施工合同需确保工程施工过程中的合理利益分配，并对工期的延误、质量问题等情况进行相应的追责和补救。施工合同是双方就建筑工程的建设和监理事项达成的法律约定，是保障工程质量和双方权益的重要文件。在进行建设项目时，签订一份详细的施工合同是十分必要的。施工合同的签订是建设工程进展的基础和保障，能够明确双方之间的权益和责任。施工合同应明确项目的范围、要求、验收标准和工期等关键信息。对于施工合同来说，合同的格式与条款十分重要。合同中的价格条款应明确规定费用结算方式和支付周期，避免产生纠纷。下面是一些优秀的施工合同示例，供各位参考和借鉴。
施工承包合同
甲方：
乙方：
在原设计四层的基础上，增加二层，建筑面积为：
xxx镇三联村一组。
按照原设计图纸施工，包工包料。
每___平方米综合单价承包法。
工程验收后，由财政局负责工程结算。
乙方在施工过程中，必须安全、文明，按建安操作规程施工，杜绝安全事故、技术隐患发生。一旦出现安全事故和技术失误，概由乙方负责。在施工中，甲方若发现有不安全因素，要及时给乙方提醒、整改。
本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
本合同一式二份，双方各执一份。
甲方（公章）：
乙方（公章）：
xx年xx月xx日。
施工承包合同
为规范私人住宅施工过中双方的民事行为，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅施工承包达成协议，双方必须严格执行，共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：在已有的框架基础上，进行所有墙体砌筑(含阳台、女儿墙等零星混凝土浇筑和修补)和墙体、楼地面、屋面、天棚等抹灰施工。
四、建筑面积：约470平方米。
五、承包方式：包工不包料。
六、合同工期：开工日期20__________年7月19日(农历六月初八)，竣工日期20__________年9月19日(农历八月十二)，合同工期总日历天数63天。
六、合同价款及支付方式：现金支付。合同总价款为人民币叁万八仟元整(38,000)，由甲方分三次付清。第一次在墙体砌筑完工并验收合格后由甲方付给乙方合同总价款的40%，即15,200元;第二次在抹灰完工并验收合格后，由甲方付给乙方合同总价款的50%，即19,000元;剩余10%(即3,800元)作为质量保证金，在工程交工一年后如无重大质量问题，由甲方全部付给乙方。
五、质量标准：按图施工，工程质量达到合格要求。施工技术要点及质量标准见"附件"。
六、甲乙双方的权利及义务。
1、甲方的权利及义务：
(1)甲方应向乙方提供建筑设计图纸一份，并进行技术交底。
(2)按期向乙方付款，但如果乙方存在质量问题，甲方有权暂缓付款或扣款。
(3)及时向乙方提供所需要的各种材料及辅助工具、茶水等。
(4)在施工过程中，如发现存在质量问题或不符合设计要求的现象，有权要求乙方返工。
2、乙方的权利及义务：
(1)按图施工。在施工过程中如有合理化建议需对原设计作出更改，需征得甲方同意后方可修改。
(2)保证工程质量。
(3)保证工期，按时交工。
(4)在施工过程中，需要哪些材料，乙方应提前2~3天告知甲方，以便及时购置，并负责施工材料搬运。乙方应本着节约的原则，不得浪费材料。
(5)乙方应重视安全生产，一切安全责任均由乙方自行承担。
七、违约责任。
1.甲方如不按本合同规定的时间向乙方付款，迟延一天，按迟延交付款额罚款5‰。
2.乙方如不能按本协议规定的时间完成合格的施工任务，迟延一天，按总承包费金额扣款5‰。
3.乙方如中途中断施工，甲方可拒付如何款项。
本合同自签订之日起生效，甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜，需经双方协商解决。
本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
施工承包合同
甲方：___________________(以下简称甲方)。
乙方：___________________(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称与地点。
该工程为_____________工程，地点在__________________________。
该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
经双方协商，该_______工程按___________元/(m、m、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;_____________米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好暂住证，严禁有非典疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。
该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的______%。工程竣工付至劳务费的______%。办完工程结算付至劳务费的’______%。留______%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金______________元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
(一)甲方。
1.甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。
(二)乙方。
1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。
2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5.乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。
6.为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。
1.以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。
2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。
4.本合同一式叁份，甲方______份，乙方______份，经双方签字后生效。
