 年 月 日
委托方(以下简称甲方):
服务方(以下简称乙方):
经甲、乙双方友好协商,甲方的工程质量由乙方负责检测,特签订本合同。
一、检测范围
见证取样类: 水泥物理力学性能,钢筋(连接件)性能,砂、石常规,混凝土、砂浆性能,简易土工,混凝土掺加剂。
专项检测项目: 主体结构现场检测,钢结构工程检测。
备案类检测项目: 室内环境检测,墙体、屋面材料,饰面材料,防水材料,门窗,化学分析,建筑节能检测、建筑水电。
二、双方的主要义务
1、甲方的主要义务:
(1)按照本合同约定支付费用。
(2)指定取样、送样、见证取样人员保证样品取样符合有关标准的规定,并保证样品的真实性。
(3)现场检测时提供必要的协助。
2、乙方的主要义务:
(1)按期完成甲方委托;按期提交检测报告。
(2)严格按国家规范、标准进行检测,确保数据公正、准确;必要时提供检测方案。
(3)协助对甲方的技术进行保密。
(4)向甲方提供必要的检测咨询服务。
三、基本信息
四、检测程序
1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测。
2、需乙方现场抽样,甲方须提前一天(扣除节假日)通知乙方。
3、乙方如将业务分包必须征得甲方的同意。
4、每次送样或乙方现场抽样,甲方需填写检测委托书,明确样品的相关信息及检测要求。
五、履行方式及期限
本合同的`履行期限自 年 月 日 开始,至工程竣工、甲方付清合同余款及乙方向甲方提交检测报告止。
六、合同价款和支付方式
1、本合同检测费用总数由各项发生的费用累计,结算标准按江苏省物价局、江苏省建设厅、苏价服(20__)113号、苏环计[20__]24号文件执行,文件未列项目经双方协商认定后收取。
3、当工程竣工,甲方一次付清所剩余款,乙方将检测报告提供完毕。
4、检测费用汇入本合同指定帐号。
甲方不得开具空头的付款票据,否则赔偿乙方由此产生的经济损失。
七、争议解决
1、履行本合同如发生争议,应通过友好协商解决。
如协商解决不成,进行仲裁。
裁决对双方当事人具有同等约束力。
2、检测结果若发生争议,由双方共同认可的检测机构进行复检,复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。
八、其他
1、违约责任: 如有违约,按《中华人民共和国民法典》执行。
2、本合同自双方代表签字盖章之日起生效,自双方的主要义务履行完毕之日起终止。
3、本合同未尽事宜由双方协商解决。
3、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
委托方: (公章)受托方: (公章)
代表人: 代表人:
经办人: 经办人:
开户银行: 开户银行:
检测合同
合伙人:215;(以下简称甲方),居住地:215;身份证号:;215;(以下简称乙方),居住地:215;身份证号:;甲、乙双方经平等协商,就合伙承包河南焦作南水北调工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
1.甲方以现金出资,出资额为。该款为起动项目的'前期费用,占全部出资比例%。
2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占%。
1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例承担。
2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;
3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
第四条合伙期限,自________年____月____日起,至________年____月____日止,共________年。
第五条出资金额、方式、期限。
(一)合伙人_________(姓名)以_________方式出资,计人民币_________元;______________(其他合伙人同上顺序列出)。
(二)各合伙人的出资,于________年____月____日以前交齐。
(三)本合伙出资共计人民币_________元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割。合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,届时予以返还。
第六条盈余分配与债务承担合伙各方共同经营、共同劳动,共担风险,共负盈亏。
工程检测合同
1.按完成承包的内容进行划分,建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和( )三类。
a.建设工程监理合同
b.建设工程采购合同
c.建设工程分包合同
d.建设工程施工合同
2.按照《合同法》,( )属于委托合同。
a.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同
b.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同
c.某建设单位与设计院订立的工程设计合同
d.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同
3.下列关于代理的叙述中,不正确的是( )。
a.代理的民事责任由被代理人承担
b.代理人以自己的名义实施代理行为
c.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任
d.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示
4.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定,为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循( )的原则。
a.平等、自愿、公平、公正
b.平等、公开、公平、公正
c.平等、公开、公平、诚实信用
d.平等、自愿、公平、诚实信用
5.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人( )。
a.只能要求债务人履行债务
b.只能要求保证人履行债务
c.不得要求债务人履行债务,但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
d.可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
6.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下( )。
a.没有代理权而为的代理行为
b.超越代理权而为的代理行为
c.在代理人授权范围内的代理
d.代理权终止后的代理行为
7.某小型勘察项目,甲乙双方只订立了口头合同,工程完工后,因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷,应当认定该合同( )。
a.无效
b.甲方同意有效
c.成立
d.备案登记后成立
8.下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中,正确的是( )。
a.仲裁条款是独立存在的
b.合同若发生变更,则仲裁条款无效
c.合同出现争议时,当事人可向人民法院起诉
d.合同解除后,仲裁条款也随之失去效力
9.依据《合同法》,下列关于后履行抗辩权应满足的条件,说法错误的是( )。
a.应当先履行的合同当事人没有履行债务或没有正确履行债务
b.合同中未约定履行顺序
c.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
d.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
10.某施工企业拥有一处办公楼,评估价为6000万元。该施工企业从a银行贷款4000万元,从b银行贷款20xx万元,并与b银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款,经诉讼后拍卖办公楼,取得售楼款5000万元用于清偿a、b银行债务。a、b银行债权的分配数额应为( ).
