装修合同中的条款应合法、合理,并符合国家相关法律法规的规定。为了帮助大家更好地起草装修合同,小编为大家收集了一些典型范例。
装修房子合同
业主(以下简称甲方):
施工队(以下简称乙方):
身份证:
身份证:
联系电话:
联系电话:
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同:
1、工程概况。
工程地址:
使用面积:室、厅、卫、阳台、厨。
2、价格。
清包工费:____元,大写:________________,其中水电工____元,木工____元,瓦工____元,油漆工____元,垃圾清运费____元,材料搬运费____元。
3、付款方式。
(1)施工队进场,预支生活费:____元。
(2)木工完成,付____元。
(3)瓦工完成,付____元。
(4)工程竣工,付____元。
(5)保修金____元,从竣工之日起半年后支付。
4、设计。
(1)甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作。
(2)甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。
5、材料。
(1)乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
(2)未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
(3)乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票。
(4)乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失。
(5)乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的'准确性。
(6)乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。
(7)乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。
(8)乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
(9)未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现偷窃现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。
6、工期。
从20____年____月____日起至20____年____月____日止,工期为天,因甲方因素拖延,工期顺延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费____元/天。
7、材料搬运。
甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。
(1)垃圾袋装化。
(2)垃圾应日日清。
(3)垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。
甲方:
乙方:
签章:
签章:
20____年____月____日。
20____年____月____日。
精装修房合同
具体为《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》和《竣工验收备案表》《入住计可证》。(要求看原件)目前我国的房地产业在《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》上已形成大体统一的趋势,问题比较少;问题比较多的主要是《竣工验收备案表》。按照国家有关规定,《竣工验备案表》上的每一项都必须报主管部门备案。不能只看开发商有没有这张表,同时一定要仔细察看各分项有没有都备案,例如消防设施等。《竣工验收备案表》对房地产商有着严格的约束作用,只要送交主管部门备案后,发展商就必须对楼盘终生负责,出了问题,如果是开发商的过失,可以追究其责任。如果都没有问题,可进行下一步,任何一项有问题,建议不要进行收房。
2、要求无条件看房。
当您做完第一步时,想要进行看房时,很多开发商总是要求业主先补齐房款(如果面积涨水)、缴纳公共维修基金(房屋总额的2%)、缴纳一年的物业管理费等费用,然后方可以办理入住手续,领取房屋钥匙和相关资料,然后才能验收房屋,如果房屋有问题交物业慢慢维修。无论是依据法律的规定和大部分购房合同的约定,缴纳公共维修基金、契税等费用均不能作为开发商交付房屋的前提。在交付以前,业主有权先验收房屋,发现有质量问题,开发商应限期维修,由此导致业主逾期入住的,开发商应承担违约责任。
收房以缴纳各项不应缴纳的费用(公共维修基金和、产权代办费、物业费等费用)为前提,开发商单方为业主收房设置了义务。而依据法律规定契税、公共维修基金业主必须在办理产权证书时向税务部门和小区办缴纳,至于产权代办费,业主完全有权选择自行办理产权证,开发商无权强行向业主收取该笔费用。因此,开发商无权在入住时向业主收取契税、公共维修基金和产权代办费等超出法律规定之外的费用,否则业主有权拒绝交纳,开发商以此为由拒绝向业主交付房屋的,由此引发的延期交房等法律责任应由开发商承担。如果开发商表示他是代为收取公共维修基金,则应该出具征收单位的委托授权书(原件),即使是房管局收取维修基金时,也须向购房者出具合肥市财政局统一监制的合肥市住宅维修基金专用发票。
这时候很多开发商会说面积涨了,要求补交房款,此时涨得多是公摊面积,(不管涨与不涨)都要要求开发商出具《实测面积表》。如果有,记下,准备进行下一步。(此时不能交任何钱,原因上已说明)如果没有,应让开发商限时提供,且不能收房。
