施工合同是建筑工程管理中必备的文书，它对于确保工程顺利完成、保证施工质量至关重要。以下合同范文可以帮助你更好地理解和运用施工合同相关知识。
临时照明施工合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照《_合同法》的规定，甲乙双方就______项目的道路照明安装工程达成一致意见，结合本项目工程的具体情况，订立如下协议，双方共同遵守。
第一条、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、施工范围：
4、承包方式：
5、工程造价：
6、工程工期：
（1）从甲方通知乙方进场施工之日起计算，工期暂定为______天。
（2）施工期间，如遇不可抗力，无法施工，则工期顺延。
第二条、甲方责任。
1、甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保证施工段内的场地、通道平整畅通。
2、甲方应在乙方通知验收后三日内组织验收。
3、甲方应按照本合同的规定支付工程款。
第三条、乙方责任。
1、按照国家电力工程质量标准，负担施工任务。
2、负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。
3、在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。
4、乙方应保证组织工作的工人具备相应资质，并保证安全文明施工，不得酒后作业。
第四条、施工条件。
1、做好施工前的线路测量定位，并进行复测；
2、基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。
第五条、关于工期的提前与延迟。
1、甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的同意。
2、因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，工期不顺延。
第六条、工程质量与验收。
1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照《城市电力规划规范》中的有关规定验收。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。
2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复检时，乙方应予办理复检。若复检合格，甲方承担复检费用，由此造成的停工，工期顺延；复检不合格，其复检及返工费用由乙方承担，工期不顺延。
3、由于乙方原因造成任何质量事故，其返工费用及因质量事故给甲方造成的损失均由乙方承担。
4、工程竣工后，乙方通知甲方验收。验收合格后，由乙方协调电业局及相关部门办理验收、移交手续。
第七条、保修期。
工程竣工验收后，开始计算保修期，保修______年。在保修期内出现由乙方原因引起的质量问题，乙方无条件保修。因使用不当所造成的一切责任事故，由使用甲方负责。
第八条、工程价款与结算。
1、本工程无预付款。
2、甲方应在工程竣工验收合格，建设单位付款后30个工作日内付至工程款的95%。剩余5%作为工程的质保金，自工程竣工验收合格之日起满一年后，一月内付清质保金。
3、质保金在质保期满后，如不发生维修情况，由甲方返还乙方。
第九条、安全条款。
1、乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合10kv电力电缆埋地方式铺设施工及验收规范（gb50173—92）及电力部门的有关规定。
2、由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承担一切经济损失。
3、若是第三人造成的安全事故，甲方有义务协助乙方向第三人追究责任。
第十条、争议解决。
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方均可向工程所在城人民法院起诉。
第十一条、附则。
1、本合同未尽事宜，双方另行协商约定。
2、本合同正本______份，双方各执______份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
签订日期：
临时照明施工合同
乙方：（电梯安装施工队）。
为贯彻《_安全生产法》精神。执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，确保施工现场生产合理安全用电，杜绝触电事故的发生，依据国家《施工现场临时用电安全技术用电规范》即〔jgj46-2005〕和_《建筑施工安全检查标准》即(jgj59-2011)规范以及北京市建委颁发的《北京市建设工程施工现场安全防护标准》以及国家，北京市的相关规定，结合本公司和本项目制定的安全生产，文明施工的管理目标，经双方确认达成如下《施工现场安全用电协议书》。
1.触电伤亡事故为零；
2.杜绝电气火灾事故的发生；
3.达到北京市安全文明样板工地的要求；
1.负责提供施工现场的临时电源连接点；
2.制定施工现场的临时用电管理制度，和下发不安全隐患整改通知书；
4.掌握施工现场的用电情况，做好各分包单位安全施工用电的协调工作；
5.对违章用电和违章操作人员进行处理。
1.乙方必须配备一名专（兼）职的临时用电管理人员，和满足施工现场施工需要并结合本项目的难易程度配备合格的临电电工。
2.乙方每日安排电工巡视检查，保证用电设备必须做好保护接零、重复接地等处于完好状态。保护零线必须为黄绿双色线，严禁使用老化及破损线和非橡套缆线。对检查中发现的问题和隐患应定人、定措、定时间进行解决或整改。
4.施工现场临时用电须严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》（jgj46-2005）和《建筑施工安全检查标准》（jgj59-2011）和国家北京市以及中铁六局集团有限公司的相关规定执行，并确保达到北京市安全文明样板工地。
5.乙方单位在进场时的所有临电器材必须经过甲方检查、验收，经检验合格后方可进入施工现场使用，并提供相应的临电器材合格证。
6.施工现场所有电气线路、配电箱、电气设备、设施，施工照明等在使用操作时必须由合格的电工来操作，严禁非电工进行操作。电工人员应在操作前必须按规定穿戴和配备好相应的安全防护用品。
7.甲方的配电箱、电缆线、照明灯、开关、用电标识、运输机械、施工完成的作业面等，乙方施工时应注意成品保护，损坏由乙方负责赔偿。
8.乙方必须本着节约用电的原则力争节约用电，用电设备停用时必须拉闸断电，锁好开关箱，生活区宿舍内应做到人走灯灭。
9.乙方的维护电工必须持有效证件并经过培训，考试合格后方可上岗。电工的人数必须满足施工的需要，且每班不得少与两名电工并做到一人监护，一人操作。
10.施工现场的配电箱、开关箱内装置必须完好无损、装备端正、牢固可靠。
11.搬迁或移动配电箱或用电设备时必须经电工断电处理后方可进行。对临时用电设施使用过程中发现的异常情况应由电工人员处理，必要时应向有关人员报告和解决。
12.配电箱应放置平稳牢固，严禁倒放或平放，配电箱的周围应有两人同时工作的足够空间和通道，严禁在配电箱防护栏2m内堆放建筑材料及杂物，室外配电箱必须做好防雨、防咂、措施。
13.用电设备必须由三级、开关箱供电，所有固定式的用电设备必须做到一机一箱一闸一漏，严禁一闸多用，电箱与设备的水平距离不应大于3m。三级配电箱、开关箱，应由二级配电箱漏电接出。
14.三级配电开关箱380v、220v必须分开，专箱专用，严禁混用。
15.施工现场必须达到三级配电，逐级设置漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。
16.二级箱、三级箱、开关箱漏电开关额定值与动作整定值应逐级匹配。
17.二级配电箱于三级配电箱的距离不得超过30m，开关箱与手持电动工具之间的距离不得大于5m。
18.施工现场、办公区、宿舍严禁私接乱拉电源线，严禁使用电炉等电热器具，严禁违章用电和非电工操作。电气操作人员必须经常学习关于电气方面的知识、电气操作规程，把好施工现场安全用电关，确保施工的安全用电。
19.各种电气设备、设施的金属外壳、金属支架和底座，必须采取可靠的接零保护。所使用的保护线必须为双色（黄绿色）机械设备的保护线应应引至外边，并且应压接紧固。
20.导线上严禁搭、挂、压其他物体，不得把电源线直接绑在金属物体上或脚手架上，更不能把电源线泡在水里或拖地使用，应用绝缘s钩挂设或绝缘导线绑扎固定，高度不能低于。不能挂设的导线（电焊机一次线、其它设备导线等）必须穿绝缘管加以保护。
22.现场使用移动式碘钨灯照明，必须采用密闭式防御灯具，碘钨灯的金属外壳和金属支架应做好接零保护，金属支架杆手持部位应采取绝缘措施。电源线使用护套电缆线，碘钨灯的高度室外应不低于3m，室内不低于。
23.施工现场内应使用ii、iii类手持工具。i类电动工具应淘汰。
24.宿舍内、地下室、特别潮湿的场所应使用低压照明灯具，应使用36v或36v以下的照明，行灯的手柄应坚固、绝缘良好，电源线应使用橡套电源线，不得使用塑胶线。低压变压器应装设在电箱内，符合户外电器安装要求。
25.现场供电电缆应严格执行电缆敷设规定要求。进出建筑物或沿墙水平敷设时线路必须加以保护，并应挂好标识。
26.乙方的电气负责人必须对维护电工进行安全技术交底，并对本单位的用电情况进行监督检查，发现问题及时解决。
27.本现场的供电方式应采用三相五线制tn-s系统。
28.电表、二级箱及以下的配电设施由乙方自行解决。
29.电焊机必须配备电焊机专用箱，电焊机一、二次侧应加防护罩，电焊机一次线不应大于5m，二次线长度应小于30m，二次线必须双线到位。
四、乙方在施工期间严格按照施工规范要求施工，因乙方原因导致安全事故由乙方自行解决并承担全部责任。
五、本合同书正本一式两份，具有同等效力，由双方各持一份。
六、本协议此协议签字之日起生效，施工完成后终止。
甲方：乙方：
签字（盖章）：签字（盖章）：
_____年_____月_____日_____年_____月_____日。
临时照明施工合同
发包方：xx项目部（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
依照《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
工程名称：xxx3#、4#桥梁工程。
工程地点：苏州市浒关镇。
工程工期：50天。
永安路桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。主要工作内容包括：清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、辅助梁板安装、辅助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、安全防护等。