本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。
甲方：______________。
乙方：______________。
___________年____月__日。
施工承包合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
合同协议条款。
工程名称：
立约单位：
发包方（简称甲方）：
承包方（简称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
一、工程名称：
工程地点：
工程面积及高度：
招标工程中标通知书号：
二、工程性质（指新建、扩建、改造等）：
工程建设批准文号：
三、质量等级：
四、合同价款：
合计人民币：元，金额大写：
一、发包方（甲方）。
4、负责提供材料/机械设备的堆放场地，并应满足存放条件。
二、承包方（乙方）。
1、按时参加甲方组织的施工图纸交底会审；
2、负责施工现场的临时设施，水电管线的敷设、管理、使用和维修工作；
3、组织施工管理人员和材料、施工机械进场；
4、编制施工组织设计或施工方案，施工总进度计划，设备/材料进场计划，用水、用电计划送甲方。
一、根据国家工期定额和甲方使用需要，商定工程总工期为__天（日历天），自__年__月__日开工至__年__月__日竣工并符合验收条件。
二、开工前___天，乙方向甲方发出开工通知书。
三、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延。
1、按施工准备规定，甲方不能提供施工场地，水源、电源未接通，影响进场施工；
2、甲方认可的不属于包干系数范围内的重大设计变更影响施工进度；
4、非乙方原因由于监理签证不及时而影响下一道工序施工；
5、人力不可抗拒的因素而延误工期。
一、本工程设备、材料由乙方按要求采购。乙方保证所购设备符合设计及消防规范要求的质量、规格和性能。
二、交货方式：乙方负责运送至工地指定地点，费用由乙方承担。
三、货物在到达交货地点前的运输过程中，如发生包装、货物受损、丢失、随货资料受损丢失等一切因素引起的质量问题，由乙方负责处理，费用自担，由此引起的工期延误、损失等由乙方负责。
四、在设备到达安装地点，乙方应通知甲方及时组织检验组进行检验，检验组由甲方、乙方共同组成。检验标准为外观完整性检查，如发现设备的外观损坏及证件不齐全，甲方有权要求调换、补齐。由此引起的甲方损失由乙方承担；如果甲方接到乙方验货通知10天内不进行检验，则视为符合合同要求，乙方可以进行安装。设备的质量检验以系统完成过程中及完成后的各种压力检测、密封性检测、系统试验及消防部门检测、验收为准。
一、乙方的银行名称和帐号以合同为准。如乙方改变了其银行名称和帐号，应在付款到期日期30天前以书面形式通知甲方。乙方如不能即时告知甲方其正确的银行信息，则需承担由于支付延误而产生的一切损失。甲方和乙方自行承担各自的资金拨转费用。
二、工程合同款支付。
1、工程款预付：工程合同甲乙双方签订后，甲方应在7日内向乙方拨付合同总价款的20％作为合同预付款项。
2、本工程按施工进度拨付工程款，主管道完成后付合同价的30%，整体工程完工后付合同价的30%，验收合格后付合同价的10%，审计决算后付合同价的5%，余款5%待一年质保期满后7日内一次结清。
三、乙方在工程竣工交验合格后，向甲方提交工程结算文件，甲方在接到结算文件后30天内审查完毕，如到期未提出书面异议，视为甲方审查完毕。
四、甲方预留合同总价或决算总价%作为质量保证金。质量保证期满后7日内由甲方将质量保证金一次性支付给乙方。
一、本工程质量经甲乙双方研究要求达到：通过消防验收。
二、乙方必须严格按照经消防管理部门审批的图纸、说明文件和国家颁发的消防工程施工验收规范、标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。
三、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：
1、须按经甲方审定的施工方案精心组织安全文明施工，预防和杜绝事故的发生；
2、必须遵守工地现场各种工作及管理制度；
3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表、监理方检查、验收签章后，方可进行下一道工序；
四、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日起个月。
五、在保修期内，若出现质量问题，属甲方使用不当造成的，乙方负责修复，费用由甲方承担。属设备质量及安装施工原因造成，乙方负责修复，费用自担。
六、乙方负责终身维修，保修期满后，甲、乙双方另签维护合同。
一、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出的会议纪要，作为施工的补充依据，甲、乙双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工，如发生增加费用或延长工期，甲方应及时签证确认，或改变合同总价，或纳入工程结算。
三、如甲方改变建筑内部结构或提出设计变更，甲方应以书面形式通知设计单位作出正式变更设计，并报消防建审部门取得批准后方可转交乙方按变更后的图纸文件进行施工，如发生工期、费用的增加，按第七条第二款执行。
四、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、监理方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值由甲方按国家规定比例分配。
一、施工过程中隐蔽工程中间验收，乙方在自检合格后，通知甲方现场代表和工地监理参加。验收合格，甲方代表及监理方在验收记录上签字，乙方可进行下一道工序；验收不合格，乙方负责修理后重验。如甲方在接到验收通知24小时后，拒绝验收或拒绝签字，视为甲方已验收合格，乙方可进行隐蔽或下一道工序。
二、工程竣工后，由乙方发出竣工通知书、验收申请书，并备齐工程竣工资料一式肆份，一并提交甲方。
三、工程验收由甲方组织当地消防主管部门、设计单位、消防施工单位共同进行，经当地消防主管部门验收合格或视为合格后，甲方应及时办理验收签证手续。
四、工程竣工验收后，甲方方可使用。
乙方的责任：
一、工程质量不合格，负责无偿修理或返工，造成逾期交付的，按合同总价的千分之一偿付违约金。
二、工程工期不符合合同约定，造成逾期竣工原因由乙方造成的，按合同总价每月千分之一偿付违约金，如造成了甲方的实际损失，承担赔偿责任。
甲方的责任：
