合同协议应该明确约定各方的权益和义务,避免争议的发生。如果您需要参考其他行业的合同协议,可以在下面找到一些实例。
污水委托处理合同
(合同编号)。
项目名称:
项目地点:
委托方:
承接方:
签订日期:
xx年xx月xx日。
委托方:(以下简称“甲方”)。
承接方:(以下简称“乙方”)。
甲方应国家、省、市环保部门的要求,对本污水处理工程进行投资建设。乙方与其他几家环保企业在公平、公正、公开的前提下积极参与此次该建设项目工程的竞标,最后乙方中标。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等的有关规定,本着平等、自愿、互惠、等价有偿的原则,就污水处理工程协商一致,签订本合同。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、工艺流程说明。
工程达到的标准污水经处理后中,水中污染物含量低于中华人民共和国《污水综合排放标准》中的一级排放标准。
5、承包内容及范围:
1.根据乙方的投标文件中所设计的“工艺设计方案”及现场情况提供所设计的施工图纸。
2.废水处理构建筑物的土建施工。
3.工艺设备材料的采购、安装、调试。
4.工艺调试。
5.甲方技术人员的培训。
6.工程工期:以甲方将本工程第一笔款到乙方账上之日,为工程开工日期开始计算。总工期天,其中工程设计天,土建施工天,工艺设备材料的采购天(与土建施工过程交叉进行),工艺设备,材料的安装天,工艺调试天。
1、工程固定款总价万元,人民币大写:。
2、招标文件之外的工程新增不确定部分需由甲乙双方现场代表确认核定后另签充协议。
3、工程款支付方法:现金或转帐。
4、给付时间:工程款分五次给付,第一次付款:签订合同后五个工作日内甲方向乙方支付合同总承包价的30%。
(即:万元,人民币大写:);。
第二次付款:土建施工完毕,工程现场具备工艺设备,材料安装条件后五个工作日内,向乙方支付合同总承包价的30%。
(即:万元,人民币大写:);。
第三次付款:所有工艺设备材料安装完毕,达到工程试运行条件后五个工作日内向乙方支付合同总承包价的20%(即:万元,人民币大写:)。
第三条工期。
1、本合同总工期为个日历天,具体进场时间以甲方书面通知为准。
2、本合同工期已充分考虑雨雪、暴风、停水、停电、节假日等因素的影响。
3、如遇人力不可预见抵抗或甲方原因等特殊情况,经甲、乙双方认可后,工期作相应顺延,并以书面形式确定顺延期限。
第四条工程质量和验收。
第五条双方工作。
1、甲方工作。
1.1指派为甲方工地代表,协助乙方协调与工程总承包方的关系,负责监督检查工程质量、进度、安全以及施工期间的质量验收及其它事宜。
1.2向乙方提供施工用水、用电接口,接驳点费用及水电费用由乙方自理。
1.3保证按合同要求及时支付工程款,若延期将承担相应的经济损失。
2、乙方工作。
2.1指派为乙方工地代表,负责工程管理和施工,履行合中的各项工作,精心设计施工,确保工程质量,按合同规定的`时间及时完工和交付使用。
2.2保证按图施工,做到无渗漏,无二次污染,并对质量负责。
甲方:____。
法定代表人:___。
乙方:____。
法定代表人:___。
合同签订日期:_____
签约地点:________。
污水处理合同
设计人:__________设计研究院
发包人委托设计人承担__________污水处理厂工程设计,工程地点为__________工业园区,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条本合同签订论据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1发包人给设计人的设计要求;
2.2发包人提交的基础资料;
2.3《城市污水处理工程项目建设标准》;
2.4《中华人民共和国水污染防治法》;
2.5《城镇污水处理污染物排放标准》;
2.6其他现行国家标准或北京市地方标准;
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
3.1合同书
3.2发包人设计要求
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
项目名称:__________工业园区污水处理厂。
项目规模:日处理污水最终规模为10000立方米/天;一次整体设计分三期实施:第一期规模为2500立方米/天;第二期为2500立方米/天;第三期为5000立方米/天。
设计阶段:施工图设计。
设计内容:从工艺流程、设备选型、建筑结构、装修到整个污水处理厂区里的道路、绿化、围墙、变配电、市政、给排水、消防设施。
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间(已递交)
第六条设计人向发包人交付的相关资料、设计文件、份数、地点及时间
1、施工图蓝图一式八份;
2、施工图中采用的设备设计说明书二份(可以是复印件);
3、送审平面图二份;设备明细清单二份;家具明细清单二份;
4、设计概算:一式二份;
5、技术经济分析报告(含详细的运行成本分析报告):一式二份;
6、交付文件时间:本合同第八条;
7、交付地点为甲方筹建办办公室;
8、提交上述设计文件的同时要提供电子版一套;
9、设计院的营业执照、设计资质证书复印件为本合同的组成部分。
第七条费用
7.1双方商定,本合同的设计费按经甲方核定后的设计概算值的百分之计取,暂定元人民币。
7.2上述设计费用为估算设计费用,最终按甲方核定的设计概算值,设计费做相应调整。
第八条支付方式
8.1本合同生效后,发包人即支付设计预付款为设计费总额的%,计元整。
8.2设计人必须在20__年3月20日前提交平面图设计(包括设备平面布置图、家具平面布置图、生产设备明细清单、家具设备明细清单)后五天内,发包人对平面图予以书面确认,发包人支付设计费总额的20%,计人民币元;设计人必须在20__年4月25日前将所有本工程的设计施工图全部完成达到双方约定的设计质量标准后十天内,发包人对施工图予以确认,发包人支付设计费总额的30%,计人民币元整。设计人必须在20__年4月30日前将所有本工程的设计概算全部完成并交至发包人后十五天内,发包人根据发包人委托的招标公司做出的设计概算审查意见,确定支付本设计合同的总额,并支付至本设计合同总额的85%,设计人参加验线时,收取本合同设计费的5%;工程验收合格后,发包人结清设计费,不留尾款。
8.3双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
9.1.3发包人应按本合同规定支付设计费。
9.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.3、9.1.4规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为年。
9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的50%。
9.2.4由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每单项每延误一天,减收设计费的百分之五。
9.2.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.6设计人交付设计文件后,按规定参加甲方及有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