本合同采用包清工、包小型工具（铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等）、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。
一、甲方责任和义务。
1、负责提供图纸并进行技术交底，质量交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。
2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。
3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。
4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。
5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。
二、乙方责任和义务。
1、乙方一切食宿问题自行解决。
2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按200元/人.次罚款，在工程款中扣除。
3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。
4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行，施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意，方可更换，此项内容将作为月末考核内容之一。
5、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。
1、甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。
2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的`验收、保管及配合取样工作。
3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方承担一切经济损失。
4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作，对于甲方提供的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续，并应承担施工过程中的维修及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权按照原价的倍给予罚款。
临时道路施工合同
发包人：(以下简称甲方)。
承包人：(以下简称乙方)。
经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围：350米混凝土道路。
4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款：合同总价款15万元。
二、技术要求。
1、路面为18cm厚c25水泥混凝土路面，宽3.5米。
2、18cm厚3:7灰土垫层。
三、施工及质量要求。
1、路基处理。
在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。
四、双方权利和义务。
1、发包人主要工作：
负责场地三通一平;。
2、承包人主要工作：
负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。
五、工程价款的支付。
工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工。
承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
甲方：乙方：
临时照明施工合同
发包方：xxxx房地产开发有限公司（以下简称甲方）。
承包方：xxxxxxxx工程有限公司（以下简称乙方）。
根据甲方建设需要，依据《_合同法》及其他相关法律法规的有关规定，为实现本合同目的，明确双方的权利和义务，经过充分协商，特订立本合同，共同遵守。
1、工程地点：xxxxxxxxxx。
2、工程名称：会所外墙泛光照明系统工程。
3、承包范围：乙方按照甲方提供的珑源一品会所外立面效果图，按照泛光照明的设计规范，结合勘查实际现场情况，乙方提供的设计图纸及工程报价范围。
本工程的界面划分，会所照明控制箱下桩头至泛光照明全系统，包括控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等。
4、承包方式：包工包料、包施工、包调试、包一次通过验收。
式：
1、本合同闭口总价为人民币：xxxxx元，大写：xxxxx元整。
2、全部工程安装完成，系统调试完毕并一次通过甲方或专业部门验收合格，办理完工程竣工结算后14天内，甲方付至乙方工程结算金额的97%工程款。
3、质保期满后并经物业管理部门确认无质量问题及无维修遗留问题后14天内，甲方无息支付乙方质保金3%。
4、合同总价中包括泛光照明（含附属配套控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等）的设计、制造、运输、安装（包括预埋）、脚手架、调试、管理、利润、税金、保险、验收等一切费用，工程量乙方报价已经包含所有内容，实际工程量大于报价部分，甲方不予追加报价。
1、按国家有关泛光照明施工规范和标准及施工图纸保质保量。
2、工程保修期为贰年，保修期自工程竣工验收合格签字之日起计。
3、负责合同履行过程中对工程质量、进度进行监督检查，负责沟通解决工程施工中的问题。
4、甲方需按本合同约定向乙方支付工程款。
5、办理乙方工程结算。
6、甲方委派xxxx为甲方现场专业负责人。
1、乙方需负责协助甲方办理与泛光照明相关的手续。
2、乙方须按照xxx档案管理有关规定，根据工程实际施工状况，绘制xxxx会所泛光照明工程竣工图及资料一式四份。
3、负责确保工程质量符合相关规范、满足使用要求，达到效果图基本效果。
6、负责采取相应措施保证安全施工、文明施工；乙方在施工前应制定完整的施工安全制度及相应的突发事件预案，乙方在施工时应采取相应的安全防护措施，以防止意外事件的发生，负责按施工进度计划进行施工，保证工程如期完工。
7、乙方委派xxxxx为本工程负责人。
质保期贰年，在质保期内乙方提供24小时报修热线电话，并保证随时有人接听；乙方在接到甲方电话报修后于8小时内到达现场，并保证于24小时内排除故障。逾期，甲方有权委派第三方进行维修，维修费用在质保金中扣除。
本工程开工日期以甲方书面通知为准。
本工程总工期为30天。
由于乙方原因延误工期，视为乙方违约，由于甲方原因工期顺延。
1、任何一方未按合同约定履行义务则视为违约，违约方承担违约责任。
2、任何一方中途无故解除合同，则应向对方支付合同总额20％的违约金。
3、因乙方原因导致总工期拖延，则每逾期一天，乙方向甲方缴纳合同总额千分之三的违约金。
4、如施工过程中工期延误达30天及以上，甲方有权责令乙方无条件退场，乙方同意无条件服从并在甲方发出退场令的3日内全面清理彻底退场，并全部赔偿甲方因工期延误所带来的各项损失。所有未结的工程款项，待全面退场之后再与甲方结算。
6、因乙方质量问题影响设备正常使用的、甚至造成因使用该设备造成的业主财产损坏的，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的全部经济损失。
7、灯具、控制装置、线缆等均需采用符合国家标准的合格产品，且相互匹配。如不合格或不匹配的，乙方应无条件更换；如乙方使用假冒伪劣产品的，乙方应承担全额价款的赔偿责任。
因履行本合同过程中发生的争议,双方均应友好协商解决；协商不成,任何一方均可依法向工程所在地仲裁机关仲裁解决。
1、泛光照明布置图。
2、报价单。
3、效果图。
1、本合同自双方签字盖章后生效。
2、本合同一式肆份,甲方执二份，乙方执二份。
甲方：xxxxxx房地产开发有限公司。
代表人：
乙方：xxxxxxx工程有限公司。
代表人：
签约地点：xxxx签约日期：
临时照明施工合同
发包方（甲方）：
代表人：
承包方（乙方）：
责任人：
按照《_合同法》的规定，甲乙双方就_______________项目的道路照明安装工程达成一致意见，结合本项目工程的具体情况，订立如下协议，双方共同遵守。
第一条、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、施工范围：
4、承包方式：
5、工程造价：
6、工程工期：
（1）从甲方通知乙方进场施工之日起计算，工期暂定为______天。
（2）施工期间，如遇不可抗力，无法施工，则工期顺延。
第二条、甲方责任。
1、甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保证施工段内的场地、通道平整畅通。
2、甲方应在乙方通知验收后三日内组织验收。
3、甲方应按照本合同的规定支付工程款。
第三条、乙方责任。
1、按照国家电力工程质量标准，负担施工任务。
2、负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。
3、在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。
4、乙方应保证组织工作的工人具备相应资质，并保证安全文明施工，不得酒后作业。
第四条、施工条件。
1、做好施工前的线路测量定位，并进行复测；
2、基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。
第五条、关于工期的提前与延迟。
1、甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的同意。
2、因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，工期不顺延。
第六条、工程质量与验收。
1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照《城市电力规划规范》中的有关规定验收。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。
2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复检时，乙方应予办理复检。若复检合格，甲方承担复检费用，由此造成的停工，工期顺延；复检不合格，其复检及返工费用由乙方承担，工期不顺延。
3、由于乙方原因造成任何质量事故，其返工费用及因质量事故给甲方造成的损失均由乙方承担。
4、工程竣工后，乙方通知甲方验收。验收合格后，由乙方协调电业局及相关部门办理验收、移交手续。
第七条、保修期。
工程竣工验收后，开始计算保修期，保修______年。在保修期内出现由乙方原因引起的质量问题，乙方无条件保修。因使用不当所造成的一切责任事故，由使用甲方负责。
第八条、工程价款与结算。
1、本工程无预付款。
