购销管理要注重客户满意度的提高，建立良好的售后服务体系，赢得客户的信赖和支持。以下是小编为大家搜集的一些购销成功案例，大家可以借鉴参考。
食品原料购销合同
邮编：_________邮编：_________。
营业执照号码：_________营业执照号码：_________。
电话：_________电话：_________。
法定代表人：_________法定代表人：_________。
传真：_________传真：_________。
甲、乙双方依据有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就原辅材料的采购事宜，订立本合同。
第一条产品名称、商标、规格、计量单位、单价及数量、金额。
产品名称：_________。
商标：_________。
规格：_________。
计量单位：_________。
单价：_________。
数量：_________。
金额：_________。
第二条产品质量要求。
1.产品质量标准，按下列第_________项履行。
1.1按国家标准_________履行。
1.2按行业标准_________履行。
1.3按甲乙双方约定的质量要求履行，但卫生要求不能低于国家相关标准。
2.保质期限：
乙方所提供的产品，保质期限不少于_________个月。
第三条产品包装。
1.包装要求：在外包装上应注明产品名称、规格、配料、产品批准号、生产厂名、地址、生产日期、保质期、净含量、贮藏要求等。
2.包装物由_________方提供，费用由_________方承担。
3.包装物处理按下列第_________项执行。
3.1包装物不回收。
3.2包装物由乙方回收。
第四条交提货方式。
交提货方式，按下列第_________项履行。
1.乙方送货：产品运输由乙方负责办理，乙方送至_________，运费由乙方承担。
2.乙方代办运输：乙方根据双方约定的协议代办运输，运费由甲方承担。
3.甲方自提：甲方前往乙方指定地点_________，自行提货、自行运输。
第五条验收方法。
1.1乙方首次向甲方所销售的产品;。
1.2乙方停产一个生产周期又恢复生产的产品;。
1.3乙方所供产品，在生产制造时工艺及原辅材料改变的.;。
1.4其他：________________________________________________________________________。
2.产品到达目的地后，甲方应指定专人按双方约定的质量标准应包括主要卫生指标、内外包装、保质期、标识感官等及时进行抽样检验，完成验收程序。如有质量问题，甲方应在收货后7天内书面通知乙方，同协商处理办法。如对产品质量认定发生异议，由甲方所在地供需双方共同认可的经计量认证的机构检验报告为准。
3.甲方根据合同规定或要货通知单及乙方送货单做好收货工作，并及时通知质量验收员验收产品。
第六条付款方式。
甲方选择下述第_________种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将货款支付给乙方。
1.月结付款方式：_________。
1.2对账完成后每月的20日为上月原料款的结算日。
2.分期付款方式：
2.1_________年_________月_________日前支付货款全部的_________%，计人民币_________元，大写_________。
2.2_________年_________月_________日前支付货款全部的_________%，计人民币_________元，大写_________。
3.其他约定的付款方式：_________。
第七条违约责任。
1.乙方如未履行本合同约定的义务，应承担违约责任，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。甲方要求继续履行本合同的，乙方应继续履行本合同。
2.乙方应承担因产品质量问题造成甲方的直接经济损失。
3.乙方因产品质量问题或在运输中造成的残损等，甲方有权拒收产品，乙方应当承担由此所造成的相应的损失。
第八条解决争议的方法。
第九条其他。
1.本合同有效期自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
2.合同履行期内，双方不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议;补充协议与合同具有同等效力。
3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字或盖章之日起生效。
甲方公章：_________乙方公章：_________。
法定代表人签字：_________法定代表人签字：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程原料购销合同书
甲方：
法定代表人。
地址：
联系人：
联系电话：
乙方：
法定代表人：
地址：
联系人：
联系电话：
经甲、乙双方共同协商，本着互惠互利、共同发展、遵纪守法、诚信平等、互惠互利、双方共赢的原则，达成如下合作协议：
一、合作项目：
1、工程名称。
2、工程的具体位置：
3、供应沥青材料要求。
用量以乙方与陕西省交通建设集团公司按工程实际计划编制的沥青用量和正式使用通知书为准。品牌与质量以乙方与招标单位确定的材料品质为准。
二、合作方式。
(一)甲方。