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。
二、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。
合同在执行过程中如发生争议，由当事人双方及时协商解决。协商不成，属工程质量问题由当地消防主管部门仲裁，商务纠纷由工程所在地仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
一、如发生不可抗力事件，不能履行本合同，完成本合同的时间可根据事件发生的时间长短延期进行。
二、受不可抗力影响的一方，应在不可抗力发生后7天内，尽快以电传或电报的`方式通知其他各方，并用挂号信邮寄由相关的主管当局签发的证书，以便其他各方审查、确认。
三、受不可抗力影响的一方，应尽快以电传或电报的方式告知其他各方，并用航空挂号信确认不可抗力事件的终止或消除。
四、如果不可抗力的影响持续超过1个月，一方应与其他各方取得联系，以便解决进一步履行合同的问题。如果不可抗力的影响持续超过3个月，任何一方都有权终止全部或部分合同。
一、乙方保证，本合同系统和合同技术所涉及项的专利、著作权、注册商标或其他任何知识产权在转让于甲方前后均无任何瑕疵。
二、甲方因正常使用合同系统或合同技术而造成对第三方的专利、著作权、注册商标或其他任何知识产权的侵权，从而导致被采取行动或索赔，乙方应承担所有知识产权瑕疵造成的责任，并赔偿由此而造成的一切损失，同时乙方将及时采取以下措施：
1、为甲方及其客户争得按当前方式继续使用系统的权利；
3、平息纠纷或为因甲方继续使用系统导致的进一步索赔及诉讼进行辩护；
4、如果此类补救不合理或不经济，甲方可要求返还系统，并可要求乙方退还给甲方购买款。但由此给甲方造成的损失，甲方有进行索赔的权利。
赋税应根据中华人民共和国法律由被征税方支付。
一、双方确认的合同附件份，为合同组成部分，与合同具有同等法律效力。
二、本合同一式4份，其中正本2份，副本2份，甲方持正本1份，副本1份，乙方持正本1份，副本1份，并经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。本合同有效期至双方合格履行完合同规定的责任义务，结清合同款项后自动终止。
三、本合同签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为合同的补充合同。
开户银行名称：
帐号：
甲方：
乙方：
法人代表或授权代表：
法人代表或授权代表：
__年__月__日。
__年__月__日。
施工承包合同
甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）。
因甲方中标承建工程施工任务，需进行道路路面混凝土工程施工，由于工期紧、任务重，乙方以自愿的方式向甲方提供道路工程路面混凝土施工。为确保工程质量和进度，甲、乙双方本着互惠互利、平等的原则，依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，遵循自愿、诚实守信的原则，就乙方承揽甲方道路路面混凝土工程施工有关事项，经甲、乙双方充分协商，达成如下协议，以资共同信守：
土地整理项目（自求）。
（一）承包范围、数量：土地整理项目（自求）道路路面混凝土工程（约米），最终数量以现场实际完成工程数量为准。
（二）主要工程施工内容：
1、道路路面混凝土工程：强度等级c30；
2、道路路面厚度200mm厚，宽度3.0m、3.5m和4.0m（按图纸。
和甲方要求的尺寸施工）；
3、传力杆及套筒制作、安装；
4、混凝土搅拌、运输、浇筑、压光、压痕；
5、路面养生和维护；
6、伸缩、缩缝、锯缝、嵌缝；
7、错车道、减速带、加宽带；
8、路面两侧土路肩施工；
9、路面混凝土保护；
10、混凝土拌和站设置、运输、水、电。
凡与道路路面混凝土工程施工相关所有事项均由乙方承担。
1、工期要求：
开工日期：20xx年月日
竣工日期：20xx年月日
工期总日历天数天。
2、乙方在甲方要求开工的机械跟上造成施工进度滞后，甲方有权要求乙方整改，拒不整改或可能造成工期延误时，甲方有权解除合同。由甲方直接组织队伍进行施工，且造成的一切损失由乙方承担。
3、工期延误分清责任方，属甲方责任造成，则甲方承担；由乙方造成工期延误；则由乙方承担责任，如乙方未按期完成，则按工程总价的%支付违约金。
1、路面混凝土浇筑严格按照设计及相关验收规范组织施工。
2、路面混凝土施工前必须对各班组所有参建人员进行技术交底并签字确认。
3、模板必须采用厚4cm，高20cm材质好的木模，内侧必须刨光并刷脱模剂，支模前必须先放大样，模板支撑牢固，模板接头处必须加设背枋加固，成型后必须做到大弯园顺、小弯取直、线形顺直美观。
4、砼拌和搅拌必须严格按照项目部给定的c30配合比组织施工，并将施工配合比公示牌设置拌和站醒目的位置。
5、砼拌和必须严格按配合比施工，项目部将不定期组织抽查配合比并取砼强度芯样；严格控制砼拌和坍落度，砼运输过程中或到现场严禁加水；现场砼必须振捣密实（采用振动棒或振动梁配合平板振动器），现场各班组必须采用磨光机进行磨光、人工二次收面，确保砼表面平整无积水现象。
未按要求的配合比进行拌和时或任意加水者，一经发现处以1000～20xx元每次的罚款。
6、混凝土浇筑后应按要求及时进行养护，并应采用塑料溥膜进行遮盖保温、保湿养护，达到一定强度后及时组织切缝，确保无断板发生，同时各班组必须对成品路面采取保护措施，待混凝土达到设计强度后才能允许重型车辆通过。
7、道路两侧路肩严格按设计要求组织实施。
1、施工前乙方必须做好进场作业人员的安全教育培训和交底，施工过程中做好安全防范措施，严格按照安全生产要求作业。
2、在现场设置警示标志。
3、负责道路路面施工现场机械及车辆使用管理，严格遵守交通规划及项目部相关规章制度，严禁无牌、无驾驶证操作，严禁酒后开车。
4、乙方在施工期间，严格执行《中华人民共和国安全生产法》及《四川省安全生产条例》的要求，必须保证现场施工人员的安全，组织合理、指挥得当，在施工时对甲方提出的合理要求，乙方必须按要求执行。施工期间不得是在场内还是场外所发生的安全事故均由乙方负责，与甲方无关。
承包单价：包工元每立方米。
计量方式：按实际完成的路面混凝土长度和甲方要求的路面混凝土厚度，以立方米进行结算。
1、经双方共同商定，乙方严格按照甲方要求完成路面砼施工任务，并经省国土资源厅竣工验收合格后，甲方按每月完成工程量的60%进行支付，其余37%在工程完工（以省国土资源厅竣工验收合格为准）两月内进行支付，余下3%作为工程质量保证金，质量保证金在验收合格五月内全部付清。
