合同协议是双方在法律约束下达成的一种合作协议,具有明确的权利和义务。在签订合同协议之前,多参考一些范文可以帮助我们避免常见的合同纠纷和风险。
防火门购销合同
经双方友好协商,本着自愿平等、公平诚信的原则,依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规之规定,就___木质防火门_____________的制作安装工程,达成如下协议。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:乙方包工包料。
4、承包内容:甲方提供图纸所示的所有木质,甲、乙、丙级防火门及防火窗的加工制作及安装(面板颜色为灰色,以样品为准)。
二、合同价:结算及付款方式:
1、结算:依据实际完成工程量据实结算,面积计算是图纸洞口尺寸长乘宽。
2、付款方式:
合同签订后,支付工程款元;框按完付工程款的30%。门扇按完付总款的85%;五金安装完毕付到总款的,有关部门验收后付到总款的,壹年保修期满付至总价款的100%。
三、验收标准。
按国家收费标准。
四、双方责任。
(一)甲方责任。
1、负责组织提供防火门窗的规格、型号及技术交底。
2、负责与总包单位协调水电及施工便利条件。费用甲方负责。
3、随时到乙方单位检查产品生产、种类进度等情况。
4、按合同约定支付工程款。
(二)乙方责任。
1、向甲方、监理和总包提供合格产品并负责产品的检测、检验所要求的各项验收资料、竣工资料。
2、保证工程如期验收合格,承担施工期间的安全、工伤责任和由此产生的费用,服从甲方的管理,确保文明施工。
3、安装部分由乙方全部承担,达到交工验收条件。
按甲方要求确定具体工期配合土建工程进度,确保交工时间。因甲方设计变更原因、不可抗力事件、非乙方原因影响施工的工期可顺延。
六、违约责任。
乙方如未保质按期完成工程,因此造成的工期拖延及其他一切损失由乙方承担。甲方如未尽自己职责或付款不及时,造成的损失由甲方承担。
七、合同生效。
本合同一式两份,甲乙双方各执壹份。本补充合同与原合同有同等法律效力。本合同履行过程中如发生争执,由双方友好协商解决,协商不成可向乙所在地人民法院提起诉讼。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
防火门合同
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就防火门供货的有关事宜达成如下协议。
一、货物名称、数量、规格、价格见附件。附件为本合同的组成部分。
二、质量标准:符合国家相应的标准。
三、履行期限:为20xx年5月16日至20xx年6月5日。四、施工及交货地点:梅河口市友谊医院。
五、结算方式:在合同签订日起,甲方应支付乙方货款的80%的定金,乙方均可安排生产;乙方在货物全部安装到位后,甲方须付货物20%的货款。
六、违约责任。
1.一方迟延交货或迟延支付货款的,应每日按照迟延部分货款的标准向对方支付违约金。迟延超过10日的,对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。
2.因乙方未提供必要的交货验收条件致使甲方无法按时交货的,乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。
3.乙方交付的货物不符合质量要求的',甲方有权拒收,并及时通知乙方;质量问题严重的,甲方有权解除合同。因不符合要求质量给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任。
4.一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的,应赔偿由此给对方造成的损失。
八、争议解决方式:本合同项下发生的争议,由当事人双方协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的,依法向供货方人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
九、本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜,由双方共同协商签订补充协议。本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
防火门安装合同
发包方:_______________(以下简称甲方)______承包方:_______________(以下简称乙方)
甲方同意乙方于______年______月______日至______年______月______日甲方防火门安装工作由乙方承包安装,就安装承包工作的相关事宜达成协议如下:
一、甲方的权利与义务:
1、甲方在乙方遵照政府和工地现场规定,做到文明施工的前提下,将保证按协议要求配合乙方工作。
a、进场安装人员应提前三天将身份证提供给甲方购买团体保险,做到先买保险后进工地,如未买保险进工地进行安装的一切责任后果由乙方承担,工人团购保险费由公司承担。
2、甲方应做好进场前的联系工作(工人现场住宿和施工用水用电、垂直运输等),______乙方______负责安排人员量门洞尺寸、开启方向的测定报单,材料下车堆码,搬运到位,附件的配置,工作衔接,确保进度、质量、交工验收、签单,货到现场人为损坏及不可抗力的产品质量造成的事宜由甲方自行承担处理。乙方负责安装质量及现场不符合安装的洞口协调甲方组织施工队安排人员进行剔打,货到现场与提升机及电梯距离为50米,超出及施工档道的由甲方给乙方补转运费,如现场无提升设备的及塔吊由甲方搬运到每,层,直到消防验收合格为止。
3、施工班组及安装人员必须对价格及项目流程保密,不得泄漏或挖掘商机,一便发现将扣押所有安装费,情况严重者可送司法机关处理。
4、根据甲、乙双方的商定,安装地址______以各个项目合同为准,甲方按钢木质、钢质隔热防火门重庆市内包括市内_________元/______m,重庆市主城起外______300公里以内30元/______m,若要灌浆,则另加______元/樘;市内主城小区木质防火门市内含油漆每平米___________元,重庆市外300公里以内为每平米____________元。防火防盗门,防盗门重庆市内_____元/樘,重庆市外为300公里以内______元/樘,面积以甲方实际收方量计算,(宽*高),包括安装所有工具,安装过程中的门框、五金件、标牌、合格证、下车、油漆及油漆材料等所需工具,油漆为手刷漆,名称为三峡、星邦、刷星、万宝等品牌。此单价为包干价,不含现场任何配合费及管理、安装工人往返车费、钢质及钢木质该厂部完善的,闭门器眼子及顺序器眼子,防火锁眼钻孔,管井锁钻孔,插销眼子,这些就是厂部完善的,此单价500平米以上及500平米,500一下根据现场情况及距离远近单独面议。
5、为保证安装质量,共同提高企业的声誉和形象,工程部应对整个工程项目作跟踪监
6、乙方的施工安装标准以整体工程验收及甲方考核的内容为标准。
7、所有产品甲方只负责集中送到工地现场,乙方验收后,由乙方派人卸货并送到每个具体的安装点。在安装过程中,出现遗失或者损坏,视情况承担责任。
8、乙方验收后,在整个安装过程中对产品外观承担一切责任,如在安装过程中发现确属产品生产质量问题,可停止安装并立即通知销售员或甲方工程部人员,工程部人员会与生产部人员一起对产品进行确认,分析产品质量原因,找到责任承担人,若属乙方问题,将照价赔偿,若属生产方的责任,将由生产部派人解决。
9、若乙方发现五金配件有质量问题,不是人为损坏的,将以调换的方法解决。
10、乙方必须按照甲方的进度要求,保质、保量地完成安装工作。乙方必须严格按照安装须知的要求进行施工。
11、乙方在安装过程中,应注意对门的保护和其它项目的成品保护,若损坏由乙方全额赔偿并受处罚。
12、乙方必须将安装进度以书面形式通知甲方,以便甲方随时掌握安装施工进程,如果部分门安装后通过了总包方的验收,必须出示总包方的书面签证给甲方,口头通知无效。
13、在安装过程中及保质期内,如发包方发现有质量问题需维修的,乙方必须在24小时内予以解决。不能完成的,第一次扣保证金500元另加维修金(视实际工作量定);第二次扣1000元另加维修金。
14、安装人员往返车费由______承包方______承担。
三、其他:
1、本协议自甲、乙双方签字或盖章后生效。
2、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
3、消防验收资料下来时候,需要贴牌以及贴s标签。
4、消防验收前,派人做好调试工作。
5、乙方做到每个工程达消防验收标准及消防验收合格,配合消防验收及收方工作。
6、每个工程消防验收合格之日起,乙方就与工程的任务全部结止了。
7、甲方出货时必须在7个工作日前通知乙方配备安装队伍,如工人到现场接不到货时,耽误工期由甲方给工人补误工费及往返差旅费。______本协议未尽事宜,经双方共同协商可另作补充协议。
代表:______代表:_________
防火门合同
(以下简称甲方)(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就的购销事项协商一致,订立本合同。
第一条合同概况。
工程名称:(全称)。
