施工合同还应该包含各方的责任和赔偿安排,以应对工程中可能出现的风险和争议。请大家在起草施工合同时,务必根据实际情况进行相应的修改和完善。
打井施工合同
甲乙双方经平等协商,就甲方委托乙方打井施工事宜达成如下条款:
一、工程地点:省市。
二、工期要求:施工工期为________年____月____日至________年____月____日,日历天数天。
三、工程项目及相关要求:
1、施工项目:水井一眼,成x实际下管米数不低于150米。
2、井管规格:内径28。
6、外径350、长度8000,保证潜水泵上下畅通。
3、材料选用:管材为水泥焊接管,滤料必须为过筛的米石,并掺有粗沙。
4、井x要求:必须达到坚固、表面光滑。
5、技术要求:保证出水量、含沙量等符合国家《机井施工规范》的标准。
四、工程价款:
1、打井每米单价元,总价款以实际打井深度(下管米数)计算为准。
2、单价及总价款为甲方应付给乙方的费用,含工程水泥管主材料费、辅助材料费、人工费、运杂费、税费等全部费用,此外,甲方不再向乙方支付任何费用。
五、付款方式:工程结束经甲方验收合格后,甲方支付乙方总价款的90%,预留总价款的10%作为质量保证金,待________年后付清。
六、甲方承担的义务:
1、及时整理出施工所需场地、挖好蓄水池。
2、保证施工所需的水电供应,并承担此项费用。
七、乙方承担的义务:
1、按照国家《机井施工规范》组织施工,负责勘探工作和打井所需的相关设施。
2、保证安全施工,如因违反操作规程等原因造成人员伤亡等一切事故,由乙方负全部责任。
3、洗井、清淤后,保证井深不小于150米。
4、因质量问题造成废井、塌陷、不出水或出水不达标等,由乙方负责及时修复。
5、管井使用后________年(质保期)内发生质量及技术问题,乙方负责维修、解决。
6、除甲方应承担的二款义务外,未列入本合同的其它本工程事宜皆由乙方负责。
八、本合同未尽事宜,双方可另行签订补充合同,与本合同具有同等效力。
九、本合同一式四份,双方各执二份,签订之日起生效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
打井施工合同
建设单位(甲方):
施工单位(乙方):
甲方为解决办公及生活用水,新打一眼米左右深水井。现委托乙方施工。为保证该工程按期、保质、保量的建成,经双方充分协商,签订本合同。
第一条工程概况。
1、工程名称:深水井工程。
2、工程地点:
3、工程内容及承包范围:钻孔、井管安装,投砾、封孔、固井、泵体安装、抽水、水量、水温检测。
1、施工前双方确定好井位。
2、乙方施工所用电、水、泥浆的排放。
3、甲乙双方共同商定于20xx年____月____日开工到20xx年____月____日竣工。
4、乙方不得将此工程转包或合同给第三人施工。
三、工程范围及成x标准。
1、本合同的打井工程由乙方以包工包料的方式承包,工程所需的施工设施、工具及人员完全由乙方承担。乙方应具有施工工程所认定的资质条件。
2、合同所指的工程为:打井孔径直径a;ge;600,圈井管用钢筋混凝土焊接管(长4内径300)。
3、成x后____日内甲乙双方共同到施工现场验收,井孔垂直度以能够顺利使三寸潜水泵头下落至井底为准。
(1)工程价格每米单价元。
(2)乙方应按打井进尺及实际打井深度收费,待验收合格后乙方开据发票天后付清。
(3)打井所需水、用电、耗油圈井耗材费用由乙方承担。
四、成x验收。
1、分段验收(包括井深、布管直径、填充料)。甲乙双方及相关部门签字为验收依据。
2、打井深度以测量验收认可的深度作为结账的凭据。
五、其他事宜。
1、乙方应保证成x的出水量达到每小时a;ge;吨,如果出水量每小时低于吨甲方支付单井工程费的%。
2、施工期间,乙方应注意安全施工,如发生伤亡事故,乙方应承担伤亡人员的全部费用。
3、乙方将打井设备运至施工地点以后,因停电及人为因素施工遇到。
不可抗力情形,工期可以顺延。
4、其他事宜双方协商解决,以不影响工期为原则。
本合同一式四份,双方各执二份,合同自双方签订盖章生效。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人:
法定代表人:
授权委托人:
授权委托人:
签订日期:20xx年____月____日
打井施工合同
甲方:
乙方:
一.乙方承包甲方打井工程,乙方,甲方付款,供水,供电及食宿于开工日期前,为乙方提供100平方米无安全隐患的施工场地。地表无房屋、林木、空中无高压电、通讯电缆、地下无暗沟等施工障碍。保证至施工场地的公路和航道畅通,使乙方在施工期间能正常运送机具和工程材料。
二.乙方打井采用的材料为管。
三.打井深度米左右。打井费用每米元。xx工具不包含在此价格内。(如水泵、泵管、电线、控制箱)。
五.甲方确保乙方能够顺利施工,如有外来干涉,施工不能正常进行造成乙方损失由甲方全权负责使工程中途不能施工,甲方补助乙方10%元。
六.本合同一式两份,甲乙双方各持一份,经双方签字生效。
甲方代表人。
乙方代表人:
20xx年____月____日。
打井施工合同
甲方:
乙方:
一、井深81米每米元,合计元。
二、甲方扣除井费元,石英沙,扣收元。土工布元。
三、下井用其他用料乙方负担竹片铁丝水泥电费元。
四、村内调解甲方负担。
五、架子上一切安全大小事故由乙方负担。
六、资量井深达80——81米井坏了,由乙方负担。
七、打完井后场地清完丢下物资扣除乙方款。
八、甲方总共眼限期阴历日完工完不成眼不予结账特除情历外。
九、结账方法甲方付给乙方于支每眼一结算支款完工前五天以上完工款结算清。以上条件双方互相遵守甲乙方谁违约谁负担后果。
甲方:乙方:
20xx年xx月xx日。
打井施工合同
关于甲方:
乙方:
甲乙双方经平等协商,就甲方委托乙方打井施工事宜达成共识,并签订如下合同条款:
一、工程地点。
吉林东亚宝来利来生物工程股份有限公司院内。
二、工程项目及相关要求。
1、施工项目:深水水井壹眼,井深度为地面向下50m。
2、尺寸要求:井管外径:cm;井出水口径:cm。
3、材料选用:钢化塑料管。
4、技术要求:保证枯水期正常用水,并出水量为30m/小时。
三、工期要求。
施工工期为日历天数4天,年月日前交工。
四、工程价款。
工程价款为150元/每进深米,总价款为人民币7500元整(此款为50m进深米费用,如果井深增减,据实结算)。
以上总价款为甲方应付给乙方的费用,含工程材料费、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。此外,甲方不再向乙方支付任何费用。
五、付款方式。
乙方工程完工,并经甲方验收合格,甲方将工程款一次性以现金方式支付给乙方。
六、其它约定。
1、施工过程中,乙方因违反操作规程等原因造成伤亡等事故,其责任由乙方自负。
2、甲方为乙方施工提供方便,打井用电由甲方提供。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
打井施工合同
承包方(以下称乙方):________。
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目。
一、工程名称:麻城宋埠40mw光伏发电项目光伏板安装工程。
二、工程地点:麻城宋埠。
三、承包方式:包工、包机械、包安全。
第二条工程期限。
合同工期总日历天数10天。
第三条工程价款、结算及付款方式。
本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的`确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价________安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任。
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第六条奖惩责任。
1、如8月20日前安装达到1mw光伏板安装,则按1mw=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。
甲方:________乙方:________。
代表:________代表:________。
打井施工合同
乙方:_____________________
甲方在建房屋___栋,建筑层数___层,___层约_____平方米,___层约_____平方米,由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本俩,以期共同遵守:
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。
乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。
每平方米人民币大写:_______________元,建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。
合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付___%,完成第一层砖砌并捣制好楼面付到___%,完成第___层以及屋顶付到___%付款___元,工程全部完工,交验完毕付到___%,预留___%为质量保证金,完工___年内无质量问题,清尾款。
甲方负责水电到位供给及原材料及时进场,每日午餐乙方必须保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。
劳保措施,施工防护措施到位,安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。
主体工程工期为___(日历天),从签订合同之次日起计算,乙方必须在_____年___月___日前完成主体工程,遇天气原因顺延,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向甲方提出计划,以便及时筹备。