2、经双方协商，乙方应在签订协议后项目道路路面工程总价5%的保证金，待乙方完成道路路面工程总量的10%后的当月末一次性返还给乙方。
合同签定后，甲、乙双方遵照协议执行，不得无故单方面毁约，否则视为违约，赔偿守约方合同总价款的10%的违约金。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时解决，协商不成时，任何一方可请业务主管机关调解，调解不成时，可申请当地仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
本协议未尽事宜，双方签字后生效，具同等法律效力，完工结算付清余款后失效。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
身份证号：
联系电话：联系电话：
年月日年月日。
施工承包合同
甲方：
乙方：
根据号文件批复同意的巴州区年以工代赈项目实施方案，现决定对这些道路、水利工程进行建设及整治。按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经协商，甲方将工程承包给乙方组织实施，并达成如下协议：
一、工程概况。
工程名称：
工程地点：
工程内容：乡村公路1公里，路宽3.5米，疏通水沟0.8公里，房屋及附属设施15户。
按项目实施方案、工程设计和民办公助议事决定的内容实施，即：乡村公路1公里，路宽3.5米，疏通水沟0.8公里，购置安装涵管20米;房屋及附属设施15户。
三、合同工期。
本工程自签订合同为起始日，工期日历天。
四、质量标准。
符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。
五、结算方式。
1、财政资金补助的工程结算单价按设计施工预算单价并扣除村社农民投劳折资费用后进行结算。
2、结算工程量为工程实施过程中经村质量监督小组签字认可后实际发生的工程量。
3、工程结算补助总价款不得超过该工程施工预算中“建安”工程费用。
4、甲方在拨付工程款时，根据工程进度，经乡镇农技中心技术人员(现场监理人员、甲方技术负责人)、甲方质量监督小组签字按程序报批后，方可支付。工程完工后，支付工程补助总价款的80%，剩余工程补助价款经验收合格后一次性付清。
5、经申请，开工时可预拨工程总造价30%的工程款。
六、乙方不得以任何方式进行分包、转包，一经发现，情况属实，将取消乙方工程承包合同，且一切损失由乙方承担。
七、安全责任。
工程施工期间，乙方必须接受甲方安全监督并自觉遵守国家相关规定，如在施工中出现任何安全问题，乙方负全部责任。
八、竣工清场。
工程竣工后，施工现场的垃圾、临时工程、材料、堆积物清理及场地平整乙方必须在甲方指定的时间内完成。
九、违约责任。
超工期罚金(每超一天处罚结算补助总价款的0.5%)。
十、不可抗力。
施工过程中如发生不可抗力因素时(指国家规定的自然灾害和社会性突发事件)，本合同自行终止，并按国家规定或参照类似工程确定双方的权利和义务。未尽事宜，双方协商解决并签定补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。
本合同一式份，其中甲、乙双方各执壹份，报区以工代赈办公室、财政局、梓橦庙乡政府备案各壹份。
十一、附件。
1、后附乙方营业执照(身份证)复印件。
2、投入情况和建设任务表。(投入情况按照以工代赈项目财政补助资金、整合项目资金补助、农民群众筹资、农民群众投劳折资等方面予以明细)。
4、建筑工程单价公示表。
甲方：
甲方代表：字)。
乙方：
乙方营业执照(身份证)号：
签订地点：
合同签定日期：年月日
施工承包合同
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
一、工程名称：麻城宋埠40mw光伏发电项目光伏板安装工程。
二、工程地点：麻城宋埠。
三、承包方式：包工、包机械、包安全。
一、合同工期总日历天数10天。
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300____元/组（一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价x安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
1、如8月20日前安装达到1mw光伏板安装，则按1mw=50000____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：
乙方：
______年_____月_____日。
施工承包合同
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑管理条例》的有关规定，结合现场实际，经双方共同协商，明确责、权利的关系，特制定以下条款，双方共同遵守执行。
承包工程范围及内容、人工挖孔桩。
1、乙方向甲方承包“********”小区的所有人工挖桩基础的施工。
（原地坪以下的土方、混凝土及钢筋的制作安装，其余按图施工），甲方负责施工现场的三通一平和放线定桩位，乙方复核无误后方能施工开挖。
2、承包方式：包工包料。
3、施工用的机械设备由乙方自备，乙方挖出孔桩的土石方由甲方负责及时组织转运，不得影响施工。
4、甲方向乙方提供工程地质勘察资料一份和施工图纸两份。
乙方于日进场施工，于年。
月日交甲方组织验收，总工期为候原因停电或自然灾害等不可抗拒因素，经双方协商，工期顺延。
1、按图施工。
2、桩挖到持力层由质量监督部门试压验收合格。
3、混凝土标号以设计图纸要求为准。
4、开挖过程中的工程量增减由甲乙双方代表签字认可，其工程价款按第六条执行结算。
1、该工程按包工包料方式承包，按云南省20xx版建设工程造价计价依据。
2、20xx年云南省建设工程造价计价政策规定。
3、当地建筑材料价格（水泥、钢筋、砂、碎石、瓜米石）。
5、在施工过程中如遇到特殊地层障碍物、流沙层、水量超大等特殊情况时，由甲乙双方协商补偿解决。
余款待桩基础工。
程全部完工验收合格后。
甲方交乙方承包施工的所有项目乙方必须严格按照图纸进行施工、验收。
税、水、电费由乙方承担。
本合同一式四份，甲乙双方各执二份，由双方签字之日起生效，甲方向乙方付清所有工程款后自行失效。
甲方代表签字：乙方代表签字：
签订日期：年月日
施工承包合同
甲方：（房屋方）。
身份证号：
乙方：（承包方）。
身份证号：
甲、乙双方通过充分了解和协商，本着公平、自愿、诚实、信用的原则，经双方同意，就下列房屋建筑施工承包事项，签订本合同，共同遵守。