目前发现的一些情况如下:各房型都有窗户内伸的情况,例如76平米的客厅窗户等,内伸的柱子用途不清。减少了使用面积,影响了某些方面的使用功能,类似以上情况,根据本条规则可要求开发商赔偿!绿化,在期房中,广告楼书,宣传彩页,沙盘可做为要约合同。在本项目的要约合同中所显示的绿化带如果和交房时不一或者完全没有绿化。开发商不给出合理的书面解释和赔偿,建议不要收房,否则您有可能一辈子住在鸽子笼里了。
1、墙、地面的基层处理(厨、卫间的防水,及高档材质的使用);
2、材料进场验收并做验收标记(合同约定的品牌、质量、数量、环保指标);
3、木器验收:分基础、面层、收口、油漆、保护等;
4、电路验收:材料、护套、工艺、标准、持证、分线分色、间距、插座接线是否正确等;
5、厨房、卫生间验收:按时间、标准、楼下顶部观察是否有水渍等;
6、墙、地砖验收:工艺、平整度、空鼓率、间隙、地面坡度、色差等;
7、水路验收:管质、管件、工艺、固定、连接、表面处理、管道压力试验等;
8、门窗验收:方正、间隙、滑道、合页、密封、灵活度、表面、安装固定点等;
9、木地板验收:工艺、基层、平整、间隙、色差、面漆、脚感、膨胀率等;
10、吊顶验收:表面平整、固定稳定、龙骨防腐防火处理、结构合理、工艺规范等;
11、油饰涂料验收:基层、工艺、手感、光泽、平整、色差等;
12、其他项目验收:根据具体施工工艺要求并符合装饰合同规定的标准。
三、精装房相对毛坯房验收的项目比较多,验收的主要内容是施工工艺的问题,大家要注意一下几点:
1、收房前,业主可以收集一些关于收房内容的资料,以便收房时目标明确,或者可以到提前交房的业主那边一起参与交房,学习一些基本常识。
2、业主可以准备一些基本的工具,如:25g响鼓锤、卷尺、垂球、记号笔、水桶、电笔。
3、去物业处应首先查看房屋的两书一表,即《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》及《竣工验收备案表》。
4、门窗的检查。
窗户的外侧要看是否有滴水沿,窗框与墙交界处的密封防水胶是否饱满、完整,以防止雨水渗透墙体;重复打开或关闭门窗及各部件检查是否能正常使用;检查门窗表面是否有损坏情况;检查玻璃胶是否完整、饱满;门窗的垂直度大家可以用垂球来检测。
5、水电的检查。
电的检查,可以打开所用用电开关检查是否正常通电,插座的检查,大家可以拿个排插座来检查,看指示灯工作情况判断正常情况;电线的直径,可以拆除几个插座,检查电线质量。
水的检查,打开所有用水设备,来回开关几次检查完整性和使用性,蓄水盆应先蓄水,然后检查管道连接处的漏水情况,然后在放水检查管道通畅及漏水问题。
6、瓷砖空鼓的检查。
用响鼓锤在瓷砖表面来回滑动,判断其声音情况,声音呈粗大音、伴有空空的感觉,空鼓面积超过15x15cm应用几号笔标记出来。
7、装饰材料的检查。
装饰材料的检查主要是检查其材料施工的平整度、垂直度、施工工艺、油漆涂刷质量,
8、层高的检查。
层高现场只能测量方法是室内空间高度+楼板厚度+抹灰层厚度=层高,室内空间高度可以用尺子直接丈量,丈量时不要选择角落应选择中间位置测量,抹灰层厚度国家规定为5cm,楼板厚度可以直接咨询物业或地产商,通常设计为:0.10~0.16m之间,几个数值相加即为实际层高。
9、安全隐患的检查。
安全隐患主要是检查护栏的安装情况,铁艺型的护栏主要检查各个焊接点的焊接情况和除锈、防锈情况;玻璃型主要检查各个固定点固定情况,玻璃缺陷的查看;检查各个护栏的高度和间距,高层护栏高度不低于1.1米,多层不低于1.05米,护栏间距不大于0.11米。
10、排水系统的检查。
四、特别提醒。
1、只要发现问题,不管大小,都要在相关文件或表格中记录下来;如果楼盘根本就没有准备验收登记表,则应自备纸笔,一一记录。
2、物业公司的行为代表不了开发商(除非有明确书面授权),因此不要就房屋质量的问题与物业公司签署文件。
3、验收房屋发现问题时,一定要开发商盖章确认,约定处理方案。
4、如果开发商拒绝盖章确认房屋存在的问题,一定要取得证据,证明不是买房人不按时收房,而是开发商拟交付房屋不符合合同的约定或法定条件。
第一章:收房第二章:设计收房程序常见设计风格毛坯房收房注意事项制定装修设计方案二手房验收事项如何与设计师沟通
精装修房合同
甲方:乙方:
甲乙双方协商一致,根据《中华人民共和国合同法》有关规定,现就甲方委托乙方xx事宜达成如下协议,共双方恪守执行。
一、工程名称:
二、工程量及规格:
总工程费用:18000元(壹万捌仟元整)。
三、工程期限:自签订之日起15日内完工。
四、付款(结算)方式:
1、银行转帐。
2、在本合同履行过程中无偷、漏税或其它违法行为,各自承担中国有关机构根据中国税法向其征收的所有与本合同及本合同执行有关的税项。
3、乙方应提供符合国家税法规定的正规发票,如果乙方提供虚假的'发票或发票内容不真实,甲方有权单方面解除合同并永不与乙方合作,乙方承担由此造成的一切经济损失和相关的法律责任。
4、工程完工后,经验收合格一次性付清款项。
五、争议解决。
双方发生争议协商解决不成时,任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。
六、违约责任。
3、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付合同总造价的1%为违约金。
七、附则。
1本合同由甲、乙双方直接签订,合同一式四份,甲方执三份乙方执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、乙方在施工、运输及装卸过程中若出现人身伤亡、财产损失等安全问题均乙方负责。
4、合同履行完后自动终止。
5、本合同的附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(签字)乙方(签字)。
(盖章)(盖章)。
签订日期:年月日签约日期:年月日
装修房子代款合同