1、供方产品进场时必须由需方指定的材料员(身份证:)验收并开具收条,经双方签字确认后,方可作为结算的依据。
2、按防火门现行的国家标准、行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收。
第二条结算方式。
1、采用(银行汇票/银行转帐)形式结算。
2、合同签订后,天内需方支付(即人民币:元)作为定金;货物运至工地现场,经验收合格后天内付清所有货物价款。
第三条本合同解除的条件:供方的供货质量、时间未符合合同约定,需方有权解除合同,并追究供方的违约责任。
第四条违约责任。
1、供方未按合同约定供货,每超过一天按所供产品金额的万分之四赔偿给需方;超过5天不能交货的,供方应按合同总价的5%赔偿给需方,需方有权解除合同。
2、需方未按合同约定付款,供方有权停止供货,并按实际所欠货款每天赔偿万分之四给供方。
第五条合同争议的'解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,若双方无法协商一致,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第六条本合同壹式份,供方份,需方份,本合同自双方签订之日起生效。
第七条其他约定事项。
1、防火门进场后按国家相关标准进行检测,检测费用由供方承担。负责指导防火门安装、检验等技术服务工作。
2、供货数量为暂定量,具体量以需方在施工过程中的要求为准,最终按实结算。
3、供方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全管理体系的相关规定,供方人员进入施工现场必须遵守需方现场的各种规章制度,因供方原因或产品质量问题造成的事故由供方自行承担,并承担由此给需方造成的一切损失。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
防火门合同
甲方(需方):
乙方(供方):
根据有关法律法规,按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方同意将小区防火门、独立防火窗委托给乙方加工制作及安装,为明确双方的权利、义务及经济关系,经友好协商达成一致,订立以下合同。
1.工程名称:防火门、防火窗加工制作及安装工程。
2.工程地点:
3.规格尺寸、数量及价格。
(1)防火级别规格型号、洞口尺寸、数量见附表(图纸中有部分防火隔音门,改为防火门,防火级别不变)。
(2)价格:甲级和乙级防火门价格为377元/m2,乙级防火门价格为363元/m2,独立防火窗价格为520元/m2。
注:1.此价格为综合价格,包括了制作、配件(含锁具、闭门器、顺位器、五金配件、辅材等)、运输(运至工地现场)、装卸、现场看管、二次搬运(包括垂直和水平)、安装、水电费、成品保护、安全防护和文明施工及其他措施费、人员意外伤害保险等保险费、税费、调试直至验收合格(包括消防验收在内的所有验收费用由乙方承担,因验收不合格所产生的一切后果由乙方承担)、交付使用和质保期(质保期一年)内的免费保修等全部工作内容。2.因1号楼尚未施工,因此本表数量不包括1号楼。1号楼防火门、防火窗按此价格仍由乙方制作加工安装,本合同所有条款适用于1号楼。3.本表数量、尺寸为暂定,合同签订后双方根据图纸及变更进行核对,核对后再组织制作加工,最终以实际安装数量为准。5.防火门、防火窗面积按实际制作的门窗外围尺寸计算。
4.防火门、窗外观要求。
(1)防火门颜色由乙方提供色卡由甲方确认,防火窗内、外颜色同小区住宅楼断桥铝窗颜色一致。
(2)防火窗分格形式由甲方另行确定。
(3)防火门开启方向由双方技术人员沟通后确定。
5.质量及技术要求:
(1)要求防火门结构合理、整体性好、闭合严实,强度高、变形小。门扇表面要求平整光滑、美观新颖、开启灵活、坚固耐用。门框、门板及加固件要求采用优质冷轧薄钢板,门体厚度、门框料厚度、门扇面板厚度、加固件钢板厚度、门扇和门框内填充耐火材料、制作加工、耐火极限必须达到国家和行业标准。
(2)防火门表面应喷涂防锈底漆,漆层应均匀、平整、光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。
(3)双扇门间必须有带盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。
(4)门扇配装耐火轴承合页,不锈钢防火门锁、闭门器及顺序器等,拉手、闭门器、顺位器、轴承合页为国产优质品牌。
(5)五金配置要求:强、弱电竖井防火门钥匙通用;地下室泵房、配电室、弱电间及楼顶电梯机房、风机房等功能房间的钥匙独立配置;公共走道、楼梯间、电梯间的单扇防火门加闭门器,双扇门加闭门器和顺位器,不配锁;常闭的强弱电竖井门不配闭门器,配拉环;强电竖井、弱电竖井不配拉手,其他防火门均配拉手。钥匙数量必须满足甲方需求,具体数量按甲方要求。
(6)门、窗及其配件进场必须按提供合格证、检测报告等相关资料。
6.工期、保修及成品保护。
(1)安装及安装完成时间的总体要求是满足土建施工进度需要,安装及安装完成具体时间按甲方要求。如未能按甲方要求的具体时间完成安装而影响土建施工,每延迟一天,乙方承担1000元违约金。
(2)免费保修期为2年,超过保修期只能收取配件成本费。如因质量问题引发投诉属实(非施工和人为破坏)每发生一次乙方赔偿甲方1000元。交钥匙后发生配件丢失和碰坏,乙方负责更换和修复,但乙方不承担配件费用。
(3)安装完成后,由监理组织甲方和土建施工方进行验收,验收合格后将钥匙交给土建施工方,由施工方负责成品保护。甲方向业主交房时,乙方必须配合甲方处理好相关事宜。
7.施工工序要求及验收。
(1)施工中乙方必须加强管理,严格组织自检,接受甲方和监理的检查监督,按规定和甲方、监理要求报验,按规范和相关要求填报资料。每道工序经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。未经甲方和监理验收或验收不合格而擅自进入下道工序的,每发生一次罚款1000元,同一部位多次验收不合格的.,从第三次报验开始,每次罚款1000元。
(2)乙方必须保证所制作安装的门必须达到验收标准,通过相关部门的验收。验收不合格的必须无偿返工达到合格标准。
8.付款方式。
(1)产品全部运到现场经甲方、监理核实后5日内付款60%,消防部门验收合格后付至95%,其余5%为质保金,质保期1年。
(2)付款时乙方必须提供正式发票(税票)。
9.其他。
(1)如因供货、安装、产品质量等问题造成损失,由乙方负责赔偿;
(2)发生纠纷双方协商解决,协商不成由有管辖权的人民法院裁决;
(3)乙方必须采取可靠措施确保安全施工,非甲方原因造成的一切安全事故,由乙方负全部责任。
(4)本合同一式四份,双方各执二份,双方签字盖章之日起生效。
甲方:代表人:
乙方代表人:
20xx年1月15日。
防火门合同
需方(甲方):
供方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则,经双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
二、产品名称、数量、型号及价格表:
三、交货日期
1、甲方提前7天,通知乙方进场并进行安装,若乙方未按甲方的施工进度要求进场安装,则每天按合同总价的万分之三进行罚款。
2、运输方式和费用由乙方自行解决。
四、产品执行的技术及质量标准。
1、生产加工执行标准图集。
2、以甲方签字认可的图纸加工生产。
3、严格按照省、市及相关部门的有关规定和验收规范进行验收,工程质量必须达到合格。
4、在工程呈报竣工前,乙方向甲方报送工程竣工报告和竣工验收资料,甲方收到完整的资料后,十五天内组织验收,无正当理由逾期验收,则视为合格工程。
5、经验收工程不合格,乙方及时返工修改,直至合格为止,因返工修改的费用由乙方自行承担,并承担合同总价5%的违约金。
五、结算方式、付款方式:
(一)甲方指定为本合同货款结算人,甲方其他任何人结算对甲方没有约束力(附结算单样本),甲方对授权权限仅限于就本合同项下签收的货物进行结算。本工程所有的防火门中带防火玻璃的不另外计费,防火门以及五金配件、油漆都以包含在防火门的单价中。防火门工程全部安装完成后,最终结算按实际防火门面积最为最后结算依据。决算应在承揽工程完成后三十日内进行完毕,甲方应积极配合乙方及时结算。
(二)货款支付采取以下方式:门框全部安装完成不支付工程款,门扇全部安装完成并项目部及甲方监理验收合格后,支付工程款的%(不包括五金、油漆)。竣工验收合格后或业主入住时支付工程款的%(包括五金、油漆),剩余5%为保修金,保修期两年满后付清。
(三)乙方在收款前应当提供相应金额的税务发票,否则,甲方有权拒付货款。如乙方提供的发票受到政府机关质疑和检查被认定为非法票据,乙方除重新提供等额合法发票外,还应承担由此给甲方带来的一切损失。甲方可无限制保留向乙方进一步追究相关责任的权利。
(四)款项采取以下支付方式:甲方以转账方式支付。乙方开户银行:帐号:。甲方必须将全额货款支付至以上帐号。乙方若要求甲方将货款支付至以上帐户以外的其他帐户或单位的,必须由乙方出具书面的授权书。
六、安全生产措施。