9.2.7作为污水处理这样特有的专业性的工业项目,设计单位必须对污水处理的效果、工程项目的总体总投资规模的控制(每处理一吨污水的投资)和建成后污水处理运行成本负责(包括电费、人工费、固定资产折旧)。如工程建设项目投产后,达不到设计指标,甲方有权向乙方提出索赔,并由乙方承担相应的责任。
9.2.8双方文件来往都要办理有关签收手续。
9.2.9设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责解决。
9.2.10在施工过程中,如因工程建设需要设计师到场解决问题时,发包方提前以书面形式(传真)通知设计方,设计方在接到书面通知后二十四小时内赶赴现场解决需设计师解决的问题。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条仲裁
本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由北京市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
第十二条合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束调试投产为止。
12.3本工程项目中,设计人可提供相应的建筑材料、设备的生产厂或供货商作为发包方的工程资源,但不得指定。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
12.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
12.6本合同双方签字盖章即生效,一式四份,发包人二份,设计人二份。
12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
12.8未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
(盖章)(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
住所:__________工业园区住所:
邮政编码:邮政编码:
电话:电话:
传真:传真:
电子邮件:电子邮件:
开户银行:开户银行:
银行帐号:银行帐号:
污水处理合同
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
丙方:(以下简称丙方)。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚信原则,甲乙双方就营口市北海新区渔民新村回迁楼工程中的污水处理工程签订合同。
2工程承包范围内容:营口市北海新区渔民新村回迁楼项目a1、c1区污水处理工程的工艺设计(不包括土建结构设计,丙方提供土建条件图,土建结构由甲方协调设计院进行设计)、水处理设备供货、安装与调试,具体施工范围划分如下:
1)丙方负责该项目的工艺设计、水处理系统内设备材料供应、安装及系统调试工作:
2)丙方负责水处理系统内各用电设备的控制及穿线工作;。
3)丙方负责甲方操作管理人员的培训工作;。
5)污水处理站源水管道由外线施工单位引至隔栅渠内;。
6)污水处理站内通风、照明、采暖由土建施工单位负责供货及施工;。
7)污水处理站内自来水管、反冲洗排污管,由外线施工单位引至机房内1米并预留法兰。
8)中水处理站的总电源由甲方协调接至丙方电控箱的上口。
竣工日期:______年______月______日;
满足现行国家规范及相关标注、规程要求。
工程质量标准:合格。
本合同承包总价为____________元整(人民币),金额________________(大写):____________________整(人民币)。
其中:
a1区合同承包价为____________元整(人民币),金额(大写):____________元整(人民币)。
c1区合同承包价为____________,金额(大写):____________元整(人民币)。
1、合同签订后日内,乙方向丙方支付本合同承包总价款的预付款;。
1、本合同条款。
2、洽商变更、会议纪要及明确双方利益的其他文件。
3、报价书及附件等。
组成本合同的所有文件中同类文件后签署的优先。
本合同价款采用固定总价方式确定。
1、丙方工作及责任。
1)丙方应根据本合同的、所约定的工期、质量及合同条款对所承包工程进行施工及完成竣工,并在所有合理方面令甲方、乙方、监理工程师、设计人员及总包单位满意,并遵守乙方合理的指示和要求,包括乙方为建筑安装工程施工指定的各种规章制度。
2)丙方必须按照总包单位的施工进度计划施工,并按照施工技术规范标准和安全技术操作规程施工,编制安全施工措施,配备专职的安全员,相关作业人员必须持证上岗。
3)丙方必须服从甲方、乙方及监理的'检查、监督管理,并配备强有力的技术、材料管理人员,对承包工程进行科学管理,严格按设计要求、国家质量标准、施工规范及施工组织方案精心组织施工。
4)丙方应该按有关规定采取严格的安全防护措施,并承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
5)丙方提供甲方操作人员的技术培训,达到基本原理的掌握及熟练操作的程度。
2、乙方工作及责任。
1)乙方负责为丙方提供相关工程设计资料和数据及施工过程中所需的用水、用电、施工用地,并负责整个施工的协调工作,施工和调试期间的用水用电有乙方负责。
2)乙方应根据本合同规定付款方式及时间向丙方支付工程款。
3、经济责任。
1)如丙方工程质量不符合本合同规定,丙方负责无偿修理或返工。
2)施工过程中变更、停建、缓建、逾期等造成的经济损失,有责任方承担。
3)出现安全事故,由责任方承担一切费用。
4)由于乙方的原因,未按本合同约定时间付款,乙方每延误一天,按本合同总价款0.3%向丙方支付违约金,但乙方支付的违约金最多不超过本合同总价款的5%。
5)由于丙方的原因,未按本合同约定工期竣工,丙方每延误一天,按本合同总价款0.3%向甲方支付违约金,但丙方支付的违约金最多不超过本合同总价款的5%。因乙方原因停水停电超过8小时,造成乙方队伍窝工或退场及二次进场,施工周期顺延。
双方可以协商签订补充协议,补充协议为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
合同在甲方、乙方、丙方三方签字盖章后生效。
三方在履行本合同时发生争议,应协商解决。协商不成时,任何一方均可向甲方所在在或诉方所在在的人民法院提出诉讼。
十二、本合同一式六份,三方各执两份,具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章)。
污水处理合同
甲方:(一下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
丙方:(以下简称丙方)。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚信原则,甲乙双方就营口市北海新区渔民新村回迁楼工程中的污水处理工程签订合同。
一、工程概况。