住址:__住所:_____。
邮编:__邮编:____。
甲乙双方决定正式终止《房屋出租协议》并由甲方对乙方的装修适当给予经济补偿。为了明确双方当事人的权利义务,甲乙双方在平等自愿的基础上,经协商一致,就装修补偿等相关事宜达成如下协议,共同遵照执行:
第一条具体补偿范围。
鉴于不可抗力因素导致《房屋出租协议》被迫终止,故双方同意补偿的范围仅包括乙方的装修损失。
第二条具体补偿金额。
甲方同意对乙方投入的装修进行全额补偿。经双方严格审核乙方提供的装修单据后双方确认:补偿的具体金额为人民币_________元。
第三条补偿款的支付。
双方同意,上述_________元装修补偿款按下列方式支付:
本协议签订后3日内,甲方支付_________元给乙方;。
乙方正式开始搬迁后2日内,甲方支付_________元给乙方;。
乙方搬迁完毕正式将房屋交还甲方后3日内,甲方付清剩余的_________元补偿款。
第四条搬迁与房屋交接。
乙方承诺,在本协议签订后收到甲方支付的_________元首期补偿款后即开始搬迁工作,并承诺在15个工作日内搬迁完毕将房屋交还给甲方。
第五条保证条款。
甲乙双方承诺取得了一切必要的授权和批准,签署并履行本协议。
甲方承诺按本协议的规定按时支付补偿款。如出现逾期支付的情形,则自愿按应付款项每日万分之五的比例支付违约金。
乙方承诺将按本协议约定的时间完成搬迁工作并将房屋交还给甲方。如出现逾期交付的情形,则自愿按剩余应收款项每日万分之五的比例支付违约金。
在房屋交还前,乙方之搬迁行动避免人为的使房屋出现损毁。否则,应承担相应的赔偿责任。
双方保证本协议的签署和将要采取的补偿行为不违反任何中国现行法律、法规的规定,不损害其他任何第三方的合法权益,并不与任何依据法律或合同一方所应承担的义务和责任相冲突。
双方保证履行本协议其他条款下规定的义务。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。
代表(签字):_________代表(签字):_________。
____年____月____日_______年____月____日。
精装修房合同
本合同根据《中华人民共和国合同法》以及其它法律法规,按照平等互利、公平、诚实信用的原则,经双方友好协商一致,特订立本合同,共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程承包形式:包工、包料、包质量、包工期、包安全。
3、工程期限7天,由甲方确定开工之日起算。
4、房屋结构:框架结构,建筑面积约280平米。
二、工程承包范围及要求:按施工图要求进行施工。
三、工程量、价结算及工程款支付:
1、工程暂定总价:暂定总价作为支付工程款所用。
2、经双方认可的设计变更、工程增减及其它:均以甲方签署联系单为准,并调整总工程款。
3、工程款支付方式:签订合同后付工程款的30%,竣工验收合格后付工程款的65%,余款5%作为工程保修金,保修期从竣工验收合格日算起,保修期满一个月全额支付工程保修金。
四、工程质量:
1、本工程质量要求合格,确保一次通过合格验收,如果由于乙方原因未能合格验收,施工方除无条件返工外,还应承担合同金额5%违约金。
2、单位工程的验收由甲方、乙方单位等进行,甲方出具书面报告为准。
3、工程所需全部材料必须有质保书及合格证,并符合施工图纸及施工规范要求。
五、施工工期:
1、合同签订后,本工程工期严格按总包单位提供的施工进度计划表执行,乙方应积极主动联系衔接,做好制作安装准备。并按土建进度要求保质保量完成,保证不因乙方原因拖延本工程的竣工计划。
六、双方职责:
1、甲方职责:
(1)甲方在开工前,如确需要改为房屋的结构,需先确认好。
(2)甲方应在开工前,向乙方提供水电等必备设备,并说明使用注意事项。
(3)做好施工中临时性使用公用部位操作及周边关系的协调工作。
2、乙方职责:
(1)对甲方进行施工图纸或说明的现场交底,拟定施工方案和进度。
(2)指派专人负责履行合同。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
(3)严格执行有关施工管理的规定,不得扰民或污染环境。
七、安全生产和防火要求。
1、乙方在施工过程中应采取必要的要求防护和消防措施,保障施工人员及周边地区的安全。施工过程中如发生安全责任事故均由乙方承担全部责任。
2、乙方在施工期间应加强对施工人员的安全意识教育,文明施工,规范要求。
八、违约责任。
本合同签订后,甲、乙双方如有一方不履行合同条款或招标文件中的条款,造成对方经济损失的,则由违约方赔偿对方所发生的直接经济损失。
九、纠结处理。
本合同履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。若协商不成。依照合同采取法律手段解决。
十、其他事项。
1、本合同未尽事宜。双方另行执行协商处理。
2、本合同一式二份,经双方签字后生效,甲、乙双方必须严格执行。
甲方:乙方:
装修房子合同
一、工程概况。
工程地址:__________________.
二、价格。
清包工费:______元,其中水电工______元,木工______元,瓦工______元,油漆工______元,垃圾清运费______元。
三、付款方式。
施工队进场,预支生活费:______元,木工完成,付______元,瓦工完成,付______元,工程竣工,付______元,保修金______元,从竣工之日起______年后支付。
四、设计。
1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作。
2、甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。
五、材料。
1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。