a.a银行4000万元,b银行1000万元
b.a银行3300万元,b银行1700万元
c.a、b银行各项工作2500万元
d.a银行3000万元,b银行20xx万元
工程检测合同
本合同由甲方委托乙方进行_____并支付报酬。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》之规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。
第一条乙方进行技术服务内容、要求和方式:_____
1.工作内容:_____
第二条乙方应当按照下列进度要求进行本合同基础上的技术服务工作:_____
第三条为保证乙方有效进行技术服务工作,甲方应当向乙方提供下列协作事项:_____
1.工程竣工图纸。
2.建筑消防工程审核意见书
3.设计变更通知单
4.调试报告
5.隐蔽工程记录
6.所使用的消防设备、器材的生产合格证以上须合法、有效,否则一切责任由甲方承担。
第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为:_____
1.大写:_____。
2.技术服务报酬由甲方具体支付方式和时间如下:_____
乙方开户银行名称、地址和账号为:_____
开户银行:_____
开户名:_____
账号:_____
第五条双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下:_____
甲方:_____
1.保密内容(包括技术信息和经营信息):_____
2.涉密人员范围:_____
3.保密期限:_____
1.保密内容(包括技术信息和经营信息):_____
2.涉密人员范围:_____
3.保密期限:_____
4、泄密责任:_____
第七条双方确定,按以下标准和方式对乙方提交的技术服务工作成果进行验收:_____
1.乙方提交技术服务工作成果的形式:_____按甲方要求完成现场技术检测及检测报告。
2.技术服务工作成果的验收标准:_____
第九条双方确定,乙方仅对当时检测的现状和结果负责。
第十条双方确定,因发生不可抗力,致使本合同的履行成为不必要或不能的,可以解除本合同。
1.提交
2.依法向人民法院起诉。
第十二条双方约定本合同其他相关事项为:_____
第十三条本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力。
第十四条本合同经双方签字盖章后生效。
质量检测合同
乙方:_________________。
甲、乙双方通过友好协商,就有关乙方对甲方的_____________产品的质量检验事宜达成如下协议:
一、检验情况。
1.抽样/送样方式,选择如下第_____________种:
(1)抽样;(2)送样。
2.检验类别:
(1)委托检验;(2)委托型式检验;(3)摸底试验;(4)合格证检验;(5)进网检验;(6)生产许可证检验;(7)动模试验。
二、检验项目及方法。
按照“检验委托书”中的项目进行。甲方同意乙方选定的检测方法,甲方必须在检验前向乙方递交检验委托书。
三、检验时间及地点。
检测时间由双方另定,检验地点在乙方所在地。
四、检验费用。
检测费用共计:大写:_________________甲方在检验之前将检测费用汇至乙方账号。若因工作需要,乙方人员到甲方所在地的出差费用由甲方承担。
五、其它事项。
1.在检验过程中,若甲方的被检设备出现指标不符合项而造成检验时间拖延,乙方可考虑酌情另外收费。
2.检验过程中,甲方要派专门技术人员配合乙方共同完成试验项目。
3.在检验过程中,若甲方对乙方检验人员或工作程序等有意见,可向乙方提出申诉。
4.附件“检验委托书”作为本合同的参考文件(附件略)未尽事宜由甲乙双方协商解决。
5.本合同甲乙双方代表签字盖章后立即生效。合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章)_____________乙方(盖章)_____________。
检测合同