2、甲方应在工程竣工验收合格，建设单位付款后30个工作日内付至工程款的95%。剩余5%作为工程的质保金，自工程竣工验收合格之日起满一年后，一月内付清质保金。
3、质保金在质保期满后，如不发生维修情况，由甲方返还乙方。
第九条、安全条款。
1、乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合10kv电力电缆埋地方式铺设施工及验收规范（gb50173—92）及电力部门的有关规定。
2、由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承担一切经济损失。
3、若是第三人造成的安全事故，甲方有义务协助乙方向第三人追究责任。
第十条、争议解决。
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方均可向工程所在城人民法院起诉。
第十一条、附则。
1、本合同未尽事宜，双方另行协商约定。
2、本合同正本______份，双方各执______份，具有同等法律效力。
甲方：
地址：
联系人：
临时照明施工合同
甲方：
乙方：
按照《_合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，就乙方因生活所需，使用甲方临时用电一事，结合本项事宜具体情况，为明确乙方在使用甲方临电、临时供水过程中的相关责任与义务，达成以下协议条款，希双方共同遵守！
1、甲方所提供给乙方的临时用电主电线路由甲方负责管理，发生故障后乙方应派人无偿协助甲方相关人员即时处理，乙方负责并承担乙方接线处（含配电箱）到乙方用电器范围内的所有线路的安全及费用。
2、乙方在使用过程中应该严格遵守相关用电安全规范，不得私拉乱接，若发生人生伤亡事故、火灾事故、财产损失事故均由乙方自行负责处理，甲方不承担任何责任及费用。
5、根据规定，乙方必须设置地方计量单位检测合格的电度表，甲方对其计量表有异议时可要求乙方重新更换，乙方不得阻止。
6、乙方至少应配备一名具有国家认可相关操作技能电工负责乙方区域内日常临时用电安全管理工作，并接受甲方机电人员管理，费用由乙方承担。
7、甲方提供给乙方临时用电乙方只能作为生活及照明用电，不得另作他用或向第三方提供用电，也不得用作施工用电。乙方不得使用大功率用电器。若因乙方使用不当，给甲方电线路，用电设施、变压器、人身财产造成损失由乙方承担全部责任。
8、乙方严禁使用挂钩线、破股线、地爬线和绝缘不合格的导线接电。
9、乙方应按规定安装漏电保护器；乙方未按要求安装漏电保护器、私自解除已安装的漏电保护器及擅自调整漏电保护器整定值，而引起的事故责任由乙方负责。
1、乙方临时用水由乙方在甲方指定接水口连接引水，并按要求设置经相关机构检验合格的计量表，经双方确认后方可安装，甲方对其计量表有异议时可要求乙方重新更换，乙方不得有异议。
2、甲方提供给乙方临时用水乙方只能作为生活用水，不得另作他用或向第三方提供用水，也不得用作施工用水。在使用过程中乙方应保护好甲方提供给乙方的主水管道不被破坏，若因管道发生故障乙方应无偿派人协助甲方共同及时解决。
1、经双方共同协商，为确保双方各项责任、义务的顺利履行，双方约定乙方至合同签订之日起向甲方一次性缴纳履约保证金人民币20000元；待合同终止后，乙方履行完全部责任义务甲方无息退还乙方保证金。若在履行协议过程中乙方违约，甲方可视具体情况酌情扣除乙方保证金后无息退还乙方剩余保证金，乙方不得有任何异议。
2、经协商，双方电价为：元/度；水价为元/立方；每月底由双方相关人员共同抄表，核实，次月2日前乙方将双方确定的上月用电用水费用上缴甲方综合办公室，若因乙方延期不予缴纳，甲方有权终止本协议，停止向乙方供水供电，拖欠费用在乙方上缴保证金中扣除，乙方不得有异议。
3、甲方提供给乙方的水、电是经地方相关行政主管部门许可接入，同时也受到地方行政主管部门日常监管，若因乙方接入甲方水、电受到地方行政主管部门处罚或约束，由乙方负责协调处理，所发生的费用及罚款由乙方负责支付，甲方不承担任何责任和费用。因乙方无力协调，甲方视具体损失如实扣留乙方所缴纳的保证金，作为弥补乙方给甲方造成的损失，并同时终止本协议。
4、因乙方用电、用水给第三方造成的_财产损害、人身伤亡事故由乙方自行承担，甲方不承担任何责任及费用。
5、甲方提供给乙方的临时生活用水、用电只是短期行为，随着甲方临时场地、设施变拆会及时中断，甲方临时场地、设施变拆中断前3日提前通知乙方，乙方应做好相关中断后准备工作，甲方中断后乙方不得阻拦干扰甲方正当行为，否则视乙方违约，甲方可扣留乙方所缴纳的保证金，作为弥补乙方给甲方造成的损失。
6、乙方未依照约定履行维护检查的义务，导致电气设备带病运行，存在安全隐患的，甲方有权对乙方直接中止供电。
7、乙方临时用电应事先向甲方书面申请，电力设备安装、临时用电所需电线、插头、插座、开关应符号安全用电的要求；临时用电期间应设专人看管临时用电设施，用完及时拆除。
8、严禁窃电和违章用电。乙方若有窃电及违章用电行为时，每发现一次按最高用电设施负荷量的10倍进行处罚。
9、本协议终止日期为20____年4月30日，因不可抗力原因（如地方主管部门要求拆除甲方临时设施、地方纠纷、地方主管部门要求终止向乙方供电供水等）本协议即行终止，乙方不得有异议。
本协议一式三份，甲乙双方各执1份，经双方签字盖章之日起生效，至本协议约定终止日期或双方约定终止事项出现后即行终止。
本协议发生争议时由双方协商解决。协商达不成一致意见可上诉至人民法院仲裁。
双方约定本协议争议仲裁上诉法院为重庆市九龙坡区人民法院。
甲方单位：
乙方单位：
甲方代表（签字）：
乙方代表（签字）：
日期：20____年1月5日
日期：20____年1月5日
泛光照明施工合同
发包方：
承包方：
根据甲方建设需要，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定，为实现本合同目的，明确双方的权利和义务，经过充分协商，特订立本合同，共同遵守。
一、项目概况。
1、工程地点：xxx。
2、工程名称：会所外墙泛光照明系统工程。
3、承包范围：乙方按照甲方提供的珑源一品会所外立面效果图，按照泛光照明的设计规范，结合勘查实际现场情况，乙方提供的设计图纸及工程报价范围。
本工程的界面划分，会所照明控制箱下桩头至泛光照明全系统，包括控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等。
4、承包方式：包工包料、包施工、包调试、包一次通过验收。
二、合同总价及付款方式：
1、本合同闭口总价为人民币：xxx元，大写：xxxxx元整。
2、全部工程安装完成，系统调试完毕并一次通过甲方或专业部门验收合格，办理完工程竣工结算后14天内，甲方付至乙方工程结算金额的97%工程款。
3、质保期满后并经物业管理部门确认无质量问题及无维修遗留问题后14天内，甲方无息支付乙方质保金3%。
不予追加报价。
三、工程质量标准和保修期。
1、按国家有关泛光照明施工规范和标准及施工图纸保质保量。
2、工程保修期为贰年，保修期自工程竣工验收合格签字之日起计。
四、甲方权利义务。
3、负责合同履行过程中对工程质量、进度进行监督检查，负责沟通解决工程施工中的问题。
4、甲方需按本合同约定向乙方支付工程款。
5、办理乙方工程结算。
6、甲方委派xxxx为甲方现场专业负责人。
五、乙方权利义务。
1、乙方需负责协助甲方办理与泛光照明相关的手续。
2、乙方须按照xxx档案管理有关规定，根据工程实际施工状况，绘制xxxx会所泛光照明工程竣工图及资料一式四份。
3、负责确保工程质量符合相关规范、满足使用要求，达到效果图基本效果。
6、负责采取相应措施保证安全施工、文明施工；乙方在施工前应制定完整的施。
工安全制度及相应的突发事件预案，乙方在施工时应采取相应的安全防护措施，以防止意外事件的发生，负责按施工进度计划进行施工，保证工程如期完工。
7、乙方委派xxxxx为本工程负责人。
六、质保期服务。
质保期贰年，在质保期内乙方提供24小时报修热线电话，并保证随时有人接听；乙方在接到甲方电话报修后于8小时内到达现场，并保证于24小时内排除故障。逾期，甲方有权委派第三方进行维修，维修费用在质保金中扣除。
七、工期。
本工程开工日期以甲方书面通知为准。
本工程总工期为30天。
由于乙方原因延误工期，视为乙方违约，由于甲方原因工期顺延。
八、违约责任。
1、任何一方未按合同约定履行义务则视为违约，违约方承担违约责任。
2、任何一方中途无故解除合同，则应向对方支付合同总额20％的违约金。
3、因乙方原因导致总工期拖延，则每逾期一天，乙方向甲方缴纳合同总额千分之三的违约金。
4、如施工过程中工期延误达30天及以上，甲方有权责令乙方无条件退场，乙方同意无条件服从并在甲方发出退场令的3日内全面清理彻底退场，并全部赔偿甲方因工期延误所带来的各项损失。所有未结的工程款项，待全面退场之后再与甲方结算。
6、因乙方质量问题影响设备正常使用的、甚至造成因使用该设备造成的业主财产损坏的，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的全部经济损失。
7、灯具、控制装置、线缆等均需采用符合国家标准的合格产品，且相互匹配。如不合格或不匹配的，乙方应无条件更换；如乙方使用假冒伪劣产品的，乙方应承担全额价款的赔偿责任。
九、争议的解决。
因履行本合同过程中发生的争议，双方均应友好协商解决；协商不成，任何一方均可依法向工程所在地仲裁机关仲裁解决。
十、附件。
2、报价单。
3、效果图。
十一、其他。
1、本合同自双方签字盖章后生效。
2、本合同一式肆份，甲方执二份，乙方执二份。
甲方：
代表人：
乙方：
代表人：
签约地点：xxxx签约日期：
临时照明施工合同
建设单位（以下简称甲方）：
承包单位（以下简称乙方）：
为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《_安全生产法》、《_建筑法》、《_合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》_《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、施工项目：
二、施工地点：
三、施工时间：
四、甲方的权利、责任和义务：
1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。
9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
五、乙方的权利、责任和义务：
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。
5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。
六、协议内容：
（一）登高上架要求。
临时施工合同
甲方：
乙方：
甲方因厂区内需要使用乙方双桥翻斗运输车拉运沙子、石子、沙夹石及土方，依据《xxx合同法》为明确双方的权利和义务，经双方协商同意，特制定本合同。