1.提供完成合作工程项目所需要的资金(具体款项待乙方中标后以甲乙双方签订的详细资金运作流程协议为准)。
2.甲方负责将乙方购买的沥青从交货地铁路站运送到客户指定场地的公路地点。
(二)乙方。
1、负责标书的编制、投标;。
2、负责中标后外贸业务及报关、质检、铁路运输等相关事宜，以确保资源，为客户提供保质、保量、及时合格的服务。
(三)相关说明。
乙方负责国际购销合同的实际操作，甲方对于国际购销合同所引起的一切后果不承担任何的法律责任。
如出现不能按时按期交货或者是由于沥青的质量问题引起的违约责任，甲方不承担任何责任。
三、合作期限。
1、自本合同签订生效之日起至本合作项目材料供应期结束止。根据路面进度需要供应的具体供货期确定实际的供货期。
2、合作期限为年，即自________年____月____日至________年____月____日止。
(以上方式可以选择确定合作期限)。
四、合作项目管理机构。
(一)部门名称、设置及人员。
经双方协商同意，在乙方公司的办公地内设立小康工程项目组，场地由乙方提供，对双方合作的项目进行监督和财务管理。
小康工程项目组由甲乙双方各指派人共同组成，部门负责人由甲方担任。
甲方的联系人及电话：
乙方的联系人及电话：
(二)部门职责。
1、在乙方设立一个专门共管的银行账户，用于本项目合作的财务往来。
凡是与本项目有关的所有资金往来必须经过本账户并接受本共管部门的监督。
2、对本项目的财务往来进行严格审查，必须采用书面形式，并经甲乙双方签章认可才能作为财务往来凭证。
3、确保项目资金的安全，任何一方都不得以任何理由将本项目的专项资金用于合作项目无关的任何用途。
4、监督乙方在运营过程当中，严格按照标书合同中约定的时间结算款项并将款项在结算日后的____日内转入共管账户。
五、双方的权利、义务。
(一)甲方。
1、甲方在乙方投标时提供万元的保证金，于________年____月____日以现金/其他方式支付给乙方。
2、保证将沥青从交货地铁路站运送到客户指定场地的公路地点的运输。
(二)乙方。
1、按照招标文件的要求安排招标活动。
中标后必须严格按照招标文件的规定取得相应的资质;。
2、按照招标文件的规定购买货物，并办理外贸业务及其所有的相关事宜;。
3、为甲方提供的资金投入提供有效的担保，确保甲方的资金安全。
乙方的担保包括：
5、关于投标的报价和物资的采购价格，乙方均应向甲方通报，双方协商;。
7、保障资金的正常回收，如由于客户的原因导致资金无法及时回款，引起的资金周转问题及造成的损失由乙方承担经济责任。
六、合作利润的分配。
1、经甲乙双方协商同意，项目工程完成以后，对项目毛利润的分配，甲方占80%，以方那个占20%。
甲方向乙方提供劳务发票。
2、经甲乙双方协商同意，质量保证金的分担，甲方占2%，乙方占0.5%。
七、违约责任。
1、任何一方违反本协议，需赔偿守约方的经济损失，并支付违约金万元;。
4、因乙方原因造成无法对外开立信用证及其他情况发生时，造成的损失由乙方承担。
八、争议解决。
因履行本协议过程中发生争议时，双方首先应当友好协商解决、互谅互让。
协商不成的，提交法院解决。
九、合同解除及终止。
1、因政府政策调整、战争、动乱、重大事故或自然灾害等不可抗力因素致使合同无法履行时，可解除协议，后续问题由双方协商解决。
2、因客观情况致使合同目的无法实现时，双方可协商变更原合作方式。
协商期间，合同可中止执行。
3、乙方负责工程项目结算款的回收，在合同约定的回收期间以内，共管帐户内如果没有该笔款项入账，甲方有权中止该合同的履行，并由乙方承担中止期间给甲方造成的一切经济损失。
十、其它问题。
本协议自双方签章之日起生效。
未尽事宜，双方可约定补充条款，补充条款视为本协议的组成部分。
本协议共份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
代表人：
代表：
住所：
住所：
电话：
电话：
签订日期：
签订地点：
塑料原料购销合同样本
需方：_______________（以下简称甲方）。
供方：_______________（以下简称乙方）。
经甲乙双方就原材料采购与应事，经过充分协商在平等互利、诚实守信基础上签订原材料采购与供应合同，并就甲乙双方权利与义务达成以下协议：
1、本合同含税单价_______元/吨，乙方保证向甲方供应每月___________吨。
2、乙方运输重量以甲方过磅为准。
3、甲方应提供足够材料堆放场所。
1、指标要求：粒度________%以下，水份控制在________%以下。
2、如乙方所供的磷渣含水份超过标准，超过部份扣除部份重量。
3、乙方所进材料不得有杂物杂质。
地点甲方指定（九龙水泥厂厂区范围），乙方承担一切运输费用及路途风险。
1、结算方式，乙方垫付供应材料款一个月，即：4月材料款推延至6月份结算，以此类推。
2、结算的材料款，乙方不得支付现金，应部份转为水泥款，水泥价格以结算时水泥市价为准。
3、合同有效期限：合同生效时间至___年___月底。
乙方未按照规定供应材料或甲方已停产，双方协商变更。
甲方：（盖章）_________乙方：（盖章）__________。
____年___月___日____年___月___日。
食品原料购销合同
卖方：（以下简称甲方）。
买方：(以下简称乙方）。
买卖双方遵循平等、自愿、互惠、互利原则，达成如下协议：
第二条生产厂家：生产符合本合同规定的产品的厂家均可。
第四条交货地点：柳州圣益仓库。
第五条付款方式：本合同签订后，买方须先支付货款。在买方按本合同约定支付全额货款前，买方需保证货源充足。