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国民法典》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,甲方就的部分项目委托乙方进行检测的事项和乙方协商一致,同意订立本合同,并共同信守合同各项条款。具体条款如下:
第一条:检测内容。
1、工程名称:
2、委托内容:包括钢筋、混凝土、水泥、砂、石等材料及土工试验的普通检验和见证检验。
第二条:检测费用和结算。
1、检测单价按有关规定和甲乙双方商定的价格收费(见附件);
2、检测费用累计达到万元结算一次,甲方收到乙方的结算单据后10个工作日内结清;
3、乙方向甲方提供4份检验报告(原件)。超出部分按叁元/份计。
第三条:双方责任。
1、甲方责任。
1)负责对见证材料出具相关证明;
2)及时提供建筑材料的试件;
3)及时和乙方进行结算。
2、乙方责任。
1)负责到甲方工地现场进行收样,承担由此发生的相关费用;
4)乙方在收款的同时向甲方开具相同数目的正式发票。
第四条:违约责任。
3、甲方收到乙方的结算书后,需进行审核确认并办理相关付款手续,每延误一天按结算额的1%进行处罚。
第五条:争议的解决。
双方发生争议时,双方可协商解决,协商不成,双方按以下方式的其中一种予以解决:
1)仲裁机构申请仲裁;
2)向当事人所在地法院起诉。
第六条:本合同未尽事宜,可另行协商,制订补充协议或承诺,补充协议或承诺与本协议具有同等法律效力。
第七条:合同生效。
本合同自双方签字盖章后成立并生效。双方义务完成后,合同自行解除。
本合同一式捌份,甲、乙方各执肆份。
甲方(盖章)乙方(盖章):
地址:地址:
电话:电话:
签约代表:签约代表:
签约日期:签约日期:
消防检测合同
甲方: (以下简称甲方) 乙方:北京京建星岐消防安全检测有限公司 (以下简称乙方)
经甲、乙双方协商,甲方决定委托乙方对 内的消防设备设施、电气设备设施进行电气和消防安全检测服务,甲乙双方本着平等互利的原则,经协商一致达成本合同。
乙方作为专业的电气消防安全检测单位,决定接受甲方的委托,并依据本合同所约定的范围,进行电气安全检测工作。
2.电气防火检测内容:配电柜、配电箱、开关、插座、照明灯具、线路敷设。(抽检)
注:乙方将对上述电气设备进行即时性消防检测。
甲方职责:
1、甲方将根据乙方提供的检测工作进度安排进行监督、并负责协调相关部门。
2、甲方安排相关消防施工人员或本部门负责人在检测期间配合乙方对该场所进行检测工作。
3、根据本合同第四项的内容按时付款。
乙方职责:
1、乙方检测人员应按国家标准及地方的相关规范对甲方管理的该场所内电气设备进行电气安全检测。
2、检测期间,乙方由于违规操作造成人身、设备和财产安全事故由乙方自行负责。
3、检测完毕,乙方需向甲方出具国家认可的检测合格证明文件(检测项目及内容以现场检测记录为准)。
1、检测费用大写:
小写:
2、检测报告送达甲方之日,甲方一次性付清检测费
五、合同生效、变更及解除:
1、本合同经双方代表签字并加盖双方公章后生效。
2、本合同一式份,甲方执份,乙方执份,具有同等法律效力。
3、本合同执行过程中如遇到不可抗力,经双方协商后可终止或延时执行或解除本合同。
六、争议解决:
本合同未尽事宜,双方应本着友好互利的原则进行协商;双方凡因合同及其解释发生争执或经双方协商未能达成一致的纠纷,向非违约方当地人民法院提起诉讼。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
负责人签字:
日 期:
负责人签字:
日 期:
委托检测合同
委托方(甲方):
住所:
受托方(乙方):
住所:
根据中华人民共和国《合同法》和对外经济贸易部《关于对外贸易代理制的暂行规定》,双方本着诚实守信原则,经友好协商,就甲方委托乙方代理进口达成如下协议:
甲方授权乙方以乙方名义与国外卖方签订进口合同,国外卖方系由甲方自行选择并对外确认,且国外卖方与乙方订立进口合同时知悉甲方与乙方之间的代理关系.甲方须如实向乙方提供进口货物的真实情况,如进口货物违反国家海关外汇等管理规定,甲方除应承担行政机关的处罚还须赔偿乙方经济损失及名誉损失.