一、甲方将座落在住房建设工程交给乙方施工建设。
二、承包方式：采用包工包料方式承包。甲方只提供建房所需的用电用水。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等以及建筑材料（如：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝等）。
三、承建项目：乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管；顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。
四、质量要求：乙方必须按甲方提供的施工图按图施工，如有尺寸改动，必须经双方协商一致后才能改动。如施工不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。
五、工程款结算方式：总工程完工每平方米元正（整）。主体工程每平方米（），装修工程每平方米（）。每层倒水泥混凝土楼面完成，预付款（）。
六、乙方包人工、毛板、顶架、铁钉、扎线、电缆、灰机、震笔、震船、电介泥浆搅拌机、排山、防护网等工具机械所需费用。
七、工期要求：本工程工期为个月，从签订合同之日起计算，乙方必须在_____年月_日前完成本工程，完工时间不能超过xx天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。
八、施工安全：乙方应遵守工程建设的施工安全管理规定，严格按安全标准规范施工，指派专人负责，采取积极的安全防范措施，消除一切安全事故隐患。如果乙方施工人员出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。
九、本工程完工后，双方验收一个月内结完全部工程款。
十、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效，具有同等法律效力。
甲方签名：
乙方签名：
签订日期：
签订日期：
承包施工合同
甲方：
乙方：
甲方在阳华路南华小区31#建房屋一栋，建筑总面积约300平方米，由乙方承包施工，建房承包施工合同范本。经双方协商同意，特签订如下合同：
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。
每平方米伍拾肆元，建筑面积按每层楼外墙计算。女儿墙按每米壹拾元计算，包括水泥砂浆抹面。楼面混凝土捣制另请施工队伍，所需费用甲乙双方各负担50%。
完成第一层砖砌并捣制好楼面付叁仟元，完成第二层付款叁仟元，完成第三层付款叁仟元，工程全部完工，经验收合格后一次付清。
甲方负责水电供给及原材料及时进常乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。
文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。
主体工程工期为4个月，从签订合同之日起计算，乙方必须在20xx年___月__日前完成主体工程，完工时间不能超过10天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间，合同范本《建房承包施工合同范本》。乙方所需材料，应两天前向甲方提出计划，以便迅速筹备。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。
甲方签字(章)：乙方签字(章)：要作出适当的安排。
施工承包合同
发包人__________（全称）（招标单位）（简称甲方）。
承包人__________（全称）（中标单位）（简称乙方）。
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
本工程位于南京市东路__________号，广场栋楼单元。
资金来源：资金自筹，已落实。
承包范围：室内装饰工程。
开工日期：以业主出具的开工通知书为准。
竣工日期：__________年__________月__________日
合同工期总日：历天70天。
工程质量标准：优良。
（大写）：__________（暂定中标价）元（人民币）。待甲方聘请审计事务所进行预算审计后，以预算审计审定价格为准。
1、质量保修范围及年限：按"建设工程质量管理条例"第六章规定；
2、保修金额的支付方式在质量保修书中双方商定。
本工程必须自行完成，不得分包或转包，若发现上述情况，发包人有权终止合同，要求分包转包方退场并按每天1000元罚款（从进场日至退场之日）。
：除协议中有明确约定的外，违约方应按合同总价的__________%（或人民币元）向另一方支付违约金。
1、本工程委托（暂定）监理公司监理，中标单位必须遵守中华人民共和国建筑法和现行监理法规，自觉服从监理管理。
2、所有变更须经发包人代表、设计单位及监理工程师认可，未经同意不得擅自变更设计，否则由此发生的一切费用由承包人承担，延误工期不顺延。
设计变更由设计单位出具变更文件，发包人认可，监理工程师签发，否则不予确认，承包人应在收到变更通知后的2天之内，提出变更工程价款报告，工程竣工决算时，由于工程量变更而引起合同价款的增减，按投标报价时的优惠同等让利。
3、投标文件明确的项目经理和专业质量员，不得变更。开工和施工过程中发现若有变更，发包人有权终止合同，并追究由此带给发包人的一切损失。
4、本工程要求项目经理本人每天至少8小时在本工程现场工作，否则发包人将对承包人处以500元/天的罚款。
5、施工用水、电由发包人装表，交承包人保管使用，承包人依表计量，按实际价付款给发包人，定额用水、电量的定额价与定额用水量的实际价之间价差由发包人承担。
6、甲方不提供住宿条件，乙方自理。
甲方：________________________。
乙方：________________________。
签订日期：_____年____月____日
施工承包合同
发包方（甲方）：（以下简称甲方）。
承包方（乙方）：（以下简称乙方）。
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家的有关法律规定，经甲乙双方自愿，为明确甲、乙双方的权利与义务，经协商订立本协议签订本合同。本合同不考虑市场人工价起伏，风险双方各自承担。
xxx。
承包方式：包工，包质量、包进度、包安全、包文明施工。