第六条验收：买方在收到提货凭证后两个工作日内到仓库验收相应货物。若买方对所收货物的质量及数量有异议，两个工作日内以书面形式向卖方提出，逾期不提出者，即视为货物质量、数量验收合格。若买方在收到提货凭证后两个工作日内自行提货的，应对其欲购入货品的质量等级承担检查义务，货物一经出库，即视为对质量等级无异议。路途发生的货品合理损耗由买方承担。
第七条费用负担：货物交收过程中所发生的运输、包装、过磅、入库、出库等费用由卖方和买方自理。
第八条违约责任：违约方赔偿受损方购货金额的10%作为补偿。
第九条合同期限：自20xx年2月28日至20xx年9月28日止。
第十条本合同未尽事宜，由买方和卖方双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
工程原料购销合同书
(2)法人：_________________公司名称，公司住所地，法定代表人。
2.被上诉人：_________________同上。
上诉人_______________不服__________市__________区人民法院20__________年__________月__________日作出的(20__________)__________民商初字第_____________号民事判决书，现提出上诉。
3.上诉请求。
1、请求人民法院撤销一审判决，依法改判。
2、本案的诉讼费用由被上诉人承担。
4.事实与理由：_________________。
1、_____________。
2、_____________。
综上所述，被上诉人存在明显违约的过错行为，极大地损害了上诉人的合同权益，而在这种情况下一审法院却判决被上诉人不承担任何违约责任，放纵违约方，漠视弱者的合法民事权益，明显违反了法律的公平原则以及诚实信用原则，损害了当事人的合法权益。为了正确适用法律，依法维护法律的尊严，维护上诉人的合法权益，请二审法院对本案依法改判。
此致
__________市中级人民法院。
上诉人：_________________。
_____年_____月_____日。
塑料原料购销合同
供方：___________（以下简称“甲方”）。
需方：___________（以下简称“乙方”）。
甲、乙双方为明确各自的权利和义务，在平等协商的基础上，基于各自的真实意思表示，达成本合同以便共同遵守。
___________。
1、双方一致确认，本合同约定之产品应达到的质量标准为：_______。
2、该产品经过出厂检验合格的标志或附有以标签、文件等方式制作的产品合格证，甲方承诺：该标志、合格证所称的“合格”，即表示该产品质量符合甚至高于本合同第二条约定的质量标准。
3、如甲方产品质量不符合约定的标准，甲方应承担违约责任和赔偿责任，赔偿乙方的直接经济损失和因此导致乙方重新购买同类产品的合理差价、乙方因此需向第三方承担的违约责任、赔偿责任等相关间接经济损失。
1、款到两日内发货，11月15日前首甲方支付首次货款金额90%共计232575元（人民币贰拾叁万贰仟伍佰柒拾伍元整），余款10%共计25875元（人民币贰万伍仟捌佰柒拾伍元整）在甲方验收合格后的5个工作日内一次结清。
2、结算方式：甲方以银行划转方式与乙方结算。乙方指定财务人员银行收款帐户为：
银行户名：_______。
银行账号：_______。
银行开户行：_______。
1、经双方协商一致，共同确认本合同约定之产品的交付方式为甲方送货至乙方指定的地点。甲方因送货发生的费用由甲方自行承担。在甲方将产品送达至乙方指定的地点之前，无论乙方付款与否，该产品的损毁、灭失等一切风险均由甲方承担，在乙方检验并在送货单上签字确认接收后，该风险始转移给乙方。
2、交付地点：乙方指定的交付地点为：广州市白云区红旗路29号之一广州蓝茜塑胶制品有限公司内。
3、甲方向乙方交付产品时，应该由甲方或实际承运人向乙方提供送货的产品清单并留存一份给乙方保存。乙方接收人员在送货单上的签字或乙方在该送货单上的盖章行为，视为为甲方完成交付义务。但上述行为仅表明乙方接收了甲方发送的如该清单所列的数量、型号的产品，并不表示乙方已经检验完毕，乙方检验应该在检验期内进行。
4、甲方应按照乙方送货通知指定的期间向乙方履行交付义务。如甲方超出乙方指定的交付期_____日交付的.，乙方可以拒绝接收，同时单方解除合同并要求甲方承担相应赔偿责任，包括乙方因此延误工期形成的罚款、损失以及临时购买其他替代产品的差价。
1、在甲方将本合同约定的产品按照本合同的约定交付乙方后，乙方应首先即时对甲方送货的数量、型号进行清点、检查，并在甲方或承运人提供的送货单上签字。对于产品数量不符合本合同约定的，乙方有权只按照实际接收的数量签收。对于产品型号与本合同约定不一致的，乙方有权只签收符合约定的部分，对不符合约定的产品由甲方负责调换，因此发生的费用由甲方自行负责。因上述情况导致乙方没有按照本合同约定的数量接收产品的，对未接收部分的检验期间顺延，且乙方有权仅就实际接收的数量付款。
2、乙方接收产品后，应在本合同约定的检验期间内及时对产品进行质量检验。乙方的质量检验仅限于对该产品的外观或明显质量瑕疵（如：损坏、变质等）进行检验。对于乙方检验后出现的该产品内在的、不宜发现的质量问题，甲方需依法在该产品的质量保证期内承担相应的质量保证责任。
3、双方经过协商一致确定检验期间为____日，自乙方收到甲方的产品之日起开始计算。乙方应当在检验期间内将产品的存在外观上或其它明显质量瑕疵的情形通知甲方。乙方怠于通知的，视为产品质量无外观上的或其它明显的质量瑕疵。