因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担,并承担由此发生的相关赔偿以及责任
其它未尽事宜,双方协商解决,按国家以及本地标准从严执行。
本合同___式___份,甲乙双方各执___份,从签字之日起生效。
甲方签字(章):____________
日期:_____________
乙方签字(章):____________
日期:_____________
打井施工合同
甲方:。
乙方:。
甲乙双方经平等协商,就甲方委托乙方打井施工事宜达成如下条款:
一、工程地点:xx省xx市。
二、工期要求:施工工期为20xx年月日至20xx年月日,日历天数天。
三、工程项目及相关要求:
1、施工项目:水井一眼,成井实际下管米数不低于150米。
2、井管规格:内径286mm、外径350mm、长度8000mm,保证潜水泵上下畅通。
3、材料选用:管材为水泥焊接管,滤料必须为过筛的米石,并掺有粗沙。
4、井堡要求:必须达到坚固、表面光滑。
5、技术要求:保证出水量、含沙量等符合国家《机井施工规范》的标准。
四、工程价款:
1、打井每米单价元,总价款以实际打井深度(下管米数)计算为准。
2、单价及总价款为甲方应付给乙方的费用,含工程水泥管主材料费、辅助材料费、人工费、运杂费、税费等全部费用,此外,甲方不再向乙方支付任何费用。
五、付款方式:工程结束经甲方验收合格后,甲方支付乙方总价款的90%,预留总价款的10%作为质量保证金,待一年后付清。
六、甲方承担的义务:
1、及时整理出施工所需场地、挖好蓄水池。
2、保证施工所需的水电供应,并承担此项费用。
七、乙方承担的义务:
1、按照国家《机井施工规范》组织施工,负责勘探工作和打井所需的相关设施。
2、保证安全施工,如因违反操作规程等原因造成人员伤亡等一切事故,由乙方负全部责任。
3、洗井、清淤后,保证井深不小于150米。
4、因质量问题造成废井、塌陷、不出水或出水不达标等,由乙方负责及时修复。
5、管井使用后一年(质保期)内发生质量及技术问题,乙方负责免费维修、解决。
6、除甲方应承担的二款义务外,未列入本合同的其它本工程事宜皆由乙方负责。
八、本合同未尽事宜,双方可另行签订补充合同,与本合同具有同等效力。
九、本合同一式四份,双方各执二份,签订之日起生效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
20xx年____月____日。
20xx年____月____日。
打井施工合同
甲乙双方协商,就甲方委托乙方打井施工事宜达成如下条款:
:______年______月______日至______年______月______日。
1、施工项目:水井,成井实际下管米数不低于150米。
2、井管规格:110mm至300mm,保证潜水泵上下畅通。
3、材料选用:管材pvc管,滤料必须为过筛的米石,并掺有粗沙。
4、井堡要求:必须达到坚固、表面光滑。
5、技术要求:保证出水量、含沙量等符合国家《机井施工规范》的标准。
每口井的总价款为8000元,含工程pvc材料费、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。
1、按照国家《机井施工规范》组织施工,负责打井所需的相关设施。
2、保证安全施工,如因违反操作规程等原因造成人员伤亡等一切事故,由乙方负全部责任。
3、因质量问题造成废井、塌陷、不出水或出水不达标等,由乙方负责及时修复。
4、管井使用后一年(质保期)内发生质量及技术问题,乙方负责免费维修、解决。
______年______月______日。
打井施工合同
乙方:_________________。
一、工程地点在甲方指定范围内,乙方自行勘测选定。
二、工程项目及相关要求1、施工项目:_________________水井壹眼。2、尺寸要求:_________________井管直径:_________________30cm井出水口径:_________________20cm,护壁5cm。3、材料选用:_________________护壁为混凝土。4、技术要求:_________________保证枯水期正常用水,出水量为40立方米/天以上。5、施工中若遇见大石块、淤泥等特殊地质情况由乙方自行解决。6、按相关标准,确保工程质量、安全、进度。
三、承包形式包工包料,包开挖水井所用的机械设备,包安全防护。
四、工期要求施工工期为签订合同之日起日历天数15天。
五、工程价款工程总价款为人民币50000元,大写:_________________伍万元人民币整。以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用,含工程混凝土护壁主材料费、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。此外,甲方不再向乙方支付任何费用。五、付款方式1、乙方工程完工,并经甲方验收合格,甲方将首付工程款80%给乙方。2、完成验收交付后甲方试用两个月,若再无问题,再付清剩余20%工程款。3、工程结算款以人民币现金的方式支付。