2工程承包范围内容:营口市北海新区渔民新村回迁楼项目a1、c1区污水处理工程的工艺设计(不包括土建结构设计,丙方提供土建条件图,土建结构由甲方协调设计院进行设计)、水处理设备供货、安装与调试,具体施工范围划分如下:
1)丙方负责该项目的工艺设计、水处理系统内设备材料供应、安装及系统调试工作:
2)丙方负责水处理系统内各用电设备的控制及穿线工作;。
3)丙方负责甲方操作管理人员的培训工作;。
5)污水处理站源水管道由外线施工单位引至隔栅渠内;。
6)污水处理站内通风、照明、采暖由土建施工单位负责供货及施工;。
7)污水处理站内自来水管、反冲洗排污管,由外线施工单位引至机房内1米并预留法兰。
8)中水处理站的总电源由甲方协调接至丙方电控箱的上口。
二、项目合同期:
开工日期:暂定年月日(具体时间以甲方书面通知为准);
竣工日期:年月日;
合同工期总日历天数70日历天(不含调试时间)。
三、质量标准:满足现行国家规范及相关标注、规程要求。工程质量标准:合格。
四、合同价款:
本合同承包总价为2756200.00元整(人民币),金额(大写):贰佰柒拾五万元陆仟贰佰元整(人民币)。
其中:
a1区合同承包价为元整(人民币),金额(大写):壹佰叁拾贰万陆仟陆百元整(人民币)。
c1区合同承包价为,金额(大写):壹佰肆拾贰万玖千陆百元整(人民币)。
五、付款方式:
1、合同签订后日内,乙方向丙方支付本合同承包总价款的预付款;。
六、合同文件的组成及解释顺序:
1、本合同条款。
2、洽商变更、会议纪要及明确双方利益的其他文件。
3、报价书及附件等。
组成本合同的所有文件中同类文件后签署的优先。
1/2。
七、工程计价及结算调整本合同价款采用固定总价方式确定。
八、合同条款细则。
1、丙方工作及责任。
1)丙方应根据本合同的、所约定的工期、质量及合同条款对所承包工程进行施工及完成竣工,并在所有合理方面令甲方、乙方、监理工程师、设计人员及总包单位满意,并遵守乙方合理的指示和要求,包括乙方为建筑安装工程施工指定的各种规章制度。
2)丙方必须按照总包单位的施工进度计划施工,并按照施工技术规范标准和安全技术操作规程施工,编制安全施工措施,配备专职的安全员,相关作业人员必须持证上岗。
3)丙方必须服从甲方、乙方及监理的检查、监督管理,并配备强有力的技术、材料管理人员,对承包工程进行科学管理,严格按设计要求、国家质量标准、施工规范及施工组织方案精心组织施工。
4)丙方应该按有关规定采取严格的安全防护措施,并承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
5)丙方提供甲方操作人员的技术培训,达到基本原理的掌握及熟练操作的程度。
2、乙方工作及责任。
1)乙方负责为丙方提供相关工程设计资料和数据及施工过程中所需的用水、用电、施工用地,并负责整个施工的协调工作,施工和调试期间的用水用电有乙方负责。
2)乙方应根据本合同规定付款方式及时间向丙方支付工程款。
3、经济责任。
1)如丙方工程质量不符合本合同规定,丙方负责无偿修理或返工。
2)施工过程中变更、停建、缓建、逾期等造成的经济损失,有责任方承担。
3)出现安全事故,由责任方承担一切费用。
4)由于乙方的原因,未按本合同约定时间付款,乙方每延误一天,按本合同总价款0.3%向丙方支付违约金,但乙方支付的违约金最多不超过本合同总价款的5%。
5)由于丙方的原因,未按本合同约定工期竣工,丙方每延误一天,按本合同总价款0.3%向甲方支付违约金,但丙方支付的违约金最多不超过本合同总价款的5%。因乙方原因停水停电超过8小时,造成乙方队伍窝工或退场及二次进场,施工周期顺延。
九、本合同未尽事宜,双方可以协商签订补充协议,补充协议为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
十、合同生效:合同在甲方、乙方、丙方三方签字盖章后生效。
十一、争议解决:三方在履行本合同时发生争议,应协商解决。协商不成时,任何一方均可向甲方所在在或诉方所在在的人民法院提出诉讼。
十二、本合同一式六份,三方各执两份,具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章)。
污水治理处理合同
甲方:
乙方:
为贯彻落实《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》精神,确保完成人民政府和人民政府承诺的主要水污染物总量削减目标任务。双方本着“平等合作,互惠互利”的原则,经协商,达成一致意见,共同守信。
一、乙方在污水处理厂负责为生化反应池、二沉池建设钢结构的保温设施、暖通设施,保证污水处理厂正常注水运行。
二、乙方负责钢结构设施的工程款预算、实地勘察、方案设计、工程施工以及设备安装和调试,直到能够正常运行使用。
三、甲方责任:
1、在乙方施工过程中,甲方必须给以全力支持和配合,确保乙方顺利完工。
2、甲方必须先预付50%的工程款,剩余工程款待投入正常运行,并由环保、建设及有关部门验收合格达标后,进行审计决算后付给80%工程款,余20%工程款作为质保金,在正常运行一年后给付。
3、甲方负责协调保障污水处理厂正常运行所需的污水负荷。
4、甲方对乙方在工程实施过程中,负责全面工程监管。
四、乙方责任:
1、乙方必须按照甲方要求的时限内完成项目,且投入运行。
2、乙方在工程实施过程中,要严格按照国家有关建筑施工规定进行施工,并按照有关劳动安全法规用工。
3、乙方所购钢结构材料,必须严格使用国标材料,提供正式的税务进货票据及产品合格证书。
4、乙方必须在2014年12月底前,保证注水启动运行;试运行结束后,确保达到上级环保部门及建设主管部门验收标准。
五、违约责任:
1、甲方在乙方工程完工,环保、建设等有关部门验收合格审计决算完成后,按本协议约定予以付款,逾期未付则补偿支付乙方余款5%的违约金。
2、乙方如果按期完不成项目,不能正常注水运行,余款甲方不予支付,乙方应无条件对所建项目予以修复并达到正常运行状态,同时对甲方按工程价款总额的5%承担违约金,由此产生的责任由乙方负责。
3、乙方在施工过程中,如果不使用国标原材料,不按有关劳动、安全法规用工操作,造成质量、安全问题,所产生的后果均由乙方负责。
六、本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决。
七、若因履行本协议产生的争议,由该工程所在地人民法。
院管辖。
八、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字、盖章之日起生效。
甲方代表签字:
甲方(盖章):
签字日期:
乙方代表签字:乙方(盖章):签字日期:3
污水处理设备合同
委托方:______(以下简称“甲方”)。
承接方:______(以下简称“乙方”)。
甲方应国家、省、市环保部门的要求,对本污水处理工程进行投资建设。乙方与其他几家环保企业在公平、公正、公开的前提下积极参与此次该建设项目工程的竞标,最后乙方中标。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等的`有关规定,本着平等、自愿、互惠、等价有偿的原则,就污水处理工程协商一致,签订本合同。
1、工程名称:______。
2、工程地点:______。
3、工程内容:______。
4、工艺流程说明。
工程达到的标准污水经处理后中,水中污染物含量低于中华人民共和国《污水综合排放标准》中的一级排放标准。
5、承包内容及范围:
1.根据乙方的投标文件中所设计的“工艺设计方案”及现场情况提供所设计的施工图纸。