4、因甲方产品出现质量问题的，乙方可暂扣尚未支付给甲方的货款用以抵偿其损失，或在甲方依照本合同约定承担了相应的赔偿责任后再行支付甲方。乙方因本条所述原因暂扣甲方货款的，不属于逾期付款，不支付迟延履行金。
1、因甲方产品质量不符合本合同约定的，乙方有权退货并要求甲方退还全部货款。
2、对于乙方因甲方产品质量不符合本合同约定而发生经济损失的，甲方在退还全部货款后还应当承担相应的赔偿责任。
1、甲、乙双方违反本合同任何一条之约定，即视为违约。违约方须向守约方承担相应的违约责任。
2、本合同针对违约方的具体违约行为需承担的违约责任约定不明确的，违约方应当承担守约方因违约方违约行为所发生的实际经济损失的赔偿责任，包括守约方因此需要向第三方承担的赔偿责任。
3、对双方都违反本合同约定的，各自承担相应的违约责任。
1、“不可抗力事件”指一方无法控制的，致使该方无法履行其在本合同项下义务的事件。
2、若一方因不可抗力事件而不能履行本合同所规定的义务，该方应在不可抗力事件发生后十四日内书面通知另一方，双方应尽其最大可能减少损失。若发生不可抗力事件，一方无需对因不能履行或损失承担责任，并且不得视为对本合同的违约。遭受不可抗力的一方应采取适当的措施最大限度的减少或消除不可抗力的影响，并尝试恢复履行受影响的义务。
1、合同双方在履行合同过程中发生争议的，双方首先应协商解决，协商不成时，可向合同履行地人民法院提起诉讼。
2、本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可另行签订补充协议，补充协议为本合同之有效组成部分。
3、本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
4、本合同自双方盖章或授权代表签字之日起发生法律效力。
甲方：___________。
乙方：___________。
签订日期：___________
签订日期：___________
产品原料购销合同书
购买方：__________(以下简称甲方)供货方：__________(以下简称乙方)为进一步加强学校食堂原料采购的规范和安全管理，防止食物中毒事故的发生，切实保障就餐师生的身体健康和生命安全，根据《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的有关法律法规精神，结合学校食堂实际情况，甲方特与乙方签订食品原料采、供货协议如下：
一、甲方经过一定的程序，每学期确定一次具有一定的资质或有良好信誉的单位或个人为食堂原料供应商(乙方)。
二、乙方必须持有工商营业执照、有效卫生许可证和从业人员健康证。在供货前需将原件和复印件送给甲方验核，甲方确认无误后，原件退回，复印件留下存档。
三、乙方所供原料必须安全、卫生，每次供货时应该随同所供原料的相关检验检疫证明必须同行。严禁乙方向甲方提供“三无”食品或变质、污秽不洁、有毒有害、超过保质期等不符合食品卫生安全要求的食品。
四、乙方必须按照甲方指定的原料规格、数量、时间进行供货，不得随意改变或停供。如果乙方自行改变规格和数量，甲方有权拒收。如果造成延误(包括突然停供)，影响原料出熟进而影响师生正常就餐的，乙方需承担临时应急采购费用贰仟元(甲方从乙方质量保证金贰仟元中先行支取)。
五、乙方如违反《食品法》的有关规定，提供有毒有害或不洁的食物原料造成就餐师生食物中毒的，或其他食源性疾患的(经相关部门裁定)，需承担一切的经济和法律责任。
六、甲方采购人员和检验人员需加强工作责任心，对乙方每次供应的食品原料必须认真检验、认真记录，发现不合要求的坚决拒收。如果因为工作不到位造成后果的，需承担相关的经济、法律责任。
七、甲方对乙方所提供的食品原料验收合格后，签字确认，在手续俱全时，二周内付清货款。
八、本协议每学期签订一次，一式二份，双方各执一份，自签字(盖章)之日起生效。
本协议有效期至__________年__________月__________日止。
甲方(盖章)：__________乙方(盖章)：__________。
签字日期：__________签字日期：__________
原料购销合同
合同有效期：_________至_________。
1、经双方协商，需方向供方购买以下货物：
2、验收方式及异议期限：按标准执行。
3、结算方式、期限：保底万元，超出部分以现金或承兑汇票结算。
4、每批货物须附供方质检报告(中药材除外)、送货清单(须注明品名、规格、数量、批号)。
5、每批原辅料的外观及内在质量应具均一性，不得有混等级、混品种现象，否则视为不合格。
6、每件货物须标明品名、规格、产地、供货单位、数量、批号等内容，并应有合格证，否则视为不合格。(中药材需有采收或加工日期，可无批号、合格证)
7、经需方按质量标准检验不合格的.原辅料，供方无条件退货或换货，并承担由此给需方造成的损失。
8、因供方原辅料质量不稳定，给需方造成损失，供方须作出一定的赔偿，金额为需方直接损失的_________倍。
9、入库货物数量以需方实际收货数为准。
10、若供方在一年之内发生次以上其它违约，需方有权取消以后定货。
11、违约责任：供方因非不可抗因素不能交货的，需方按该批货物价值的%索赔，如延期交货，每延期一天，如该批货物价值在_________万元以下，按_________索赔;在_________万元以上，按_________%索赔;超过_________天交货的，按不能交货对待。