六、其它约定1、若打水失败(未出水或中途停工)或达不到甲方要求,甲方不承担任何费用。
2、甲方为乙方施工提供方便,打井用电由甲方提供。
七、安全责任1、施工过程中,乙方应加强施工安全管理工作,施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。2、乙方在施工期间要做好井周围警示防护措施,杜绝闲杂人等靠近,若因此而造成安全事故也由乙方自负。
八、合同生效与终止:_________________本合同一式二份,甲乙双方各执一份。双方签字盖章后即日生效,结清合同价款后,合同效力自行终止。
甲方:_________________乙方:_________________。
打井施工合同
为了提高打井质量,明确甲,乙双方责、权、利关系,达到互惠互利之目的,经甲乙双方协商同意,特立本合同:
甲方:
乙方:
一、工程概况:
1、井位地点:山东xx公司院内。
2、水井深度:约400米(视地质情况而详定)。
3、井孔直径:开孔至基岩下钢管螺旋管(),以下入岩()至()终孔。
二、工程造价:
1、单价元米(按实打米数计算)。
2、总造价约计元。最后按实打米数计算。
三、付费方法。
钻机进入施工现场时付总造价款(5)%,钻至250米时,付到总造价款(30)%,钻至350米时,付到总造价款(50)%,钻井工程结束上水后,付到总造价款(80)%,双方按实际井深验收,验收合格后付到总造价款(97)%,余款________年后无质量问题,付清全部工程款。
四、各方要求:
1、开工前甲方应做好水电路三通,(水电费有甲方负责),就近排放泥浆,施工场地平整及治安问题。进入现场后不能正常施工,甲方应付乙方误工费每日(500)元。
2、成x后,机井投入使用后,甲方应按有关要求使用水泵及配套设施,严禁硬物碰击井管,严禁超量开采,但甲方没违反上述规定的情况下,机井出现异常情况(________年内)由乙方负责。
3、本合同一式两份,由甲乙双方代表签字,当日起效,具有法律效应,甲乙双方各执一份。
五、经双方协商决定:
3、乙方要保证在规定的期限内,完成甲方的作业,否则甲方有权对乙方逾期每日扣除(1000元)的违约金。
4、根据地层如2736钢管不能下至300米,平均每米减去50元。
5、双方约定工期为。
六、附则:
1、本合同未尽事宜,双方协商解决。
2、另附技术协议。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
打井施工合同
甲方:
乙方:
为了保证打井质量及打井工程的顺利进行,经甲乙双方友好协商,签署本合同:。
第一条、施工地点:张掖市甘州区西大街信用合作银行院内。
第二条、工程范围及技术要求。
1、钻井深度依地层实际情况确定;。
2、井孔开孔直径不小于600mm;。
3、下入12寸离心与悬辊成型的钢筋混凝土水泥井管(以下简称井管),井管的质量标准不低于国家或行业标准。
4、成井通过洗井后做到水清砂净,含砂量不得超过1/20万。
5、要做到井孔圆、直,下管顺利。
6、负责钻孔、备料、成井、洗井、清污等。成井后修建观测井并配置井盖,配合甲方安装抽水设备。
7、本工程费用包括施工过程中的水费、电费、钻井、井管、回填、清污直至成井的'全部费用。
第三条、工程造价。
该工程为三口井,其中一口取水井,井深暂定为100米,二口回灌井,井深暂定为30米,合计160米。每米单价为人民币元/米,工程总造价人民币,大写。
第四条、付款方式。
甲方在合同签定、乙方进场安装完毕打井设备后,二日内支付人民币,大写。成井、洗井合格、交付使用后二日内支付人民币,大写。余款做为质保金一年后无质量问题的,合部付清。
第五条、工程期限。
自开始施工,至竣工交付使用。
第六条、甲方责任及义务。
1、甲方负责办理打井审批的有关手续。
2、负责协调现场的关系,以方便乙方施工作业。
第七条、乙方责任及义务。
1、乙方在施工作业中应严格按照安全规范操作,造成的人身安全事故由乙方自负,甲方不承担任何责任。
2、乙方在施工过程如出现卡钻、吊钻、井孔坍塌等,一切经济损失均由乙方承担。
3、若在一年内因为成井工艺、材料质量问题造成井无法使用、报废,乙方负责重打。
第八条、本协议一式贰份,双方签字盖章后生效,甲乙双方各执壹份。
第九条、本协议如有未尽事宜,双方协商解决,协商不成可提交仲裁或起诉至法院。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
打井施工合同
甲方:
乙方:
为了保证打井质量及打井工程的顺利进行,经甲乙双方友好协商,签署本合同:。
第一条、施工地点:____市____区西大街信用合作银行院内。
第二条、工程范围及技术要求。
1、钻井深度依地层实际情况确定;。
2、井孔开孔直径不小于600;。