2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。
3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票。
4、乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失。
5、乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性。
6、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。
7、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。
8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
9、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、工期。
七、材料搬运。
甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。
八、垃圾清运。
1、垃圾袋装化。
2、垃圾应日日清。
3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。
九、劳动力管理。
1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
2、未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜。
3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。
4、乙方应具备在______市暂住的一切证件,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。
5、乙方指定由______为工地现场负责人,______为替补负责人。
6、在合同价内,乙方应提供______人次跟随甲方挑选材料。
7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。
8、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。
十、施工机具。
1、乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。
2、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲乙双方各自承担一半,甲方代购,在工程完工后结算。
十一、工地现场管理。
1、现场禁止使用明火。
2、现场禁止吸烟。
3、油漆材料必须和其他材料分开放置。
十二、维修。
1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。
2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。
3、若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
十三、合同附件。
1、施工项目清单。
2、双方认可的报价单。
3、乙方开出的材料采购清单。
十四、合同争议。
1、出现争议甲乙双方先协商。
2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
十五、装修要求。
1、电路安装时,必须用有合格证书的产品材料。
2、三线制安装必须用三种不同色标。原则上,红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标,黑色,黄绿彩线为接地色标。
3、所有导线安装时,必须用相应的pvc管子穿起来,埋在事先凿好的深宽为4×3cm的槽子里,如遇并排线路槽子凿宽时,不能影响其他工种施工,必要时可和木、瓦工协商解决施工中的难题,不得有只顾自己,而不顾大局的施工作风。
4、所有线路必须按横平竖直的方向分布,严禁蛛网式分布。pvc管一头要穿进总开关箱约3cm左右,然后沿墙壁,顺地面垂直分布,转弯处用90度弯头或软管联接好,并用管卡固定好。所有导线在pvc管子里不能有接头。
5、预埋导线的线径大小是按电器的功率来测算的,空调,浴霸,电热水器,冰箱的'线路必须从开关箱单放到位。
6、所有预埋导线留在接线盒处的长度为20cm,按线盒必须用水泥砂浆封装牢固,并使其保持端正,不得歪斜,其合口要略低于墙面0.5cm左右。总开关箱大小可视客户用电线多少来确定。
7、所有导线分布到位确认无误后,可通电试验,方法为:将所有用电接头接上灯头套上15w灯泡,接通电源如全亮说明该户电路安装基本合格,这时可填写工程交接单。请其它工种负责人签字验收,电气隐蔽工程初步结束。
8、安装各种灯具和开关面板,需在油漆快要撤场前三天或漆最后一遍油时进场,大型吊灯顶部必须事先用膨胀罗丝固定4×3cm木方,然后将吊灯固定罗丝切在木方上。所有开关的面板安装必须平整端正,不得歪斜。扣板吸顶灯安装时,必须将固定罗丝切在木楞子上,严禁切在扣板上(此木楞可事先请木工安装好)。
十六、其他。
1、本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力。
2、本合同一式______份,甲乙双方各______份。
甲方:__________________。
乙方:__________________。
______年______月______日。
装修房产合同
甲方:
身份证号:
乙方:
身份证号:
甲方所在内国家采区桃园南xx团安置区有采空沉陷房安置补贴住房一套,甲方因各种原因,自愿将产权转让给乙方,经甲、乙双方协商,在平等自愿的基础上,达成如下条款:
一、甲方自愿将该住房指标及房产所有权转让给乙方,自协议签字生效起,由乙方支付给甲方。
二、甲乙双方签字付款后,甲方除负责向乙方提供购房需用的资料及今后甲方协助乙方办理房产转让手续,费用由乙方承担。
三、甲方将房屋产权转让给乙方后,甲方的妻儿子女及其他亲属等不再具有所有权。
四、若甲方有涉及该房的债权债务问题,一概与乙方无关。乙方不承担任何责任。
五、甲、乙双方签字后,甲方今后不得以任何理由向乙方挪要任何费用,更不得影响乙方的住居等生活秩序。
六、甲方如有违约,则应赔偿乙方房屋总支付款外另加50%的违约金及装饰费。
七、乙方不得与原房屋老板私下协议,否则一切后果由乙方自己负责。
八、此协议具有同等法律约束力,希双方共同遵守执行。
九、本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,监督方执有一份。自三方签字起生效。
甲方签字(盖章):
监督方签字:
乙方签字(盖章):
________年____月____日。
装修房屋合同
委托方(甲方):
工程项目:
甲、乙双方经友好装修合同范本简单洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条:工程概况。
1、工程地址:
2、总计装修合同施工面积:平方米。
3、委托方式:
4、工程开工日期装修合同模板:年月日
5、工程竣工日期:年装修合同报价清单月日
第二条:工程价款。
工程价款(金装修合同模板电子版额大写)。
第三条:质量要求。
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双装修合同电子版方认可。
2、装修合同书工程验收标准装修合同报价清单,双方同意参照国家的相关规定执行装修合同简单版。
第四条:材料供应。
乙方提供所有材料设备。
第五条:付款方式。
合同一经签订,在工程完工前付清所有装修合同范本简单款项。
第六条:工程工期。
元。
第七条:工程验收。
乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在7天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题装修合同签订需要注意的细节,甲方自装修合同电子版负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。
第八条:其他事项。
1、甲方责任。
必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。
2、乙方责任。
指派一名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,装修合同范本简单保质保量地按期完成施工任装修合同报价清单务。
第九条:违约责任。
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
第十条:争议解决。
第十一条:合同的变更装修合同范本简单和终止。
1、合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。
2、装修合同书施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
第十二条:合同生效。
1、本合同经双方签字后生效。
2、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
装修房屋合同
本合同双方当事人:
发包方(以下简称甲方)。
姓名:
身份证号:
住所:
联系电话:
承包方:(以下简称乙方)。
工程责任人:
身份证号码:
地址:
联系电话:
开户银行:
账号:
根据《中华人民共和国经济合同法》以及其他法律、法规之规定,甲乙双方平等自愿协商一致的基础上就装修工程的有关事宜,达成如下协议:
一、工程地点:
二、行式结构:
三、工程承包方式:
四、工程期限:开工日期:竣工日期:
五、工程付款方式:
开工三日内,甲方向乙方支付工程款元(大。
六、双方同意工程的结算方式如下所述:
1、经双方协商房屋建筑面积,一层装修费用总价元(大写:)。
2、房间吊顶(石膏板、硬吊)、刷油漆、顶石膏线;。
3、客厅电视墙、贴壁纸、吊顶硬吊、带灯带造型;。
4、部分墙做防水。
5、大门口顶刮泥、刷油、走廊修补;。
6、四个门套、单包线;。
以上协议一式两份,需甲乙双方共同遵守。
甲方:乙方:
装修房屋合同
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
依照《民法典》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程承包方式:包工包料。
4、工程概况:建筑面积平方米。
综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程。
工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;。
工程造价为:元。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)。
工程开工日期:________年____月____日
工程竣工日期:________年____月____日
按国家建设部行业标准g7391《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的`,乙方无偿保修,保修期为________年,终身维修。
1、合同签定后,甲方即付给乙方工程款总造价的。
2、工程进展一半时,甲方即付给乙方工程款总造价的。
3、工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的。