委托期限及内容:
2,委托进口商品的名称:
数量:
合同号:
合同总金额:
委托方的主要义务:
审核进口合同并签字确认:甲方对进口合同内容负有审核义务,并须在进口合同文本上签字确认,同时办妥进口所需的各种文件.如甲方对进口合同内容有异议,应在收到进口合同或在应当知道进口合同内容的三日内向乙方以书面方式提出,否则视为默认.
支付进口合同货款,进口关税,增值税及其他费用:甲方须按本代理合同第五条的规定及时,足额支付进口合同货款,进口关税,增值税及乙方代理进口所需的其他各项费用(包括订舱,报关,商检,检疫,港口费用,运输,保险及银行费用等).如甲方延迟支付或拒绝支付上述款项,由此导致的所有损失由甲方承担;如乙方同意垫付有关款项的,甲方应于提货前付清乙方所垫款项本息(利息按同期银行贷款利率计算),否则乙方有权留置并自行处理进口货物,由此造成的一切损失由甲方承担.
商检和检疫:甲方按规定办理商检或检疫,如发现货物的品质,数量等与进口合同不符,应立即申请商检局检验,出具检验证明书及损失证明,直接向责任方或委托乙方向责任方提出索赔,甲方须承担裁判结果并全额支付仲裁或诉讼费用(包括律师费用).因甲方延误造成的损失由甲方自行承担.
如国家宣布对涉及到该代理进口合同项下货物进行反倾销立案调查,反补贴立案调查或实行国内市场临时保障条款等类似行为时,甲方应按乙方的要求追加保证金.如国家对该合同项下货物追溯征收反倾销税等行为,由此产生的一切费用及损失由甲方承担.
受托方的主要义务:
签订进口合同:乙方协助甲方进行进口合同的商务谈判并以乙方名义与外商订立合同,及时将合同的执行情况通知甲方.
根据不同的对外付款方式履行相应义务:
(1)对外付款方式为信用证的
根据进口合同要求,乙方以自己的名义向银行申请开立信用证及/或修改信用证.甲方未按本合同规定支付保证金的,乙方有权拒绝申请开证,由此造成客户索赔等其他一切损失由甲方承担.
(2)对外付款方式为d/p,前tt的
乙方在收到甲方支付的货款后对外付款.对因甲方未及时向乙方支付货款而发生的一切损失由甲方承担.
审核单据:根据进口合同及信用证的规定,审核外商提供的单据(如发票,汇票,提单及检验证书等),如发现不符等现象,应及时与甲方磋商决定是否对外提示不符点或对外拒付信用证项下的货款.
办理货物报关:甲方应向乙方提供真实,有效的报关资料以确保乙方如实报关,如因甲方提供资料违反法律法规,导致乙方承担法律责任的,甲方应向乙方承担一切责任和损失.
5.根据进口合同的规定,及时要求外商履行交货义务.
6,无论属甲方还是外方责任,合同未能执行,乙方除收取垫付费用外仍需收取代理手续费.
五,进口合同货款,费用的计算及支付要求
1.货款:发票金额×付汇当日银行外汇牌价卖出价
甲方应在乙方对外付汇前付清全部货款,此前,甲方须付款才可提取等值的货物.在经乙方书面通知后甲方仍不支付的,乙方有权处置进口货物,变卖所得货款优先补偿乙方损失,由此产生的直接责任,损失和费用均由甲方承担.
2.港口费用,报关费用,商检费用,关税,增值税及消费税等由甲方自行交纳
3.代理手续费:进口发票金额×%
5,银行手续费:由乙方按规定向甲方收取
6,保证金:(1)乙方开立信用证前,甲方应向乙方支付货款%的金额作为保证金,该保证金作为甲方履行本合同约定义务的保证,如甲方未能按本合同约定履行义务,乙方有权将该保证金作为违约金直接扣留.如甲方严格履行本合同约定义务的,该保证金可参与该笔业务最后一笔货款及费用的清算.
(2)乙方在收到甲方所支付的保证金后,及时办理开证手续.如进口产品的国内市场行情价格下降超过5%时,乙方有权要求甲方等比例提高保证金,甲方应按乙方要求在2日内补足保证金.
六,对外商的索赔与理赔
如外商违约,甲方委托乙方对外交涉的,需在有效期限内向乙方另行出具书面委托,提交必要的索赔证据,承担仲裁或诉讼的全部费用(包括律师费用).仲裁裁决或法院判决所产生的权利和义务均由甲方享有或承担.如因甲方原因致使乙方不能履行进口合同导致外商向乙方索赔的,甲方应承担裁判结果和乙方参与仲裁或诉讼的全部费用.