承包范围：甲方提供施工图纸一套、塔吊、升降机、施工用水用电及工人宿舍一间。乙方负责现场带班一人，安全兼职一人，施工放线一人，严格按施工图纸、设计变更及甲方联系函施工。(承包内容含砌体混凝土结构自拌砼浇筑，如构造柱、门窗洞过梁、圈梁、墙脚防潮砼、结构线条、层间梁、砖墙窗台砼压顶、窗台预制板、门窗预制过梁等。)楼层盛水铁桶和塑料桶由乙方自理。工作内容：
（1）、准备工作：熟悉施工图纸，配合本工程施工员指导放线，收料交接、做好施工前的准备工作。
（2）、调制砂浆：严格按施工图纸砂浆等级、砂浆级配、配合比调制砂浆。
（3）、砖砌筑（砌块）：准备工具，校正皮数杆（包括简易皮数杆的立杆、接杆）、挂线、吊直、选砖（砌块）、铺灰、砌砖（砌块）、灌缝、划线、安放木砖、安铁件、拉接筋、安预制构件、填充墙填料、搭拆内架等全部操作过程。马牙槎的留置严格按照项目部技术交底留置。
（4）、运输：包括砖、砂浆、砌块、混凝土预制品等材料场内外全部水平及垂直运输。运输包括铺移道板，运砖前包括砖浇湿水。
（5）、清理：清扫墙面及清理落地砖（砌块）、灰浆，在施工前、后，所有材料及垃圾均须运至甲方指定的地点并分类堆放，每天做到工完场清。
（6）、图纸范围内的预留洞留设、预埋件安放；配合甲方及其它工种的穿插工作。
（7）、机械工具：合灰搅拌机等机械由乙方自备，乙方应自备本分项工程所需的全部手工工具及斗车，自备自甲方提供的楼层分配电箱起的三级用电的电线、电缆、碘钨灯等用电设施。
（8）、辅材及劳保用品：乙方自备与本分项工程有关的一切辅材，包括钉子、线、线锤、皮数杆、水管、清扫工具等，乙方自备本班组施工人员的一切劳保用品（安全帽由甲方按人提供，分包工程完工时甲方如数收回；）。
（9）、辅助用工：施工现场文明施工用工、施工用水、用电和分配电箱至用电器的维护电工、楼层清洁卫生维护及施工设施维护的辅助用工等所有与本分项工程有关的用工（本分项工程结算应无合同内其他计时工出现）。
（10）、标准砖损耗率控制在1%以内，砌块损耗率控制在1.5%以内，砂浆损耗率控制在1.5%以内。砌块严禁用剁斧分割，必须采用板锯标准分割。如发现有用剁斧分割的，每发现一次罚款50元/人/次。
结算方式（单栋计算）：单体完成，材料清场支付单体工程款的，工程竣工验收后付至，余款待工程竣工验收一年以后付清。
所涉及到的项目必须按照国家规范及项目部的技术交底为标准。乙方必须严格把好质量关，熟悉图纸，对图纸上不清楚或错误位置及时提出。每次隐蔽前施工方必须自检合格后，再通知栋号长安排监理等部门验收。一次验收合格验收费用由甲方承担，复检或通过多次验收所产生的费用由乙方承担，并接受延误工期惩罚（每天500元）。砖墙砌体及浇筑砼施工内架由乙方自理搭拆。
1、本工程质量标准：优良乙方必须确保质量目标的实现。本工程质量标准按样板间质量标准验收，达不到验收标准的，扣除单价的15%结算，即元/m3。
2、甲方负责本工程全面技术指导和交底工作，负责对乙方工程的质量进行检查，并办理有关签证。
3、乙方必须配备不少于两人的现场管理人员（现场负责人一名、施工技术人员一名（可兼一职））和满足工程施工要求的各种技术工人及机具设备（由甲方提供的机具设备除外），应严格按甲方提供的施工图纸、技术交底书、施工方案，依照国家现行施工规范和工程质量验收标准及建设单位、监理单位、甲方的要求进行施工，并在施工现场建立完善的质量保证体系，随时接受建设单位、监理单位、甲方的施工技术指导和督促检查。
4、每道工序正式施工前，乙方应提前12小时通知甲方施工员、质检人员到场检查认可后方能进行施工，否则按不合格工程处理。
5、对于任何建设单位现场工程师、监理工程师及甲方相关管理人员检查质量不合格时，乙方必须无条件进行返工，并承担因此造成的一切损失且工期不得顺延。
6、乙方如在施工中发生质量事故，应及时报告甲方，并接受甲方质量事故的调查处理，质量事故所造成的一切损失以及处理事故所需的全部费用由乙方承担。
7、乙方上道工序完成后先自检，然后报甲方和监理验收，验收不合格，不得进入下道工序施工，施工中乙方应严格执行隐蔽工程和隐蔽验收制度。
8、施工中所有砌体必须确保无裂纹、同缝等质量通病，预留洞口、预埋铁件及木砖位置须准确，墙面须观感漂亮、阴阳角顺直。经检查，检验工程不合格或未达到甲方质量要求，乙方应按甲方要求进行整改、返工、返修，并承担返工返修费用，不顺延工期。
9、乙方原因造成在施工中出现影响结构、使用功能等重大质量事故时，乙方须承担事故处理所发生的所有费用，甲方可无条件终止合同，并严格按国家颁发的《工程建设质量管理条例》处罚规定执行相关条款。
10、建设单位、监理、甲方、设计或监管部门对乙方的施工质量能否满足规范或设计要求表示疑虑并要求检验、检测时，乙方必须无条件接受检验、检测，并承担因乙方责任所发生的一切费用，工期不顺延。
11、乙方应认真按照甲方安排组织施工，随时接受甲方施工管理人员的检查、检验，并为检查、检验提供便利条件，对甲方管理人员提出的质量问题及时整改。
乙方根据施工现场项目部所制订的总计划、月计划、周计划安排。乙方必须合理安排人力、材料，确保按甲方的月、周施工计划如期完成，不得耽误总体工期。施工现场听从现场项目经理、栋号长、安全员、施工员的指挥，如乙方不按现场项目部的进度计划实施的，甲方有权对乙方作出相应处罚。乙方必须按照甲方的进度计划，保证完成劳动定额，各工种互相协调、配合，不拖延，如拖延工期造成其他工种误工，甲方有权采取任何制约措施并做拖延壹天500元的罚款，以此类推。甲方在合理安排两次乙方不采取行动的，甲方可自行安排其它班组进入施工，所产生的费用从乙方工程款中双倍扣除。
乙方在施工前必须做好工人的安全意识教育，加强工人在施工中的自我安全保护意识，严格按照安全规章制度要求组织施工，严禁私自开物料提升机，严禁乘坐物料提升机，杜绝人员及设备事故的发生，如发生违章应接受甲方的处罚。凡因乙方违章操作原因发生的安全事故，刑事与经济责任由乙方自负。对意外安全事故，叁万元以内乙方全部承担，叁万元以上由责任方承担。如乙方恶意破坏造成的工程安全质量事故，后果由乙方全权负责。
乙方在施工中应服从甲方的指挥与安排，按照甲方和业主签订质量的要求，确保施工现场及道路清洁，材料分类堆放整齐，做好每道工序完工的清理，保证每天下班前十分钟清扫场地、工完场清，下班前回收材料。在生活区内，搞好环境卫生，保持床铺整洁、地面干净无积水。禁止在宿舍内烧水做饭和使用大功率电器，每发现一次处以500元罚款并没收工具。
每间宿舍独立电表，项目部按照每间宿舍正常用电量额定每月每间宿舍用电标准，超过额定电量每月在工程款中扣除。班组在进场后，项目部安排专人对每间宿舍电表进行核定，双方确认起止码。
若因乙方人员组织不力影响工程进度，或因乙方施工、技术人员的原因达不到合格工程的质量标准，以及因乙方人员不服从业主、监理及甲方管理人员的指挥与安排而造成经济损失，甲方将追究乙方经济损失。甲方有权终止本合同，责令乙方中途退场并按照完成工程量的70%结算。