12、解决合同纠纷的方式：由双方协商解决，协商不成的，可向签约地方法院起诉。
13、本合同一式叁份，需方两份，供方一份，双方代表签字，单位盖章后生效。本合同传真件与原件同等法律效力。
14、其它约定事项：
_________年_________月_________日。
原料购销合同
需方(甲方)：
供方(乙方)：
甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就原料买卖签定如下条款：
1、合同一年一签，本合同期限为一年。原则上在此期限内乙方供应甲方的原料不低于25000吨。为确保甲方生产需要，乙方根据甲方要货计划及通知，积极组织货源和运力，保障甲方需求。若客观上造成了甲方生产计划延误，乙方必须承担相应经济责任。
2、原材料的质量：原料包括树皮、薪材、竹尾、竹屑、竹片，乙方不能以次充好。上述材料含水量控制在30%以下，如超过30%，甲方有权扣除相应吨位;如含泥沙量超过2%则甲方有权要求乙方自行拖回，费用乙方自负。
3、价格以益阳电厂上述材料的收购价上调()元每吨为合同价格，即收购价为()元每吨。如益阳电厂价格发生变化，甲乙双方应及时调整收购价格，否则甲方有权终止合同。
4、此合同价格包括原料成本、运输费用及装卸费。原料到达现场必须服从甲方现场调度人员的调度，并按要求卸货，如给甲方造成转运费用及麻烦由乙方负责。
5、结算方式：原则上为天结，从供货之日开始乙方必须押一车货款作为合同保证金，甲方开除正规的收款收据并盖好公章。此款在合同结束后即日退还。
6、甲方提供充足的材料堆场，保证堆场内的道路畅通，乙方负责材料运输装卸过程中的安全。
7、违约责任：甲乙双方不得单方违约，如有违约由此引起的纠纷可协商解决。同时具有上诉法律的权利。
8、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：乙方：
甲方代表人签字：乙方代表签字：
日期：日期
工厂原料购销合同优选
甲、乙双方本着《_合同法》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守：
一、定货明细：乙方向甲方购买以下常规货物：
1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算。
2、以上价格不含税。
3、甲方负责运输(仅限中山至哈尔滨长途)。
二、质量检验：
1、质量标准：按国家有关规定标准验收。
2、尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。
3、包装要求：货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求，并符合乙方标准包装，包装费含在货物报价中。
三、付款方式：
本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的即人民币：________元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，________天内生产完工，第天内乙方需付清余款________元，货从中山发出，________天内到达上海。
四、交货方式、交货时间、交货地点：
1、交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的上海工地。
2、交货时间：自收到定金之日起15天内货到达。
3、交货地点：________________。
五、货物接收及检验：货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人(要有委托书)负责点数、验货，并签名确认。检验要符合国家有关规定标准(以客户确定的样板型号标准验收。)。
六、对货物提出异议的时间和办法：
乙方在收货当日对货物的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于2日内向甲方提出书面异议，甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如货物不符合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后，2日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的货物合格!
七、违约承担责任。
2、乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失;。
八、其他条件。
1、合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应由双方协商确定后进行。
2、本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带承担责任人均同意以中山市地方法院仲裁为主。
3、未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效率，自签字之日起生效。
地址：________________地址：________________。
日期：________________日期：________________
原料购销合同
甲方：
住所：
法定代表人：
具体联系人：
乙方：
住所：
法定代表人：
具体联系人：
联系电话：