1、认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,全员参与安全管理。坚持管生产必须管安全的原则,认真宣传建设部有关安全规定,坚持安全技术交底制度。
2、施工前对参与本工程施工的全体人员进行工地,首先要进行登记,由项目部安全科对进场工人进行安全宣传教育,组织职工学习安全生产操作规程,并要求职工在生产中严格遵守有关文件的规定。
3、施工前和施工过程中,要经常对施工设备进行安全性能检查,不符合安全规定的地方要立即整改完善。
七、产品的保护。
产品到达甲方现场后,乙方必须采取防潮、防晒、防盗、防损坏等保护措施,因现场保护措施不力造成产品质量问题或损坏丢失而造成的损失,由乙方承担全部责任。
八、违约责任。
1、甲、乙双方必须严格履行本合同条款,不得有违约现象。
2、乙方应按甲方约定的日期如期如数的供货,并应按甲方的进度要求如期完成,由此乙方拖延无法完成给甲方造成的损失,每日按合同价款的万分之三计算并支付违约金。
3、甲方按照合同规定,及时支付工程款,因甲方延期付款,则每天按逾期总款的万分之三进行罚款。
九、甲方除在本合同中作出明确授权外,对甲方的其他任何人员或非甲方人员均没有授权。甲方的其他任何人员或非甲方人员均不能代表甲方处理本合同引起的债权债务,包括但不限于出具欠款证明、对账单、结算单等,因此产生的债权债务对甲方没有法律约束力。
十、本合同属于双方公司重大商业秘密,签约方均不得泄露。
十一、本合同甲乙双方签字盖章后生效,款清后自行终止。乙方应当在甲方最后一次付款前向甲方出具货款已经全部付清说明。
十二、本合同项下的任何争议,应协商处理,协商不成,向工程所在地人民法院诉讼解决。
十三、本合同一式四份,甲方持有两份,乙方持有两份。
甲方(盖章):
乙方(盖章)。
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
联系方式:
联系方式:
合同签订时间:
合同签订地点:
防火门采购合同
甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)。
经甲、乙双方协商,甲方将门制作、安装工程项目承包给乙方,为相互配合,圆满完成此工程,特订立本协议。
一、工程概况。
1、工程名称:
2、施工地点:
3、承包范围:
4、合同工期:自甲方通知之日起,天内完成。
二、产品质量要求及技术标准:
2、安装质量:门扇开户方向、门框安装的水平、垂直度符合验收标准要求。
三、计价方式及合同总价:
1、本合同范围内的甲级、乙级、丙级木质防火门按单价包干方式计价,综合单价为元/平方米。单价包含防火门制作安装人工费、材料费、场外运输费、利润等全部费用。
2、本合同范围内的防火门面积约,合同总价暂定为万元。(附防火门面积汇总表)。
四、付款方式:
1、合同签订后,支付货款总额的30%。
2、门框到现场,支付至货款总额的50%。
3、工程完工支付至货款总额的90%。
4、经消防部门验收合格后,支付至98%,余2%作为质量保证金,质保期一年。质保期满后,经甲方签字确认后一月内付清(无利息)。
五、工程验收:防火门验收时,乙方应提供产品检验报告、产品型式认可证书、合格证等相关资料。以备消防验收及甲方存档。
六、工程结算:
工程量结算,以设计洞口尺寸为准。乙方结算时必须提供用于本项目材料提货单、出厂合格证、检验报告等作为鉴别材料真伪和参考工程量的依据。
七、双方责任:
1、甲方责任:
1.1甲方负责现场协调,甲方免费提供堆放场地、水电接口及垂直运输。
1.2指派为本工程甲方代表,对工程质量、进度进行监督并负责确认工程量,协助乙方与甲方联系办理有关验收、变更、登记手续等。
1.3按合同约定支付工程款。
2、乙方责任:
2.1严格按照设计图纸、施工规范和甲方要求组织施工,确保本工程一次性通过消防验收。
2.2进场的材料、半成品、配件等,必须为合格产品,附有相应的出场合格证、检验报告等相关资料,并经甲方和监理验收合格后方可投入使用。
2.3指派为乙方驻工地代表,负责现场施工质量、安全、进度等工作。
2.4工程竣工验收合格后,提供完成的竣工资料二套。
2.5对施工人员进行安全教育和安全交底,杜绝安全事故的发生,乙方应贯彻文明施工的原则,在施工过程中遵守甲方、质监、安全、环保等部门的有关规定。全面负责施工过程中的安全生产,并承担施工过程中安全事故的全部责任和费用,甲方概不负责。
七、质量保修:乙方负责保修期限为一年,自公安机关消防机构消防验收合格或消防备案之次日起计算。
在保修期内如出现损坏或使用故障,乙方接到甲方的维修通知应在24小时内赶到现场,进行维修或更换(人为损坏除外)。乙方未在约定期限内派人维修的,甲方可以委托他人修理,费用在质保金中扣除。因乙方推迟或拒绝维修对甲方造成损失的,由乙方承担赔偿责任。
八、违约责任:
1、由于乙方原因逾期未完工的,乙方向甲方支付100元/日的违约金,由于甲方原因导致乙方逾期未完工的,甲方应承担与乙方相应责任。
2、如甲方未按合同约定付款的,每延误一日,按未支付部分价款的2‰向乙方支付违约金。
九、解决合同纠纷方式:双方发生争议的,可协商解决,协商不成的,可提请宜昌市仲裁委员会仲裁。
十、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,签字盖章后生效,具有同等法律效力。质保期满,质保金付清,本合同自动解除。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
防火门采购合同
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则,经双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:___________________________________。
工程地点:___________________________________。
二、产品名称、数量、型号及价格表:_______。
三、交货日期
1、甲方提前7天,通知乙方进场并进行安装,若乙方未按甲方的施工进度要求进场安装,则每天按合同总价的万分之三进行罚款。
2、运输方式和费用由乙方自行解决。
四、产品执行的技术及质量标准。
1、生产加工执行标准图集。
2、以甲方签字认可的图纸加工生产。
3、严格按照省、市及相关部门的有关规定和验收规范进行验收,工程质量必须达到合格。
4、在工程呈报竣工前,乙方向甲方报送工程竣工报告和竣工验收资料,甲方收到完整的资料后,十五天内组织验收,无正当理由逾期验收,则视为合格工程。
5、经验收工程不合格,乙方及时返工修改,直至合格为止,因返工修改的费用由乙方自行承担,并承担合同总价5%的违约金。
三、结算方式、付款方式:
(一)甲方指定为本合同货款结算人,甲方其他任何人结算对甲方没有约束力(附结算单样本),甲方对授权权限仅限于就本合同项下签收的货物进行结算。本工程所有的防火门中带防火玻璃的不另外计费,防火门以及五金配件、油漆都以包含在防火门的单价中。防火门工程全部安装完成后,最终结算按实际防火门面积最为最后结算依据。决算应在承揽工程完成后三十日内进行完毕,甲方应积极配合乙方及时结算。
(二)货款支付采取以下方式:
门框全部安装完成不支付工程款,门扇全部安装完成并项目部及甲方监理验收合格后,支付工程款的_______﹪(不包括五金、油漆)。竣工验收合格后或业主入住时支付工程款的﹪(包括五金、油漆),剩余5﹪为保修金,保修期两年满后付清。
(三)乙方在收款前应当提供相应金额的税务发票,否则,甲方有权拒付货款。如乙方提供的发票受到政府机关质疑和检查被认定为非法票据,乙方除重新提供等额合法发票外,还应承担由此给甲方带来的一切损失。甲方可无限制保留向乙方进一步追究相关责任的权利。
(四)款项采取以下支付方式:
甲方以转账方式支付。乙方开户银行:____________________________,帐号:_____________________。甲方必须将全额货款支付至以上帐号。乙方若要求甲方将货款支付至以上账户以外的其他账户或单位的,必须由乙方出具书面的授权书。
七、安全生产措施。
1、认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,全员参与安全管理。坚持管生产必须管安全的原则,认真宣传建设部有关安全规定,坚持安全技术交底制度。
2、施工前对参与本工程施工的全体人员进行工地,首先要进行登记,由项目部安全科对进场工人进行安全宣传教育,组织职工学习安全生产操作规程,并要求职工在生产中严格遵守有关文件的规定。
3、施工前和施工过程中,要经常对施工设备进行安全性能检查,不符合安全规定的地方要立即整改完善。
5、严格按施工方案和安全技术措施的要求进行施工。操作工人必须遵守职责,遵守安全操作规程,各级安全员每天进行安全检查,制止违章指挥、违章操作。
6、坚持执行“三宝”制度,进入工地必须戴好安全帽,高空作业要戴好安全带。
7、在施工过程中所发生的一切伤亡事故由乙方承担全部法律责任和经济责任,甲方概不负责。
八、产品的保护。
产品到达甲方现场后,乙方必须采取防潮、防晒、防盗、防损坏等保护措施,因现场保护措施不力造成产品质量问题或损坏丢失而造成的损失,由乙方承担全部责任。
九、违约责任。
1、甲、乙双方必须严格履行本合同条款,不得有违约现象。