施工期限：年月日开始，在甲方制定的施工范围内工程完工，终止合同。
第二条运输费计算方法。
沙夹石和运输费合计：300元/车，每车按23m?——25m?计算。
沙子和运输费合计：430元/车，每车按23m?——25m?计算。
石子和运输费合计：35元/方。
从月日开始：土方转运费合计：40元/车。(每天不少于23m——25m)(以上运输费不含税)。
每车必须开有三联票据，在三联票据上有现场收料员签字确认，三联各持一份，并收回从根。结算按收回的票据进行结算。
第三条付款方式。
每月结算一次。
第四条油料的提供。
全部油料均有乙方负责。
第五条要求。
1、乙方必须配两名司机，确保施工车辆在工作时间内都有在岗人员，随叫随到。车辆的保养件和消耗件由乙方负责。
临时照明施工合同
总包单位：
（以下简称甲方）。
分包单位：
（以下简称乙方）。
为贯彻国家安全生产的法律、法规，保障施工现场临时用电安全，执行“安全第一，预防为主”防止人身触电事故。依据_“施工现场临时用电安全技术规范”（jgj46-2005）、“北京市建筑工地施工临时用电标准”明确临时用电安全责任。甲、乙双方应按照各自职责，严格遵守协议规定的权利、责任、义务，保障施工现场临时用电的安全。
1、贯彻落实国家、北京市建筑工程对临时用电的有关规定，负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并对用电过程安全检查和指导。
2、按照施工临时用电组织设计和施工工序，从箱变指定一路为乙方专用，乙方组织人员把电源送至乙方施工区域内，安装a#、b#配电箱，经验收后交给乙方使用。
3、甲方依据标准监督乙方用电和用电设备运行情况，发现存在隐患和不符合标准的乙方无条件执行整改。不服从管理的甲方有权停电整改，必要时实行经济处罚，直至整改完毕。
4、乙方作业人员的电工操作证复印件及考核记录存档备案，未经考核人员不得上岗。
5、甲方临电安装完毕后，组织甲、乙方主管领导及安全部门共同验收后，方可使用。
6、甲方对箱变、水表定期维护。
7、甲方每月20日查表，甲、乙双方认可后，乙方七日内交费，否则将押金抵齐后有权停水、停电。
1、严格执行国家、北京市建筑工程临时用电的管理制度和操作规程，对自己辖区内的临电负全面的管理责任。
2、自己区域内增加设备时，应先向甲方申请，同意后实施。不得私自增加用电容量，造成上一级跳闸的后果乙方负责。
3、保证自己施工区所有配电箱、线路及各种用电设备、设施完好，加强日常维护和巡视，有问题及时上报，严禁设备设施带“病”运行。
4、雨、雪等恶劣天气后，应对用电设施进行绝缘遥测，合格后方可投入使用。
5、有专人负责临电设施，对操作人员要进行用电交底。避免违章指挥，违章操作，确保安全用电。
6、乙方有权对甲方提供电源不符合标准时，提出整改申请，对上级提出有关临电存在的问题，必须认真落实整改。
7、甲方电缆乙方不得随意挪动，不得堆积易燃物。违章操作和未通过甲方擅自拆、改造成的恶果，由乙方负全责，造成的甲方损失由乙方承担。
8、乙方在使用中造成的箱变的跳闸，乙方先查清自己的原因，故障排除后书面向甲方说明确认，方可合闸。由于乙方频繁跳闸造成的闸具（箱变）损坏由乙方负责。
9、乙方用水不得出现跑、冒、漏情况。
收费标准：先将押金元交与甲方。
1、水费单价为元/吨，用电单价为元/度（包含铜损）；
2、水、电费每月月底由甲、乙双方签字确认，乙方每月27日前交足水电费；
3、甲方每月出示用水、用电量凭据，并在乙方交费后提供加盖财务公章的交费收据。
本协议有效期：自_____年_____月_____日至乙方工程竣工日止。双方盖章后生效。协议一式三份，双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
责任人：责任人：
_____年_____月_____日_____年_____月_____日。
临时用工施工合同
法人代表：_____________。
乙方姓名：_____________。
性别：_____________。
年龄：_____________。
民族：_____________。
文化程度：_____________。
籍贯：_________省_________市。
现住址：_____________。
属于：_________（农业人口/非农业人口）。
居民身份证号码：_____________。
务工许可证号码：_____________。
甲方因生产（工作）需要，经劳动部门批准，劳务市场介绍，同意招用乙方为临时工，根据有关国家有关规定及有关政策，经双方协商同意自愿订立本合同，并共同遵守如下条款：
一、合同期限。
自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。合同期满，本合同自行终止。如甲方需要继续留用，经乙方同意，双方可以续订合同，并办理鉴证手续。
二、生产（工作）任务。
甲方根据生产（工作）需要，安排乙方在_________岗位，承担_________临时生产（工作）任务。乙方若同意，须服从。在合同期内甲方因调整生产（工作）任务，需要变更乙方的岗位和任务，需经乙方同意。如乙方不同意，可提出辞职，双方办理解除合同手续。
三、劳动时间与劳动报酬。
（一）劳动时间：甲方实行每周_________日，每日_________小时工作制。严格控制加班加点，确因生产（工作）需要加班加点的，应控制每日加班不超过_________小时，每月加班不超过_________小时，加班要提前通知乙方，由甲乙双方商定，按规定发给加班加点费。
（二）劳动报酬：按国家有关规定和单位的实际情况，根据乙方的岗位和承担任务，甲乙双方协商定为每日_________元，每月_________元。加班工资，按不低于国家规定的标准执行。奖金，根据单位效益和劳动贡献，定期发给。实行计件工资制的，月工资按计件单价结算。具体办法在本合同双方约定栏中约订。从事夜班的，应发给夜餐费_________元。
（三）在合同期间，如发生停工待料情况，甲方每天发给乙方基本生活费_________元。
四、劳动保护、保险福利待遇。
（一）从城镇招用的临时工，实行社会养老保险制度。保险金缴纳办法与单位劳动合同制工人相同。缴纳养老保险费，每月甲方负担_________元，乙方负担_________元。乙方缴纳金额，先由甲方统一支付，后在其当月工资中扣除。乙方如符合招工条件，单位又有指标，可招为劳动合同制工人，所缴纳的养老保险可随同转移，合并计算缴费年限。
（二）乙方因工死亡待遇及因工负伤在医疗期内的待遇与合同制工人相同，因工负伤医疗终结，由劳动鉴定委员会确定其伤残程度。
（三）乙方患病或非因工负伤，医疗期最长不超过_________个月。医疗期内待遇应当与合同制工人同等对待，伤病假期间，由甲方酌情发给生活补助费。乙方在甲方工作半年以上，医疗期满尚未痊愈被解除劳动合同的，由企业发给一次性医疗补助费_________元，乙方死亡的，甲方应发给丧葬补助费_________元，一次性发给供养直系亲属救济费_________元。
（四）乙方在甲方工作一年以上，重新签订合同的，甲方应按国家规定安排乙方探亲，服务每满一年假期为_________天；乙方如遇婚、丧、女工怀孕、分娩、哺乳，甲方应按规定安排假期。上述假期为有薪假期，超出规定日期的.，经批准按事假处理。
（五）根据工作岗位需要，并参照国家有关规定，甲方发给乙方劳动保护用品。从事起重、电焊、司炉等特殊工种作业的，需持有关部门核发的《专业岗位操作证》方可上岗。
五、劳动纪律。
（一）按时上下班，不得迟到早退。
（二）严格遵守操作规程，保证生产。
（三）爱护单位财产，不无故损坏公物。
（四）上班工作（生产）时间不得做私事，不得做与生产工作无关的事。
（五）听从指挥，服从调动。
（六）保质保量完成任务，不得投机取巧。
（七）有事及时请示报告，不得擅自主张。
六、劳动合同的变更、终止、解除和辞职。
（一）甲方因转产，调整生产项目或者由于情况变化，经乙方同意，可以变更合同的相关内容。
（二）合同期满后即终止执行，并办理终止合同手续。如生产（工作）需要，甲方继续招用乙方，需要经乙方同意，并经劳动部门批准，双方重新签订合同。
（三）有下列情形之一的，可以解除劳动合同：
（1）双方一致同意的；
（2）符合本合同第六条第五项和第六条第六项规定的；
（3）乙方培训（熟练）期满，不符合录用条件或乙方不愿意供职的；
（4）乙方非因工负伤，治疗终结仍不能复工的。
（四）有下列情形之一的，本合同自行解除：
（1）甲方宣告破产，或者濒临破产处于法定整顿期间的；
（2）乙方被除名开除、劳动教养或判处徒刑的。
（五）乙方在合同期内有下列情形之一的，甲方可以辞退；
（1）严重违犯劳动纪律，影响生产、工作秩序的；
（2）违反操作规程，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的；
（3）服务态度恶劣，损害消费者利益的；
（4）有贪污、盗窃、赌博，营私舞弊等违法行为，尚未构成刑事责任的；
（5）无理取闹、打架斗殴，严重影响社会秩序或犯有其他严重错误的。
（六）甲方有下列情形之一的，乙方可以辞职：
（2）甲方不按合同规定发放工资或连续两个月不支付工资的；
（3）人格受到甲方负责人侮辱的；
（4）甲方不履行劳动合同，或违反国家劳动法律、政策，侵害工人合法权益的；
（5）经国家批准应征入伍的。
（七）乙方有下列情形之一的，甲方不得解除合同：
（1）合同期限未满，又不符合第六条第3项情况之一的；
（2）患有职业病和因工负伤在治疗期限内未能治愈，属于全部或大部分丧失劳动能力的；
（3）女工在孕期、产假期、哺乳期内的。
（八）甲方或乙方要求解除劳动合同，除第六条第（四）款所列情况外，必须提前半个月通知对方。并办理有关手续。
七、违约责任。
甲方违反合同有关条款或无正当理由在合同期内辞退乙方的，按乙方实际损失予以赔偿，具体数额由双方协商。
乙方违反本合同有关条款给甲方造成经济损失的，甲方可根据实际损失情况要求乙方予以赔偿。具体数额由双方协商。乙方不经甲方同意私自离单位的，赔偿甲方_________元，否则甲方不予办理离单位手续。
八、双方认为需要约定的其它事项。
（一）甲方为乙方提供住房，房租、水、电费由乙方自负。房租按商品房标准收取的，甲方应给乙方住房补贴每月为_________元；如乙方自行解决住房的，甲方应给乙方住房补贴，每月为_________元。
（二）甲方自办食堂的，按饭菜成本收费，不办食堂，在外搭膳的，所需管理费由甲方支付。甲方给乙方膳食补贴每月_________元。
（三）甲方按国家规定，每月应给乙方各类补贴共_________元。
（四）计件工资制的，月工资结算办法：_________。
（五）其他需约定事项：_________。
任何一方违反劳动合同，给对方造成经济损失的，对方有权根据责任和造成的后果，追究违约金_________元，赔偿金_________元。
九、本合同经双方方签字后生效，甲、乙双方各持一份。
甲方：______________乙方：______________。
合同签订时间：_______年_______月_______日。
临时围挡施工合同
销售方（甲方）：（以下简称甲方）。
采购方（乙方）：（以下简称乙方）。