4、乙方剩余工程款作为质保金内付清。
1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
经甲乙双方商定做出如下协议:
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。
2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。)。
3、工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。
4、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、其它未尽事宜由双方协商解决。
装修房屋合同
根据施工需要,甲方将______工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理,明确双方在履约过程中的权利、责任、义务,确保分项工程施工质量,加强施工进度的控制,保证工程顺利进行,经双方共同协商订立如下合同,双方共同遵照执行。
__________________.
__________________.
施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容,施工过程中(含施工前)的一切图纸变更,技术更改随变,已包在承包范围以内。
模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。
本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)。手提电动工具及手工工具乙方负责。按施工图纸,包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。
严格要求按图施工,符合规范要求,质量等级必须满足合格。模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性,其支架的支承部分必须有足够的支承面积。,漏浆由木工班组清理干净,浇砼时木工必须安排专人看模,漏下砼浆用水冲洗干净,否则每次罚款200元。
乙方施工必须满足流水作业需要,按时完成甲方进度计划安排,且不得因自身原因延误其它班组施工进度。
__________________.
(一)甲方责任。
1、提供有效的施工图纸,处理施工技术问题;。
2、提供外脚手架及安全防护网;。
4、及时将支模用的材料供应至现场;。
5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督,负责模板分项工程质量评定及验收;。
6、根据规范、标准、合同及施工图要求,甲方为分项、分部工程质量的最终确认者;。
8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿;。
9、按合同约定进度支付工程款。
(二)乙方责任。
2、熟悉图纸,按图纸要求提前配好模板,尽量减少余料;。
3、在施工过程中发现图纸设计问题,及时向甲方工长汇报,不得擅自更改设计;。
5、按图纸及工艺要求提前做好材料计划,报甲方工长审批;。
8、因质量不合格或其他过失造成的返工,属于乙方责任的,乙方应承担由此引起的工机料损失。
9、协调好流水作业相关班组的工作程序,不得故意刁难;。
10、工地内不得闹事生非,不得中伤他人、打架,各项违法活动一经发现处100元罚款,情节严重者扭送公安机关处理。
11、合理使用模板,未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板,违者视其情节轻重每次罚款200元以上。
12、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同,属乙方自已责任,与甲方无关,甲方不予认可。
13、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责全部责任。
14、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施,以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为,发生一切后果由乙方承担。
15、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为,发生一切后果由乙方承担。
16、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带,甲方责令未改者,处以50元罚款。
17、乙方负责人必须坚守工地,安排工作,指挥管理,带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求,保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善,管理失职所造成的一切损失和不良社会影响,一概由乙方负责人承担,经三次指出而没改进的,甲方有权终止协议,余下的工程款不作结算。
增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大,造价增加较大,原合同条款不能言表的,可协商签订补充协议。
保质、保修期内,甲方通知乙方限定时间内不整改,甲方将另派请人保修,费用在保质金中扣除。
本协议一式两份,双方各执一份,签订之日起生效。
装修房屋合同
根据《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建设部令《住宅室内装饰装修管理办法》及有关规定,经甲乙双方协商一致,签订本合同。
一、装饰施工项目。
1、装饰工程地点:______________.