2.废水处理构建筑物的土建施工。
3.工艺设备材料的采购、安装、调试。
4.工艺调试。
5.甲方技术人员的培训。
设备。
材料的采购。
天(与土建施工过程交叉进行)。
工艺设备。
材料的安装天,工艺调试天。
1、工程固定款总价万元,人民币大写:
2、招标文件之外的工程新增不确定部分需由甲乙双方现场代表确认核定后另签充协议。
3、工程款支付方法:现金或转帐。
(即:万元,人民币大写:);。
第二次付款:土建施工完毕,工程现场具备工艺设备。
材料安装条件后五个。
工作日内,向乙方支付合同总承包价的30%。
(即:______万元,人民币大写:______);。
第三次付款:所有工艺设备。
材料安装完毕,达到工程试运行条件后五个工作日内向乙方支付合同总承包价的20%(即:万元,人民币大写:)。
1、本合同总工期为个日历天,具体进场时间以甲方书面通知为准。
2、本合同工期已充分考虑雨雪、暴风、停水、停电、节假日等因素的影响。
3、如遇人力不可预见抵抗或甲方原因等特殊情况,经甲、乙双方认可后,工期作相应顺延,并以书面形式确定顺延期限。
1、甲方工作。
1.1指派为甲方工地代表,协助乙方协调与工程总承包方的关系,负责监督检查工程质量、进度、安全以及施工期间的质量验收及其它事宜。
1.2向乙方提供施工用水、用电接口,接驳点费用及水电费用由乙方自理。
1.3保证按合同要求及时支付工程款,若延期将承担相应的经济损失。
2、乙方工作。
2.1指派为乙方工地代表,负责工程管理和施工,履行合中的各项工作,精心设计施工,确保工程质量,按合同规定的时间及时完工和交付使用。
2.2保证按图施工,做到无渗漏,无二次污染,并对质量负责。
甲方:____乙方:____。
法定代表人:___法定代表人:___。
污水处理合同
卖方:(以下简称甲方)。
买方:(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就天山路雨、污管材、管件等事宜协商一致,订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称:武坚镇污水处理管网完善工程。
2、工程地址:武坚镇境内。
3、使用地点:武坚镇境内。
二、合同内容及价格明细。
1、合同内容包括本工程所需污水管材。
2、卖方需按买方要求的数量、时间及时供货,如供货不及时,买方有权更换供货方,另寻供货方,并且卖方需承担价差及工地停工所造成的一切损失。
3、如因管材质量等问题造成工程返工或验收不合格,由此造成的返工及一切损失由卖方承担。
4、卖方负责货物运输并卸至买方指定的堆放地点。
5、卖方负责管材的焊接,在卖方允许的拖拉距离内进行牵引施工,如因卖方管材质量、焊接等原因,造成拉管失败的,损失由卖方承担。
6、价格明细:
卖方:(以下简称甲方)。
买方:(以下简称乙方)。
污水处理合同
根据《______》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务,经双方协商一致,特签订本合同。
第一条:租赁机械的名称:
规格:________________________。
型号:________________________。
数量:________________________。
使用地点:________。
第二条:甲方为租赁机械配备操作手_____名,其每人工资_____元/月,由____方负责承担,并负责安排操作手的食宿,其食宿费用也由_____方负责承担。
第三条:租赁期限。
自____年____月____日至____年____月____日止,如需继续租用,应在本合同期满前五日内,重新签订合同。
第四条:租赁机械的所有权。
1、在租赁期间,合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权,没有所有权。
2、在租赁期间,乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物,必须征得甲方的书面同意。
3、在租赁期间,乙方如将租赁机械转租给第三人,必须征得甲方书面同意。
第五条:租金的计算和支付。
1、自____年____月____日至____年____月____日止,租赁期满,乙方将设备完好交给甲方办理退场手续,若乙方继续使用,应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。
2、租赁期间原则上每____均工作时间不超过8小时,每月累计不得超过_____小时,确因工作所需超出____小时部分应视为加班,按超出工作小时数计收加班租赁费。设备租赁费按月租结算____元/月,____元/小时,如设备租赁期不足一个月,租赁费按实际天数乘以8小时结算,超出工作小时加班部分,另计收加班费。
第六条:保证金。
经甲、乙双方协商,甲方收取乙方保证金____元,作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满,扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后,保证金余额应退还乙方。
第七条:租赁机械的交货和验收。
1、租赁机械在交货地点,由甲方向乙方交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时,甲方不承担责任。
2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械,同时将签收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。
3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收,甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕,并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。
4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时,乙方应在交货当天,最迟不超过交货日期三天内,立即将上述情况书面通知甲方,由甲方负责处理,否则,视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。
第八条:租赁机械的使用、维修、保养和费用。
1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养,使设备保持良好状态,并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件____元以下由乙方负责承担,在_____元以上由甲方负责承担。
2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天,如超过三天,每超一天,应免收乙方相应天数乘以8小时租金。
3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中,致使第三者遭受损失时,由乙方对此承担全部责任。
4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款,均由乙方承担。