本合同经双方签字后生效，至工程验收并结清款项后失效。本合同一式三份（复印无效）另附安全协议，甲方两份，乙方一份，具有同等效应。未尽事宜双方共同协商解决。
甲方（代表）：乙方（代表）：身份证：身份证：
年月日年月日。
施工承包合同
甲方：合川市大石建筑工程公司鞋业商城商铺工程项目部（以下简称甲方）。
乙方：xxxxxx（以下简称乙方）。
为了建好鞋业商城商铺工程，甲方原将商城d单元工程约5000平方米承包给乙方，双方本着平等互利、协商一致，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程的具体情况订立本协议。
一、工程名称：鞋业商城商铺工程d单元。
二、工程地址：渝西科技工业园区。
三、建筑面积：约5000m2。
四、建筑结构：砖混结构。
五、承包方式：包工包料。
六、工程造价：含价有税费300元/m2。
七、合同工期：总计天数150天，以甲方的开工通知之日起计算。因不可抗力因素顺延。
八、本工程为双包工程，包括土建，安装及附属工程，在施工过程中价需设辅助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责（地板以普通地板、墙体涂料为普通涂料，如有更改，双方另行协商）。
九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。
十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责，甲方进行协调和配合试验资料交由甲方统一管理。
十一、施工中的具体要求：
1、质量要求：本工程的质金以国家和建设方，甲方的具体要求为标准验收的建设方，监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。
2、安全责任：乙方在施工过程中，应严格按照国家的有关规范安全技术操作堆积进行施工，做到文明施工，场地整洁，安全措施完善、得当。乙方在施工过程中，在其承包范围内，所发生的一切安全事故均自行负责。
3、估算及付款方式：估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准，协议签字后，由乙方垫资进场施工基础完工经验收合格7日内支付工程款15万元，工程竣工后验收合格后，甲方在15日内付足乙方工程总价款的50%，剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。
4、工期要求：由于本工程工期紧，任务重，乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进行施工，不得以任何借口停工或延误工期，如发生以上情况则属违约，乙方应支付甲方总造价违约金10%，而且甲方有权解除协议，其一切损失概由乙方负责。
十二、签定本协议时，乙方向甲方缴纳履约保证金叁万元，本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。
十三、违约责任：若一方违约，由违约方赔偿对方造成的一切损失。
十四、真它未尽事项，由甲、乙双方协商解决，本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，协议由双方签字生效，有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。
甲方：合川市大石建司铜乙方：
商业商铺工程项目部。
代表人：代表人：
签字日期：年月日
施工承包合同
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对富阳春天商住小区15#、20#、22#楼（工程全称）签定工程质量保修书。
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：土建（基础、主体结构、屋面防水）装修、水电安装。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为伍年；
3、装修工程为壹年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；
5、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为壹年。
6、其他项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修理通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的发包人可委托其他人修理。
2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
1、本工程约定的工程质量保修金为施工决算价款的3%，保修金额为（大写）。
2、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
双方约定的其他工程质量保修事项：工程竣工验收后满壹年，保修金额一个月内一次性支付给承包人，其余仍在保修期内的保修工程由承包人继续免费保修。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：
承包人（公章）：
法定代表人（签字）：
法定代表人（签字）：
承包施工合同
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
甲方将外墙保温工程承包给乙方施工，为明确双方责任，经双方协商一致，依据《合同法》《中华人民共和国建筑法》，及其他相关法律法规，订立本合同。
一、工程名称：外墙保温工程。
二、承包范围：乙方包工包料，除去外墙砖以外所有外墙施工项目，具体做法如下：（1、聚氨酯防潮底漆；2、60厚现喷硬泡聚氨酯保温层；3、界面砂浆；4、20厚玻化微珠找平层中间附合热镀锌电焊网（规格12。712。7mm，直径i0。6mm）塑料锚栓双向@500锚固；外用防裂砂浆罩面；5、岩棉防火隔离带，宽度400mm窗上口通长设置厚度同保温层一致，聚氨酯材料防火等级为b2级，乙方组织施工。）工程量约为，该保温项目施工前的开工准备，竣工后清理、垃圾清运、产品保护、施工人员综合保险，缺陷责任期保修等都在承包范围内，不再另作零工处理，乙方对该保温工程的工期质量、安全等施工管理全面负责。
三、合同总工期：
四、对乙方质量、安全要求：