2、房屋结构:__________________.
3、装饰施工内容及要求。
______________________________________________________.
4、工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式:
(1)乙方包工、包料;。
(2)乙方包、部分包料,甲方提供部分材料;。
(3)乙方包工、甲方包料,即清包工。
二、工程期限。
工程期限______天,开工日期:______年______月______日,竣工日期:______年______月______日。
出现以下情形经发包方人确认,工程相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更;。
(2)不可抗力;。
(3)发包人同意顺延的其他情况。
如因项目变更经双方协商,工程相应调整。
三、工程造价及付款方式。
1、工程总造价:______元,其中含:设计费______元,管理费______元,税金______元。
(1)木工进场前,支付总价款40%,计______元;。
(2)油漆工进场前,支付总价款17%,计元______;。
(3)余款3%______元,工程验收合格后一次付清。包清工工程,开工前工程款一次付清。凡因工程量变化、设计方案等原因调整工程造价的,应在工程验收合格后按工程决算结清。双方款项往来,均就出具发票或正式收据。
四、材料、设备的供应。
1、甲方提供的材料、设备:
本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应符合国家规定的质量标准、环保标准,否则由此引发发产品质量问题和其他问题、乙方不承担责任。甲方负责供应的材料应按施工进度计划及供应到现场,经乙方验收签字,并由乙方负责保管。由于保管不当造成损失的,由乙方负责赔偿。
2、乙方采购的材料、设备:
凡由乙方采购的材料、设备必须与报价单中注明的品牌、规格、型号、质量相符,并应向业主提交检测报告,其中包括环保检测资料。
乙方采购的材料、设备,应符合国家标准,否则对工程造成的损失由乙方负责;如乙方采购的材料、设备是经甲方指定的,出现质量问题,乙方不承担责任。
五、其他。
1、本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
2、本合同一式二份,甲、乙方各执一份。
甲方:__________________。
乙方:__________________。
______年______月______日。
装修房屋合同
根据施工需要,甲方将______工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理,明确双方在履约过程中的权利、责任、义务,确保分项工程施工质量,加强施工进度的控制,保证工程顺利进行,经双方共同协商订立如下合同,双方共同遵照执行。
一、工程名称。
__________________.
二、工程地点。
__________________.
三、承包范围。
施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容,施工过程中(含施工前)的一切图纸变更,技术更改随变,已包在承包范围以内。
四、工程内容。
模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。
五、工程承包方式。
本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)。手提电动工具及手工工具乙方负责。按施工图纸,包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。
六、质量要求。
严格要求按图施工,符合规范要求,质量等级必须满足合格。模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性,其支架的支承部分必须有足够的支承面积。,漏浆由木工班组清理干净,浇砼时木工必须安排专人看模,漏下砼浆用水冲洗干净,否则每次罚款200元。