第九条:租赁机械运费的承担。
租赁机械的进退场的费用、运费由甲、乙双方各承担一半。进场费由乙方承担,退场费用由甲方承担。
第十条:租赁机械的毁损和灭失。
1、乙方承担在租赁期内发生的租赁机械的毁损和灭失的风险。
2、在租赁机械发生毁损或灭失时,乙方应立即通知甲方,甲方有权选择下列方式之一,由乙方负责处理并承担其一切费用:
将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。
更换与租赁机械同等型号、性能的部件或配件使其能正常使用。
当租赁机械毁损或灭失至无法修理的程度时,乙方应赔偿甲方。
第十一条:违约责任。
1、乙方延迟支付租金时,甲方将在当日停机,如付款后继续租用,造成的损失均由乙方负责。
2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。
3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时,甲方有权采取下列措施:
要求乙方及时付清租金和其他费用,并要求乙方赔偿甲方的损失。
终止本合同,收回或要求归还租赁机械,并要求乙方赔偿甲方的一切损失。
第十二条:争议的解决。
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决如果协商不能解决,应提交____仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
第十三条:未尽事宜,双方另行协商解决,本协议壹式肆份,甲乙双方各执两份,双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。
法定代表人:___________________。
委托代理人:___________________。
地址:___________________。
电话:___________________。
开户行:___________________。
帐号:___________________。
税号:___________________。
法定代表人:___________________。
委托代理人:___________________。
地址:___________________。
电话:___________________。
开户行:___________________。
帐号:___________________。
税号:___________________。
污水治理处理合同
甲方:
乙方:
为了保护我镇良好的生态环境,切实有效地搞好镇区污水的处理,提高社会放益和经济效益。乙方同意承担甲方废污水的处理。为了明确甲乙双方责任,确保废污水处理效果,根据国家《污水排入城市下水道水质标准》和《关于加快城市污水集中处理工程建设的若干规定》,甲乙双方共同遵守下列条款:
一、乙方同意接纳甲方每日废污水排放总量500吨,由乙方负责处理和排放甲方所排放的污水,乙方所排放的水质受环保部门监督。
二、甲方内部管道设置必须做到雨、污水分流,不得混接,甲方在污水总排放口设置监测井,总闸门和污水计量装置,若无计量装置或计量装置失足等,由乙方按照有关规定核定甲方废污水排放总量。
三、甲方对排放的水质进行定期和不定期检查和监测,并作为向乙方计收污水处理费用的依据。
五、本协议如需终止,必须提前三个月同对方协商;甲乙双方如需续订协议,必须在接纳协议有效期内办理续订手续,否则作为自动中止甲乙双方委托处理协议,乙方将封闭甲方废污水总排放口。
六、甲乙双方任何一方凡违反上述条款而造成损失或发生事故者,均由违约方承担经济赔偿和法律责任。
七、本协议一试三份,甲乙双方各保存一份,合同经甲乙双方代表人签字和盖章后生效。
甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):
二〇一四年月日。
-2-。
污水委托处理合同
委托单位:(以下简称甲方)。
承接单位:(以下简称乙方)。
依据《中华人民共和国合同法》,甲、乙双方就乙方为甲方处理生活污水达成如下合同条款:
一、甲方委托乙方服务内容。
1、废水量:全年平均每天9吨;
2、废水接入方式,甲方通过管道将废水送至乙方。
二、乙方服务形式。
1、按时按量按质接收甲方生活污水;
2、处理受纳的污水,并确保达到国家标准与地方环境保护主管部门的要求;
3、按政府主管部门指定的位置和方式排放处理达标后的废水及安全处置废水处理污泥。
三、双方责任。
1、乙方对甲方按时按量按质接纳的污水的环保达标和排放负完全的责任;
2、甲方按本合同及双方达成的其它补充协议按时足额支付给乙方废水处理费用;
四、服务费用。
1、甲方按元/吨水逐月支付废水处理运行费。每月5号前乙方应将废水量及综合服务费总额核算清楚并书面通知甲方,甲方应在10号前将运行费用足额划到乙方帐户。
2、合约期内物价指数有较大变动(如水、电、其它商品等价格上涨),经双方协商后可调整废水处理运行费。
五、本合同未尽事宜,由双方协商另行签订更改或补充合同,解决。
六、本合同一式四份,双方各执二份,具有同等效力。
七、合同经双方法人签字与盖章后生效。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
xx年xx月xx日xx年xx月xx日。
污水处理厂合同
污水处理协议是指养殖场产生的废水需要处理后才能流入河流,故需要与污水接纳单位签订污水处理协议,如下的协议的范本,请参考。
生活污水治理协议书甲方:________________________________乙方:咸宁市咸安区咸环污染技术治理中心为了控制城市污染,加强水污染防治,依据《xxx水污染防治法》,结合咸政发(2000)66号文件精神,乙方为甲方_________________________________楼及商铺产生的生活污水进行治理,双方经协商达成如下协议:一、工程名称:地埋式无动力生活污水处理装置。二、工程地点:____________________________________________三、工程实行包工包料,甲方负责把室内污水道引到污水处理池进水口。
乙方负责兴建污水处理池包括厌氧消化池、过滤池、沉淀池,从沉淀池出来经过处理的水至城市下水道由甲方负责。污水处理池设计建筑体积为______m3,共计人民币____________元。
工程开工付款50%,剩余待工程完工,验收后,一次性付清。四、甲方应如实向乙方提供其建设项目的有关情况和生活污水治理工程所需的有关数据资料,不能谎报,否则由于谎报数据而造成一切后果由甲方负责。
五、污水处理池定址,由甲、乙双方商定,但必须满足该污水治理的技术要求,在施工过程中凡牵涉到地界、地面、地下设施、左邻右舍等问题,概由甲方负责协调解决。甲方提供水、电。
八、工程从交付之日起,两年之内,如因施工质量所造成的问题,有乙方负责维修。两年以外所出现的任何问题,乙方只负责提供服务,一切费用由甲方负责。
九、工程竣工后,乙方为甲方办理排污许可证,并出具咸安区环保局验收报告。甲方代表签字:____________________(公章)乙方代表签字:____________________(公章)日期:_______________。
农村污水处理施工合同
甲方:
乙方:
丙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚信原则,甲乙双方就营口市北海新区渔民新村回迁楼工程中的污水处理工程签订合同。