2、乙方应按甲方约定的日期如期如数的供货,并应按甲方的进度要求如期完成,由此乙方拖延无法完成给甲方造成的损失,每日按合同价款的万分之三计算并支付违约金。
3、甲方按照合同规定,及时支付工程款,因甲方延期付款,则每天按逾期总款的万分之三进行罚款。
十、甲方除在本合同中作出明确授权外,对甲方的其他任何人员或非甲方人员均没有授权。甲方的其他任何人员或非甲方人员均不能代表甲方处理本合同引起的债权债务,包括但不限于出具欠款证明、对账单、结算单等,因此产生的债权债务对甲方没有法律约束力。
十一、本合同属于双方公司重大商业秘密,签约方均不得泄露。
十二、本合同甲乙双方签字盖章后生效,款清后自行终止。乙方应当在甲方最后一次付款前向甲方出具货款已经全部付清说明。
十三、本合同项下的任何争议,应协商处理,协商不成,向工程所在地人民法院诉讼解决。
十四、本合同一式_______份,甲方持有_______份,乙方持有_______份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____。
防火门合同
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及建筑相关法律法规的规定,结合本工程具体情况,本着平等自愿、互惠诚信的原则,经双方友好协商,签订本合同,以资共同遵守:
1、工程名称:xxxx储藏室门制作安装;
2、工程地点:
4、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包文明施工等总包方式。
1、合同总工期为40日历天,其中钢制防火门10日内安装到位。
2、进度与土建工程进度同步,且不得影响土建工程总体进度。合同签订后3日内,甲方与乙方进行现场施工交底。乙方应在接到甲方通知后3日内将防火门进场安装。
1、本合同为固定单价合同。
2、综合单价:
3、合同价款:暂定为人民币xxx元,大写:人民币xxx元整,最终价款按实际工程数量据实结算。
4、留5%作为质保金,质保期满后,无任何问题一次性无息付清余款。
履约保证金为壹万元整,双方签订合同前乙方向甲方财务部缴纳,工程全部竣工验收达到所签订合同标准后无息全额退还。
1、工程质量验收按相应的施工验收规范和质量评定标准执行。
2、乙方承诺本工程质量保证明通过消防部门的验收,并达到甲方要求的标准,否则,乙方必须按甲方要求整改合格并按结算工程总造价的5%向甲方支付违约金。
3、材料必须符合国家有关规范和设计要求,成品及配件必须有出厂合格证及检测报告满足于工程竣工验收的资料。
4、乙方所提供的辅料及五金配件样品,甲方进行现场封样保存,作为验收时的对比品。
5、履约期间,甲方可以任意抽取一个样品进行破坏性试验,如果检验质量达不到甲方要求的标准,甲方有权认为其产品全部不合格,乙方应向甲方支付违约金。
1、乙方的产品必须取得公安部消防产品合格评定中心颁发的消防产品型式认可证书。
2、所有用于本工程的材料都由乙方自行采购,所购材料均应符合国家质量标准及质量等级要求,并且具备产品合格证、材料检验单,经甲方及监理认可后方可用于本工程。
3、所有材料、设备进场后,乙方必须及时通知甲方和监理方进行验收方可使用,否则无条件退场。
4、任何一方对提供的材料提出复检的,均允许复检,复检后符合质量要求,其复检费用由要求复检方承担;复检不符合质量要求者,不允许用于本工程,其复检费用由乙方承担。如乙方私自使用不合格材料、非标材料及甲方指定范围外的材料,由此所造成的损失由乙方负完全负责。甲方有权要求乙方更换材料,以符合合同规定的标准,因此而发生的费用由乙方承担。甲方对建材的签证认可,并不免除乙方承担用于本工程的建材应符合国家质量标准和行业标准的责任。
5、防火门配件均应符合国家质量标准及质量等级要求。
6、木质防火门:合页槽要双边(框与扇)均匀,门扇安装后门缝应严密,不得出现门缝过宽和门缝上下宽度不一致现象。
1、甲方指定同志为驻工地现场代表。
2、开工前,在施工现场内提供施工用水、电的接入点,乙方自行承担水电费用。
3、甲方负责图纸确认、设计变更、工期延误及组织验收工作。
1、乙方指定同志(联系电话:xxxxx)为本工程的现场经理。
2、乙方按工程和安全需要提供和维护施工使用的照明、看守和警卫。
3、乙方应遵守市政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款,并满足甲方对施工场地的具体要求。
4、乙方必须严格按现行施工技术规范施工,遵守甲方对工程管理的各项规章制度,服从甲方和现场监理的指挥。
5、乙方实际进场施工的行为表明乙方承认甲方的前期准备工作符合乙方进场施工条件,此后,甲方无需为乙方进场施工再履行其他义务。
6、乙方应按时支付民工工资,并承担因拖欠民工工资发生的一切责任和经济损失。
7、乙方承认和尊重建设方在监理合同中授予监理方在本项目施工过程中的权力。
8、乙方负责按政府的有关规定办理好民工的暂住证、身份证等相关的证件。
9、食堂和民工住宿由乙方自行筹备和管理,并负相应的责任。
10、乙方不得将本工程以任何形式进行分包或转包。
11、工程竣工交付前,乙方应做好成品保护工作,包括承担对甲方主体单位成品及乙方成品的维护责任。如因乙方原因造成对其他单位的成品造成破坏,由乙方承担责任和修复费用,并承担因此给甲方带来的损失。
1、验收依据:国家相关的质量验收标准、规范、规程。
2、安装完成,乙方进行自检,自检合格后3日内向监理提报工程竣工验收申请,监理接到工程竣工验收申请后在2日内对工程进行核实,核实无误,同意竣工,监理报请甲方进行工程验收,甲方接监理通知后3日内组织乙方、监理验收,合格后双方办理竣工验收交付手续。
3、工程竣工验收合格后,乙方向甲方提交竣工资料肆套(含电子文档),内容符合相关规定的要求。工程竣工资料经监理审核后转交总包单位,由总包单位将该工程竣工资料与整个工程施工资料一同装订成册,备最后整体验收。
4、结算方式:结算价款=综合单价×实际工程量。结算单价按本合同中《综合单价报价清单》中的综合单价执行,不再调整。
5、工程量以实际安装的数量为准,数量须经监理、甲方、乙方共同认可。
1、乙方必须按照安全操作规程施工,达到《中华人民共和国建筑安全管理条例》的要求,采取一切必要的、充分的、合理的严格安全防护措施,确保施工安全,并对在施工过程中所发生的一切安全事故承担全部责任,与甲方无关。如甲方因此受到行政机关通报、罚款,乙方应双倍赔偿甲方的损失。
2、乙方必须加强施工期内的各项防火防盗工作并承担相应责任。
3、甲方有权按有关规定检查和督促乙方的'安全防护措施,对野蛮施工、不文明施工,提出整改和处理意见,在必要时下达停工令和处罚通知。
4、乙方必须加强对所有施工人员的管理,不得打架斗殴,如有发生,乙方必须承担一切经济损失及责任。
5、施工期间,乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等,做到工完场清,工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须自行运到地面。严禁从高空直接向下抛物,否则,乙方每次向甲方支付违约金1000元,以上物品在不需用时应按甲方要求清理出工地。
6、乙方负责办理合同范围内现场人员的生命财产及建筑工程一切险(包含第三者责任险)并承担保险费用。
1、从工程竣工验收合格并交付之日起算,质保期1年,终身维修。在质保期内发生质量问题,乙方在接到甲方(或甲方物业公司)要求实施保修的电话后24小时内必须到达维修地点进行维修,费用由乙方承担。如乙方不实施维修、维修不及时或维修不力,甲方有权另行聘请第三方进行维修,发生的费用由甲方直接从乙方的质保金中扣除,乙方无条件同意并认可甲方扣除的费用数额,不足部分由乙方补齐。修复前如给甲方或第三方造成损失的,乙方应承担赔偿责任。
2、产品投入使用前,乙方负责向甲方介绍有关产品的使用、日常维护和保养方面的知识。
1、在施工过程中,如乙方施工的质量不合格或工期达不到甲方要求的,经甲方下达整改令后,仍达不到本合同要求时,甲方有权解除本合同,乙方须在接到通知后7日内无条件退场,并由乙方赔偿其延误施工给甲方造成的一切经济损失。
2、乙方未按合同工期完工,每逾期一天向甲方支付合同价款5%的违约金。
3、乙方未按合同提供质量保障服务,后期服务不及时或服务不合格,造成用户投诉的,按500元/次支付违约金。
4、乙方在施工过程中不得擅自停工、退场,如擅自停工,甲方有权向乙方索赔,在履约保证金中每日扣除人民币5000元,如停工超过三日,甲方有权另行委派其它施工队伍施工,由此所发生的材料费、人工费、赶工费等费用经甲方确认后从其已完工程费用中扣除,乙方必须无条件接受。乙方擅自退场超过五天且经甲方通知仍不复工的属单方违约,甲方有权另行委派其它施工队伍施工,并对乙方已完工程款不予结算。
5、因乙方未及时支付工地工人工资及供货商货款,造成围堵工地、或甲方办公场所、小区大门、上访等情况的,每出现一次或一天,乙方向甲方支付违约金50000元,以上违约情况以甲方对以上情况的照片或录像、监理单位出具的证明以及行政机关要求甲方解决上访工人工资问题的口头或文字通知作为索赔依据。
6、所有罚款及违约金甲方有权从工程款中直接扣除。