七、施工工期。
乙方施工必须满足流水作业需要,按时完成甲方进度计划安排,且不得因自身原因延误其它班组施工进度。
八、付款方式。
__________________.
九、工程管理双方责任。
(一)甲方责任。
1、提供有效的施工图纸,处理施工技术问题;。
2、提供外脚手架及安全防护网;。
4、及时将支模用的材料供应至现场;。
5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督,负责模板分项工程质量评定及验收;。
6、根据规范、标准、合同及施工图要求,甲方为分项、分部工程质量的最终确认者;。
8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿;。
9、按合同约定进度支付工程款。
(二)乙方责任。
2、熟悉图纸,按图纸要求提前配好模板,尽量减少余料;。
3、在施工过程中发现图纸设计问题,及时向甲方工长汇报,不得擅自更改设计;。
5、按图纸及工艺要求提前做好材料计划,报甲方工长审批;。
8、因质量不合格或其他过失造成的返工,属于乙方责任的,乙方应承担由此引起的工机料损失。
9、协调好流水作业相关班组的工作程序,不得故意刁难;。
10、工地内不得闹事生非,不得中伤他人、打架,各项违法活动一经发现处100元罚款,情节严重者扭送公安机关处理。
11、合理使用模板,未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板,违者视其情节轻重每次罚款200元以上。
12、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同,属乙方自已责任,与甲方无关,甲方不予认可。
13、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责全部责任。
14、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施,以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为,发生一切后果由乙方承担。
15、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为,发生一切后果由乙方承担。
16、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带,甲方责令未改者,处以50元罚款。
17、乙方负责人必须坚守工地,安排工作,指挥管理,带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求,保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善,管理失职所造成的一切损失和不良社会影响,一概由乙方负责人承担,经三次指出而没改进的,甲方有权终止协议,余下的工程款不作结算。
十、工程变更。
增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大,造价增加较大,原合同条款不能言表的,可协商签订补充协议。
十一、保修责任。
保质、保修期内,甲方通知乙方限定时间内不整改,甲方将另派请人保修,费用在保质金中扣除。
本协议一式两份,双方各执一份,签订之日起生效。
______年______月______日。
装修房屋合同
出租方:___,以下简称甲方。
承租方:___,以下简称乙方。
根据《_________》及有关规定,为明确甲、乙双方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。
第一条甲方将自有的____________,出租给乙方作___使用。
第二条租赁期限租赁期共___年,甲方从___年___月___日起将出租房屋交付乙方使用,至___年___月___日收回。乙方有下列情形之一的,甲方可以终止合同,收回房屋:
1.擅自将房屋转租、分租、转让、转借、联营、入股或与他人调剂交换的;。
2.利用承租房屋进行非法活动,损害公共利益的;。
3.拖欠租金的。合同期满后,如甲方仍继续出租房屋的,同等条件下,乙方拥有优先承租权。租赁合同因期满而终止时,如乙方确实无法找到房屋,可与甲方协商酌情延长租赁期限。
第三条租金和租金交纳方式。
1.甲乙双方议定租金总额为______元;。
2.房屋租_____年支付,且需提前一个月支付;。
3.甲方收款后应提供给乙方有效的收款凭证。
第四条保证金及其他费用。
2.甲方收取保证金后应向乙方开具收款凭证;。
3.租赁关系终止时,甲方收取的房屋租赁保证金除用以抵充合同约定由乙方承担的费用外,剩余部分无息归还乙方。
4.租赁期间,使用该房屋所发生的水、电、煤气、通讯、设备等费用由乙方承担。
第五条租赁期间的房屋修缮和装饰修缮房屋是甲方的义务。甲方对出租房屋及其设备有权定期检查。
1.甲方修缮房屋时,乙方应积极协助,不得阻挠施工。
2.乙方因使用需要,在不影响房屋结构的前提下,可以对承租房屋进行适当装饰,但其规模、范围、工艺、用料等均应事先得到甲方同意后方可施工,并且费用由乙方负责。
第六条租赁双方的变更。
1.如甲方按法定手续程序将房产所有权转移给。
第三方时,在无约定的情况下,本合同对新的房产所有者继续有效;。
3.乙方需要与。
第三人互换用房等其他涉及到承租方改变的情况,应事先征得甲方同意。
第七条违约责任。
1.因甲方未在本合同中告知乙方,该房屋出租前已抵押或产权转移已受限制,早成乙方实际损失的,甲方应负责赔偿。
2.租赁期间,非本合同规定的.情况任意一方擅自解除本合同,违约方应付给对方总租金的20%作为违约金。
3.乙方未征得甲方书面同意或者超出甲方书面同意的范围和要求装修房屋或者增设附属设施的,甲方可以要求乙方恢复房屋原状或赔偿损失。
第八条免责条件。
1.房屋如因不可抗拒的原因导致损毁或造成乙方损失的,甲乙双方互不承担责任。
2.因市政建设需要拆除或改造已租赁的房屋,使甲乙双方造成损失,互不承担责任。因上述原因而终止合同的,租__实际使用时间计算,多退少补。
第九条争议解决的方式本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决;协商不成时,任何一方均可向房屋租赁管理机关申请调解,调解无效时,可向市工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可以向人民法院起诉。
第十条本合同未尽事宜,甲乙双方可共同协商,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。本合同共2页,一式2份,甲、乙双方各执1份,复印无效。
出租方:
承租方:
身份证:______。
身份证:
电话:______。
电话:______。
本合同签约时间:
___年___月___日本合同有效期至:___年___月___日。