甲方、乙方为共同完成皮毛服装原料的购买和成品服装的销售事宜，双方依据《中华人民共和国民法典》及中华人民共和国其他相关的法律法规，经协商一致，签订本合同。
第一条购销具体内容：服装原料的购买和服装成品的出口销售。
1.甲方负责出资600万人民币，供乙方购买服装原料：狐狸皮、水貂皮等。乙方与原料供应商签署买卖合同，须经甲方的审核和确认。
2.乙方负需要对服装原料进行加工，制成成品服装，在此环节甲方出资400万人民币作为乙方的加工流动资金。
3.乙方待服装加工完成后，委托甲方办理出口销售事宜。委托事项具体详见双方签订的委托出口代理协议。
4.为了保证此购销合同将来债权债务的实现，乙方愿将坐落于__________区_________路________号厂房_______间，建筑面积_______________平方米抵押给甲方，具体内容详见双方签订的《抵押合同》。
第三条时间。
此购销合同的期限自年月日始，预计完成期限为年月日。
第四条双方主要义务。
1.甲方需按照本合同约定对购销项目进行出资;。
2.乙方按照本合同约定购买服装原料，并对服装原料进行加工，保证符合出口要求，并按照约定及时供给甲方，以便出口。
3.乙方需和甲方签署《抵押合同》，并及时协助甲方办理抵押登记。
第五条工作配合和资料保密。
1.双方应当本着友好互利的原则，在协商的基础上共同完成此次购销事项。甲、乙双方按照合同约定的分工、以自己的资金和技术力量参加购销项目，共同制定合作计划，共同解决合作中发生问题。任何一方对本合同约定或双方另行确定必须履行的义务，都必须认真履行。在协议履行过程中，任何协议的变更和解除都已双方书面确认为准。
2.本协议任何一方对在合作过程中所获知的对方未向社会公开的商业秘密负有保密义务，除法律规定外，未经对方书面许可，任何一方不得将其泄露给第三方，也不得用于在本协议之外的任何不当用途，否则应承担违约责任并赔偿由此给对方造成的一切损失和承担一切法律后果。
3.在本协议终止后，双方在本协议的保密义务并不随之终止，各方仍需遵守本协议的保密条款，履行其所承诺的保密义务，直到对方同意其解除此项义务，或事实上不会因违反本协议的保密条款而给对方造成任何形式的损害时为止。
第六条给付。
每批服装出口完成后，买方会将款项打到甲方账户上。甲方按照每美元收益为0.5元人民币的比例收取代理费，剩余部分打到乙方指定账户。具体约定，详见双方签订的委托代理协议。
第七条违约责任。
1.任何一方不按照合同约定进行投资或生产，造成购销事项停滞、延误的，违约方应向另一方支付出资总额的违约金;造成合作失败的，违约方应向另一方支付数额为投资总额0.5%的违约金。
2.任何一方违反本合同第六条约定的保密义务，违约方应当向另一方支付数额为项目投资总额的违约金。给对方造成损失的，除给付违约金以外，对另一方的损失应据实予以赔偿。
第八条争议解决。
在本合同履行过程中发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何乙方可向天津仲裁委员会申请仲裁。
第九条合同生效。
本协议经双方签字和盖章生效，本协议一式三份，具有同等法律效力。
甲方：
授权代表(签章)：
签约日期：
乙方：
授权代表(签章)：
签约日期：
原料购销合同
甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就原料买卖签定如下条款：
1、合同一年一签，本合同期限为一年。原则上在此期限内乙方供应甲方的原料不低于25000吨。为确保甲方生产需要，乙方根据甲方要货计划及通知，积极组织货源和运力，保障甲方需求。若客观上造成了甲方生产计划延误，乙方必须承担相应经济责任。
2、原材料的质量：原料包括树皮、薪材、竹尾、竹屑、竹片，乙方不能以次充好。上述材料含水量控制在30%以下，如超过30%，甲方有权扣除相应吨位;如含泥沙量超过2%则甲方有权要求乙方自行拖回，费用乙方自负。
3、价格以益阳电厂上述材料的收购价上调()元每吨为合同价格，即收购价为()元每吨。如益阳电厂价格发生变化，甲乙双方应及时调整收购价格，否则甲方有权终止合同。
4、此合同价格包括原料成本、运输费用及装卸费。原料到达现场必须服从甲方现场调度人员的调度，并按要求卸货，如给甲方造成转运费用及麻烦由乙方负责。
5、结算方式：原则上为天结，从供货之日开始乙方必须押一车货款作为合同保证金，甲方开除正规的`收款收据并盖好公章。此款在合同结束后即日退还。
6、甲方提供充足的材料堆场，保证堆场内的道路畅通，乙方负责材料运输装卸过程中的安全。
7、违约责任：甲乙双方不得单方违约，如有违约由此引起的纠纷可协商解决。同时具有上诉法律的权利。
8、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：_________乙方：_________。
甲方代表人签字：_________乙方代表签字：_________。
日期：_________日期：_________
原料购销合同
需方：供方：
合同编号：签订地点：
合同有效期：至
1、经双方协商，需方向供方购买以下货物：
2、验收方式及异议期限：按标准执行。
3、结算方式、期限：保底万元，超出部分以现金或承兑汇票结算。
4、每批货物须附供方质检报告（中药材除外）、送货清单（须注明品名、规格、数量、批号）。
5、每批原辅料的外观及内在质量应具均一性，不得有混等级、混品种现象，否则视为不合格。
6、每件货物须标明品名、规格、产地、供货单位、数量、批号等内容，并应有合格证，否则视为不合格。（中药材需有采收或加工日期，可无批号、合格证）