3、下入12寸离心与悬辊成型的钢筋混凝土水泥井管(以下简称井管),井管的质量标准不低于国家或行业标准。
4、成x通过洗井后做到水清砂净,含砂量不得超过120万。
5、要做到井孔圆、直,下管顺利。
6、负责钻孔、备料、成x、洗井、清污等。成x后修建观测井并配置井盖,配合甲方安装抽水设备。
7、本工程费用包括施工过程中的水费、电费、钻井、井管、回填、清污直至成x的全部费用。
第三条、工程造价。
该工程为三口井,其中一口取水井,井深暂定为100米,二口回灌井,井深暂定为30米,合计160米。每米单价为人民币元米,工程总造价人民币,大写。
第四条、付款方式。
甲方在合同签定、乙方进场安装完毕打井设备后,____日内支付人民币,大写。成x、洗井合格、交付使用后____日内支付人民币,大写。余款做为质保金________年后无质量问题的,合部付清。
第五条、工程期限。
自开始施工,至竣工交付使用。
第六条、甲方责任及义务。
1、甲方负责办理打井审批的有关手续。
2、负责协调现场的关系,以方便乙方施工作业。
第七条、乙方责任及义务。
1、乙方在施工作业中应严格按照安全规范操作,造成的人身安全事故由乙方自负,甲方不承担任何责任。
2、乙方在施工过程如出现卡钻、吊钻、井孔坍塌等,一切经济损失均由乙方承担。
3、若在________年内因为成x工艺、材料质量问题造成x无法使用、报废,乙方负责重打。
第八条、本协议一式贰份,双方签字盖章后生效,甲乙双方各执壹份。
第九条、本协议如有未尽事宜,双方协商解决,协商不成可提交仲裁或起诉至法院。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
________年____月____日________年____月____日。
打井施工合同
(一)。
甲方:
乙方:
在甲乙双方的一致协商下,甲方将____市____区________年第二批农村饮水安全工程项目一标段的汲水井工程交与乙方施工,协议如下:
一、该工程工程量为汲水井一口。
二、施工要求:井径0.8米,井深21米,井管由乙方采购,必须符合国家标准,出现任何质量问题,乙方必须重新整修。乙方施工时,必须服从甲方技术人员的管理,不得擅自更改施工效果。
三、甲方必须保证施工现场的水电供应及道路畅通,乙方施工人员食宿由乙方承担。
四、乙方施工时,必须确保施工安全、工程进度和工程质量,乙方施工人员的安全问题由乙方负责,因乙方原因造成的人身伤害由乙方承担。
五、工程完工后,乙方负责清洗井内污物。
六、工程造价:人民币十万元整,包含汲水井施工过程中一切预见及不可预见的费用。
七、付款方式:甲方人员及设备进场后,甲方支付乙方人民币五万元整作为预付费用,剩余款项于验收合格后一周内结清。
九、如未能按时完工,每超一天罚款人民币一千元整。若因暴雨、地震、洪水等不可抗因素造成的工期延误,乙方不负任何责任,工期顺延。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,具有同等法律效力。如有其它争议,甲乙双方另行商议解决。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
打井施工合同
甲乙双方经平等协商,就甲方委托乙方打井施工事宜达成如下条款:
一、工程地点:
二、工期要求:施工工期为20xx年月日至20xx年月日,日历天数天。
三、工程项目及相关要求:
1、施工项目:水井一眼,成井实际下管米数不低于150米。
2、井管规格:内径286mm、外径350mm、长度8000mm,保证潜水泵上下畅通。
3、材料选用:管材为水泥焊接管,滤料必须为过筛的米石,并掺有粗沙。
4、井堡要求:必须达到坚固、表面光滑。
5、技术要求:保证出水量、含沙量等符合国家《机井施工规范》的标准。
四、工程价款:
1、打井每米单价元,总价款以实际打井深度(下管米数)计算为准。
2、单价及总价款为甲方应付给乙方的费用,含工程水泥管主材料费、辅助材料费、人工费、运杂费、税费等全部费用,此外,甲方不再向乙方支付任何费用。
五、付款方式:工程结束经甲方验收合格后,甲方支付乙方总价款的90%,预留总价款的10%作为质量保证金,待一年后付清。
六、甲方承担的义务:
1、及时整理出施工所需场地、挖好蓄水池。
2、保证施工所需的水电供应,并承担此项费用。
七、乙方承担的义务:
1、按照国家《机井施工规范》组织施工,负责勘探工作和打井所需的相关设施。
2、保证安全施工,如因违反操作规程等原因造成人员伤亡等一切事故,由乙方负全部责任。
3、洗井、清淤后,保证井深不小于150米。
4、因质量问题造成废井、塌陷、不出水或出水不达标等,由乙方负责及时修复。
5、管井使用后一年(质保期)内发生质量及技术问题,乙方负责免费维修、解决。
6、除甲方应承担的二款义务外,未列入本合同的其它本工程事宜皆由乙方负责。
八、本合同未尽事宜,双方可另行签订补充合同,与本合同具有同等效力。
九、本合同一式四份,双方各执二份,签订之日起生效。
甲方:乙方:
本合同签订日期:年月日