争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,双方应及时协商解决,协商不成可请工程所在地建设行政主管部门调解,调解不成可向地方人民法院提起诉讼。
1、合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。
2、本合同经双方签字盖章后即开始生效。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
或委托代理人(签字):
或委托代理人(签字):
签订时间:
防火门合同
甲方(需方):
乙方(供方):
根据有关法律法规,按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方同意将小区防火门、独立防火窗委托给乙方加工制作及安装,为明确双方的权利、义务及经济关系,经友好协商达成一致,订立以下合同。
1.工程名称:防火门、防火窗加工制作及安装工程
2.工程地点:
3.规格尺寸、数量及价格
(1)防火级别规格型号、洞口尺寸、数量见附表(图纸中有部分防火隔音门,改为防火门,防火级别不变)。
(2)价格:甲级和乙级防火门价格为377元/m2,乙级防火门价格为363元/m2,独立防火窗价格为520元/m2。
注:1.此价格为综合价格,包括了制作、配件(含锁具、闭门器、顺位器、五金配件、辅材等)、运输(运至工地现场)、装卸、现场看管、二次搬运(包括垂直和水平)、安装、水电费、成品保护、安全防护和文明施工及其他措施费、人员意外伤害保险等保险费、税费、调试直至验收合格(包括消防验收在内的所有验收费用由乙方承担,因验收不合格所产生的一切后果由乙方承担)、交付使用和质保期(质保期一年)内的免费保修等全部工作内容。2.因1号楼尚未施工,因此本表数量不包括1号楼。1号楼防火门、防火窗按此价格仍由乙方制作加工安装,本合同所有条款适用于1号楼。3.本表数量、尺寸为暂定,合同签订后双方根据图纸及变更进行核对,核对后再组织制作加工,最终以实际安装数量为准。5.防火门、防火窗面积按实际制作的门窗外围尺寸计算。
4.防火门、窗外观要求
(1)防火门颜色由乙方提供色卡由甲方确认,防火窗内、外颜色同小区住宅楼断桥铝窗颜色一致。
(2)防火窗分格形式由甲方另行确定。
(3)防火门开启方向由双方技术人员沟通后确定。
5.质量及技术要求:
(1)要求防火门结构合理、整体性好、闭合严实,强度高、变形小。门扇表面要求平整光滑、 美观新颖、开启灵活、坚固耐用。门框、门板及加固件要求采用优质冷轧薄钢板,门体厚度、门框料厚度、门扇面板厚度、加固件钢板厚度、门扇和门框内填充耐火材料、制作加工、耐火极限必须达到国家和行业标准。
(2)防火门表面应喷涂防锈底漆,漆层应均匀、平整、 光滑、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂以及流淌等现象。
(3)双扇门间必须有带盖缝板, 并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。
(4)门扇配装耐火轴承合页,不锈钢防火门锁、闭门器及顺序器等,拉手、闭门器、顺位器、轴承合页为国产优质品牌。
(5)五金配置要求:强、弱电竖井防火门钥匙通用;地下室泵房、配电室、弱电间及楼顶电梯机房、风机房等功能房间的钥匙独立配置;公共走道、楼梯间、电梯间的单扇防火门加闭门器,双扇门加闭门器和顺位器,不配锁;常闭的强弱电竖井门不配闭门器,配拉环;强电竖井、弱电竖井不配拉手,其他防火门均配拉手。钥匙数量必须满足甲方需求,具体数量按甲方要求。
(6)门、窗及其配件进场必须按提供合格证、检测报告等相关资料。
6.工期、保修及成品保护
(1)安装及安装完成时间的总体要求是满足土建施工进度需要,安装及安装完成具体时间按甲方要求。如未能按甲方要求的具体时间完成安装而影响土建施工,每延迟一天,乙方承担1000元违约金。
(2)免费保修期为2年,超过保修期只能收取配件成本费。如因质量问题引发投诉属实(非施工和人为破坏)每发生一次乙方赔偿甲方1000元。交钥匙后发生配件丢失和碰坏,乙方负责更换和修复,但乙方不承担配件费用。
(3)安装完成后,由监理组织甲方和土建施工方进行验收,验收合格后将钥匙交给土建施工方,由施工方负责成品保护。甲方向业主交房时,乙方必须配合甲方处理好相关事宜。
7.施工工序要求及验收
(1)施工中乙方必须加强管理,严格组织自检,接受甲方和监理的检查监督,按规定和甲方、监理要求报验,按规范和相关要求填报资料。每道工序经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。未经甲方和监理验收或验收不合格而擅自进入下道工序的,每发生一次罚款1000元,同一部位多次验收不合格的,从第三次报验开始,每次罚款1000元。
(2)乙方必须保证所制作安装的门必须达到验收标准,通过相关部门的验收。验收不合格的必须无偿返工达到合格标准。
8.付款方式
(1)产品全部运到现场经甲方、监理核实后5日内付款60%,消防部门验收合格后付至95%,其余5%为质保金,质保期1年。
(2)付款时乙方必须提供正式发票(税票)。
9.其他
(1)如因供货、安装、产品质量等问题造成损失,由乙方负责赔偿;
(2)发生纠纷双方协商解决,协商不成由有管辖权的人民法院裁决;
(3)乙方必须采取可靠措施确保安全施工,非甲方原因造成的一切安全事故,由乙方负全部责任。
(4)本合同一式四份,双方各执二份,双方签字盖章之日起生效。
甲方: 代表人:
乙方 代表人:
日期:
防火门采购合同
需方(甲方):
供方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则,经双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
二、产品名称、数量、型号及价格表:
三、交货日期
1、甲方提前7天,通知乙方进场并进行安装,若乙方未按甲方的施工进度要求进场安装,则每天按合同总价的万分之三进行罚款。
2、运输方式和费用由乙方自行解决。
四、产品执行的技术及质量标准。
1、生产加工执行标准图集。
2、以甲方签字认可的图纸加工生产。
3、严格按照省、市及相关部门的有关规定和验收规范进行验收,工程质量必须达到合格。
4、在工程呈报竣工前,乙方向甲方报送工程竣工报告和竣工验收资料,甲方收到完整的资料后,十五天内组织验收,无正当理由逾期验收,则视为合格工程。
5、经验收工程不合格,乙方及时返工修改,直至合格为止,因返工修改的费用由乙方自行承担,并承担合同总价5%的违约金。
三、结算方式、付款方式:
(一)甲方指定为本合同货款结算人,甲方其他任何人结算对甲方没有约束力(附结算单样本),甲方对授权权限仅限于就本合同项下签收的货物进行结算。本工程所有的防火门中带防火玻璃的不另外计费,防火门以及五金配件、油漆都以包含在防火门的单价中。防火门工程全部安装完成后,最终结算按实际防火门面积最为最后结算依据。决算应在承揽工程完成后三十日内进行完毕,甲方应积极配合乙方及时结算。
(二)货款支付采取以下方式:
门框全部安装完成不支付工程款,门扇全部安装完成并项目部及甲方监理验收合格后,支付工程款的﹪(不包括五金、油漆)。竣工验收合格后或业主入住时支付工程款的﹪(包括五金、油漆),剩余5﹪为保修金,保修期两年满后付清。
(三)乙方在收款前应当提供相应金额的税务发票,否则,甲方有权拒付货款。如乙方提供的发票受到政府机关质疑和检查被认定为非法票据,乙方除重新提供等额合法发票外,还应承担由此给甲方带来的一切损失。甲方可无限制保留向乙方进一步追究相关责任的权利。
(四)款项采取以下支付方式:
甲方以转账方式支付。乙方开户银行:帐号:。甲方必须将全额货款支付至以上帐号。乙方若要求甲方将货款支付至以上帐户以外的其他帐户或单位的,必须由乙方出具书面的授权书。
七、安全生产措施。
1、认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,全员参与安全管理。坚持管生产必须管安全的原则,认真宣传建设部有关安全规定,坚持安全技术交底制度。
2、施工前对参与本工程施工的全体人员进行工地,首先要进行登记,由项目部安全科对进场工人进行安全宣传教育,组织职工学习安全生产操作规程,并要求职工在生产中严格遵守有关文件的规定。
3、施工前和施工过程中,要经常对施工设备进行安全性能检查,不符合安全规定的地方要立即整改完善。
5、严格按施工方案和安全技术措施的要求进行施工。操作工人必须遵守职责,遵守安全操作规程,各级安全员每天进行安全检查,制止违章指挥、违章操作。
6、坚持执行“三宝”制度,进入工地必须戴好安全帽,高空作业要戴好安全带。
7、在施工过程中所发生的一切伤亡事故由乙方承担全部法律责任和经济责任,甲方概不负责。
八、产品的保护。
产品到达甲方现场后,乙方必须采取防潮、防晒、防盗、防损坏等保护措施,因现场保护措施不力造成产品质量问题或损坏丢失而造成的损失,由乙方承担全部责任。
九、违约责任。
1、甲、乙双方必须严格履行本合同条款,不得有违约现象。
2、乙方应按甲方约定的日期如期如数的供货,并应按甲方的进度要求如期完成,由此乙方拖延无法完成给甲方造成的损失,每日按合同价款的'万分之三计算并支付违约金。
3、甲方按照合同规定,及时支付工程款,因甲方延期付款,则每天按逾期总款的万分之三进行罚款。