7、经需方按质量标准检验不合格的原辅料，供方无条件退货或换货，并承担由此给需方造成的损失。
8、因供方原辅料质量不稳定，给需方造成损失，供方须作出一定的赔偿，金额为需方直接损失的倍。
9、入库货物数量以需方实际收货数为准。
10、若供方在一年之内发生次以上其它违约，需方有权取消以后定货。
11、违约责任：供方因非不可抗因素不能交货的，需方按该批货物价值的%索赔，如延期交货，每延期一天，如该批货物价值在万元以下，按索赔；在万元以上，按%索赔；超过天交货的，按不能交货对待。
12、解决合同纠纷的方式：由双方协商解决，协商不成的，可向签约地方法院起诉。
13、本合同一式叁份，需方两份，供方一份，双方代表签字，单位盖章后生效。本合同传真件与原件同等法律效力。
14、其它约定事项：
需方：供方：
年月日：
原料购销合同
需方：供方：
合同编号：签订地点：
合同有效期：至。
1、经双方协商，需方向供方购买以下货物：
2、验收方式及异议期限：按标准执行。
3、结算方式、期限：保底万元，超出部分以现金或承兑汇票结算。
4、每批货物须附供方质检报告(中药材除外)、送货清单(须注明品名、规格、数量、批号)。
5、每批原辅料的外观及内在质量应具均一性，不得有混等级、混品种现象，否则视为不合格。
6、每件货物须标明品名、规格、产地、供货单位、数量、批号等内容，并应有合格证，否则视为不合格。(中药材需有采收或加工日期，可无批号、合格证)
7、经需方按质量标准检验不合格的原辅料，供方无条件退货或换货，并承担由此给需方造成的损失。
8、因供方原辅料质量不稳定，给需方造成损失，供方须作出一定的赔偿，金额为需方直接损失的倍。
9、入库货物数量以需方实际收货数为准。
10、若供方在一年之内发生次以上其它违约，需方有权取消以后定货。
11、违约责任：供方因非不可抗因素不能交货的，需方按该批货物价值的%索赔，如延期交货，每延期一天，如该批货物价值在万元以下，按索赔;在万元以上，按%索赔;超过天交货的，按不能交货对待。
12、解决合同纠纷的方式：由双方协商解决，协商不成的，可向签约地方法院起诉。
13、本合同一式叁份，需方两份，供方一份，双方代表签字，单位盖章后生效。本合同传真件与原件同等法律效力。
14、其它约定事项：
需方：供方：
塑料原料购销合同
供方：______________(以下简称"甲方")。
需方：_______________(以下简称"乙方")。
甲、乙双方为明确各自的权利和义务，在平等协商的基础上，基于各自的真实意思表示，达成本合同以便共同遵守。
一. 产品名称、型号、数量、金额。
二. 产品质量。
1. 双方一致确认，本合同约定之产品应达到的质量标准为：
2. 为证明其出售的产品符合双方约定的质量标准，甲方应在出售给乙方的所有产品上标注该产品经过出厂检验合格的标志或附有以标签、文件等方式制作的产品合格证，甲方承诺：___________该标志、合格证所称的"合格"，即表示该产品质量符合甚至高于本合同第二条约定的质量标准。
3. 如甲方产品质量不符合约定的标准，甲方应承担违约责任和赔偿责任，赔偿乙方的直接经济损失和因此导致乙方重新购买同类产品的合理差价、乙方因此需向第三方承担的违约责任、赔偿责任等相关间接经济损失。
三. 付款及结算方式：___________。
1. 款到两日内发货，_____月_____日前首甲方支付首次货款金额__________%共计__________元(人民币____________________元整)，余款__________%共计__________元(人民币__________元整)在甲方验收合格后的5个工作日内一次结清。
2. 结算方式：甲方以银行划转方式与乙方结算。乙方指定财务人员银行收款帐户为：
银行户名：__________。
银行账号：___________。
银行开户行：__________。
四.交付方式。
1. 经双方协商一致，共同确认本合同约定之产品的交付方式为甲方送货至乙方指定的。
地点。 甲方因送货发生的费用由甲方自行承担。在甲方将产品送达至乙方指定的地点之前，无论乙方付款与否，该产品的损毁、灭失等一切风险均由甲方承担，在乙方检验并在送货单上签字确认接收后，该风险始转移给乙方。
2. 交付地点。
乙方指定的交付地点为：_________________公司内。
3. 甲方向乙方交付产品时，应该由甲方或实际承运人向乙方提供送货的产品清单并留存。
一份给乙方保存。乙方接收人员在送货单上的签字或乙方在该送货单上的盖章行为，视为为甲方完成交付义务。但上述行为仅表明乙方接收了甲方发送的如该清单所列的数量、型号的产品，并不表示乙方已经检验完毕，乙方检验应该在检验期内进行。
4.甲方应按照乙方送货通知指定的期间向乙方履行交付义务。
如甲方超出乙方指定的交付期_____日交付的，乙方可以拒绝接收，同时单方解除合同并要求甲方承担相应赔偿责任，包括乙方因此延误工期形成的罚款、损失以及临时购买其他替代产品的差价。
五. 检验及质量保证。
1. 在甲方将本合同约定的产品按照本合同的约定交付乙方后，乙方应首先即时对甲方送货的数量、型号进行清点、检查，并在甲方或承运人提供的送货单上签字。对于产品数量不符合本合同约定的，乙方有权只按照实际接收的数量签收。对于产品型号与本合同约定不一致的，乙方有权只签收符合约定的部分，对不符合约定的产品由甲方负责调换，因此发生的费用由甲方自行负责。因上述情况导致乙方没有按照本合同约定的数量接收产品的，对未接收部分的检验期间顺延，且乙方有权仅就实际接收的数量付款。