根据《合同法》有关规定，按照平等互利的原则，为明确指出甲乙双方权利义务，经双方协商一致签订本合同。
乙方向甲方订购绿篱围挡产品，数量及规格如下：
数量：绿篱围挡块，基座只；规格：1.5米×2米。
1.价格：围挡元/套（一套包含一块围挡一只基座），增加基座价格元/只（此单价为综合单价，包含运输、安装及税金）。
2.结算方式：乙方先向甲方预付定金元，以实际收货数量为结算依据，结算以乙方指定人员签字为准。货款在安装完毕后，一次性全部支付给甲方。
1.甲方的'职责和义务。
（1）甲方负责按乙方通知的时间、规格、数量等要求将货物运至乙方指定地点并安装，甲方未按本合同规定的数量交货时，欠交部分，甲方应限天之内补齐。
（２）产品质量以甲方提供的样品为准，质量不符合本合同规定时，甲方应无条件退换。
（３）绿篱围挡产品在发货程中损坏，其损失由甲方承担。
2.乙方职责和义务。
（1）乙方提前天向甲方下达订购数量。
（２）乙方应按合同条款及时向甲方支付款项；货款未付清时，所有产品的产权属甲方所有。
四、本合同在执行如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，可以向当地市仲裁机构申请仲裁，也可以向市人民法院提起诉讼。
五、本合同自双方签章之日起生效，货、款两清后，合同自动失效。
六、本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附件附于本合同之内，所有附件在法律上均与本合同有同等效力。
七、本合同壹式两份，由甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
(或委托代理人)(或委托代理人)。
联系人及电话：联系人及电话：
时间：年月日时间：年月日。
临时围挡施工合同
发包方：________（以下简称甲方）。
承包方：________（以下简称乙方）。
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等法律法规的有关规定，遵循平等、自愿及公平竞争的原则，于________年________月________日在甲方项目部就(gcmc)地块围挡搭设工程施工事宜进行了充分协商，并双方一致同意签订以下合同条款并保证共同信守执行。
由乙方负责施工的本合同约定工程内容按只包人工的方式实行。乙方进入现场施工的人员必须来历清白可靠，身体健康，具有两年以上建筑施工经历，具备建筑专业安全知识和本专业较高的技术素质。遵守甲方的一切规章制度，服从甲方管理。乙方承包的工程项目不得进行再转包。乙方若有违反以上原则精神的行为所导致的一切责任和经济损失及后果均由乙方完全责任。
经甲、乙双方协商确定，本合同包干总价为：元整（大写：）乙方施工承包范围的具体内容如下：
注：具体工程量以实际施工完毕后，实际现场测量数据为准。
乙方负责施工的围挡均必须达到优质标准，否则乙方不得继续施工并无条件退场。
1、经双方商定，乙方负责施工的本合同约定所有分项工程工期80天。
2、乙方进入现场施工时，必须首先向项目部办理《派工通知单》。乙方必须根据甲方项目部《派工通知单》中所明确的具体工期质量要求组织施工并以此作为工程结算必不可少的依据。
（1）提供乙方施工所需要的工程施工图及施工说明，对图纸中及施工过程中的疑难问题进行指导与解答。
（2）开工前，甲方项目工程管理班子对工程进度、工艺、质量、安全、文明等要求向乙方进行全面技术交底，并按计划按国家工程质量验收标准及安全技术规范进行检查与验收。
（3）做好施工前工作面的`准备工作，负责施工现场的水通、电通、路通及施工机械故障的及时排除。
（4）确保施工用料按计划按时供应到现场，按合同规定按时办理工程决算及付款。
（1）按时组织施工人员进场，落实现场负责人，随时主动配合甲方工作，乙方进场后必须首先做好工程样板，样板经项目部验收达到要求后方可组织大面积施工。对领用的各种材料负责照看保管，严防偷盗丢失，并做到工完料净场清。
（2）负责乙方进入现场人员的管理，落实安全管理负责人，做到遵纪守法，维护现场机械、机具及安全防护设施，严格按照安全生产操作规程，不得违章操作，冒险作业。
（3）听从甲方现场管理人员的管理，配备质检人员，确保质量达到要求，因乙方施工质量达不到合同要求而出现的质量问题要及时补救和返修（返工费用乙方自理）。
（4）负责提供乙方人员的劳动安全防护用品及按时足额发放工资福利。
（5）向甲方提供进场施工人员花名册及花名册上所有人身份证复印件二套。
（6）乙方进入甲方施工现场的施工人员的数量必须以满足甲方项目部生产进度安排的需要为标准，做到及时自行合理增减调节，确保达到甲方工期要求。否则，由此造成的误工费和窝工费均由乙方承担。并且富余人员不得在甲方生产、生活、办公区居住、逗留。
1、按月验收，经甲方验收质量达到优质标准，施工现场工完料净场清的标准后，方可办理工程结算手续，每月支付已完工程量80%的人工费。
2、乙方办理结算手续时，根据甲方经营结算管理制度的规定及时填写办《工程款支付凭证》，经甲方代表核定后，在三十日内一次性转账支付全部工程款。
1、乙方承包人必须高度重视安全生产，要加强对所属施工人员的安全教育与培训，牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，与每个职工都要有安全交底并签订安全合同。安全管理要落实专人负责。认真执行国家、省市及甲方的各项安全生产管理规定，督促进场施工人员搞好安全生产。
2、年龄不满十六周岁，身份来历不明的人员、家属、小孩以及身体有严重缺陷的人员（例如手足残疾、高血压、弱视、癫痫病、智力低下等不适应建筑业工作的人员）均不得使用和进入施工现场。若乙方或乙方人员擅自将这些人带入现场，所造成的安全事故及后果由乙方负完全责任。
3、乙方人员进入现场施工作业，必须戴安全帽，高空作业必须系好安全带，不得穿拖鞋或赤膊作业，严禁违章指挥和违章操作。乙方现场负责人和安全负责人每天早晨开工以前和施工作业中，必须对本队当天施工作业区的安全设施及安全隐患情况进行严格检查，发现无安全防护设施和安全防护设施被改动及不齐全的部位时，均不得强行施工。一定要及时报告甲方现场负责人，待安全防护设施整改合格后方可进行作业。否则，由此而发生的一切伤亡事故，由乙方自行承担一切责任和经济损失。
4、乙方在进行有可能导致危险的工作之前，需制定安全保护措施。因乙方措施不力造成的事故，其责任及损失均由乙方承担。
5、乙方使用甲方现场机械设备，必需先报甲方现场负责人同意，签订安全使用协议后，由经专业培训持证人员操作，否则一律不准使用，否则，由此发生的安全事故造成的一切经济损失和责任均由乙方承担和负责。
6、乙方人员严禁擅自拆卸和更改甲方施工现场内安全防护设施，严禁擅自乱搭乱接施工用电及生活用电，电线电路发生故障必须报告现场专业电工修理，严禁使用电炉等非生活照明用电。否则，若因此发生一切安全事故均由乙方负完全责任。
7、乙方人员若万一发生伤亡事故时，双方应尽力施救，同时保护好现场，以便有关部门勘察鉴定。伤亡事故定性后，属乙方责任或乙方工人违章操作发生的事故，由乙方自行按国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿，甲方不负经济和法律责任。属于非乙方责任而造成的伤亡事故，由甲方对责任方追究其应承担的责任及经济赔偿。督促责任方按照国家有关政策规定和对乙方伤亡职工或家属进行经济补偿，但具体膳后工作乙方必须负责安排和处理完毕，甲方不直接对乙方工人及家属。
8、乙方应按甲方要求在施工期间做好工地防火、防水、安全保卫、物料保管、场地清洁及环境保护等工作，为此发生的人工费用由乙方负担。
1、钢筋、水泥、木材、模板、门窗、磁砖、扣件、卡具、彩板瓦、方管、钢板底座、螺栓等贵重材料一律由乙方根据定额实际用量实行包干限额领用，并承担照看保管责任，若有被盗丢失，乙方按原值赔偿。扣件回收率按95%承包，卡具按90%承包，竹夹板、木模板、木方等按拼装图计划领料，节约按原值奖励，超耗按原值赔偿。
2、乙方每天施工现场范围内必须做到工完料净场清，抓好材料节约及文明施工管理，严禁抛洒浪费材料现象发生。乙方工程完工时所拆卸下来的各种材料及建筑垃圾必须每天及时清理堆放到指定地点，否则，甲方另行委托其他人员清理搬运所用工，在乙方结算总额中按实际发生费用二倍扣除。乙方当天落地灰、落地砼当天必须及时清理干净并用在工程上，否则，以故意浪费材料处理，按原值赔偿。
乙方承包工程施工质量达不到优质标准，扣减承包结算单价20%，经整改达到优质标准时，扣罚结算包干单价5%。工期达不到合同标准，扣减结算包干单价10%，文明施工达不到标准扣减结算包干单价10%。
1、乙方进场前，必须按工程所在地郑州市有关规定到市建管部门、市工商部门、市社会劳动管理处及当地派出所办理有关登记手续，其各种费用由乙方自理。
2、乙方进入甲方现场的施工人员均必须出具身份证，办理施工现场出入证，保证来历清白，行为可靠，并承担不可推卸的责任。若因乙方人员违法或违反甲方管理制度而造成的一切经济、刑事责任及损失均由乙方承担。
3、乙方施工所需的一切工具及小型机具（含斗车、切割机、电锤、电钻、电锯、电刨、振动棒等）均由乙方自备或由甲方调拨。
4、在施工过程中，若甲方发现乙方人员素质达不到工程要求，乙方应立即调整人员；七天以内不能调整，甲方有权单方中止合同并更换其他施工队伍，由此造成甲方经济损失由乙方承担。
5、本合同发生纠纷时，甲、乙双方应及时协商，协商不成时，应向甲方总公司住所地有管辖权的人民法院依法起诉。
本合同经甲乙双方代表签字并盖章后即具法律效力，双方保证共同信守执行，单方违约均应承担对方一切经济损失。
1、本合同一式四份，甲方叁份，乙方壹份，经甲乙签章后生效，所有款项结清后自然失效。
2、本合同未尽事宜，按国家法律法规有关政策文件，双方协商解决并另以书面形式补充。
甲方：______________乙方：______________。
代表人：______________代表人：______________。
照明工程施工的合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方就______项目的道路照明安装工程达成一致意见，结合本项目工程的具体情况，订立如下协议，双方共同遵守。
第一条、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、施工范围：
4、承包方式：
5、工程造价：
（1）从甲方通知乙方进场施工之日起计算，工期暂定为______天。
（2）施工期间，如遇不可抗力，无法施工，则工期顺延。
第二条、甲方责任。
1、甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保证施工段内的场地、通道平整畅通。
2、甲方应在乙方通知验收后三日内组织验收。
3、甲方应按照本合同的规定支付工程款。
第三条、乙方责任。
1、按照国家电力工程质量标准，负担施工任务。
2、负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。
3、在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。