一、工程概况。
2、工程承包范围内容:营口市北海新区渔民新村回迁楼项目a1、c1区污水处理工程的工艺设计(不包括土建结构设计,丙方提供土建条件图,土建结构由甲方协调设计院进行设计)、水处理设备供货、安装与调试,具体施工范围划分如下:
1)丙方负责该项目的工艺设计、水处理系统内设备材料供应、安装及系统调试工作:
2)丙方负责水处理系统内各用电设备的控制及穿线工作;
3)丙方负责甲方操作管理人员的培训工作;
5)污水处理站源水管道由外线施工单位引至隔栅渠内;
6)污水处理站内通风、照明、采暖由土建施工单位负责供货及施工;
7)污水处理站内自来水管、反冲洗排污管,由外线施工单位引至机房内1米并预留法兰。
8)中水处理站的总电源由甲方协调接至丙方电控箱的上口。
二、项目合同期:
开工日期:暂定年月日(具体时间以甲方书面通知为准);竣工日期:年月日;合同工期总日历天数70日历天(不含调试时间)。
三、质量标准:满足现行国家规范及相关标注、规程要求。工程质量标准:合格。
四、合同价款:
本合同承包总价为2756200.00元整(人民币),金额(大写):贰佰柒拾五万元陆仟贰佰元整(人民币)。
其中:
a1区合同承包价为元整(人民币),金额(大写):壹佰叁拾贰万陆仟陆百元整(人民币)。
c1区合同承包价为,金额(大写):壹佰肆拾贰万玖千陆百元整(人民币)。
五、付款方式:
1、合同签订后日内,乙方向丙方支付本合同承包总价款的预付款;
六、合同文件的组成及解释顺序:
1、本合同条款。
2、洽商变更、会议纪要及明确双方利益的其他文件。
3、报价书及附件等。组成本合同的所有文件中同类文件后签署的优先。
七、工程计价及结算调整本合同价款采用固定总价方式确定。
八、合同条款细则。
1、丙方工作及责任。
1)丙方应根据本合同的、所约定的工期、质量及合同条款对所承包工程进行施工及完成竣工,并在所有合理方面令甲方、乙方、监理工程师、设计人员及总包单位满意,并遵守乙方合理的指示和要求,包括乙方为建筑安装工程施工指定的各种规章制度。
2)丙方必须按照总包单位的施工进度计划施工,并按照施工技术规范标准和安全技术操作规程施工,编制安全施工措施,配备专职的安全员,相关作业人员必须持证上岗。
3)丙方必须服从甲方、乙方及监理的检查、监督管理,并配备强有力的技术、材料管理人员,对承包工程进行科学管理,严格按设计要求、国家质量标准、施工规范及施工组织方案精心组织施工。
4)丙方应该按有关规定采取严格的安全防护措施,并承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
5)丙方提供甲方操作人员的技术培训,达到基本原理的掌握及熟练操作的程度。
2、乙方工作及责任。
1)乙方负责为丙方提供相关工程设计资料和数据及施工过程中所需的用水、用电、施工用地,并负责整个施工的协调工作,施工和调试期间的用水用电有乙方负责。
2)乙方应根据本合同规定付款方式及时间向丙方支付工程款。
3、经济责任。
1)如丙方工程质量不符合本合同规定,丙方负责无偿修理或返工。
2)施工过程中变更、停建、缓建、逾期等造成的经济损失,有责任方承担。
3)出现安全事故,由责任方承担一切费用。
4)由于乙方的原因,未按本合同约定时间付款,乙方每延误一天,按本合同总价款0.3%向丙方支付违约金,但乙方支付的违约金最多不超过本合同总价款的5%。
5)由于丙方的原因,未按本合同约定工期竣工,丙方每延误一天,按本合同总价款0.3%向甲方支付违约金,但丙方支付的违约金最多不超过本合同总价款的5%。因乙方原因停水停电超过8小时,造成乙方队伍窝工或退场及二次进场,施工周期顺延。
九、本合同未尽事宜,双方可以协商签订补充协议,补充协议为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
十、合同生效:合同在甲方、乙方、丙方三方签字盖章后生效。
十一、争议解决:三方在履行本合同时发生争议,应协商解决。协商不成时,任何一方均可向甲方所在在或诉方所在在的人民法院提出诉讼。
十二、本合同一式六份,三方各执两份,具有同等效力。
甲方:
乙方:
日期:
农村污水处理施工合同
工程编号:__________________________。
发包方:__________________________。
承包方:__________________________。
签订时间:__________________________。
签订地点:__________________________。
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目。
一、工程名称:__________________________。
二、工程地点:__________________________。
三、工程项目批准单位:____________________批准文号____________________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位:
五、工程造价:___________(万元),其中土建:__________(万元),安装:__________(万元)。
一、发包方:
1.月______日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。
2.月______日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。
3.合同签订后______天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_份,施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)______份。
5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在_天内分送有关单位,_天内提供会审纪要和修改施工图______份。
农村污水处理施工合同
乙方:
经甲、乙双方共同协商,甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益,保证工程质量及工程顺利进行,依据《中华人民共和国经济合同法》有关内容,特签定以下条款,供双方共同执行。
一、工程概况:
1、工程名称:灌阳鸿达环保砖有限公司厂房钢结构屋面。
2、工程地点:灌阳县新街镇邓家村灌阳鸿达环保砖有限责任公开司。
3、工程内容:
工程为全包工程,乙负责钢梁、钢檩条,钢结构部分的制作、安装、防腐,屋面彩钢夹心板的安装。
钢结构厂房材料:
4、工程面积:以实际建筑面积为准。
5、开工日期、工期:
合同生效后,由甲方确定开工日期,并出据开工通知单。工期为两个月,乙方必须保证按期完成工程。
二、工程价款、付款方式:
1、工程价款:
工程为全包工程,工程造价为:85元/平方米。(工程验收后以实际面积结算)。
2、付款方式:
合同生效后,乙方所有钢结构材料进入甲方场地后,即付给乙方15万元,以后款。
3、工程验收:
施工完毕后,乙方通知甲方进行验收。
三、甲方的义务和责任:
1、施工过程中,协助乙方协调好各种关系;。
2、提供施工所需的水、电源。
四、乙方的义务的责任:
2、在施工过程中,乙方应文明施工;。