工程质量标准：（1）一次性验收合格；（2）施工依据和验收标准：a。按设计单位认可的施工图纸；b。按由乙方提供并经甲方、总包、监理、设计和业主确认的施工方案和图纸进行施工和验收；c。按建设部《建筑工程施工质量验收统一标准》（gb50300—20xx）；（3）最终验收部门：甲方、总包、监理、设计、业主和桓台县质监站。（4）并按建设单位技术通知函要求的技术措施施工，见附页。
1、乙方及其作业人员要严格按照安全生产规范和相关标准施工防护、作业要求安排施工，出现任何生产安全事故由乙方承担赔偿责任。
2、资质资料要求：聚氨酯、玻化微珠两种材料的生产厂家要有淄博市墙体改革委员会的认证书及产品合格证、生产厂家企业资格证书和进场材料发票及国家要求的环保标准；聚氨酯施工单位必须是有专业资质的施工单位，需提供施工资质证书，材料发票按承包合同款额的60%提供给施工单位，乙方并负责施工材料实验。
五、合同价款：承包单价，60厚处聚氨酯发泡外墙保温综合单价175元/m2，乙方完成承包任务后，工程量以现场实际测量水平垂直投影面积数为准，最终以甲方项目部经理、施工员、技术员签字为准，少一人签字无效。
六、价款结算。
1、施工2个楼，每完成一个楼的聚氨酯发泡，付款单栋楼保温款的30%，即2个楼全部完成后付总承包款的30%。
2、乙方按期完成后，即80%，若乙方在约定工期内完不成90%，甲方有权清退乙方，并将剩余工程交由甲方指定的另一承包商完成，由此所增加的人工费和周转材料租赁费费用由乙方负责全部承担，同时甲方有权对乙方所造成工期延误损失处以实际损失的罚款。乙方要求自建设山东鸿嘉置业有限公司代扣工程款时不得影响甲方其它施工项目的正常拨款。
3、余下20%承包款以前付清。
七、本和同自双方签字盖章之日起生效，双方结清价款自行失效。（除质量责任和保修条款）。
合同签订地点：
甲方：乙方：
电话：电话：
施工承包合同
依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的基础原则，就乙方承揽甲方工程一事，签订如下合同，以期共同履行。
1、工程名称：
2、工程内容：
3、工程工期：________________________,施工期间，如发生不可抗拒的自然因素或甲方供应材料不及时情况，在双方书面认可的情况下工期顺延。
4、工程地点：
包工包料(甲方供水泥、钢筋、地面砖、卫生洁具)。
1、工程在开工前两周内乙方提出材料计划，甲方供材的，提报数量超出定额部分或造成浪费的作为扣款材料从工程款中两倍价格扣除；工程所需材料，均应经国家检测部门检测合格后方可使用。
2、施工设计变更或工程量如有变更，以双方实际确认为准，双方必须随时对所变更的工程量进行签字认可，改变更影响合同价款时，双方必须注明。
3、乙方必须按工程质量控制点，必须提前24小时通知甲方进行验收确认，确保工程质量。4、甲方不定时到工地进行监理检查，对不合格部位，毎发现一次，乙方除立即返修至合格外，并承担相应的经济损失。
5、乙方须做好施工管理，保证安全文明施工，施工过程中因乙方原因造成的人身伤亡及财产损失由乙方承担全部责任，均与甲方无关。
6、工程完工后乙方在甲方工程主管部门的组织下办理甲方供材的退库存放手续，所提报甲方供材计划超出定额部分按双倍的价格从工程款中扣除。
7、乙方施工期间必须服从甲方的有关规定和管理，若不服从管理，甲方有权终止合同，已施工工程量不予结算。
8、乙方必须在甲方指定的区域内施工、生活及物料存放，否则，发生的损失由乙方承担。
9、乙方向甲方缴纳安全文明施工保证金及质量保证金________元，本工程完成验收合格无遗留问题后无息返还。
10、若有工程罚款，乙方必须在接到甲方开具的工程质量罚款通知单3日内持现金上缴，逾期不缴纳，将从工程款中双倍扣除。
1、质量标准：合格工程。
2、工程竣工验收依据：按甲方要求验收。
4、工程验收5日前，乙方必须将工程验收日期通知甲方，竣工验收乙方自检合格后需持书面竣工申请单申请验收，由甲方组织人员验收。
5、工程竣工验收时乙方需完成现场的清理工作，做到工完料净场地清，否则一切后果由乙方自负。
1、本工程合同签订后甲方支付合同总金额的40%￥5840000元(大写：_______)作为预付款。款项到达乙方指定账户，钻井机械配套设备进入甲方指定场地，每口井每完成一口时，付清一口的余款额度，并留_______作为质保金，自质保期满无任何问题后无息退还乙方。
2、本工程的质量保修期为________，自竣工验收合格之日起计算。
3、施工用水、电由甲方负责协调，费用由乙方承担，水费按3.00元/m，电费按1.00元/度据实扣留。
1、乙方必须按合同约定日期竣工，毎拖延一天，乙方承担1000.00元违约金给甲方。
2、工程在质量保修期内，乙方必须在接到甲方通知维修后两日内到现场处理，逾期一天乙方向甲方支付工程总造价的3‰作为违约金；若乙方接通知5日后未到，甲方有权另行安排其它施工单位进行维修，所用费用按双倍价从乙方工程质保金中扣除。
3、工程交付，经甲方验收达不到标准的，乙方向甲方支付工程总造价的20%作为违约金，必须负责无偿返修至质量标准工程，给甲方造成损失的，必须依法赔偿。
4、乙方违约，经甲方催告后仍不能依约履行时，甲方有权通知乙方解除合同；乙方向甲方支付违约金10000.00元人民币，并对已完成的工程量不予结算。
1、若合同履行中发生争议，双方协商解决，协商不成，向合同签订所在地人民法院提起诉讼。
2、合同一式_____份，甲乙双方各持____份,具有同等法律效力。
3、合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方：_______乙方：_______。
_______年_______月_______日。
承包施工合同
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
乙方在浠水承包青园工地南二区7号楼砌砖工程。经甲、乙协商，乙方承包未砌完的砖块及没有砌筑墙体，其中二楼、三楼已砌一半的任何部位都无条件砌筑完成及顶层砌筑和施工洞砌筑，打拉墙筋孔及植筋，所有半块砖用完，一楼架子自理，完工后清扫干净。工期为20天，延期一天罚款200元，为明确双方的责、权、利、特订以下协议。
本工程以包干价结算为准，7号楼二层、三层及顶层全部砌筑工程为220xx万元。
包工不包料，小型工具自理。
达到合格工程质量标准，若有乙方施工中造成质量问题，由乙方带工带料无偿返工。
平时付生活费，完工付90%，抹灰完付10%。
乙方在施工过程中要按国家安全监督部门要求施工，如发生安全事故由乙方付全部经济责任。
本协议双方自愿，自签字日起生效，付法律责任。甲乙双方各执一份。
甲方签字：
乙方签字：