4、乙方应保证组织工作的工人具备相应资质，并保证安全文明施工，不得酒后作业。
第四条、施工条件。
1、做好施工前的线路测量定位，并进行复测；
2、基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。
第五条、关于工期的提前与延迟。
1、甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的同意。
2、因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，工期不顺延。
第六条、工程质量与验收。
1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照《城市电力规划规范》中的有关规定验收。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。
2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复检时，乙方应予办理复检。若复检合格，甲方承担复检费用，由此造成的停工，工期顺延；复检不合格，其复检及返工费用由乙方承担，工期不顺延。
3、由于乙方原因造成任何质量事故，其返工费用及因质量事故给甲方造成的损失均由乙方承担。
4、工程竣工后，乙方通知甲方验收。验收合格后，由乙方协调电业局及相关部门办理验收、移交手续。
第七条、保修期。
工程竣工验收后，开始计算保修期，保修______年。在保修期内出现由乙方原因引起的质量问题，乙方无条件保修。因使用不当所造成的一切责任事故，由使用甲方负责。
第八条、工程价款与结算。
1、本工程无预付款。
2、甲方应在工程竣工验收合格，建设单位付款后30个工作日内付至工程款的95%。剩余5%作为工程的质保金，自工程竣工验收合格之日起满一年后，一月内付清质保金。
3、质保金在质保期满后，如不发生维修情况，由甲方返还乙方。
第九条、安全条款。
1、乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合10kv电力电缆埋地方式铺设施工及验收规范（gb50173—92）及电力部门的有关规定。
2、由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承担一切经济损失。
3、若是第三人造成的安全事故，甲方有义务协助乙方向第三人追究责任。
第十条、争议解决。
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方均可向工程所在城人民法院起诉。
第十一条、附则。
1、本合同未尽事宜，双方另行协商约定。
2、本合同正本______份，双方各执______份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
签订日期：
临时围挡施工合同
根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订如下条款，共同遵信执守。
一、项目名称和地点：
1、项目名称：天鸿尚都牌围挡。
2、工程地点：大庆路。
二、工程内容：
1、依据甲乙双方确认的效果图施工，广告牌加工安装包括结构表面刷两遍防锈漆漆（红色），工程做法及选材标准应按相关要求执行。
2、乙方负责牌钢结构、砖墙加工及安装，甲方供料。
三、承包方式和造价：广告牌钢结构人工费每平米38.00元；制作广告柱及安装每个80.00元；砌墙抹灰每延米35.00元；桩柱挖坑打混凝土每个70.00元；镀锌板材料费总计8105元（含税）。工程量以最后实际测量为准。（含税）。
四、工程价款支付、结算方式：
付款方式：等工程完工验收合格后一次性付清。
五、工程期限为25天。
六、双方责任。
（一）甲方责任。
1、甲方负责广告柱的前期审批，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。
2、开工前甲方为乙方施工接通电源，电源通至施工现场的主线由乙方负责。
3、加工好的半成品由甲方负责看管保护。
4、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理工程验收手续，解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。
5、如甲方未按合同约定期限支付余款，甲、乙双方经协商无效情况下，乙方有权对该广告柱进行处理或拍卖，同时此合同终止。
（二）乙方责任。
1、乙方负责按质按量完成所约定的项目内容，并确保广告柱结构安全性。广告牌设计基本风压为kn/m2（抗风设计值为11级）。广告塔质保期为三年，保修期为一年，在质保期如因焊接出的`问题，由乙方负责其直接损失（出现不可抗拒的自然灾害除外）；如因安装不当导致广告牌出现质量问题，一切责任由乙方承担；在施工过程中，乙方要认真做好施工安全工作，对施工中出现的人员伤亡事故，由乙方负责；在广告牌使用过程中，如确系乙方责任造成广告牌损坏，由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任。
2、由于乙方原因，未能在每逾期一日按工程总造价的5%赔偿甲方损失。
3、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。
4、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害（如刮风下雨、雪等）或停电原因，工期顺延。
5、工程质量验收：以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程质量达不到验收标准，甲方有权拒付工程款；钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期开始（验收日期为）；如乙方工程已竣工，书面通知甲方进行验收，甲方在收到验收通知5日内未验收工程，故视为验收通过。
6、在施工期间如有人员伤害和其他损失乙方责任自负、与甲方无关。
七、违约责任：如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决；协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决。
甲方：________________乙方：________________。
日期：________________日期：________________
照明工程施工的合同
3.1按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。
3.2负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。
3.3在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。
第四条施工条件。
4.1做好施工前的线路测量定位，并进行复测;。
4.2基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。
5.1甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的同意。
5.2因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。
5.3因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，工期不顺延。
6.1本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照《城市电力规划规范》中的有关规定验收。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向惭方支付由此增加的费用。
6.2甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复检时，乙方应予办理复检。若复检合格，甲方承担复检费用，由此造成的停工，工期顺延;复检不合格，其复检及返工费用由乙方承担，工期不顺延。
6.3由于乙方原因造成任何质量事故，其返工费用及因质量事故给甲方造成的损失均由乙方承担。
6.4工程竣工后，乙方通知甲方验收。验收合格后，由乙方协调电业局及相关部门办理验收、移交手续。
第七条保修期的约定。
工程竣工投运后，保修期一年。在保修期内出现由乙方原因引起的质量问题，乙方无条件保修。因使用不当所造成的一切责任事故，由使用方负责。
8.1工程款的60%。工程竣工验收合格在建设单位付款后30个工作日内付至工程款的95%。下余5%做为工程的质保金，自工程竣工验收合格之日起满一年后，一月内付清质保金。
8.2质保金在质保期满后，如不发生维修情况，由甲方返还乙方。
第九条有关安全生产和防火的约定。
9.2由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承担一切经济损失。
第十条争议或纠纷处理。
10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方同意由工程所在城人民法院裁判。
第十一条附则。
11.1本合同未尽事宜，双方另行协商约定。
11.2本合同正本二份，双方各执一份。
甲方(签章)：乙方(签章)：
经办人：
发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就隧道工程(工程项目)的有关事项经协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：
工程地点：(起点：;止点：)。
工程内容：工程咨询有限公司编制的工程预算书(下称预算书)及招标文件所述工程内容。
二、工程承包范围：
1、甲方提供的施工蓝图范围内涉及的所有施工内容;。
2、该隧道工程总长997m,断面5m×5m,坡降1.04%。
三、合同工期。
开工日期：8月1日
竣工日期：4月20日(不可抗拒自然因素除外，工期顺延)合同工期总日历天数：260天(日期期间节假日除外)
四、质量标准：
五、合同价款：
1、工程价款总金额：319.78万元(大写：叁佰壹拾玖点柒捌万元整)，最终结算按照乙方实际完成的工程量结算工程款。
2、施工中发现与设计图纸不一致进行变更的由甲、乙双方及监理单位共同确定工程量后据实结算。
3、材料因价格波动引起价格变化不予调整价差,人工费调整按湖北省相关规定执行。
4、工程价款支付办法：工程动工付工程总价款的20%(其中动工时付10%，隧道完成100米时付10%);完成总工程量的50%后应付工程款总额的15%;竣工验收后付清工程总价款的95%;剩余工程总价款的5%作为工程质量保证金，二年后无质量问题付清(二年内隧道发生质量问题，由乙方负责加固处理，费用由乙方自行承担)。
六、乙方应严格按工艺流程和设计图纸要求施工，甲方负责聘请有资质的工程监理机构对该工程项目进行全程监理，确保工程质量达到合格要求。