3、乙方在施工中发生的一切事故,由乙方负全责。
五、保修期:
六、违约责任:
乙方保证按质按期完工,逾期则处违约罚金;。
七、违约解决方式:
经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。
八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,双方各执壹份。如有未尽事宜,双方另行协商补充协议。
甲方(代表):乙方(代表):
农村污水处理施工合同
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》,甲、乙双方就乙方为甲方处理生活污水达成如下合同条款:
一、甲方委托乙方服务内容。
1、废水量:全年平均每天9吨;
2、废水接入方式,甲方通过管道将废水送至乙方。
二、乙方服务形式。
1、按时按量按质接收甲方生活污水;
2、处理受纳的污水,并确保达到国家标准与地方环境保护主管部门的要求;
3、按政府主管部门指定的位置和方式排放处理达标后的废水及安全处置废水处理污泥。
三、双方责任。
1、乙方对甲方按时按量按质接纳的污水的环保达标和排放负完全的责任;
2、甲方按本合同及双方达成的其它补充协议按时足额支付给乙方废水处理费用;
四、服务费用。
1、甲方按元/吨水逐月支付废水处理运行费。每月5号前乙方应将废水量及综合服务费总额核算清楚并书面通知甲方,甲方应在10号前将运行费用足额划到乙方帐户。
2、合约期内物价指数有较大变动(如水、电、其它商品等价格上涨),经双方协商后可调整废水处理运行费。
五、本合同未尽事宜,由双方协商另行签订更改或补充合同,解决。
六、本合同一式四份,双方各执二份,具有同等效力。
七、合同经双方法人签字与盖章后生效。
甲方:
乙方:
日期:
污水委托处理合同
建设单位:(以下简称甲方)。
承建单位:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、文件规定,结合本工程的实际情况,经甲、乙双方友好协商一致,在公平、公开、公正的原则上订立本合同,以便甲、乙双方共同遵照执行。
第一条工程概况。
1、工程名称:
2、工程内容:生化池(含土建工程)的污水处理的全部工作内容。
3、工程规模:日处理量为m3/d。
4、工程范围:3/d生活污水处理工程项目的“生化池”工艺设计、土建设计、土建施工、工艺设施费、工艺设施安装费和生化池的监测、验收等所有费用。
第二条工程合同价款。
1、本工程包干综合单价为:元/m3;设计污水处理池总量暂定为:m3。
2、今后可根据实际需要及甲方的要求,在综合单价不变的情况下,增减或变更工程量。
第三条工期。
1、本合同总工期为个日历天,具体进场时间以甲方书面通知为准。
2、本合同工期已充分考虑雨雪、暴风、停水、停电、节假日等因素的影响。
3、如遇人力不可预见抵抗或甲方原因等特殊情况,经甲、乙双方认可后,工期作相应顺延,并以书面形式确定顺延期限。
第四条工程质量和验收。
第五条双方工作。
1、甲方工作。
1.1指派为甲方工地代表,协助乙方协调与工程总承包方的关系,负责监督检查工程质量、进度、安全以及施工期间的质量验收及其它事宜。
1.2向乙方提供施工用水、用电接口,接驳点费用及水电费用由乙方自理。
1.3保证按合同要求及时支付工程款,若延期将承担相应的经济损失。
2、乙方工作。
2.1指派为乙方工地代表,负责工程管理和施工,履行合同中的各项工作,精心设计施工,确保工程质量,按合同规定的时间及时完工和交付使用。
2.2保证按图施工,做到无渗漏,无二次污染,并对质量负责。
2.3生化池排放的生活废水达不到规定的排放标准,环保验收不合格,给甲方造成的一切经济损失由乙方负全责。
2.4准备完整的工程竣工技术资料,参加竣工验收。
2.5工程竣工后,乙方为甲方办理排污许可证,并出具工程所在地环保局验收报告。
2.6乙方应做到安全生产,文明施工,施工人员在施工过程中的安全责任由乙方自行负责,因乙方产生的建筑、生活等垃圾,乙方负责清运出场。此部分费用已包含在合同价款内。
2.7乙方现场施工人员应严格遵守现场甲方的有关规章制度。
2.8培训甲方的操作及维修人员,使之熟练掌握操作要求。
第六条工程价款的支付与结算。
1、单个生化池土建工程全面完工后支付该生化池合同价款的50%。
2、单个生化池全面竣工,环保局对该工程按环评要求进行综合验收,生化池单项合格后,支付该生化池合同价款的30%。
3、本工程全面竣工,并经验收合格,双方办理完结算,支付至结算价款的95%,留5%作质保金,待保修期满后一次性无息退还。
4、每次支付工程进度款时,乙方须提供等额建安发票。结算完毕,须提供所有发票,否则,甲方有权延期或不支付工程进度款。
第七条、保修期。
1、本工程保修期为年(按国家有关保修条款执行),自通过工程竣工验收合格,交甲方使用之日起计算。
2、保修期内如排放水质达不到排放标准,由乙方无偿整改调试直到合格为止。
3、质保期内工艺及工艺设施出现问题时乙方须在接电话4小时以内赶到现场免费处理。
第八条违约责任。
1、合同签订后,甲、乙双方须共同遵守,诚实守信,任何一方不得无故变更或终止合同。如一方违约,不履行合同义务,终止合同,均须赔付对方合同总价3%的违约金,违约金不能补足其损失的还须支付赔偿金。
2、合同出现争议不能履行时,双方应本着友好的原则解决,若双方不能达成协议,可由当地劳动仲裁机构进行仲裁。
第九条其他。
1、合同经双方签字盖章生效起至工程竣工验收合格结清账款时终止。
2、本合同一式捌份,甲方执伍份,乙方执叁份。双方合同具有同等法律效力。
3、未尽事宜,参照国家有关规定,双方共同协商解决,单方决定一律无效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法人代表(签字):法人代表(签字):
xx年xx月xx日xx年xx月xx日。
农村污水处理施工合同
发包方:(简称甲方),代表人,组长。
承包方:(简称乙方)。
为搞好一事一议工程,经村民代表大会同意,并经村委会报上级政府批准,在烟房村开展一事一议水泥路面硬化工程。为确保主体路面按时按量完成任务,经甲乙双方协商同意达成如下协议:
一、承包工程项目及主要工程量:
该路工程:全长680米。路面结构:基层为原路基土稳定层,面层为沙夹石铺垫,上为0.17米厚混凝土。路面宽度为3.5米(含路肩)。乙方承担木板,并在路面两侧支模浇灌,路面保证自然平整,无需抛光。工程量不得少于合同规定的数量,多余的按新增工程量计算费用。
1、路基挡墙工程:全长米挡墙,宽度0.7米。水泥浆支砌钩缝,并留出一定数量的排水孔,排水减压。
2、倒车场一个:长16米,宽13米,面层为0.05米沙夹石铺垫,上为0.18米厚混凝土。
二、承包费金额:164000元,大写:壹拾陆万四千圆整。
三、施工要求:
1、该工程由甲方投资兴建,由国家无偿提供水泥,乙方按照甲方规划设计要求进行施工。
2、施工中,路基宽度不够的清除、降低路基由乙方负责,乙方所需沙石(含运费)、人力和机械由乙方自备,费用自理。
3、施工过程中,甲方新增加的工程量,按照本合同要求计算和支付款项。
四、付款方式:
前期甲方预支2万元启动资金,乙方完成路基沙石铺垫工程后,甲方付给乙方2万元;水泥路面完成一半时,甲方付给乙方2万元;水泥路面全部完成后,甲方付给乙方104000。
五、乙方在施工中,所有工程项目一律不得转包,若出现转包情况,甲方有权中止合同,产生的经济损失由乙方自负。