十、甲方除在本合同中作出明确授权外,对甲方的其他任何人员或非甲方人员均没有授权。甲方的其他任何人员或非甲方人员均不能代表甲方处理本合同引起的债权债务,包括但不限于出具欠款证明、对账单、结算单等,因此产生的债权债务对甲方没有法律约束力。
十一、本合同属于双方公司重大商业秘密,签约方均不得泄露。
十二、本合同甲乙双方签字盖章后生效,款清后自行终止。乙方应当在甲方最后一次付款前向甲方出具货款已经全部付清说明。
十三、本合同项下的任何争议,应协商处理,协商不成,向工程所在地人民法院诉讼解决。
十四、本合同一式四份,甲方持有两份,乙方持有两份。
甲方(公章):xxxx乙方(公章):xxxx。
法定代表人(签字):xxxx法定代表人(签字):xxxx。
xxxx年xx月xx日xxxx年xx月xx日。
防火门安装合同书_防火门安装合同书
按照其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方经过协商,订立本合同,双方共同遵守执行。
一、合同适用法律法规:
合同适用国家、省、行业颁布的有关法规、标准规范;严格执行国家相关防盗门安装规范、标准。
二、工程概况:____________________。
1、工程项目:___________________经济适用房防火防盗门的安装。
2、工程地点:____________________。
三、工程量、单价:_______________。
四、工程时间:
为了使工程进度能顺利完成,确保工程进度和质量,具体完成工程时间如下:
1、防火防盗门自_____年_____月_____日开始安装至_____年_____月_____日完成。
工程要求:
(1)本工程为乙方包工、包机具、包搬运、包工期、包安全、包质量的工程。
(2)本工程需要乙方承担一年的保修期责任,其中包括维修、更换通道防盗门及其构成装置所出现的任何缺陷或瑕疵。
(3)本工程需要乙方承担在保修期内的应急维修之责任。
(4)乙方应加强安全管理,施工期间不准穿拖鞋,必须佩戴安全帽及相关安全设备,因乙方原因照成罚款,由乙方承担责任。
(5)乙方必须遵守国家及地方政府颁布相应的现场安全管理制度及相应的法律法规,因乙方原因照成自身或他人人身伤害等安全事故,由乙方承担全部责任。
(6)乙方应遵守现场文明施工管理制度,做到工完料清。
五、验收方式:
安装工程完工后,由甲方组织监理等单位对安装工程进行验收,签字认可为准。
六、付款结算方式:
乙方在工程安装完工后通知甲方,由甲方按工程实际数量工程款的60%支付给乙方。工程验收合格后,甲方再按实际数量工程款的40%支付给乙方。
七、违约责任:
(1)双方必须遵守合同,不得违约,如有违约,按《民法典》执行。
(2)乙方必须按协调原则办事,不得以不良方式影响工程质量和施工工期。
(3)因乙方原因导致安装完工时间不符合合同规定时,每延期一天,乙方应按工程总造价的5‰计算向甲方偿付罚金。
八、本合同一式____份,甲乙双方各执____份。
甲方签字:__________乙方签字:__________。
电话:__________电话:__________。
签约日期:__________
防火门采购合同
(项目部)。
供方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则,经双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
二、产品名称、数量、型号及价格表:
三、交货日期
1、甲方提前7天,通知乙方进场并进行安装,若乙方未按甲方的施工进度要求进场安装,则每天按合同总价的万分之三进行罚款。
2、运输方式和费用由乙方自行解决。
四、产品执行的技术及质量标准。
1、生产加工执行标准图集。
2、以甲方签字认可的图纸加工生产。
3、严格按照省、市及相关部门的有关规定和验收规范进行验收,工程质量必须达到合格。
4、在工程呈报竣工前,乙方向甲方报送工程竣工报告和竣工验收资料,甲方收到完整的资料后,十五天内组织验收,无正当理由逾期验收,则视为合格工程。
5、经验收工程不合格,乙方及时返工修改,直至合格为止,因返工修改的费用由乙方自行承担,并承担合同总价5%的违约金。
三、结算方式、付款方式:
(一)甲方指定为本合同货款结算人,甲方其他任何人结算对甲方没有约束力(附结算单样本),甲方对授权权限仅限于就本合同项下签收的货物进行结算。
本工程所有的防火门中带防火玻璃的不另外计费,防火门以及五金配件、油漆都以包含在防火门的单价中。
防火门工程全部安装完成后,最终结算按实际防火门面积最为最后结算依据。
决算应在承揽工程完成后三十日内进行完毕,甲方应积极配合乙方及时结算。
(二)货款支付采取以下方式:
门框全部安装完成不支付工程款,门扇全部安装完成并项目部及甲方监理验收合格后,支付工程款的﹪(不包括五金、油漆)。竣工验收合格后或业主入住时支付工程款的﹪(包括五金、油漆),剩余5﹪为保修金,保修期两年满后付清。
(三)乙方在收款前应当提供相应金额的税务发票,否则,甲方有权拒付货款。如乙方提供的发票受到政府机关质疑和检查被认定为非法票据,乙方除重新提供等额合法发票外,还应承担由此给甲方带来的一切损失。甲方可无限制保留向乙方进一步追究相关责任的权利。
(四)款项采取以下支付方式:
甲方以转账方式支付。乙方开户银行:帐号:。甲方必须将全额货款支付至以上帐号。乙方若要求甲方将货款支付至以上帐户以外的其他帐户或单位的,必须由乙方出具书面的授权书。
七、安全生产措施。
1、认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,全员参与安全管理。坚持管生产必须管安全的原则,认真宣传建设部有关安全规定,坚持安全技术交底制度。
2、施工前对参与本工程施工的全体人员进行工地,首先要进行登记,由项目部安全科对进场工人进行安全宣传教育,组织职工学习安全生产操作规程,并要求职工在生产中严格遵守有关文件的规定。
3、施工前和施工过程中,要经常对施工设备进行安全性能检查,不符合安全规定的地方要立即整改完善。
八、产品的保护。
产品到达甲方现场后,乙方必须采取防潮、防晒、防盗、防损坏等保护措施,因现场保护措施不力造成产品质量问题或损坏丢失而造成的损失,由乙方承担全部责任。
九、违约责任。
1、甲、乙双方必须严格履行本合同条款,不得有违约现象。
2、乙方应按甲方约定的日期如期如数的供货,并应按甲方的进度要求如期完成,由此乙方拖延无法完成给甲方造成的损失,每日按合同价款的万分之三计算并支付违约金。
3、甲方按照合同规定,及时支付工程款,因甲方延期付款,则每天按逾期总款的万分之三进行罚款。
十、甲方除在本合同中作出明确授权外,对甲方的其他任何人员或非甲方人员均没有授权。甲方的其他任何人员或非甲方人员均不能代表甲方处理本合同引起的债权债务,包括但不限于出具欠款证明、对账单、结算单等,因此产生的债权债务对甲方没有法律约束力。
十一、本合同属于双方公司重大商业秘密,签约方均不得泄露。
十二、本合同甲乙双方签字盖章后生效,款清后自行终止。乙方应当在甲方最后一次付款前向甲方出具货款已经全部付清说明。
十三、本合同项下的任何争议,应协商处理,协商不成,向工程所在地人民法院诉讼解决。十四、本合同一式四份,甲方持有两份,乙方持有两份。
甲方(盖章):乙方(盖章)。
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
联系方式:联系方式:
合同签订时间:年月日。
合同签订地点:
防火门采购合同
甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)。
经甲、乙双方协商,甲方将门制作、安装工程项目承包给乙方,为相互配合,圆满完成此工程,特订立本协议。
一、工程概况。
1、工程名称:
2、施工地点:
3、承包范围:
4、合同工期:自甲方通知之日起,天内完成。
二、产品质量要求及技术标准:
2、安装质量:门扇开户方向、门框安装的水平、垂直度符合验收标准要求。
三、计价方式及合同总价:
1、本合同范围内的甲级、乙级、丙级木质防火门按单价包干方式计价,综合单价为元/平方米。单价包含防火门制作安装人工费、材料费、场外运输费、利润等全部费用。
2、本合同范围内的防火门面积约,合同总价暂定为万元。(附防火门面积汇总表)。
四、付款方式:
1、合同签订后,支付货款总额的30%。
2、门框到现场,支付至货款总额的50%。
3、工程完工支付至货款总额的90%。
4、经消防部门验收合格后,支付至98%,余2%作为质量保证金,质保期一年。质保期满后,经甲方签字确认后一月内付清(无利息)。
五、工程验收:防火门验收时,乙方应提供产品检验报告、产品型式认可证书、合格证等相关资料。以备消防验收及甲方存档。
六、工程结算:
工程量结算,以设计洞口尺寸为准。乙方结算时必须提供用于本项目材料提货单、出厂合格证、检验报告等作为鉴别材料真伪和参考工程量的依据。
七、双方责任:
1、甲方责任:
1.1甲方负责现场协调,甲方免费提供堆放场地、水电接口及垂直运输。
1.2指派为本工程甲方代表,对工程质量、进度进行监督并负责确认工程量,协助乙方与甲方联系办理有关验收、变更、登记手续等。
1.3按合同约定支付工程款。
2、乙方责任:
2.1严格按照设计图纸、施工规范和甲方要求组织施工,确保本工程一次性通过消防验收。