七、乙方在施工中涉及相邻关系的协调工作由甲方负责牵头协调，确保工程顺利推进。
八、承包人在施工过程中必须严格执行国家现行施工规范和建筑工程检验评定标准，经检验后符合设计要求，质量要求达到合格等级，否则自行承担一切经济损失。
九、承包人为施工总承包。本工程严禁转包，违法分包;如有违法分包行为，发包方一经发现，立即终止合同，并根据国家相关政策、法规追究其责任。
十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款，工程完工乙方在结算合同价款时应提供合法的税务发票。
十一、发包人不为承包人提供材料和工程设备。
十二、承包人采购材料进行管理，但材料必须先报告发包人许可，并提供材料样品，必须有出厂合格证等有资质单位出具的检验报告，同时必须服从发包人对部分材料的变更，变更后发生的费用由甲方承担。
十三、承包人未能按合同完成全部工程，每延误一天的违约金为元/天，不可抗力及不能归责于承包人的原因除外。
十四、承包人应按照《安全生产法》的要求在施工过程中做好安全工作，确保工程安全施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝安全事故的发生;因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而产生的费用由乙方承担，与甲方无关。
十五、乙方在施工中的人员由其自行雇请，人员工资和费用由其自行与所请人员结算，相应的权利和义务关系在乙方与所雇请员工之间产生，与甲方无关。
十六、违约责任：
1、本协议自签订之日起生效，除《合同法》规定情况外，甲、乙双方任何一方不得单方终止或解除，若单方解除合同或出现严重违约行为，由违约方向守约方支付违约金10万元，同时赔偿对方因此而造成的经济损失。
2、甲方延期付款的，按应付款额月利率15‰的标准向乙方支付延期付款利息。
3、承包人承诺按施工合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。因发包时无图纸和地质勘查资料及工程清单，如实际工程地质与招标文件承诺有不一致的，经甲方、监理单位、施工单位(乙方)共同协商，按实际数量及定额单价据实结算。
十七、其它条款：
(一)本合同的组成部分：
2、关于隧道工程施工的标准、规范及有关技术文件;。
3、图纸;。
4、工程量清单;。
5、工程报价单或预算书;。
6、中标通知书;。
7、投标函及投标函附录;。
8、项目专用合同条款;。
9、通用合同条款;。
10、双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件，视为本合同的组成部分;。
11、承包人有关人员、设备投入及投标文件中的施工组织设计等投标书所述内容;。
12、其它合同文件。
(二)隧道内防护：若遇有漏顶现象，须喷浆的地方(防护支架、喷浆)10米以内(含10米)处理费用由乙方负担，超出10米的费用由双方另行协商。
(三)隧道除渣：由发包人指定地点堆放，承包人负责修路、运输。所有除的砂石料所有权归发包人，治理由发包人负责，治理费用由发包人承付。
(四)工程完工后按实际工程量结算，若超出997米，对超出部分由甲、乙双方会同监理据实结算。
十八、本协议未尽事宜由甲、乙双方另作补充协议，补充协议协议与本协议有同等约束力。
十九、本协议自签订之日起生效，甲、乙双方及见证单位(马桥法律服务所)各执一份，具有同等约束力。
发包方(公章)：承包方(公章)：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：年月日年月日见证单位：年月日。
临时围墙施工合同
甲方：______(简称甲方)。
乙方：______(简称乙方)。
为了确保本工程的顺利完工，现根据本工程的实际情况通过双方协商在遵循平等、自愿、公平、公正和诚实信用的原则下，双方事项协商一致，订立本协议。
一、工程名称：__________________小区围墙。
二、工程地点：
三、工程承包范围：围墙200米，临时围墙336米(竣工后按实际长度)。
四、工程造价：围墙______元/米，临时围墙______元/米。
五、施工标准：
标准围墙;墙身高度为院内自然地坪以上至檐口(檐口490mm宽二层)上3.3米，基础700mm宽三七灰150mm厚、490mm砖铺底二层、365mm一层、240mm二层、以上为墙身，365×365砖垛中距4米，墙顶粘贴紫色水泥瓦，围墙内外侧均用水泥砂浆抹面、内侧批刚化涂料。临时围墙;墙身高度为院内自然地坪以上至檐口2.6米，490mm砖铺底二层、365mm一层、以上为墙身，365×365砖垛中距4米，围墙内外侧均用水泥砂浆抹面。
六、工程质量：工程质量必须符合现行《建筑工程质量检验评定标准》合格之规定。
六、工程工期：开工时间____________年______月______日，竣工时间____________年______月______日工期______天。
七、工程结算方式：按施工进度支付。
1、所有围墙全部砌筑完毕并经有关人员共同检查验收合格后，甲方应支付给乙方工程总价款的65%。
2、围墙帽(压顶)和内外侧面抹灰结束、涂料批涂完毕后工程款付至总价款的95%。留5%的质保金一年后一次付清。
八、安全事故的处理;施工中乙方必须严格按现行安全操作规程和安全技术标准的要求进行施工，如有违者一切后果均有乙方自负、甲方概不负任何责任。
九、施工其它事宜：
1、在围墙动工之前乙方负责把地补款全部发放到户。
2、乙方负责撤销_________、_________等29位村民的复议申请书。
3、乙方负责对甲方所征土地上的附属物(树、坟)款全部补偿到位，并在围墙施工前清理完毕。
4、施工中的障碍(群众干扰、料物的装卸)均有乙方自行负责解决。
十、如乙方对九条的内容在日内不能按时履行完毕时，本协议所有内容全部终止。
十一、以上各项甲、乙双方应共同遵守。如有末尽事宜双方共同协商解决。
甲方：______。
____________年______月______日。
乙方：______。
____________年______月______日。
临时围挡施工合同【】
发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规规定，经协商一致，本着自愿、平等、互利的原则，现就小区工地围挡牌的基础、制作、安装事宜达成如下一致协议。
1、工程名称：小区工地围挡牌制作安装。
2、工程内容：彩钢围挡制作安装、维护及甲方原有围挡安装。
鹤岗市向阳区交警队对面。
1、结算及承包方式：
围挡牌制做采用固定单价合同，其它材料另计。
2、支付方式：
甲方在围挡牌整体安装完毕后7日内甲方就实际发生工程量与乙方办理最终结算，验收无误后。工程款一次性付给乙方。
工程期限为5天。具体开工日期以乙方签收甲方的开工通知书为准。如遇不可抗力因素(如雨、雪、六级以上大风)或甲方原因造成停工，工期顺延。本工程质保期为半年。
甲方责任：
1、负责工程的前期审批。
2、负责施工现场杂物移动。
3、按本合同第三条规定结算围挡的原料。制作、安装运输费用。
乙方责任：
1、严格按照合同约定工期制作、安装完毕。
2、严格按照甲方确认的施工方案进行制作、安装。
4、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。
5、在保修期内，广告牌维护费用由乙方承担(不含甲方原有的大片围挡)。
围挡安装完工后即为保修期开始;如乙方工程已竣工，通知甲方进行验收，甲方在收到验收通知3日内未验收工程，故视为验收通过。
1、甲方未能按本合同第三条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之三计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。
2、乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成广告牌，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之三作为违约金。
3、乙方应保证工程质量，安装牢固，抗风力等指标达到六级抗风标准(基础框架为甲方施工。出现倾斜倒塌等乙方概不负责)。
甲、乙双方各执贰份，任何一方违约，另一方可向人民法院提起诉讼。
施工围挡制作、安装、维护；共计：元，人民大写：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
施工临时用工雇佣合同
甲方：
乙方：
甲方因施工需要雇佣乙方为临时工，经甲乙双方协商，
具体事宜如下：
1、 甲方负责乙方上岗前的安全培训，并经过体检与安全考试合格者方可上岗，同时安排食宿及日常管理。
2、 乙方人员必须遵守用工单位的各项规章制度，听从指挥服从分配，如有违章违纪，经教育不改或不服从分配，甲方有权予以辞退。
3、 乙方在施工中因违章作业，违反劳动纪律，发生人身伤亡事故，由乙方个人负责。
5、 甲方无正当理由不能借故辞退乙方，乙方在工作中由于不按作业程序扩大作业范围等违章作业造成的事故，由乙方负法律责任，对未造成事故者可考虑后果承担损失的费用，具体数量由甲方根据情节轻重确定。
6、 此合同自签订之日起生效，至本工程结束，双方要严格遵守合同内容。
甲方签字： 乙方签字：
照明工程施工的合同
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本项目工程的具体情况，甲乙双方协商达成一致，并订立本合同以双方共同遵守：
1.1工程名称：郑州市白沙园区广惠街道路照明工程。
1.2工程地点：郑州市白沙园区广惠街道路。
1.3施工范围：广惠街照明施工图纸内的所有内容。包括但不限于160kva箱变安装、郑州市白沙园区广惠街路灯的安装，电缆的铺设，箱变与路灯电缆线的对接、敷设及安装调试。
1.4承包方式：包工包料。
1.5工程质量：满足设计要求，符合国家行业验收标准。
1.6工程造价：经双方协商本工程为包干价，一次性包死，除设计变更外不再做任何调整。本工程固定包干价为1260000.00元人民币，大写：壹佰贰拾陆万元整。
1.7工程工期：从甲方通知乙方进场施工之日起计算，工期为暂定30天。
照明工程施工的合同
发包方：
承包方：
根据甲方建设需要，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定，为实现本合同目的，明确双方的权利和义务，经过充分协商，特订立本合同，共同遵守。
一、项目概况。
1、工程地点：
2、工程名称：会所外墙泛光照明系统工程。
3、承包范围：乙方按照甲方提供的珑源一品会所外立面效果图，按照泛光照明的设计规范，结合勘查实际现场情况，乙方提供的设计图纸及工程报价范围。
本工程的界面划分，会所照明控制箱下桩头至泛光照明全系统，包括控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等。
4、承包方式：包工包料、包施工、包调试、包一次通过验收。