七,双方因履行本合同发生的争议,可协商解决;协商不成时,向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼.
八,本合同一式两份,经双方签字盖章后生效.甲乙双方各执一份.
委托方(盖章):受托方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
______年______月______日
污泥厂维修合同
发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
甲方将厂区内疏通雨污水管道疏通工程,清理承包给乙方。结合本工程具体情况。经过甲乙双方友好协商,双方达成如下协议:
1、工程名称:甲方厂区内管道疏通及清淤。
2、工程内容:厂内管道疏通及清淤。
3、工程施工价格、面积:35元/米,
1、施工周期:双方签订合同后二天内完成。
2、乙方必须在不影响厂区生产的情况下清淤及疏通,要求精心组织施工,保证工作人员的安全。
3、乙方服从甲方工作人员安排,配合甲方工作人员。清理出的淤泥拉到指定地点堆放,保证厂区的整洁。
4、清理的小型器具及设备全部由乙方提供,甲方负责提供消防用水、三相电、淤泥倾倒场地、车辆停放地点。
5、因设计变更或非乙方原因及不可抗拒因素影响工期或会影响工程质量的,工期应相应顺延。
1、本工程单价:35元/米,计约200米,
按实际施工量计算,开发票需按10%税点计算。
乙方完成工程,甲方当天验收,验收合格后,乙方开具工程全额发票,甲方收到发票后5天内安排工程款支付。
工行广州太和支行(3602—1767—1910—0077—218)。
1、甲方责任。
甲方须配合乙方有关工程项目施工。
2、乙方责任。
派专人为乙方驻工地代表,负责现场施工、管理、按要求组织施工,保质,保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
乙方必须具备相应施工资质和相关施工人员必须具备相应资格,严格执行施工质量,安全操作规程,防火安全规定,严格按照相关施工说明进行施工,做好工程质量检查控制,按施工安全规范做好施工质量、安全管理。对施工过程中发生的质量事故、一切安全事故负全责,因施工引起的安全事故和人员伤害、财产损失全部由乙方负责。
施工过程中发现设计错误时,应及时以书面通知甲方。注:如管道塌方、下沉、病害和管道结构本身的问题,造成未能疏通。甲方自行处理。
施工过程中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材等损失由乙方承担。
乙方在施工过程须配合甲方生产需要,遵守甲方现场实施规定。
1、工程质量标准按相关现行施工验收规范标准为依据和参照初检备案样板实施。
2、工程竣工后,由乙方通知甲方验收,并在竣工后当天之内验收完毕。甲方不得无故。
拖延工程验收。
如果甲乙双方协商有争议,报珠海市仲裁委员会申请仲裁。
1、本合同未尽事宜,双方应友好协商解决,双方协商或调解不成时,向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁。
2、本合同自双方签章之日起生效,并结清款项后自然失效。
3、本合同一式两份,双方各执一份。
甲方:乙方:
_____年____月____日年月日。
委托检测合同
乙方:广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司。
甲方委托乙方对其建设防城港市北港永久安置住宅区进行外窗三性及玻璃节能检测,根据《中华人民共和国合同法》的规定,特签订本协议如下,甲乙双方必须严格执行。
6、设计要求。
1、检测费用按桂建质检协字[20xx]第003号文规定的收费标准下浮5%后执行。
2、检测费金额为:
3、检测费用的支付:本合同签订后一周内甲方先支付检测费的60%,余款提交检测报告后一周内支付。
1、负责提供检测所需的试样、设计图纸及计算书等技术资料。
2、按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。
1、按国家现行有关规范、规程、标准进行检测,按时提供真实、客观的检测报告。
2、在甲方送样且满足相应项目的检测条件后。
3、乙方对检测报告本身的真实性、合法性负责,如因乙方检测报告的结论错误给甲方造成损失的,由乙方承担相应的赔偿责任。
甲方:防城港市港口区城市建设投资有限责任公司乙方:广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司法人代表/或委托代理人:
联系电话:0770—2861016。
试验检测合同
委托方:
受托方:
20_年月北京。
一、委托内容:
受(甲方)的委托(乙方),依据中华人民共和国国家标准(gb50325-20_)《民用建筑室内环境污染控制规范》实施室内环境质量验收检测工作。检测项目包括:室内环境污染物甲醛、氨、苯、氡、总挥发性有机化合物(tvoc)。
二、委托方案及费用:
本次共计检测点(/点)。检测费用总额为元,人民币(大写),该费用包括为实施、完成该委托事项的全部费用。
乙方完成检测工作并向甲方提交检测报告时,由甲方一次付清检测费用。乙方同时提供正式发票。
三、甲方责任:
1、向乙方提供验收检测工作所需的有关的建筑资料;。
3、为乙方在验收检测现场进行工作提供方便条件,协调乙方与现场各单位的关系;。
4、按照合同约定支付费用。
四、乙方责任:
2、保证验收检测结果的科学性、可靠性;。
3、与施工现场各单位做好协调工作,保护被检产品(含半成品);。
4、检测完成后日内交付检测报告。
五、违约责任:
7、上述各项赔偿金均应在责任认定后的十个工作日内,由应承担赔偿责任的一方足额向对方支付。
六、不可抗力:
不可预见、无法避免的事实为不可抗力。发生不可抗力时,双方均有责任及时采取措施避免损失和损失的扩大,并及时通报情况,并在确认为不可抗力后,协商责任的减免和合同的继续履行等问题。
七、合同争议:
本合同生效后双方均应诚意信守;合同执行中若发生争议,双方应本着平等互利的原则协商解决,协商不成时,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款:
1、合同执行中有需要补充、修订的事宜,应经协商后签订补充协议;。
2、合同自双方签字盖章之日起生效;。
3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有相同的法律效力。
甲方:乙方:
(盖章)(盖章)。
代理人:代理人:
(签字)(签字)。
日期:
年月日日期:年月日
工程检测合同
甲方:
乙方:
甲乙两方本着互谅互让的'原则,综合考虑各方实际情况,就 年 月 日 年 月 日期间,因甲方出售的 座 单元出现工程质量问题需维修处理,影响乙方如期装修入住的赔偿问题,经双方协商,现达成和解协议如下:
一、甲方给予乙方垫付三个月的物业管理费作为赔偿,乙方予以接受并确认。乙方不得再以 座 单元相关工程质量问题向甲方提出索赔,不再要求甲方承担任何相关的责任。
二、本协议经各方签字或者盖章后生效。一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(签字):
乙方(签字):
签约日期: 年 月 日
签约地点:
污泥厂维修合同
甲方:
乙方:
为做好汕头沙陇xx三组排水沟渠清淤工作,经双方协商,现委托乙方银浩管道清淤来全权承接沙陇xx三组排水沟渠清淤工程。遵xx等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就沙陇___三组大塘清淤工程承包协商一致,订立本合同,矗种鼷以致共同遵照执行。
一、工程名称:石门xx三组大塘清淤工程。
二、工程资金:石门xx三组大塘清淤工程总投资为:___元。
三、工程施工范围及要求:
1、以需清淤的石门xx三组大塘实际内容为准。
2、对于清淤的石门xx三组大塘要求清理塘内淤泥、杂物及塘四周的杂草、杂材,塘四周部分曲直及整理。
3、预计平均清淤深度为1米、出淤2700方。
4、其他未尽事宜另行协议。
四、工程资金支付方式:先由乙方投资动工,该工程完工后,通过甲方及水利部门验收合格后,付工程款40%,余款将在________年内拨付到位。
五、工程施工期限:本工程自________年____月____日开始施工,________年____月___日以前完工,如因天气等自然现象造成无法施工,工期顺延,但最迟不能超过________年____月____日。
六、甲乙双方责任:
1、甲方对乙方施工进行技术指导和帮助,乙方应在规定期限内保质保量完成施工任务。
2、甲方有权对乙方施工进行监督,如发现乙方偷工减料、弄虚作假等问题,有权要求乙方返工,直到符合工程质量及甲方要求为止。
3、甲方在规定时间内支付乙方工程款,不得无故拖欠。
4、乙方应着重抓好安全生产工作,严防一切可能出现的安全事故发生,如出现各种各类事故,全部责任由乙方承担,甲方概不负责。
5、乙方提供工程原票或报税。
6、乙方在规定工期内完工,并向甲方提出验收申请。甲方若验收不合格,乙方将承担一切责任与损失,必须在甲方限期内整改,直至验收合格为止。
7、本合同未尽事宜,双方另行协商解决,并可另签补充协议(补充协议与本合同同时使用有效!)。
8、本合同经甲乙双方签字或盖章后起生效,具有法律效力。
9、本合同一式三份,甲乙双方各执一份、存档一份。
甲方(盖章):汕头沙陇xx民委员会乙方(盖章):