2. 乙方接收产品后，应在本合同约定的检验期间内及时对产品进行质量检验。乙方的质。
量检验仅限于对该产品的外观或明显质量瑕疵(如：损坏、变质等)进行检验。对于乙方检。
验后出现的该产品内在的、不宜发现的质量问题，甲方需依法在该产品的质量保证期内承担。
相应的质量保证责任。
3. 双方经过协商一致确定检验期间为________日，自乙方收到甲方的产品之日起开始计算。乙方应当在检验期间内将产品的存在外观上或其它明显质量瑕疵的情形通知甲方。乙方怠于通知的，视为产品质量无外观上的或其它明显的质量瑕疵。
4. 因甲方产品出现质量问题的，乙方可暂扣尚未支付给甲方的货款用以抵偿其损失，或在甲方依照本合同约定承担了相应的赔偿责任后再行支付甲方。乙方因本条所述原因暂扣甲方货款的，不属于逾期付款，不支付迟延履行金。
六. 退货。
1. 因甲方产品质量不符合本合同约定的，乙方有权退货并要求甲方退还全部货款。
2. 对于乙方因甲方产品质量不符合本合同约定而发生经济损失的，甲方在退还全部货款后还应当承担相应的赔偿责任。
八. 违约责任。
1. 甲、乙双方违反本合同任何一条之约定，即视为违约。违约方须向守约方承担相应的违约责任。
2. 本合同针对违约方的具体违约行为需承担的违约责任约定不明确的，违约方应当承担守约方因违约方违约行为所发生的实际经济损失的赔偿责任，包括守约方因此需要向第三方承担的赔偿责任。
3. 对双方都违反本合同约定的，各自承担相应的违约责任。
九. 不可抗力。
1. "不可抗力事件"指一方无法控制的，致使该方无法履行其在本合同项下义务的事件。
取适当的措施最大限度的减少或消除不可抗力的影响，并尝试恢复履行受影响的义务。
十. 其他。
1. 合同双方在履行合同过程中发生争议的，双方首先应协商解决，协商不成时，可向合同履行地人民法院提起诉讼。
2. 本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可另行签订补充协议，补充协议为本合同之有效组成部分。
3. 本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
4. 本合同自双方盖章或授权代表签字之日起发生法律效力。
甲方：___________ 乙方：___________。
签订日期：___________ 签订日期：___________
塑料原料购销合同
乙方愿意委托甲方代理乙方通过工业原料交易市场进行工业原料购销业务。
现甲、乙双方就乙方委托甲方代理乙方通过工业原料交易市场进行工业原料购销业务一事达成如下协议：
1.乙方自愿委托甲方代理乙方通过工业原料交易市场进行工业原料购销业务。
2.乙方已仔细研读甲方与工业原料交易市场签订的《入市交易协议》、《大宗工业原料交易市场交易管理办法》（下称《交易管理办法》）及工业原料交易市场的其他相关规定，同意严格按照工业原料交易市场规定的程序进行交易、结算和交货；承诺自行承担工业原料交易市场根据《交易管理办法》赋予的权力实行风险控制时通过甲方转嫁的全部的乙方应该承担的可能风险。
3.甲方为乙方提供进入工业原料交易市场的网络交易平台'中国工业原料网'的接口，乙方自行保存及管理交易密码，自主交易。乙方须向甲方支付交易及交货手续费，手续费标准见附表。
4.甲方承诺，将严格遵守工业原料交易市场发布的《大宗工业原料交易市场交易商代购代销业务规范（试行）》，不挪用乙方存放于甲方的用于工业原料代购代销业务的货款和或担保金。
5.甲方对乙方的委托事项和交易记录等资料负有保密义务，非法定有权机关或乙方指示，不得向第三人透露，否则，甲方须承担相应责任。
7.因地震、台风、水灾、火灾、战争及其它不可抗力因素导致的乙方损失，甲方不承担责任。
8.本协议第6、7条所述事件发生后，甲方应及时采取措施防止乙方损失可能的进一步扩大。
9.甲乙双方同意，因本协议的解释或履行产生的一切争议，均由_____委员会依该会之_____规则进行_____。_____裁决是终局的，对双方均有约束力。
10.本协议自双方签字、盖章之日起生效，一式叁份，双方各执一份，向工业原料交易市场备案一份。
甲方（公章）：________乙方（公章）：________。
________年____月____日________年____月____日。
原料购销合同
卖方：（以下简称甲方）。
买方：(以下简称乙方）。
买卖双方遵循平等、自愿、互惠、互利原则，达成如下协议：
第二条生产厂家：生产符合本合同规定的产品的厂家均可。
第四条交货地点：柳州圣益仓库。
第五条付款方式：本合同签订后，买方须先支付货款。在买方按本合同约定支付全额货款前，买方需保证货源充足。
第六条验收：买方在收到提货凭证后两个工作日内到仓库验收相应货物。若买方对所收货物的质量及数量有异议，两个工作日内以书面形式向卖方提出，逾期不提出者，即视为货物质量、数量验收合格。若买方在收到提货凭证后两个工作日内自行提货的，应对其欲购入货品的质量等级承担检查义务，货物一经出库，即视为对质量等级无异议。路途发生的货品合理损耗由买方承担。
第七条费用负担：货物交收过程中所发生的运输、包装、过磅、入库、出库等费用由卖方和买方自理。
第八条违约责任：违约方赔偿受损方购货金额的10%作为补偿。
第九条合同期限：自20xx年2月28日至20xx年9月28日止。
第十条本合同未尽事宜，由买方和卖方双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。