二、合同总价及付款方式：
1、本合同闭口总价为人民币：xxxxx元，大写：xxxxx元整。
2、全部工程安装完成，系统调试完毕并一次通过甲方或专业部门验收合格，办理完工程竣工结算后14天内，甲方付至乙方工程结算金额的97%工程款。
3、质保期满后并经物业管理部门确认无质量问题及无维修遗留问题后14天内，甲方无息支付乙方质保金3%。
4、合同总价中包括泛光照明（含附属配套控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等）的设计、制造、运输、安装（包括预埋）、脚手架、调试、管理、利润、税金、保险、验收等一切费用，工程量乙方报价已经包含所有内容，实际工程量大于报价部分，甲方不予追加报价。
三、工程质量标准和保修期。
1、按国家有关泛光照明施工规范和标准及施工图纸保质保量。
2、工程保修期为贰年，保修期自工程竣工验收合格签字之日起计。
四、甲方权利义务。
3、负责合同履行过程中对工程质量、进度进行监督检查，负责沟通解决工程施工中的问题。
4、甲方需按本合同约定向乙方支付工程款。
5、办理乙方工程结算。
6、甲方委派xxxx为甲方现场专业负责人。
五、乙方权利义务。
1、乙方需负责协助甲方办理与泛光照明相关的手续。
2、乙方须按照xxx档案管理有关规定，根据工程实际施工状况，绘制xxxx会所泛光照明工程竣工图及资料一式四份。
3、负责确保工程质量符合相关规范、满足使用要求，达到效果图基本效果。
6、负责采取相应措施保证安全施工、文明施工；乙方在施工前应制定完整的施。
工安全制度及相应的突发事件预案，乙方在施工时应采取相应的安全防护措施，以防止意外事件的发生，负责按施工进度计划进行施工，保证工程如期完工。
7、乙方委派xxx为本工程负责人。
六、质保期服务。
质保期贰年，在质保期内乙方提供24小时报修热线电话，并保证随时有人接听；乙方在接到甲方电话报修后于8小时内到达现场，并保证于24小时内排除故障。逾期，甲方有权委派第三方进行维修，维修费用在质保金中扣除。
七、工期。
本工程开工日期以甲方书面通知为准。
由于乙方原因延误工期，视为乙方违约，由于甲方原因工期顺延。
八、违约责任。
1、任何一方未按合同约定履行义务则视为违约，违约方承担违约责任。
2、任何一方中途无故解除合同，则应向对方支付合同总额20％的违约金。
3、因乙方原因导致总工期拖延，则每逾期一天，乙方向甲方缴纳合同总额千分之三的违约金。
4、如施工过程中工期延误达30天及以上，甲方有权责令乙方无条件退场，乙方同意无条件服从并在甲方发出退场令的3日内全面清理彻底退场，并全部赔偿甲方因工期延误所带来的各项损失。所有未结的工程款项，待全面退场之后再与甲方结算。
6、因乙方质量问题影响设备正常使用的、甚至造成因使用该设备造成的业主财产损坏的，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的全部经济损失。
7、灯具、控制装置、线缆等均需采用符合国家标准的合格产品，且相互匹配。如不合格或不匹配的，乙方应无条件更换；如乙方使用假冒伪劣产品的，乙方应承担全额价款的赔偿责任。
九、争议的解决。
因履行本合同过程中发生的争议,双方均应友好协商解决；协商不成,任何一方均可依法向工程所在地仲裁机关仲裁解决。
十、附件。
1、泛光照明布置图。
2、报价单。
3、效果图。
十一、其他。
1、本合同自双方签字盖章后生效。
2、本合同一式肆份,甲方执二份，乙方执二份。
甲方：
乙方：
签订日期：
临时围挡施工合同【】
甲方：
乙方：
甲乙双方根据《中华人民共和国广告法》及有关规定，基于双方已签署的“20__年广告制作公司年度协议合作合同”，签订此围挡制作分合同，并共同遵守。
一、委托事项：甲方委托乙方进行万象都荟项目示范区围挡的制作安装工程。
二、工程承包范围：示范区的围挡制作安装，包括砼基础、预埋铁件、钢结构及结构面板(镀锌铁皮)、照明射灯、广告画喷绘等。
三、合同工期：
1)开工日期：乙方在合同签订后第1个工作日内将原材料进场，2个工作日内开工。
2)乙方所提交的设计方案图纸获得甲方的签字确定后，方可进场施工。
3)合同工期：总日历天数10个工作日。乙方从进场之日算起10个工作日内完成制作安装。
4)所有报建工作由乙方完成，费用乙方承担。
四、合同价款：
合同暂定价为__元(大写：__万元整)，综合单价为__元/m2,具体结算造价以现场实际施工面积乘以综合单价为准。综合单价已包材料、制作、安装、利润、税金、报建等一切费用，除此之外，甲方无需向乙方支付额外费用。
五、付款方式：
2)乙方在付款前必须提供正规合格发票，否则甲方有权延迟付款，所有责任均由乙方承担。
七、验收：
1)甲方依照合同有关条款制作安装的围挡进行验收，验收合格后，甲方代表须即在验收单上签字；如甲方未能签字，须说明具体原因，乙方应进行调整，乙方调整后的制作成果经甲方确认验收合格后，乙方调整完成后通知甲方验收之日为乙方维修完成围挡之日。
2)甲方须自乙方通知其验收之日起5日内，对已制作安装完成的围挡进行验收。甲方确认验收合格的，乙方通知验收之日为乙方完成围挡之日。
八、修改/变更：
本合同包含合同双方所有意向，并取代双方在此之前所达成的一切书面或口头协议；任何对本合同内容的修改或变更均须双方共同书面认可；由本合同所产生的任何权利或义务未经对方书面许可不得转让。
九、质量保修：
1)乙方对所施工内容提供质保，期限为一年，在正常使用期限内出现质量问题，乙方应当在3个工作日内负责无偿维修、更换，维保工作由乙方负责。
2)因自然灾害或其他单位施工破坏，导致围挡出现质量问题与乙方无关。
十、不可抗力：
由于政治、军事、经济或自然灾害以及政府命令、市政建设、政策法规，非乙方原因造成的工期延期，乙方可申请延长工期，经甲方和乙方协商后，以书面的形式确认工期延长的时间，竣工日期做相应调整。若此类事件发生后，乙方应在5日内以书面形式通知甲方，并提交乙方认为有权要求延期的详情报告，以便甲方可即时对乙方提交的报告进行研究。但在不可抗力因素消除之后的剩余合同期内，双方应继续履行合同义务。如本合同确实无法继续履行，乙方按实际成本结算费用，乙方将甲方已支付的全部费用扣除前述费用后退还甲方。
十一、违约责任：
1)如甲方超过付款方式中每期付款日期约定的付款时间，则每逾期一天，甲方须对乙方支付合同价款的千分之一的违约金。(不可抗力除外)
2)由于乙方原因未能按期制作安装完成广告制作物，则每逾期一天，乙方需对甲方支付合同价款的千分之一点五的违约金。如乙方逾期累计达10天的，则甲方有权解除合同，乙方须返还甲方已经支付的全部费用，并支付相当于合同价款的10%作为违约金。
十三、本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执二份，具有同等法律效力。
十四、其他事宜：
本合同未尽事宜由双方协商解决，协商不成的，应向本合同签订地区法院提起诉讼解决。
甲方：(盖章)代表人：(签字)年月日。
乙方：(盖章)代表人：(签字)年月日。
照明工程施工合同
发包方：xxxx房地产开发有限公司（以下简称甲方）。
承包方：xxxxxxxx工程有限公司（以下简称乙方）。
根据甲方建设需要，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定，为实现本合同目的，明确双方的权利和义务，经过充分协商，特订立本合同，共同遵守。
一、项目概况。
1、工程地点：xxxxxxxxxx。
2、工程名称：会所外墙泛光照明系统工程。
3、承包范围：乙方按照甲方提供的珑源一品会所外立面效果图，按照泛光照明的设计规范，结合勘查实际现场情况，乙方提供的设计图纸及工程报价范围。
本工程的界面划分，会所照明控制箱下桩头至泛光照明全系统，包括控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等。
4、承包方式：包工包料、包施工、包调试、包一次通过验收。
二、合同总价及付款方式：
1、本合同闭口总价为人民币：xxxxx元，大写：xxxxx元整。
2、全部工程安装完成，系统调试完毕并一次通过甲方或专业部门验收合格，办理完工程竣工结算后14天内，甲方付至乙方工程结算金额的97%工程款。
3、质保期满后并经物业管理部门确认无质量问题及无维修遗留问题后14天内，甲方无息支付乙方质保金3%。
不予追加报价。
三、工程质量标准和保修期。
1、按国家有关泛光照明施工规范和标准及施工图纸保质保量。
2、工程保修期为贰年，保修期自工程竣工验收合格签字之日起计。
四、甲方权利义务。
3、负责合同履行过程中对工程质量、进度进行监督检查，负责沟通解决工程施工中的问题。
4、甲方需按本合同约定向乙方支付工程款。
5、办理乙方工程结算。
6、甲方委派xxxx为甲方现场专业负责人。
五、乙方权利义务。
1、乙方需负责协助甲方办理与泛光照明相关的手续。
2、乙方须按照xxx档案管理有关规定，根据工程实际施工状况，绘制xxxx会所泛光照明工程竣工图及资料一式四份。
3、负责确保工程质量符合相关规范、满足使用要求，达到效果图基本效果。
6、负责采取相应措施保证安全施工、文明施工；乙方在施工前应制定完整的施。
工安全制度及相应的突发事件预案，乙方在施工时应采取相应的安全防护措施，以防止意外事件的发生，负责按施工进度计划进行施工，保证工程如期完工。
7、乙方委派xxxxx为本工程负责人。
六、质保期服务。
质保期贰年，在质保期内乙方提供24小时报修热线电话，并保证随时有人接听；乙方在接到甲方电话报修后于8小时内到达现场，并保证于24小时内排除故障。逾期，甲方有权委派第三方进行维修，维修费用在质保金中扣除。
七、工期。
本工程开工日期以甲方书面通知为准。
由于乙方原因延误工期，视为乙方违约，由于甲方原因工期顺延。
八、违约责任。
1、任何一方未按合同约定履行义务则视为违约，违约方承担违约责任。
2、任何一方中途无故解除合同，则应向对方支付合同总额20％的违约金。
3、因乙方原因导致总工期拖延，则每逾期一天，乙方向甲方缴纳合同总额千分之三的违约金。
4、如施工过程中工期延误达30天及以上，甲方有权责令乙方无条件退场，乙方同意无条件服从并在甲方发出退场令的3日内全面清理彻底退场，并全部赔偿甲方因工期延误所带来的各项损失。所有未结的工程款项，待全面退场之后再与甲方结算。
6、因乙方质量问题影响设备正常使用的、甚至造成因使用该设备造成的业主财产损坏的，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的全部经济损失。
7、灯具、控制装置、线缆等均需采用符合国家标准的合格产品，且相互匹配。如不合格或不匹配的，乙方应无条件更换；如乙方使用假冒伪劣产品的，乙方应承担全额价款的赔偿责任。
九、争议的解决。
因履行本合同过程中发生的争议,双方均应友好协商解决；协商不成,任何一方均可依法向工程所在地仲裁机关仲裁解决。
十、附件。
2、报价单。
3、效果图。
十一、其他。
1、本合同自双方签字盖章后生效。
2、本合同一式肆份,甲方执二份，乙方执二份。
甲方：xxxxxx房地产开发有限公司。
代表人：
乙方：xxxxxxx工程有限公司。
代表人：
签约地点：xxxx签约日期：