2.2进场的材料、半成品、配件等,必须为合格产品,附有相应的出场合格证、检验报告等相关资料,并经甲方和监理验收合格后方可投入使用。
2.3指派为乙方驻工地代表,负责现场施工质量、安全、进度等工作。
2.4工程竣工验收合格后,提供完成的竣工资料二套。
2.5对施工人员进行安全教育和安全交底,杜绝安全事故的发生,乙方应贯彻文明施工的原则,在施工过程中遵守甲方、质监、安全、环保等部门的有关规定。全面负责施工过程中的安全生产,并承担施工过程中安全事故的全部责任和费用,甲方概不负责。
七、质量保修:乙方负责保修期限为一年,自公安机关消防机构消防验收合格或消防备案之次日起计算。
在保修期内如出现损坏或使用故障,乙方接到甲方的维修通知应在24小时内赶到现场,进行维修或更换(人为损坏除外)。乙方未在约定期限内派人维修的,甲方可以委托他人修理,费用在质保金中扣除。因乙方推迟或拒绝维修对甲方造成损失的,由乙方承担赔偿责任。
八、违约责任:
1、由于乙方原因逾期未完工的,乙方向甲方支付100元/日的违约金,由于甲方原因导致乙方逾期未完工的,甲方应承担与乙方相应责任。
2、如甲方未按合同约定付款的,每延误一日,按未支付部分价款的2‰向乙方支付违约金。
九、解决合同纠纷方式:双方发生争议的,可协商解决,协商不成的,可提请宜昌市仲裁委员会仲裁。
十、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,签字盖章后生效,具有同等法律效力。质保期满,质保金付清,本合同自动解除。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
防火门供货合同
发包方:_______(以下简称甲方)。
承包方:_______(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商一致,达成如下协议,双方遵照执行。
小区__________住宅楼防火门制作、安装。
注:
1、本单价包括材料费、加工制作费、运输费、维修费、安装调试费、技术服务等相关费用。
2、完工后,按实际数量据实结算。
3、本工程所产生的税费由乙方全额承担。
1、进户门颜色花型以样品为准,门扇钢板厚度____________________mm,门框钢板厚度__________mm,四个铰链。
2、楼宇门开启方向全部右开,带对讲系统,质量要求符合国家质量标准。
3、门扇表面要光滑、无刻痕、坑点,开关灵活,与门框闭合严密。
4、锁具要求完全对应配件以及门的开孔,门锁开关要灵活。
自合同签订之日起20天内,所订产品必须进入甲方工地,30日内安装完工,或依据土建工程进度甲乙双方商定。
1、产品进入施工现场并安装完后,甲方支付乙方合同总价的80%。
2、甲方验收合格、资料齐全且交付施工单位,支付至合同总价的90%。
3、单位工程竣工验收合格后,付至合同总价的95%。预留合同总价的5%作为质量保证金,保证金于保修期满后,无质量问题,一次性付给乙方。质量保修期从验收合格之日起计算,期限为一年。保修期内若出现质量问题,由乙方免费维修。由于甲方原因而进行的维修,乙方只承担人工费。
(1)全面履行合同,确保乙方正常施工。
(2)按时支付工程款,提供本工程要求的技术资料,提供施工所需电源,负责施工现场的组织协调工作,电费由乙方承担。
(1)按合同约定保质保量,准时供货,对不合格要求的产品及时更换。
(2)全面履行施工合同,严格按要求组织施工,严格履行质量、安全责任、文明施工,确保按期完工。
(3)应提供生产许可证、检验报告、合格证等相关资料。
在施工过程中,乙方要注意自身安全,严格做好安全防范措施,遵守安全操作规程,如乙方发生安全事故,责任自负,甲方不承担任何经济与行政责任。
1、双方必须遵守合同,不得违约,如有违约,按照《合同法》执行。
2、乙方必须服从甲方、监理的管理、协调与监督,否则甲方有权终止合同,一切损失由乙方承担。乙方应加强与土建、安装等施工队伍的协调和配合,如与土建有矛盾时,及时通知监理、甲方出面协调。
3、乙方所提供的品种、规格、质量不符合国家有关规定时,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误安装合同,每逾期一日,乙方应按合同总价的千分之五计算向甲方偿付罚金。
4、乙方如未按期完工,每延迟一天,乙方应支付合同总价的1%作为违约金。
甲乙双方因履行本合同发生的争议,应尽量协商解决,如协商不成,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
本合同待甲乙双方约定完成后自动终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
防火门施工合同
供方:(以下简称甲方)。
需方:(以下简称乙方)。
为规范木质隔热防火门的购销行为,保护供需双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,经供需双方经友好协商,一致同意签订合同,以便共同遵守,依法执行以下条款。
一、成品名称,商标,型号,数量,金额。
以上总金额约万元左右,按实际洞口计算,以上单位包括运输、安装、维修、成品保护、税金、利润采保费等其他一切费用。
二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和日期期限:按国家有关消防规范要求制作生产,提供有关有效的验收质量达到消防验收合格,确保验收一次性通过,如果验收不合格,一切费用由乙方自己承担。
三、供货时间:合同签订后需方通知供方在15天内送货到工地安装。
四、供方提供正规发票,按税金6%计算。
五、(交提)货地点、方式:供方负责送到工地包括五金配件、安装等。不包括装饰线条及饰面油漆。
六、计算方式:按洞口尺寸计算。
七、验收标准、方法及提出异议期限:货到工地由需方单位及有关人员现场验收,如有质量问题由供方负责。联系电话:
八、结算方式及期限:门框到工地安装后付总价30%,门扇到工地安装后再付总价40%,安装完毕后经消防验收及竣工验收合格后再付至总价的95%,其余5%作为保修金一年后无息付清。九、违约责任:本合同自双方代表人签订并盖章后即日生效,供需双方严守本合同项下的各项条款,如有违约,违约方应负有违约责任。
十、供方以次充好,材料质量检查不合格或未按约定供货,需方有权向其他供应商采购所需产品及终止合同。由此产生的一切后果均由供方负责。
十一、本合同解除的条件:1.供方所供产品的质量和型号不符合合同约定;2.因供方所供产品质量问题造成需方经济损失;3.本合同顺利履行结束。
十二、解决合同纠纷方式:供需方如有发生纠纷,先友好协商,如协商无果,由需方所在地人民法院负责解决。
本合同一式四份,双方各执二份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
防火门采购合同
供方:(以下简称甲方)。
需方:(以下简称乙方)。
为规范木质隔热防火门的购销行为,保护供需双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,经供需双方经友好协商,一致同意签订合同,以便共同遵守,依法执行以下条款。
一、成品名称,商标,型号,数量,金额。
以上总金额约万元左右,按实际洞口计算,以上单位包括运输、安装、维修、成品保护、税金、利润采保费等其他一切费用。
二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和日期期限:按国家有关消防规范要求制作生产,提供有关有效的验收质量达到消防验收合格,确保验收一次性通过,如果验收不合格,一切费用由乙方自己承担。
三、供货时间:合同签订后需方通知供方在15天内送货到工地安装。
四、供方提供正规发票,按税金6%计算。
五、(交提)货地点、方式:供方负责送到工地包括五金配件、安装等。不包括装饰线条及饰面油漆。
六、计算方式:按洞口尺寸计算。
七、验收标准、方法及提出异议期限:货到工地由需方单位及有关人员现场验收,如有质量问题由供方负责。联系电话:
八、结算方式及期限:门框到工地安装后付总价30%,门扇到工地安装后再付总价40%,安装完毕后经消防验收及竣工验收合格后再付至总价的95%,其余5%作为保修金一年后无息付清。
九、违约责任:本合同自双方代表人签订并盖章后即日生效,供需双方严守本合同项下的各项条款,如有违约,违约方应负有违约责任。
十、供方以次充好,材料质量检查不合格或未按约定供货,需方有权向其他供应商采购所需产品及终止合同。由此产生的一切后果均由供方负责。
十一、本合同解除的条件:
1.供方所供产品的质量和型号不符合合同约定;。
2.因供方所供产品质量问题造成需方经济损失;。
3.本合同顺利履行结束。
十二、解决合同纠纷方式:供需方如有发生纠纷,先友好协商,如协商无果,由需方所在地人民法院负责解决。
本合同一式四份,双方各执二份。
甲方(公章):xxxx乙方(公章):xxxx。
法定代表人(签字):xxxx法定代表人(签字):xxxx。
xxxx年xx月xx日xxxx年xx月xx日。
防火门施工合同
甲方:
乙方:
按照《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,在平等自愿的基础上,双方达成如下合同条款。