农村污水处理施工合同
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》增强甲乙双方的责任感,确保双方和共同利益、遵循平等、自愿、公平、诚实、信用的原则,经甲乙双方充分协商特订立本协议以便共同遵守。
第一条:工程概况。
1、工程名称:
2、工程地址:
3、施工单位:
第二条:乙方责任。
1、工程,工程地点,建筑面积,建筑结构类型为:,建筑层楼为四层,开工日期
2、工程从基础到竣工验收的全部工序都由甲方负责组织安排。
3、房屋施工办理各相关部门应缴纳的各种税费,全部由乙方自己承担。
4、房屋施工过程中所发生的人员伤亡意外事故均由方负责处理,与甲方无任何经济法律责任。
5、乙方严格按照施工设计图的规范技术数据进行严格施工,不得偷工减料,否则所发生的一切经济损失由乙方负责。
6、乙方必须加强对建筑施工的安全管理,严格执行国家的生产安全责任制度,务必做到安全第一、安全施工。
7、房屋建筑施工由乙方实行总承包制,每平方包工包料装修带门窗水、电、挂瓷、瓷砖,带拆除原建筑物,并确保建筑材料的使用质量,否则造成的房屋的质量问题所发生的返工损失的材料,经济费用由甲方负责。
第三条:甲方责任。
1、甲方应积极配合乙方在施工中出现的各种事务的协调处理。
2、甲方有权监督工程质量和施工进度,材料进场的检验与验收,工程竣工验收。
第四条:施工质量的保证。
1、乙方在施工中所匹配的材料必须货真价实,不许以2次弃好,弄虚作假,偷工减料,否则后果自负。
2、乙方应严格按照国家《实用建筑材料手册》的相关技术指执行操作,否则经国家质检部门的签定确认不符质量标准由乙方负责任。
第五条:工程价款的支付与结算。
付款方式按国家合同法预付材料款为,一层板面浇筑完毕付:二层板面浇筑完毕付:三层板面浇筑完毕付:,尾款到全部工程竣工后经国家相关质检部门检验验收后一次结算。其余尾款到房子竣工验收合格后一次性付清给乙方,各种装修、水电、灯具、开头、门窗、瓷砖、内墙漆款项在本工程内。
第六条:协议争议的解决方式。
本协议在履行过程中发生争议,由甲乙方双方协商解决,协商不能达到双方的共识,提交国家相关机构仲裁或向人民法院提起诉讼。
第七条:工程竣工交付验收。
工程竣工后乙方应向甲方提出建筑质量验收合格。
第八条:附属条款。
1、房屋建筑所需的部份建筑由乙方负责,如:灯具、电源线、电开关、各种门窗、室内外各种瓷砖、卫生间、各种防水所需配置的材料,均由乙方负责购买。(屋顶图纸内容不做,甲方以后建盖简易房,包括防水隔热层)。
2、本协议共两份,其中甲乙双方各执壹份,协议双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
农村污水处理施工合同
六、工程工期:
施工期限为10月29日至月30日止。逾期完不成,每拖一天扣乙方工程总额的1%(因天气及其他原因等不可抗拒的或因增加工程量除外)。
七、乙方在施工中必须自觉接受管理和甲方的监督,坚决按照施工要求施工,如乙方不服从监督管理和违反施工要求,甲方有权中止合同,另行承包。乙方前期所完成工程量的费用自负。
八、乙方在施工中,必须按上级部门所规定的安全操作规程进行操作。开挖、运输等施工过程中,所出现任何事故均由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。
九、甲方负责该工程范围内的协调,并维持好秩序及道路使用,负责免费提沙夹石料、道路、物料堆放场地和电水源(电费由乙方负担)。如协调不及时造成乙方误工损失和延误工期,由甲方负责。道路若需下设排水管道,需由甲方负责购买,乙方负责免费安装。
十、该项工程所缴税款由乙方自行负担。
十一、以上条款,双方必须遵守,若一方违约,违约方向另一方交纳违约金八仟贰百元(164000×5%)。
十二、本合同一式三份,村委会、甲乙双方各执一份,签字盖章后生效,
十三、附加:1、设计工程量以外,若遇到不可预见的工量,甲乙双方共同协商追加工程量;2、工程总量根据工程完成后,据实核算。
甲方:烟房村小组代表人:
乙方:
建设单位:(以下简称甲方)承建单位:(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》等有关规定,根据建设单位对拟修建的农村公路规划要求和该公路现场的实际情况,甲方选定由乙方承建该工程,为了明确双方在此工程施工过程中的责任、权利和义务,经甲乙双方反复磋商达成一致意见,特签定以下合同条款:
一、工程名称:xxxx。
二、工程规模、内容及标准1、工程全长xxx公里2、工程内容及标准工程必须严格按照《岳池县通村水泥路建设技术标准及验收办法》相关要求建设,主要的工程内容和建设标准如下:
(1)原路面清除表土,淤泥和杂草,采用片石或中块石补强并调平。
(2)二灰碎石基层配合比为8:12:80,压实厚度不低于15厘米,宽带不低于4.7米。
(3)水泥混凝土路面宽度不低于4.5米,厚度不低于20厘米,强度达到c30.
(4)根据原公路两侧水沟,确保排水畅通,无阻水现象。(5)人工培土路肩,与路面结构层一同分层填筑并碾压,宽度达到30厘米。
三、合同工期:年月日至年月日,工程期限叁个半月,因特殊情况,工期须延,但必须确保在年月日前完工。
四、承包方式:本工程采用包工包料双包方式。
五、工程造价:本工程造价为每公里xxx万元,全垫资,以县上有关部门验收合格,按实际验收里程结算。如出现合同外的路基加宽,涵洞、挡墙等其他增加工程,由甲乙双方签证认可并据实收方,据实结算。
六、甲、乙双方责任和义务。
1、甲方责任:
(1)甲方应将公路建设的范围及现状向乙方交代清楚。如路基加宽,就地取材。因原路基确实不够宽的,根据实际情况。
(2)负责处理公路建设占地和青苗补偿,落实并提供路基加宽、培路肩等用土、保证乙方正常施工,若因以上原因造成工期延误或者经济损失,由甲方负责。
(3)根据工程建设需要,负责落实“三通”、料场和搅拌场,并保证建设占地无偿提供给乙方,保障乙方施工顺利。
(4)配合乙方做好路面施工养护期间相关工作。
(5)配合县、乡有关部门做好质量检测、工程交(竣)工验收和县补助资金拨付等事宜。
(6)积极协调县补助资金,并及时拨付给乙方。
2、乙方责任。
(1)负责整个工程的技术、施工及施工所用人工、材料、机械设备,保证在规定的期限内保质保量完成工程建设。
(2)加强施工现场管理,做到“安全生产、文明施工”,如出现施工安全事故,由乙方自行负责。
(3)自觉接受甲方对施工过程中的质量监督,若甲方发现乙方施工过程中使用的原材料或施工工艺等不符合有关技术标准、技术规范,必须立即整改,造成的经济损失由乙方自行负责。
(4)乙方应积极、主动的搞好与公路沿线群众的关系。
(5)工程建设中涉及的相关税、费由乙方负责。
七、付款方式。
乙方进场后全垫资开工建设,等工程完工后,并经县交通局等有关部门检测验收合格后,付给乙方总造价95%,其余尾款5%,如工程质量没问题在一年之内付给乙方。
八、本合同未尽事宜由双方协商解决,可签订补充协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。
九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,交乡(镇)政府、县农路办各一份。本合同经甲、乙双方及乡(镇)政府签字后生效。
甲方(盖章):代表(签字):
乙方(盖章):代表(签字):
监证机关(盖章):监证人(签字):
日日日。