第一条:工程概况。
1、工程名称:英德市英州明珠住宅楼。
2、工程地址:英德市英州大道旁。
3、工程造价:
第二条:合同价款及承包方式:
1、本工程款约为:
2、承包方式:采用大包干承包方式:即包工、包料、包质量、包安装、包消防验收、包门框边灌砂浆、包安全生产、包劳动福利、包机械及设施、包文明施工及其它不可预测风险包干等,产品质量必须符合国家规范要求及省市消防验收条款。
第三条:付款办法:
本合同签字生效后,先预付乙方定金:万元,货到甲方工程现场验收后付至总款的;安装完毕后付至总款的;余待消防局验收合格拾天内付清。
第四条:工程施工工期。
1、乙方签订合同之日起天完成。
2、如因甲方不能及时提供水电、水泥、砂、场地等及遇人力不可抗拒的自然灾害致使乙方不能按时施工而影响工期时可顺延。
3、第五条:双方责任。
第六条:其它。
2、本合同双方签字后生效,到工程结清工程款之日起自然失效。
3、本合同一式两份,双方各执一份。
甲方:
乙方:
签订时间:
防火门施工合同
发包人:(以下简称甲方)。
承包人:(以下简称乙方)。
为明确甲乙双方责任,保障双方利益,保证工程顺利进行,依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,甲方经过考察,经双方友好协商,龙腾首府住宅小区1#、2#楼防火门制作与安装事宜与乙方签订本合同。
一、工程概况:
二、工程承包范围:
本工程承包范围为龙腾首府住宅楼1#、2#楼防火门制安工程,防火类别见甲方防火门招标事宜,数量以图纸设计数量为准,型号、规格、材质、五金配件经甲方确认的乙方提供样品为准。具体安装内容为:门框门扇制作安装、五金配件(包括合页、防火锁、闭门器、管道井锁等)、防火漆。包工包料、制作、运输、安装、五方验收。
三、工期要求。
甲方提前5天通知乙方生产,安装工期以甲方现场工程师书面或电话通知时间为准。制作、安装时间为30天(另签工期合同)。
四、具体要求。
(一)、质量标准。
1、乙方在供货过程中不得私自降低防火门的等级并应严格按照规范进行安装。
2、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求施工,随时接受甲方的检查检验。
3、工程质量达不到国家及合同约定标准的部分,监理及甲方代表一经发现,要求乙方拆除和重新施工,乙方应无条件拆除和重新施工,直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用外,乙方支付合同总价的30%作为罚款。
4、防火合页、防火锁、闭门器、顺序器、门框与门扇之间以及双扇门门扇之间的膨胀型防火密封条是防火门的重要组成部分,必须为公安部消防产品合格评定中心认证合格的产品。
5、乙方应负责木质防火门项目通过政府各相关部门的验收工作,符合国家相关标准,否则由此造成的一切损失及费用由乙方承担。
(二)安装要求。
1、门窗安装前应校正规方,如因运输或堆放不慎导致门框、门扇翘曲、变形,应修复后方可进行安装。
2、门框必须与建筑物成一整体,采用木件或铁件与墙体连接;防火门的安装留缝宽度和偏差必须符合国家规范要求。
4、乙方在制作安装之前,应进场对门洞尺寸进行测量复核,确保制作尺寸与现场尺寸相符,否则造成一切损失由乙方负责。
5、乙方应派有专业资格技术人员及时完成安装调试全过程,保证安装质量为优良等级。
6、在调试工作完成后,根据乙方提供的验收方案,由工程部、工程监理会同乙方及有关部门,按照有关要求及标准,对整个工程进行验收。
7、交付使用时要同时向甲方提供详细的技术文件、调试报告、安装记录。乙方须配合做好有关交接工作。
(三)维修保养要求。
1、防火门维保期:验收合格交付使用后两年。
2、维保期内一切维修及服务费用由乙方承担。
3、维保期内防盗门一旦发生故障,乙方必须在3小时内派员到达现场,并在短期内排除故障。乙方如不及时修理,甲方有权自行派人修理,发生的修理费用在防火门尾款或质保金内按实扣除,并对乙方按其费用的两倍予以处罚。
4、保修期满后,所有系统的维护及更换均收一定费用,按附件“报价明细表”执行,上门服务费每次20元,其他不得收取任何费用。
五、产品质量和技术要求。
1、甲级、乙级、丙级防火门:防火等级为:达到设计及规范要求,在防火等级时间内保持其耐火完整性(不破坏、不窜火)。门框、门扇材料所用材料应符合设计及规范要求,并与投标文件及提供的样品样头相符合。相应五金锁具配件等质量及防火要求必须达到公安部消防产品合格评定中心认证合格的产品,并与投标文件一致,必须出具经国家法定检测部门检测合格的产品鉴定证明;防火门材质及五金配件的耐火性能必须符合国家相应规范规定,并经国家认可授权检测机构检验合格。
2、防火门表面刷油漆,应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》中的规定;防火门防火漆颜色为:见乙方提供的样板。
3、防火门生产厂家必须是经当地消防部门批准,并颁发生产许可证的厂家。
4、防火门必须在显著位置设置永久性标志铭牌。注明生产厂家、产品名称、耐火等级、产品代号及出厂日期。
5、防火门发货时必须将出厂检验单随同发货单提供给甲方。6、达到图纸及规范要求,达到各部门验收要求。
六、乙方工作范围和义务。
乙方施工现场代表:。
1、乙方必须提供《产品合格证》、《检测报告》、《产品保修单》、等相关材料,乙方必须保证防火门及防盗门项目通过政府相关部门消防验收和竣工验收,符合国家相关标准,否则因此造成的一切损失由乙方承担,验收若发生费用由乙方自理。
2、提供验收、竣工资料。
3、乙方安装人员必须服从甲方及现场监理的监督管理,要遵守工地现场有关制度,注意保护其他工程设施。
4、乙方负责向操作人员进行安全技术交底和配备相应安全防护用品,乙方应加强安全管理,遵守现场安全管理制度,因乙方原因造成自身或他人人身伤害等安全事故,由乙方承担责任,做到安全文明施工,消除事故隐患。
5、提供为期两年的免费保养维修工作,保修的实施均由供货商自己完成,不得转包。
6、协助及做好与之相关的配合工作。
七、甲方工作范围和义务。
甲方驻工地代表:
甲方现场工程师:。
1、按合同约定及时支付工程款。
2、协助乙方同土建项目部的配合工作。
3、参加乙方已到场产品及安装完毕产品的验收。
4、乙方门框固定好后,门框四周如需砂浆填缝由甲方协调乙方与土建单位配合(乙方支付10元/樘的费用给土建单位)。
八、验收。
合同交货期:接甲方书面通知后20日内。在此交货日期之前乙方必须将门及全部配套件送到工地现场并放置于甲方指定地点(含卸货),货到地点后乙方应通知甲方人员进行验收,并按当地有关规定抽检,合格后方可入库或方可大面积施工安装。乙方应有专人看护已送至现场的货物,甲方不负责保管。安装完工后,由甲方组织监理等单位对安装工程进行验收,验收时乙方须提供防火型式认可证书、防火检测报告、金属进户门检测报告、锁的防火检测报告。
九、单价及货款。
1、单价见清单:清单单价含材料费、安装费、运输费、安装水电费、开票费、风险费、检测费、技术服务费、保修期维修费等一切费用。
2.货款金额:约人民币300000元。
合同总金额(大写):约叁拾万元整最终货款在安装完工验收合格后按实际安装数量及合同约定结算。
十、付款方式。
本工程签订合同预付工程款的30%,货到现场经验收合格后付工程款的80%,安装验收合格后且完成备案及所有资料到场付工程款的90%,15天内办理相关结算手续,付工程款总价款的95%。乙方同时向甲方交付所有钥匙,余款5%为质保金,二年质保期满无质量问题后七个工作日内无息一次性付清,质保期从本期楼栋整体交房日起计;乙方应在付款前向甲方提供相应发票。
十一、违约责任。
1.乙方不能按合同规定的时间分批交货和提供服务时,除不可抗力外,乙方应向甲方支付延期违约金,每延期一天,违约金该批货款的0.3%,按天数累计。如乙方供货期延后超过双方约定时间10天以上,记取违约金,甲方有权终止合同,乙方承担造成甲方的损失,但甲方签字认可的除外。
2.甲方应及时支付工程款,若甲方不能及时支付工程款,乙方有权停止供货。
十二、合同的变更和解除。
1、存在下列情况,甲乙双方可以变更本合同的相关内容:
本合同订立时,所依据的法律、法规、政策、国标规范及标准已修改或废止的;经甲乙双方协商同意后,不损害国家和双方利益的;甲方调整生产任务的;由于不可抗力致使合同无法全面履行的。
2、存在下列情况,甲方可以单方面解除合同并有权要求乙方承担违约责任:
(1)自合同签订之日起二十五日内,乙方保证按时进场并同时处理好现场与周边外围关系;否则,此合同自动解除。
(2)乙方在进场一个月内被证明施工能力不满足施工要求(机械/人员/技术);乙方不按施工程序施工、不服从调度安排、不遵守甲方依法制定的规章制度的或有质量问题的;本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原合同无法履行,经甲乙双方协商不能达成变更合同协议的。
十三、合同生效及其他。
1.本合同中的条款如与乙方投标文件和投标价款条款有不同之处,应以本合同条款为准。
2.本合同一式两份,乙方一份,甲方一份,自双方签字并加盖公章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。